造价员考试试题-模块二
（含法律法规及相关知识、专业通用知识、专业基础知识）
【第2套】
(一)、单项选择题(每小题3分，共80题，240分。每题只有一个正常答案，多选、不选、错选均不得分。)
1、【题目标识：00-1-1-1-1-21-20X】按照我国现行规定，建筑业企业资质分为（）等三个系列。
A、房地产开发、工程设计、建筑施工
B、工程设计、建筑施工、工程监理
C、施工总承包、专业承包、劳务分包
D、工程总承包、施工承包、专业分包
答案：C
2、【题目标识：00-1-1-2-1-13-42X】（）将其承包的全部建筑工程转包给他人。
A、特殊情况下允许承包单位
B、承包单位在收取一定的管理费后可以
C、承包单位在办理委托手续后可以
D、禁止承包单位
答案：D
3、【题目标识：00-1-1-3-1-1-50X】对于未取得施工许可证擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的责令停止施工，并（）处以罚款。
A、对建设单位
B、对建设单位或施工单位
C、对施工单位
D、对建设单位和施工单位
答案：D
4、【题目标识：00-1-2-1-1-11-70X】有关工程招标，以下说法正确的是（）。
A、招标人不得自行选择招标代理机构，应当事先向主管部门申报
B、除自筹资金项目外，招标人一般不得自行办理招标事宜
C、依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门备案
D、我国推荐采用委托代理招标
答案：C
5、【题目标识：00-1-2-2-1-25-99X】《招标投标法》规定，招标人收到投标文件后，应当（）。
A、确认有法人代表证明或法人代表委托书后，签收保存
B、确认投标文件格式符合要求后，签收保存
C、确认投标文件内容完整后，签收保存
D、签收保存，不得开启
答案：D
6、【题目标识：00-1-2-2-1-12-86X】招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的（）。
A、法定代理人
B、指定代理人
C、社会中介组织
D、行政职能部门
答案：C
7、【题目标识：00-1-2-3-1-11-120X】从合同的法律意义来说，投标人递交的投标文件属于（）。
A、要约邀请
B、要约
C、承诺
D、再要约
答案：B
8、【题目标识：00-1-2-4-1-22-161X】评标委员会应当按照（）评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。
A、《招标投标法》规定的
B、科学合理的
C、招标文件确定的
D、经三分之二以上评标专家同意的
答案：C
9、【题目标识：00-1-2-5-1-9-178X】评标委员会成员收受投标人的财物或者其他好处的，给予警告，没收收受的财物，可以并处（）的罚款。
A、三千元以上五万元以下
B、八千元以上五万元以下
C、一万元以上五万元以下
D、三万元以上十万元以下
答案：A
10、【题目标识：00-1-3-1-1-4-188X】在发展社会主义市场经济的过程中，各有关部门和单位要强化搞好安全生产的职责，实行（）的安全生产管理体制。
A、国家负责、行业管理、企业监察和群众监督
B、企业、行业共同管理、国家监察和群众监督
C、企业管理、行业负责、国家监察和群众监督
D、企业负责、行业管理、国家监察和群众监督
答案：C
11、【题目标识：00-1-3-2-1-10-209X】《建筑法》规定，实行施工总承包的，施工现场安全由（）负责。
A、分包单位
B、建设单位
C、总承包单位
D、设计单位
答案：C
12、【题目标识：00-1-3-2-1-28-227X】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的（）应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程
A、项目负责人
B、主要负责人
C、总工程师
D、安全副经理
答案：A
13、【题目标识：00-1-3-2-1-32-231X】《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程实行施工总承包的，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（）。
A、连带责任
B、相同责任
C、相似责任
D、按份责任
答案：A
14、【题目标识：00-1-3-3-1-23-302X】《建设工程安全生产管理条例》规定，（）对全国的建设工程安全生产实施监督管理。
A、国务院负责安全生产监督管理的部门
B、国务院国防科技工业主管部门
C、国务院建设行政主管部门
D、国家煤矿安全监察机构
答案：C
15、【题目标识：00-1-3-3-1-13-292X】《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的（）必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。
A、主要负责人和总工程师
B、主要负责人和安全生产管理人员
C、安全生产管理人员和技术负责人
D、主要负责人
答案：B
16、【题目标识：00-1-3-4-1-7-321X】勘察单位、设计单位有下列行为之一的（），责令限期改正, 构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任。
A、未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查
B、未按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察、设计
C、要求施工单位压缩合同约定的工期
D、未向施工单位进行安全使用说明，办理移交手续的
答案：B
17、【题目标识：00-1-4-1-1-2-336X】根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》规定，私人规模建房、用于商贸经营或者涉及（）的临时性房屋建筑活动和监督管理，参照本条例执行。
A、公共安全
B、公众利益
C、国家秘密
D、抢险救灾
答案：A
18、【题目标识：00-1-4-2-1-39-383X】建设工程发生质量或者安全生产事故时，（）应当按照国家和省有关规定，及时报告县级以上人民政府建设行政主管部门或者交通、水利等行政主管部门。
A、建设单位
B、施工总承包单位或者分包单位
C、施工单位、施工总承包单位
D、责任单位
答案：C
19、【题目标识：00-1-4-2-1-6-350X】某建设单位将写字楼改建为公寓，需要进行改变建筑物主体结构，则下列说法正确的是()。
A、需要申请施工许可证
B、需要备案
C、需要有新的设计方案
D、不需要任何其他条件可以直接进行改造施工
答案：C
20、【题目标识：00-1-4-2-1-16-360X】《建设工程质量管理条例》规定，未经()签字，建设单位不拨付工程款，不得进行竣工验收。
A、业主代表
B、总监理工程师
C、项目经理
D、专业监理工程师
答案：B
21、【题目标识：00-1-4-3-1-20-439X】县级以上人民政府建设行政主管部门或者交通、水利等行政主管部门可以委托（）对建设工程质量和安全生产具体实施监督。
A、工程监理单位
B、建设单位
C、建设工程质量和安全生产监督机构
D、施工单位
答案：C
22、【题目标识：00-1-4-3-1-16-435X】根据《建设工程质量管理条例》规定，任何单位和个人对建设工程的质量事故、质量缺陷都有权（）。
A、揭发、检举、投诉
B、揭发、控告、申诉
C、检举、控告、投诉
D、检举、控告、申诉
答案：C
23、【题目标识：00-1-4-4-1-7-456X】根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》规定，检验检测单位出具虚假检验检测报告的，由县级以上人民政府建设行政主管部门或者交通、水利等行政主管部门责令停业整顿，可并处（）罚款；情节严重的，吊销其资质证书。
A、五千元以上五万元以下
B、三千元以上三万元以下
C、三千元以上五万元以下
D、五千元以上三万元以下
答案：D
24、【题目标识：00-1-5-2-1-6-495X】监理单位应当依法对民用建筑节能施工实施监理，发现施工单位不按照民用建筑节能强制性标准施工的，应当（）。
A、责令停止施工
B、要求施工单位改正
C、及时报告建设单位
D、及时报告建设单位和建设主管部门
答案：B
25、【题目标识：00-2-1-1-1-2-1X】基本制图标准中规定图样及说明中的汉字宜采用（）或黑体。
A、宋体
B、长仿宋体
C、隶书
D、楷体
答案：B
26、【题目标识：00-2-1-2-1-13-32X】以下投影法作图对应的图形不正确的是（）。
A、中心投影—透视图
B、中心投影—轴测图
C、正投影—平面图
D、正投影—立面图
答案：B
27、【题目标识：00-2-1-3-1-1-64X】用一假想的平面剖切某形体得到的投影图称为（）。
A、正面图
B、剖面图
C、局部投影图
D、断面图
答案：B
28、【题目标识：00-2-1-4-1-7-93X】施工总平面图内容包括（）。
A、总体布局规划、形状和位置、地形和地貌、朝向和风速、其他
B、总体布局规划、形状和位置、地形和地貌
C、总体布局规划、形状和位置
D、形状和位置、地形和地貌、朝向和风速
答案：A
29、【题目标识：00-2-2-1-1-10-109X】材料长期在饱和水作用下不破坏，其强度也不显著降低的性质称为（）。
A、亲水性
B、抗冻性
C、抗渗性
D、耐水性
答案：D
30、【题目标识：00-2-2-1-1-16-115X】材料的耐水性可有（）表示。
A、含水率
B、软化系数
C、湿润边角
D、吸水率
答案：B
31、【题目标识：00-2-2-2-1-4-133X】国家标准规定，六大常用硅酸盐水泥的初凝时间不得短于（）分钟。
A、30
B、45
C、60
D、90
答案：B
32、【题目标识：00-2-2-3-1-1-170X】测定砂浆强度等级用的标准试件尺寸为（）mm
A、70.7×70.7×70.7
B、100×100×100
C、150×150×150
D、200×200×200
答案：A
33、【题目标识：00-2-2-4-1-2-181X】钢材按含碳量大小可分为三类，其中含碳量小于（）为低碳钢。
A、0．25％
B、0．3％
C、0．4％
D、0．6％
答案：A
34、【题目标识：00-2-3-1-1-18-217X】砖墙砌筑施工工艺的第一个工序是（）。
A、摆砖
B、抄平放线
C、盘角、挂线
D、立皮数杆
答案：B
