安装工程施工合同
发包方（甲方）：____________
合同编号：________________
承包方（乙方）：____________
签订地点：________________
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定以及甲方招标文件和乙方投标文件，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条工程概况
工程名称：
工程地点：____________。
承包范围：按甲方招标文件、设计图纸、说明资料等。
承包方式：____________。
工期：本工程自20____年____月____日开工，于20____年____月____日竣工。
工程质量：按国家和广东省建筑安装工程及甲方招标文件规定的质量标准验收。
合同价款：人民币￥________________元。
第二条甲方工作
开工前____天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明1份，并向乙方进行施工现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
指派为甲方代表，负责合同履行并对工程质量、进度进行监督检查，联系协同办理验收、变更、登记及其他有关事项的手续。
如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
第三条乙方工作
指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。
施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第四条关于工期的约定
甲方若要求乙方工期提前竣工时，应征得乙方同意，并向乙方支付因提前完工采取措施的费用。
因甲方原因造成乙方不能按期完成工程，则工期顺延。
因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不顺延。
因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），
工期相应顺延。
第五条关于工程质量及验收的约定
本工程以《建筑装饰装修工程质量及验收规范》（gb50210-xx）等国家制订的施以及验收规范和甲方招标文件与设计要求为质量评定验收标准，甲乙双方如遇对质量要求和技术指标标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中有关质量要求和技术指标比较优胜的原则选择确定该项的约定标准。
本工程质量应达到国家质量评定合格（优良）标准。
甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前3天书面通知甲方验收，如甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工的，则工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期也予顺延。如乙方未通知甲方即自行验收，甲方不予承认，此事项如甲方要求复验时，乙方应承担因此引起的所有损失费用和贻误工期的责任。
由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知10日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
第六条关于工程价款及结算的约定
双方商定本合同价款采用下列第____种方式：
（1）固定价格。
（2）固定价格加空白____%包干风险系数计算。包干风险包括空白内容。
（3）可调价格：详见本合同第十一条。
本合同生效后，甲方分3次，按下表支付总额为￥元的工程价款。
拨款分3次进行拨款100%金额(元)工程完成30%时（乙方应在提交此项发票和支付凭据资料的同时，向甲方交付按本合同价款5％计款的履约保证金）
30％
工程完成50%20％
验收合格后支付竣工结算余款50％
工程竣工验收合格一年后，乙方提出工程结算并将验收结算有关资料送交甲方；甲方自接到上述资料的天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意；并在天内，结清尾款并退还履约保证金。
第七条关于材料供应的约定
凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
由乙方负责采购工程所需材料并供应至施工场地。
材料设备应附有出厂合格证，如一方对材料设备有异议应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议一方承担，否则由采购方承担。
第八条有关安全生产和防火的约定
乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。
由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的
一切经济损失及其后果责任。
第九条奖励和违约责任
由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方________元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的____%支付滞纳金。
由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金；逾期三十天后，甲方有权终止本合同，乙方应按合同价款的30％向甲方支付违约金外，并全额退还甲方已经预付的款项及其利息。
乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。
未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。
未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。
因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十条合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决。协商不成的，可按下列方式依序解决：
1、提交____________仲裁委员会仲裁；
