当前位置：文档之家› 2013年造价员考试《安装工程》模拟题及答案资料

2013年造价员考试《安装工程》模拟题及答案资料

2013年造价员考试《安装工程》模拟题及答案

1、在建筑给水系统中一般采用的泵是( )。

a、旋涡泵

b、混流泵

c、轴流泵

d、离心泵

答案：[d]

试题评析：在建筑给水系统中一般采用的泵是离心式水泵，具有结构简单、体积小、效率高、运转平稳等优点。

2、水浮正装金属储罐的施工方法适用于( )。

a、大容量的浮船式金属储罐施工

b、拱顶式金属储罐施工

c、无力矩式金属储罐施工

d、固定顶式金属储罐施工

答案：a

分析：水浮正装金属储罐的施工方法适用于大容量的浮船式金属储罐的施工。

3、工程量计算规则中仪表流量计均按( )安装。

a、法兰

b、阀门

c、管件

d 水表

答案：b

分析：各种形式补偿器(除方形补偿器外)、仪表流量计均按阀门安装。

4、可以用于液下喷射方式扑救大型储油罐火灾的灭火装置为( )。

a、普通蛋白泡沫灭火系统

b、氟蛋白泡沫灭火系统

c、中倍数泡沫灭火系统

d、高倍数泡沫灭火系统

答案：[b]

试题评析：氟蛋白泡沫液中含有一定量的氟碳表面活性剂，因此其灭火效率较蛋白泡沫液高，它的应用范围与蛋白泡沫液相同，显着特点是可以用液下喷射方式扑救大型储油罐等场所的火灾

5、防腐工程量计算规定：设备及管道的表面除锈刷油以( )为单位。

a、kg

b、m3

c、m

d、m2

答案：d

分析：首先排除不正确答案b和c。然后根据《全国统一安装工程预算定额》中的规定去选择a还是d。规定是设备及管道的除锈、刷油以面积(m2)计算，金属结构以重量(kg)计算，故正确答案为d。

6、工程对象是整体的，文件内容是全面的，发挥作用是全方位的，这个说法指的是施工组织设计的( )。

a、全过程

b、技术性

c、经济性

d、全局性

答案：d

分析：工程施工组织设计是全局性的文件。“全局性”是指，工程对象是整体的，文件内容是全面的，发挥作用是全方位的(指管理职能的全面性)。

7、对于层数较多的建筑物，当室外给水管网水压不能满足室内用水时，可将其( )。

a、竖向分区

b、横向分区

c、并联分区

d、串联分区

答案：a

分析：对于层数较多的建筑物，当室外给水管网水压不能满足室内用水时，宜将其竖向分区。

8、对于短缝焊接，特别是对一些难以达到部位的焊接可选用( )。

a、手弧焊

b、等离子弧焊

c、电渣焊

d、埋弧焊

答案：a

分析：手弧焊设备轻便，操作灵活，能满足难以达到部位的焊接要求，而其他焊接设备不具备这样的特点，因此答案a是正确的。

9、下置式曳力机是指( )。

a、蜗杆在蜗轮下方来源：考试大的美女编辑们

b、蜗轮在蜗杆下方

c、蜗轮蜗杆都在下方

d、和蜗轮蜗杆无关

答案：a

分析：蜗杆在蜗轮下方称为下置式曳力机。

10、高电压是指额定电压在( )以上的电压。

a、1kv

b、2 kv

c、3 kv

d、4 kv

答案：a

分析：将额定电压在1kv以上的电压称为高电压。

1、感温探测器通常使用的三色线是( )。

a、红、黄、蓝

b、红、棕、绿

c、红、棕、蓝

d、红、黄、绿

答案：b

分析：感温探测器通常使用的三色线是红色接电源，棕色接信号，绿色是检查线。

2、对不适合做液压试验的容器，可用( )试验代替液压试验。

a、水压

b、气密性

c、气压

d、渗漏

答案：c

分析：对不适合做液压试验的容器，或由于结构原因不能充满液体的容器，可用气压试验代替液压试验。故答案为c。

3、水池需满足最大同时工作水泵的( )出水量。

a、10 min

b、15 min

c、20min

d、25min

答案：b

分析：水池需满足最大同时工作水泵的15 min出水量。

4、我国自行设计，其主要特点是具有限流作用及较高的极限分断能力的熔断器是

( )。

a、瓷插式熔断器

b、填充料式熔断器

c、封闭式熔断器

d、螺旋式熔断器

答案：b

分析：填充料式熔断器是我国自行设计，其主要特点是具有限流作用及较高的极限分断能力。

5、不锈钢、有色金属材质的焊环活动法兰按( )安装计算。

a、平焊法兰

b、翻边活动法兰

c、对焊法兰

d 螺纹法兰

答案：b

分析：不锈钢、有色金属材质的焊环活动法兰按翻边活动法兰安装计算。

6、单位体积所具有的换热面积大，结构简单，操作弹性大，传热效果好，多用于高温、高压和大型装置的换热器类型为( )。

a、套管式

b、夹套式

c、列管式

d、蛇管式

答案：c

分析：列管式换热器是目前生产中应用最广泛的传热设备，与前述的各种换热器相比，主要优点是单位体积所具有的传热面积大以及传热效果好。此外，结构简单，制造的材料范围较广，操作弹性也较大等，因此在高温、高压和大型装置上多采用列管式换热器。

7、地下燃气铸铁管与钢管之间的连接，宜采用法兰连接，连接螺栓宜为( )。

a、不锈钢螺栓

b、合金钢螺栓

c、钢制螺栓

d、可锻铸铁螺栓

答案：[d]

试题评析：对于铸铁管与钢管之间的连接，应采用法兰连接，螺栓宜采用可锻铸铁螺栓。

8、在通信线路工程，路面开挖，应根据项目特征(性质、结构)，以( )为计量单位。

a、m

b、km

c、m2

d、m3

答案：c

分析：在通信线路工程，路面开挖，应根据项目特征(性质、结构)，以m2为计量单位。

9、除去金属表面上的油脂、铁锈、氧化皮等杂物，允许有紧附的氧化皮、锈蚀产物或旧漆存在的旧锈质量等级属于( )标准。

a、一级

b、二级

c、三级

d、四级

答案：d

分析：根据除锈质量等级标准，可以断定只有除锈等级为四级时，对金属表面的规定符合题意。所以答案为d。

10、水平热力管道变径时应采用( )连接。

a、偏心导径管

b、法兰

c、卡套

d、螺栓

答案：a

分析：水平热力管道变径时应采用偏心导径管连接。

1、对于不锈钢工件焊缝表面的探伤，不能用( )。

a、磁粉探伤

b、荧光探伤

c、着色探伤

d、超声波探伤

答案：a

分析：磁粉探伤的方法是将工件置于磁场内，使其磁化。若工件无缺陷，则磁力线是均匀分布的;若工件有缺陷部位，则磁力线产生弯曲，由此查出缺陷。而奥氏体不锈钢是非磁钢种，形成不了磁力线，故不能用该方法检验缺陷，而其他探伤方法没有这种特殊要求，故答案a是正确的。

