结算协议书
发包人：（以下简称甲方）
承包人：（以下简称乙方）
甲乙双方于年月日签订及相应补充协议、附件（以下合称原合同），由乙方承包甲方（以下简称本工程），现本工程已于年月日通过竣工验收并交付使用，对此，甲乙双方基于平等自愿，协商一致的基本上，就本工程结算及工程款支付等相关事宜达成如下条款，以资双方共同遵守：
第一条根据原合同约定的原则，经双方审核后共同确认本工程结算总价款为元（大写： (含工程奖励元，本协议所载价款单位均为人民币)，该价款为最终结算价款，双方对此不再有异议。本协议生效后双方不得再以任何理由要求重新结算，甲乙双方以前所签的原合同、会议纪要、签证单、图纸变更资料以及其它相关依据等，凡影响本工程结算造价的凭证均自行失效，无论双方出具的相关凭证与上述条款所确定的数额是否一致，本工程结算价款最终以本协议约定为准。
第二条甲乙双方一致认可，应自第一条结算总价款中扣除如下款项：
超报违约金元（大写：），竣工图与现场不符违约金元（大写：），乙方应承担施工水电费元（大写：），乙方工程借款元（大写：），其他应扣款项（包括但不限于违约金、甲方代垫款项等）元（大写：），以上共计扣除款项为元（大写：）。
第三条按原合同约定，甲方应扣留结算总价款减去工程奖励后金额的 %，即元（大写：），作为工程质保金，该工程质保金由甲方按原合同及保修协议约定支付给乙方。
第四条甲方已支付的工程款经双方确认为：元（大写：，该已付工程款包含已付的工程奖励）。
第1页，共2页
第五条甲乙双方确认，本工程结算总价款减去第二条应扣除的款项，减去第三条应扣留的工程质保金，减去第四条已付工程款后，剩余甲方应付未付的结算总价款为元（大写：）。
（一）若本条剩余甲方应付未付的结算价款为正数，按照本协议第六条约定提供发票后，乙方同意甲方自行选择如下一种或数种相结合的方式支付（若因乙方原因导致延期支付，甲方不承担延期支付的违约、赔偿、资金占用损失等责任）：
1、现金支付：甲方于收到乙方提供发票后日内，以现金方式向乙方支付；
2、汇票支付：甲方于收到乙方提供发票后日内，向乙方开具商业承兑汇票；
3、转让应收债权：甲方于收到乙方提供发票后日内，办理应收账款转让相关手续；
4、其它方式：。
甲方以上述一种或数种相结合的方式支付，均视为甲方已向乙方完成了等额结算价款的支付。
（二）若本条剩余甲方应付未付的结算价款为负数，该负数金额即视为甲方已超额支付款项，甲乙双方同意按如下方式处理：
1、乙方应自本协议签订后3日内，以现金方式一次性返还甲方超额支付款项，逾期返还的，按应当返还而未返还金额的每日万分之五向甲方支付资金占用利息。
2、乙方同意由甲方以及甲方关联方自应付乙方款项（包括其它项目工程款）中，直接扣除同等金额的款项及相应资金占用利息、违约金。
第六条本工程乙方已提供发票金额为元（大写），剩余未提供发票金额（含工程质保金）为元（大写：），乙方应在本协议生效后3日提供给甲方。如乙方未按时足额提供上述发票，则甲方有权延期支付结算款项而不承担任何违约责任，直至乙方足额提供发票为止。若因乙方未按时足额提供上述发票导致甲方损失（包括但不限于因无法计入成本费用而多缴纳的土地增值税、企业所得税等税费损失及税务机关行政处罚等），乙方应当全额赔偿。
第2页，共2页
第七条除工程质量责任（包括但不限于材料设备质量不符合要求、工程质量瑕疵、未按图施工等）及保修过程中发生的违约责任仍按原合同约定执行外，双方同意互不再追究对方在履行原合同过程中的责任，自愿放弃向对方索赔的一切权利。
第八条本协议所有条款内容，甲方、乙方完全理解并知道其真实意思，本协议自双方签字盖章后生效。本协议一式肆份，双方各执贰份。
甲方盖章：乙方盖章：
法定代表人签字：法定代表人签字：
委托代理人签字：委托代理人签字：
办公电话：办公电话：
地址：
签定日期：年月日
第3页，共2页
结算协议 甲 方： __________________________ 乙 方： __________________________ 签订日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日 编号 号：
承包人：（以下简称乙方） 甲乙双方于年月日签订（以下简称原合同），由乙方承 包甲方（以下简称本工程），现本工程已于年月日通过竣工验收并交付使用，对此，甲乙双方平等协商，就本工程结算及工程款等相关事宜达成如下条款，供双方共同遵守： 第一条根据原合同约定的原则，双方经审核并共同确认本工程结算总价款为，该价款为最终结算价款双方对此不再有异议。本协议生效后双方不得再以任何理由要求重新结算本工程价 款，甲乙双方以前所签的原合同及相关补充协议，会议纪要，签证单以及其他相关依据等凡影响 本工程结算造价的自行失效，本工程结算价款最终以本协议约定为准。 第二条双方同意由甲方从结算总价款扣除的款项共计为：元（大写：）＜ 第三条甲乙已支付的工程款价经双方确认为：元（大写：）。 第四条按原合同约定甲方应扣留工程质保金为元（大写：），质量保修期满经物管公司确认无质量问题或者虽有质量问题但扣除相关费用后尚有剩余的，甲方一次性支 付给乙方。 第五条本工程乙方已提供发票金额为元（大写: ），剩余金额（含工程质保金）的发票由乙方在本协议生效后日提供给甲方。 第六条双方确认甲方应付工程款项为元，大写: （即工程结算总价款元，减去已付工程款元，减去应扣除的款项元，减去应扣留的工程质