2、依法向____________人民法院起诉。
第十一条其他约定
甲方指派的代表，其个人现场签发的变更或增加工程项目的签证，不能作为本合同甲乙双方结算的凭据；因特殊需要变更或增加工程项目的，须由甲方出具正式书面文件后乙方才能施工，并依据该文件向甲方结算。乙方必须按照设计施工图纸及经甲方审定的施工图预算中的内容施工，施工过程中施工的用水用电等一切费用乙方负责。
本工程竣工验收合格后，若项目没有调整或增减，则按投标价结算；若工程量减少则扣除相应减少金额后结算；若变更或增加工程量，变更或增加部分投标书中有单价的按投标单价和实际工程量结算，若变更或增加部分投标书中没有单价的工程按实际工程量并按________年《广东省安装工程综合定额》下浮____%结算。本合同未涉及的事项由双方协
商一致后签订协议解决。
本工程竣工验收合格后保修期为二年,保修费用由乙方负责。
本工程约定的工程质量保修金（即合同履约保证金）为工程总结算价款的5%。保修金在工程竣工验收合格壹年后三十天内付清。发包人将保修金全数返还承包人后，承包人仍须按建安工程规定以及XX市政府有关部门规定承担保修责任。
第十二条附则
本工程需要进行保险时或有未尽事宜，双方应另订协议。
本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份。
本合同履行完成后自动终止。
本合同附件：
施工图纸或作法说明
工程项目一览表
工程预算书
会议纪要
设计变更
甲方（盖章）：____________ 乙方（盖章）：____________ 法定代表人：___________
编号：_________________ 广州大学建筑安装工程施工合同书（建筑装 修、维修、修缮） 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_________年______月______日
合同编号：___________ 签订地点：______________________________________ 发包方(甲方)：________________________________ 承包方(乙方)：________________________________ 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定以及甲方招标文件和乙方投标文件，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 1.1 工程名称：______________________________________ 1.2 工程地点：______________________________________ 1.3 承包范围：按甲方招标文件、设计图纸、说明资料等。 1.4 承包方式：______________________________________ 1.5 工期：本工程自________年______月_____日开工，于________年______月
______日竣工。 1.6 工程质量：按国家和广东省建筑安装工程及甲方招标文件规定的质量标准验收。 1.7 合同价款：人民币￥____________________元(大写) 第二条甲方工作 2.1 开工前_____天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明1 份，并向乙方进行施工现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 2.2 指派________为甲方代表，负责合同履行并对工程质量、进度进行监督检查，联系协同办理验收、变更、登记及其他有关事项的手续。 2.3 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。 2.4 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
建设工程施工合同不仅受《合同法》的调整，而且还受到不同领域的多部法律及其他规范性文件调整。下面是为您整理的“建设工程施工合同书样本”，希望您喜欢!更多详细内容请点击(https://www.doczj.com/doc/1b2199908.html,)查看。 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本项目的具体情况，经双方协商，签订本合同，共同遵守。 第一条概况 1、项目名称： 2、项目地点： 3、项目内容：综合布线系统施工和测试，辅材和线管线槽的采购、安装铺设。 第二条工期 1 、本项目的施工期限为合同签订后的个工作日。 2 、遇到下列情况之一者，经甲方审核批准后，工期可做相应调整。 2.1 、重大设计变更(指设计功能改变、在关键线路上的改变)造成的工期变化，并经甲方书面确认; 2.2 、双方书面确认的计划工期改变; 2.3 、不可抗力因素。 第三条承包方式和造价 1、承包方式：包工包料(具体内容参见工程设备报价清单)。 2、项目总造价：人民币(大写)：(￥)。工程施工信息点数、单价及材料报价清单为合同附件，项目最后造价按实际施工工程量结算。 第四条付款方式、结算方式 (一)付款方式 1、在合同签定后，甲方向乙方支付合同总价的30%，即人民币(大写) 。 (￥ );
3、完工并经甲方验收合格后的三个工作日内甲方支付到乙方合同总价的 65%，即人民币(大写) 。(￥ ); (二)结算方式： 1、乙方已根据甲方的需求进行评估和整合整个布线工程所需材料及工作量，本合同总价为工程综合材料及施工费用总和。 2、若甲方需求有变更时，工程施工时发生增项部分，合同总价报价清单已有的项目按报价清单中单价乘增项部分工程项目数量。如合同总价报价清单中没有 的项目则按甲乙双方协商后经签证后的单价为结算依据。该计算原则适用于工程施工时发生减项部分的计算。 第五条材料供应 1、材料供应：施工前乙方提供材料经甲方审核、认可后，方可使用。 2、采用新型材料和代用材料时，乙方须在甲方的书面签字确认后方可进行使用。 第六条甲、乙双方责任 (一)甲方责任 1、为乙方的施工提供必要的便利条件，并协调水源、电源，提供材料的合理堆放场地，协助乙方顺利进行施工。 2、按合同规定及时支付工程款项。 3、指定项目负责人一名，负责与业主及相关协作单位的协调工作，为乙方提供可持续施工的作业面，并负责平时乙方增、减项的签证。 4、组织本工程项目的竣工验收。 (二)乙方责任 1、按合同规定按时完成并交付该工程。 2、严格按照甲方与最终用户确认的施工图纸施工。 3、负责本合同附件明确的材料采购、保管、运输、安装、保修。 4、接受甲方和当地安全质量监督部门的监督。
