一、单选题（40题）
1．建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和（）组成。
A、建安工程费用和设备购置费等
B、设备工器具购置费
C、土地使用费及勘察设计费
D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等
2．以下费用属建安工程造价中其它直接费的是（）。
Ａ、施工机械修理费Ｂ、材料采购和保管费
Ｃ、材料二次搬运费Ｄ、生产工人基本工资
3．预算定额基价是指（）的人工、材料、施工机械使用费之和。
A、单位工程
B、分部分项工程
C、扩大分部分项工程
D、单项工程
4．我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有（）。
Ａ、企业管理费Ｂ、财务费用
Ｃ、其它费用Ｄ、现场管理费
5．对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为（）。
A、单价法
B、实物法
C、概算法
D、指标法
6．仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方式为（）。
A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行
B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决
C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉
D、裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。
7．工程项目施壬合同以付款方式划分可分为：①总价合同；②单价合同；③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）。
A．③-②-①B．①-②-③C．③-①-②D．②-①-③
8．水泥砂浆体积配合比是指水泥与( )体积比。
A.天然砂
B.天然净砂
C.净干砂
D.饱和干砂
9．材料预算价格是指材料( )费用
A.采购
B.成本
C.预算
D.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部10．一般土建工程费用定额中的费率是由( )而定的
A.施工单位资质
B.工程造价的大小
C.上级主管部门
D.工程类别
11．定额内说明该项目另行计算者，应进行如下处理( )
A.可换算入定额内
B.建立补充定额
C.由甲乙双方商定在独立费中处理
D.视情况而定
12．一般住宅层高3米，某住宅只一层，但高达9米，其建筑面积应按( )层计算
A.1 ,
B.1.5, C2, D.3
13．人工挖地槽、地坑定额深度为( )米，超过时可另作补充定额
A.3,
B.4,
C.5,
D.6
14．机械挖土方工程量，按机械挖土方( )％，人工挖土方(D)％计算
A.80
B.20
C. 90
D.10
15．砖基础施工所需工作面宽度为每边( )mm
A.150
B.200
C.250
D.300
16．人工挖土方，当挖土深度超过( )米时，需增加工日
A.1.2
B.1.5
C.2
D.以上答案都不对
17．挖沟槽长度，外墙按图示( )长计算，内墙按图示基础底面之间( )长度计算
A.实际
B.外边线
C.中心线
D.净长线
18．某工程采用机械化施工大型土方工程10000m3,?挖土深1.5米,人工施工占10%,人工挖土方定额单价7.13元/m3,其人工挖土方的定额直接费是( )元。
A.7130
B.8556
C.14260
D.10695
19．泥浆运输工程量按( )计算
A.钻孔实体积以立方米
B.产生的泥浆量以立方米
C.运输距离以米
20．某一预制钢筋砼桩截面300×300米，长8.3米，含0.3米桩尖，则其制作工程量为( )。
A.0.72m3
B.0.729m3
C.0.747m3
D.0.734m3
21．某建筑物外墙高度为52米，施工中采用竹制脚手架，施工单位在结算中却套用钢管脚手架定额，建设单位不同意，双方激烈争论。你认为应套( )脚手架
A.竹制
B.钢管
C.取竹制和钢管脚手架的平均值
D.由建设单位说了算22．某建筑物室外地坪以下一层，室外地坪以上八层，地下室建筑面积为1000m2，地上建筑面积为8000m2，其应套用的高层建筑增加费定额基价为2549.44元／100m2，则高层建筑增加费为( )元
A.216702.
B.229449.6
C.203955.2
D.以上答案都不对
23．砖基础与钢筋混凝土柱基相连接时，砖基础算至( )
A.柱基础边
B.柱边
C.柱子中心线
D.以上答案都不对
24．下列有关平板的论述，正确的是( )
A.平板是指肋形楼板以外的板
B.平板是指无柱、无梁，四周直接搁置在墙上的板
C.平板是指不带梁，直接用柱支承的楼板
D.平板是指很平的板，无质量问题的板
25．各种现浇屋面板与挑出的钢筋混凝土挑檐天沟相连时，以外墙的( )为界，外为挑檐天沟，内为现浇屋面板
A.中心线
B.轴线
C.内边线
D.外边线
26．计算钢筋工程量时,设计未规定搭接长度的,其搭接钢筋用量( )。
A.按实调增
B.已包括在钢筋的损耗搭接率之内，不得计算
C.按施工规范计算
D.与甲方协商解决
27．各类门窗制作、安装工程量均按( )计算。
A.门窗洞口面积
B.门窗框外围面积
C.门窗框中线面积
D.门窗扇面积
28．楼地面工程块料面层按( )计算工程量
A.实铺面积
B.建筑面积
C.墙内边线围成的面积
D.主墙间的净面积29．某卷材屋面，女儿墙内侧周长为140m，围成的面积为1000m2，则卷材屋面工程量为(C)m2
A.1000
B.1140
C.1035
D.1070 e.给的条件不够，不能计算30．铝合金窗定额编制是以成品安装编制的，由供应地至现场的运输费按( )计算
A.实际发生
B.按铝合金窗运输项目计算
C.按木门窗运输项目计算
D.钢门窗运输项目计算
31．工程造价咨询企业甲级资质要求取得造价工程师注册的人员不少于（）人
A.12
B.10
C.8
D.6
31．如果工程施工中有较大部分采用新技术和新工艺，当业主相承包商在这方面过去都没有经验，且在国家颁布的标准、规范、定额中又没有可作为依据的标准时，为了避免投标人盲目地提高承包价款，或由于对施工难度估计不足而导致承包亏损，应首先选用（）
A．固定总价合同B．可调总价合同C．单价合同D．成本加酬合同
32．对措施项目中的文明施工、安全施、临时设施费，应按照建设部印发的《建设工程安全防护、文明施工措施用及使用管理规定》的要求，即工程所在地省级建设工程造价管理机构测定的标准不得低于（）计取（有的省已规定此项费用不参与竞
A．30% B．50% C．70% D．90%
33．评标和定标应当在投标有效期结束日（）个工作日前完成。
A．10 B．15 C．20 D．30 34．在招标文件中应明确投标保证金数额，若投标总价为200万元，则投标保证金一般情况下为（）万元。
A．2.56 B．4C．8D．6
35．（）是控制工程造价最有效的手段。
A．采用先进技术B．招标竞价C．实施工程造价全过程控制D．技术与经济相结合
36．在项目建议书阶段，（）方法是行之有效的，不但能梗估算编制变得简易可行而且还能大大地提高估算的合理性和可靠性，有时能接近或达到可行性研究阶段的估算精度。
A．生产能力指数法B．系数估算法C．类似项目对比法D．指标估算法37．概算定额是在（）基础上编制的。
A．劳动定额B．预算定额C．企业定额D．施工定额38．劳动定额的主要表现形式是（）
A．施工定额B．材料定额C．费用定额D．时间定额
39．下列不属于材料预算价格的费用是（）。
A．材料原价B．材料包装费C．材料采购保管费D．新型材料实验费40．在工程量清单的编制过程中，具体的项目名称应该结合（）确定。
A．项目特征B．工程内容C．计量单位D．项目编码
