当前位置:文档之家› 钢结构工程施工合同完整版

钢结构工程施工合同完整版

编号:TQC/K275

钢结构工程施工合同完整

In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene.

【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】

甲方:________________________

乙方:________________________

签订时间:________________________

签订地点:________________________

钢结构工程施工合同完整版

下载说明:本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下,维护合作方各自的合法权益,并在履行合同的过程中,双方当事人一旦发生争议,将争议提交仲裁或者诉讼,本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。

发包人(全称); (以下简称甲方)

承包人(全称):(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称:

工程地点:

建设面积:约4500㎡

二、工程承包范围承包范围:安检车间、环检车间及调试车间钢结构主体工程所包含的所有工作内容(包括钢结构制作、安装、运输、吊装、构件表面防火涂刷、材料复检、构件检测、工程资料编制等项目)。

三、承包方式:包工包料

四、合同工期

进场安装日期:20xx 年5 月20 日

安装竣工日期:20xx 年5 月30 日

合同工期日历天数:20 天。

五、质量标准

工程质量标准:合格

六、分包合同价款

按合同价款确定方式执行,实际价款

为结算后价格。或按甲乙双方协商确定的方法执行。

七、合同生效

合同订立时间:20xx 年5 月8 日

合同订立地点:

本合同双方约定双方签字、盖章付款后生效

甲方(公章):_____ 乙方(公章):_____

法定代表人(签字):_____ 法定代表人(签字):_____

_____年____月____日_____年____月____日

本处可输入公司或团队名字

THIS TEMPLATE IS DESIGNED BY FOONSHION

钢结构施工协议书79707

钢结构工程分包协议书 甲方:西部机场集团建设工程(西安)有限公司 乙方: 西安咸阳国际机场国际快件监管中心工程的钢结构工程、屋面工、钢雨棚、钢结构五金件等施工内容,经过公司招标,确定由徐州通域空间钢结构有限公司施工。为了确保该工程的顺利进行,按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及公司经营承包责任条款的规定,双方本着精心施工、共同协作的精神,结合工程的具体情况,订立该协议,以资共同遵守。 第一条:工程概况 1、工程名称:西安咸阳国际机场二国际快件监管中心工程 2、工程地点:西安咸阳国际机场 3、工程承包内容:钢结构工程、屋面工程等经设计院批准的深化设计图纸内的全部内容,以及钢雨棚、五金件等施工内容(图纸内钢构部分全部工作内容)。本分包工程包工、包料、包机械、包质量、包安全文明施工。 第二条:工期 开工日期:开工日期以甲方通知为准,工期:120 日历天 第三条:工程质量 乙方应严格按照国家颁发的施工验收规范、工程设计图纸及建设单位要求进行施工,工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准。本工程要求质量等级为:合格。 第四条:协议价款及承包方式 本工程采用固定总价包干方式。不因材料、人工、机械费用变化,工程变更,招投标漏项,工程量变化等其他因素调整。包干总价为:万。 第五条:施工安全及文明施工 乙方要做好安全施工教育工作,坚决执行国家有关规定,坚持“安全第一、

预防为主、综合治理”的原则,采取严格的安全防护措施,配备至少1名专职安全管理人员。科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫、创卫及咸阳机场等有关部门的管理规定,做到文明施工;无偿配合甲方文明工地创建;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱等损失及罚款。施工期间造成的一切安全事故均由乙方自行承担全部责任和经济损失。 乙方必须按照省级文明工地要求组织施工,无条件配合甲方文明工地建设及验收。 第六条:协议价款的支付: 本工程无预付款,乙方按月上报工程量,经甲方确认后支付完成工程量造价的70%,工程验收合格后付至合同价款的70%;待甲方与建设单位最终结算完成后,扣除各项相关费用后,扣留10%的保修金(待保修期2年满后无息支付),一次付清剩余款项。每次支付工程款前乙方必须提供增值税发票。 第七条:甲、乙方的职责 1、甲方职责: (1)提供乙方本工程所需资料,办理有关手续。费用由乙方支付。 (2)审阅施工组织设计,有权监督、检查、指导工程质量、安全、工期等各方面的工作。 (3)及时传达当地政府、建委、建管及建设单位等下达的文件、通知及会议精神,并督促检查,确保落实。 (4)派技术人员到施工现场,协助解决施工中的技术问题及核实现场签证。 (5)甲方承担施工水费用,提供一级电箱临电设施接入点;不提供办公、住宿及库房,现场也不得自建。 2、乙方职责:

钢结构工程施工合同协议范本

钢结构工程施工合同 甲方(发包方): 法定代表人: 地址: 联系方式: 乙方(承包方): 法定代表人: 地址: 联系方式: 上述各方经平等自愿协商,签订本合同以共同遵守。 为明确甲、乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方相互创造条件,搞好配合协作,根据《中华人民共和国经济合同法》,国家工商管理局和建设部颁发的(GF-2013-0201),《建设工程施工合同示范文本》,并结合本工程的具体情况,双方经充分协商,签订本合同,共同遵守。 一、工程名称:;建设地点:。 二、工程概况 本工程为个部分,钢架采 用钢梁,采 用;钢架采用钢 梁,采用;钢架采 用,外封。