结算款的％（若因甲方原因延期支付，甲方不承担延期支付的违约和赔偿责任），剩余部分在保修期满后一次性付清。 第七条双方按本协议约定进行最终结算，不论双方岀具的相关凭证与上述条款所确定的数额是 否一致，均按本协议所确认的数额执行，本协议中所指的金额均为人民币。在双方最终结算成立后，如岀现工程质量问题，由乙方负责修缮，直至达到合格为止，此费用已包含在合同价中，女口 乙方在接到甲方通知后七天未进行工程修缮，由甲方代处理，所发生的费用由乙方承担。 第八条除工程质量责任（含材料设备质量不符合要求）及保修过程中发生的违约责任仍按原合 同及相关补充协议约定承担责任外，双方同意互不再追究对方在履行原合同及相关补充协议过程 中的责任，自愿放弃向对方索赔的一切权利。 第九条双方已对该项目工程量进行详实清理并结算，不存在任何遗留问题。如果以后发生任何相关遗留问题，由乙方自行处理，自负盈亏，不得再提任何调解，仲裁上述法院等问题。 第十条本协议所有条款内容甲方、乙方完全理解并知道其真实意思。本协议自双方签字印章后生效。一共份，双方各执份。 甲方盖早： 法定代表人签字: 委托代理人签字: 乙方盖章： 法定代表人签字: 委托代理人签字:
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 工程款结算还款协议书范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
____________公司(以下简称甲方) ____________公司(以 下简称乙方) 住所：________________________ 住所：________________________ 法定代表人：____________ 法定代表人：____________ 鉴于： ________年________月________日，甲方与乙方就____________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：____________)，建设工程总价款为：________________________万元整人民币。该项目已于________年 ________月________日竣工，已经甲方、乙方及________方验收，并于 ________年________月________日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了 《____________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款 ________________________万元整，尚未支付的建设工程款 ________________________万元整。 双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付 ________________________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。 双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。 基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下： 第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计 ________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整，尚未支付的建设工程款 ________________________万元整。(见本协议附件：1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。
（工程结算）协议书 甲方： 乙方： 丙方： 鉴于： 现甲乙丙三方对乙方已完成的工程量及善后事宜，经**县人民政府及相关部门领导会议协调，达成协议如下： 一、甲乙双方同意解除20年12月28日签订的两份《工程劳务施工合同》（合同编号为：）。 二、甲乙双方同意就已确认完成的项目工程及现场设施，按下列方式处理解决： 1、甲方确认乙方已完成隧道工程元、路基工程元、主便道工程元、炸药库和路基挡墙打包元、大临打包元，及乙方先前支付甲方履约保证金元，合计元；扣除乙方向甲方借支及材料代付款元、项目部供应材料款元，甲方还应支付乙方元。 2、甲方确认乙方施工现场库存材料元、机械设备租赁费及其他零星费用元，由甲方支付乙方。 3、按照20年5月21日经双方确认遗留未解决的路基部分问题、炸药库建设、二号弃土场位置变更及**隧道出渣成本增加问题（详见附件一），甲乙双方现协商一致，由甲方支付乙方27万元予以解决。 4、甲乙双方（**岭、**隧道路基）进场机械设备总计22项（详见附件二）归乙方所有，并由乙方自行处理负责调走。 5、经甲乙双方协商确认的机械设备26项（详见附件三）归甲方所有，由甲方按照折旧标准补偿乙方元。 6、甲乙双方施工队伍（**岭、**隧道路基）临时设施18项（详见附件四）归甲方所有，由甲方补偿乙方40万元。 综上，甲方应支付乙方工程款人民币共计（小写：）元整，该金额包含乙方应支付的农民工工资及退场费。
三、甲方支付乙方上述工程款元按下列方式支付： 1、于20年11月7日前支付包含农民工工资及退场费共计万元；乙方收到上述款项后人员退场，并撤走上述约定归乙方所有的机器设备。 2、20年12月15日前支付元。 3、20年1月15日前支付余款元。 上述款项不留存保证金，由甲方100%支付，乙方无需向甲方提供任何发票。 四、甲方未按上述约定支付工程款视为违约，一期未按时支付，视为所有款项到期，乙方有权向甲方主张支付剩余全部未支付的工程款；甲方另按拖欠的工程款每日万分之五的标准向乙方支付违约金。 五、丙方对甲方上述债务及违约金承担连带保证责任。 六、甲乙双方对部分工程款项元尚存在争议（详见附件五），该争议由甲乙双方另行协商解决；协商不成，乙方可另行向人民法院提起诉讼。 七、本协议签订后，乙方不承担先前施工工程的质量问题，视为甲方对乙方先前施工工程已验收合格。 八、合同附件一至五作为本协议组成部分，甲乙丙各方之前就本次工程施工事宜所形成的包括但不限于：协议、附件、会议纪要等如与本协议内容不符，以本协议内容为准。 十、本协议一式四份，由甲乙丙三方各持一份，**县人民政府留存一份，具有同等法律效力。如一方不履行本协议内容发生争议的，提交原告所在地人民法院管辖。本合同经双方签章审查鉴定后生效，并对双方都具有约束力，应严格履行。如有违约，违约方愿承担违约责任，并赔偿损失，支付违约费用。 甲方： 法定代表人： 时间： 乙方： 法定代表人： 时间： 丙方： 法定代表人：