35、【题目标识：00-2-3-2-1-10-242X】影响混凝土与输送管内壁阻力大小的性质是（）。
A、强度
B、抗渗性
C、耐久性
D、流动性
答案：D
36、【题目标识：00-2-3-2-1-7-239X】钢筋的配料是根据（）计算构件各钢筋的直线下料长度、总根数及总重量，然后编制钢筋配料单，作为备料加工的依据。
A、构件配筋图
B、建筑施工图
C、结构施工图
D、钢筋表
答案：A
37、【题目标识：00-2-3-3-1-6-268X】钢结构的构造应便于制作、安装、维护并使结构受力简单明确，减小应力集中，避免材料（）。
A、三向受压
B、三向受拉
C、单向受拉
D、单向受压
答案：B
38、【题目标识：00-2-4-2-1-17-314X】协商解决施工所需的水、电等必备条件是业主在（）的主要任务。
A、项目决策阶段
B、项目准备阶段
C、项目实施阶段
D、项目验收阶段
答案：C
39、【题目标识：00-2-4-4-1-5-334X】建筑施工企业编制实施性成本计划时，宜以( )为依据。
A、施工图预算成本
B、工程概算成本
C、施工预算成本
D、施工结算成本
答案：C
40、【题目标识：00-2-4-5-1-8-352X】为了加快施工进度，施工协调部门根据项目经理的要求，落实有关夜间施工条件、组织夜间施工的工作，属于管理职能中的（）环节。
A、执行
B、检查
C、决策
D、筹划
答案：A
41、【题目标识：00-2-4-6-1-7-369X】建设工程施工质量计划的编制主体是（）。
A、业主
B、监理单位
C、施工承包企业
D、设计单位
答案：C
42、【题目标识：00-2-4-7-1-5-393X】建筑施工企业必须为（）办理意外伤害保险，支付保险费。
A、从事危险作业的职工
B、在施工现场作业的职工
C、现场特殊作业人员
D、施工项目的所有职工
答案：A
43、【题目标识：00-2-4-9-1-7-416X】通过某种图形形式确定和形象体现项目组织内各组织单元或个人之间的相互工作关系的管理工具是（）。
A、巴雷特图
B、职责安排矩阵
C、鱼刺图
D、组织关系图
答案：D
44、【题目标识：00-2-4-10-1-11-429X】下列类型的合同中，（）对于承包人来说承担的风险较大。
A、固定总价合同
B、固定单价合同
C、可调价格合同
D、成本加酬金合同
答案：A
45、【题目标识：00-2-4-11-1-9-453X】下列关于定性风险分析的表述，错误的是（）。
A、定性风险分析的主要任务是确定风险发生的可能性及其后果的严重性
B、定性风险分析的方法包括模拟法
C、一般来说，技术含量越高的项目风险程度就越高
D、定性风险分析工作要形成风险总排队
答案：B
46、【题目标识：00-2-5-1-1-11-480X】在Windows中，对文件和文件夹的管理可以使用（）。
A、资源管理器或控制面板窗口
B、资源管理器或“我的电脑”窗口
C、“我的电脑”窗口或控制面板窗口
D、快捷菜单
答案：B
47、【题目标识：00-2-5-1-1-6-475X】一个完整的计算机系统应包括（）。
A、系统硬件和系统软件
B、硬件系统和软件系统
C、主机和外部设备
D、主机、键盘、显示器和辅助存储器
答案：B
48、【题目标识：00-2-5-2-1-5-494X】以下不能实现对Excel工作表进行改名的操作是（）。
A、使用快捷菜单命令
B、使用菜单命令
C、双击工作表名
D、单击工作表名
答案：D
49、【题目标识：11-3-1-1-1-1-0X】对绝热材料的基本要求是导热系数小于（）W/(m·K)。
A、0.85
B、0.23
C、0.17
D、0.45
答案：B
50、【题目标识：11-3-1-2-1-28-37X】涂料最重要的组成成分是（）。
A、稀释剂
B、粘结剂
C、填料
D、颜料
答案：B
51、【题目标识：11-3-1-2-1-14-23X】将石灰放入储灰坑存放两周以上，并在其表面保持一层水分，这是（）。
A、石灰的硬化
B、石灰的熟化
C、石灰的消化
D、石灰的陈伏
答案：D
52、【题目标识：11-3-2-1-1-6-55X】结构平面图中配置双层钢筋时，底层钢筋的弯曲方向应（）。
A、向上或向左
B、向上或向右
C、向下或向左
D、向下或向右
答案：A
53、【题目标识：11-3-2-3-1-7-71X】建筑立面图是在与房屋立面平行的投影面上所作的房屋()。
A、水平面投影图
B、侧投影图
C、正投影图
D、轴测投影图
54、【题目标识：11-3-2-3-1-15-79X】建筑工程施工图中，楼梯详图的内容不包括()。
A、楼梯平面图
B、剖面图
C、节点详图
D、梯段配筋图
答案：D
55、【题目标识：11-3-2-4-1-2-89X】结构施工图一般包括()。
A、配筋图、模板图、装修图
B、基础图、楼梯图、屋顶图
C、总平面图、平面图、立面图、剖面图、详图
D、结构设计说明、结构布置图、构件详图
答案：D
56、【题目标识：11-3-3-2-1-2-105X】某建筑物有8层楼，若按民用建筑的层数进行类型划分，它属于()建筑。
A、高层建筑
B、中高层建筑
C、多层建筑
D、低层建筑
答案：B
57、【题目标识：11-3-3-3-1-4-114X】基础下面承受荷载的土层叫地基，若天然土层的承载力相对较弱时，需进行人工处理，处理方法不包括()。
A、压实法
B、换土法
C、挤密法
D、换石法
答案：D
58、【题目标识：11-3-3-5-1-11-142X】下列说法正确的是()。
A、刚性防水屋面的女儿墙泛水构造做法和卷材防水屋面是相同的
B、刚性防水屋面的女儿墙与防水层之间不应该有缝，但需附加卷材形成泛水
C、泛水应具有足够的高度，一般不小于250mm
D、刚性防水层内的钢筋在分格缝处应连通，以保持防水层的整体性。
答案：C
59、【题目标识：11-3-3-5-1-10-141X】在屋面用卷材做防水层时，涂刷冷底子油的主要作用是()。
A、粘结防水层
B、提高屋面防水层的气密性、隔热性
C、防止油毡鼓包
D、防水
答案：A
60、【题目标识：11-3-3-7-1-5-159X】楼梯每个梯段的踏步，不应超过()级，亦不应少于（）级。
A、16；2
B、16；3
C、18；2
D、18；3
61、【题目标识：11-3-4-1-1-9-183X】（）框架-剪力墙结构中，竖向荷载主要由谁承担。
A、剪力墙
B、框架
C、剪力墙和框架
D、不能确定
答案：B
62、【题目标识：11-3-4-2-1-13-198X】（）钢筋混凝土柱中，若含有附加箍筋，对其直径和间距的要求是。
A、与柱本身的箍筋情况相同
B、直径不小于6 mm，间距不大于200 mm
C、无特殊要求
D、直径不小于8 mm，间距不大于150 mm
答案：A
63、【题目标识：11-3-4-2-1-6-191X】（）同类钢筋的①锚固长度、②搭接长度、③搭接连接区长度正确的关系是。
A、①﹥②﹥③
B、③﹥②﹥①
C、③﹥①﹥②
D、②﹥①﹥③
答案：B
64、【题目标识：11-3-4-3-1-1-208X】（）多层砌体结构的抗震缝，下列表述不正确的是。
A、房屋的立面高差在6m以上，应设置抗震缝
B、缝宽一般采用70～100mm
C、缝两侧均应设置墙体
D、缝须从基础沿房屋全高设置
答案：D
65、【题目标识：11-3-5-1-1-2-226X】下列建筑机具中()不适用于高层建筑。
A、塔式起重机
B、泵送混凝土施工机械
C、施工电梯
D、井架
答案：D
66、【题目标识：11-3-5-2-1-6-242X】人工挖孔桩的桩径一般最小不宜小于()。
A、600㎜
B、700㎜
C、800㎜
D、1000㎜
答案：C
67、【题目标识：11-3-5-2-1-8-244X】在进行砖砌体砌筑时，用来检查砂浆饱满度的工具是()。
A、百格网
B、靠尺
C、楔形塞尺
D、托线板
68、【题目标识：11-3-5-2-1-27-263X】结构砼的强度等级必须符合设计要求，用于检查结构构件砼强度的试件，应在砼的()随机抽取。
A、搅拌地点
B、运送途中
C、试配过程中
D、浇筑地点
答案：D
69、【题目标识：11-3-6-1-1-12-311X】如果方案在经济上是可行的，则有该方案的财务净现值()。
A、大于零
B、大于总利润
C、大于建设项目总投资
D、大于总成本
答案：A
70、【题目标识：11-3-6-2-1-16-330X】内部收益率在()情况下投资项目在经济上是可行的。
A、IRR≥i c
B、IRR≤i c
C、IRR≥0
D、IRR≤0
答案：A
71、【题目标识：11-3-6-3-1-7-346X】在利用功能成本法进行功能价值分析中表述正确的是()。
A、当V＜1时，评价对象的现实成本偏高，而功能要求不高，存在过剩功能
B、功能评价值与功能现实成本相等，评价对象的价值最佳
C、当V＞1时，功能比较重要，分配的成本较少，功能的现实成本低于功能评价值
D、当V＞1时，功能的现实成本高于功能评价值
答案：D
72、【题目标识：11-3-7-1-1-1-350X】根据成本信息和施工项目的具体情况，运用一定的专门方法，对未来的成本水平及其可能发展趋势做出科学的估计，这是()。
A、施工成本控制
B、施工成本计划
C、施工成本预测
D、施工成本核算
答案：C
73、【题目标识：11-3-7-1-1-7-356X】根据我国现行规定。施工用机械的保险费应计入()。
A、企业管理费
B、措施费
C、施工机械费
D、工程保险费
答案：C
74、【题目标识：11-3-7-2-1-10-378X】选派项目经理阶段的预算成本计划是指()。
A、竞争性成本计划
B、指导性成本计划
C、实施性成本计划
D、战略性成本计划
75、【题目标识：11-3-7-3-1-15-397X】质量培训费属于()。
A、预防成本
B、鉴定成本
C、内部故障成本
D、外部故障成本
答案：A
76、【题目标识：11-3-7-3-1-5-387X】在施工成本控制的步骤中，控制工作的核心是()。
A、预测估计完成项目所需的总费用
B、分析比较结果以确定偏差的严重性和原因
C、采取适当措施纠偏
D、检查纠偏措施的执行情况
答案：B
77、【题目标识：11-3-7-4-1-15-419X】()分析是根据质量成本核算的资料进行归纳、比较和分析。
A、直接成本
B、间接成本
C、实际成本
D、质量成本
答案：D
78、【题目标识：11-3-8-1-1-17-441X】拟建工程与已完工程采用同一个施工图，但两者基础部分和现场施工条件不同，则对相同部分的施工图预算，宜采用的审查方法是（）。
A、分组计算审查法
B、筛选审查法
C、对比审查法
D、标准预算审奋战
答案：C
79、【题目标识：11-3-8-2-1-26-475X】某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同，合同约定的土方工程量为10000m3，合同工期为55d，合同约定工程量增加10%以内为施工方应承担的工期风险。挖运过
