铁矿开采施工项目
劳务承包施工合同
发包方（全称）：北票市龙跃矿业有限公司
承包方（全称）： ____________________________________
签订日期： __________________ 年月日
劳务承包施工合同
发包方（全称）：北票市龙跃矿业有限公司（简称甲方）
承包方（全称）： ______________________________ （简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同管理条例》及有关规定遵循、平等、自愿、公平和诚信的原则，在发包方具备矿产开采合法资质前提下，甲、乙双方就文山州马关县夹寒箐铁矿开采施工内部劳务承包的有关事项经协商一致，订立本协议，共同遵照执行。
一、工程概括
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：铁矿开采
4、探矿证号：
二、承包范围及工程量
1、承包范围：甲方指定所属区域内挖?提升到井口（矿石），每个具体开采点按区域划分以标段为准。
2、工程量：铁矿开采按过磅重量核算。
3、合同期限：暂定 _____ 年。（___ 年完成后甲乙双方如
需要合作另行签订合同，合作良好合同顺延。）
三、开工日期
1、自甲、乙双方签订本合同之日起，乙方接到甲方进场
通知书后进场施工。
四、安全施工
1、乙方在施工过程中须按甲方开采设计方案开采，严格
按照安全生产条例施工。如发生井下安全事故及由此产生的相关费
用均由乙方负责，甲方负责协调。因甲方运输过程中造成的安全事故由甲方负责。
五、合同价格与支付
1、合同价款中包括的范围：①铁矿开采：（包括挖、装、）氧化矿：Y ______ 元/吨；爆破由甲方负责，开采量越多越好。
矿山表皮盖山土土方剥离。盖山土开挖价格为Y __________ 元/ 方，运距1公里以内。②本合同为税后价款，乙方不提供发票。
六、工程款支付
经协商，甲方承诺乙方完成的工程量采用以下结算方式：
1、每月结算1次，乙方每月30日报当月完成的工程量结算报表，甲方审核后，于次月5日内付款，铁矿按实际每
月完成量的100%结款。土石方按实际每月完成量的80%
结款。
七、材料设备的供应
乙方进场后负责搭建临时设施，由此产生的所有费用由乙方支付。
1、油料由甲方供应，按市场价由甲方从乙方月度工程款结算时扣除。
2、火工材料由甲方供应，费用由甲方负责。
3、住房及办公设施由乙方自行解决。
八、工程计量
矿石采挖以地磅检吨计量为准。
九、担保事项
本工程双方约定担保事项如下：
1、甲、乙双方签订合同后，乙方共计支付给甲方施工安
全保证金30万元（叁拾万元）整，此款合同结束后甲方30日内一次性退还。
2、乙方进场开工5个工作日内，甲方预付给乙方进场费15万元（壹拾伍万元），此款于次月工程款结算中扣除。
3、甲、乙双方约定的其他担保事项在履行合同施工过程中，甲、乙双方协商解决。
4、甲乙双方合同签订完毕，共同遵守，不得违约，如一方违约按实际损失赔偿给守约方。
十、补充条款
1、在合同履行过程中，双方都应该遵章循规，不可违章操作，如若发现违约行为，一经查实，将追究当事人的相关法律及经济责任。
2、未尽事宜，双方在实施中另行增加补充条款，补充条款与本合同享有同等的法律效力。
3、甲方负责协调当地群众及政府的关系，确保手续齐全，合法。施工顺利进行：在施工过程中由于甲方原因（工程款未按时支付，材料供应不及时，手续不合法，等原因）造成
乙方不能正常施工，停工达5天以上（从第六天起），甲方
按乙方机械设备台班予以赔偿（确定标准）确定标准确定标准1、挖掘机：壹仟伍佰元/台/天；2、装载机：壹仟壹佰元/ 台/天；3、人工：壹佰伍拾元/人/元；因人力不可抗拒及自然灾害造成的停工
时，甲、乙双方各自承担各自的损失。
4、乙方必须按合同约定进场施工，逾期不进场合同作废，并承担相应违约责任。
5、甲方工程款延期支付超过协议约定时间，乙方有权处
理甲方的矿产资源，其处理单价低于市场单价20%自行销售
抵付工程款，甲方不得干涉，并无条件出具销售矿石的一切手续。
十一、本协议必须经甲、乙双方协商解决，若争议无法
通过双方协商解决，由项目所在地法院管辖，并交昆明仲裁委员会仲裁。
十二、本协议未尽事项：甲、乙双方可签订补充协议进行补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。
十三、本协议份数：本协议一式叁份，甲、乙双方各持壹份，有关部门备案一份。协议经双方当事人签字、盖章即为生效，协议期满，款账结清。本合同自行终止。
安装工程施工劳务合同 发包方：长沙文俊机电安装有限公司（以下简称甲方） 承包方：班组（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程合同条例》，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方协商达成如下条款，共同遵守：第一条工程概况 1、工程名称：花园口镇合村并城项目安置区一期5#工程 2、工程地点：郑州市北四环南、祥云大道北、金京西环路东、京水东路西 3、承包内容与范围的约定及承包方式 3.1承包内容与范围：甲方与总包主合同范围内安装工程的全部内容。（包括施工蓝图、设计变更、技术核定单和发包人及甲方指令，范围内的给排水、暖通等安装工程的预埋、人防区穿线及安装等工作）。给排水（含室内所有给排水及室外雨水管、空调冷凝水管、管道井、潜污泵、地下室给排水及地面一层的给排水完成至室外第一个井内的所有内容）；电气含强电（整个工程的所有预埋配管内容、墙面剃槽、装盒、穿线、公共部分（含应急照明）、穿电缆、电缆桥架、灯具配电箱安装、弱电预埋、室内配电箱安装、管道内穿铁丝和防雷接地的全部内容）；暖通（含暖气的预埋及套管的预留）。 3.2承包方式：劳务清包工形式（注：包工、包机具、包安全文明施工） 第二条合同价款与支付 1、合同价款：合同价款以设计图纸为基础，按照33元/㎡安装包干单价，承包建筑面积约为㎡,说明了造价经为万元，以竣工验收建筑面积为结算依据。 2、工程款支付：乙方按工程形象进度节点实际完成的工程量上报甲方，甲方核定认可后按核定的数量，出具工程进度任务书，甲方按任务书的70%支付乙方该节点的进度款，工程竣工验收后支付到进度款的90%，交房（交房日期以总包交房日期为准）三个月内并办理完结算支付到工程款的95%。余款待质保期满一年后扣除相应质保费用，一次性无息退还。