二、多选题（30题）
1.下列费用项目属于间接费的有（）。
A、职工教育经费
B、工程保修费
C、工程排污费
D、文明施工增加费Ｅ、职工待业保险费
2.建设工程中的直接工程费包括（）。
Ａ、直接费Ｂ、其它费用Ｃ、现场管理费
Ｄ、企业管理费Ｅ、其它直接费
3.按现行建安工程造价管理有关规定，对一个工程造价进行计算的计价依据是（）。
A、工程计价类别
B、执行的定额标准和取费标准
C、工程量清单
D、企业自定的人工工日单价Ｅ、企业自编的施工机械台班单价或租赁价格
4.混凝土配合比设计中，确定砂石用量时，可用( )
A.体积法
B.重量法
C.试配法
D.都不对
5.无效合同的确认权属于（）。
Ａ、工商行政管理局Ｂ、行业行政管理部门Ｃ、人民法院Ｄ、仲裁机构Ｅ、中介咨询部门6.建设工程招标必须编制标底。编制标底时需要考虑（）等相关内容。
Ａ、人工、材料的价格变动Ｂ、机械台班的价格变动
Ｃ、施工场地的布置和安排Ｄ、优良工程相应增加的费用
Ｅ、有充足的劳力和资金
7.在实际工作中建安工程预付备料款的数额确定原则是（）。
A、建筑工程不超过年度工程量的30%
B、安装工程不超过年度工程量的10%
C、材料比重大的安装工程按年计划的15%左右拨付
D、各类工程均按20%拨付E.按国家统一文字规定原则
8.工程预算软件的基本*作步骤包括：（）
A、工程项目建档
B、预算表编辑
C、价差表编辑
D、费用表编辑
E、打印输出
9.钢管按生产工艺可分为(AC)
A.无缝钢管
B.镀锌钢管
C.焊接钢管
D.热轧钢管
10.平板玻璃成品装箱运输，产量以( )计
A.平方
B.立方
C.标准箱
D.重量箱
11.工程量计算除依据定额计算规则外，尚应依据以下文件( )
A.经审定的施工组织设计
B.经审定的其他有关技术经济文件
C.经审定的施工技术措施方案
D.经审定的施工设计说明
e.经审定的预算表
12.推土机推土方定额要区别( )分别计算工程量
A.何种品牌推土机
B.土壤的松实程度
C.推土机功率
D.推土机运距
13.有关人工挖孔桩，不正确说法是( )
A.若设置安全设施时，应另立项目计算
B.若设置坑内照明，应另立项目计算
C.若挖流砂，应另立项目计算
D.防人坠落加的井盖，应另立项目计算
14.外挑宽度超过1.8米的挑阳台的正面墙，下面说法正确的是( )
A.该正面墙可计算外墙脚手架
B.该正面墙不可计算外墙脚手架
C.该正面墙可计算里脚手架
D.该正面墙不可计算里脚手架
e.该正面墙如何计算由建设单位决定
f.该正面墙如何计算由施工单位决定
15.砌筑墙体按长度乘以厚度再乘以高度以"立方米"计算,应扣除( )。
A.梁头
B.过人洞
C.嵌入墙身的钢筋混凝土柱
D.平砌砖过梁
16.下列哪些装配式构件应该计算安装、制作或堆放损耗( )
A.地沟盖板
B.屋架
C.桁架
D.空心板
17.有关肋形楼板，错误的说法是( )
A.肋形楼板是形状似肋的结构
B.无梁楼板也是肋形楼板
C.平板是一种没有肋的肋形楼板
D.若板内有两根过梁、一根圈梁，该板也是肋形楼板
e.肋形楼板工程量是梁板合并计算
18.木作工程中，木材均以(AB)类为准，若实际用材与定额不符，可以调整
A.一
B.二
C.三
D.四 e.五 f.六
19.楼地面工程中，计算整体面层工程量时，应扣除的部位有( )
A.凸出地面的构筑物
B.设备基础
C.柱
D.间壁墙 e.孔洞f.门洞开口部分
20.防水工程适用于( )
A.楼地面
B.建筑物±0.000以下的防潮
C.墙身
D.构筑物
21.在防腐、保温、隔热工程中，有关踢脚板的说法，正确的是( )
A.应扣除门洞所占面积
B.不应扣除门洞所占面积
C.应增加侧壁展开面积
D.不应增加侧壁展开面积
22.下列哪些项目的普通抹灰应并入外墙普通抹灰面积( )
A.附墙垛
B.洞口侧壁
C.梁侧面
D.柱侧面e.门窗套f.压顶
23.厂区、生活区道路中，各种路面面层及垫层的铺设工程量，应区分设计图纸的(BD)计算
A.图号
B.结构
C.做法
D.厚度
24．可调总价合同常用的调价方法有（）。
A．文件证明法B．票据价格调整法C．公式调价法D．实报实销法E．造价指数法
25.下列关于建设工程施工劳务分包合同履行的说法，正确的是（）。
A．劳务分包人只对约定的部分工种的施工任务负责
B．劳务分包人应对工程的施工管理负责
C．劳务分包人施工完毕，应曲工程师参加进行验收
D．劳务分包人施工完毕，应由承包人和劳务分包人共同进行验收
E．劳务分包合同中应该明确约定支付劳务分包人报酬的方式
26.工程质量保修书的内容包括（）。
A．质量保修责任B．质量保修期C．质量事故处理办法
D．质量保修项目内容及范围E．质量保修金的支付方法
27．在下列几种情形中，属于可变更的合同是指（）。
A．损害公共利益的
B．以合法活动掩盖非法目的的
C．恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的
D．因重大误解而订立的
E．在订立合同时显失公平的
28. 可调总价合同常用的调价方法有（）。
A．文件证明法B．票据价格调整法C．公式调价法D．实报实销法E．造价指数法
29.土地征用及迁移补偿费包括（）。
A．征地动迁费B．青苗补偿费C．安置补助费D．土地补偿费E．土地增值税30.建设单位管理费包括（）。
A．竣工验收费B．工程招标费C．建设单位采购及保管材料费D．工伤保险费E．合同契约公证费
三、判断题（10题）
1.非乙方原因造成停水、停电、停气的应调整合同价款。（）
2.竣工决算是建设项目全过程的最后一个程序。（）
3.甲方将材料运到施工现场所在地甲方仓库或车站、码头，乙方不得收取采保费。( )
4.直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。( )
5.经营性项目铺底流动资金不构成建设项目总造价( )
6.室外楼梯，按自然层投影面积之和计算建筑面积( )
7.设计未注明超灌长度时，计算钻孔灌注桩工程量时，其长度按设计桩长度加0.25米计算( )
8.在原有建筑物上扩建加层，则应计算高层建筑增加费( )
9.多层地下室钢筋混凝土墙可套地下室钢筋砼墙定额( )
10.只要现浇楼板内有二根现浇梁，该板即为肋形楼板，但圈梁除外( )
四、简答题（10题）
1、基本建设工程项目按照它的组成内容不同，可以划分为哪几部分
2、项目管理的内容主要有哪几项
3、简述合同价款的三种形式及内容
4、简述建设项目投标程序
5、简述建设项目的成本管理内容
6、简述建设项目投标程序
7、简述建设工程施工合同造价相关条款
8、简述预算定额的编制步骤
9、简述单项工程与单位工程的主要区别
10、简述工程管理所涉及的相关合同
答案
一、单选题：1.D 2.C 3.B 4.D 5.A 6.D 7.B 8.C 9.D 10.D 11.C 12.A 13.D 14.D
15.B 16.B 17.D 18.C 19.A 20.C 21.B 22.C 23.B 24.B 25.D 26.B 27.A 28.A 29.C
30.B 31.D 32.D 33.D 34.B 35.D 36.C 37.B 38.D 39.D 40.A
二、多选题：1、AE 2、ACE 3、ABC 4、AB 5、CD 6、ABD 7、ABC 8、ABCDE
9、AC 10、CD 11、ABCD 12、CD 13、ABD 14、AC 15、BCD 16、AD 17、ABCD 18、AB 19、AB 20、ABCD 21、AC 22、ACD 23、BD 24 、ABC 25、ADE 26、ABDE
27、DE 28、ABC 29、ABCD 30、ABDE
三、判断题：1、X 2、X 3、X 4、X 5、√6、√7、√8、X 9、X 10 X
四、简答题：
1、答：划分为建设项目、单项工程、单位工程、分部（子分部）工程、分项工程
2、答：1合同管理2、组织协调、
3、目标控制
4、风险管理
5、信息管理
6、环境保护
3、答：1固定价。合同总价或者单价在合同约定的风险范围内不可调整。2可调价。合同总价或者单价在合同实施期内，根据合同约定的办法调整。3成本加酬金。