2、在下述常用电光源中，频闪效应不明显的是( )。

a、日光灯

b、白炽灯

c、高压汞灯

d、金属卤化物灯

答案：b

试题评析：频闪效应不明显的是白炽灯。

3、油罐罐壁严密性试验一般采用的方法为( )。

a、化学试验法

b、真空箱试验法

c、压缩空气试验法

d、煤油试漏法

答案：d采集者退散

分析：罐底焊接完毕后，通常用真空箱试验法或化学试验法进行严密性试验，罐壁严密性试验一般采用煤油试漏法，罐顶则一般利用煤油试漏或压缩空气试验法以检查其焊缝的严密性。

4、电话交换设备安装，应根据项目特征，以( )为计量单位。

a、个

b、台

c、组

d、架

答案：d

分析：电话交换设备安装，应根据项目特征，以架为计量单位。

5、螺纹连接时采用( )来作自然补偿。

a、伸缩器

b、方形补偿器

c、弯头

d、法兰

答案：c

分析：螺纹连接时采用弯头来作自然补偿。

6、在洁净空调系统中，与水平层流洁净室相比，垂直层流洁净室的特点为( )。

a、自净能力差

b、投资和维修费用低

c、投资和维修费用高

d、适用于工艺过程有多种洁净度要求的情况

答案：c

试题评析：水平层流洁净室在第一工作区可达到100级洁净度。造价比垂直层流低，自净能力强，但当空气向另一侧流动过程中含尘度逐渐增高，适用于工艺过程有多种洁净度要求的洁净室。

垂直层流洁净室可获得均匀的向下气流，工艺设备可布置在任意位置，自净能力强;但造价和维修费用高，灯具布置和高效空气过滤器堵漏较困难。

7、为了防止飞行物与建筑物相撞的标志灯是()。

a、值班照明

b、警卫照明

c、安全照明

d、障碍照明

答案：d

分析：障碍照明是为了防止飞行物与建筑物相撞的标志灯。

8、某防爆通风系统，风管用1、8mm厚铝板制作，其连接方式应为( )。

a、咬口连接

b、普通电弧焊焊接

c、铆接

d、气焊焊接

答案：d

试题评析：对铝板风管，当铝板：厚度大于1、5mm时，可采用气焊或氩壶焊接，焊接好后用热水清洗缝区，以除净焊渣和焊药，并检查焊缝质量，不得有漏焊、虚焊、穿孔及明显的凸瘤缺陷。

9、安装工作在井底坑内进行的是对重装置和( )。

a、缓冲器来源：考试大的美女编辑们

b、限速装置

c、安全钳

d、曳引机

答案：a

分析：安装工作在井底坑内进行的是对重装置和缓冲器。

10、安装电缆时，1kv的电力电缆与控制电缆间距不应小于( )mm。

a、10

b、50

c、100

d、200

答案：c

分析：安装电缆时，1kv的电力电缆与控制电缆间距不应小于100mm。

1、在探测器一定范围内不应有遮挡物，如书架、文件柜等。探测器距墙壁、梁边或防烟通道垂壁的净距不应小于( )。

a、0.2m

b、0.3m

c、0.5m

d、1.5m

答案：c

分析：探测器距墙壁、梁边或防烟通道垂壁的净距不应小于0.5m。

2、灰口铸铁的性能主要取决于基体的性能和( )数量、形状、大小和分布状况。

a、石墨

b、铸铁

c、铝合金

d、钢

答案：a

分析：灰口铸铁本身就是铸铁，所以答案b不对，铸铁成中不含有铝合金，答案c不正确;钢本身是以铁为基的合金，答案d也不正确。因此只有a正确。

3、一般情况下，煤气、天然气高压系统必须采用( )。

a、铸铁管

b、聚乙烯管

c、钢管

d、混凝土管

答案：c

分析：一般情况下，煤气、天然气的中、低压管道系统可以采用铸铁管或聚乙烯管和钢管，而高压系统必须采用钢管。液态、气态液化石油气管道均采用钢管。

4、电梯按额定运行速度分类时，快速梯的运行速度为( )。

a、大于2.0m/s

b、大于3.0m/s

c、大于1.0m/s、小于2.0m/s

d、大5：0.5m/s、小于1.0m/s

答案：c

试题评析：电梯按速度分为：

低速梯：速度v >1.0m/s的电梯

快速梯：速度1.0m/s

高速梯：速度v <2.0m/s的电梯

5、垫铁放置应符合以下要求：承受主要负荷的垫铁组，应使用( )。

a、平垫铁

b、成对斜垫铁

c、成对开口垫铁

d、斜垫铁

答案：b

分析：承受主要负荷的垫铁组，应使用成对斜垫铁，找平后用点焊焊牢;承受主要负荷且在设备运行时产生较强连续振动时，垫铁组不能采用斜垫铁，只能采用平垫铁。

6、大型机械设备基础就位安装前需要进行预压，预压的重量为自重和允许加工件最大重量总和的( )。

a、1.15倍

b、1.20倍

c、1.25倍

d、1.30倍

答案：c

分析：大型机械设备基础就位安装前需要进行预压，预压的重量为自重和允许加工件最大重量总和的1.25倍。

7、在工程量清单计价规范中规定，中压锅炉本体设备安装中，过热系统安装工程量的计量单位为( )。

a、台

b、套

c、t

d、m

答案：c

试题评析：中压锅炉本体设备的过热系统安装应根据项目特征(结构形式;蒸汽出率

t/h)，以“t”为计量单位，按设备安装图示质量计算。

8、变压器安装在离地面高度为( )以上的变压器台上。

a、2 m

b、2.5 m

c、3 m

d、3.5 m

答案：b

分析：变压器安装在离地面高度为2.5 m以上的变压器台上。

9、高压管道指的是( )管道。

a、高压p>10mpa

b、高压p≥10mpa

c、高压p≥6mpa

d、高压p>6mpa

答案：a

分析：工程上管道与阀门的公称压力划分为：低压010mpa。

10、加热器制作安装，应根据项目特征(加热器构造形式、蒸汽盘管直径、排管的长度、连接管主管长度、支座构造形式)，以( )为计量单位，按设计图示数量计算。

a、台

b、套

c、组

d、米

答案：d

分析：加热器制作安装，应根据项目特征(加热器构造形式、蒸汽盘管直径、排管的长度、连接管主管长度、支座构造形式)，以m为计量单位，按设计图示数量计算。

1.按热水管网布置图式分类，热水供应系统分为( )。

a.上行下给式供应系统

b.下行上给式供应系统

c.分区式供应系统

d.区域式供应系统

答案：abc

2.热水管网均应采用耐压管材及管件，一般可采用( )。

a.聚丙烯管

b.聚氯乙烯管

c.热浸镀锌钢管

d.钢塑管

答案：acd

3.根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，高压开关柜安装的工程内容包括i( )。

a.基础浇筑

b.穿墙套管、耐压试验及安装

c.母线安装

d.油漆

答案：bd

4.电气安装中管与管的连接禁止采用的方法有( )。

a.电焊对焊连接

b.丝扣连接

c.气焊对焊连接

d.套筒焊接

答案：ac

5.用于架空输电的压缩型导线有许多优点，它们是( )。

a.可降低直流电阻

b.可提高导线的载流量

c.能减少线芯截面

d.较好的自阻尼特性

答案：bd

6.在室外燃气管道安装中，聚乙烯燃气管道可采用( )。

a.热熔承插连接

b.热熔半圆形连接

c.热熔对接连接

d.热熔鞍形连接答案：acd

7、预算定额的作用表现在( )