甲方单位： 乙方单位： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经协商签订本协议书。 1.工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程工期：___________年___________月___________日至___________年___________月 ___________日 2.工程造价：___________元/m2。 2.1 以上单价为包干价，结算以现场实际施工建筑面积计算。 2.2 工程进度款按建筑面积___________m2计算。 2.3 以上单价包含乙方施工时产生的一切费用，如人工、材料、机械、材料搬运上楼及税金等一切费用。 3.工程结算及进度款支付：乙方材料及人员进驻工地现场之日，甲方支付乙方工程总价30%；乙方施工完毕之日，甲方支付乙方工程总价50%；工程验收合格及结算完毕之日，按照实际完成工程量支付至工程总价97%，工程质保金为工程实际总价的3%。 4.施工质量标准：施工质量以甲方及质检站验收合格为准。 5.双方义务及权利：施工现场安全及施工过程管理由甲方负责。 6.甲方委派__________(联系方式：______________)为驻现场项目经理； 乙方委派__________(联系方式：______________)为项目负责人。 7.协议生效 本协议经双方签字盖章后生效。
甲方单位：（公章）乙方单位：（公章） 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行 账号：账号： 合同订立时间：________年______月______日 第二部分通用条款 一、词语定义及合同文件 １、词语定义 下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义： 1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。 1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。 1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。 1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。 1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。 1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工
建筑安装工程承包合同详细版 What the parties to the contract ultimately expect to get or achieve through the conclusion and performance of the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-025303
建筑安装工程承包合同详细版 发包方：___________________________ 地址：_____________________________ 邮码_______________________________ 电话_______________________________ 法定代表人：_______________________ 职务_______________________________ 承包方：___________________________ 地址：_____________________________ 邮码_______________________________ 电话_______________________________ 法定代表人：_______________________ 职务_______________________________
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称：____________ 二、工程地点：____________ 三、工程项目批准单位：____________批准文号 ________________（指此工程立项有权批准机关的文号）项目主管单位：____________ 四、承包范围和内容（详见工程项目一览表）；工程建筑面积 ________（平方米）；其他：____________ 五、工程造价____ （万元），其中土建：________（万元），安装：________（万元） 第二条施工准备 一、发包方： 1．____月____日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路维修。
建设工程施工合同 发包人： 承包人： 依照相关法律，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：________________________ 资金来源：________________________ 二、工程承包范围____________________________ _______________________________________________ 三、合同工期： 开工日期： 竣工日期： 四、质量标准 工程质量标准：___________________________ 五、合同价款： 合同总价（大写）：_______________________ （小写）：_______________________
六、组成合同的文件： （1）图纸 （2）发、承包方确认的工程清单报价单或预算书。 （3）施工变更，现场签证。 七、承包人承诺 （1）承包人向发包人承诺按照本合同的约定进行施工、竣工并在工程缺陷责任期间承担保修责任（责任 期年）。 （2）承包人在工程施工前编写施工组织方案，收集组织施工技术文件，产品资质证明，按施工进度编写 施工资料（电子版）。 八、发包人承诺 发包人向承包人承诺按照本合同的约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。 九、安全及文明施工 承包人的安全责任： （1）遵守国家安全生产的各项管理规定，配备相关管理人员、技术员、安全员、资料员。 （2）由于承包人原因造成的安全事故，由承包人承担相应责任及产生的费用。 （3）室外施工作业设立安全标志与警示及采取相应措施，