程中，因出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增加到1200Om3，则施工方可提出的工期索赔为（）d。
A、5
B、5.5
C、11
D、16.5
答案：A
80、【题目标识：11-3-8-3-1-2-488X】竣工资料不包括的内容有（）。
A、工程前期及竣工文件材料、各种建筑材料合格证、施工试验报告
B、工程技术要求、技术交流、设计变更、图纸会审纪要、施工组织设计、
C、单位工程分部、分项工程质量评定表、竣工图
D、质量保证书
答案：D
(二)、多项选择题(每小题3分，共20题，60分。每题有二个或三个正常答案，不选、多选、少选、错选均不得分。)
1、【题目标识：00-1-1-1-2-4-27X】建筑工程施工前，建设单位应当书面通知被监理的建筑施工企业的内容包括（）。
A、委托的工程监理单位
B、监理的内容
C、委托监理的费用
D、监理的权限
答案：ABD
2、【题目标识：00-1-2-2-2-6-108X】招标文件包括（）。
A、图纸会审纪要
B、施工图纸
C、投标须知及前附表
D、工程量清单报价
答案：BC
3、【题目标识：00-1-3-2-2-1-264X】涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托（）提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。
A、原设计单位
B、勘察单位
C、具有相应资质条件的设计单位
D、施工单位
答案：AC
4、【题目标识：00-1-3-2-2-4-267X】《建设工程安全生产管理条例》规定，为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的（）等安全设施和装置。
A、保险
B、技术标准
C、使用说明
D、限位
答案：AD
5、【题目标识：00-1-4-2-2-12-416X】下列说法正确的有()。
A、建设工程竣工后，发包人应根据图纸规范等进行及时验收
B、验收合格的，发包人应当按约定支付价款并接受该工程
C、验收不合格的，经修理或返工、改建符合设计要求后，发包人可不予接受
D、未经检验或者验收不合格的，不得交付使用
答案：ABD
6、【题目标识：00-1-4-3-2-4-447X】根据《建设工程质量管理条例》规定，县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，可以采取（）项措施。
A、要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料
B、对存在工程质量缺陷的，处以罚款等处罚
C、进入被检查单位的施工现场进行检查
D、发现有影响工程质量的问题时，责令改正
答案：ACD
7、【题目标识：00-2-1-2-2-6-61X】投影面垂直面有三种不同情况，其中说法正确的有（）。
A、垂直于H面，倾斜于V面和W面
B、垂直于H面，平行于V面和W面
C、垂直于V面，倾斜于H面和W面
D、垂直于V面，平行于H面和W面
答案：AC
8、【题目标识：00-2-2-2-2-4-165X】采用下列（）方法，可有效提高混凝土的抗渗性。
A、掺用混凝土高效减水剂
B、掺用混凝土引气剂
C、减小水灰比
D、增大粗骨料粒径
答案：ABC
9、【题目标识：00-2-3-1-2-6-231X】砌体施工时经常用到的工具有（）。
A、瓦刀
B、溜子
C、灰板
D、振动棒
答案：ABC
10、【题目标识：00-2-4-3-2-1-328X】选择和确定项目管理模式，应考虑的主要因素有()。
A、建设项目的目标
B、业主本身的人力资源情况
C、承包商的能力与信誉
D、咨询服务机构的能力与信誉
答案：BCD
11、【题目标识：00-2-4-8-2-1-407X】建筑工程环境保护措施主要包括（）。
A、大气污染的防治
B、水污染的防治
C、噪声污染的防治
D、加速施工措施
答案：ABC
12、【题目标识：00-2-4-12-2-2-464X】建设工程施工质量检查评定验收的基本内容包括（）。
A、分部分项工程内容的抽样检验
B、施工质量保证资料的检查
C、工程外观质量的检查
D、工序质量的检查
答案：ABC
13、【题目标识：11-3-1-2-2-2-43X】以下哪些是中空玻璃的特点（）。
A、隔热性能好
B、隔声性能好
C、防止结露
D、镜面效应
答案：ABC
14、【题目标识：11-3-3-5-2-2-147X】对柔性防水屋面的说法正确的是()。
A、柔性防水屋面的防水层具有良好的延伸性，能较好的适应结构变形和温度变化
B、刚性防水屋面要做泛水，但柔性防水屋面可以不用做
C、刚性防水屋面需设置分隔缝，但柔性防水屋面不用设置
D、平屋顶柔性防水屋面不用设置任何坡度
答案：AC
15、【题目标识：11-3-5-2-2-11-297X】抹灰工程中标筋的作用是()
A、控制墙面垂直度
B、控制墙面平整度
C、控制抹灰层厚度
D、美观要求
答案：ABC
16、【题目标识：11-3-5-2-2-4-290X】下列墙体或部位不得留脚手眼的有()。
A、宽度大于1m的窗间墙
B、梁或梁垫下及其左右各500mm范围内
C、砖砌体的门窗洞口两侧200mm和转角处450mm的范围内
D、独立砖柱
答案：BCD
17、【题目标识：11-3-6-2-2-4-338X】下列有关财务评价与国民经济评价的说法中，正确的有()。
A、两者评价的基本出发点不同
B、两种评价使用的参数相同
C、两者使用的价格体系相同
D、效益和费用的范围不同
答案：ACD
18、【题目标识：11-3-7-4-2-3-422X】用比较法进行施工成本分析时，通常采用的比较形式有()。
A、本期实际指标与上期实际指标对比
B、本期实际指标与拟完成指标对比
C、将实际指标与目标指标对比
D、与本行业先进水平对比
答案：ACD
19、【题目标识：11-3-8-2-2-2-481X】下列属于投标人之间串通投标报价行为的有（）。
A、投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标
B、投标人之间相互约定抬高或压低投标报价
C、招标人向投标人泄露标底
D、招标人与投标人商定，投标时压低或抬高报价，中标后再给投标人或招标人额外补偿
答案：AB
20、【题目标识：11-3-8-3-2-3-499X】下列关于保修费用的处理的说法正确的有（）。
A、根据修理项目的性质、内容等多种因素的实际悄况，区别保修责任
B、由于地震、洪水、台风等不可抗力原因造成损坏，由承包人承担经济责任
C、由于建筑材料造成的工程质量不合格，由施工单位承担经济责任
D、因使用单位使用不当造成的工程损坏，由发包人自行组织修理
答案：AD
造价员-模块二（含岗位知识及专业实务）【第2套】(一)、单项选择题(每小题2分，共50题，100分。每题只有一个正常答案，多
选、不选、错选均不得分。)
1、【题目标识：11-4-1-1-1-9-8X】概算定额的编制初稿阶段内容包括两方面，其中一个方面是新编概算定额与原概算定额的水平测算，另一个内容是()。
A、确定概算定额项目
B、制订出编制方案
C、新编概算定额与现行预算定额的水平测算
D、明确编制定额的项目
答案：B
2、【题目标识：11-4-1-1-1-44-43X】对于施工周转材料，材料定额消耗量计算的是( )。
A、一次使用量
B、净用量
C、摊销量
D、回收量
答案：C
3、【题目标识：11-4-1-1-1-42-41X】在确定材料定额消耗量时，建筑工程必须消耗的材料不包括( )。
A、直接用于建筑工程的材料
B、不可避免的施工废料
C、不可避免的场外运输损耗材料
D、不可避免的场内堆放损耗材料
答案：C
4、【题目标识：11-4-1-1-1-28-27X】编制扩大初步设计概算和确定建设项目投资额的依据是( )。
A、概算指标
B、施工定额
C、概算定额
D、预算定额
答案：C
5、【题目标识：11-4-1-1-1-16-15X】劳动定额按其表现形式的不同可分为时间定额和产量定额，时间定额与产量定额的关系是( )。
A、独立关系
B、正比关系
C、互为相反关系
D、互为倒数
答案：D
6、【题目标识：11-4-1-2-1-15-90X】某袋装水泥原价为350元/吨，供销部门手续费费率为4%，运杂费I8元/t，二次运输费5元/t，运输损耗率为1%，采购保管费率为2%，则每吨水泥采购保管费为( )元。
A、7.00
B、7.36
C、7.43
D、7.71
答案：B
7、【题目标识：11-4-1-2-1-30-105X】某运输设备预算价格38万元，年工作220台班，折旧年限8年，寿命期大修理2次，一次大修理费为3万元，K=3，该机械台班经常修理费为( )元/台班。
A、124.48
B、98.36
C、102.27
D、103.69
答案：C
8、【题目标识：11-4-1-2-1-18-93X】某工程购置水泥50t;供应价为320元/t，运输费为20元/t，运输损耗费为3元/t，采购及保管费率为3%，运输包装费共为300元，包装品回收值共为100元，则50t水泥的预算价格共计为( )元。
B、17830.0
C、33014.5
D、562.3
答案：A
9、【题目标识：11-4-1-2-1-24-99X】机械台班单价第一类费用不包括（）。
A、折旧费
B、大修理费
C、小修理费
D、经常修理费
答案：C
10、【题目标识：11-4-1-3-1-7-129X】预算定额换算套用的情形通常不包括（）。
A、抹灰砂浆标号换算
B、砼强度等级换算
C、门窗洞口规格换算
D、乘系数换算
答案：C
11、【题目标识：11-4-2-1-1-9-148X】工程量清单在招标投标活动中，对招标人和投标人都具有（）的重要文件。
A、约束力
B、吸引力
C、感染力
D、影响力
答案：D
12、【题目标识：11-4-2-1-1-34-173X】根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）的规定，项目编码采用（）位阿拉伯数字，一至九位为统一编码。
A、14
B、12
C、10
D、11
答案：D
13、【题目标识：11-4-2-1-1-8-147X】根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）的规定，工程量清单（）。
A、必须由招标人委托具有相应资质的中介机构编制
B、应作为招标文件的组成部分
C、既可采用工料单价法，也可采用综合单价法计价
D、由总说明和分部分项工程量清单两部分组成
答案：C