三、承包范围 1、(按图纸设计及有关规范施工)。 2、施工工具由乙方自备(包括电焊机、切割砂轮机、氧焊器具、砂轮片等在内)。 3、质量等级:合格。 四、工程造价 1、钢架按元/m2按实结算,暂定面积 为。按结算,暂定面积为。 2、工程造价暂定为:人民币(大写)(¥元)。 3、计算方式:按平面尺寸计算;按立面进行计算;施工过程中如有增、减变更者,验收后全部按实结算。 五、设计、生产、安装工期 从合同签订之日起总体工期为天,单体工期为天。 六、工期顺延 1、以下原因造成竣工日期拖延、工期顺延。 (1)工程量变化; (2)非乙方原因停水、停电造成停工持续六小时; (3)甲方不能按约定时间交出施工场地、清除障碍物、疏通进场道。 (4)甲方资金不足,导致停工、窝工; 2、上述情况发生两天内,乙方就延误的内容和因此发生的经济支出,向甲方提出书面报告。甲方代表在收到报告叁天内经有关部门确认、答复。 3、非本条1列出的各种原因,工程未按合同工期竣工,乙方承担违约责任。 七、安全施工

钢结构厂房单包工安装合同

钢结构厂房单包工安装合同 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 为顺利完成甲方承接的钢结构厂房工程施工工作,需要将本工程所涉劳务进行分包,根据中华人民共和国《建筑法》、《合同法》、《安全生产法》等法律法规,经甲乙双方共同协商,本着平等互利、诚实信用的原则签订如下协议条款,以资共同遵守: 一、工程名称: 二、工程内容:土建正负零以上及图纸中所标明钢结构厂房工程等内容包括但不限于:吊装钢柱、钢屋架、檩条、拉(系)杆、焊接处或挂花处补漆、屋面(墙体)彩钢瓦及隔热层安装、集水沟、安装中需要租用起重设备、上述工程所需材料进场时下车中所需的人员、施工场地内转运运输工作中所需的人员及费用等均由乙方负责。 三、工程地点: 四、工程面积:按施工图中所标的轴线尺寸水平投影施工量计算,约为:平方米左右(最终数据按实际完工量的面积为准)。 五、承包方式: 本工程为劳务承包,即包安装工时费、包括辅助材料(焊条、煤气、氧气、彩钢瓦螺丝、玻璃胶)。 六、工期: 从土建交付后并以甲方通知时间、主钢结构开始进场施工起日历天内完成;因下雨、停电4小时以上、甲方的材料供给不及时等

原因,影响正常施工时,自影响开始之日起,到影响消除日止,工期顺延。 七、工程单价: (1)、整个工程竣工后,按建筑投影面积元/m2计算,合计约为:元,最终数据以实际完工量来结算。 (2)、此单价包含:人工费、机械(机具、吊装)费、人员的住宿、饮食,进出场的相关运输等费用。 八、付款方式: (1)、基础预埋正负零完成支付10%,钢结构主体安装完成支付50%,屋面安装完成支付20%、墙面彩钢完成支付17%。 (2)、当整个工程完毕时,业主方在支付工程款97%后,业主留工程总价款的3%作为质保金。 (3)、质保期为一年,自工程竣工综合验收合格之日起算,期满无质量问题时,业主应在30天内,全额退还乙方3%质保金,支付给乙方。 九、质量标准: (1)、按图纸中设计(及变更单)要求及施工规范进行施工及验收。 (2)、该钢构工程的施工及材料计划由乙方负责提计划,送甲方审核同意后实施。若材料计划不当造成不合理的浪费等由乙方负责赔偿。 (3)、乙方应确保工程质量合格,保证使用安全。

钢结构工程施工合同协议书范本标准版

编号: 钢结构工程施工合同 甲方:_______________________ 乙方:_______________________ 签订日期:___ 年____ 月 ____ 日甲方: 乙方:签订时间:年月日

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,双方根据分工负责,配合协作精神,同时为明确 双方的权利义务,经协商一致,双方同意签订本合同。 第一条工程名称: 第二条工程地点: 第三条工程范围:工程钢结构厂房的材料加工、制作、运输及安装。 第四条工程规模:单跨m 、建筑面积m2 第五条工程质量 甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按照甲方认可的施工图 纸和说明书要求,精心组织施工,确保工程质量合格。 第六条承包方式:包工、包料。 第七条合同款及付款方式: 合同价款: 1. 合同总额为固定总价人民币____________ 元。乙方开具上海市建筑业统一发票给甲方, 甲方提供相应的完税证明给乙方。 2. 本价格为固定总价,不因建筑材料价格上涨因素、高温、雨季、冬季施工条件、节假日施 工条件等因素变化而产生调整。 3. 乙方不承担总包土建配合费、项目报建费等相关费用。 付款方式: 1. 本合同签定后十日内,甲方向乙方支付合同总额的30%乍为备料款,即人民币 _________ 元。 2. 厂房的主次钢结构运抵工地现场后十日内,甲方向乙方支付合同总额的20%,即人民币_元。