矿山开采承包合同 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 担保人： 甲方拥有矿山的开采权，为了整合矿山资源，共同开发灰色石材，依据《中华人民共和国合同法》等法律，经甲、乙双方友好协商，达成下列协议，共同遵守执行。 第一条开采矿山的承包范围 本合同约定的矿山位于，面积为平方公里，权属证书号：，具体方位及相关面积见附件一《矿山红线图》。 第二条承包经营期限 本合同约定的承包经营期限为年，自年10月1日至年月日。如双方需要，可在合同期满前三个月协商续签承包合同。 第三条承包价款及结算 一、矿山承包价款 1、乙方按照每年实际使用荒料的数量向甲方支付矿山承包款，其中在贵州省行政区划范围内使用的以100元/立方的标准计算，在
贵州省行政区划范围以外使用的以300元/立方的标准计算。 2、在租赁期前两年乙方每年实际使用的荒料数量计算少于人民币150万元/年的，以150万元/年的标准支付承包款；在租赁期后十年乙方每年实际使用的荒料数量计算少于人民币200万元/年的，以200万元/年的标准支付承包款。 3、双方签订合同后，乙方须向甲方支付合同定金人民币50万元，该定金在乙方履行合同后用于冲抵第一年的承包款。 二、支付及结算方式。乙方按季度向甲方支付承包款，其中租赁期前两年每季度支付元，租赁期后十年每季度支付元，每年实际承包款高于约定保底价格的，高出部分由乙方统计后于后一年2月前支付。 第四条双方权利和义务 一、甲方的权利和义务 1、甲方有权利要求乙方正当、合法的经营承包矿山，有权利要求乙方按时支付承包款； 2、甲方须保证其对本合同约定范围内的矿山具有完全、合法、有效的开采权。 3、甲方须保证和协助乙方在承包矿山范围内完成设立石材加工厂所需要的全部合法手续。 4、甲方应积极创造乙方的开采环境，排除他方的干扰，并负责供水供电设备安置，工作区附近并配备变压器。生活、生产等所用水、电费应由乙方自行负责，变压器正常损坏维修由甲方负责维修及更
砌体工程施工劳务承包合同 甲方： 乙方：身份证号码： 根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等法律法规，为明确双方之间的权利和义务，保证工程质量、工期及安全文明施工，双方本着平等互利的原则，经协商达成以下协议，以共同遵照执行。 1、工程名称：砌体、抹灰分部工程 2、工程地点： 3、承包范围和单价： 3．1本工程施工图纸、设计变更等所包含的砖砌体工程全部内容。 如砂浆搅拌运输、材料现场运输、立皮树杆、砌筑、砖墙留孔洞架眼、架眼堵塞，预制构件等、安装过梁、拉结筋、木砖安放等工作，墙体砌筑每天上下班前后的清理工作，做到工完料净场地清。按照安全规范要求搭拆砌墙专用脚手架并负责材料拆除后的分类、堆放在指定地点等工作内容。3．2承包方式：本协议约定承包工作范围内的工程施工人工费。 3．3计算方式：按实际砌筑数量计算。 3．4承包单价：砌筑工程按实砌(块数)计算￥元/块， 抹灰工程按实抹灰（面积）计算￥元/㎡。 4、发包方权利和义务 4．1 甲方根据工程进度要求，及时向乙方提供施工图纸及相关施工技术资料，并明确各施工阶段工序的质量、工期、安全生产等方面的要求。
4．2甲方向乙方提供物料垂直运输运输工具及搅拌机设备等施工作业条件。 4．3甲方及各归口管理人员均有权对承包方的施工质量、工程进度、安全文明施工等进行监督检查。 5、承包方权利义务 5．1服从甲方的管理，遵守甲方的施工现场的所有规定和指示。 5．2 乙方主要负责人每天在施工现场的工作时间不应低于8小时；现场熟练技工数量不得低于3人，不含后台辅助工。 5．3严格按施工图纸及相关资料进行施工，确保施工质量。乙方每道施工工序完成之后应认真做好班组自检，并会同甲方复验。 5．4与甲方签订施工合同后，及时合理的组织人员进行施工，确保各项工作按期保质完成。如因乙方原因造成工期延误，每拖期一天按该工序人工费总额的10%予以处罚。 5．5合同约定的时间开工、竣工和交付。 本工程自年月日开工，年月日结束，日历天天。5．6乙方应将施工过程中发现的工程设计或技术交底中的错误、遗漏、误差和缺陷及时通知甲方。 5．7遵守甲方制定的安全文明施工、质量、卫生、治安等管理规定，负责自有人的现场安全保卫工作。承担由自身原因造成的工程质量返工损失，承担因违章操作造成的人员伤亡等全部费用。 5．8乙方在签订本协议后未经甲方同意不得自行终止协议，否则将承担一切责任和经济损失。