a.是企业计划管理的依据

b.是编制施工组织设计的依据

c.是工程结算的依据

d.是施工单位进行经济活动分析的依据

e.是编制概算定额的基础

答案： bcde

8、工程量清单是招标文件的组成部分，编制工程量清单必须遵循统一工程量计算规则( )的原则。

a.统一项目编码

b.统一项目名称

c.统一项目特征

d.统一计量单位

e.统一综合单价

答案：abcd

9、固定资产静态投资包括( )。

a.建筑安装工程费

b.设备及工器具购置费

c.价差预备费

d.工程建设其他费

e.基本预备费

答案：abde

10、施工图预算的作用有( )

a.是考核工程成本、确定工程造价的主要依据

b.是编制投标文件、签订承发包合同的依据

c.是工程价款结算的主要依据

d.是编制建筑工程概算定额的依据

e.是施工企业编制施工计划的依据

答案： abce

1、一般建筑工程的预付备料款不超过( c )。

a.当年工作量的10%

b.当年工作量的15%

c.当年工作量的30%

d.合同价的25%

2、承包方在工程变更确认后( b )内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。

a.7天

b.14天

c.15天

d.28天

3、根据《建筑工程施工合同示范文本》的规定，一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过( b )时，可由工程师审定后对合同价款进行调整。

a.48小时

b.8小时

c.24小时

d.16小时

4、按照fidic合同条件，关于工程变更的计算，说法不正确的是( d )。

a.变更工作在工程量表中有同种工作内容的单价或价格，应以该单价计算变更工程费用

b.工程量表中虽然有同类工作的单价或价格，但对具体变更工作而言已不适用，则应在原单价或价格的基础上制定合理的新单价或价格

c.工作的内容在工程量表中没有同类工作内容的单价或价格，应按照与合同单价水平一致的原则，确定新的单价或价格

d.变更工作的内容在工程量表中没有同类工作内容的单价或价格，由工程师确定新的单价或价格

5、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，因不可抗力事件导致的费用，应由承包人承担的有( b )。

a. 第三方人员伤亡费用

b.承包人机械设备损坏费用

c.工程所需清理、修复费用

d.承包人应工程师要求留在施工现场的管理人员费用

6. 电力变压器结构型式按相数分类可分为( )。

a.单相变压器

b.三相变压器

c.心式变压器

d.壳式变压器

答案:ab

7.电力电缆作为输送和分配电能的线路，其电缆附件有( )。

a.电缆终端

b.电源保护装置

c.供油箱

d.连接盒

答案:acd

8.当室内热水供应管道长度超过40 m时，一般应采用的补偿器为( )。

a.l形弯曲管

b.套管伸缩器

c.z字弯曲管

d.方形补偿器

答案:bd

9.使用洁净水对管道系统进行连续冲洗的目的是清除管道内的( )。

a.焊渣

b.油污

c.铁锈

d.水分

答案:ac

10.我国目前常用的气体灭火系统主要有( )。

a.c02灭火系统

b.卤代烷1211灭火系统

c.三氟甲烷灭火系统

d.七氟丙烷灭火系统

答案:acd

1.一个合向被确认为无效合同，双方约定的违约金为2万元，双方各有1万元的经济损失，甲乙双方都有过错，但甲方是主要过错方(75%过错)，损失承担应为[ ]。

a.各自承担自己的损失

b.甲方赔偿乙方1万元的损失

c.甲方赔偿乙方0.5万元的损失

d.甲方赔偿乙方2万元的损失 2.无效合同从[ ]时起就没有法律效力。

a.被确认无效

b.履行

c.订立

d.谈判

3.在下列合同中，[ ]合同是可变更的合同。

a.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的

b.以合法活动掩盖非法目的的

c.因重大误解而订立的

d.损害社会公共利益的

4.合同生效后，当事人发现合同对价款的约定是不明确的，首先应当采用[ ]确定价款。

造价员考试基础知识模拟试题

模拟试题（一）一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意的） 1.按照《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是（ A ）。 A.建设单位 B.施工单位 C.建立单位 D.设计单位 2.开标应当由（ B ）主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行。 A.政府招投标管理办公室负责人 B.招标人 C.投标人推选的代表 D.公证人 3.根据我国现行规定，下列属于造价工程师权利的是（A ）。 A.发起设立工程造价咨询企业 B.签订工程施工合同 C.依法裁定工程经济纠纷 D.审批工程变更文件 4.下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是（A ）。 A.已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年 B.取得造价工程师注册证书的人员不少于10人 C.企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60% D.企业注册资本不少于人民币100万元 5.建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。下列不属于项目管理三大目标的是（D ）。 A.规定的时间 B.规定的预算费用 C.规定的质量标准 D.规定的安全标准 6.工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反应，各个建设阶段（ B ）。 A.次序可以颠倒，但不能交叉 B.次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉 C.次序不能颠倒，也不能进行交叉 D.次序可以颠倒，同事可以进行合理的交叉 7.建设工程项目组成中的最小单位是（B ）。 A.分部工程 B.分项工程 C.单项工程 D.单位工程 8.在项目目标控制的方法中，S形曲线法的一般作用是（ B ）。 A.进度控制和质量控制 B.造价控制和进度控制 C.质量控制和造价控制 D.造价控制和风险控制 9.在建设工程项目风险管理过程中，风险识别最主要的工作成果是（B ）。 A.风险事件发生的概率 B.风险清单 C.风险事故对项目目标的影响程度 D.风险等级 10.当事人订立合同，必须经过的程序是（C ）。 A.担保和承诺 B.要约和担保 C.要约和承诺 D.承诺和公正 11.按照《中华人民共和国合同法》规定，下列情形中引起整个合同无效的是（C ）。 A.因故意或者重大过失造成对方财产损失的 B.因重大误解订立的合同 C.一方以欺诈手段订立合同损害国家利益的 D.在合同订立时显失公平的

江苏省全国造价员考试真题及答案

江苏省全国造价员考试真题及答案一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意） 1．某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于( D )。 A．分部分项工程 B．单项工程 C．分项工程 D．单位工程 2．一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价（C ）特点。 A．个别性 B．差异性 C．层次性 D．动态性 3．对工程量清单概念表述不正确的是（B ）。 A．工程量清单是包括工程数量的明细清单 B．工程量清单也包括工程数量相应的单价 C．工程量清单由招标人提供 D．工程量清单是招标文件的组成部分 4．我国工程造价管理体制改革的最终目标是（D ）。

A．加强政府对工程造价的管理 B．企业自主报价，国家定额只作参考 C．实行工程量清单计价 D．建立以市场形成价格为主的价格机制 5．下列哪项费用属于静态投资（A ）。 A．建筑安装工程费用 B．价差预备费 C．投资方向调节税 D．建设期贷款利息 6．在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（D ）。 A 75%～95% B．35%～75% C．15%～50% D．5%～35% 7．( D )是控制工程造价最有效的手段。 A．采用先进技术 B．招标竞价 C．实施工程造价全过程控制 D．技术与经济相结合 8．工程造价咨询业的首要功能（A ）。 A．服务功能 B．引导功能