4、答：1、报名参加投标2、办理资格预审3、获得招标文件4、招标文件研究
5、招标环境调查
6、确定投标策略
7、制定施工方案
8、计算投标报价
9、标书编制10标书投送
5、答：建设项目的成本管理的主要内容是1成本预测2、成本计划3、成本控制4、成本核算5成本分析6
成本考核
6、答：1、建设工程项目报建2、提出招标申请3、资格预审文件、招标折编制备案4刊登招标公告或发出投标邀请书5、资格审查6、招标文件发放
7、勘察现场
8、投标答疑会
9、接受投标书10、开标、评标、定标11、宣布中标单位12签订合同
7、答：1合同价款及调整2、工程预付款3、工程量的确认4、工程款（进度款）支付5、竣工结算6、质量保证金。
8、答：1准备工作2编制预算定额初稿、测算预算定（1）编制预算定额初稿（2）预算定预水平测算3修改定稿、整理资料阶段（1）印发征求意见（2）修改整理报批（3）撰写编制说明4、立档、成卷。
9、答：单项工程指在一个建设工程项目中，具有独立的设计文件，竣工后可以独产发挥生产能力或效益的一组配套齐全的工程项目。单位工程指在一个建设工程项目中，但不能独立发挥生产能力或效益的工程，两者的区别主要是看它竣工后能否独立发挥生产能力或效益。
10、答：一、业主的主要合同：1、工程承包合同2、勘察合同3、工程设计合同4、设备材料采购合同5、工程咨询或项目管理合同6、贷款合同、7、其他合同
二、承包商的主要合同：1、工程分包合同2、设备、材料采购合同3、运输合同4、加工合同5、租赁合同6、劳务分包合同7、保险合同
模拟试题（一） 一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意的） 1.按照《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是（ A ）。 A.建设单位 B.施工单位 C.建立单位 D.设计单位 2.开标应当由（ B ）主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行。 A.政府招投标管理办公室负责人 B.招标人 C.投标人推选的代表 D.公证人 3.根据我国现行规定，下列属于造价工程师权利的是（A ）。 A.发起设立工程造价咨询企业 B.签订工程施工合同 C.依法裁定工程经济纠纷 D.审批工程变更文件 4.下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是（A ）。 A.已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年 B.取得造价工程师注册证书的人员不少于10人 C.企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60% D.企业注册资本不少于人民币100万元 5.建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。下列不属于项目管理三大目标的是（D ）。 A.规定的时间 B.规定的预算费用 C.规定的质量标准 D.规定的安全标准 6.工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反应，各个建设阶段（ B ）。 A.次序可以颠倒，但不能交叉 B.次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉 C.次序不能颠倒，也不能进行交叉 D.次序可以颠倒，同事可以进行合理的交叉 7.建设工程项目组成中的最小单位是（B ）。 A.分部工程 B.分项工程 C.单项工程 D.单位工程 8.在项目目标控制的方法中，S形曲线法的一般作用是（ B ）。 A.进度控制和质量控制 B.造价控制和进度控制 C.质量控制和造价控制 D.造价控制和风险控制 9.在建设工程项目风险管理过程中，风险识别最主要的工作成果是（B ）。 A.风险事件发生的概率 B.风险清单 C.风险事故对项目目标的影响程度 D.风险等级 10.当事人订立合同，必须经过的程序是（C ）。 A.担保和承诺 B.要约和担保 C.要约和承诺 D.承诺和公正 11.按照《中华人民共和国合同法》规定，下列情形中引起整个合同无效的是（C ）。 A.因故意或者重大过失造成对方财产损失的 B.因重大误解订立的合同 C.一方以欺诈手段订立合同损害国家利益的 D.在合同订立时显失公平的
模考吧网提供最优质的模拟试题，最全的历年真题，最精准的预测押题！ 土建造价员考试试题(一) 一、单选题（本大题30小题．每题1.0分，共30.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。） 第1题 根据《建设工程工程量清单计价规范》，计算楼地面工程量时，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛开口部分面积不并入相应工程量的项目是( )。 A ．楼地面化纤地毯 B ．塑料板楼地面 C ．花岗岩楼地面 D ．竹木地板 【正确答案】：C 【本题分数】：1.0分 第2题 ( )是混凝土结构设计时强度计算取值、混凝土施工质量控制和工程验收的依据。 A ．立方体抗压强度 B ．混凝土强度等级 C ．混凝土轴心抗压强度 D ．混凝土抗拉强度 【正确答案】：B 【本题分数】：1.0分 第3题 在工程量清单计价方式中，清单项目的工程量计算通常是计算其( )。 A ．实体工程量 B ．定额工程量 C ．定额工程量与损耗工程量
模考吧网提供最优质的模拟试题，最全的历年真题，最精准的预测押题！ D ．实体工程量与损耗工程量 【正确答案】：A 【本题分数】：1.0分 第4题 根据《建设工程工程量清单计价规范》，在进行现浇钢筋混凝土工程量计算时，下列说法不正确的是( )。 A ．散水按设计图示尺寸以面积计算 B ．坡道不扣除单个0.3m 2以内的孔洞所占面积 C ．构造柱应按矩形柱项目编码列项 D ．现浇挑檐与屋面板连接时，以外墙中心线为分界线 【正确答案】：D 【本题分数】：1.0分 第5题 现浇踏步式钢筋混凝土独立基础，每阶高均为300mm ，下阶尺寸为1200mm ×1500mm ；上阶尺寸为800mm ×1100mm ，则支模板工程量应为( )m 2。 A ．2.68 B ．3.24 C ．2.28 D ．2.76 【正确答案】：D 【本题分数】：1.0分 第6题 在编制施工图预算时，先计算单位工程分部分项工程量，然后再乘以对应的定额基价，求出各分项工程直接工程费，再汇总成预算造价的方法是( )。 A ．综合单价法 B ．实物量法 C ．工料单价法
江苏省全国造价员考试真题及答案 一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意） 1．某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于( D )。 A．分部分项工程 B．单项工程 C．分项工程 D．单位工程 2．一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价（C ）特点。 A．个别性 B．差异性 C．层次性 D．动态性 3．对工程量清单概念表述不正确的是（B ）。 A．工程量清单是包括工程数量的明细清单 B．工程量清单也包括工程数量相应的单价 C．工程量清单由招标人提供 D．工程量清单是招标文件的组成部分 4．我国工程造价管理体制改革的最终目标是（D ）。