工程施工劳务合同 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 为满足甲方建设工程施工的需要,乙方同意就该标段内的工程向甲方提供劳务。为明确甲乙双方的权利和义务，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况,经双方协商一致,签订本合同。 第一条工程概况 工程名称： 工程地点: 工程内容： 施工范围： 第二条合同文件组成及解释顺序 组成合同的各个文件应被视为一个整体，彼此互为解释和补充，如出现相互矛盾的情况, 按下列组成顺序解释: ）本合同书及附件; ）协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议; ）施工承包的招投标文件; ）公路工程标准施工招标文件（年版）及相应补充约定1 ）确定工程造价的工程预（结）算书； ）国家现行工程技术规范、标准、规程; ）图纸； ）甲乙双方管理人员名单。 第三条工期 工期：日历天 计划开工日期：年月日 计划完工日期：年月日 正式开工日期：以甲方的开工通知书为准 因乙方原因不能按时开工或竣工，一切责任由乙方承担。拖期违约金的计算方法：每延迟一天赔偿合同价款的％。,限额为合同价款的；
因自然灾害、不可抗力等非乙方原因不能按时开工或影响工期,乙方应在事件发生后小时内,向甲方提出延期理由和要求,经甲方向业主及监理提出申请并得到批准后,工期相应顺延;日禹常恶劣的气候条件或作为有经验的承包人可预见的情况,不能作为乙方工期延长的理由； 因工期延长或设备停置等原因而造成的费用增加问题,如甲方得到业主的经济补偿,乙方将得到相应部分的经济补偿,否则乙方应放弃追偿权。 第四条工程质量 本合同工程必须达到合格等级，工程一次交验合格率达到；达不到要求,乙方承担质量违约金为合同价款的，并承担由此造成的一切损失。 第五条施工图纸 甲方在本合同签订后天内，向乙方提供施工图纸壹套（复印件X 第六条合同价款 本合同为固定综合单价合同,具体详见工程量清单,合同价款暂定为元。 第七条承包方式 本工程以劳务分包、实际完成的施工项目按工程量清单单价结算的方式承担施工。 第八条工程量清单 除非合同另有规定,工程量清单中的综合单价均已包括乙方为完成本合同工程所需的人匚机械、材料（本合同第款约定由甲方供应的除外L水电、质检（自检L缺陷修复、自身的管理费用、现场经费、临设建设费、资料费、保险（工程一切险和第三方责任险除夕卜\ 税费、利润及合同明示或暗示的责任、义务和风险等;在整个合同执行期间,综合单价固定不变，并与实际完成的工程数量的増减无关； 乙方用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中； 用于支付已完工程的计量方法，工程量的确认以设计图纸;争值为准，具体应符合《公路工程标准施工招标文件》（年版）及相应补充约定技术规范中相应章节的”计量支付”条款的规定。 第九条工程变更 工程施工过程中发生因完善图纸设计等引起的变更时,甲方应在接到变更通知后天内向乙方下达书面变更通知；乙方在接到甲方的书面变更通知后天内上报工程量变更报告,甲方收到后天内完成审核批复,未经批复的不进行计量支付； 因变更新增支付项目的单价,双方按以下原则协商暂定并进行进度款计量支付：
建筑工程施工劳务分包合同 承包单位（甲方）： 劳务单位（乙方）： 依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方已与建设单位（下称业主）签订了 工程总承包合同，为明确甲乙双方的权利义务，保证工程的顺利施工及双方的合法权益，经双方协商达成一致，特签订本施工合同，以便共同遵守。 第一条劳务单位资质情况与工程概况 1.营业执照注册号：； 2.资质证书号码：； 3.发证机关：； 4.资质专业及等级：； 5.复审时间及有效期：； 6.工程名 称：； 7.工程地 点：； 8.工程内 容：； 9.劳务作业范围：； 乙方按完成劳务作业的需要和甲方工程施工要求提供劳务，负责相应的劳务管理。
第二条合同文件的组成与解释顺序 合同文件由下列各项组成，并依序解释。 1.补充协议； 2.本合同； 3.协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议； 4.中标通知书、投标书和招标文件； 5.标准、规范和其他有关技术资料、技术要求； 6.工程劳务量清单或确定劳务报酬的工程预算书、图纸。 第三条合同文件适用标准和法律 1.适用法律、法规：中华人民共和国现行的法律和工程所在地的地方法规； 2.适用标准及规范： (1)现行的国家及工程当地有关标准、规范； (2)其他标准及规范； 3. 总承包合同约定的标准及规 范。 第四条施工前期工作 1.施工图纸： 甲方正式开工前，负责向乙方提供满足施工需要图纸的套，并组织施工单位技术交底。 2.办理施工手续的责任及费用、证件、批件的名称及完成时间： 施工许可证、开工报告、占道、排污、临建规划手续由甲方负责与业主联系办理。爆破许可、用火限制区域的动火许可、夜间施工及其它施工必须的手续等由乙方提前向甲方报告并协助甲方办理，费用由甲方统一交纳后，应由乙方承担的费用在拨付乙方劳务费时扣除； 3.提供水准点与坐标控制点位置及其交验要求与保护责任：
铁矿石开采承包合同模板 铁矿石开采承包合同范文篇三甲方：身份号码：联系办法： 乙方：身份号码：联系办法： 甲方现有米黄玉矿拟承包给乙方开采。为明确双方的责权利，实现双方共赢之目的，确保乙方矿山正常开采和生产，双方在诚信自愿、公平合法的基础上，协商一致，特签订本合同，供双方信守。 一、承包方式及风险负担办法： 1、甲方提供矿山(注：开采证号为 )，不出资，不参与经营，不承担乙方开采生产和经营过程中的任何风险和亏损;协助为乙方提供炸材(注：炸材的一切费用由乙方承担)及外围事务的协调，促使乙方矿山正常开采生产和经营。 、乙方全额承包，即包出资，包开采，包责任，包安全，包所有一切风险和亏损，设备自备，工队自定，食宿自理，盈亏自负，风险自担;开采成果归乙方所有，并按照本合同约定的标准向甲方支付承包价款。 二、承包期限及开采范围： 1、承包期限为叁年，即自2014年月日起至2017年月日止。 三、合同承包价款及付款办法、时间和要求：