费用定期结算协议书 甲方：__________________________________________________ 乙方：__________________________________________________ 为向客户提供快捷便利服务，甲乙双方经友好协商，就与货物运输有关费用定期结算事宜，达成如下协议： 一、定期结算费用项目 海运费及海运费附加。 单证费、THC、电放费、改单费及港杂费。 二、费用结算方式及相关事项 1、乙方将存入甲方帐户做为海运费及其附加费押金，甲方给予乙方可欠款最高额度（累积欠款）为。 2、甲乙双方采取每十五天结算一次的方式结算相关费用。 3、甲方于每月5日、20日（节假日顺延）之前向乙方发出相应费用 结算清单给乙方核对确认。 4、乙方必须在收到费用结算清单后两个工作日内予以确认，否则视同确认。 并在该月8日、23日前将确认款项全额汇（转）入甲方指定之帐户，不得以任何理由拒付或拖延付款。 5、对于有异议的费用，乙方应在收到费用结算清单的两个工作日内以书面 形式向甲方提出，甲方应根据实际情况给予更正。若甲方不能及时予以确认，
可将有异议部分的费用延至与下个结算期的费用一并支付，乙方不得无理拖欠或全部拒付。 6、付款所需发票联次由乙方向甲方索取，甲方不负责发票的送递，因特殊情况需要甲方以快件方式邮寄的，邮资由乙方承担。 乙方付款时间以银行日期戳为准，乙方汇款后将银行水单及时传真或送达甲方以便核查。 因船东等相关方在正常结算期内漏收，在结算期外向甲方追补的相关费用，甲方可以提出依据向乙方追收，乙方不得拒付。 甲方代垫美元运费以实际支付日当天的现汇买入价折算人民币金额，乙 方以实际支付甲方美元运费当天的现汇买入价折算人民币金额。双方的折算差额在下月的月结清单中体现，采取多还少补的形式以人民币结算。 三、违约责任 乙方如拖欠或拒缴上述费用，甲方将向乙方收取滞纳金（按双方已确认的费用金额*每天万分之四的罚率计算），并有权决定立即终止定期结算协议，同时采取其他正当措施维护甲方的权益。 四、其他事项 1、协议内容的变更，需甲、乙双方同意并签字。 2、协议未尽事宜由甲乙双方协商解决，协商未果的，可向甲方所在地法院提请诉讼。 协议自签字之日起生效，有效期半年，期满后双方均无异议，则自动顺延半年。 本协议一式二份，同等效力，甲乙双方各执一份。
工程结算协议书（样本） 工程合约编号：工程地点： 项目名称： 工程名称：XXXXXXXX工程 建设单位（甲方）：XXXX有限公司 承包单位（乙方）：XXXX有限公司 根据甲方与乙方签订的《XXXX工程合同》及补充协议、相关竣工资料，经甲方审核，并经双方友好协商，达成竣工结算协议如下： 一、双方一致同意乙方施工的上述合同范围内以及甲方交由乙方施工的本工程合同范围外新增项目的最终结算总造价合计为:人民币贰拾柒万玖仟叁佰叁拾陆元整（￥279,336.00元），此结算金额为双方认可的最终结算金额，该金额已包括但不限于上述工程范围内的人工费、材料设备费、机械费、管理费、临时设施费、安全文明施工措施费、其他施工措施费、各项规费、利润、税金等甲方应付乙方的所有本工程款项及费用。 二、上述工程结算总造价包括甲乙双方于 XXXX年XX月XX日签订的《XXXXXX 工程合同》及补充协议以及所有工程现场签证、设计变更等所有本工程施工费用（详见XXXXXX工程结算审批表）；乙方承诺：本协议签订后不再以任何理由要求甲方增加支付任何费用。 三、上述工程结算总造价，甲方在扣除本协议签订前已付工程款、应扣其他款项（详下述备注第2条）以及合同约定保修金（结算总造价的 %）的剩余工程款分次支付给乙方，但乙方须于付款前按施工合同及补充协议约定向甲方交清所有合格（包括但不限于符合市档案馆移交要求）的竣工资料（包括但不限于竣工图、电子文档等），否则甲方有权不予支付此笔剩余工程款。剩余工程款计
算如下： 279,336.00—（已付工程款0.00+保修金139,667.00）=265,369.00（元） 备注：1、上述金额单位均为人民币元。 2、甲方实际支付上笔款项时，除扣除上述计算式中费用外，还应扣除乙方施工用水电费用、建筑工程一切险等所有应扣未扣款项或代缴费用，但乙方开具的工程发票金额应包括所有应扣费用金额。 四、双方结算后须履行本工程施工合同及补充协议中约定的各项责任义务，包括乙方根据甲方需要提供有关技术资料、乙方履行保修义务等。如发生保修事宜，甲方书面或电话通知乙方，若乙方不能按要求履行保修义务，甲方可另行委托维修单位，所产生的所有维修费用按实际支出金额在乙方工程质量保修金中扣除，如保修金额不足以支付保修费用的，乙方承诺承担全部保修责任及费用。 五、乙方保修金139,667.00元在全部工程竣工验收合格之日起一年后，即XXXX 年XX月XX日后的十五个工作日内，甲方扣除乙方应付的维修维护等费用及质量损失赔偿金等款项后将工程质量保修金余额（如有）无息一次性支付给乙方。 六、本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，双方签章后生效。 甲方：XXXXXXXX 乙方：XXXXXXXXX 有限公司有限公司 代表：代表： 日期：年月日日期：年月日