C．联系功能 D．审核功能 9．《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于（B ）。 A．20学时 B．30学时 C．40学时 D．60学时。10．我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（ B ），并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。 A．5％ B．10％ C．15％ D．20％ 11．根据我省清单计价法的规定，（B ）不属于措施项目费的内容。 A．环境保护费 B．低值易耗品摊销费 C．临时设施费 D．脚手架费

土建造价员考试试题(一)

模考吧网提供最优质的模拟试题，最全的历年真题，最精准的预测押题！土建造价员考试试题(一) 一、单选题（本大题30小题．每题1.0分，共30.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）第1题根据《建设工程工程量清单计价规范》，计算楼地面工程量时，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛开口部分面积不并入相应工程量的项目是( )。 A ．楼地面化纤地毯 B ．塑料板楼地面 C ．花岗岩楼地面 D ．竹木地板【正确答案】：C 【本题分数】：1.0分第2题 ( )是混凝土结构设计时强度计算取值、混凝土施工质量控制和工程验收的依据。 A ．立方体抗压强度 B ．混凝土强度等级 C ．混凝土轴心抗压强度 D ．混凝土抗拉强度【正确答案】：B 【本题分数】：1.0分第3题在工程量清单计价方式中，清单项目的工程量计算通常是计算其( )。 A ．实体工程量 B ．定额工程量 C ．定额工程量与损耗工程量

模考吧网提供最优质的模拟试题，最全的历年真题，最精准的预测押题！ D ．实体工程量与损耗工程量【正确答案】：A 【本题分数】：1.0分第4题根据《建设工程工程量清单计价规范》，在进行现浇钢筋混凝土工程量计算时，下列说法不正确的是( )。 A ．散水按设计图示尺寸以面积计算 B ．坡道不扣除单个0.3m 2以内的孔洞所占面积 C ．构造柱应按矩形柱项目编码列项 D ．现浇挑檐与屋面板连接时，以外墙中心线为分界线【正确答案】：D 【本题分数】：1.0分第5题现浇踏步式钢筋混凝土独立基础，每阶高均为300mm ，下阶尺寸为1200mm ×1500mm ；上阶尺寸为800mm ×1100mm ，则支模板工程量应为( )m 2。 A ．2.68 B ．3.24 C ．2.28 D ．2.76 【正确答案】：D 【本题分数】：1.0分第6题在编制施工图预算时，先计算单位工程分部分项工程量，然后再乘以对应的定额基价，求出各分项工程直接工程费，再汇总成预算造价的方法是( )。 A ．综合单价法 B ．实物量法 C ．工料单价法

造价员考试模拟试题MicrosoftWord文档

一、单选题（40题） 1．建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和（）组成。 A、建安工程费用和设备购置费等 B、设备工器具购置费 C、土地使用费及勘察设计费 D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等 2．以下费用属建安工程造价中其它直接费的是（）。Ａ、施工机械修理费Ｂ、材料采购和保管费Ｃ、材料二次搬运费Ｄ、生产工人基本工资 3．预算定额基价是指（）的人工、材料、施工机械使用费之和。 A、单位工程 B、分部分项工程 C、扩大分部分项工程 D、单项工程 4．我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有（）。Ａ、企业管理费Ｂ、财务费用Ｃ、其它费用Ｄ、现场管理费 5．对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为（）。 A、单价法 B、实物法 C、概算法 D、指标法 6．仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方式为（）。 A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行 B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决 C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉 D、裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。 7．工程项目施壬合同以付款方式划分可分为：①总价合同；②单价合同；③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）。 A．③-②-①B．①-②-③C．③-①-②D．②-①-③ 8．水泥砂浆体积配合比是指水泥与( )体积比。 A.天然砂 B.天然净砂 C.净干砂 D.饱和干砂 9．材料预算价格是指材料( )费用 A.采购 B.成本 C.预算 D.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部10．一般土建工程费用定额中的费率是由( )而定的 A.施工单位资质 B.工程造价的大小 C.上级主管部门 D.工程类别 11．定额内说明该项目另行计算者，应进行如下处理( ) A.可换算入定额内 B.建立补充定额 C.由甲乙双方商定在独立费中处理 D.视情况而定 12．一般住宅层高3米，某住宅只一层，但高达9米，其建筑面积应按( )层计算 A.1 , B.1.5, C2, D.3 13．人工挖地槽、地坑定额深度为( )米，超过时可另作补充定额 A.3, B.4, C.5, D.6 14．机械挖土方工程量，按机械挖土方( )％，人工挖土方(D)％计算

造价员考试试题及答案

试题 1、按我国现行《建筑安装工程费费用项目组成》的规定，建筑安装工程费用的组成为（）A．直接费、间接费、计划利润、税金 B．直接工程费、间接费、利润、税金 C．直接费、间接费、规费、税金 D．直接费、间接费、利润、税金答案：D 2、在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．危险作业意外伤害保险费 C．劳动保障费 D．已完工程和设备保护费答案：B 3、在下列费用中，不属于直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．夜间施工费 C．技术开发费 D．二次搬运费答案：C 4、下列费用中，属于建筑安装工程直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．现场管理费 C．施工企业管理费 D．工程点交费答案：A

5、下列不属于材料费用的是（） A．材料原价 B．材料运杂费 C．材料采购保管费 D．材料二次搬运费答案：D 6、建筑安装工程直接费中的人工费是（） A．施工此案场所有人的工资性费用 B．施工现场与建筑安装施工直接有关的人员的工资性费用 C．直接从事建筑安装工程生产工人开支的各项费用 D．从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员的开支的各项费用答案：C 7、施工企业大型机械进出场费用属于建筑安装工程的（） A．措施费 B．直接工程费 C．规费 D．企业管理费答案：A 8、某工程项目，材料甲消耗量为200吨，材料供应价格为1000元/吨，运杂费为15元/吨，运输损耗率为2%，采购保管费率为1%，材料的检验试验费为30元/吨，则该项目材料甲的材料费为（）元 A．215130.6 B．200000 C．209130.6 D．202950.6 答案：A

2014年江苏省造价员考试模拟试题(包括理论和案例)