1、每年承包价款为元( 元)，三年承包价款共计元( 元);该价款系甲方应得的净价款。 、分三批付款：即乙方于本合同签订成立生效之日起的三日内首付甲方现金元;第二年公历元月7日前支付甲方现金、开采范围：元;第三年公历元月7日前支付甲方现金元;付款均以收款收据或金融部门汇款单据为准。 、有关要求： ①乙方必须按时全额付清第一批合同价款;否则，自逾期付款之日起，本合同将自动提前解除并终止;对第二、第三两批价款，如乙方不按时付款的，自第一次逾期付款之日起，三个月后即视为乙方自动退出合同，并无条件地放弃承包合同的经营权和收益权，本合同亦将自动提前解除并终止。 ②合同第一批价款全部兑现完毕之日起，甲方须尽快着手处理本合同签订生效之日之前的遗留问题和协调炸材事宜; 月后，确保乙方即可正常动工生产。 ③若遇本合同签订生效之日之前潜在的遗留问题不能按时排除的，甲方要最早时间通知乙方，原则上在不以耽误生产为主，双方在另行协商的时间内务必共同合力彻底解决。 四、施工安全及事故责任承担办法： 1、乙方必须严格按照国家采矿同行业操作规程安全施
泥水分项工程承包合同 发包人(下称甲方)： 身份证号码: 承包人(下称乙方)： 身份证号码: 根据平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，双方就泥水工程施工劳务承包事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 二、承包方式、范围及要求： 1、承包方式：包工、包辅材、包一切泥水机械[搅拌机、斗车等]、包工期、包质量、包安全、包劳保雨具、包运输工具、包文明施工。 2、承包范围：必须完成定额包括的全部内容，才能按合同单价结算。包括但不限于以下内容： （1）完成设计院设计的X厂区二期施工图纸甲方指定内容的泥水分项工程；包括一切变更图纸内容所涉及的泥水工程等。 （2）工地围墙内的水平及垂直运输，工完场清等。 3、承包要求：
（1）砌体工程（砖胎模）：砂浆制作（包括泡石灰、添加外加剂）、运输；砌体材料的湿水、场内运输、堆码；砌体施工、安放与砌体工程有关的预制构件、预埋木砖、预留孔洞、施工洞口的填补；砌筑前测量放线工作（招标人只提供轴线）；施工完毕的工作场所工完场清。 （2）每层（每段）的工作完成后经现场施工员验收合格并签隐蔽工程验收单后，方可作为工程量结算凭证。无验收单，实际又施工的按80%结算。 （3）施工中途不能以任何理由提出增加费用，如在施工期间认为工价太低而影响工程进度和质量，将视为自动退场，所做工程量结算付80%工程款，所扣20%工程款作为后续班组施工补贴。 三、质量要求 1、乙方保证本专业工种的各施工质量一次性验收达到合格标准，达到规范规定的指标。 2、施工前要熟悉施工图纸及有关资料，了解各分项工程的设计及施工规范 要求，对工人进行技术交底，把关键的技术要点及技术措施全面灌输给施工工人。 3、质量须先自检互检，符合标准后通知施工员、质安员检查，合格后方可 进行下一工序施工。 4、服从上级质检人员的检查，对整改意见及时整改。项目部对分项工程或分时间段进行质量检查，若达不到规范要求应立即整改；若整改二次后还达不到质量要求，则表示乙方自动放弃后续工作，对已完成工程量按80%结帐。 四、工期 1、年月日～年月日前完成全部指定工作。（具体按照甲方进度计划实施）
施工劳务合同范本 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点： 该工程为长沙某学校教学实验楼工程，地点在长沙市体育新城。 二、承包方式与要求： 该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。 三、工程承包单价与内容： 经双方协商，该工程按元/（m2、m3、t）的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容；现场规整与清理；200米范围内地面水平运输；制作设备的维护、保养；材料的节约；与其他队伍配合等内容。 四、工程质量与安全：
根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。 五、文明施工与奖罚： 乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，长沙市以外的人员，进入现场前，办好“暂住证”，严禁有“非典”疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。如所有违反规定者，参照项目部相关规定处罚。 六、付款方式与工期：
建设工程施工劳务合同范本 以下是建设工程施工劳务合同范本文章，供大家参考！ [提示]合同范本请点击以下链接: 租房合同|劳动合同|租赁合同|劳务合同|用工合同|购销合同|装修合同 工程承包人(施工总承包人或专业工程承包人)： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 劳务分包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它 有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 ＿＿＿＿＿(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工 总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”)，双 方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 发证机关：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