合同编号： 建设工程安装合同 签订地点： 签订时刻：年月日 发包人（以下简称甲方）： 法定代表人（负责人）：
住所： 承包人（以下简称乙方）： 法定代表人（负责人）： 住所： 资质等级: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，经双方协商一致，订立本合同。 1 定义 1.1 发包人：指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.2 承包人：指被发包人同意的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.3 设计单位：指发包人托付的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 1.4 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指
定的履行本合同的代表。 1.5 项目经理：指承包人在指定的负责施工治理和合同履行的代表。 1.6 工程：指发包人承包人在合同中约定的承包范围内的工程。 1.7 合同价款：指发包人承包人在合同中约定，发包人用以支付承包人按照约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。 1.8 工程期限：指发包人承包人按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。 1.9 开工日期：指在合同中约定的，承包人开始施工的绝对或相对的日期。 1.10 竣工日期：指在合同中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
1.11 图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套讲明和有关资料）。 1.12 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场因此及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。 1.13 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等能够有形地表现所载内容的形式。 1.14 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。 1.15 小时或天：本合同中规定按小时计算时刻的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时刻）；规定按天计算时刻的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是法定节假日或者其他公休假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时刻为该日24时。
光伏工程劳务承包合同 甲方（发包人）： 乙方（承包人): 工程名称: 光伏并网发电项目 施工地址： 签订日期：二零年月 甲方(发包人）: 住所: 乙方(代表）: 住所: 乙方劳务人员（可补充）： 经甲乙双方友好协商，就光伏发电项目工程的劳务承包事宜，达成一致意见,并签订本合同，以资共同遵守 一、工程概况 1.１工程名称:光伏发电项目 １．2工程地点： １．3工程内容：光伏安装
１．4 装机容量： KW 二、承包方式 承包方式:甲方提供施工所需所有材料,包含运输到施工地点，乙方负责整个分布式系统的安装。 三、工程工期 ３.1总工期暂定为自然日:签约后10天必须到场,工期以实际到场之日算起，若无法施工，到场皆按照每人１50元/天补偿给乙方。本工程按照铺设位置分为个区域,甲方可以合理地按区域依次提供乙方工作面。开工前，甲乙双方应当根据实际情况共同协商制定相对应的工程总施工进度计划及分区域施工进度计划,同时甲方必须保证在提供相应铺设区域后及时供应施工材料及设备。 3.2签约双方中的任何一方,由于战争、水灾、台风、地震或其它人力不可抗拒事故发生,影响合同执行时，其工程顺延时间与事故影响时间一致。 四、工程总价 ４.１工程总价:按实际完工量实测(按照每瓦０.30元人民币计算） 4.2甲方提供主材及安装辅材。乙方负责安装施工。 五、结算支付方式
5.1合同签订后乙方人员到达现场后;乙方所报施工完成(验收合格)进行结算，两个工作日内将结算工程款项的95％支付至乙方指定账户。 ５.2 由于图纸变更造成乙方返工而产生的费用甲方承担。由于材料供应不及时、协调不到位而产生的停工,甲方支付乙方每人１5 ０元／天伙食费、误工费,且工期顺延。 ５.３质保金为合同总金额的5%，质保期为一年,自完工交接起算,一年质保期到期后,三日内支付至乙方指定帐户。 六、双方责任 ６．１甲方责任 ６.1.1 负责协调乙方与其他各工种、监理等其他相关公司的关系,使工程能顺利进行,同时按时向乙方提供有效的施工作业面。 6.1.2 配合协调现场施工用水、用电及垂直运输设施，配合协调乙方现场材料临时周转、堆放场地，协助乙方办理进出工地的出入证。 6.1．3行使管理、检查及监督的权利,发现问题及时纠正，负责施工队伍进场前的安全教育及技术交底。 6.1.4 提供符合所需内容的施工图纸、技术要求、施工规范及与乙方协商一致的施工进度计划,合理安排各工序间(如基座与支架间等)的衔接问题（如材料等）,衔接不上则承担一切后果。
施工合同书 甲方：建设单位（以下简称甲方） 乙方：施工单位：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目 1.工程名称： 2.工程内容： a.钢屋架制作安装，彩钢压型板安装、屋顶两侧有组织排水、沟槽及￠100PVC雨落管安装，跨度24m，长度83.6m，柱距为7.6m，檐口高度7m，不含门窗、基础。彩板封面——单面，维护墙。 b.墙面、屋面剪刀叉、柱间的支撑，细杆、墙面加固。 c.材料的规格 墙面、屋顶彩板厚度∫=0.476mm 房面水平支撑：114×3cm焊管 细杆：114×壁厚3cm 墙面剪刀叉：￠16的圆钢 墙面套管：￠32镀锌焊管140×40×2.0×20 注：（所有钢制结构必须刷两遍防锈漆和一道面漆，连接焊点须正规操作）3.工程单价及造价：单价为208元/m2（不含税），其中包括人工、机具、 机械、材料、租赁、安全措施费、劳保等费用，具体结算按甲方现场实际收