一、单选题： 1、工程建设其他费除土地使用费用和与末来生产经营有关的费用外还包括：（C） A、生产准备费 B、土地征用及迁移补偿费 C与项目建设有关的费用 D设备及工器具购置费 2、以设计阶段为重点进行全过程工程造价控制中其在技术设计阶段影响项目造价的可能性为：（E） A、10-15％ B、20-35％ C、75-95％ D、5-35％ E、35-75％ 3、中级造价员应聘于一个单位可从事多少万元人民币以下与其专业水平相符合的工程造价业务：（B ） A、500 B、5000 C、1500 D、3500 ４、按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的（C）。 A、最低限额 B、最终限额 C、最高限额 D、规定限额 5、工程造价咨询企业必须是依法取得《工程造价咨询企业资质证书》后才能从事工程造价咨询活动。其资质标准中规定不论甲级乙级企业出资人中注册造价工程师的人数和出资额均不得低于（D）。 A、30、60 B、20、50 C、10、40 D、60、60 6、已知完成某一工序套劳动定额得到的基本用工12.5工日、超运距用工0.8、辅助用工1.05、人工幅差系数采用12% ，该子目的预算定额人工工日消耗量应是多少工日？（A） A、 16.072 B 、14.572 C、 14.000 D、 17.22 7、项目编码采用十二位阿拉伯数字表示，其中（C）表示节顺序码。 A、一、二位 B、三、四位 C、五、六位 D十至十二位 8、在理解工程量清单的概念时，首先应注意到工程量清单是由（ C）提供的文件。 A、工程造价中介机构 B、工程招标代理机构 C、招标人 D、投标人 9、（A）是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。 A、措施项目 B、零星工作项目 C、分部分项工程项目 D、其他项目 10、投资决策过程可进一步分为规划阶段、项目建议书阶段、可行性研究阶段、评审阶段。由于不同阶段所具备的条件和掌握的资料不同，因而投资估算的准确程度也不同，在正常情况下可行性研究阶段的投资估算误差率在（ C ）。 A、±30% B、±20% C、±10% D、±10%以内 11、工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经（B）确认后作为结算依据。 A、造价咨询机构 B、发包人 C、造价管理部门 D、投标人 12、实行工程量清单报价宜采用（ B ）合同，承发包双方必须在合同专用条款内约定风险范围和风险费用的计算方法。 A、固定总价 B、固定单价 C、成本加酬金 D、可调价格 13、在约定风险范围时，（C ）不应包括在承包人的风险范围内，价款调整方法应当在专用条款内约定。Ａ、自然灾害 B、不可预见性灾害C、设计变更及施工条件变更D、政策性调整 14、发包人要求承包人完成的合同外发生的用工等，需经发包方现场工程师签字认可后实施，费用按照（ C ）计价。 A、分部分项工程项目 B、措施项目 C、零星项目 D、其他项目 15、规范中挖基础土方工程量，按设计图示尺寸以（C）计算。 A、基础底面积乘以挖土深度 B、基坑底面积乘以挖土深度 C、基础垫层底面积乘以挖土深度 D、基础垫层底面积加工作面乘以挖土深度

2019年整理市政造价员考试模拟试题资料全

市政造价员考试模拟试题 1、机械打眼爆破沟槽石方开挖坡面每侧允许超挖量为（ C ）。 A.10厘米 B.15厘米 C.20厘米 D.30厘米 2、某基坑体积100立方米需回填，要从取土点取天然密实土方（ D ）立方米。 A.150 B.130 C.125 D.115 3、已知施工期平均水位标高64.00，最高临水面标高64.50，则草袋围堰顶标高（ B ）。 A.64.50 B.65.00 C.65.30 D.65.50 4、通常需埋设拉杆的是（ D ）。 A.横向缩缝 B. 横向施工缝 C.胀缝 D.纵向施工缝 5、混合料多层次铺筑时，养生面积按（ A ）。 A.基层顶面积 B. 最下基层面积 C.各层面积之和 D.已含在铺筑定额子目中 6、属于水泥混凝土路面定额子目工作内容中的是（ A ）。 A.拉毛 B.刻槽 C.养生 D.切缝 7、梁宽15cm，高30cm，长250cm，双肢箍筋￠6@250，则箍筋重量（ B ）KG。 A.2.0 B.2.20 C.2.23 D.2.40 8、预制小型构件，可按混凝土基价的（ C ）计算运输、堆放、安

装损耗。 A.1％ B.1.5％ C.2％ D.3％ 9、钻孔灌注桩泥浆池建造和拆除工程量按（ D ）计算。 A.灌注混凝土工程量 B.设计桩长×设计桩截面 C.灌注混凝土加充盈量 D.成（冲）孔工程量 10、隧道内衬喷射混凝土定额包含了混合料（ C ）的运输距离。 A.100m B.150m C.200m D.300m 11、沉井基坑开挖的底部尺寸，按沉井外壁每侧加宽（ D ）计算，执行第一册相应定额。 A.0.3m B.0.5m C.1m D.2m 12、给水新旧管线连接项目所指的管径是指新旧管中（ C ）的管径。 A.新管 B.旧管 C.最大 D.最小 13、不宜套用铸铁管件安装定额的是（ A ）。 A.法兰伸缩节 B.球墨渐缩管 C.铸铁三通 D.铸铁套管 14、排水砖砌检查井的井深指的是（ A ）至铸铁井盖顶面的距离。 A. 基础顶面 B. 基础底面 C. 垫层顶面 D. 垫层底面 15、计算管道工程量需扣除每座砖砌矩形直线雨水定型检查井1100×1500的长度是（ B ）。 A. 0.7米 B. 1.0米 C. 1.1米 D. 1.5米 16、排水工程小型构件是指单件体积在（ B ）的构件。

造价员考试实务+基础真题【经典】

造价员考试实务+基础真题一、实务考试题及答案实务A卷实务一计算图示工程平整场地工程量（清单规规则）、各层建筑面积及总建筑面积（99规则，墙厚240）。（20分）

[实务一评分标准] 解：平整场地=153.19m2（3分）一层面积=153.19m2（5分）二层面积=138.34m2（5分）三层面积= 95.59m2（5分）总建筑面积=387.12 m2（2分）（工程量计算格式不限，小数点位数不限，整数正确即可得分。）实务二某工程项目施工合同价为560元，合同工期为6个月，施工合同规定：（1）开工前业主向施工单位支付合同价20%的预付款。（2）业主自第一个月起，从施工单位的应得工程款中按10%的比例扣留保证金，保留金限额暂定为合同价的5%，保留金到第三个月底全部扣完。（3）预付款在最后两个月扣除，每月扣50%。（4）工程进度按月结算，不考虑调价。（5）业主供料价款在发生当月的工程款中扣回。（6）若施工单位每月实际完成的产值不足计划产值的90%时，业主可按实际完成产值的8%的比例扣留工程进度款，在工程竣工结算时将扣留的工程进度款退还施工单位。该工程施工进入第四个月时，由于业主资金出现困难，合同被迫终止。为此，施工单位提出以下费用赔偿要求：（1）施工现场存有为本工程购买的特殊工程材料，计50万元。（2）因设备撤回基地发生的费用10万元。（3）人员遣返费用8万元。问题： 1、该工程的工程预付款是多少万元？应扣留的保留金为多少万元？ 2、第一个月到第三个月造价工程师各月签证的工程款是多少？应签发的付款凭证金额是多少万元？ 3、合同终止时业主已支付施工单位各类工程款多少万元？ 4、合同终止后施工单位提出的补偿要否合理？业主应补偿多少万元？ 5、合同终止后业主共应向施工单位支付累计多少万元的工程款? [实务二评分标准] 问题1：工程预付款为：560万元×20%=112万元(2分) 保留金为：560万元×5%=28万元(2分) 问题2：第一个月：签证的工程款为：70×（1－0.1）万元=63万元(1分) 应签发的付款凭证金额为：(63－8)万元=55万元(1分) 第二个月：本月实际完成产值不足计划产值的90%，即

全国造价员考试模拟试题基础知识部分

全国造价员考试模拟试题基础知识部分精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

2016年全国造价员考试模拟试题（一）一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意的） 1.按照《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是（）. A.建设单位 B.施工单位 C.建立单位 D.设计单位 2.开标应当由（）主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行. A.政府招投标管理办公室负责人 B.招标人 C.投标人推选的代表 D.公证人 3.根据我国现行规定，下列属于造价工程师权利的是（） A.发起设立工程造价咨询企业 B.签订工程施工合同 C.依法裁定工程经济纠纷 D.审批工程变更文件 4.下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是（） A.已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年 B.取得造价工程师注册证书的人员不少于10人

