安全监理员考试复习题
1、生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。
2、国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行淘汰制度，生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及安全生产的工艺、设备。
3、国务院规定的建筑工程必须实行监理制度。
4、实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容以及监理的权限，书面通知被监理的建筑施工企业。
5、工程监理应当在其资质等级许可的监理范围内，承担工程监理业务。工程监理应当根据建设单位的委托，客观、公正地执行监理任务。工程监理单位与被监理单位的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系。工程监理单位不得转让工程监理业务。
6、工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务，对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查，给建设单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
7、工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担连带赔偿责任。
8、建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。
9、工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
10、工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制
性标准实施监理，并对工程安全承担监理责任。
11、建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。
12、分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。
13、对危险性较大的分部分项工程应当编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。
14、较大事故的指标：是指造成3人以上10人以下死亡，或者10以上50人以下重伤，或者1000万以上5000万以下直接经济损失的事故。
15、事故报告，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
16、情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
17、自事故发生日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应
当及时补报。
18、技术鉴定所需时间不计入事故调查期限。
19、重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内做出批复；特别重大事故，30日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以死党延长，但延长的时间最长不超过30日。
20、对伪造或者刻意破坏事故现场的，对事故发生单位处100万以上500万以下的罚款，对主要负责人、直接负责的主管人员或者其他责任人员处上一年收入的60%至100%的罚款。
21、按照事故等级的分类，对事故发生单位处以以下罚款：
（1）一般事故，处10万元以上20万元以下罚款；
（2）较大事故，处20万元以上50万元以下罚款；
（3）重大事故，处50万元以上200万元以下罚款；
（4）特别重大事故，处200万元以上500万元以下罚款。
22、按照事故等级的分类，对发生事故的主要负责人处以以下罚款：（1）一般事故，处上一年年出入的30%罚款；
（2）较大事故，处上一年年收入的40%罚款；
（3）重大事故，处上一年年出入的60%罚款；
（4）特别重大事故，处上一年年出入的8%罚款。
23、国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可证制度。
24、企业未取得安全生产许可证，不得从事生产活动。
25、安全生产许可证的有限期限是3年。
26、安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机构办理延期手续。
27、企业在安全生产许可证有限期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机构同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年，不可自动延期。
28、未取得安全生产许可证擅自进行生产的：（1）责令停止生产，（2）没收违法所得，（3）并处10万以上50万以下的罚款，（4）造成重大事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