14、【题目标识：11-4-2-1-1-15-154X】《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）的术语中，关于计日工的解释正确的是（）。
A、完成工程量清单中没有定价的项目所需要的费用
B、完成工程量清单中暂列金额的项目所需要的费用
C、完成未明确项目所需的费用
D、完成发包人提出的施工图纸以外的零星项目或工作
15、【题目标识：11-4-2-2-1-14-213X】根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB50353-2005）规定，不应计算建筑面积的项目是（）
A、建筑物内电梯井
B、建筑物大厅回廊
C、建筑物通道
D、建筑物内变形缝
答案：C
16、【题目标识：11-4-2-2-1-18-217X】某展览馆为7层框架结构，每层高3m，各层外墙的外围水平面积均为4000m2，馆内布置有大厅并设有两层回廊，大厅长36m、宽24m、高8.9m，每层回廊长110m、宽2.4m。根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB50353-2005）规定，该展览馆的建筑面积为( )m2。
A、26800
B、27400
C、28000
D、29200
答案：A
17、【题目标识：11-4-2-3-1-44-277X】根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）的规定，下列关于混凝土及钢筋混凝土的叙述错误的是（）。
A、构造柱应按矩形柱项目编码列项
B、挑檐板应按平板项目编码列项
C、贮水池的池底、池壁、池盖可分别编码列项
D、有肋带形基础、无肋带形基础不应分别编码列项
答案：D
18、【题目标识：11-4-2-3-1-53-286X】根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）的规定，计算墙体保温隔热工程量清单时，对于有门窗洞口且其侧壁需作保温的，正确的计算方法是( )。
A、扣除门窗洞口所占面积，不计算其侧壁保温隔热工程量
B、扣除门窗洞口所占面积，计算其侧壁保温隔热工程量，将其并入保温墙体工程量内
C、不扣除门窗洞口所占面积，不计算其侧壁保温隔热工程量
D、不扣除门窗洞口所占面积，计算其侧壁保温隔热工程量
答案：C
19、【题目标识：11-4-2-3-1-30-263X】根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）的规定，下列有关混凝土工程工程量计算方法错误的有( )。
A、混凝土扶手以延长米计算
B、压顶伸入墙内部分要算入压顶内
C、台阶以水平投影面积计算
D、坡道按实际体积计算工程量
答案：C
20、【题目标识：11-4-2-3-1-55-288X】根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）的规定，计算屋面卷材防水工程量时，泛水处的卷材（）。
A、不计算工程量
B、计算工程量后并入屋面工程量
C、计算工程量后，单独列项
D、计算工程量后并入零星卷材工程量
答案：B
21、【题目标识：11-4-2-3-1-36-269X】根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）的规定，现浇钢筋混凝土楼梯的工程量应按设计图示尺寸( )。
A、以体积计算，不扣除宽度小于500mm的楼梯井
B、以体积计算，扣除宽度小于500mm的楼梯井
C、以水平投影面积计算，不扣除宽度小于500mm的楼梯井
D、以水平投影面积计算，扣除宽度小于500mm的楼梯井
答案：A
22、【题目标识：11-4-2-3-1-34-267X】根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）的规定，现浇钢筋混凝土无梁楼板的混凝土工程量按( )。
A、板的体积计算
B、板和柱帽体积之和计算
C、不同板厚以水平投影面积计算
D、按板的体积乘以系数计算
答案：D
23、【题目标识：11-4-2-4-1-18-331X】根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）的规定，以kg计量的有（）
A、晒衣架、帘子杆
B、金属暖气罩
C、干挂石材钢骨架
D、箱式招牌
答案：C
24、【题目标识：11-4-2-5-1-5-343X】根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）的规定，下列哪些措施项目可以采用分部分项工程量清单的方式编制（）。
A、安全文明施工费
B、临时设施保护费
C、混凝土模板及支架费
D、冬雨季施工增加费
答案：C
25、【题目标识：11-4-3-1-1-24-368X】根据我省现行的规定，建筑装饰工程承发包价的计算方法有( )。
A、工料机单价法
B、全费用单价法
C、定额单价法
D、工程量清单综合单价法
答案：D
26、【题目标识：11-4-3-1-1-34-378X】工程量清单计价法的程序和方法与工程量定额计价法基本一致，下列阶段中相同的阶段的是( )。
A、工程量清单项目组价
B、分析综合单价
C、计算工程量
D、费用计算
答案：C
27、【题目标识：11-4-3-1-1-11-355X】在施工中过程中工程监理所需的费用应列入( )。
A、建筑安装工程材料费用
B、建筑单位管理费
C、建筑安装工程直接费
D、工程建设其他费用
答案：B
28、【题目标识：11-4-3-1-1-27-371X】在工程量清单计价过程中，起核心作用的是（）。
A、工程量清单的标准格式
B、综合单价构成
C、统一的工程量计算规则
D、工程造价信息
答案：C
29、【题目标识：11-4-3-2-1-17-420X】2011年9月实际完成的某土方工程按2011年1月签约时的价格计算工作量为20万元，该工程的固定要素部分占20%，各参加调值的品种除人工费的价格指数增长了10%外都未发生变化，人工费占调值部分的50%，按调值公式法完成该土方工程应结算的工程款( )。
A、22
B、20.8
C、21.6
D、20
答案：B
30、【题目标识：11-4-3-2-1-36-439X】以下费用中属于建安工程造价中措施费的是（）。
A、冬雨季施工增加费
B、施工机械修理费
C、材料采购及保管费
D、生产工人基本工资
答案：A
31、【题目标识：11-4-3-2-1-26-429X】根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500——2008）中的规定，工程量清单项目编码的第四级表示（）。
A、分类码
B、章顺序码
C、节顺序码
D、清单项目名称码
答案：D
32、【题目标识：11-4-3-2-1-20-423X】施工时综合单价的编制依据是（）。
A、劳动定额
B、施工定额
C、概算定额
D、预算定额
答案：B
33、【题目标识：11-4-3-3-1-21-478X】以下费用中一定属于装饰工程造价中措施费的是（）。
A、冬雨季施工增加费
B、施工机械修理费
C、材料采购及保管费
D、抹灰满堂基础改架工
答案：D
34、【题目标识：11-4-3-3-1-12-469X】编制装饰工程造价最基本的过程是（）。
A、工程量计算和套用定额
工程造价》面试试题 一、单选题 1．建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和（）组成。 A 、建安工程费用和设备购置费等 B 、设备工器具购置费 C、土地使用费及勘察设计费 D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等 2．以下费用属建安工程造价中其它直接费的是（）。 A、施工机械修理费E、材料采购和保管费 C、材料二次搬运费 D、生产工人基本工资 3．预算定额基价是指（）的人工、材料、施工机械使用费之和。 A 、单位工程 B 、分部分项工程 C、扩大分部分项工程 D、单项工程 4．我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有（）。 A、企业管理费E、财务费用 C、其它费用 D、现场管理费 5．对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为（ A、单价法 B、实物法 C、概算法 D、指标法 6．仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决， 仲裁如发生争议，其解决的方式为（）。 A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行 B 、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决 C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉 D、裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。 7．水泥砂浆体积配合比是指水泥与（）体积比。 A.天然砂 B.天然净砂 C.净干砂 D.饱和干砂 8．材料预算价格是指材料（）费用
a. 采购 b.成本 c.预算 d.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部 9．一般土建工程费用定额中的费率是由 ( )而定的 a. 施工单位资质 b.工程造价的大小 c.上级主管部门 d.工程类别 10 ．定额内说明该项目另行计算者，应进行如下处理 ( ) a.可换算入定额内 b.建立补充定额 c.由甲乙双方商定在独立费中处理 12．一般住宅层高 3米，某住宅只一层，但高达 9 米，其建筑面积应按 ( )层计算 a.1, b.1.5, c.3, d. 视不同情况而定 a.2, b.3, c.4, d.5, e.6 a.80 b.20 c.90 d.10 a.150 b.200 c.250 d.300 a.1.2 b.1.5 c.2 d. 以上答案都不对 a. 实际 b. 外边线 c. 中心线 d. 轴线 18．某工程采用机械化施工大型土方工程 10000m3, ?挖土深 1.5 米,人工施工占 10%, 人工挖土方定额单价 7.13元/m3,其人工挖土方的定额直接费是 ( )元。 A.7130 B.8556 C.14260 D.10695 19 ．泥浆运输工程量按 ( )计算 a.钻孔实体积以立方米 b.产生的泥浆量以立方米 c.运输距离以米 20 .某一预制钢筋砼桩截面 300X 300米，长8.3米，含0.3米桩尖，则其制作工程量为( ) A.0.72m3 B.0.729m3 C.0.747m3 D.0.734m3 21 .某建筑物外墙高度为 52 米，施工中采用竹制脚手架，施工单位在结算中却套用钢管脚手架定额，建 设单位不同意，双方激烈争论。你认为应套 ( ) 脚手架 a.竹制b.钢管c.取竹制和钢管脚手架的平均值 d.由建设单位说了算 二、多选题 1. 下列费用项目属于间接费的有（ ）。 A 、职工教育经费B 、工程保修费C 、工程排污费 13 ．人工挖地槽、地坑定额深度为 ( )米，超过时可另作补充定额 14．机械挖土方工程量，按机械挖土方 ) ％，人工挖土方 ( )％计算 15．砖基础施工所需工作面宽度为每边 )mm 16．人工挖土方，当挖土深度超过 )米时，需增加工日 17 ．挖沟槽长度，外墙按图示 ( )长计算，内墙按图示基础底面之间 ( )长度计算 e. 净长线