C.企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60% D.企业注册资本不少于人民币100万元 5.建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。下列不属于项目管理三大目标的是（） A.规定的时间 B.规定的预算费用 C.规定的质量标准 D.规定的安全标准 6.工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反应，各个建设阶段（）。 A.次序可以颠倒，但不能交叉 B.次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉 C.次序不能颠倒，也不能进行交叉 D.次序可以颠倒，同事可以进行合理的交叉 7.建设工程项目组成中的最小单位是（）。 A.分部工程 B.分项工程 C.单项工程 D.单位工程 8.在项目目标控制的方法中，S形曲线法的一般作用是（）。

造价员考试基础知识模拟试题及答案

造价员考试《基础知识》模拟试题及答案（四）一、单项选择题：1．在建设工程项目合同体系中的两个最主要的节点是（）。二、A．业主和承包商三、B．勘察单位和设计单位四、C．承包商和设备材料供应商五、D．设备和材料供应商六、2．业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商的工程承包合同是（）。七、A．EPC承包合同八、B．施工总承包合同九、C．单项工程承包合同十、D．特殊专业工程承包合同十一、3．以下不属于业主主要合同关系的是（）。十二、A．工程承包合同十三、B．工程勘察合同十四、C．工程咨询或项目管理合同十五、D．劳务分包合同十六、4．以下不属于承包商主要合同关系的是（）。十七、A．工程承包合同十八、B．设备、材料采购合同十九、C．项目监理合同二十、D．劳动分包合同二十一、5．根据我国《合同法》，建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。下列合同中不属于建设合同的是（）。二十二、A．勘察合同二十三、B．设计合同二十四、C．施工合同二十五、D．建设项目贷款合同二十六、6．总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担（）。二十七、A．损害赔偿责任二十八、B．连带责任二十九、C．侵权责任三十、D．违约责任三十一、7．在设计合同的实施过程中，下列造成设计返工、停工、延迟或者修改情况中，发包人不应该增付费用的情形是（）。三十二、A．发包人变更设计计划三十三、B．发包人提供不准确的勘察资料三十四、C．发包人没有提供设计所需要的条件三十五、D．承包人设计不合格延长设计时间三十六、8．在工程施工合同中，关于发包人权利和义务的论述中，错误的是（）。三十七、A．发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下可以随时对工程进行检查三十八、B．承包人施工质量不合格，发包人有权要求其修理或者返工

造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案

造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案 2017年造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案一、单项选择题 1.承包商根据合同通用条款的约定要求进行工期索赔的是由于非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过()小时。 A.4 B.8 C.12 D.24 2.在工程索赔的实践中，以下()费用允许索赔。 A.承包商对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用 B.承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的损失费用 C.承包商进行索赔工作的准备费用 D.因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 3.工期索赔的计算方法有()。 A.总费用法 B.分项法 C.因素分析法 D.网络分析法

4.某建设项目业主与甲方承包商签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200天，合同履行过程中，因发生不可抗力时间致使开工日期推迟30天，因异常恶劣气候停工10天，因季节性大雨停工5天，因设计分包单位延期交图停工7天，上述时间均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费为()万元。 A.0.7 B.3.7 C.4.7 D.5.2 5.某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工期索赔为()个月。 A.1.5 B.0.9 C.1.2 D.3.6 6.某工程施工中，由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工 50工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单价为30元/工日，机械台班为360元/台班，人工窝工补贴费为12 元/工日，含税的综合费率为17%，承包商可得该项索赔为()元。 A.1260 B.1263.6 C.1372.2 D.1474.2

江苏省造价员考试真题试题及答案

一．单项选择题 1．某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于( D )。 A. 分部分项工程 B. 单项工程 C. 分项工程 D. 单位工程 2. 一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价（C ）特点。 A. 个别性 B. 差异性 C. 层次性 D. 动态性 3. 对工程量清单概念表述不正确的是（B ）。 A. 工程量清单是包括工程数量的明细清单 B. 工程量清单也包括工程数量相应的单价 C. 工程量清单由招标人提供 D. 工程量清单是招标文件的组成部分 4. 我国工程造价管理体制改革的最终目标是（D ）。 A. 加强政府对工程造价的管理 B. 企业自主报价，国家定额只作参考 C. 实行工程量清单计价 D. 建立以市场形成价格为主的价格机制 5. 下列哪项费用属于静态投资（A ）。 A. 建筑安装工程费用 B. 价差预备费 C. 投资方向调节税 D. 建设期贷款利息 6. 在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（D ）。 A 75%～95% B. 35%～75% C. 15%～50% D. 5%～35% 7. ( D )是控制工程造价最有效的手段。 A. 采用先进技术 B. 招标竞价

C. 实施工程造价全过程控制 D. 技术与经济相结合 8. 工程造价咨询业的首要功能（A ）。 A. 服务功能 B. 引导功能 C. 联系功能 D. 审核功能 9. 《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于（B ）。 A. 20学时 B. 30学时 C. 40学时 D. 60学时 10. 我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（B ），并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。 A. 5％ B. 10％ C. 15％ D. 20％ 2007年江苏省造价员考试真题试题及答案(2) 来源：青年人(https://www.doczj.com/doc/0217316950.html,) 作者：https://www.doczj.com/doc/0217316950.html, 时间：2011/11/3 【青年人网】资料下载 11. 根据我省清单计价法的规定，（B ）不属于措施项目费的内容。 A. 环境保护费 B. 低值易耗品摊销费 C. 临时设施费 D. 脚手架费 12. 在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费，施工企业享受人数根据现场实际完成的工程量的计价表耗工数，并加计（D ）的现场管理人员的人工数确定。 A. 2% B. 3% C. 5% D. 10%

2021年造价员考试《经典模拟题》

2021年造价员考试《经典模拟题》（1） 1、建设工程合同是指承包人进行工程的勘察、设计、施工等建设，由发包人支付相应价款的合同。建设工程合同的主体只能是（）。 A．公民个人 B．设计者 C．法人 D．法人答案：D 2、实际工程质量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择（） A．总价合同 B．单价合同 C．成本加酬金合同 D．以上合同类型均匀合适答案：B 3、根据工程建设的不同阶段，建设工程合同可以分为（） A．固定总结合同和固定单价合同 B．建设工程总包合同和分包合同 C．勘察合同、设计合同和施工合同

D．供水供电合同和运输合同答案：C 4、工程造价的特点是（） A．大额性、可调性、动态性和层次性 B．多样性、单体性、动态性和层次性 C．多样性、可调性、单体性和动态性 D．大额性、单体性、动态性和层次性答案：D 5、工程造价的构成主要划分为设备及工、器具购置费用、（）、工程建设其他费用、预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税。 A．建筑安装工程费用 B．土地使用费 C．固定资产使用费 D．生成准备费答案：A 6、下列费用中不属于社会保障费的是（） A．养老保险费 B．失业保险费