29、《上海市建设工程质量和安全管理条例》制定的依据是《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》和其他有关法律。
30、各单位的主要负责人应当依法对本单位的建设工程质量和安全
工作全面负责。
31、监理、检测等单位不得转让所承接的业务。
32、任何单位和个人对违反建设工程质量和安全管理的行为，有权向建设行政管理部门或者其他有关部门举报。
33、建设单位应当按照规定，在建设工程项目专户中单独列支安全防护措施费、监理费、检测费等费用。
34、建设单位在收到施工单位提交的建设工程竣工报告后，应当及时组织设计、施工、监理等单位进行验收；其中，新建住宅工程应当先
行组织分户验收。
35、国家和本市规定的危险性较大的分部工程、分项工程施工时，项目负责人、专职安全管理人员应当进行现场监督。
36、对于首次上岗的施工作业人员，施工单位或者劳务分包单位应当在其正式上岗前安排不少于三个月的实习操作。
37、对初次进入建设工程劳务市场的施工作业人员，由建设行政管理部门或者其他有关部门采取措施，开展建设工程质量和安全的相关教育培训。
38、施工单位应当向施工作业人员提供符合国家和本市规定标准的安全防护用具、安全防护服装和安全作业环境，并书面告知危险岗位的操作规程和违反操作规程的危害。
39、按照国家和本市技术规范需要由监测单位实施监测的建设工程，施工单位应当委托没有利害关系的专业监测单位实施监测。
40、对进入施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，施工单位应当核验其生许可证、产品合格证。
41、施工单位应当在建筑起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施使用和拆除前，向建设行政管理部门或者有关部门登记。42、建筑起重机械在使用过程中首次加节顶升的，应当经有相应资质的检验检测单位监督检验合格。
43、监理单位应当组建施工现场项目监理机构，并根据合同的约定配备相应的总监理工程师、专业监理工程师和监理员等人员。
44、项目监理机构应当在建设工程开工前，审核施工单位报送的施工
现场项目管理机构组建方案、质量和安全管理制度、施工组织设计文件、专项施工方案。审核意见经总监理工程师签署后，报建设单位。
45、项目监理机构应当核查施工单位的安全生产许可证及项目负责人、专职安全管理人员和特种作业人员的资格证书。即所谓的三证一书。
46、项目监理机构发现存在质量和安全事故隐患的，应当立即要求施工单位改正；情况严重的，应当要求施工单位暂停施工，并及时报告建设单位。
47、施工单位拒不整改或者不停止施工的，或者施工现场发生质量和安全事故的，项目监理机构应当立即向建设行政管理部门或者其他有关部门报告，建设行政管理部门或者其他有关部门应当立即到施工现场予以处置。
48、对设计单位未按照规定参加相关验收的，由建设行政管理部门或者其他有关部门处2万元以上10万以下罚款。
49、《上海市建设工程质量和安全管理条例》自2012年3月1日起实施。
50、生产经营单位不得安排无特种作业操作资格证书的人员从事特种作业。
51、生产经营单位指派从业人员参加专门的安全作业培训和特种作业操作资格考试的，应当承担该从业人员的培训和考试费用，并可以与该从业人员订立协议约定服务期限。
52、本市鼓励生产经营单位投保安全生产相关责任保险。矿山、建筑
施工、危险物品生产经营、道路交通运输、金属冶炼、船舶修造、装卸等行业的生产经营单位应当按照国家和本市的有关规定实施安全
生产风险抵押金制度。
53、未足额存储安全生产风险抵押金且未投保安全生产相关责任保
险的，逾期未改正的，处1万元以上3万元以下罚款。
54、工程监理，是指建设工程监理单位受建设单位的委托，在施工阶段对建设工程的质量、进度、资金使用进行控制以及对建设工程的安全生产实施监督的活动。
55、监理单位应当按照国家有关规定取得相应的资质，并在资质证书核定的范围内承接监理业务。监理单位不得转让监理业务。
56、依法必须实行监理的建设工程，监理收费标准按照国家规定的上限执行，即上浮20%。
57、建设单位应当在建设工程项目专户中单独列支建设工程监理费。监理费不得挪作他用。
58、建设工程监理评标标准应当包括监理单位的资质和从业经历、项目监理机构的组成和人员条件、总监理工程师的从业经历和业务能力、监理大纲的编写质量、设施配备、监理责任保险投保情况等内容。
59、国家或者本市重点建设工程监理评标时，应当通过总监理工程师现场答辩的方式评估总监理工程师的业务能力。
60、监理单位不得委派总监理工程师同时担任其他建设工程项目的有：（1）单体面积超过2万平方米的建设工程，（2）工程建安造价超过2亿元的建设工程，（3）保障性住宅工程，（4）国家或者本市重大
工程。
61、监理单位应当在监理合同签订后的20日内，将合同报建设行政管理部门或者其他有关部门进行备案。监理合同约定的总监理工程师人选、监理工作范围、监理服务期限、监理费等内容发生变更的，应当在变更后20日内，向原合同备案部门办理合同变更备案。