A．加强政府对工程造价的管理 B．企业自主报价，国家定额只作参考 C．实行工程量清单计价 D．建立以市场形成价格为主的价格机制 5．下列哪项费用属于静态投资（A ）。 A．建筑安装工程费用 B．价差预备费 C．投资方向调节税 D．建设期贷款利息 6．在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（D ）。 A 75%～95% B．35%～75% C．15%～50% D．5%～35% 7．( D )是控制工程造价最有效的手段。 A．采用先进技术 B．招标竞价 C．实施工程造价全过程控制 D．技术与经济相结合 8．工程造价咨询业的首要功能（A ）。 A．服务功能 B．引导功能
C．联系功能 D．审核功能 9．《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于（B ）。 A．20学时 B．30学时 C．40学时 D．60学时 。10．我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（ B ），并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。 A．5％ B．10％ C．15％ D．20％ 11．根据我省清单计价法的规定，（B ）不属于措施项目费的内容。 A．环境保护费 B．低值易耗品摊销费 C．临时设施费 D．脚手架费
一、单选题（40题） 1．建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和（）组成。 A、建安工程费用和设备购置费等 B、设备工器具购置费 C、土地使用费及勘察设计费 D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等 2．以下费用属建安工程造价中其它直接费的是（）。 Ａ、施工机械修理费Ｂ、材料采购和保管费 Ｃ、材料二次搬运费Ｄ、生产工人基本工资 3．预算定额基价是指（）的人工、材料、施工机械使用费之和。 A、单位工程 B、分部分项工程 C、扩大分部分项工程 D、单项工程 4．我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有（）。 Ａ、企业管理费Ｂ、财务费用 Ｃ、其它费用Ｄ、现场管理费 5．对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为（）。 A、单价法 B、实物法 C、概算法 D、指标法 6．仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方式为（）。 A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行 B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决 C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉 D、裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。 7．工程项目施壬合同以付款方式划分可分为：①总价合同；②单价合同；③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）。 A．③-②-①B．①-②-③C．③-①-②D．②-①-③ 8．水泥砂浆体积配合比是指水泥与( )体积比。 A.天然砂 B.天然净砂 C.净干砂 D.饱和干砂 9．材料预算价格是指材料( )费用 A.采购 B.成本 C.预算 D.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部10．一般土建工程费用定额中的费率是由( )而定的 A.施工单位资质 B.工程造价的大小 C.上级主管部门 D.工程类别 11．定额内说明该项目另行计算者，应进行如下处理( ) A.可换算入定额内 B.建立补充定额 C.由甲乙双方商定在独立费中处理 D.视情况而定 12．一般住宅层高3米，某住宅只一层，但高达9米，其建筑面积应按( )层计算 A.1 , B.1.5, C2, D.3 13．人工挖地槽、地坑定额深度为( )米，超过时可另作补充定额 A.3, B.4, C.5, D.6 14．机械挖土方工程量，按机械挖土方( )％，人工挖土方(D)％计算
试题 1、按我国现行《建筑安装工程费费用项目组成》的规定，建筑安装工程费用的组成为（）A．直接费、间接费、计划利润、税金 B．直接工程费、间接费、利润、税金 C．直接费、间接费、规费、税金 D．直接费、间接费、利润、税金 答案：D 2、在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．危险作业意外伤害保险费 C．劳动保障费 D．已完工程和设备保护费 答案：B 3、在下列费用中，不属于直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．夜间施工费 C．技术开发费 D．二次搬运费 答案：C 4、下列费用中，属于建筑安装工程直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．现场管理费 C．施工企业管理费 D．工程点交费 答案：A
5、下列不属于材料费用的是（） A．材料原价 B．材料运杂费 C．材料采购保管费 D．材料二次搬运费 答案：D 6、建筑安装工程直接费中的人工费是（） A．施工此案场所有人的工资性费用 B．施工现场与建筑安装施工直接有关的人员的工资性费用 C．直接从事建筑安装工程生产工人开支的各项费用 D．从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员的开支的各项费用 答案：C 7、施工企业大型机械进出场费用属于建筑安装工程的（） A．措施费 B．直接工程费 C．规费 D．企业管理费 答案：A 8、某工程项目，材料甲消耗量为200吨，材料供应价格为1000元/吨，运杂费为15元/吨，运输损耗率为2%，采购保管费率为1%，材料的检验试验费为30元/吨，则该项目材料甲的材料费为（）元 A．215130.6 B．200000 C．209130.6 D．202950.6 答案：A
造价员考试试题（安装工程电气部分） 一、填空题（每空1分，共计：10分） 1、各种配管应区别不同、、，以“延长米”为计量单位，不扣除管路中间的、、 所占长度。 答案：敷设方式、敷设位置、管材材质、接线箱（盒）、灯头盒、开关盒2、管内穿线的工程量，应区别线路、导线、导线，以单线“延长米”为计量单位。线路分支接头线的长度已综合考虑在定额中，不再另行计算（照明线路中的导线截面大于或等于时，应执行动力线路穿线相应项目）。 答案：性质、材质、截面、6mm2 二、单项选择题（每题1分，共计：30分） 1、《电气设备安装工程》定额规定工程超高增加费（已考虑了超高因素的定额项目除外）：操作物高度离楼地面（B）的电气安装工程，可参照超高部分人工费的15％计算。 A、4.5m以上、20m以下 B、5m以上、20m以下 C、5m以上、25m以下 D、6m以上、20m以下 2、《电气设备安装工程》定额高层建筑增加费是指：高度在（C）以上的工业与民用建筑。 A、6层或25m B、8层或25m C、6层或20m D、8层或20m
3、《电气设备安装工程》定额规定在有害人身健康的环境（包括高温、多尘、噪声超过标准和在有害气体等有害环境）中施工时，可参照安装工程总人工费增加（D）。 A、10％ B、3％ C、15％ D、5％ 4、电机的接地线定额按镀锌扁钢（C）考虑，与实际不同时进行调整。 A、30×4 B、25×3 C、25×4 D、40×4 5、《电气设备安装工程》定额规定安装与生产同时进行时，可参照安装工程（D）。 A、总人工费增加10％ B、总人工费增加8％ C、总人工费增加6％ D、总人工费增加5％ 6、《电气设备安装工程》定额规定除10kV以下架空线路以外，脚手架搭拆费可参照人工费（包括地下室部分）的（B）计算，其中人工工资占25%。 A、10％ B、3％ C、15％ D、5％ 7、配管配线工程中，当选用钢管明配时，其连接方式应为(B)。 A、焊接 B、管箍丝接 C、熔接 D、管箍丝接或焊接 8、《电气设备安装工程》定额中，连接各种开关箱、柜、板导线预留长度，按照盘面尺寸（C）进行计算。 A、长+宽 B、高+长