C．医疗保险费 D．住房公积金答案：D 7、工程监理费是指（）招标委托工程监理单位实施工程监理的费用。 A．施工单位 B．建设单位 C．质量监督单位 D．国家有关部门答案：B 8、工程造价计价主要方法有（） A．定额单价法一种 B．直接费单价法一种 C．直接费单价和综合单价法两种 D．定额单价法和直接费单价法两种答案：C 9、预算定额是由（）组织编制、审批并颁发执行。 A．国家主管部门或其授权机关 B．国家发展改革委员会

电气造价员考试真题

电气练习题一、单项选择题(每题1分，共10分) 1、下列费用中，不属于与项目建设有关的其他费用中研究试验费的是（）。A．按施工验收规定在施工中必须进行试验所需费用 B．为项目提供设计参数所进行的试验费 C．为项目验证设计参数所进行的试验费 D．按设计规定在施工中必须进行的专项试验、验证所需费用 2、某工程总承包合同价为500万元，预付备料款额度为20％，主要材料费用占工程造价的60％，则预付备料款起扣点是（）万元。 A：100 B：133 C：333 D：375 3、某住宅楼共3个单元；其中1、3单元地下1层(层高4.2米)，地上26层(层高3米)；2单元地下1层(层高4.2米)，地上18层(层高3米)。在计算高层建筑增加费时，应按( )计算。 A：26层B：19层C：27层D：1、3单元与2单元分别计算 4、某18层建筑室内电气供电干线每户的照明用电采用主干普通电缆VV-4*120+1*70 三根（每根输送6层各户内照明用电）采用放射式供电方式，分支为VV4*25+1*16，主干分支之间连接采用电缆绝缘穿刺线夹，该楼所用电缆绝缘穿刺线夹的计价材料费为( )元(保留整数)。 A：61 B：20 C：610 D：200 解析：B2-20 5（每层5个线夹）*18（18层）* 6.78/10（B2-20穿刺线夹的计价材料价，查定额查的）=61.02=61元所以本题选A 5、编制某室内电气工程投标报价，已知共需要500个工日，人工费不下浮，计算利润时按规定费率计取后下浮20％，该电气工程的利润总额是( )元。A：21000 B：4643 C：3714 D：3450 6、某综合楼共二层，层高5.5米，吊顶距顶板0.5米，楼内安装筒灯，筒灯直径φ230，吸顶式安装，共35套,其最高限价中的综合单价中人工费是（）元。 A：7.56 B：10.42 C：11.76 D：9.45 7、某室内动力工程，管内穿电线BV-2*2.5mm2共120米，主材预算单价为2.4元/m，不考虑导线预留，编制最高限价时，该电线综合单价中的主材费是( )元。

造价员考试基础知识模拟试题六

造价员考试基础知识模拟试题六 11、某工程工期为4个月，2004年5月1日开工，5~7月份计划完成工程量分别为500吨、2000吨、1500吨，计划单价为5000元/吨；实际完成工程量分别为400吨、1600吨、2000吨，5~7月份实际价格均为4000元/吨。则6月末的投资偏差为（）万元，实际投资比计划投资（）。 A. 增加450 B. 节约450 C. 节约200 D. 增加200 答案: C 解析：投资偏差=已完工程实际投资-已完工程计划投资 =（400+1600）×4000-（400+1600）×5000 = -200万元 12、在偏差分析的方法中，具有适用性强、信息量大、可以反映各种偏差变量和指标且有助于用计算机辅助管理的方法是（）。 A. 横道图法 B. 表格法 C.曲线法 D. 时标网络图法答案: B 解析：此题为2004年度全国造价工程师执业资格考试试题。在几种偏差分析法中，表格法是最常用的一种方法。表格法因为可以利用公式进行计算，因而可以用计算机辅助管理。 13、在用调值公式法对工程价款价差进行调整时，固定要素通常的取值范围为（），承包商采用的固定要素取值要尽可能（）。 A. 0.15~0.35、大 B. 0.15~0.35、小 C. 0.05~0.25、小 D. 0.05~0.25、大答案: B 解析：固定要素对调价的结果影响很大，通常取值在0.15~0.35之间，它与调价余额成反比例关系，因而对于承包商来说，这个值应该尽可能小。来源造价100分网站 14、某工程网络计划有三条独立的路线A-D、B-E、C-F，其中B-E为关键线路，TFA=TFD=2 天，TFC=TFF=4天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B工作延误4天，因施工方案原因使D工作延误8天，因不可抗力使D、E、F工作延误10天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔的总天数为（）。 A.42 B. 24 C. 14 D.4 答案: C 解析：此题为2004年度全国造价工程师执业资格考试试题。首先应做出判断：只有业主原因和不可抗力引起的延误才可以提出工期索赔。经过各个工序的延误后可以发现，关键路线依然是B-E，一共延误了14天，所以工期索赔总天数为14天。 15、下列对《建设工程施工合同（示范文本）》条件下的工程变更的论述正确的是（）。

市政工程专业造价员考试模拟试卷1

市政工程专业造价员考试模拟试卷一、单选题 1、底宽7米以内，底长大于底宽3倍以上按开挖（）土方。 A、一般道路 B、沟槽 C、基坑 D、平整场地 2、人工沟槽开挖，深度为1.5米，三类土，放坡系数取： ( ) A、0 B、0.25 C、0.33 D、0.5 3、推土机推运土方上斜坡，斜道坡度15％，则运距系数为（）。 A、1.75 B、2 C、2.25 D、2.5 4、UPVC管管径DN400mm,在支撑下开挖，深度为2.5米，所需沟槽底宽为（）。 A、0.45米 B、1.0米 C、1.1米 D、1.2米 5、沥青混凝土路面工程量按实铺面积计算，不扣除（）所占面积。 A、侧石 B、雨水井 C、绿化带 D、平石 6、混凝土路面锯缝机锯缝的定额计量单位以（）计。 A、延长米 B、平方米 C、立方米 D、条 7、侧平石安砌定额工作内容不包括（）。 A、养护 B、砂浆垫层 C、放样 D、砂浆勾缝 8、现浇钢筋混凝土承台，水泥混凝土熟料场内运距200m，则计算此项混凝土运费时，套用定额编号为（）。 A、1-358 B、1-359 C、1-358+359*2 D、1-359*3 9、直径800MM钻孔砼灌注桩，设计桩长8.6米，则单根灌注砼工程量( )。 m B、4.55 3m C、4.52 3m D、4.313m A、4.613 10、某预制板内主筋采用Ⅱ级钢筋，直径为16㎜，每根长15米，共10根，这些主筋总的重量为（）。 A、236.93 kg B、236.93 t C、245.77 kg D、245.77 t 二、多选题 1、遇以下哪些项目按相应定额人工、机械乘以系数（） A 、钢板桩疏打维护 B、挖掘机在垫板上作业 C、推土机清表厚度20cm D、在支撑下挖基坑土方 E、人工挖土堤台阶 2、下列关于轻型井点的说法正确的是（） A 、轻型井点50根为一套 B、累计根数不足一套者按一套计 C、一般情况下降水深度在6米以内 D、井点管间距一般为1.2米 E、井点使用时间在结算时按实计算 3、发生下列哪些情况费用可以另行计算的是（）

全国造价员考试试题模拟试题(一)