模拟试题（一） 一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意的） 1.按照《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是（ A ）。 A.建设单位 B.施工单位 C.建立单位 D.设计单位 2.开标应当由（ B ）主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行。 A.政府招投标管理办公室负责人 B.招标人 C.投标人推选的代表 D.公证人 3.根据我国现行规定，下列属于造价工程师权利的是（A ）。 A.发起设立工程造价咨询企业 B.签订工程施工合同 C.依法裁定工程经济纠纷 D.审批工程变更文件 4.下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是（A ）。 A.已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年 B.取得造价工程师注册证书的人员不少于10人 C.企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60% D.企业注册资本不少于人民币100万元 5.建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。下列不属于项目管理三大目标的是（D ）。 A.规定的时间 B.规定的预算费用 C.规定的质量标准 D.规定的安全标准 6.工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反应，各个建设阶段（ B ）。 A.次序可以颠倒，但不能交叉 B.次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉 C.次序不能颠倒，也不能进行交叉 D.次序可以颠倒，同事可以进行合理的交叉 7.建设工程项目组成中的最小单位是（B ）。 A.分部工程 B.分项工程 C.单项工程 D.单位工程 8.在项目目标控制的方法中，S形曲线法的一般作用是（ B ）。 A.进度控制和质量控制 B.造价控制和进度控制 C.质量控制和造价控制 D.造价控制和风险控制 9.在建设工程项目风险管理过程中，风险识别最主要的工作成果是（B ）。 A.风险事件发生的概率 B.风险清单 C.风险事故对项目目标的影响程度 D.风险等级 10.当事人订立合同，必须经过的程序是（C ）。 A.担保和承诺 B.要约和担保 C.要约和承诺 D.承诺和公正 11.按照《中华人民共和国合同法》规定，下列情形中引起整个合同无效的是（C ）。 A.因故意或者重大过失造成对方财产损失的 B.因重大误解订立的合同 C.一方以欺诈手段订立合同损害国家利益的 D.在合同订立时显失公平的
模考吧网提供最优质的模拟试题，最全的历年真题，最精准的预测押题！ 土建造价员考试试题(一) 一、单选题（本大题30小题．每题1.0分，共30.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。） 第1题 根据《建设工程工程量清单计价规范》，计算楼地面工程量时，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛开口部分面积不并入相应工程量的项目是( )。 A ．楼地面化纤地毯 B ．塑料板楼地面 C ．花岗岩楼地面 D ．竹木地板 【正确答案】：C 【本题分数】：1.0分 第2题 ( )是混凝土结构设计时强度计算取值、混凝土施工质量控制和工程验收的依据。 A ．立方体抗压强度 B ．混凝土强度等级 C ．混凝土轴心抗压强度 D ．混凝土抗拉强度 【正确答案】：B 【本题分数】：1.0分 第3题 在工程量清单计价方式中，清单项目的工程量计算通常是计算其( )。 A ．实体工程量 B ．定额工程量 C ．定额工程量与损耗工程量
模考吧网提供最优质的模拟试题，最全的历年真题，最精准的预测押题！ D ．实体工程量与损耗工程量 【正确答案】：A 【本题分数】：1.0分 第4题 根据《建设工程工程量清单计价规范》，在进行现浇钢筋混凝土工程量计算时，下列说法不正确的是( )。 A ．散水按设计图示尺寸以面积计算 B ．坡道不扣除单个0.3m 2以内的孔洞所占面积 C ．构造柱应按矩形柱项目编码列项 D ．现浇挑檐与屋面板连接时，以外墙中心线为分界线 【正确答案】：D 【本题分数】：1.0分 第5题 现浇踏步式钢筋混凝土独立基础，每阶高均为300mm ，下阶尺寸为1200mm ×1500mm ；上阶尺寸为800mm ×1100mm ，则支模板工程量应为( )m 2。 A ．2.68 B ．3.24 C ．2.28 D ．2.76 【正确答案】：D 【本题分数】：1.0分 第6题 在编制施工图预算时，先计算单位工程分部分项工程量，然后再乘以对应的定额基价，求出各分项工程直接工程费，再汇总成预算造价的方法是( )。 A ．综合单价法 B ．实物量法 C ．工料单价法
江苏省全国造价员考试真题及答案 一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意） 1．某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于( D )。 A．分部分项工程 B．单项工程 C．分项工程 D．单位工程 2．一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价（C ）特点。 A．个别性 B．差异性 C．层次性 D．动态性 3．对工程量清单概念表述不正确的是（B ）。 A．工程量清单是包括工程数量的明细清单 B．工程量清单也包括工程数量相应的单价 C．工程量清单由招标人提供 D．工程量清单是招标文件的组成部分 4．我国工程造价管理体制改革的最终目标是（D ）。
A．加强政府对工程造价的管理 B．企业自主报价，国家定额只作参考 C．实行工程量清单计价 D．建立以市场形成价格为主的价格机制 5．下列哪项费用属于静态投资（A ）。 A．建筑安装工程费用 B．价差预备费 C．投资方向调节税 D．建设期贷款利息 6．在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（D ）。 A 75%～95% B．35%～75% C．15%～50% D．5%～35% 7．( D )是控制工程造价最有效的手段。 A．采用先进技术 B．招标竞价 C．实施工程造价全过程控制 D．技术与经济相结合 8．工程造价咨询业的首要功能（A ）。 A．服务功能 B．引导功能
C．联系功能 D．审核功能 9．《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于（B ）。 A．20学时 B．30学时 C．40学时 D．60学时 。10．我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（ B ），并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。 A．5％ B．10％ C．15％ D．20％ 11．根据我省清单计价法的规定，（B ）不属于措施项目费的内容。 A．环境保护费 B．低值易耗品摊销费 C．临时设施费 D．脚手架费
试题 1、按我国现行《建筑安装工程费费用项目组成》的规定，建筑安装工程费用的组成为（）A．直接费、间接费、计划利润、税金 B．直接工程费、间接费、利润、税金 C．直接费、间接费、规费、税金 D．直接费、间接费、利润、税金 答案：D 2、在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．危险作业意外伤害保险费 C．劳动保障费 D．已完工程和设备保护费 答案：B 3、在下列费用中，不属于直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．夜间施工费 C．技术开发费 D．二次搬运费 答案：C 4、下列费用中，属于建筑安装工程直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．现场管理费 C．施工企业管理费 D．工程点交费 答案：A
5、下列不属于材料费用的是（） A．材料原价 B．材料运杂费 C．材料采购保管费 D．材料二次搬运费 答案：D 6、建筑安装工程直接费中的人工费是（） A．施工此案场所有人的工资性费用 B．施工现场与建筑安装施工直接有关的人员的工资性费用 C．直接从事建筑安装工程生产工人开支的各项费用 D．从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员的开支的各项费用 答案：C 7、施工企业大型机械进出场费用属于建筑安装工程的（） A．措施费 B．直接工程费 C．规费 D．企业管理费 答案：A 8、某工程项目，材料甲消耗量为200吨，材料供应价格为1000元/吨，运杂费为15元/吨，运输损耗率为2%，采购保管费率为1%，材料的检验试验费为30元/吨，则该项目材料甲的材料费为（）元 A．215130.6 B．200000 C．209130.6 D．202950.6 答案：A