工程结算合同书范本 篇一：工程结算协议书 工程结算协议书 HY06-02 编号： 工程地点：上海市闸北区长兴路188号（近永兴路）： 工程项目：中海万锦城三期 工程合约名称：中海万锦城项目三期10号楼10-6户型样板房精工程工程合约编号：COBSH01400G0020 承包人：南通幸福建设集团股份有限公司 经上海锦港房地产发展有限公司（发包人）和南通幸福建设集团股份有限公司（承 包人）双方核对并同意，最终结算工程款如下： （1）原合同金额: RMB￥ 419，889.88元 （2）增减金额： RMB￥ 13，193.2元 （3）结算金额： RMB￥ 433，083.09元 （4）尚余保修金金额： RMB￥21，654.15元 （该保修金将视乙方履行保修责任情况而全额或部分退还） 双方同意： 1. 本结算协议书的签订仅意味着原合同价款金额的调整，并不解除承
包人按原合同中规定的所有责任与义务，双方的一切利益、义务仍以原合同为准， 除非该合同已圆满履行完毕； 2. 双方同意除承包人未能履行合同规定的责任而发生保修金扣款（余额不足时 业主保留追索权利）外，从本结算书鉴定之日起，双方互不向对方提出增减 工程费用要求； 3. 于年保修期满，承包人圆满履行完成保修责任经验收合格后，剩余保修 金将按原合同之相关规定发还。 双方在年月日盖章/签署： 发包人：上海锦港房地产发展有限公司承包人：南通幸福建设集团股份有限公司 （盖章）（盖章） 法定代表人或授权代表签署法定代表人或授权代表签署 篇二：工程竣工结算协议书 工程结算协议书 发包人： 承包人：
依据双方2012 年 8 月 24 日签订的工程劳务分包合同约定的承包范围，该工程于 2013 年 2 月1日竣工并通过竣工验收，双方对本工程的质量和工期均无异议，现就本工程的竣工结算事宜，经双方友好协商，达成如下最终协议： 一、工程结算范围（参照承包范围） 二、工程结算造价 大写：壹佰叁拾陆万伍佰柒拾陆圆小写：本结算造价为本工程最终竣工结算结果，双方承诺不以任何原因和任何理由提出修改变更。 三、本协议双方盖章签字即生效，本协议共 2 份，发包人 1 份，承包人1份 发包人：（公章）承包人：（公章） 年月日 篇三：工程结算协议书 工程结算协议书（样本） 工程合约编号：工程地点： 项目名称： 工程名称：XXXXXXXX工程 建设单位（甲方）：XXXX有限公司 承包单位（乙方）：XXXX有限公司 根据甲方与乙方签订的《XXXX工程合同》及补充协议、相关竣工资料，
工程结算合同协议书范 本通用版
工程结算协议 甲 方： _______________________ 乙 方： _______________________ 签订日期： ___ 年 ____ 月 _____ 日 甲方: 编号 号：
乙方: 甲乙双方因工程，以下简称本工程，于年月日签订，合同价款为人民币Y 元，承包范围包括等工程内容。施工过程中又 增加了等合同外工作内容。（可选项） 本工程已于于年月日竣工验收，经双方对账后，甲乙双方达成本工程 结算协议如下： 第一条：工程结算总造价确认 根据甲乙方双方共同确认的结算表，本工程最终结算总造价为人民币Y （其中合同价款为Y 元，合同外增加金额为Y 元）。具体明细详见“附件工程结算表”。本协议附件已经乙方审核确认，结算表中缺项、漏项、错项风险乙方承诺自行承担。结算表载明金额为双方确认的乙方完成所有工程量最终结算金额。 第二条：工程款支付确认 甲乙双方共同确认，本协议签订前甲方向乙方累计已支付的工程款为Y 元 第三条：工程结算尾款支付（可选项） 根据双方确认的工程结算总造价及累计付款金额，甲方尚需支付给乙方的工程结算尾款为 ￥元（尾款中不包括保修金）。乙方同意甲方在年月日前付清除保修金外的全部余款（即￥元）。乙方在每次收到甲方款项的同时应向甲方提供合法发票。 第四条：工程保修 本工程保修金为￥元，保修金在年保修期满后的日内结清。本工程保修期自本工程竣工验收合格之日（即年月日）起算，保修期满前乙方应 继续履行保修义务。因乙方未能履行保修义务导致甲方损失的, 乙方提出索甲方有权要求减少支付价款或向
赔。 第五条：争议管辖 双方同意，因结算产生的一切争议提交仲裁委员会仲裁。 第六条：本协议生效及其他 本协议在甲乙双方签字盖章后生效。本协议一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。 （以下无正文） 附件：工程结算表。 甲方：（盖章） 法定代表人/空权貿表空5 乙方：（盖章） 法定代表人/兰权弋袤i 本协议签订日期：年月曰
结算协议书4篇 乙方：_________投资公司 丙方：_________投资基金公司 鉴于： 1.甲乙双方于______年______月______日签订《_________债券认购合同》，约定乙方于______年______月之前购买甲方发行的债券总计人民币____________万元，年利率______%，期限______年。 2.乙方与丙方于______年______月______日签订《转让协议》，将持有的____________万元债券及其收益权转让给丙方，转让完成后，丙方委托乙方管理该__________万元债券。 3.甲方已向乙方和丙方支付了部分款项。 4.丙方所持债券未届偿付期限，但因清算须于______年予以清结。 甲、乙、丙三方就提前清结前述债券事宜，经协商一致，达成本合同。 第一条甲方同意丙方提前清结其持有的____________万元债券第二条甲方向丙方支付人民币____________万元清结乙、丙方___________万元债券本息 第三条甲方和丙方各自办理其在本次债券清结中所需的有关部门批准手续