3. 主结构安装完成,屋面板和墙面板运抵工地现场后十日内,甲方向乙方支付合同总额的30%,即人民币____________元。 4. 本工程完工交付业主后的十日内,甲方向乙方支付合同总额的15%即人民币__________ 元。 5. 本工程竣工验收壹年后十四日内,甲方向乙方支付合同总额的5%,即人民币___________ 元。 第八条工程期限 乙方按照如下节点完成合同工作: -年 __ 月_____ 日- _____ 年 _____ 月 _____ 日:深化图纸,并报甲方和业主审核,完成 钢构板材的采购,加工制作。 -年 __ 月_____ 日- _____ 年 _____ 月 _____ 日完成主结构的安装 -年 __ 月_____ 日完成屋面系统安装 -年 __ 月_____ 日完成墙面系统安装,即大面完成。 _____ 年_____ 月 _____日完成收尾工作,视其他单位工作面配合情况调整。 工程每延期一天,罚金为人民________ 元/天,罚金总额不超过合同金额的3%。 在组织施工过程中,如遇下列情况,工期顺延: 1、因自然灾害、国家及地方政策等不可抗力因素被迫停工; 2、因甲方提岀变更计划或变更施工图而不能继续施工; 3、因甲方不能提供施工现场安装条件(场地、停电、其他单位原因致使工地停工等),被迫停 工或不能连续施工; 4、因甲方延迟支付工程款。 第九条违约责任 1. 违约处理:签约双方的任何一方不能全面履行合同条款时属于违约行为,因违约造成的经济损失一律由违约方负责赔偿,因违约造成工期延误时,如果甲方违约时工期可以顺延,但乙方违约时工期不予顺延。 2. 违约金标准:合同条款履行过程中如任何一方无正当理由单方面提出终止合约时属于单方违约,由违约方负责给对方造成的经济损失。

钢结构建筑工程施工合同

钢结构建筑工程施工合同 合同编号: 发包方(甲方): 承包方(乙方):哈工大大通钢结构公司通辽分公司 按照《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确双方的权利和义务,双方达成如下协议: 第一条工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3承包范围:钢结构部分(详见预算书) 1.4承包方式:包工包料(大包) 1.5工期:本工程自年月日开工,于年月日竣 工。 1.6工程质量:合格 1.7工程单价: 1.8总承包价: 1.9合同价款:(人民币大写) 第二条甲方工作 2.1开工前5天,向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明2份。并向乙方进行现场交底。协助办理乙方施工所涉及的各种申请,批件等手续。甲方承担办理开工报告所需费用。 2.2甲方指派为驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、进度进行监督检查,办理验收,工程增量变更登记和其他事宜。 第三条乙方工作 3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。 3.2指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。 3.3严格执行施工规范,安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录,参加竣工验收,编制工程结算。 第四条关于工期的约定

4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。 4.2因甲方未按约定完成工作,及工程款未按合同支付给乙方,影响工期,工期顺延。 4.3因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及工力不可抗拒的因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算)工期顺延。 第五条关于工程质量及验收约定 5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-2001)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准,本合同的履行地为工程施工所在地。 5.2本工程质量应达到质量验收评定合格标准。 5.3甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。 5.4工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到通知7日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方未在规定日期内组织验收,视为工程合格,甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。 第六条结算方式及期限 6.1合同签订后两日内甲方预付工程总造价的30%;材料及施工人员进入工地付总造价的27%;工程进度到钢结构施工完毕维护前时再付总造价的30%;工程验收合格之日起10日内付总造价的10%。 6.2工程竣工后乙方将有关材料移交甲方,甲方组织验收,验收合格之日起10日内付总造价的10%。工程保修期壹年,保修金按合同价格3%预留期满一次结清。 第七条违约责任 7.1甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的1%支付滞纳金。同时工期顺延。 7.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方3000元违约金。 7.3未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用造成损失由甲方负责。同时并视为工程合格。 第八条争议解决 8.1本合同在履行期间,如发生争议,由双方协商解决;如协商不成,可向本工程所在地人民法院起诉。 第九条附则 9.1本合同一式肆份,甲乙双方各执两份。