市政造价员考试模拟试题 1、机械打眼爆破沟槽石方开挖坡面每侧允许超挖量为（ C ）。 A.10厘米 B.15厘米 C.20厘米 D.30厘米 2、某基坑体积100立方米需回填，要从取土点取天然密实土方 （ D ）立方米。 A.150 B.130 C.125 D.115 3、已知施工期平均水位标高64.00，最高临水面标高64.50，则草袋围堰顶标高（ B ）。 A.64.50 B.65.00 C.65.30 D.65.50 4、通常需埋设拉杆的是（ D ）。 A.横向缩缝 B. 横向施工缝 C.胀缝 D.纵向施工缝 5、混合料多层次铺筑时，养生面积按（ A ）。 A.基层顶面积 B. 最下基层面积 C.各层面积之和 D.已含在铺筑定额子目中 6、属于水泥混凝土路面定额子目工作内容中的是（ A ）。 A.拉毛 B.刻槽 C.养生 D.切缝 7、梁宽15cm，高30cm，长250cm，双肢箍筋￠6@250，则箍筋重量（ B ）KG。 A.2.0 B.2.20 C.2.23 D.2.40 8、预制小型构件，可按混凝土基价的（ C ）计算运输、堆放、安
装损耗。 A.1％ B.1.5％ C.2％ D.3％ 9、钻孔灌注桩泥浆池建造和拆除工程量按（ D ）计算。 A.灌注混凝土工程量 B.设计桩长×设计桩截面 C.灌注混凝土加充盈量 D.成（冲）孔工程量 10、隧道内衬喷射混凝土定额包含了混合料（ C ）的运输距离。 A.100m B.150m C.200m D.300m 11、沉井基坑开挖的底部尺寸，按沉井外壁每侧加宽（ D ）计算，执行第一册相应定额。 A.0.3m B.0.5m C.1m D.2m 12、给水新旧管线连接项目所指的管径是指新旧管中（ C ）的管径。 A.新管 B.旧管 C.最大 D.最小 13、不宜套用铸铁管件安装定额的是（ A ）。 A.法兰伸缩节 B.球墨渐缩管 C.铸铁三通 D.铸铁套管 14、排水砖砌检查井的井深指的是（ A ）至铸铁井盖顶面的距离。 A. 基础顶面 B. 基础底面 C. 垫层顶面 D. 垫层底面 15、计算管道工程量需扣除每座砖砌矩形直线雨水定型检查井1100×1500的长度是（ B ）。 A. 0.7米 B. 1.0米 C. 1.1米 D. 1.5米 16、排水工程小型构件是指单件体积在（ B ）的构件。
2013年江苏省造价员资格考试土建试卷土建答案及解析 一、（本题25分，初级做） 某工业厂房建筑，为三类工程，其基础平面图、剖面图如图所示。基础为C20钢筋砼独立柱基础，C10素砼垫层，设计室外地坪为－0.30m。基础底标高为－2.0米，柱截面尺寸为400×400mm。根据地质勘探报告，土壤类别为三类土，无地下水。该工程采用人工挖土，人工回填土夯填至设计室外地坪。人工挖土从垫层下表面起放坡，放坡系数为1:0.33，工作面以垫层边至基坑边为300mm，本工程砼均采用泵送商品砼。 请按以上施工方案以及《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2004）计算规则计算土方开挖、土方回填、砼垫层以及砼基础（其余不予考虑）的计价表工程量并填写相应的计价表子目编号、名称及综合单价。
评分标准：人工挖基坑J1、J2中开挖深度、基坑下口宽度、基坑上口宽度计算正确各1分，计算公式使用正确及结果正确各2分，计10分。独立基础工程量计算正确3分垫层工程量计算正确 2分回填土工程量工程计算正确2分（过程正确得1.5分） 定额号填写正确每项1分，定额名称及单价各0.5分，计8分（定额名称准确即可）合计25分 二、某一层接待室为三类工程，砖混结构，平、剖面图如图所示。设计室外地坪标高为－0.300m，设计室内地面标高为±0.000m。平屋面板面标高为3.500m。墙体中C20砼构造柱工程量为2.39 m3（含马牙槎），墙体中C20砼圈梁工程量为2.31 m3,平屋面屋面板砼标号C20，厚100mm，门窗洞口上方设置砼过梁，工程量为0.81 m3，－0.06m处设水泥砂浆防潮层，防潮层以上墙体为KP1多孔砖240×115×90mm，M5混合砂浆砌筑，防潮层以下为砼标准砖，门窗洞口尺寸见门窗表。 1、请按江苏省04计价表计算KP1多孔砖墙体的工程量及综合单价（管理费、利润费率等按计价表执行不调整，其他未说明的，按计价表执行。） 2、请按江苏省04计价表计算与墙体砌筑、墙面抹灰、天棚面抹灰的脚手架工程量，并列出子目对应的定额编号。（注：计算脚手架时：内墙砌体高度、净高：自室内地面至屋面板底；外墙脚手架按双排外架子考虑。）
造价员考试《基础知识》模拟试题及答案（四） 一、单项选择题：1．在建设工程项目合同体系中的两个最主要的节点是（）。 二、A．业主和承包商 三、B．勘察单位和设计单位 四、C．承包商和设备材料供应商 五、D．设备和材料供应商 六、2．业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商的工程承包合同是（）。 七、A．EPC承包合同 八、B．施工总承包合同 九、C．单项工程承包合同 十、D．特殊专业工程承包合同 十一、3．以下不属于业主主要合同关系的是（）。 十二、A．工程承包合同 十三、B．工程勘察合同 十四、C．工程咨询或项目管理合同 十五、D．劳务分包合同 十六、4．以下不属于承包商主要合同关系的是（）。 十七、A．工程承包合同 十八、B．设备、材料采购合同 十九、C．项目监理合同 二十、D．劳动分包合同 二十一、5．根据我国《合同法》，建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。下列合同中不属于建设合同的是（）。 二十二、A．勘察合同 二十三、B．设计合同 二十四、C．施工合同 二十五、D．建设项目贷款合同 二十六、6．总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担（）。 二十七、A．损害赔偿责任 二十八、B．连带责任 二十九、C．侵权责任 三十、D．违约责任 三十一、7．在设计合同的实施过程中，下列造成设计返工、停工、延迟或者修改情况中，发包人不应该增付费用的情形是（）。 三十二、A．发包人变更设计计划 三十三、B．发包人提供不准确的勘察资料 三十四、C．发包人没有提供设计所需要的条件 三十五、D．承包人设计不合格延长设计时间 三十六、8．在工程施工合同中，关于发包人权利和义务的论述中，错误的是（）。 三十七、A．发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下可以随时对工程进行检查 三十八、B．承包人施工质量不合格，发包人有权要求其修理或者返工
造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案 2017年造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案 一、单项选择题 1.承包商根据合同通用条款的约定要求进行工期索赔的是由于非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过()小时。 A.4 B.8 C.12 D.24 2.在工程索赔的实践中，以下()费用允许索赔。 A.承包商对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用 B.承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的损失费用 C.承包商进行索赔工作的准备费用 D.因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 3.工期索赔的计算方法有()。 A.总费用法 B.分项法 C.因素分析法 D.网络分析法