方结算。 4.工程款支付：乙方完成整个工程的50%时，甲方按工程总造价的50%给乙方支付工程款，余款（除质保金外）在10天内经甲方验收合格后，一次性付清所有余款 第二条工程质保 该工程质保期壹年，并扣合同总价款的3%作为质保金；如无质量问题质保期满质保金一次性退还。保质期内乙方应负责维护。 第三条施工工期及施工措施 1、合同签订后，甲方基础工程完成后及时通知乙方，乙方立即进场施工，工期为30天，除不可抗力因素（如下雨）工期可适当顺延。 2、工程质量：按甲方要求进行施工，质量要求达到合格。 第四条甲方责任和义务 1、甲方派为现场代表，联系电话 2、甲方及时协调在施工中出现的各种疑难问题。 3、甲方给乙方提供住宿、用电、用水及施工场地。 第五条乙方责任和义务 1、乙方派为现场负责人，联系电话 2、乙方严格按照规程办理，坚持文明施工，保证质量，做到安全生产， 若发生工伤事故和不文明施工所造成的一切损失，一概由乙方负责。 3、乙方采取有效措施保证按合同工期完成施工任务。 4、乙方在施工中应及时清理现场，保持现场清洁，不影响其他施工。第六条工程验收 1、本工程质量验收标准按国家现行施工验收规范及质量评定标准执行。
编号：_____________工程施工合同书模板 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_______年______月______日
____________以下简称甲方 ____________以下简称乙方 依据相关规定、条例，遵循平等自愿的原则，经甲乙双方共同协商，就________________、________河等河道整治工程项目承包事宜达成一致意见，签订本合同，共同遵守。 一、工程名称：____________________工程 二、工程地址：________市鹿________区____镇 三、承包方式：劳务承包，按综合单价以图纸尺寸计算承包费用。 四、承包范围及内容：A型结构混凝土底板、C、D型结构挡土墙钢筋混凝土片石、混凝土垫层 五、承包单价及计量方式： 1、挡土墙及A型结构底板采取综合单价方式，施工费单价135元，单价中包含机械进出场费用、周转材料、机具设备、小型耗材、钢筋制作及安装、自拌混凝土及浇筑等与施工相关的费用，合同期内单价不做调整。
2、片石及混凝土垫层采取单价承包，施工内容包括基础面清理、排水、片石垫层铺设、C15砼垫层施工;按照图纸尺寸以平方米为单位计算，片石垫层(厚15c)单价为4元,混凝土垫层(厚10c)单价以4元。计量方式采用按月计量，与甲方同建设单位计量同步。 六、工程工期：____日历天 七、甲乙双方职责： 甲方职责： 1、负责提供营业执照、外出经商管理证明等必需的资质文件以及中标人员资格文件。提供公司质量、安全管理体系文件。 2、协助乙方完成施工报审报批及备案手续。 3、根据建设单位要求必要时派员协助乙方工作。 4、负责在温州设立工程账户便于乙方结算。 5、监督管理乙方开展各项施工生产活动。
L TP-94-009 合同编号： 建筑安装工程承包合同 发包方： 承包方： 青岛市工商行政管理局监制
建筑安装工程承包合同 发包单位：（简称发包方） 承包单位：（简称承包方） 发包方经批准进行的建筑工程，由承包方承担，为明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律、法规签订本合同，共同遵守。 第一条工程名称： 第二条工程地点： 第三条承包的范围和内容： 1．建筑工程（包括房屋建筑及构筑物）共/ 个单位工程，建筑面积/ ㎡。 2．安装工程名称 以上工程均按施工图设计内容范围承包。 第四条工程造价 承包的工程总造价元（单位工程造价见承包工程项目表）。如果合同期内发生劳务、材料价格调整、取费标准变动按文件规定执行。 第五条承包方式 本工程按下列第 1 项方式进行承包施工： 1．包工包料 2． / 3． / 第六条施工期限 本工程按工期定额和有关规定，施工工期日历天，定于 年月日竣工。施工期间如发生不可抗力的自然灾害，工期另行协商。 第七条双方的主要责任 一、发包方 1．办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用、申请施工许可执照和占道爆破许可证及市内禁区运输通行证。 2．确定建筑物（或构筑物）道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点。 3．开工前接通施工现场水源、电源、拆迁现场内民房和障碍物（亦可委托承包方承担）。 4．组织有关单位对施工图等技术资料进行审定，按合同规定在
开工前十五天内将设计图纸份、标准图份及有关技术资料送交承包方，审定施工组织设计。 5．按双方协定的分工范围和要求，供应材料和设备。 6．向经办银行提交拨款所需的文件（实行贷款或自筹的工程要保证资金供应），按时办理拨款和结算。 7．派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续，负责签证，解决应由发包方解决的问题以及其他事宜。 二、承包方 1．负责施工现场的平整，施工界区内的用水、用电、道路和临时设施的施工。 2．按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理，做好施工前的各种准备工作。 3．及时向发包方提出开工通知书、施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收通知，提出应由发包方供应的材料、设备的供应计划。 4．严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间竣工和交付。 5．已完工的房屋、构筑物和安装的设备，在交工前应负责保管，并清理好场地。 6．按照有关规定提供竣工验收技术资料，参加竣工验收，办理竣工结算。 7．在合同规定的保修期内，对属于承包方的工程质量问题，负责无偿修理。 第八条材料设备供应 1．发包方负责供应水泥、木材、钢材和施工期间建筑材料预算价格调整表以及规定由建设单位供应的材料设备。按设计要求的品种、规格、型号供应到承包方指定地点。因品种、规格不全，需由承包方调剂代用时，必须经设计部门签证，由此而发生的量差、价差和运费由发包方负责。因材料设备供应不及时影响工程建设，工程竣工时间顺延。 2．承包方负责地方材料和市场采购物资。市场采购物资需到外地采购时，差价运费由发包方承担。 3．乙方供应的材料设备必须符合设计要求和国家规定的技术标准，并附有出厂合格证或化验单。否则进行材质检验，费用由供应方负责。 4．双方供应的材料设备均执行建设行政主管部门颁布的材料预算价格。