62、总监理工程师确因正当事由临时离开施工现场时，总监理工程师应当指定总监理工程师代表代为行使其部分权限。
63、监理单位需要变更总监理工程师的，应当征得建设单位的同意，但变更后的总监理工程师技术职称等级不得低于原驻派的总监理工程师的专业技术职称。
64、在监理合同范围内，建设单位对施工单位有关工程施工方面的指令，应当通过总监理工程师或起代表书面提交。
65、项目监理机构应当对施工单位安全防护措施费的使用和管理进行审查，并将审查的情况报建设单位。
66、项目监理机构应当按照要求，定期将施工现场有关情况向建设行政管理部门或者其他有关部门报告，定期报告的内容和报送要求由本市建设行政管理部门另行规定。
67、紧急报告，接到报告后，建设行政管理部门或者其他有关部门应当立即到现场予以处置。
68、市建设行政管理部门和其他有关部门应当按照诚信奖励和失信惩戒的原则进行分类信用管理。
69、总监理工程师未按照技术规范要求在施工现场履行监理职责的，
由建设行政管理部门或者其他有关部门责令限期改正，处500元以上5000元以下罚款。
70、本市建设工程以施工工地为单位，由该工程总监理工程师负责，将建设工程的质量安全形成监理报告。
71、监理报告的期限：自办理质量安全报监手续起至竣工验收合格为止。
72、监理报告包括监理月报、监理专报和监理紧急报告三类。
73、监理专报是项目监理机构对重点部位、关键工序和危险性较大分部分项工程施工开展的工作情况报告。
74、监理月报包括以下内容：（1）施工现场质量安全隐患和危险性较大工程的控制情况，（2）施工现场建设程序的执行情况及相关单位的质量安全行为，（3）国家及本市强制性标准的执行情况，（4）监理开展的审核情况、指令发出及落实情况。监理月报在每月上旬提交。
75、建设单位应支持监理单位做好监理报告工作，督促监理单位履行监理职责，落实监理报告制度。在监理单位发现施工现场质量安全隐患要求施工单位整改时，应支持监理单位督促现场整改。对于阻挠或干预监理履行报告中制度，或者拖延监理报告上报的建设单位依法追究责任。未委托监理的建设工程，由建设单位项目管理机构履行监理单位的报告职责。
76、建设工程施工安全监理规程实行：总监负责、专职日常管理、全员参与、分工配合安全监理工作职责制。
77、工程监理单位应审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施
工方案，其应符合工程建设强制性标准的要求。
78、工程监理单位在实施监理工程中，发现存在安全事故隐患的，应要求施工单位整改；情况严重的，应要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。
79、总监工程师在履行安全监理工作职责的过程中全面负责项目监理机构的安全监理工作，主持审查施工组织设计中的安全技术措施、专项施工方案和应急救援预案，不得委托总监代表。
80、对各项危险性较大工程的，项目监理机构应单独编制相应的安全监理实施细则。
81、项目监理机构应对施工单位的资质证书和安全许可证审查其合法有效性，应对项目经理、专职安全生产管理人员的安全生产考核证书及专职安全管理人员配备到位人数审查其应符合相关规定；应对特种作业人员操作证书进行审查其合法有效性。
82、安全监理方案应由总监工程师主持编制，安全监理人员和专业工程师参与，并经工程监理单位技术负责人批准。
83、项目监理机构应在相应工程施工前编制安全监理实施细则，做到详细、具体，且有可操作性。安全监理实施细则由专业工程师编制，并经总监理工程师批准。
84、危险性较大工程作业情况应加强巡视检查，根据作业进展情况，安排巡视次数、但每日不得少于一次。
85、项目监理机构在巡视检查中发现事故隐患，应及时签发监理工程师通知单，指令限期整改。
86、项目监理机构发现施工现场安全事故隐患情况严重的以及施工现场发生重大险情或安全事故的应签发工程师暂停令。
87、施工单位项目经理应具有注册的岗位证书，资格等级与承包的规模相适应，应具有安全生产考核合格证书，施工总包单位项目经理姓名应与投标文件一致。
88、项目监理机构应核查建筑机械安装检测报告中不合格项的整改合格资料。
89、项目总监代表是经监理企业法定代表人同意，有总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使职责和权利，具有二年以上同类工程监理工作经验的监理工程师。总监代表只能在一个项目任职。
90、实行其他监理从业人员岗位管理制度。专业监理工程师应具有一年以上同类工程监理工作经验。
91、监理费报价不列入评标办法。
92、实行监理从业人员终身追究制度。对项目总监理工程师、项目专业监理工程师等监理人员在工程使用寿命期内实行监理责任终身追究制。
93、建筑起重机械的租赁、安装、拆卸、使用及其监督管理适用《建筑起重机械安全监督管理规定》。
94、出租单位应当在签订的租赁合同中，出具建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明和自检合格证明。
95、超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的建筑起重机
械应当报废。
96、没有齐全有效的安全保护装置的建筑起重机械不得出租使用。