4.某建设项目业主与甲方承包商签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200天，合同履行过程中，因发生 不可抗力时间致使开工日期推迟30天，因异常恶劣气候停工10天，因季节性大雨停工5天，因设计分包单位延期交图停工7天，上述 时间均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费 为()万元。 A.0.7 B.3.7 C.4.7 D.5.2 5.某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工 期索赔为()个月。 A.1.5 B.0.9 C.1.2 D.3.6 6.某工程施工中，由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工 50工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单 价为30元/工日，机械台班为360元/台班，人工窝工补贴费为12 元/工日，含税的综合费率为17%，承包商可得该项索赔为()元。 A.1260 B.1263.6 C.1372.2 D.1474.2
河北省造价员考试土建工程考试真题及答案考 试试题库 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】
1、建筑安装工程费用构成为() A 直接费、间接费、利税、规费 B 工料机、措施费、规费、利润 C 直接费、间接费、利润、税金 D 工料机、技术措施费、规费、利润 2、静态投资包括建筑安装工程费，设备和工、器具购置费，工程建设其 他费用和()。 A、预备费 B、基本预备费 C、涨价预备费 D、未明确项目准备金 3、价格形成的基础是( )。 A、供求关系 B、价值 C、币值 D、土地的级差收益 4、作为工程预付款的折扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要 材料及构件的价值( )工程预付款数额时开始起扣。 A.大于 B.小于 C.等于 D.为10% 5、控制工程造价最有效的手段是( )。 A、精打细算 B、强化设计 C、技术与经济相结合 D、推行招投标 6、已知某分项工程有关数据如下，则该分项工程投资局部偏差为( )万 元。 A.110 B.-100 C.110 D.-110 7、工程造价具有( )职能。 A、分配 B、控制 C、计算 D、预测 E、调控 8、价格形成的基础是( )。 A、供求关系 B、价值 C、币值 D、土地的级差收益
9、( )是工程项目全过程造价管理的核心和提高管理水平、经济效益的关键。 A、价值工程 B、招标投标 C、合同管理 D、可行性研究 10、工程造价的职能除一般商品价格职能外，还有自己特殊的职能：( ) A 预计职能 B 决定职能 C 调整职能 D 评价职能 11、下面关于绝对偏差说法正确的是( )。 A.绝对偏差=(投资实际值-投资计划值)/投资计划值 B.绝对偏差可指导调整资金支出计划和资金筹措计划 C.从对投资控制角度看，绝对偏差比相对偏差更有意义 D.绝对偏差反映了投资偏差的严重程度 12、以下关于拟完工程计划投资的计算正确的是( )。 A.拟完工程量×计划单价 B.拟完工程量×实际单价 C.已完工程量×计划单价 D.已完工程量×实际单价 13、某工程公司工期为3 个月，2002 年5 月1 日开工，5～7 月份计划 完成工程量分别为500 吨、2 000 吨、1 500 吨，计划单价为5 000 元/吨; 实际完成工程量分别为400 吨、1 600 吨、2 000 吨，5～7 月份实际价格 均为4 000 元/吨。则6 月末的投资偏差为( )万元。 A.450 B.-450 C.-200 D.200 14、工程造计的层次性包括( )。 A、建设项目总造价 B、土建工程及安装工程造价 C、单项工程造价 D、分部分项工程造价 E、单位工程造价 15、控制工程造价最有效的手段是( )。 A、精打细算 B、强化设计 C、技术与经济相结合 D、推行招投标 16、工程造价形成过程中，受( )的支配。 A、价值规律 B、经营管理规律 C、纸币流通规律
2021年造价员考试《经典模拟题》（1） 1、建设工程合同是指承包人进行工程的勘察、设计、施工等建设，由发包人支付相应价款的合同。建设工程合同的主体只能是 （）。 A．公民个人 B．设计者 C．法人 D．法人 答案：D 2、实际工程质量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择（） A．总价合同 B．单价合同 C．成本加酬金合同 D．以上合同类型均匀合适 答案：B 3、根据工程建设的不同阶段，建设工程合同可以分为（） A．固定总结合同和固定单价合同 B．建设工程总包合同和分包合同 C．勘察合同、设计合同和施工合同
D．供水供电合同和运输合同 答案：C 4、工程造价的特点是（） A．大额性、可调性、动态性和层次性 B．多样性、单体性、动态性和层次性 C．多样性、可调性、单体性和动态性 D．大额性、单体性、动态性和层次性 答案：D 5、工程造价的构成主要划分为设备及工、器具购置费用、（）、工程建设其他费用、预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税。 A．建筑安装工程费用 B．土地使用费 C．固定资产使用费 D．生成准备费 答案：A 6、下列费用中不属于社会保障费的是（） A．养老保险费 B．失业保险费
C．医疗保险费 D．住房公积金 答案：D 7、工程监理费是指（）招标委托工程监理单位实施工程监理的费用。 A．施工单位 B．建设单位 C．质量监督单位 D．国家有关部门 答案：B 8、工程造价计价主要方法有（） A．定额单价法一种 B．直接费单价法一种 C．直接费单价和综合单价法两种 D．定额单价法和直接费单价法两种 答案：C 9、预算定额是由（）组织编制、审批并颁发执行。 A．国家主管部门或其授权机关 B．国家发展改革委员会
土建造价员考试试题 土建预算员模拟试题 一、单选题（每题1分，选对得分，选错不得分，共30分） 1．建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和（D）组成。 A、建安工程费用和设备购置费等 B、设备工器具购置费 C、土地使用费及勘察设计费 D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等 2．以下费用属建安工程造价中其它直接费的是（Ｃ）。 Ａ、施工机械修理费Ｂ、材料采购和保管费 Ｃ、材料二次搬运费Ｄ、生产工人基本工资 3．预算定额基价是指（B）的人工、材料、施工机械使用费之和。 A、单位工程 B、分部分项工程 C、扩大分部分项工程 D、单项工程 4．我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有（Ｄ）。 Ａ、企业管理费Ｂ、财务费用 Ｃ、其它费用Ｄ、现场管理费 5．对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为（A）。 A、单价法 B、实物法 C、概算法 D、指标法 6．仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方式为（D）。 A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行 B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决