第四条签订本合同之日起五日内，甲方将人民币____________万元一次性汇入丙方指定的银行帐户 第五条履行本合同发生争议，各方应友好协商解决；协商不成，任何一方可提交市仲裁委员会按该会规则仲裁 第六条本合同正本一式六份，三方各执两份 第七条本合同自三方签盖章之日起生效。 甲方：（盖章）________________________ 授权代表签名：________________________ 乙方：（盖章）________________________ 授权代表签名：________________________ 丙方：（盖章）________________________ 授权代表签名：________________________ 签署日期：__________年______月______日 银行结算票据领取结算协议书（2）| 甲方：_________ 乙方：_________ 为了方便于乙方核对数，双方通过友好协商，就先取得_________专用发票的发票联（以下简称发票）后付款的事项，达成以下协议： 第一条为了确保甲方开具给乙方的发票不被人冒领，乙方每次领取甲方的发票时，均需出具领取发票函（格式见附件一）并附有签名式样。领取发票函均要盖乙方的公章，每张函自签发之日起三天内有效。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 工程结算审核业务协议范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
委托项目: ____________________________ 委托人：__________________________ 受托人：__________________________ 受托业务范围、内容：所有项目内的结算审核 第一条受托人依委托人的委托，对项目的结算（预 进行审核（编制）。 算） 第二条受托人处理委托事务的权限与具体要求：公平、公正。 第三条委托期限自20XX年月日至20XX年月日止。 第四条委托人的责任和义务： 1、提供预算编制或者施工结算审计审核所需的全部资料，并对所提供资料的 真实性、合法性和完整性负责； 2、提供必要的工作条件，需要外出调查、取证的，费用由委托方负责； 3、因委托方原因影响审计审核（预算）工作时间的，受托方不承担责任； 4、按合同约定，及时向受托方结活服务费。 第五条受托人的责任和义务： 1、受托人有将委托项目实施情况向委托方通报和报告的义务； 2、依照法律、法规，对委托项目实施必要的工作程序和工作方法； 3、遵循独立、客观、公正的职业道德行业准则，保护委托方的商业机密 和经济信息； 4、非委托方提供的与项目有关的资料，必须由委托方对其真实性、合法性进行 认证；
6 、按照约定时间完成业务，出具相关报告书。 第六条服务费用及支付方式： 1、双方约定，按委托项目审核后的工程造价的 %计收基本审核费，按该项目工程预、结算审核核减（核增）总额的%计收效益审核费（编制标底、预算时，按该项目工程总造价的无 %计收标底、预算编制费）； 2、双方签定本业务协议书时，委托方须预交无元审核费（标底、 预算编制费），在受托方交付审核表及资料时委托方付给受托方审核费的80%（f^预交审核费），其余部分待出具报告书时一次结活；编制标底、预算时，在受托 方交付标底、预算书时委托方一次付活受托方标底、预算编制费。 3、支付方式：双方约定的服务费用结算支付方式为转帐支付。 第七条违约责任： 1、违反本合同约定，违约方应当按《中华人民共和国合同法》有关规定， 承担违约责任； 第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商，解决方式可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第 2 种方式解决：（一）提交仲裁委员会仲裁； （二）依法向人民法院起诉。 第九条其它约定事项： 1 、因不可抗力或出现不可预见的事项，致使委托项目不能按照约定时间 如期完成的，或者需要提前出具报告书的，双方在客观、现实的基础上协冏解决；
结算协议书范本示例 结算协议书1 1. 包工包料工程的预付款的支付比例不得低于签约合同价(扣除暂列金额)的10%，不宜高于签约合同价(扣除暂列金额)的30%。 2. 承包人应在签订合同或向发包人提供与预付款等额的预付款保函后向发包人提交预付款支付申请。 3. 预付款应从每一个支付期应支付给承包人的工程进度款中扣回，直到扣回的金额达到合同约定的预付款金额为止。 4. 发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%其余部分应按照提前安排的原则进行分解，并应与进度款同期支付。 5. 进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于60%，不高于90%。 6. 承包人应在每个计量周期到期后的7天内向发包人提交已完工程进度款支付申请一式四份，详细说明此周期认为有权得到的款额，包括分包人已完工程的价款。
7. 工程完工后，发承包双方必须在合同约定时间内办理工程竣工结算。 8. 当发承包双方或一方对工程造价咨询人出具的竣工结算文件有异议时，可向工程造价管理机构投诉，申请对其进行执业质量鉴定。 9. 合同工程竣工结算核对完成，发承包双方签字确认后，发包人不得要求承包人与另一个或多个工程造价咨询人重复核对竣工结算。 10. 发包人对工程质量有异议，拒绝办理工程竣工结算的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投人使用的工程，其质量争议应按该工程保修合同执行，竣工结算应按合同约定办理;已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建工程的质量争议，双方应就有争议的部分委托有资质的检测鉴定机构进行检测，并应根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算，无争议部分的竣工结算应按合同约定办理。 11. 承包人应根据办理的竣工结算文件向发包人提交竣工结算款支 付申请。申请应包括下列内容： 1) 竣工结算合同价款总额;