97、安装单位应当履行的安全职责：组织安全施工技术交底并签字确认；制定建筑起重机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案。
98、建筑起重机械安装完毕后，使用单位应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。
99、使用单位应当为设备相应的设备管理机构或者配备专职的管理人员。
100、建筑起重机械在使用过程中需要顶升的，使用单位委托原安装单位或者具有相应资质的安装单位按照专项施工方案实施后，即可投入使用。
101、施工现场有多台塔式起重机作业时，应当组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。
102、对称重杆件的外观抽检数量不得低于搭设用量的30%，发现质量部符合标准的、情况严重的要进行100%检验。
103、采用钢管扣件搭设高大模板支撑系统时，还应对扣件螺栓的紧固力矩进行抽查。对梁底扣件应进行100%检查。
104、模板支撑系统应当为独立的系统，禁止与物料提升机、施工升降机、塔吊等起重设备钢结构相连接。
105、混凝土浇筑前，施工单位项目技术负责人、项目总监确认具备混凝土浇筑的安全生产条件后，签署混凝土浇筑令，方可浇筑混凝土。
106、高大模板支撑系统搭设和拆除过程中，地面应设置围栏和警戒标志，并派专人看守，严禁非操作人员进入作业范围。
107、施工单位应严格按照专项施工方案组织施工。高大模板支撑系统搭设、拆除及混凝土浇筑过程中，应由专业技术人员进行现场指导。108、危险性较大的分部分项工程指的是：可能导致作业人员群死群伤或者造成重大不良社会影响的分部分项工程。
109、建筑工程实行施工总承包的，专项方案应由总包单位编制。其中，其中机械安装拆除工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的，专项方案由专业承包单位组织编制。
110、施工单位应根据论证报告修改完善专项方案，并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后，方可组织实施。
111、设计、结构、外部环境等因素发生变化确需修改的，修改后的专项方案应当重新审核。对于超过一定规模的危险性较大工程的专项方案，施工单位应当重新组织专家进行论证。
112、对于按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，施工单位、监理单位应当组织有关人员进行验收，验收合格后，经施工单位项目技术负责人及项目总监理工程师签字后，方可进入下道工序。113、监理单位应当将危险性较大的分部分项工程列入监理规划和监理实施细则，应当针对工程特点、周边环境和施工工艺等，制定安全监理工作流程、方法和措施。
114、危险性较大的分部分项工程范围：（1）开挖深度超过3M(含3M)
或虽未超过3M但地质条件和周边环境复杂的基坑。（2）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程。（3）移动操作平台工程。（4）建筑幕墙安装工程（玻璃幕墙工程）。115、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程：（1）搭设高度8m 及以上，搭设跨度18m及以上，施工总荷载在15KN/m2及以上，集
（2）搭设高度50m 中线荷载20KN/m2及以上的混凝土模板支撑工程。
及以上落地式钢管脚手架工程。（3）跨度大于36m及以上的钢结构安装工程；跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。116、现场施工安全生产管理体系，应围绕安全管理目标，以项目经理为安全生产第一责任人。协调施工现场各参建方，建立安全生产管理组织，遵循策划、实施、检查、改进的模式循环运行。
117、现场施工的安全职责包括：总承包项目部，专业分包项目部，班组，作业人员。
118、施工现场项目负责人员包括：项目经理、项目副经理、技术管理部门、施工管理部门、材料管理部门、动力设备管理部门、安全管理部门、其他管理部门。
119、项目部应根据风险控制要求，对易发生安全生产安全事故的部位、环节的作业活动实施动态监控。
120、安全管理检查评定保证项目包括：安全生产责任制、施工组织设计及专项施工方案、安全技术交底、安全检查、安全教育、应急预案。
121、施工负责人在分派生产任务时，应对相关管理人员进行书面安
全技术交底。
122、安全技术交底应结合施工作业场所状况、特点、工序，对危险因素、施工方案、规范标准、操作规程和应急措施进行交底。123、施工现场材料应采取防火、防锈蚀、防雨等措施。
124、宿舍应设置可开启式窗户，床铺不超过2层，通道宽度不应小于0.9m。
125、工作接地电阻不大于4欧姆，重复接地电阻不得大于10欧姆。126、配电室的建筑耐火等级不应低于三级，配电室应配置适用于电气火灾的灭火器材。
127、施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统。128、用人单位对于首次取得资格证书的人员，应当在其正式上岗前安排不少于3个月的实习操作。