C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉 D、裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。7．预算表的计算、价差表的计算、费用表的建表计算应键入以下哪一组合键（B）A、Alt+PB、Alt+1C、Alt+2D、Shift+0 8．水泥砂浆体积配合比是指水泥与(C)体积比。 A.天然砂 B.天然净砂 C.净干砂 D.饱和干砂 9．材料预算价格是指材料(d)费用 a.采购 b.成本 c.预算 d.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部 10．一般土建工程费用定额中的费率是由(d)而定的 a.施工单位资质 b.工程造价的大小 c.上级主管部门 d.工程类别 11．定额内说明该项目另行计算者，应进行如下处理(c) a.可换算入定额内 b.建立补充定额 c.由甲乙双方商定在独立费中处理 12．一般住宅层高3米，某住宅只一层，但高达9米，其建筑面积应按(a)层计算a.1,b.1.5,c.3,d.视不同情况而定 13．人工挖地槽、地坑定额深度为(e)米，超过时可另作补充定额 a.2, b.3, c.4, d.5, e.6 14．机械挖土方工程量，按机械挖土方(c)％，人工挖土方(d)％计算 a.80 b.20 c.90 d.10 15．砖基础施工所需工作面宽度为每边(b)mm a.150 b.200 c.250 d.300 16．人工挖土方，当挖土深度超过(b)米时，需增加工日 a.1.2 b.1.5 c.2 d.以上答案都不对 17．挖沟槽长度，外墙按图示(c)长计算，内墙按图示基础底面之间(e)长度计算a.实际b.外边线c.中心线d.轴线e.净长线
全国造价员考试真题及 答案 集团标准化办公室：[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]
一、单项选择题(共30题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1.本定额日工资单价不包括以下内容（）。 A.养老保险费 B.职工福利费 C.劳动保护费 D.工资性补贴 2.下列（）不应计算建筑面积。 A.建筑物顶部的电梯机房 B.层高2.2米以上的设备层 C.无顶盖的多层室外楼梯 D.层高2.2米内的底层车库 3.某工程采用轻型井点排水，共埋设井管180根，工期30天，则其每天的费用为（）。 A.903元 B.1535元 C.1632元 D.1082元 4.某1/2标准砖墙突出墙面的垛尺寸为240×490（490为平行于墙），则附墙垛折加长度为（）。 A.0.98m B.1.065m C.1.023m D.1.191m 5.管径在（）以上的沟槽回填土工程量应扣除其所占的体积。 A.380mm B.450mm C.500mm D.530mm 6.预制钢筋砼桩的运输工程为施工图净用量的（）。 C.101% D.100% 7.两坡瓦屋面工程量按（）计算。 A.实铺面积 B.水平投影面积×坡度折加系数 C.水平投影面积×延尺系数 D.水平投影面积×偶延尺系数 8.无框玻璃门工程量按（）面积计算。 A.洞口 B.框外围 C.扇外围 D.实际 9.定额中砖用量按标准和常用规格计算的，如实际砖的尺寸不符标准时，则（）。 A.定额不作调整 B.砖的用量进行调整，其余不变 C.定额均作调整 D.砖和砂浆的用量进行调整，其余不变 10.某房间层高3.6米，吊顶高3.0米，楼板厚0.15米，则其内墙抹灰高度按（）计算。 A.3.15米 B.3.0米 C.3.6米 D.3.45米 11.在施工现场对建筑材料、构件进行一般性鉴定检查所发生的费用应列入（）。 A.措施费 B.间接费 C.研究试验费 D.材料费 12.材料市场信息价是指（）。 A.材料供应合同价； B.材料供应价和运杂费之和； C.材料从其来源地到达工地仓库后的出库价格； D.供应商将材料送到工地的价格； 13.计算砌体工程量时不扣除（）。 A.过人洞 B.0.3m2孔洞 C.过量 D.嵌入墙体的楼板 14.以下不正确的是（）。 A.沉管灌注桩的钢筋笼应在打桩项目清单中予以描述； B.沉管灌注桩的钢筋笼应单独编码列项； C.沉管灌注桩的加灌加度应在清单项目特征中予以描述； D.相同特征的沉管灌注桩如现场自然地坪标高不一致时，应分别编码列项； 15.钢筋混凝土现浇板坡度为10度时（）。
造价员考试基础知识模拟试题六 11、某工程工期为4个月，2004年5月1日开工，5~7月份计划完成工程量分别为500吨、2000吨、1500吨，计划单价为5000元/吨；实际完成工程量分别为400吨、1600吨、2000吨，5~7月份实际价格均为4000元/吨。则6月末的投资偏差为（）万元，实际投资比计划投资（）。 A. 增加450 B. 节约450 C. 节约200 D. 增加200 答案: C 解析：投资偏差=已完工程实际投资-已完工程计划投资 =（400+1600）×4000-（400+1600）×5000 = -200万元 12、在偏差分析的方法中，具有适用性强、信息量大、可以反映各种偏差变量和指标且有助于用计算机辅助管理的方法是（）。 A. 横道图法 B. 表格法 C.曲线法 D. 时标网络图法 答案: B 解析：此题为2004年度全国造价工程师执业资格考试试题。在几种偏差分析法中，表格法是最常用的一种方法。表格法因为可以利用公式进行计算，因而可以用计算机辅助管理。 13、在用调值公式法对工程价款价差进行调整时，固定要素通常的取值范围为（），承包商采用的固定要素取值要尽可能（）。 A. 0.15~0.35、大 B. 0.15~0.35、小 C. 0.05~0.25、小 D. 0.05~0.25、大 答案: B 解析：固定要素对调价的结果影响很大，通常取值在0.15~0.35之间，它与调价余额成反比例关系，因而对于承包商来说，这个值应该尽可能小。来源造价100分网站 14、某工程网络计划有三条独立的路线A-D、B-E、C-F，其中B-E为关键线路，TFA=TFD=2 天，TFC=TFF=4天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B工作延误4天，因施工方案原因使D工作延误8天，因不可抗力使D、E、F工作延误10天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔的总天数为（）。 A.42 B. 24 C. 14 D.4 答案: C 解析：此题为2004年度全国造价工程师执业资格考试试题。首先应做出判断：只有业主原因和不可抗力引起的延误才可以提出工期索赔。经过各个工序的延误后可以发现，关键路线依然是B-E，一共延误了14天，所以工期索赔总天数为14天。 15、下列对《建设工程施工合同（示范文本）》条件下的工程变更的论述正确的是（）。
市政工程专业造价员考试模拟试卷 一、单选题 1、底宽7米以内，底长大于底宽3倍以上按开挖（）土方。 A、一般道路 B、沟槽 C、基坑 D、平整场地 2、人工沟槽开挖，深度为1.5米，三类土，放坡系数取： ( ) A、0 B、0.25 C、0.33 D、0.5 3、推土机推运土方上斜坡，斜道坡度15％，则运距系数为（）。 A、1.75 B、2 C、2.25 D、2.5 4、UPVC管管径DN400mm,在支撑下开挖，深度为2.5米，所需沟槽底宽为（）。 A、0.45米 B、1.0米 C、1.1米 D、1.2米 5、沥青混凝土路面工程量按实铺面积计算，不扣除（）所占面积。 A、侧石 B、雨水井 C、绿化带 D、平石 6、混凝土路面锯缝机锯缝的定额计量单位以（）计。 A、延长米 B、平方米 C、立方米 D、条 7、侧平石安砌定额工作内容不包括（）。 A、养护 B、砂浆垫层 C、放样 D、砂浆勾缝 8、现浇钢筋混凝土承台，水泥混凝土熟料场内运距200m，则计算此项混凝土运费时，套用定额编号为（）。 A、1-358 B、1-359 C、1-358+359*2 D、1-359*3 9、直径800MM钻孔砼灌注桩，设计桩长8.6米，则单根灌注砼工程量( )。 m B、4.55 3m C、4.52 3m D、4.313m A、4.613 10、某预制板内主筋采用Ⅱ级钢筋，直径为16㎜，每根长15米，共10根，这些主筋总的重量为（）。 A、236.93 kg B、236.93 t C、245.77 kg D、245.77 t 二、多选题 1、遇以下哪些项目按相应定额人工、机械乘以系数（） A 、钢板桩疏打维护 B、挖掘机在垫板上作业 C、推土机清表厚度20cm D、在支撑下挖基坑土方 E、人工挖土堤台阶 2、下列关于轻型井点的说法正确的是（） A 、轻型井点50根为一套 B、累计根数不足一套者按一套计 C、一般情况下降水深度在6米以内 D、井点管间距一般为1.2米 E、井点使用时间在结算时按实计算 3、发生下列哪些情况费用可以另行计算的是（）