造价员考试试题（安装工程电气部分） 一、填空题（每空1分，共计：10分） 1、各种配管应区别不同、、，以“延长米”为计量单位，不扣除管路中间的、、 所占长度。 答案：敷设方式、敷设位置、管材材质、接线箱（盒）、灯头盒、开关盒2、管内穿线的工程量，应区别线路、导线、导线，以单线“延长米”为计量单位。线路分支接头线的长度已综合考虑在定额中，不再另行计算（照明线路中的导线截面大于或等于时，应执行动力线路穿线相应项目）。 答案：性质、材质、截面、6mm2 二、单项选择题（每题1分，共计：30分） 1、《电气设备安装工程》定额规定工程超高增加费（已考虑了超高因素的定额项目除外）：操作物高度离楼地面（B）的电气安装工程，可参照超高部分人工费的15％计算。 A、4.5m以上、20m以下 B、5m以上、20m以下 C、5m以上、25m以下 D、6m以上、20m以下 2、《电气设备安装工程》定额高层建筑增加费是指：高度在（C）以上的工业与民用建筑。 A、6层或25m B、8层或25m C、6层或20m D、8层或20m
3、《电气设备安装工程》定额规定在有害人身健康的环境（包括高温、多尘、噪声超过标准和在有害气体等有害环境）中施工时，可参照安装工程总人工费增加（D）。 A、10％ B、3％ C、15％ D、5％ 4、电机的接地线定额按镀锌扁钢（C）考虑，与实际不同时进行调整。 A、30×4 B、25×3 C、25×4 D、40×4 5、《电气设备安装工程》定额规定安装与生产同时进行时，可参照安装工程（D）。 A、总人工费增加10％ B、总人工费增加8％ C、总人工费增加6％ D、总人工费增加5％ 6、《电气设备安装工程》定额规定除10kV以下架空线路以外，脚手架搭拆费可参照人工费（包括地下室部分）的（B）计算，其中人工工资占25%。 A、10％ B、3％ C、15％ D、5％ 7、配管配线工程中，当选用钢管明配时，其连接方式应为(B)。 A、焊接 B、管箍丝接 C、熔接 D、管箍丝接或焊接 8、《电气设备安装工程》定额中，连接各种开关箱、柜、板导线预留长度，按照盘面尺寸（C）进行计算。 A、长+宽 B、高+长
市政造价员考试模拟试题 1、机械打眼爆破沟槽石方开挖坡面每侧允许超挖量为（ C ）。 A.10厘米 B.15厘米 C.20厘米 D.30厘米 2、某基坑体积100立方米需回填，要从取土点取天然密实土方 （ D ）立方米。 A.150 B.130 C.125 D.115 3、已知施工期平均水位标高64.00，最高临水面标高64.50，则草袋围堰顶标高（ B ）。 A.64.50 B.65.00 C.65.30 D.65.50 4、通常需埋设拉杆的是（ D ）。 A.横向缩缝 B. 横向施工缝 C.胀缝 D.纵向施工缝 5、混合料多层次铺筑时，养生面积按（ A ）。 A.基层顶面积 B. 最下基层面积 C.各层面积之和 D.已含在铺筑定额子目中 6、属于水泥混凝土路面定额子目工作内容中的是（ A ）。 A.拉毛 B.刻槽 C.养生 D.切缝 7、梁宽15cm，高30cm，长250cm，双肢箍筋￠6@250，则箍筋重量（ B ）KG。 A.2.0 B.2.20 C.2.23 D.2.40 8、预制小型构件，可按混凝土基价的（ C ）计算运输、堆放、安
装损耗。 A.1％ B.1.5％ C.2％ D.3％ 9、钻孔灌注桩泥浆池建造和拆除工程量按（ D ）计算。 A.灌注混凝土工程量 B.设计桩长×设计桩截面 C.灌注混凝土加充盈量 D.成（冲）孔工程量 10、隧道内衬喷射混凝土定额包含了混合料（ C ）的运输距离。 A.100m B.150m C.200m D.300m 11、沉井基坑开挖的底部尺寸，按沉井外壁每侧加宽（ D ）计算，执行第一册相应定额。 A.0.3m B.0.5m C.1m D.2m 12、给水新旧管线连接项目所指的管径是指新旧管中（ C ）的管径。 A.新管 B.旧管 C.最大 D.最小 13、不宜套用铸铁管件安装定额的是（ A ）。 A.法兰伸缩节 B.球墨渐缩管 C.铸铁三通 D.铸铁套管 14、排水砖砌检查井的井深指的是（ A ）至铸铁井盖顶面的距离。 A. 基础顶面 B. 基础底面 C. 垫层顶面 D. 垫层底面 15、计算管道工程量需扣除每座砖砌矩形直线雨水定型检查井1100×1500的长度是（ B ）。 A. 0.7米 B. 1.0米 C. 1.1米 D. 1.5米 16、排水工程小型构件是指单件体积在（ B ）的构件。
2013年江苏省造价员资格考试土建试卷土建答案及解析 一、（本题25分，初级做） 某工业厂房建筑，为三类工程，其基础平面图、剖面图如图所示。基础为C20钢筋砼独立柱基础，C10素砼垫层，设计室外地坪为－0.30m。基础底标高为－2.0米，柱截面尺寸为400×400mm。根据地质勘探报告，土壤类别为三类土，无地下水。该工程采用人工挖土，人工回填土夯填至设计室外地坪。人工挖土从垫层下表面起放坡，放坡系数为1:0.33，工作面以垫层边至基坑边为300mm，本工程砼均采用泵送商品砼。 请按以上施工方案以及《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2004）计算规则计算土方开挖、土方回填、砼垫层以及砼基础（其余不予考虑）的计价表工程量并填写相应的计价表子目编号、名称及综合单价。
评分标准：人工挖基坑J1、J2中开挖深度、基坑下口宽度、基坑上口宽度计算正确各1分，计算公式使用正确及结果正确各2分，计10分。独立基础工程量计算正确3分垫层工程量计算正确 2分回填土工程量工程计算正确2分（过程正确得1.5分） 定额号填写正确每项1分，定额名称及单价各0.5分，计8分（定额名称准确即可）合计25分 二、某一层接待室为三类工程，砖混结构，平、剖面图如图所示。设计室外地坪标高为－0.300m，设计室内地面标高为±0.000m。平屋面板面标高为3.500m。墙体中C20砼构造柱工程量为2.39 m3（含马牙槎），墙体中C20砼圈梁工程量为2.31 m3,平屋面屋面板砼标号C20，厚100mm，门窗洞口上方设置砼过梁，工程量为0.81 m3，－0.06m处设水泥砂浆防潮层，防潮层以上墙体为KP1多孔砖240×115×90mm，M5混合砂浆砌筑，防潮层以下为砼标准砖，门窗洞口尺寸见门窗表。 1、请按江苏省04计价表计算KP1多孔砖墙体的工程量及综合单价（管理费、利润费率等按计价表执行不调整，其他未说明的，按计价表执行。） 2、请按江苏省04计价表计算与墙体砌筑、墙面抹灰、天棚面抹灰的脚手架工程量，并列出子目对应的定额编号。（注：计算脚手架时：内墙砌体高度、净高：自室内地面至屋面板底；外墙脚手架按双排外架子考虑。）
造价员考试《基础知识》模拟试题及答案（四） 一、单项选择题：1．在建设工程项目合同体系中的两个最主要的节点是（）。 二、A．业主和承包商 三、B．勘察单位和设计单位 四、C．承包商和设备材料供应商 五、D．设备和材料供应商 六、2．业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商的工程承包合同是（）。 七、A．EPC承包合同 八、B．施工总承包合同 九、C．单项工程承包合同 十、D．特殊专业工程承包合同 十一、3．以下不属于业主主要合同关系的是（）。 十二、A．工程承包合同 十三、B．工程勘察合同 十四、C．工程咨询或项目管理合同 十五、D．劳务分包合同 十六、4．以下不属于承包商主要合同关系的是（）。 十七、A．工程承包合同 十八、B．设备、材料采购合同 十九、C．项目监理合同 二十、D．劳动分包合同 二十一、5．根据我国《合同法》，建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。下列合同中不属于建设合同的是（）。 二十二、A．勘察合同 二十三、B．设计合同 二十四、C．施工合同 二十五、D．建设项目贷款合同 二十六、6．总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担（）。 二十七、A．损害赔偿责任 二十八、B．连带责任 二十九、C．侵权责任 三十、D．违约责任 三十一、7．在设计合同的实施过程中，下列造成设计返工、停工、延迟或者修改情况中，发包人不应该增付费用的情形是（）。 三十二、A．发包人变更设计计划 三十三、B．发包人提供不准确的勘察资料 三十四、C．发包人没有提供设计所需要的条件 三十五、D．承包人设计不合格延长设计时间 三十六、8．在工程施工合同中，关于发包人权利和义务的论述中，错误的是（）。 三十七、A．发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下可以随时对工程进行检查 三十八、B．承包人施工质量不合格，发包人有权要求其修理或者返工
河北省造价员考试土建工程考试真题及答案考 试试题库 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】
1、建筑安装工程费用构成为() A 直接费、间接费、利税、规费 B 工料机、措施费、规费、利润 C 直接费、间接费、利润、税金 D 工料机、技术措施费、规费、利润 2、静态投资包括建筑安装工程费，设备和工、器具购置费，工程建设其 他费用和()。 A、预备费 B、基本预备费 C、涨价预备费 D、未明确项目准备金 3、价格形成的基础是( )。 A、供求关系 B、价值 C、币值 D、土地的级差收益 4、作为工程预付款的折扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要 材料及构件的价值( )工程预付款数额时开始起扣。 A.大于 B.小于 C.等于 D.为10% 5、控制工程造价最有效的手段是( )。 A、精打细算 B、强化设计 C、技术与经济相结合 D、推行招投标 6、已知某分项工程有关数据如下，则该分项工程投资局部偏差为( )万 元。 A.110 B.-100 C.110 D.-110 7、工程造价具有( )职能。 A、分配 B、控制 C、计算 D、预测 E、调控 8、价格形成的基础是( )。 A、供求关系 B、价值 C、币值 D、土地的级差收益
9、( )是工程项目全过程造价管理的核心和提高管理水平、经济效益的关键。 A、价值工程 B、招标投标 C、合同管理 D、可行性研究 10、工程造价的职能除一般商品价格职能外，还有自己特殊的职能：( ) A 预计职能 B 决定职能 C 调整职能 D 评价职能 11、下面关于绝对偏差说法正确的是( )。 A.绝对偏差=(投资实际值-投资计划值)/投资计划值 B.绝对偏差可指导调整资金支出计划和资金筹措计划 C.从对投资控制角度看，绝对偏差比相对偏差更有意义 D.绝对偏差反映了投资偏差的严重程度 12、以下关于拟完工程计划投资的计算正确的是( )。 A.拟完工程量×计划单价 B.拟完工程量×实际单价 C.已完工程量×计划单价 D.已完工程量×实际单价 13、某工程公司工期为3 个月，2002 年5 月1 日开工，5～7 月份计划 完成工程量分别为500 吨、2 000 吨、1 500 吨，计划单价为5 000 元/吨; 实际完成工程量分别为400 吨、1 600 吨、2 000 吨，5～7 月份实际价格 均为4 000 元/吨。则6 月末的投资偏差为( )万元。 A.450 B.-450 C.-200 D.200 14、工程造计的层次性包括( )。 A、建设项目总造价 B、土建工程及安装工程造价 C、单项工程造价 D、分部分项工程造价 E、单位工程造价 15、控制工程造价最有效的手段是( )。 A、精打细算 B、强化设计 C、技术与经济相结合 D、推行招投标 16、工程造价形成过程中，受( )的支配。 A、价值规律 B、经营管理规律 C、纸币流通规律