129、在施工中发生危机人身安全的紧急情况时，建筑施工特种作业人员有权立即停止作业或者撤离危险区域，并向施工现场专职安全生产管理人员和项目负责人报告。
130、用人单位应当与持有资格证书的特种作业人员订立劳动合同。131、从2009年10月1日起，未取得本市特种作业人员资格证书的不得从事施工现场特种作业，特种作业资格证书由上海市住房和城乡建设部发放。
132、被依法处以吊销操作资格证书的特种作业人员，2年内不得重新申领操作资格证书。
133、建筑施工企业应当在建设工程项目组建安全生产领导小组。建
设工程实行施工总承包的，安全生产领导小组由总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业项目经理、技术负责人和专职安全生产管理人员组成。
134、专业承包单位应当配置至少1人的安全管理人员，并根据所承担的分部分项工程的工程质量的施工危险程度增加。
135、企业安全生产管理机构必须独立设置，是企业的独立职能部门，独立行使管理职能。
136、总包单位现场实际配置的安全管理人员，与报监时是否一致，是否在岗，是否合法持证。
137、监理单位应当出具玻璃幕墙专项监理报告。
138、公安机关消防机构对消防安全重点单位建筑消防设施的监督检查每年至少一次。
139、施工总承包项目经理是施工现场消防安全管理的第一责任人。140、项目监理机构要按照国家和本市有关法律、法规、文件及消防技术标准规范等规定，对施工现场消防安全实施监督，并实行总监理工程师负责制。
141、施工总承包和分包单位要落实消防安全单位法定代表人责任制。
142、民用建筑外保温材料燃烧性能A级的材料。
143、工程项目超过一定规模的危险性较大分部分项工程时，或工地出现险情或重大隐患的，企业负责人应到施工现场代表检查。144、项目负责人是指建筑施工总包、专业分包企业项目经理和劳务
分包企业项目管理人；监理企业总监理工程师。
145、项目负责人应当确保每月在现场带班生产的实际时间不少于施工总时间的80%。
146、施工现场有超过一定规模的危险性较大分部分项工程施工、出现灾害性天气或发现重大隐患、出现险情等情况时，项目负责人等关键岗位必须在岗带班。
147、项目负责人未按规定带班生产，责令限期改正，并参照《上海市建设工程安全生产动态考核管理试行办法》，实施动态考核记分2分处理。
148、12个月内同一企业连续发生三次生产安全事故的吊销安全生产许可证。
149、施工现场由各工地的受监安监站负责具体考核。
150、在10天内，总包单位企业应向受监安监站申报安全质量标准化考核。有分包企业增报的，由总包单位提出增报申请，总包单位企业核定后在网上向受监安监站增报。
151、过程管理有：每日日巡查，每周周检查，，每月月评定，每季季确认。
152、监理单位企业应结合日常现场监理情况，在网上对总包企业的月度自评、总包单位企业对分包单位企业的月评定及危险性较大的分部分项工程申报情况进行复核。
153、责任单位的隐患整改情况作为安全质量标准化达标考核的重要依据。
154、季度确认：监理单位企业复核过的记录，月评定无不合格的等级，且有优良等级的为优良；月评定有2次及以上不合格等级的为不合格，除此之外的为合格。
155、竣工确认：季度确认优良次数大于等于总数一半，且季度确认无不合格的施工现场，为优良，季度确认总次数的1/3或3次或连续2次不合格的施工现场为不合格，除此之外为合格。
156、总包单位企业应当每月上报，及时更新危险性较大分部分项工程信息，监理单位企业对上报情况进行复核。
157、分包单位企业的不合格结论，不影响管理到位的总包单位企业的考核等级。
158、建设单位与施工单位应当在施工合同中明确安全防护、文明施工措施项目总费用，以及费用支付、支付计划、使用要求、调整方式等条款
159、工程总承包单位对建设工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责。总承包单位应当按照本规定及合用约定及时向分包单位支付安全防护、文明施工措施费用。
160、工地发生因工死亡事故后，事故涉及单位（建设、总包、分包、监理、产品供应、检测、评价认证等单位）应各自成立事故”四不放过“工作小组。
161、企业应建立事故通报公示制度。
162、事故涉及单位事故后应制定安全教育计划，从管理人员到一线作业人员分级教育。
163、建筑施工扣件式钢管应采用Φ48*3.6mm。单根钢管的最大质量不应大于25.8KG。
164、在向施工项目供应钢管、扣件时，应同时提供行业协会印制的《上海市建设工程用脚手架钢管、扣件质量保证书》。
165、对进场的钢管、扣件应进行质量和标识验收，并在监理见证取样送有资质检测机构进行质量检测。对有裂缝、变形、螺栓出现滑丝的严禁使用。
166、监理单位应对照核查施工单位的租赁企业合格供应商名单，按照相关标准强化钢管、扣件的进场质量验收，核查租赁单位备案证书，产品质保书和有资质检测机构出具的检验报告。
167、建筑机械起吊,严禁使用起重机进行斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝固在地面上的重物以及其他不明的重物。现场浇筑的混凝土构件或模板，必须全部松动后方可起吊。