综合楼建筑安装工程施工合同 发包方：沅江市金隆生态农林科技开发公司（以下简称甲方） 承包方：武汉联成永合劳务有限公司（以下简称乙方）甲方在沅江市三眼塘镇土桥子村养殖场修建办公生活楼，依照《中华人民共和国合同法》以及《中华人民共和国建筑法》的有关规定，甲、乙双方遵循公平、公正、自愿、诚实、守信的原则，经协商订立本合同： 一、工程概况 1、工程名称：金隆公司养殖场办公生活楼。 2、工程地点：三眼塘镇土桥子村土桥子。 3、工程内容：①办公楼、生活楼主体土建；②水电安装；③内外粉饰；④内外装修；⑤其他大件配置；⑥周边配套等。 二、承包范围 1、承包形式：包工包料。 2、承包范围：图纸范围内的全部内容及设计变更。 三、价款 工程总造价：约500万元 四、付款方式及质量保修期限 1、乙方进场时，甲方向乙方支付进场费为工程总造价的8%；以主体一层计量一次，乙方每完成一层甲方付计量款的80%；工程竣工验收合格后，结至合同总价的90%；乙方办理结算，由甲方审定后付至工程总价95%，留5%作质保金。乙方向甲方提交结算书后，甲方必须在1个月内审核完毕，否则，视同甲方认可乙方结算金额。 2、本工程质保期为一年，到期后甲方一次性付清给乙方。
五、计算办法 1、本工程按《湖南省2006年消耗量定额》计算，依照湖南省2010年发布的建筑安装计费办法取费，按费率下浮4%。 2、本工程材料价格依照施工期间益阳市建筑定额站发布的《益阳建筑造价》当季材料调价计算，人工按施工期间湖南省发布的当期价格的人工价格中间价格调整。 3、本工程设计变更及增加工程按实计算，付款办法依照本合同第四条第一款执行。 4、本工程全部按实结算。 六、建设工期 进场时间：2011年2月28日，具体开工日期以甲方通知为准。工期从甲方通知的开工日期开始计算，工期时间为有效工作日200天。 七、竣工验收 乙方向甲方提出竣工验收申请后，甲方应在一个星期内予以验收。若甲方未在一个星期内予以验收，即视为自动验收合格。 八、双方责任 1、甲方必须协调好与工程有关的地方关系，任何土地及人事纠纷与乙方无关。如因此而造成乙方工程施工受阻或人员伤害或造成的损失概由甲方负责。因此而停工一天，由甲方按国家相关规定补偿乙方损失，造成人员伤残的，则按伤残等级予以补偿。单方面终止合同或不能履行合同则处以工程总造价的1%倍赔偿或提前15天知会对方同意。甲方及时办理报建等相关手续。 2、乙方应在规定期限内竣工，延期一日罚款500元，提前一日奖励500元。
协议编号 建设工程施工合同 甲方： 乙方： 协议签订日期：年月日 协议生效日期：年月日到年月日
建设工程施工合同范文 建设单位（甲方）： 施工单位（乙方）： 1。总则 1。1 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 2。承包方式及承包范围 2。1 承包方式：包工包料（材料使用甲方指定品牌） 2。2 承包范围 3。工程概况 3。1 工程名称： 3。2 工程地点： 3。3 工程内容要求：
4。合同价款与结算 4。1 本工程为非招标工程，项目单价：元/平方，施工面积：平方。合同价款定为，大写：。 4。2 合同签订之日起甲方一次性支付乙方部分合同款元。余下合同款分次支付给乙方。第二次付款：项目进行到时支付元。结算余款：项目进行到时支付元。 5。合同工期开工日期：年月日。竣工日期：年月日。合同工期总日历天数：天。 5。1 乙方确保其具有承担本合同约定事项的资质及能力，并保证安全施工无事故，应当按照约定的开工日期开工，如不能按期开工，应当在约定开工日期前3日内，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方在接到申请后的24小时内以书面形式答复乙方。甲方不同意乙方要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。 5。2 因甲方原因不能按约定日期开工，甲方以书面形式通知乙方，并赔偿乙方因延期开工造成损失，相应顺延工期。 6。材料设备供应 6。1 乙方采购材料设备，应按图纸要求和规范标准采购，并要求“三证齐全”，对材料设备质量负责。
建筑工程模板安装合同范例 各省、自治区住房城乡建设厅、工商行政管理局，直辖市建委(建交委)、工商行政管理局，新疆生产建设兵团建设局，国务院有关部门建设司，有关中央企业：为规范建筑市场秩序，维护建设工程施工合同当事人的合法权益，住房城乡建设部、工商总局对《建设工程施工合同(示范文本)》。 热门城市：汉中律师佛山律师开封律师丹东律师信阳律师亳州律师广安律师聊城律师巴彦淖尔律师 模板安装工程施工合同中包含了工程概况、承包方式、承包单价及承包内容、施工工期，工程质量等级及评定等信息，规范了双方的权利和义务促进工程安全生产，文明施工。是施工中的必要合同，下面是小编整理的一份建筑工程模板安装合同范例。 建筑工程模板安装合同范例 合同编号：春城项第号
发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 甲方承建的“ ”工程的施工项目，今由乙方承包负责该项目的所有模板安装工程施工。为了明确甲、乙双方的职责与义务，确保工程按期按质完成施工，经双方友好协商，达成如下协议，望共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程名称： 工程地点： 第二条：承包方式 本工程模板制作安装工程的承包方式为：包工包机械包料。即由乙方提供安装一切材料，包括模板、骨料、支撑及辅助材料等;提供一切施工机具，并负责模板工程的制作、安装、拆除、清理全过程的工作。负责钢筋预留孔洞(含拉结筋植筋，植筋经有资质单位检测合格)的钻洞。 第三条：承包单价及承包内容 一、承包单价