资质专业及等级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 复审时间及有效期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 分包范围：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 提供分包劳务内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 3、分包工作期限 开始工作日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日结束工作日期：＿＿＿年 ＿＿＿月＿＿＿日总日历工作天数为：＿＿＿天 4、质量标准 工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行 的《建筑安 装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必 达到质量评定＿＿＿＿等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： (1)本合同； (2)本合同附件； (3)本工程施工总承包合同；
矿山开采承包合同 甲方（发包方）：身份证号： 乙方（承包方）：身份证号： 经甲乙双方友好协商、现就乙方承包褐赤贸易有限公司所属的云南东川石将军明山铁矿开采的有关事宜达成如下协议，以便双方共同遵守执行。 一、承包内容及规模 1、甲方应协助乙方开采队伍的生活设施保障，特别是提供乙方开采工人的住宿用房及其乙方生活用水，施工用水由乙方负责，甲方负责取水协调。 2、乙方应根据生产进度需要购置开采所需的大型生产设备，费用由乙方承担。 3、小型工具及耗品（包括柴油）由乙方承担，甲方负责配合。 4、乙方在签订合同后需交安全保证押金肆拾万元（其中进场前先交贰拾万元，其余在两月后生产矿石款中扣除）。合同终目后甲方退还乙方押金。 5、乙方不得将承包工采权转包给其他开采队，若在施工过程中，乙方确出现困难，需将承包开采权转包给其他开采队，则乙方必须提前壹个月通知甲方，由甲方与（甲方或乙方）引荐的开采队签订新的合同。
二、本合同有效期为一年，从年月日起至年月日止。若合同期满后，乙方愿继续签订，甲方应优先考虑。 三、双方约定 1、甲方向乙方提供矿山开采所有正规合法手续和开采场所。 2、乙方每月的明山开采量达万吨，甲方按每吨元收铁矿石。 3、乙方按甲方规定的品味质量标准生产矿石和按不同品味质量的矿石进行分类堆放，乙方每月铁矿石产量低于壹万吨，由甲方按每吨铁矿石扣伍元进行收购；若乙方每月铁石高于贰万吨，则甲方按每吨铁矿石加伍元收购，若乙方采出铜矿，则在铁矿石收购价基础上，经由甲乙双方协商加价收购。 4、乙方开采过程中，按甲方工程人员（矿长、技术长员、安全人员或其他管理人员）的要求标准施工，否则，由于乙方的原因造成的甲、乙双方的损失，由乙方合部承担。 5、开采期间，如遇国家政策及自然因素等甲方无法抗拒的因素造成乙方无法正常开采的，甲方所定的开采任务完不成的，不追究乙方责任。 6、火工品由甲方负责批办，所用爆破物费用由乙方负责。
【编号】 HBCJ-LW-SD-2018-000 **************公司 《 ****** 项目劳务承包合同》 （专业：水电安装工程） 甲方（委托方）： 联系电话： 乙方（承包方）： 联系电话： 签订日期：年月日
水电安装工程劳务承包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人以共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将下列工程承包给乙方施工。结合工程具体情况，为明确责任和经济关系，加强协作，共同完成工程建设任务，经双方协商达成下列合同条款，以便双方在施工、结算中共同遵守。 第一条工程概况、承包范围及内容 1. 工程名称：***项目 2. 工程地点：*** 3. 承包方式：劳务包干。包质量﹑工期﹑安全生产﹑文明施工﹑综合管理（施工管理、已完工程保护等）。 4. 承包范围： （1）包括楼施工图、图纸会审、会议纪要、设计变更以及技术核定单等所涉及的所有工作内容，并负责该区域内现场临水、临电（二级配电箱内）以及塔吊照明的施工及维护工作。 （2）主体工程（包括给水﹑排水﹑雨水、强电﹑弱电及消防预埋﹑防雷接地，止水钢板焊接施工等）（给排水均以室外井为界限，电有？配电房按低压屏下端，单栋按总箱）需施工至室外总平管网及强弱电接头处。同时须完善乙方所承担工作内容的书面资料并配合甲方进行竣工验收工作。主体工程中的预埋、预留孔、洞、吊洞（吊模）等工作由乙方自行完成，且不得因预埋预留等影响其他工种施工，否则视情节轻重予以处罚并承担甲方的相应损失，情节严重的将解除合同并追究乙方的相关责任。 （3）现场临水、临电（含一，二级配电箱及开关箱，临时办公室及宿舍）以及塔吊照明的施工﹑维护。
合同编号：YT-FS-2255-89 施工劳务合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
施工劳务合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点： 该工程为长沙某学校教学实验楼工程，地点在长沙市体育新城。 二、承包方式与要求： 该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容： 经双方协商，该工程按元/（m2、m3、t）的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容；现场规整与清理；200米范围内地面水平运输；制作设备的维护、保养；材料的节约；与其他队伍配合等内容。 四、工程质量与安全： 根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发