结算协议书范本 篇一：结算协议书 大方县县城城市道路工程 建设费用结算协议 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关工程建设项目管理及费用决算管理的规定，按照《大方县县城城市道路工程建设协议书》的约定，遵照平等、自愿和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本协议。 一、项目概况： 本次工程包含大方县县城内5条城市道路建设，分别为城区1、2、3、4、7号道路，暂定总合同价款约￥22000万元（大写：贰亿贰仟万元）人民币，其中征地拆迁费用约￥5000万元（大写：伍仟万元）人民币。道路全长约6500米，为城市Ⅱ级主干道沥青混凝土路面，道路宽度及施工要求以设计施工图为准。 二、项目建设完成时间： 本工程项目于2020年12月31日前完成，在2020年1月31日前竣工验收。 三、工程价款决算原则： 本工程项目由大方县县城出让土地获得者按照所得土地量，价格折合80万/亩进行投资建设，其工程价款依据按照《贵州省建筑工程计价定额（2020版）》及现行贵州省有关调整文件，由甲方按照经审查合格的施工图及工程预算报县审计局评审后作为结算价格。工程竣工验收合格后，乙方在2个月内完善有关工程结算资料，在所建城市道路范围内的所有发生的工程费用经审计部门审计后，按照审计报告确认数予以认可。 四、工程费用支付方式： 所建道路范围内征地拆迁费、设计费、监理费、项目管理费用由乙方先行支付给甲方，待工程完工后计入工程总造价。实际建设投资部分，甲方将根据审计结果
送县财政局予以支付。 五、其他 本协议未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决。 六、协议生效 本协议经双方签字盖章后生效。 协议订立时间：2020年月日 协议订立地点：贵州省毕节市大方县 甲方： (公章) 乙方： (公章) 法定代表人：法定代表人： 或委托代理人：或委托代理人: 地址：地址： 联系电话：联系电话： 年月日年月日 篇二：“一口价合同”的工程价款如何结算 一口价合同”的工程价款如何结算核心内容：“一口价合同”的工程价款如何结算？“一口价”合同的工程价款结算一般会涉及工程承包合同的有效性以及工程的施工质量和进度管理等因素，它是造价咨询工作中的难点，下面由法律快车小编为您解答“一口价合同”的工程价款如何结算。 “一口价”合同的工程价款结算时，承发包双方往往会对合同或合同约定的工程价款结算条款存在很大分歧，往往以有利于自己一方的观点来否认合同或合同约定的工程价款结算条款，使工程结算达不成一致。下面就从合同有效和无效两方面分别讨论“一口价”合同的工程价款结算。 1、工程承包合同有效，一方对价款结算方式提出异议 工程竣工后，承发包一方认为合同约定的价款结算方式不能反映工程实际造价，有违公平原则，寻求价款结算调解；或者双方产生较大分歧后对簿公堂，人民法院认定合同或合同价款结算条款有效。依据《最高人民法院关于审理工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称“司法解释”)第22条规定，合同约定按固
建筑工程结算补充协议 发包方：吉林省XXX房地产开发有限公司(以下为甲方) 承包方：吉林省XXX建筑工程有限公司(以下为乙方) 为规范工程结算行为，建立规范性、统一性结算流程，明确工程结算中各自的职责、权限，确保工程结算有序进行，甲、乙双方就吉林省食品药品检验所分项工程的结算事宜，遵循平等自愿、诚信守约的原则，经甲、乙双方协商一致，达成如下协议，以便共同遵守。 1工程概况： 1.1工程名称：____________________________________________________________ 1.2工程地点：____________________________________________________________ 1.3工程内容：______________________________________________________________ 2工期： ___________________________________________________________________ 3工程质量：达到国家验收规范规定的合格标准。 4工程结算方式：预算加签证的方式，按实际完成的工程量，按现行设计施工 图纸和现行的《吉林省建筑工程计价定额》( JLJD-JZ-2014 )、《吉林省装饰 工程计价定额》(JLJD-ZS-2014)、《吉林省安装工程计价定额》(JLJD-AZ-2014)、《吉林省市政工程计价定额》(JLJD-SZ-2014)、《吉林省房屋修缮及抗震加固工程计价定额》(JLJD-XS-2010)。 5材料价格：建设工程材料价格参照施工期间的《2014年建设工程主要材料综合价格》执行。没有公布综合价格的材料，参照“吉林省工程造价信息网”和 《长春工程造价》期刊上公布的材料市场价格执行。我市未公布的建设工程材 料价格，参照实际采购价格进行结算。
工程款结算协议 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 双方就项目工程款结算事宜，经平等自愿协商，签署本协议。 一、项目情况 1、双方于年月日签署合同（下称原合同），约定由乙方承包项目（以下称项目）。 2、截至年月日，项目进展情况如下： 二、工程款结算 1、双方认可，甲方应付乙方的工程款总额为人民币（大 写）（￥元）。其中： 原合同金额：元； 增减金额：元。 2、截至本协议签订之日，甲方已付乙方工程款总额为人民币（大 写）（￥元）。其中： 现金支付元； 代扣甲供材料款元； 代发乙方应付的民工工资元； 代扣税金元； 其它元（备注：）。