钢结构承包工程施工合同范本

建筑钢结构工程承包合同 合同编号:______________ 发包方:________________________________________ 承包方:________________________________________ 签订时间:________________________________________ 签订地点:________________________________________ 根据我国法律规定,为明确双方在履行工程承包合同过程中的权利、义务、程序,经双方协商后,一致同意签订本合同,并依照履行。 第一条工程设计技术条件 工程名称:____________________________________ 工程地点:____________________________________ 工程范围及技术要求(本条款内容可作为合同附件列载) 1、地质资料由__________提供给设计方 2、地震烈度 2.1 地震基本烈度 2.2 钢结构建筑抗震等级 注:气象资料由承包方按国家现行规范选取 3、建筑设计规格及要求 3.1 长度(轴线) M 3.2 宽度(轴线) M 3.3 檐口高度 M 3.4 柱间距 M 3.5 跨度(跨数) M跨 3.6 屋面坡度 % 3.7 行车轨顶面高度(吊钩高度) 3.8 柱网尺寸M × M 4、结构设计荷载 4.1 屋面均布活荷载 4.2 楼面荷载 4.3 附加悬挂荷载 4.4 行车荷载 4.5 行车(单梁或双梁)型号 4.6 行车制造厂商及操作方法 4.7 屋面风机荷载 5、材质设计要求 5.1 立柱、屋架梁 架梁梁 材质构件颜色备注

钢结构建设工程施工合同协议书范本

发包人: 承包人: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 二、工程承包范围 承包范围:工程图纸范围内全部钢结构的制作安装、混凝土墩制作。 三、合同工期: 1、开工日期:年月日(暂定) 2、竣工日期:年月日 四、质量标准 工程质量标准:执行国家规范标准 五、合同价款 金额(大写)____________(人民币)¥:元 六、双方一般权利和义务 1、发包人工作 (1)将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点,保证施工期间的需要;

2、承包人工作 (1)根据发包人委托完成图纸范围内的加固工程。 (2)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知发包人,发包人承担由此发生的费用,因承包人责任造成的罚款除外; (3)已竣工工程未交付发包人之前,承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作,保护期间发生损坏,承包人自费予以修复;发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款,双方在专用条款内约定; 七、工程竣工 1、承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。 2、因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的,承包人承担违约责任。 3、施工中发包人如需提前竣工,双方协商一致后应签订提前竣工协议,作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。 八、质量与检验 1、工程质量应当达到协议书约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任。 2、双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。 九、安全施工 1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。

建筑钢结构制作安装合同(示范合同)

Restrict the performance of the responsibilities of both parties to the contract, the termination of cooperation, and clear regulations on related businesses. (合同范本) 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________ 建筑钢结构制作安装合同(示范 合同)

建筑钢结构制作安装合同(示范合同)说明:本合同书适用于合同双方同意签署协议后,约束合同双方的履行责任,合作终止以及相关业务明确规定,如果需要,可以直接下载打印或用于电子存档。 合同编号:_______________ 发包方(甲方):______________________ 承包方(乙方):______________________ 签订时间:______年______月_______日 签订地点:_________________________ (注:如仅为加工合同,名称最好定为《钢结构加工承揽合同》,如此则发包方改为定作方,承包方改为承揽方。) 根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《民法通则》等相关法律、法规,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。 第一条工程概况 一、工程名称:__________________________________。 二、工程地点:__________________________________。 三、工程内容:__________________________________。

建筑钢结构制作安装合同模板

编号:GR-WR-25584 建筑钢结构制作安装合同 模板 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

建筑钢结构制作安装合同模板 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 合同编号:______ 发包方(甲方):_______ 承包方(乙方):_______ 签订时间:______年______月_______日 签订地点:_______ (注:如仅为加工合同,名称最好定为《钢结构加工承揽合同》,如此则发包方改为定作方,承包方改为承揽方。)根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《民法通则》等相关法律、法规,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。 第一条工程概况 一、工程名称:__________。 二、工程地点:__________。 三、工程内容:__________。 1.结构:____________。

钢结构厂房施工合同书最新版

施工合同书 甲方:XXXXX有限公司 乙方:XXX省XXX钢结构工程有限公司 经甲、乙双方共同协商,甲方委托乙方承建甲方新厂房钢结构屋面。为维护双方权益,保证工程质量及工程顺利进行,依据《中华人民共和国经济合同法》有关内容,特签定以下条款,供双方共同执行。 一、工程概况: 1、工程名称:XXX有限公司厂房钢结构屋面 2、工程地点:蒲江成佳 3、工程内容: 工程为全包工程,乙负责钢梁、钢檩条,钢结构部分的制作、安装、防腐,屋面彩钢夹心板的安装。 钢架梁采用H型钢,为300×150型,檩条采用冷轧C型钢6米开间用C100×50×20,8米开间用C100×50×20,屋面采用夹心彩钢板(厚度为50mm)。 4、工程数量:建筑面积4512平方米 5、开工日期、工期: 合同生效后,由甲方确定开工日期,并出据开工通知单。工期为30天,乙方必须保证按期完成工程。 二、工程价款、付款方式: 1、工程价款: 工程为全包工程,工程造价为:240元/平方米,总计1082880元。(工程验收后以实际面积结算) 2、付款方式: 合同生效后,甲方即付给乙方工程总价的30%即325000元(大写:叁拾贰万伍仟元)作为进场费及材料购置费,钢架大梁制作完毕,乙方材料进场开始吊装后,甲方再付给乙方工程总价的30%即325000元(大写:叁拾贰万伍仟元)全部施工完成后,甲方再付给乙方30%即325000元(大写:叁拾贰万伍仟元),其余款项(10%),甲方在工程