铁矿开采施工项目 劳务承包施工合同 发包方（全称）：北票市龙跃矿业有限公司 承包方（全称）： ____________________________________ 签订日期： __________________ 年月日 劳务承包施工合同 发包方（全称）：北票市龙跃矿业有限公司（简称甲方）
承包方（全称）： ______________________________ （简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同管理条例》及有关规定遵循、平等、自愿、公平和诚信的原则，在发包方具备矿产开采合法资质前提下，甲、乙双方就文山州马关县夹寒箐铁矿开采施工内部劳务承包的有关事项经协商一致，订立本协议，共同遵照执行。 一、工程概括 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：铁矿开采 4、探矿证号： 二、承包范围及工程量 1、承包范围：甲方指定所属区域内挖?提升到井口（矿石），每个具体开采点按区域划分以标段为准。 2、工程量：铁矿开采按过磅重量核算。 3、合同期限：暂定 _____ 年。（___ 年完成后甲乙双方如 需要合作另行签订合同，合作良好合同顺延。） 三、开工日期 1、自甲、乙双方签订本合同之日起，乙方接到甲方进场 通知书后进场施工。 四、安全施工 1、乙方在施工过程中须按甲方开采设计方案开采，严格 按照安全生产条例施工。如发生井下安全事故及由此产生的相关费
用均由乙方负责，甲方负责协调。因甲方运输过程中造成的安全事故由甲方负责。 五、合同价格与支付 1、合同价款中包括的范围：①铁矿开采：（包括挖、装、）氧化矿：Y ______ 元/吨；爆破由甲方负责，开采量越多越好。 矿山表皮盖山土土方剥离。盖山土开挖价格为Y __________ 元/ 方，运距1公里以内。②本合同为税后价款，乙方不提供发票。 六、工程款支付 经协商，甲方承诺乙方完成的工程量采用以下结算方式： 1、每月结算1次，乙方每月30日报当月完成的工程量结算报表，甲方审核后，于次月5日内付款，铁矿按实际每 月完成量的100%结款。土石方按实际每月完成量的80% 结款。 七、材料设备的供应 乙方进场后负责搭建临时设施，由此产生的所有费用由乙方支付。 1、油料由甲方供应，按市场价由甲方从乙方月度工程款结算时扣除。 2、火工材料由甲方供应，费用由甲方负责。 3、住房及办公设施由乙方自行解决。 八、工程计量 矿石采挖以地磅检吨计量为准。 九、担保事项
施工劳务承包合同协议范本 现代企业制度有总承包、专业承包、劳务承包，施工劳务承包合 同怎么写呢，今天小编就给大家来分享一下承包合同，希望大家来阅 读一下哦 劳务承包施工合同范本 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务法》和 相关规定，结合本工程具体情况，本着平等互利、相互合作的诚信原则，自愿达成以下合同条款，双方共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程承包量：项目楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程 4、工程质量要求：主体结构优良 5、工期要求：严格按甲方要求的工期执行 6、劳务费单价：平方米单价300元人民币 7、工程类别：框剪结构 二、工程承包方式与范围 1、承包方式：大清包，包质量、包工期、包安全文明施工、包周 转材料、机具、包施工辅材(铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明 灯等)、承包范围内的垂直运输设备(塔吊、卷扬机等)、钢筋制作设备(对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等)、砼浇捣设 备(砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器)、木工设备(大电锯、手动 电锯)、内粉设备(喷毛机、砂浆搅拌机等)、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转 材料、工具、用具等，包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程 的人工费、劳保费等，变更工程量超出5000元以上计入量的计算。除 防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、 消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。甲方负责供应建筑实