全国造价员培训
案例一（关于基础土方工程量计算及综合单价计算） 背景资料： 一、设计说明 1、某工程+0.000以下的柱及独立基础平面、剖面图详见下图，此独立基础及柱共计20个。 2、基础垫层为非原槽浇筑，垫层考虑支模，混凝土强度等级为C15，独立基础及柱子混凝土强度等 级为C20。基础及垫层混凝土均考虑为现场搅拌。 3、本工程建设方已经完成三通一平，基础土壤类别及填土均为三类土壤，均属于天然密实土壤，室 内外高差300mm。 二、其它要求 1、本基础工程为非桩基工程，土方开挖为人工开挖、放坡，不考虑开挖时地表水排放及基底钎探， 工作面为300mm，放坡系数为1:0.43。 2、开挖的基础土方中有60%通过人力车运输、堆放在现场50m的地方。另外的一部分土壤堆放在基 坑边。 3、余土外运或取土回填，采用机械运输，场外运输距离为5km。 4、回填仅有基础回填，考虑为人工夯填。 问题： 一、根据设计说明、其它要求、平面剖面图，审查以下分部分项工程量清单中+0.000以下的清单工程 量（表一）及计算挖基础土方项目、基础土方回填项目工程量清单综合单价分析表中的综合单价 （表二）、（表三）。 二、审查要求及计算说明： 1、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008、《河南省建设工程工程量清单综合单价 （2008）》及其它相关文件、勘误、解释等审查以下分部分项工程量清单中的项目编码、项目名称、 计量单位、工程数量、项目特征是否有误，将错误的内容、标注、数量、编号用“——”符号划 去后，将正确的内容、、标注、数量、编号填写在下一行空行或空白处的相应栏目中，或增加相应 内容。 2、本清单中未计算基础钢筋。 3、措施项目及规费等清单不计算，综合单价中定额项目综合单价（人工费、材料费、机械费、综合 费）均不调整。 4、工程量结果保留两位小数。 5、清单编码后面注明*号的项目表示为须评审。
江苏土建造价员考试真题 d答案 Prepared on 22 November 2020
二○一五年江苏省建设工程造价员考试 土建造价案例分析试卷试题本 （注意：请在答卷本上答题） 本卷为案例分析题，初级做一到三题，其中第三题做第(一)部分，共100分； 中、高级做一、三、四题，其中第三题做第（二）部分,共120分；多做和漏做的题 均不得分。除注明外，管理费费率、利润费率、人工工资单价、材料单价和施工机械 台班单价、题中未给出的条件全部以《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版） （以下简称2014年计价定额）为准；文字与图形不同时，以文字说明为准。除选择 题外，案例题要求写出简要计算过程。题中“π”取。 一、（本题为单项选择题，共20题，每题2分，共40分，初级、中级、高级 均做） 1．在计算建筑面积时，当无围护结构，有围护设施，并且结构层高在2.2m以上时，（）按其结构底板水平投影计算1/2建筑面积。 A．立体车库B．室外挑廊C．悬挑看台 D．阳台 2．某单层宿舍，平面为长方形，外墙的结构外边线平面尺寸为33.8m×7.4m。 已知外墙外侧面做法为：20厚1:3水泥砂浆找平层，3厚胶黏剂，20厚硬 泡聚氨酯复合板，5厚抹面胶浆。则该单层宿舍的建筑面积为（）。 A．251.77 m2 B．252.43 m2 C．253.67 m2 D．254.08 m2 3．在计算建筑面积时，（）不应计算建筑面积。
A．室外台阶B．观光电梯C．玻璃幕墙D．空调搁板 4．下列建筑工程，当檐高为16m，且无地下室时，（）的工程类别应是建筑工程二类。 A．住宅B．单层厂房 C．多层厂房D．公共建筑 5．某办公楼，檐口高度20m，层数6层，有2层共2000m2地下室。现编制招标控制价，已知该工程挖土工程量6000m3，灰土回填工程量800m3。则灰土回 填部分的管理费费率应为（）。 A．6 % B．25% C．28 % D．31% 6．某钢结构工程，加工厂制作，现场安装。无省市级标化工地创建要求。已知该工程分部分项工程费为8000万元，单价措施项目费为240万元。总价 措施项目费中投标人计列了冬雨季施工增加费，费率%；临时设施费，费率 1%；安全文明施工措施费，费率按我省规定费率；其他未列。则该投标价 中的措施项目费为（）。 A．万元B．万元C．万元D．万元 7．某市区内建筑工程，编制招标控制价。已知分部分项工程费为380万元，措施项目费42万元，其他项目费30万元，规费按规定计取，其中工程排 污费费率暂按%计列，税金费率按%计取，则该工程的工程造价应为 （）。 A．万元B．万元C．万元D．万元 8．某住宅工程，无地下室，无外保温。已知首层平面为长方形，外墙的结构外边线平面尺寸为42m×18m，则该工程平整场地的清单工程量为 （）。 A．756m2B．880m2 C．1012m2D．条件不全，无法确定
20 材料预算价格是指材料从来源地到达（ ）的价格。 学习 -- 好资料 2 我国现行建设项目的构成中，工程建设的其他费用包括 5 有效控制工程造价应体现 （ ） A 以设计阶段为重点的建设全过程造价控制 B 直接控制，以取得令人满意的结果 C 人才与经济相结合是控制工程造价最有效的手段 D 知识与信息相结合是控制工程造价最有效的手段 6 根据 ?工程造价咨询单位管理办法 ?的规定， 乙级工程造价咨询单位的资质标准之一是 具有专业技术职称且从事工程造价专业工作的专职人员和取得造价工程师注册证书的专 业人员分别不少于 （ ） 。 A 20 和 10 B 20 和 8 C 12 和 6 D 12 和 4 15 措施项目是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、 安全等方面的（ ）项目。 A 工程实体 B 非工程实体 C 项目实体 D 非项目实体 16 材料损耗计算公式，可以表示为 （） X 100% A 损耗量 / 净用量 B 净用量 / 损耗量 C 损耗量 / 总用量 D 净用量 / 总用量 17 基本预备费的计费基数是 ( )。 A 设备及工器具购置费 B 建筑安装工程费 C 设备及工器具购置费 + 建筑安装工程费 D 设备及工器具购置费 + 建筑安装工程费 + 工程建设其它费用 18 根据?建筑安装工程费用项目组成? （建标[2003]206 号）文件的规定，工料单价法计价 程序中，当以直接费为计算基数时，利润的计算基数中包括 （ ） 。 A 直接工程费 B 规费 C 企业管理费 D 建设单位管理费 19 国产标准设备的原价一般是指（ ）。 A 设备制造厂的交货价 B 出厂价与运费、装卸费之和 C 设备预算 D 设备成本价 学习 -- 好资料 A 涨价预备费 B 直接费 C 建设期贷款利息 D 土地使用费 3 根据 ?建筑安装工程费用项目组成? 资应列入 （ ） 。 A 其他直接费 B 现场经费 4 根据 ?建筑安装工程费用项目组成? 场及安拆费应计入 （ ） 。 （建标[2003]206 号）文件的规定， 现场生产人员的工 C 企业管理费 D 直接工程费 （建标[2003]206 号）文件的规定， 大型机械设备进出 A 直接工程费 B 直接费 C 间接费 D 施工机构使用费