竣工6个月后一次付清。 3、工程验收: 施工完毕后,乙方通知甲方进行验收,甲方必须在接到乙方通知单十日内进行验收,并出据验收合格书。 三、甲方的义务和责任: 1、办理好各种施工手续,并在乙方进场前提供给乙方; 2、施工过程中,协助乙方协调好各种关系; 3、提供施工所需的水、电源。 四、乙方的义务的责任: 1、乙方须严格按照合同条款及设计图纸要求购置材料并提供材质证明,并按相应标准进行加工制作,如不相符,甲方有权提出整改或相应经济赔偿; 2、在施工过程中,乙方应文明施工; 3、乙方在施工中发生的一切事故,由乙方负全责。 五、保修期: 钢结构部分的保修期为十年,在保修期内,乙方负责屋面和钢结构的质量(人为因素的不可抗拒因素造成的损坏除外);钢架表面防腐保质期为两年。 六、违约责任: 1、甲方须按合同规定的付款方式和付款期限支付工程款,如违约,乙方有权停工,停工期内,甲方须赔付误工损失; 2、乙方保证按质按期完工,逾期则处违约罚金; 3、施工过程中,如因甲方有关手续问题造成停工,双方协商。 七、违约解决方式: 经济仲裁委员会仲裁或人民法院裁决。 八、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,双方各执壹份。如有未尽事宜,双方另行协商补充协议。 甲方(代表):乙方(代表):

钢结构工程施工合同

钢结构工程合同 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经协商一致,就乙方承担五彩城钢结构工程施工事宜,为了明确甲乙双方的责任、权利、义务,特签订本合同,以兹双方遵守执行。 第一条工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程范围: 1)乙方须在原设计基础上进行二次深化设计。二次深化设计须由乙方或乙方委托具备相应资质的设计单位完成,并报江苏华电工程设计院有限公司及四川意可达建设工程有限公司审核认可、施工图审查单位审查通过。 2)内容。具体范围包含: a、从钢结构基础预埋件制作安装; b、钢桁架、门式钢架及预埋件制作、安装; c、楼面钢楼承板及焊钉制作、安装国 d、屋面及外墙围护结构制作、安装; e、(是否包含防火漆、底漆等???) 甲方根据乙方实际施工情况(进度、质量、安全、文明施工及与相关单位的配合等)可对乙方承包的工程内容作调整,乙方不得有异议。 第二条工期 1、总工期:35个日历天,以甲方通知要求乙方进场之日起算。预计进场时间:2017年4月10日,具体进场时间以甲方通知为准,乙方不得以甲方要求进场时间调整提出费用增加。本合同总工期乙方已经考虑了法定节假日、恶劣天气、材料供应等一切因素,非经甲方书面同意,上述工期不作任何调整。

2、因甲方原因及不可抗力的自然因素造成工程延误的,乙方应及时书面上报甲方,经甲方书面确认后方可进行工期相应的顺延;因乙方原因延误工期的,则乙方应按本合同约定承担相应的违约责任。 3、如遇下例情况,工期可做相应顺延。 1)甲方不能提供施工工作业面、场地、电源、现场的道路无法满足构件 进场; 2)在施工安装中不可抗力的自然因素(不可抗力按国家标准合同解释为 准); 3)增加工程量较大,已实质性影响工程进度; 4)未按合同规定拨付工程进度款; 如因以上因素造成工期延误,乙方应在事件发生后2日内书面上报甲方,经甲方书面确认后方可进行工期相应的顺延;因乙方原因延误工期的,则乙方应按本合同约定承担相应的违约责任。 第三条技术要求及标准 乙方须执行本工程相应的符合国家、地方及行业现行有关规范、规程等规定。如有新版本,则以最新版本为准。 1、材料要求: 采用的原材料及成品应进行进场验收。各类材料必须具有出厂材质保证书和必需的试验报告(应盖有厂家红(兰)印章),并按照国家相关检验标准进行检验合格后方可使用。凡涉及安全、功能的原材料及成品应按规范进行,见证取样、送样复检。 2、钢结构的制作与安装要求 a、乙方在材料排产前须到工地现场实地测量复核尺寸,如同设计图不一致,需及时书面告知甲方,否则造成的一切损失均由乙方承担; b、型材、钢构件等的加工精度、制作要求应严格执行国家现行规范。构件安装前均应进行检验与校正,不合格的构件不得安装使用。 c、自动焊或半自动焊接采用的焊丝和焊剂,应与主体金属强度相适应,且其熔敷金属的抗拉强度不应小于相应手工焊条的抗拉强度,所选用的焊条