土建造价员考试试题 土建预算员模拟试题 一、单选题（每题1分，选对得分，选错不得分，共30分） 1．建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和（D）组成。 A、建安工程费用和设备购置费等 B、设备工器具购置费 C、土地使用费及勘察设计费 D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等 2．以下费用属建安工程造价中其它直接费的是（Ｃ）。 Ａ、施工机械修理费Ｂ、材料采购和保管费 Ｃ、材料二次搬运费Ｄ、生产工人基本工资 3．预算定额基价是指（B）的人工、材料、施工机械使用费之和。 A、单位工程 B、分部分项工程 C、扩大分部分项工程 D、单项工程 4．我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有（Ｄ）。 Ａ、企业管理费Ｂ、财务费用 Ｃ、其它费用Ｄ、现场管理费 5．对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为（A）。 A、单价法 B、实物法 C、概算法 D、指标法 6．仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方式为（D）。 A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行 B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决
C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉 D、裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。7．预算表的计算、价差表的计算、费用表的建表计算应键入以下哪一组合键（B）A、Alt+PB、Alt+1C、Alt+2D、Shift+0 8．水泥砂浆体积配合比是指水泥与(C)体积比。 A.天然砂 B.天然净砂 C.净干砂 D.饱和干砂 9．材料预算价格是指材料(d)费用 a.采购 b.成本 c.预算 d.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部 10．一般土建工程费用定额中的费率是由(d)而定的 a.施工单位资质 b.工程造价的大小 c.上级主管部门 d.工程类别 11．定额内说明该项目另行计算者，应进行如下处理(c) a.可换算入定额内 b.建立补充定额 c.由甲乙双方商定在独立费中处理 12．一般住宅层高3米，某住宅只一层，但高达9米，其建筑面积应按(a)层计算a.1,b.1.5,c.3,d.视不同情况而定 13．人工挖地槽、地坑定额深度为(e)米，超过时可另作补充定额 a.2, b.3, c.4, d.5, e.6 14．机械挖土方工程量，按机械挖土方(c)％，人工挖土方(d)％计算 a.80 b.20 c.90 d.10 15．砖基础施工所需工作面宽度为每边(b)mm a.150 b.200 c.250 d.300 16．人工挖土方，当挖土深度超过(b)米时，需增加工日 a.1.2 b.1.5 c.2 d.以上答案都不对 17．挖沟槽长度，外墙按图示(c)长计算，内墙按图示基础底面之间(e)长度计算a.实际b.外边线c.中心线d.轴线e.净长线
全国造价员考试真题及 答案 集团标准化办公室：[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]
一、单项选择题(共30题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1.本定额日工资单价不包括以下内容（）。 A.养老保险费 B.职工福利费 C.劳动保护费 D.工资性补贴 2.下列（）不应计算建筑面积。 A.建筑物顶部的电梯机房 B.层高2.2米以上的设备层 C.无顶盖的多层室外楼梯 D.层高2.2米内的底层车库 3.某工程采用轻型井点排水，共埋设井管180根，工期30天，则其每天的费用为（）。 A.903元 B.1535元 C.1632元 D.1082元 4.某1/2标准砖墙突出墙面的垛尺寸为240×490（490为平行于墙），则附墙垛折加长度为（）。 A.0.98m B.1.065m C.1.023m D.1.191m 5.管径在（）以上的沟槽回填土工程量应扣除其所占的体积。 A.380mm B.450mm C.500mm D.530mm 6.预制钢筋砼桩的运输工程为施工图净用量的（）。 C.101% D.100% 7.两坡瓦屋面工程量按（）计算。 A.实铺面积 B.水平投影面积×坡度折加系数 C.水平投影面积×延尺系数 D.水平投影面积×偶延尺系数 8.无框玻璃门工程量按（）面积计算。 A.洞口 B.框外围 C.扇外围 D.实际 9.定额中砖用量按标准和常用规格计算的，如实际砖的尺寸不符标准时，则（）。 A.定额不作调整 B.砖的用量进行调整，其余不变 C.定额均作调整 D.砖和砂浆的用量进行调整，其余不变 10.某房间层高3.6米，吊顶高3.0米，楼板厚0.15米，则其内墙抹灰高度按（）计算。 A.3.15米 B.3.0米 C.3.6米 D.3.45米 11.在施工现场对建筑材料、构件进行一般性鉴定检查所发生的费用应列入（）。 A.措施费 B.间接费 C.研究试验费 D.材料费 12.材料市场信息价是指（）。 A.材料供应合同价； B.材料供应价和运杂费之和； C.材料从其来源地到达工地仓库后的出库价格； D.供应商将材料送到工地的价格； 13.计算砌体工程量时不扣除（）。 A.过人洞 B.0.3m2孔洞 C.过量 D.嵌入墙体的楼板 14.以下不正确的是（）。 A.沉管灌注桩的钢筋笼应在打桩项目清单中予以描述； B.沉管灌注桩的钢筋笼应单独编码列项； C.沉管灌注桩的加灌加度应在清单项目特征中予以描述； D.相同特征的沉管灌注桩如现场自然地坪标高不一致时，应分别编码列项； 15.钢筋混凝土现浇板坡度为10度时（）。
造价员考试基础知识模拟试题六 11、某工程工期为4个月，2004年5月1日开工，5~7月份计划完成工程量分别为500吨、2000吨、1500吨，计划单价为5000元/吨；实际完成工程量分别为400吨、1600吨、2000吨，5~7月份实际价格均为4000元/吨。则6月末的投资偏差为（）万元，实际投资比计划投资（）。 A. 增加450 B. 节约450 C. 节约200 D. 增加200 答案: C 解析：投资偏差=已完工程实际投资-已完工程计划投资 =（400+1600）×4000-（400+1600）×5000 = -200万元 12、在偏差分析的方法中，具有适用性强、信息量大、可以反映各种偏差变量和指标且有助于用计算机辅助管理的方法是（）。 A. 横道图法 B. 表格法 C.曲线法 D. 时标网络图法 答案: B 解析：此题为2004年度全国造价工程师执业资格考试试题。在几种偏差分析法中，表格法是最常用的一种方法。表格法因为可以利用公式进行计算，因而可以用计算机辅助管理。 13、在用调值公式法对工程价款价差进行调整时，固定要素通常的取值范围为（），承包商采用的固定要素取值要尽可能（）。 A. 0.15~0.35、大 B. 0.15~0.35、小 C. 0.05~0.25、小 D. 0.05~0.25、大 答案: B 解析：固定要素对调价的结果影响很大，通常取值在0.15~0.35之间，它与调价余额成反比例关系，因而对于承包商来说，这个值应该尽可能小。来源造价100分网站 14、某工程网络计划有三条独立的路线A-D、B-E、C-F，其中B-E为关键线路，TFA=TFD=2 天，TFC=TFF=4天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B工作延误4天，因施工方案原因使D工作延误8天，因不可抗力使D、E、F工作延误10天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔的总天数为（）。 A.42 B. 24 C. 14 D.4 答案: C 解析：此题为2004年度全国造价工程师执业资格考试试题。首先应做出判断：只有业主原因和不可抗力引起的延误才可以提出工期索赔。经过各个工序的延误后可以发现，关键路线依然是B-E，一共延误了14天，所以工期索赔总天数为14天。 15、下列对《建设工程施工合同（示范文本）》条件下的工程变更的论述正确的是（）。
全国造价员培训
案例一（关于基础土方工程量计算及综合单价计算） 背景资料： 一、设计说明 1、某工程+0.000以下的柱及独立基础平面、剖面图详见下图，此独立基础及柱共计20个。 2、基础垫层为非原槽浇筑，垫层考虑支模，混凝土强度等级为C15，独立基础及柱子混凝土强度等 级为C20。基础及垫层混凝土均考虑为现场搅拌。 3、本工程建设方已经完成三通一平，基础土壤类别及填土均为三类土壤，均属于天然密实土壤，室 内外高差300mm。 二、其它要求 1、本基础工程为非桩基工程，土方开挖为人工开挖、放坡，不考虑开挖时地表水排放及基底钎探， 工作面为300mm，放坡系数为1:0.43。 2、开挖的基础土方中有60%通过人力车运输、堆放在现场50m的地方。另外的一部分土壤堆放在基 坑边。 3、余土外运或取土回填，采用机械运输，场外运输距离为5km。 4、回填仅有基础回填，考虑为人工夯填。 问题： 一、根据设计说明、其它要求、平面剖面图，审查以下分部分项工程量清单中+0.000以下的清单工程 量（表一）及计算挖基础土方项目、基础土方回填项目工程量清单综合单价分析表中的综合单价 （表二）、（表三）。 二、审查要求及计算说明： 1、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008、《河南省建设工程工程量清单综合单价 （2008）》及其它相关文件、勘误、解释等审查以下分部分项工程量清单中的项目编码、项目名称、 计量单位、工程数量、项目特征是否有误，将错误的内容、标注、数量、编号用“——”符号划 去后，将正确的内容、、标注、数量、编号填写在下一行空行或空白处的相应栏目中，或增加相应 内容。 2、本清单中未计算基础钢筋。 3、措施项目及规费等清单不计算，综合单价中定额项目综合单价（人工费、材料费、机械费、综合 费）均不调整。 4、工程量结果保留两位小数。 5、清单编码后面注明*号的项目表示为须评审。