1、乙方所承包的施工内容，按模板与混凝土的接触面积计算，模板安装及钢管支撑包工包料的单价为元/m2;工程量以施工图纸(包括设计变更、增减项目)作为计算基准;该单价为质量达到优良的价格。 2、该单价为一次性包干价，乙方不得以任何理由或借口，要求增加其它费用。 二、承包内容 1、乙方的承包范围：的所有模板施工项目。还包括线条、栏板、压顶、过梁、构造柱、水箱、化粪池、室外围墙、花池、踏步台阶及设计变更增加的构件等零星构件的模板安装工程。 2、乙方承包单价内容包括：负责模板工程的加工制作安装等全过程施工工作;所有材料垂直和水平人工搬运费、垂直和水平运输的机械、模板制作的施工机械及辅助材料由乙方自行提供，费用自理。 3、乙方承包单价内容包括：负责钢筋预留孔洞(含拉结筋)的钻洞，若乙方不预留孔洞，由此增加的植筋人工费、植筋所用的胶水费、植筋的拉拨试验费等三项费用的一半由乙方负责，该费用在工程结算时一次性扣除。 4、乙方承包单价内容包括：模板制作安装所用的辅助材料，包括螺栓、螺帽、垫片、PVC套管及塑料垫片、铁钉、蝴蝶卡、
太阳能光伏发电安装施工合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方） 按照《中华人民共和国合同法》，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议： 1、工程概况 1.1工程名称：********** 1.2工程地点：********** 1.3承包内容：支架安装（包含（前后）立柱的焊接、支架安装、组件安装）、材料装卸等，不含太阳能发电板调试工作。 1.4承包方式： 包工不包料（含装卸费） 1.5工期： 开工日期：年月日 实际施工天数：天 1.6工程质量：合格 1.7合同价款（人民币大写）： 安装费按太阳能光伏发电板元/W 计算，材料装卸费按元计算。 2、双方工作 2.1 甲方工作 2.1.1 甲方派技术人员现场指导安装，并向乙方进行现场交底。 2.1.2 办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。 2.1.3 指派为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.2 乙方工作 2.2.1 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。 2.2.2 指派为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，
解决由乙方负责的各项事宜。 2.2.3 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。 2.2.4 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。 3、工程价款及结算 3.1 根据甲方提供的施工图纸功率为万瓦，安装费用为元（不含装卸及搬运费）。 3.2 安装工程完成后，安装费及材料装卸费用7日内一次付清。 3.3 本工程无保修金，不含税。 4、违约责任 4.1甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。 4.2 乙方应妥善保护甲方提供的设备，如造成损失，应照价赔偿。 4.3 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。 5、附则 本合同一式两份，双方各执一份,均具同等法律效力。 发包人：承包人： 发包人代表：承包人代表： 地址：地址： 电话：电话： 传真：传真： 邮编：邮编： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 年月日年月日
A contract is generally a legal act of both parties and can only be established if the parties reach an agreement. Protect the legal rights of both parties after signing. （合同范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 建筑安装工程施工合同(合同范 本)
建筑安装工程施工合同(合同范本)说明：合同一般是双方的法律行为，只有双方当事人达成协议才能成立。签订合同后依法保护双方的合法权益，避免很多不必要的争议。可用作电子存档或实体印刷，使用时请详细阅读条款。 甲方：___________________________乙方： ___________________________ 为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规之规定，结合工程具体情况，经甲乙双方协商一致，同意订立本合同并严格遵守履行。 1．合同文件适用的法律、法规和标准、规范1．1 适用的法律、法规：本合同文件适用国家有关法律和行政法规，其没有做出规定的，应遵守地方法规及地方有关部门的规章规定。1．2 适用的标准、规范：本合同适用国家有关标准、规范；国家标准、规范中没有的，适用有关行业标准、规范；以上均没有的，适用工程所在地的有关标准、规范。 2．合同文件组成及解释顺序2．1 合同条款及合同附件2．2 补充合同（协议）书2．3 中标通知书、投标书及其附件2．4 标准、规
工程施工合同书新整理版 参考文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
工程施工合同书新整理版参考文本使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 工程施工合同书范文1 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 我方对多个施工队伍认真考察、对比、研究选定了施 工队伍。为明确各自的权利和义务，经协商，并根据《中 华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》和 《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规之规 定，现就乙方承揽甲方委托制作安装一批店外门头装修事 宜达成如下一致协议。 一、工程名称:店外铝塑板门头制作安装 二、安装地点及范围：黄河路铁路桥以东至岳城办事 处辛集行政村东头327公路两侧，佃户屯办事处佃户屯行