钢结构工程合同范本标准版

钢结构工程合同范本1 ___________________钢结构补充合同 总承包单位: 分包单位: 按照《中华人民共与国经济合同法》与《建筑安装工程承包合同条例》得原则,结合本工程具体情况,甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容: 第1条工程概况 1、1 工程名称: 1、2 工程地点: 1、3 工程面积:钢结构部分平方米 1、4 工程内容:钢结构及维护与保温工程 1、5 承包范围:所有钢结构主体、维护工程、保温工程等内容 1、6 设计单位: 1、7 监理单位: 开工日期: 竣工日期: 总日历日期: 日历天 质量等级:合格 合同价款: 万元 乙方以包工包料得方式对本工程钢结构进行制作安装,不得转包。 本工程价款得计算按工程总造价一次确定,如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。 安全措施、技术措施由乙方提供技术方案,经有关专家评审,甲方批准认可。 第2条合同文件及解释顺序 本工程合同由以下文件组成: 1、工程承包合同; 2、工程补充合同; 3、工程设计变更; 4、工程联系单; 5、工程签证 第3条合同文件使用得标准适用法律 适用法律情况:国家及上海市有关建设工程得法规均适用于本合同文件,国家(包括部、委)与上海市对同一问题均有规定时,以上海市得规定为准;上海市无规定得,以国家得规定为准。适用标准、规范:本工程应执行得规范如下: 《钢结构工程施工及验收规范》及其它政府得规定 第4条图纸 甲方在满足工程总进度计划前提下,按质按量提供建安配套施工图纸。 图纸提供套数:甲方应提供全套施工图5套,其中二套施工图作为竣工图资料在竣工后返还甲方。 第5条甲方驻工地代表 甲方委派同志为驻工地代表 上述甲方代表行使甲方得全部权力与职责;乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中,在其职责范围内所发出得书面指令与签证,均应视为甲方意见得有效表达。第6条乙方驻工地代表 乙方委派同志为驻工地代表

钢结构安装合同协议书范本标准版

编号: 钢结构安装合同 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订日期:____ 年___ 月____ 日发包人(全称): ______________ (_______________ 简称甲方) 承包人(全称): _________________________ (简称乙方)

为了明确双方对完成本合同的责任和关系,确保工程按合同范围及内容顺利进行,经双方充分协商一致,同意根据《中华人民共和国合同法》的有关规定签署以下合同条款。 第一条:工程名称:________________________________________________________ 第二条:工程地点:________________________________________________________ 第三条:工程范围及内容:__________________________________________________ 第四条:施工内容、单价的确定: 1、____________________ 钢结构安装:元/T ①包括:钢柱、钢梁、吊车梁、檩条、拉条、支撑、隅撑、系杆、爬梯等图纸范围内的全部钢 结构的安装、焊接。(焊条由甲方提供)。 ②以上构件的安装费、安装用机械、工具等费用已包含在单价中。 ③甲方提供主次结构安装所用材料及配件,乙方为劳务包清工安装。 ④重量为所有钢结构理论重量(据详图理论重量结算)。 2、工地额外多用人工费用:_____ 元/每人工日;额外多用机械台班费用以实际发生为准。甲方 应及时给乙方办洽商增加单,待完工后一并决算。 3、其他约定:以上工程量为暂估数,竣工后按实际发生量结算,单价不变。 第五条:付款及结算 1、签订合同生效后乙方进场当日甲方支付给乙方进场费_______________ 。 2、主次钢构安装完毕,验收合格,甲方支付给乙方工程安装进度款__________ 。 3、验收合格后甲方支付乙方工程进度款至合同总额的95%即______________ 。 4、结算总额的5%乍为保修期押金,在壹年的保修期满并无质量问题,甲方于一周内给乙方一 次付清。

钢结构厂房施工合同协议书范本 完整版

编号:_____________钢结构厂房施工合同 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

发包人(甲方): 法定代表人: 法定注册地址: 承包人(乙方): 委托代理人: 法定注册地址: 发包人为建设项目(项目名称,以下称“本工程”),已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《招标投标法》、《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方共同达成并订立如下协议。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 二、工程承包范围 承包范围: 三、承包方式: 承包方式:包工、包料、包门窗、包质量、包工期、包安全。 四、合同价款 合同总价:大写:,小写:元整。 五、合同形式 本合同采用固定单价,(该单价含材料费、人工费、机械费、措施费、管理费、利润、风险费

用等费用),本单价一经双方确认,因设计发生变更足以影响单价可调整外,其它任何因素造成的单价增加均不调整。(注:由于发包方或自然因素造成的一切变更可调整单价)。 六、合同工期 计划开工日期:年月日。 计划竣工日期:年月日。 工程施工天数为天,工期总日历天数与前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以实际施工天数为准,因人力或自然不可抗拒因素除外。 七、质量标准 工程质量标准:符合设计要求及《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102-2002 八、款项支付 本工程有预付款,有进度款。按以下进度付款: 1、本合同签订之日,发包人即向承包人支付合同总价款的 % ,金额:¥元,大写:; 2、本工程钢构件进场后,发包人即向承包人支付合同总价款的 % ,金额:¥元,大写:; 3、本工程钢构主体完工后,发包人即向承包人支付合同总价款的 % ,金额:¥元,大写:; 4、待工程全部施工完毕,竣工验收合格并办理结算后,发包人即向承包人支付合同总价款 的 %,金额:¥元,大写:; 九、工程结算 结算方式:合同约定固定单价乘以实际工程量,加上相应规费,加上增减部份按承包人报价单报价核算。其它变更增减以双方签字确认的书面文件为准。注:由于发包方单方面因素使本工程工期延长或延误,钢材市场价格涨幅5%以上,按市场价格调差计算。