体所需的建筑材料(属拆带不走的所有材料)。 2、承包工作内容：基础部分人工配合清土，砖胎膜砌筑抹灰，室 内外回填土工程(人工平土、夯实)。主体框剪结构、楼内预埋件制作、安装图纸预留洞、楼层内砌体工程、室内普通抹灰、批白、楼地坪水 泥面、外架搭拆、砼泵送、钢筋对焊连接、人工费。乙方承担乙方使 用的材料进出场装卸(在乙方塔吊能使用的情况下含甲方供应材料)。 施工用电由甲方提供至一级配电箱，一级配电箱需在乙方施工楼号及 生活区现场。二级配电的费用由乙方自理。(上楼电箱及机械使用的电 箱电缆由乙方负责)，施工用水由甲方将总水管引至乙方施工楼号及生 活区，乙方负责支路水管的材料及安装。 三、合同价款 1、劳务承包按建筑面积乘以承包单价计算工程量，建筑面积的计 算执行2008年《河南省建设工程工程量清单综合单价》及相应配套的 取费定额。承包单价组成：①一次主体结构承包单价200元/m2;②墙体、圈梁、构造柱、过梁、压顶等第二次主体结构、抹灰、贴砖承包 单价100元/m2。综合单价合计300元/m2。 2、基础按地下室的建筑面积100元/m2计算承包费。 3、承包范围外的零星用工，按50元/工结算付款。 四、结算及付款 1、按甲方与中建七局一公司签定合同的相应条款参照执行。 2、工程竣工经甲乙双方验收合格后，除应留的3%质保金外，其它部分的工程款在一个月内全部结清，质保金在壹年内付清。 3、中途结算付款要在按合同约定期限内到位。 4、中途施工中不到付款结算结点时，一律由乙方支付自垫费用。 5、因甲方的原因或其它配合因素造成的停工，一切损失都由甲方 承担，另外工期也随着延长。 6、乙方原因造成工期延误，一切损失由乙方负责。 五、双方责任 (一)甲方责任 1、甲方负责施工现场工程进度和技术质量管理，负责构成建筑实 体的所有材料和构件的供应和调配。甲方负责部分工程施工方案编制，
施工劳务合同（样本） 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》劳务法规及有关规定，结合本工程的具体情况为明确双方在施工过程中的权利，义务以及经济责任，经双方协商同意签订本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程范围及内容： 四、工程期限： （1）、自年月日起至年月日止所有分包工程必须完工，具体分部分项工程的工期要求见工程进度计划表（其必须按照工程进度表时间完成各分部分项工程），施工期间一切法定节假日均不予考虑。（2）、在本条一款规定的施工期间，乙方必须确保年月日工程完工，若乙方拖延工期, 所产生的一切对业主的赔偿费用全部由乙方承担，且工期延误一天罚款1000元，如非乙方原因造成的工程延期，经项目部及业主核实认可后，工期相应顺延.。 五、材料的供应及管理： (1)、所有装饰材料由乙方按现场施工程序实际面积所需材料数量提出材料采购计划，并交主管工长审核，经项目经理和公司领导签字同意后，由公司物资部门统一采购。
（2）、材料进场后，均由主管工长及仓库保管员对材料规格，数量及质量进行验收，主管工长根据分部分项工程的材料实际用量，另加1%损耗系数向乙方开出材料领料单到仓库领取材料。 （3）、乙方所领取的一切材料均自行保管（保管费已算在工程量的单价中），若因保管不善，使材料发生损坏或丢失，由乙方负责赔偿。 六、工程质量及工程验收： （1）、工程必须达到五星级装修标准，如达不到该标准，工程劳务费按85%结算。 （2）、工程质量必须严格按国家规范及五星级装修工程标准执行。（3）、分部、分项隐蔽工程验收由乙方提前两天通知项目部，项目部根据乙方通知的时间先进行验收，再通知监理单位验收；未经验收或验收不合格，乙方不得进行下一道工序的施工，直至整改达到规范要求后方可进行下一道工序施工。若经整改仍不合格，项目部有权对乙方进行经济处罚，且整改所增加的材料人工费用均由乙方全部承担。 七、双方责任： （1）项目部对整个工程全过程进行管理和协调。 （2）根据图纸要求，业主要求及施工说明，项目部向乙方进行技术交底。（3）项目部在施工过程中对工程质量，安全，施工进度进行标准化管理，发现问题及时向乙方提出整改意见，并在规定的时间内整改完毕。 （4）乙方必须严格遵守项目部的各项规章制度和管理要求，一切行动听从指挥，发生违章违纪的应接受项目部的批评教育和罚款处理。员工不得有偷窃，索贿或虚报帐目，损公肥私等不法行为，违者一经查实严肃处理，
工程施工劳务合同专业版 In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 签订日期：__________________ 本合同书下载后可随意修改
合同编号：YH-FS-820028工程施工劳务合同专业版 说明：本服务合同书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 工程施工劳务合同范文一 甲方(发包方)：(以下简称甲方) 乙方(承包方)：(以下简称乙方) 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条、工程概况 1、工程名称：王元海天佳苑小区 2、工程地点：清浦区盐河镇王元村 3、施工范围： 4、合同价款：安装，税金由乙方承担，材料检测费用由甲方承担，若要变更施工内容、变更材料，工程造价按实计算。 第二条、关于材料供给的约定 乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用对工程造成的损失由乙方负责。要求电线
为大厂生产的无锡品牌，另所购的开关插座盒配件必须先提供样品经公司领导同意后再购买，其他材料检测必须合格。 第三条、关于工程质量及验收的约定 1、本工程应严格执行国家《建筑水电工程质量验收规范》GB-2004并参照其他地方标准、质量评定验收标准。 2、乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所以整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。 3、乙方对现场所有已完成施工成品负有保护义务，凡因乙方施工安排不善，在结构已完成施工部位进行凿洞、敲打安装施工或返工的(暗管敷设的砖墙面包刨槽及设计变更除外)，均乙方自费修补恢复原状，造成甲方及其他损失的零星赔偿。 4、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。 5、工程竣工：乙方应提前通知建设单位、监理验收，并办理验收手续。 第四条、关于安全生产文明施工现场治理的约定