168、动臂式和尚未附着的自升式塔式起重机，塔身不得悬挂标语牌。169、当塔式起重机的起重力矩大于相当于工况下的额定值并小于额定值的110%时，应切断上升和幅度增大方向的电源，但机构可作下降和减小幅度方向的运动。
170、需要三相四线制配电的电缆电线必须采用五芯电缆。
171、人工拆除建筑墙体时，严禁采用掏掘或推倒的方法。
172、基坑周边严禁超堆荷载。
173、一级边坡工程施工采用信息施工法。
174、支撑（拉锚）的安装必须”先支撑后开挖“，拆除时”先换撑
后拆除“。
175、氧气瓶和乙炔瓶（罐）不得进入坑内。
176、在隧道工程施工中，采用冻结法地层加固时，必须以适当的观测方法测定温度，掌握地层的冻结状态，必须对附近的建筑物或地下埋设物及盾构隧道本身采取防护措施。
177、结构逐层施工时，下层楼板应能够承受上层的施工荷载。178、拆模的顺序与支模顺序相反，应先拆非承重模板，后拆承重模板，自上而下拆除。
179、在拆除工程作业中，施工单位发现危险性无法判别、文物价值的不明物体时，必须停止施工，采取相应的应急措施，保护现场并应及时向有关部门报告。
180、施工升降机在安装和拆除前，必须编制专项施工方案；必须由有相应资质的队伍来施工。
181、物料提升机主要四运送物料的，装卸料人员才能进入到吊篮作业，严禁各类人员乘吊篮升降。
182、作业层脚手板应铺满、铺稳，离开墙面120mm~150mm。183、高处作业的等级分为四级，2~5m为一级，5~15m为二级，
15~30m为三级，大于30m为特高级。
184、电梯井内每隔两层或最多10m设一道安全平网。
185、边长在150cm以上的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全网。
186、高度超过24m的交叉作业，应设双层防护。
上海安全员考试试题集团档案编码：[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]
上海安全员考试试题 一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意） 1、人的不安全行为与物的不安全状态在同一时间和空间相遇就会导致事故出现。因此预防事故可以采取的措施包括__。 A．约声人的不安全行为 B．消除物的不安全状态 C．人和物体分开作业 D．采取隔离防护措施 E．同时约束人的不安全行为，消除物的不安全状态 2、电动葫芦在额定荷载制动时，下滑位移量不应大于__，否则应清除油污或更换制动环。 A．70mm B．80mm C．85mm D．90mm 3、下列选项中，属于项目经理部的安全生产责任的是__。 A．贯彻落实各项安全生产的法律、法规、规章、制度，组织实施各项安全管理工作，完成各项考核指标 B．对于改善劳动条件、预防伤亡事故的项目，要视同生产项目优先安排 C．建立并完善项目部安全生产责任制和安全考核评价体系，积极开展各项安全活动，监督、控制分包队伍执行安全规定，履行安全职责 D．发生伤亡事故及时上报，并保护好事故现场，积极抢救伤员，认真配合事故调查组开展伤亡事故的调查和分析 E．负责项目大、中、小型机械设备的日常维护、保养和安全管理 4、单斗挖掘机启动后，接合动力输出，应先使液压系统从低速到高速空载循环__。 A．5～10min B．10～20min C．20～25min D．25～30min 5、钢筋弯曲机弯钢筋时，严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设__的一侧站人。弯曲好的半成品应堆放整齐，弯钩不得朝上。 A．防护装置 B．漏电保护器 C．固定销 D．活动销 6、人工挖孔桩施工时，挖孔完成后，应当天验收，并及时将桩身钢筋笼就位和浇注混凝土。正在浇注混凝土的桩孔周围__半径内，其他桩不得有人作业。A．10m B．12m C．14m
监理安全培训考试试题答案 项目监理部姓名得分时间：年月日 一、是非题（每题2.5分共16题40分） 1.国家对施工企业实行安全生产许可制度。未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。（√） 2.监理单位应该依法对承发包的资质证书进行审核，应在等级许可范围内承接任务。（√） 3.监理单位应对建筑工程安全标准进行监理，并对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查。（√） 4. 建筑施工单位主要负责人和安全生产管理人员应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。（√） 5. 监理企业行政负责人对本企业建监理工程项目的安全监理工作全面负责。项目总监理工程师对工程项目的安全监理工作负责。（√） 6. 安全监理人员须经安全监理业务教育培训，考试合格后，持证上岗。（√） 7. 未经安全生产教育和培训合格的从业人员不得上岗作业。（√） 8. 电工、焊工、垂直运输机械作业人员，安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。（√）9. 电源中心点直接接地的220/380V三相四线制电力系统，必须采用三级配电；TN-S接零保护；二级漏电保护。（√）10. 监理企业编制的项目监理规划应包括安全监理方案，编制的监理细则应包含