3、截至本协议签订之日，至此，甲方尚欠付乙方款项合计人民币（大 写）（￥元），其中包含质保金元。 双方同意按如下进度付款： （1）年月日甲方支付人民币元； （2）年月日甲方支付人民币元； （3）质保金：。 4、甲方逾期付款的，每逾期一天，应按逾期金额的千分之一向乙方支付违约金，同时仍应履行付款义务。 三、乙方后续义务 四、双方确认 本协议签订后，除本协议约定的以外，甲乙双方因原合同的所有结算事宜已经处理完毕，双方不再向对方主张其它款项、赔偿或权利，不再有其它争议。 五、附则 1、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，按下列第种方式解决：（1）提交位于（地点）的仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力； （2）依法向所在地有管辖权的人民法院起诉。 2、原合同约定与本协议不一致之处，以本协议为准。 3、本协议一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。 签署时间：年月日
甲方（盖章）： 法定代表人或授权代表（签字）：乙方（盖章）： 法定代表人或授权代表（签字）：
协议书 甲方：**路桥集团有限公司 乙方：**冶金建设公司 丙方：**公路局 鉴于：甲乙双方2012年12月2日就“**至**段”高速公路RCWW-9合同段签订两份《工程劳务施工合同》，（合同编号为RCWW-2010-02、RCWW-2010-03）,约定乙方承包“**至**段”高速公路RCWW-9标合同项目的路基、隧道工程施工、完成及维修等工作。合同签订后，乙方依约进场施工，完成工程项目。现甲乙丙三方对乙方已完成的工程量及善后事宜，经**县人民政府及相关部门领导会议协调，达成协议如下： 一、甲乙双方同意解除2012年12月28日签订的两份《工程劳务施工合同》（合同编号为：RCWW-2010-02、RCWW-2010-03）。 二、甲乙双方同意就已确认完成的项目工程及现场设施，按下列方式处理解决： 1、甲方确认乙方已完成隧道工程36936186元、路基工程11394425元、主便道工程451930元、炸药库和路基挡墙打包270000元、大临打包400000元，及乙方先前支付甲方履约保证金300000元，合计49752541元；扣除乙方向甲方借支及材料代付款18754183.58元、项目部供应材料款22252936.32元，甲方还应支付乙方8745421.1元。 2、甲方确认乙方施工现场库存材料1200000元、机械设备租
赁费及其他零星费用14370元，由甲方支付乙方。 3、按照2012年5月21日经双方确认遗留未解决的路基部分问题、炸药库建设、二号弃土场位置变更及**隧道出渣成本增加问题（详见附件一），甲乙双方现协商一致，由甲方支付乙方27万元予以解决。 4、甲乙双方（**岭、**隧道路基）进场机械设备总计22项（详见附件二）归乙方所有，并由乙方自行处理负责调走。 5、经甲乙双方协商确认的机械设备26项（详见附件三）归甲方所有，由甲方按照折旧标准补偿乙方元。 6、甲乙双方施工队伍（**岭、**隧道路基）临时设施18项（详见附件四）归甲方所有，由甲方补偿乙方40万元。 综上，甲方应支付乙方工程款人民币共计（小写：）元整，该金额包含乙方应支付的农民工工资及退场费。 三、甲方支付乙方上述工程款元按下列方式支付： 1、于2012年11月7日前支付包含农民工工资及退场费共计500万元；乙方收到上述款项后人员退场，并撤走上述约定归乙方所有的机器设备。 2、2012年12月15日前支付元。 3、2013年1月15日前支付余款元。 上述款项不留存保证金，由甲方100%支付，乙方无需向甲方提供任何发票。 四、甲方未按上述约定支付工程款视为违约，一期未按时支付，视为所有款项到期，乙方有权向甲方主张支付剩余全部未支付的工程
关于工程预结算承包协议书 甲方：（身份证号码：）乙方：（身份证号码：）甲方将工程承包给乙方做工程结算(含报进度)。为进一步明确责任，保障甲乙双方的利益，保证工程预结算顺利进行，甲乙双方经友好协商，根据协商结果。甲、乙双方同意签订本工程预结算协议书。 一、工程预结算项目：甲方将委托乙方承担下列工程结算(含报进度)。 1、工程按总承包合同的所有内容（含电安装及防水、保温工程）。 2、建筑面积：㎡。实际建筑面积详见施工图纸。 3、工程工期：按合同约定工期为天。 4、工程合同价暂定为：按施工合同结算总价的5‰，签证部分按结算总价的 8%作为劳务费用（以工程结算价为准）。 5、经甲、乙双方协商同意，工程预结算(含报进度)费按工程结算总造价的千分 之伍计算。其费用为：竣工结算价× 5/1000。签证部分按结算总造价的百 分之捌计算，其费用为：竣工结算价×8/100。本费用包含与结算相关的 所有费用，其他任何费用不再另计； 二、甲乙双方各自承担的费用 1、甲方承担办公用品、交通费及审计过程中出现的招待及礼见费。 2、甲方承担各相关管理部门收取的各种费用。 3、乙方承担工程结算的软件费。 三、甲方的职责： 1、甲方应提供完整的工程竣工图纸、承包合同书(复印件)、图纸会审记录、 设计图纸变更、甲方更改通知单、工程签证(内容)、竣工资料、工程联