编号：TQC/K163 铁矿矿山开采承包合同完 整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
铁矿矿山开采承包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方： 乙方： 为有效保护和合理开发利用钨和稀土 矿资源，确保全省钨和稀土矿开采总量严 格控制在年度配额指标内，根据《中华人 民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国 合同法》、《矿产资源开采登记管理办法》 和其他有关法律法规政策规定，制定本合 同。 第一条甲方根据国土资源部和省厅要 求，及时书面通知乙方20xx年度65%钨
劳务施工承包合同 发包单位：(以下简称甲方) 承包单位：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称： 工程地点： 第二条工程承包范围 第三条工程工期 1. 计划开工日期：年月日； 计划完工日期：年月日，总日历天数天; 2.主要节点工期： 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到。 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1.本合同; 2.本合同附件; 3.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范; 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
第六条标准规范 本合同适用标准规范：____________________________ 第七条甲方责任和义务 1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。 5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。 6.负责乙方住宿租房费用，其生活用水、用电由乙方负责。 7.负责乙方进场施工和工程结束退场车费的50%。 8.负责开设统一饭堂，伙食费由乙方承担。 9.协助乙方办理现场施工人员出入证件。 第八条乙方责任和义务 1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。 3.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况。 4.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的经济损失及各种罚款。 5.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。 6.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案)，承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果; 8.为其施工人配备必要的劳动保护用品(手套及其它相关的防护用品);
编号：FS-HT-05018 施工劳务合同(标准版) Construction labor contract 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
施工劳务合同(标准版) 施工劳务合同（一） 承包单位（甲方）： 劳务单位（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同》及有关规定，为明确双方的权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，经协商一致签订本合同。 特别说明：签订本劳务合同的前提是甲方已于_____年___月___日与建设单位（下称业主）签订了工程承包合同，乙方承认并确认甲方承包该工程。 第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程内容：
1.4劳务承包范围： 1.5劳务承包期限： 开工日期：_____年___月___日； 完工日期：_____年___月___日； 总日历工期：日。 经双方协商，按合同工期每提前一天竣工，甲方按付 给乙方工期奖。 发生下列情况，经甲方确认，乙方办理工期签证，顺延合同工期： 1、人力不可抗拒的灾害而被迫停工； 2、甲方变更计划和设计而影响施工； 3、甲方未按期拨付劳务费用影响施工； 4、临时停水停电一天以上； 5、其它非乙方责任影响施工，双方约定的其它情况。 1.6工程质量等级：； 1.7合同价款：
本合同造价为人民币（大写）： 1.8乙方投入施工人数：人。 第二条合同文件的组成与解释顺序。 合同文件由下列各项组成，并依序解释。 1.本合同； 2.协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议； 3.中标通知书； 4.投标书和招标文件； 5.工程劳务量清单； 6.确定劳务报酬的工程预算书； 7.图纸； 8.标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。 第三条、合同文件适用标准和法律 3.1适用法律、法规：中华人民共和国现行法律和工程所在地地方法规； 3.2适用标准及规范： 3.2.1现行国家及工程当地有关标准、规范； 3.2.2其他标准及规范；