安全监理的具体措施。（√）11. 照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器，严禁使用自藕变压器，在金属容器内的照明，电源电压不大于12V。（√）12. 施工单位进行爆破、吊装等危险作业，应安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。（√）13. 施工单位采购、租赁的安全防护用品，机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。施工现场的上述设备用具，必须由专人管理，定期进行检查，维修和保养，建立相应的资料档案。（√）14. 施工单位应按规定对施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起30天内，向建设行政主管部门或者其它有关部门登记。登记标志应当置于或者附着于该设备的显着位置。（√）15. 施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃、易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配置消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。（√）16. 建设工程施工前,施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出说明,并由双方签字确认。（√） 二、问答题（每题10分，共6题60分） 1.大唐集团“七不准”内容是什么？ 答：有安全隐患的施工队伍不准进场；有安全隐患的作业人员不准进场；有安全隐患的施工机械不准进场；有安全隐患的工程设备不准进场；有安全隐患的
选择 2013版施工合同示文本的实施日期是（）。 A.2013年7月1日 B.2013年8月1日 C.2014年1月1日 D.2013年10月1日 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（28）天，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。 A.7天 B.14 天 C.28天 D.56天 争议评审小组作出的书面决定（）对双方具有约束力，双方应遵照执行。 A.自然 B.经合同当事人签字确认后 C.任何情况下都 D.必须经法院判决才 下列关于法的效力高低的表述不正确的是( )。 A.法律的效力低于宪法，但高于其他的法 B.行政法规的效力低于宪法和法律 C.地方性法规的效力低于宪法、法律和行政法规 D.行政规章的效力低于宪法、法律、行政法规和地方性法规 译：（宪法>法律>行政法规>行政规章>地方性法规>地方性规章） 关于法的形式，下列表述不正确的是( )。 A.—切法律、行政法规和地方性法规都不得与宪法相抵触 B.广义上的法律，泛指《宪法》调整的各类法的规性文件
C.狭义上的法律，仅指全国人大及其常委会制定的规性文件 D.自治条例和单行条例、特别行政区法律等，属于我国法的形式 提交 下列属于行政法规的是（）。 A.《合同法》 B.《市招标投标条例》 C.《建筑法》 D.《建设工程质量管理条例》 下列属于民法商法的是（）。 A.土地管理法 B.公司法 C.建筑法 D.劳动法 资金等值是指由于资金时间价值的存在，使（）资金可以具有相同的经济价值。 A.相同时点上的不同金额的 B.不同时点上的不同金额的 C.不同时点上的相同金额的 D.相同时点上的相同金额的 相对某个系统，在一定时期各时点上实际发生的资金流出或资金流入称为（）。 A.现金流入 B.现金流出 C.现金流量 D.净现金流量 在国民经济评价中，以下不属于转移支付的是（）。
2014 年建设领域专业人员监理员考试试题 一．选择题（30 分，每题 1.5 分） 1．建设监理业务完成后，监理机构应向（ B）提交建设工程监理档案资料． A．监理单位B．项目法人 C．主管部门 D．承建单位 2．建设工程要严格按照（B ）要求，做好项目建议书、可行性研究报告、初步设计、开工报告和竣工验收等环节工作是工程项目成败的关键． A．建设工程监理程序 B．建设程序 C．监理规则 D．建设工程合同 3．按照《建设工程监理规范》，（ A）应定期主持召开工地例会．A．总监理工程师 B．施工单位负责人 C．建设单位负责人D．专业监理工程师 4．按照《建设工程监理规范》，（A ）可以签发工程暂停命令．A．监理工程师 B．施工单位负责人 C．建设单位负责人 D．专业监理工程师 5．按照《建设工程监理规范》，建设单位或承包单位提出的工程变更，应提交（ A）． A．总监理工程师 B．专业监理工程师C．建设单位负责人D．专业监理员 6．按有关规定，监理业务完成后监理单位应向项目法人提交（ B ）． A．工程竣工图 B．监理档案资料 C．工程技术总结 D．工程决算
7．目标控制流程和监理信息流程应该在（D ）中作出明确规定．A．监理大纲B．监理细则 C．监理工作计划D．监理规划8．监理规划师监理单位重要的（ A）．