全国造价员考试试题模拟试题（一）一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意的） 1. 按照《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是（）。 A. 建设单位 B. 施工单位 C. 建立单位 D. 设计单位 2. 开标应当由（）主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行。 A. 政府招投标管理办公室负责人 B.招标人 C. 投标人推选的代表 D. 公证人 3. 根据我国现行规定，下列属于造价工程师权利的是（）。 A. 发起设立工程造价咨询企业 B. 签订工程施工合同 C. 依法裁定工程经济纠纷 D. 审批工程变更文件 4. 下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是（）。 A. 已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年 B. 取得造价工程师注册证书的人员不少于10人 C. 企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的 60% D. 企业注册资本不少于人民币 100万元 5. 建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。下列不属于项目管理三大目标的是（）。 A. 规定的时间 B. 规定的预算费用 C. 规定的质量标准 D. 规定的安全标准 6. 工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反应，各个建设阶段（）。 A. 次序可以颠倒，但不能交叉 B. 次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉 C. 次序不能颠倒，也不能进行交叉 D. 次序可以颠倒，同事可以进行合理的交叉 7. 建设工程项目组成中的最小单位是（）。 A. 分部工程 B. 分项工程 C. 单项工程 D. 单位工程 8. 在项目目标控制的方法中， S 形曲线法的一般作用是（）。 A. 进度控制和质量控制 B .造价控制和进度控制 C. 质量控制和造价控制 D. 造价控制和风险控制 9. 在建设工程项目风险管理过程中，风险识别最主要的工作成果是（）。 A. 风险事件发生的概率 B .风险清单 C. 风险事故对项目目标的影响程度 D. 风险等级 10. 当事人订立合同，必须经过的程序是（）。 A. 担保和承诺 B. 要约和担保 C. 要约和承诺 D. 承诺和公正

造价员考试基础理论模拟题1汇编

20 材料预算价格是指材料从来源地到达（）的价格。学习 -- 好资料 2 我国现行建设项目的构成中，工程建设的其他费用包括 5 有效控制工程造价应体现（） A 以设计阶段为重点的建设全过程造价控制 B 直接控制，以取得令人满意的结果 C 人才与经济相结合是控制工程造价最有效的手段 D 知识与信息相结合是控制工程造价最有效的手段 6 根据 ?工程造价咨询单位管理办法 ?的规定，乙级工程造价咨询单位的资质标准之一是具有专业技术职称且从事工程造价专业工作的专职人员和取得造价工程师注册证书的专业人员分别不少于（）。 A 20 和 10 B 20 和 8 C 12 和 6 D 12 和 4 15 措施项目是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的（）项目。 A 工程实体 B 非工程实体 C 项目实体 D 非项目实体 16 材料损耗计算公式，可以表示为（） X 100% A 损耗量 / 净用量 B 净用量 / 损耗量 C 损耗量 / 总用量 D 净用量 / 总用量 17 基本预备费的计费基数是 ( )。 A 设备及工器具购置费 B 建筑安装工程费 C 设备及工器具购置费 + 建筑安装工程费 D 设备及工器具购置费 + 建筑安装工程费 + 工程建设其它费用 18 根据?建筑安装工程费用项目组成? （建标[2003]206 号）文件的规定，工料单价法计价程序中，当以直接费为计算基数时，利润的计算基数中包括（）。 A 直接工程费 B 规费 C 企业管理费 D 建设单位管理费 19 国产标准设备的原价一般是指（）。 A 设备制造厂的交货价 B 出厂价与运费、装卸费之和 C 设备预算 D 设备成本价学习 -- 好资料 A 涨价预备费 B 直接费 C 建设期贷款利息 D 土地使用费 3 根据 ?建筑安装工程费用项目组成? 资应列入（）。 A 其他直接费 B 现场经费 4 根据 ?建筑安装工程费用项目组成? 场及安拆费应计入（）。（建标[2003]206 号）文件的规定，现场生产人员的工 C 企业管理费 D 直接工程费（建标[2003]206 号）文件的规定，大型机械设备进出 A 直接工程费 B 直接费 C 间接费 D 施工机构使用费

电力预算员考试模拟试题

电气专业试卷一、单项选择题（每题1分，共20分） 1、油断路器中的绝缘油属于（B）。 A、装置性材料 B、设备 C、周转性材料 D、消耗性材料 2、设备型号GBC-35(F)-01表示的是（B）。 A、隔离开关 B、高压开关柜 C、断路器 D、熔断器 3、如果硬母线需要钻孔和焊接，那么焊接工作应放在钻孔（A）。 A、之前 B、之后 C、同时进行 D、前后没关系 4、电力工程在初步设计阶段的工作包括（C）。 A、施工 B、施工招标 C、编制概算 D、编制预算

5、某控制柜外形尺寸高1800mm，厚600mm，宽1200mm，则进入该开关柜的电缆应预留（C）mm。 A、1200 B、1800 C、3000 D、3600 6、某16芯控制电缆在安装中只使用了其中的14芯，则在套用定额时应（B） A、套用10mm2以下电力电缆敷设 B、套用35mm2以下电力电缆敷设 C、套用120mm2以下电力电缆敷设 D、按电缆单芯截面积乘以16后再直接套用 7、某工程安装2台SFS10－8000/35的变压器，需要吊芯检查，若套用预算定额进行结算，套用定额时的系数调整应为(D)。 A、基价乘以系数 2.0 B、机械费乘以系数 1.5 C、人工费、机械费乘以系数 2.0 D、机械费乘以系数 2.0 8、在母线安装概算定额中不作为主材考虑的是（D）。 A、带形母线 B、绝缘子串 C、管型母线支撑金具

D、隔离开关 9、某配电装置有110kV断路器6台、35kV断路器10台,套用调试定额计算智能I/O测控装置单体调试费，其综合工日分别为每套9个工日（110kV）、5个（35kV）工日，则该站智能I/O测控装置单体调试工日应为(D)个。 A、14 B、50 C、54 D、104 10、某施工图设计材料表中硬母线TMY－100×10的长度为120m，当该图中母线设计为每相三片，则其安装工程量是（C）m。 A、120 B、60 C、40 D、20 11、定额基价中材料费不包括（D）。 A、周转性材料费 B、消耗性材料费 C、消耗性材料的施工损耗 D、未计价材料费 12、有关预算定额以下说法正确的是（A）。 A、在电缆沟挖填土中土质分为三类

文档之家

2013年造价员考试《安装工程》模拟题及答案资料

造价员考试基础知识模拟试题

江苏省全国造价员考试真题及答案

土建造价员考试试题(一)

造价员考试模拟试题MicrosoftWord文档

造价员考试试题及答案

2014年江苏省造价员考试模拟试题(包括理论和案例)

2019年整理市政造价员考试模拟试题资料全

造价员考试实务+基础真题【经典】

全国造价员考试模拟试题基础知识部分

造价员考试基础知识模拟试题及答案

造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案

江苏省造价员考试真题试题及答案

2021年造价员考试《经典模拟题》

电气造价员考试真题

造价员考试基础知识模拟试题六

市政工程专业造价员考试模拟试卷1

全国造价员考试试题模拟试题(一)

造价员考试基础理论模拟题1汇编

最新江苏省造价员考试土建案例试题及解析

电力预算员考试模拟试题