钢结构工程简易合同书

钢结构工程合同书 建设单位:______________承建单位:______________合同编号:______________合同日期:______________

发包方:(以下简称甲方): 承包方:(以下简称乙方):甲、乙双方为配合完成本钢结构建设工程,明确各自在施工过程中的权利、义务和经济责任,根据合同法条例和工程具体情况,本着平等互利的原则,经协商,签定如下合同条款: 第一条:工程概况 1、工程名称:_______________________ 2、工程地点:_______________________ 3、工程范围:_______________________第二条:承包方式:包工包料 第三条:工程造价 本工程承包价约为( )万人民币,施工中发生的单项设计变更,另行协商。 第四条;开、竣工日期 本工程根据甲、乙双方议定的工期( )天。自2016年___月___日开始至2016年___月___日结束。 第五条:付款及结算方法 工程完成,甲乙双方共同计算工程量,确定结算值。经甲方验收合格后延期4个月期付结算工程款的 %,剩余 %作为质量保证金。一年后全额支付. 第六条:双方职责 (一)甲方: 1、甲方应向乙方出示工程项目批准及其他批准手续。 2、开工前会同乙方施工图审核。 3、会同乙方确定建筑物、道路和定位标桩水准点和座标控制点、 4、做好施工现场的“三通一平”(即电通、路通、场地平整)工作。 并提供乙方工程施工中的用电。 5、组织有关单位对设计图纸和有关的技术资料进行会审交底。 6、按合同规定及时向乙方支付工程款。 (二)乙方: 1、按时向甲方提供材料质量证明书、检验报告等。包括钢材、焊剂

钢结构施工合同(标准版)

钢结构工程施工合同 甲方:(简称甲方) 乙方:(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,并结合本工程具体情况,经甲、乙双方协商达成以下合同条款,以资共同遵守。 第一条工程概况 工程名称: 工程内容: 第二条工程工期 自收到甲方工程预付款之日起天。 第三条合同价款 本工程总价款为:人民币元整(小写:元)。以上价格为含上述所有工程的设计费、材料费、人工费、机械费、运费、管理费总价,但不含税及现场配套费。 第四条付款方式 1、合同签订生效之日起,甲方按合同总价款的 %付款给乙方,即人民币元整(小写:元),乙方收到此款进场施工。 2、乙方主体结构完成后,甲方按合同总价款的 %付款给乙方,即人民币元整(小写:元); 3、乙方工程完成后,甲方按合同总价款的 %付款给乙方,即人民币元整(小写:¥元),本工程不留质保金。 第五条质量要求 乙方按照甲乙双方确认的图纸进行施工,并接收甲方的检查。乙方负责其承包工程范围内的内容经甲方验收合格。 第六条材料要求 本工程所有主材料均采用国家标准材料,并附有产品材质证明或检测报告,合格证。 第七条甲、乙双方驻工地代表 甲方现场常驻代表:,乙方现场常驻代表:,若甲、

乙双方代表易人,须提前通知另外两方,其后任必须全面继续承担应负的责任。 第八条争议 在合同执行过程中,对合同条款理解不一致时,应本着友好协商的原则确定。若协商不成时,可依法向项目所在地人民法院起诉。 第九条违约 1、乙方施工时必须按合同约定时间进场,积极配合甲方; 2、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。 第十条甲、乙双方的权利和义务 1、甲方的权利和义务 1)甲方负责协调乙方施工通道、施工用水电、堆放场地等问题。包括人 员出入和材料、设备进出场。 2)甲方对乙方的施工质量、施工进度、安装质量、配合状况进行综合检 查。 3)甲方应提供给乙方小型仓库一间。 2、乙方的权利和义务 1)乙方进入施工现场,应遵守现场的一切规章制度,做到安全施工,文 明施工,消除一切不安全因素。 2)乙方应严格按照甲方确认的图纸要求进行施工。如有问题在工程施工 前提出书面意见。 3)合同签订后,乙方应在甲方配合下,在施工现场了解本项目要求的施 工进度及场地状况,为配合做好前期准备工作。 4)工程竣工后,清理现场,做到工完场清。 5)后期维修:钢结构由乙方负责,为期年。 第十一条本合同在执行过程中未尽事宜,经双方协商后可另行签订补充协议。 第十二条合同生效 1、本合同自甲、乙双方代表签字盖章之日起生效。 2、本合同式份,甲方份,乙方份,具有同等法律效力 甲方(盖章): 乙方(盖章):