土建造价员考试试题★★★ 来源：本站原创更新时间：2011-5-10 点击数：343 一、单选题（每题1分，选对得分，选错不得分，共30分） 1．建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和（D）组成。 A、建安工程费用和设备购置费等 B、设备工器具购置费 C、土地使用费及勘察设计费 D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等 2．以下费用属建安工程造价中其它直接费的是（Ｃ）。 Ａ、施工机械修理费Ｂ、材料采购和保管费 Ｃ、材料二次搬运费Ｄ、生产工人基本工资 3．预算定额基价是指（B）的人工、材料、施工机械使用费之和。 A、单位工程 B、分部分项工程 C、扩大分部分项工程 D、单项工程 4．我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有（Ｄ）。 Ａ、企业管理费Ｂ、财务费用 Ｃ、其它费用Ｄ、现场管理费 5．对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为（A）。 A、单价法 B、实物法 C、概算法 D、指标法 6．仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方式为（D）。 A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行
B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决 C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉 D、裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。7．预算表的计算、价差表的计算、费用表的建表计算应键入以下哪一组合键（B）A、Alt+PB、Alt+1C、Alt+2D、Shift+0 8．水泥砂浆体积配合比是指水泥与(C)体积比。 A.天然砂 B.天然净砂 C.净干砂 D.饱和干砂 9．材料预算价格是指材料(d)费用 a.采购 b.成本 c.预算 d.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部 10．一般土建工程费用定额中的费率是由(d)而定的 a.施工单位资质 b.工程造价的大小 c.上级主管部门 d.工程类别 11．定额内说明该项目另行计算者，应进行如下处理(c) a.可换算入定额内 b.建立补充定额 c.由甲乙双方商定在独立费中处理 12．一般住宅层高3米，某住宅只一层，但高达9米，其建筑面积应按(a)层计算a.1,b.1.5,c.3,d.视不同情况而定 13．人工挖地槽、地坑定额深度为(e)米，超过时可另作补充定额 a.2, b.3, c.4, d.5, e.6 14．机械挖土方工程量，按机械挖土方(c)％，人工挖土方(d)％计算 a.80 b.20 c.90 d.10 15．砖基础施工所需工作面宽度为每边(b)mm a.150 b.200 c.250 d.300 16．人工挖土方，当挖土深度超过(b)米时，需增加工日
江苏土建造价员考试真题 d答案 Prepared on 22 November 2020
二○一五年江苏省建设工程造价员考试 土建造价案例分析试卷试题本 （注意：请在答卷本上答题） 本卷为案例分析题，初级做一到三题，其中第三题做第(一)部分，共100分； 中、高级做一、三、四题，其中第三题做第（二）部分,共120分；多做和漏做的题 均不得分。除注明外，管理费费率、利润费率、人工工资单价、材料单价和施工机械 台班单价、题中未给出的条件全部以《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版） （以下简称2014年计价定额）为准；文字与图形不同时，以文字说明为准。除选择 题外，案例题要求写出简要计算过程。题中“π”取。 一、（本题为单项选择题，共20题，每题2分，共40分，初级、中级、高级 均做） 1．在计算建筑面积时，当无围护结构，有围护设施，并且结构层高在2.2m以上时，（）按其结构底板水平投影计算1/2建筑面积。 A．立体车库B．室外挑廊C．悬挑看台 D．阳台 2．某单层宿舍，平面为长方形，外墙的结构外边线平面尺寸为33.8m×7.4m。 已知外墙外侧面做法为：20厚1:3水泥砂浆找平层，3厚胶黏剂，20厚硬 泡聚氨酯复合板，5厚抹面胶浆。则该单层宿舍的建筑面积为（）。 A．251.77 m2 B．252.43 m2 C．253.67 m2 D．254.08 m2 3．在计算建筑面积时，（）不应计算建筑面积。
A．室外台阶B．观光电梯C．玻璃幕墙D．空调搁板 4．下列建筑工程，当檐高为16m，且无地下室时，（）的工程类别应是建筑工程二类。 A．住宅B．单层厂房 C．多层厂房D．公共建筑 5．某办公楼，檐口高度20m，层数6层，有2层共2000m2地下室。现编制招标控制价，已知该工程挖土工程量6000m3，灰土回填工程量800m3。则灰土回 填部分的管理费费率应为（）。 A．6 % B．25% C．28 % D．31% 6．某钢结构工程，加工厂制作，现场安装。无省市级标化工地创建要求。已知该工程分部分项工程费为8000万元，单价措施项目费为240万元。总价 措施项目费中投标人计列了冬雨季施工增加费，费率%；临时设施费，费率 1%；安全文明施工措施费，费率按我省规定费率；其他未列。则该投标价 中的措施项目费为（）。 A．万元B．万元C．万元D．万元 7．某市区内建筑工程，编制招标控制价。已知分部分项工程费为380万元，措施项目费42万元，其他项目费30万元，规费按规定计取，其中工程排 污费费率暂按%计列，税金费率按%计取，则该工程的工程造价应为 （）。 A．万元B．万元C．万元D．万元 8．某住宅工程，无地下室，无外保温。已知首层平面为长方形，外墙的结构外边线平面尺寸为42m×18m，则该工程平整场地的清单工程量为 （）。 A．756m2B．880m2 C．1012m2D．条件不全，无法确定
20 材料预算价格是指材料从来源地到达（ ）的价格。 学习 -- 好资料 2 我国现行建设项目的构成中，工程建设的其他费用包括 5 有效控制工程造价应体现 （ ） A 以设计阶段为重点的建设全过程造价控制 B 直接控制，以取得令人满意的结果 C 人才与经济相结合是控制工程造价最有效的手段 D 知识与信息相结合是控制工程造价最有效的手段 6 根据 ?工程造价咨询单位管理办法 ?的规定， 乙级工程造价咨询单位的资质标准之一是 具有专业技术职称且从事工程造价专业工作的专职人员和取得造价工程师注册证书的专 业人员分别不少于 （ ） 。 A 20 和 10 B 20 和 8 C 12 和 6 D 12 和 4 15 措施项目是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、 安全等方面的（ ）项目。 A 工程实体 B 非工程实体 C 项目实体 D 非项目实体 16 材料损耗计算公式，可以表示为 （） X 100% A 损耗量 / 净用量 B 净用量 / 损耗量 C 损耗量 / 总用量 D 净用量 / 总用量 17 基本预备费的计费基数是 ( )。 A 设备及工器具购置费 B 建筑安装工程费 C 设备及工器具购置费 + 建筑安装工程费 D 设备及工器具购置费 + 建筑安装工程费 + 工程建设其它费用 18 根据?建筑安装工程费用项目组成? （建标[2003]206 号）文件的规定，工料单价法计价 程序中，当以直接费为计算基数时，利润的计算基数中包括 （ ） 。 A 直接工程费 B 规费 C 企业管理费 D 建设单位管理费 19 国产标准设备的原价一般是指（ ）。 A 设备制造厂的交货价 B 出厂价与运费、装卸费之和 C 设备预算 D 设备成本价 学习 -- 好资料 A 涨价预备费 B 直接费 C 建设期贷款利息 D 土地使用费 3 根据 ?建筑安装工程费用项目组成? 资应列入 （ ） 。 A 其他直接费 B 现场经费 4 根据 ?建筑安装工程费用项目组成? 场及安拆费应计入 （ ） 。 （建标[2003]206 号）文件的规定， 现场生产人员的工 C 企业管理费 D 直接工程费 （建标[2003]206 号）文件的规定， 大型机械设备进出 A 直接工程费 B 直接费 C 间接费 D 施工机构使用费
所在项目（部门）：姓名： 预算员及相关岗位人员考试试题 说明：1、总分100分。2、考试时间：9:30--11:00。 一、单项选择题（每题2分，25小题，共计50分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。） 1、建筑物外墙外侧有保温隔热层的建筑面积应按照（A ）计算。 A、应按保温隔热层外边线计算建筑面积 B、不应按保温隔热层外边线计算建筑面积 C、应按结构外围外边线计算建筑面积 D、同外墙装饰、抹灰、镶嵌块料面层一样，不计算建筑面积 2、根据山东省住房和城乡建设厅发布的《关于发布我省建设工程定额人工最低工日单价、综合工日单价的通知》【2013年7号】，目前我省建筑工程消耗量定额中的省基价人工费已调整为（ C ）。 A、53元/工日 B、72元/工日 C、66元/工日 D、80元/工日 3、一栋六层住宅，勒脚以上结构的外围水平面积，每层为600m2，其中六层无围护结构的挑阳台的水平投影面积之和为200m2，则该工程的建筑面积为（ B ）m2。 A、4200 B、3500 C、3800 D、3600 4、下列项目应计算建筑面积是（ A ）。 A、地下室的采光井 B、室外台阶 C、建筑物内的操作平台 D、穿过建筑物的通道 5、以下应计算全部建筑面积的是（ B ） A、层高2.1m的半地下贮藏室。 B、层高2.3m的地下商场。 C、屋面上有顶盖和1.5m高的钢管围栏凉棚。 D、外挑宽度1.5m悬挑雨蓬。 6、确定合同价款的方式不包括（D ） A、固定总价合同 B、固定综合单价合同 C 、可调价格合同D、预算合同 7、在约定风险范围时，( C )不应包括在承包人的风险范围内，价款调整方法应当在