政村菏商公路两侧。 三、门头安装位置：根据甲方提供的店家地点，乙方实际测量经甲方及店主确认为准，高度：1.2米，长度：根据实际情况确定(详见图纸)。 四、材质：要求用5*5CM镀锌角钢，76*44厚 1.2MM的铝方管，外贴4mm红色铝塑板黄色芙蓉板字 2mm厚(黄色铝塑板为红色芙蓉板字)，四周压76*25铝方管外贴白或黄色铝塑板。 五、工程造价及支付方式 1、工程造价：约 2.制作安装费约定：制作角钢架，安装铝合金框架、外贴铝塑板并包边及字安装完成费用，每平方展开面积计算。 3.支付方式：签订合同乙方机械人员进场甲方预付款，工程进行一半时付元进度款。竣工验收合格留%质保金，余
合同编号: _________________ 施工合同书通用版样本 A contract is an agreement between the parties or both parties to establish, change or terminate the civil relationship. Contracts established according to law shall be protected by law. 甲方：_______________ 乙方：_______________ 时间：___年___月___日 (建设工程-建设工程施工合同系列，下载后任意编辑、使用)
施工合同书通用版样本 合同编号:_________ 工程名称:_________ 工程编号:_________ 发包方:_________ 承包方:_________ 签订时间:_________年_________月_________日 签订地点:_________ 根据《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同. 第一条工程项目 一、工程名称:_________ 二、工程地点:_________ 三、工程项目批准单位:_________批准文号_________(指此工程立项有权批准机关的文号)项目主管单位:_________ 四、承包范围和内容:_________(详见工程项目一览表);工程建筑面积_________(平方米);其它:_________ 五、工程造价:_________(万元),其中土建:_________(万元),安装:_________(万元). 第二条施工准备
光伏安装合同协议书内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
光伏发电施工劳务承包合同 发包单位（甲方）： 承包单位（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，甲乙双方友好协商，同意签订本合同，以共同遵守执行。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程价款：本工程为光伏发电安装施工（含支架安装、组件安装、电气安装），甲方按每瓦 0.2元（不含税），承包给乙方施工，共计400KW，工程款总计：元（人民币大写）。 4、工程款支付和结算：合同签订工人进场后，支付5000元生活费，施工完成后支付到总工程款的100%。 5、施工完成7天内，甲方组织相关人员验收，超出7天，视为验收合格。 第二条：施工工期 1、工程期限：有效工期 7 天，在履约过程中，如因变更设计，不可抗拒（台风、连续暴雨（雪）天、停电）的因素，经业主确认后延长工期。 2、因甲方原因（物料不到位等）造成的工期延误，施工工期相应顺延，同时，甲方需支付乙方误工费用。 第三条：工程质量及适用的标准、规范
1、乙方应根据要求、配备相关的技术管理人员，保证工程的施工质量和工程进度。 2、乙方需按设计图纸施工，在施工过程中应严格遵守施工规范要求和质量检验评定标准。 3、乙方必须按建筑规范施工，接受甲方监督检查，确保工程质量，如存在质量问题乙方应根据甲方的意见采取及时有效措施纠正或返工。 第四条：甲方责任 1、负责向乙方提供一份总包合同（合同价款等机密部分可以遮盖）。 2、负责施工现场杂物、障碍物的清除，保证乙方正常施工。负责提供乙方生活场地、解决施工用水、用电。 3、负责向乙方提交施工图纸和有关技术资料，做好技术交底工作，协助乙方解决施工过程中出现的疑难问题。 4、负责协调涉及本工程的政府、单位、居民、团体等关系，确保工程得以顺利进行。 5、对乙方施工的工程进度、质量、安全和合同的执行进行监督，对不规范的施工操作有权下令停工整顿，及时办理验收、签证和工程款的结算拨付。 第五条：乙方责任 1、负责组织施工人员进场施工，保证在规定时间内如期完成施工任务,施工人员安全问题，由乙方全权负责。 2、严格按图纸设计要求施工、控制好施工成本。 3、严格按照国家有关规程、规范要求进行施工，教育现场施工人员遵守施工管理的有关规定，做到安全施工、文明施工。
建筑安装工程承包合同 发包方（甲方)： 法定代表人: 地址: 联系电话： 电子邮箱： 承包方(乙方）: 法定代表人:授权负责人： 地址： 联系电话； 电子邮箱： 资质证书号； 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。 第一条工程概况 ｌ、工程名称; 2、工程地点: 3、工程范围和内容：乙方依据甲方提供的设计图纸和说明文件、包工包料完成 图纸上标明的全部工程,包括但不限于以下各项：含破桩、含全部土建、含基础、 含土方开挖,含本栋楼的化粪池、屋内外排水系统（至化粪池）、室外散水坡，
含水电设施及其安装(水电做到入户,配电房及水泵房设施除外)含有线电视导 管预理、宽带和电信导管预埋，含外墙瓷砖及其安装，含内粉刷,含公共部分刮胶,含楼梯扶手、阳台护栏，含防雷,含室外落水，含建筑垃圾清运等。 门窗、消防安装工程、电梯及其安装除外（但消防水池由乙方负责完成）。 4、本工程总建筑面积约１5７35平方米，按国家建筑面积计算(但架空层算全面积）。 第二条工程期限 １．本工程合同总工期为400天（日历天,从开工之日算起)。总工期分 为四个阶段: (1)基础部分的工期为60天； （2)地下车库层的工期为50天; (3))架空层到主体结构封顶的工期为19０天； (4）内外粉刷、贴瓷砖、安装工程、外架卸完和完成其他收尾工程的工期为 ｌ０0天。 2、本工程开工日期2０13年5月20日,竣工日期20 14年6月30日。从 交保证金之日起,三个月内开工，如不能开工,甲方退还保证金,否则从交保证 金之图起按月利率４０‰计算，合同继续生效。 3．如遇下列情况,经发包方指定的代表签证后，工期作相应顺延。并用书面形式确定顺延期限。 （1)发包方在合同规定开工日期＿_3 天,不能交承包方施工场地、施工