钢结构工程施工合同书

钢结构工程施工合同书 建设单位:(简称甲方) 施工单位:(简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议: 一、工程概况:(包括工程的名称、地点、钢构面积等内容) 二、工程承包方式: 三、工程承包范围: 四、工程日期: 五、工程质量:严格按甲方提供的图纸施工,工程质量必须达同行业验评之合格标准。 六、工程造价: 七、工程验收方式: 工程竣工之后(指本项目钢结构子分部工程),根据图纸和合同要求,甲方应当在竣工10日内组织验收并签注验收报告,办理结算。未经验收,不得交付使用。若甲方借故推迟验收或擅自使用即视为工程全面合格。 八、付款期限和方式: 。甲方若逾期付款,按日万分之五支付滞纳金,并承担乙方窝工期限的人员工资和机械损失。 九、保修内容和期限,保修期满,保修金一次性返还给乙方。 十、双方的其它义务: 甲方义务: 1、用地和施工许可证: 2、施工现场应具备开工条件,并保证路通、电通、水通等施工进场条件。

3、甲方驻工地代表应当深入施工现场,对乙方的进场材料进行验收,检查各分项工程施工质量,保持与乙方工地负责人的沟通,搞好协作,一旦发现问题,应及时指出并督促整改,在乙方提出书面报验后,及时组织对各分项、分部工程验收。工程驻工地代表为。 4、若因甲方的资金不到位停水、停电等原因造成乙方停工、误工等,除工期顺延外,另应补偿乙方人员的工资、机械停置费(人员工资每天元,机械按每台班元计算。) 乙方的义务: 1、必须使用符合规定的各种原材料,确保工程质量。 2、施工安全均由乙方负责,甲方不负任何责任,但由于甲方的原因造成的安全责任由甲方负责。 十一、违约责任: 本合同自愿订立,签字生效,若一方违反,应按合同总价款支付守约方违约金。 十二、本合同若有未尽事宜,须双方协商,订立补充协议,补充协议与本合同同等生效。 十三、本合同一式份,双方各执份,签字盖章生效。 甲方:乙方: 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 住所:住所: 电话:电话: 开户行:开户行: 银行帐号:银行帐号: 签订合同地址: 签订合同时间:年月日

钢结构制作安装合同范本

建筑钢结构制作安装合同 合同编号: 发包方(甲方): 承包方(乙方): 签订时间:200 年月日 签订地点: 根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《民法通则》等相关法律、法规,经甲、乙双方友好协商一致,订立本合同。 第一条工程概况 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程内容:钢结构及彩板工程制作、安装 1、结构:门式钢架结构 2、建筑面积:以实际测量为准。 3、层数、建筑高度:以实际测量为准。 第二条工程设计技术条件 一、工程技术要求: 1、根据承包方提供的由设计的图纸(图号: ;结

施)的说明要求及甲乙双方约定要求和项目按双方约定的结果为准,进行钢结构制作安装。 第三条工程承包范围 一、承包范围:图纸范围内的所有钢构部分工程。 二、+0.000以上二层屋面钢结构原辅助材料采购、制造、运输、安装。 三、本工程钢结构建筑面积:以实际测量为准。 四、本工程运输由承包方负责,运费包含在本合同造价内。 五、其它: 第四条工程造价 一、工程定价方式为固定合同价。 二、本工程合同价款为人民币元整(¥元整),其组成详见报价单 附件;报价单为合同定价的依据。 三、合同价款内容包括:承包范围内工程的原、辅材料,构件制作、运输、工 程安装费等。 第五条设计及其变更 一、本工程设计由承包方负责,承包方于本合同订立时向发包方提供完整的施工图,承包方严格按照图纸进行钢结构制作安装。 二、承包方应于本合同生效后三日内向发包方提交据以设计的全部资料,承包方应于合同签订后日内完成制作安装前期准备工作。

第六条工地代表、项目经理、监理 一、发包方工地代表 1、发包方派驻工地的工程师为1名。姓名为:。 2、发包方更换工程师,应提前7天书面通知承包方。 二、承包方项目经理 1、承包方派驻工地现场的代表称为项目经理。项目经理是承包方组织现场安装施工的代表。项目经理应具有相关专业知识。项目经理必须常驻工地现场。 2、承包方派驻工地的项目经理姓名为:(进场前一周内明确人员) 3、原则上不更换项目经理;如有特殊情况确需更换项目经理的,承包方须提前7天书面通知发包方并必须经发包方同意。新委派的项目经理必须经甲方认可并具备相应知识。 第七条施工准备 一、承包方的施工准备工作 1、承包方应派员参加由发包方组织的施工图设计会审和交底会议。发包方提 出书面会审纪要。 2、设计图纸经会审确定后,承包方即应组织设备、原辅材料采购和构件制 作加工。 3、编制施工组织设计文件和施工方案;制订施工进度计划和材料、构件、 施工机械设备进场计划。以上方案和计划必须在合同约定的施工准备期限届满前5 天送交发包方。

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档