系单、材料单价确认单给乙方，以便乙方做为工程结算的资料依据。 2、甲方及时提供业主所发的工程指令单、设计变更指令单。业主、监理、 施工单位共同确认的验收资料记录。 3、甲方需在每月的25日支付乙方工资0.6万元至该工程预结算费用的85% （发放工资至乙方工资账户上），余下15%将在工程竣工结算和业主确认 总造后支付，价如逾期支付，将以每日1%收取逾期费用。 四、乙方的职责： 1、每月25日前完成当月所完成工程预算书编制、并与业主咨询公司确认当 月进度款工程金额、以便做为工程进度款拨付的依据。 2、办理工程签证； 3、跟踪预结算工作，配合甲方提供其他需要的预结算资料； 4、乙方应按竣工图纸内容及要求完成编制工程结算书，工程竣工之日起二 个月内完成工程竣工结算书并上报给甲方。 5、如果甲方再另外增加工程项目（修改方案、修改图纸除外），则每月咨询 费用由甲乙双方再协商解决。 五、本协议书一式贰份、甲方壹份，乙方壹份。工程竣工结算和业主确认总造价并 结清所有工资，本合同即告终止。 甲方：（签字按印）乙方：（签字按印） 住址：住址： 电话：电话： 银行账户： 日期：年月日日期：年月日
精品文档 末次结算协议书（示苑文本） 甲方：*"项目部 乙方：”,公司 根据双方合同（合同编号：）（以下简称“原合同”），由乙方承担的工程 施------------------------ 工劳务分包内容已全部履行完毕（开工日期：，通过完工 验收日期）.经乙方提交完工结算资 --------------- 料和甲方审核批准，最终确定了原合同完 工结算总价款.现双方签订本协议，以确认此次结算为最终结算，乙方对此最终结算价款确认无误，其于原合同的结算爭项及债权债务已全部清理了结，今后已无权以任何理由要求变动此次最终结算价款及其它任何结果；乙方同时承诺其对甲方已无其它任何遗留问题和争议. 双方确认： 一、结算价款 1.合同内项目结算价款为元. ------- 2.合同外新增及变更项目结算价款为元.—— 综上，原合同最终结算价款为元（大写：）. ------------------ 二、扣款说明 1.应扣留乙方质量保证金元，实际已扣元，完工结算需扣元, ---------------------------- 2.应扣其他款项及金额：? 三、价款支付 按照原合同约定，在扣除上述各项扣款后，净支付总額为元，已累计净支付元，结算尾款元,结算尾款、质保金支付办法：（按原合同约定进行支付或另 定时间.）----------------- 三、其他 1.本协议的签订，不免除乙方按原合同规定应承担的质量保修等责任，相关责任仍按原合同规定执行； 2.本协议为双方原合同的补充协议. 3、本协议经双方負责人或代表签字并经单位签章后生效;
4、本协议一式份，甲方执份，乙方执份,—— 甲方：（章） 负责人（代表）：乙方：（章） 负责人（代表）：
编号：FB-HT-05021 结算协议书(标准版) Model settlement agreement 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：ｘ原创设计
结算协议书(标准版) 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关工程建设项目管理及费用决算管理的规定，按照《大方县县城城市道路工程建设协议书》的约定，遵照平等、自愿和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本协议。 一、项目概况： 本次工程包含大方县县城内5条城市道路建设，分别为城区1、2、3、4、7号道路，暂定总合同价款约￥22000万元（大写：贰亿贰仟万元）人民币，其中征地拆迁费用约￥5000万元（大写：伍仟万元）人民币。道路全长约6500米，为城市Ⅱ级主干道沥青混凝土路面，道路宽度及施工要求以设计施工图为准。
二、项目建设完成时间： 本工程项目于20xx年12月31日前完成，在20xx 年1月31日前竣工验收。 三、工程价款决算原则： 本工程项目由大方县县城出让土地获得者按照所得土地量，价格折合80万/亩进行投资建设，其工程价款依据按照《贵州省建筑工程计价定额（2004版）》及现行贵州省有关调整文件，由甲方按照经审查合格的施工图及工程预算报县审计局评审后作为结算价格。工程竣工验收合格后，乙方在2个月内完善有关工程结算资料，在所建城市道路范围内的所有发生的工程费用经审计部门审计后，按照审计报告确认数予以认可。 四、工程费用支付方式： 所建道路范围内征地拆迁费、设计费、监理费、项目管理费用由乙方先行支付给甲方，待工程完工后计入工程总造价。实际建设投资部分，甲方将根据审计结果送县财政局予以支付。
合同编号：YT-FS-5175-27 结算服务协议书范本(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
结算服务协议书范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 委托方： (简称甲方) 受托方： (简称乙方) 现就甲方委托乙方承担结算业务咨询服务事宜，经甲乙双方协商达成如下协议： 工程结算业务咨询服务内容及时间 1、乙方负责编制本工程结算，并与业主(或业主委托的造价咨询公司)进行核对直到收到审计报告为止。 2、与结算有关的工程资料甲方负责完善，乙方配合。 3、协议签定后第二天即开始展开工作，提交结算书的时间在甲方提供详细资料后三十天内，与业主对帐的时间听从甲方通知，本业务咨询服务终止时间以甲方收到本工程结算业主(或业主委托的造价咨询公司)的审计报告为准。
业务咨询服务费及支付方式 1、业务咨询服务费按业主确定的终审总金额的5‰计算。 2、若乙方尽职尽责并且甲方获得较好的效益应给予一定奖励，奖励金额由甲方根据情况另定。 3、支付方式：合同签订后预付元，提交结算书时支付工程造价的 2.5‰(基数暂按送审金额)，余款在收到业主(或业主委托的造价咨询公司)审定报告后一星期内付清。 4、业务咨询费以人民币结算(不含税)。 甲方责任和义务 1、向乙方提供有关工程结算咨询服务范围内的全部资料，为做好工程结算提供依据、证据。 2、应授权选派一名熟悉业务，知晓法律、法规，能独立作出决定的联系代表，为实现工程造价咨询目标予以配合，并负责各相关方的联系组织工作。 3、有权要求乙方尽职尽责，直到终止协议。对乙方提出的要求以书面为准。