A．存档资料 B．计划文件 C．监理资料 D．历史资料 9．监理规划的具体内容应该具有（ C）． A．独特性B．唯一性C．针对性D．实现性 10．建设工程监理是针对（ C）所实施的监督管理． A．工程B．工程项目C．工程项目建设D．工程项目施工 11．按照《建筑法》规定，建设工程监理实施的前提是（ A）．A．需要建设单位的委托和授权 B．建设工程监理单位代表建设单位对承建单位的建设行为进行监控 C．工程监理企业应当客观、工整的执行监理任务 D．建设工程监理单位必须具有甲级资质 12 监理工程师是一种（ D）职务． A．技术B．行政C．专业D．岗位 13．《监理工程师资格证书》的持有者，自领取证书之日起，（ D）年内未经注册其证书失效． A． 1 B．2 C．3 D．5 14．我国监理工程师不得在影响（ D）监理业务的单位兼职． A．独立执行B．正确执行C．合理执行D．公正执行15．某监理单位招聘三名监理工程师，在应聘得人员中，甲有工程设计管理方面得经验，乙有工程设备制造方面的实践经验，丙有工程经纪管理方面的，丁有工程立项评估方面的实践经验，该监理单位择优选择（D ）． A．甲、乙、丙B．乙、丙、丁C．甲、丙、丁D．甲、乙、丁 16．与监理工作者职业道德相悖的是（C ）． A．要求业主明确授权B．要求承包商提供具体的
2020年《安全员》B证考试题库 一、单选题（672题） 1、《建筑法》是我国第一部规范建筑活动的（A）。 A、法律 B、法规 C、规章 D、规范性文件 2、根据《安全生产法》规定，我国安全生产方针是（D）。 A、安全第一、预防为主 B、安全为了生产，生产必须安全 C、安全生产人人有责 D、安全第一、预防为主、综合治理 3、《安全生产法》规定：矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险品的生产、经营、储存单 位，应当（B），前款规定以外的其它生产经营单位，从业人员超过100人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全管理人员；从业人员在100人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 A、配备专职管理人员 B、设置安全生产管理机构或者配备专职安全管理人员 C、设置安全生产管理机构 D、配备专职或兼职安全管理人员 4、下列对《安全生产法》的适用范围及安全生产的方针与原则说法不正确的是（C）。 A、在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产，适用本法 B、坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针 C、安全生产管理，坚持安全第一、预防为辅的方针 D、生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责 5、根据我国《安全生产法》的规定，安全设施投入（D ）。 A、必须纳入建设项目预算 B、应当单独进行概算 C、必须单独进行概算 D、应当纳入建设项目概算 6、《安全生产法》第50条规定，生产经营单位从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险 因素、防范措施和事故应急措施。这句话表达了安全生产中从业人员享有（ D ）。
A、请求赔偿权 B、建议权 C、处理权 D、知情权 7、《安全生产法》第51条规定，从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。这句话表达了安全生 产中从业人员享有（ C ）。 A、请求赔偿权 B、建议权 C、拒绝权 D、知情权 8、根据《安全生产法》的规定，生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场人员应当立即报告（ A）。 A、本单位负责人 B、安全生产监督管理部门 C、司法部门 D、工会 9、《安全生产法》规定，生产经营单位应在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设 置明显的（C ）。 A、安全宣传标语 B、安全宣传挂图 C、安全警示标志 D、安全警示标语 10、根据《安全生产法》的规定，（D ）有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、 同时投入生产和使用进行监督，提出意见。 A、本单位负责人 B、安全生产监督管理部门 C、司法部门 D、工会 11、《安全生产法》规定，生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，必须对从 业人员进行（C）的安全生产教育培训。 A、班组级 B、车间级 C、专门 D、三级 12、某建筑施工企业由于安全生产管理不善，发生了多起一般级以下的安全生产事故，经查，该企业 的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，并且构成犯罪，被追究刑事责任。 依据我国《安全生产法》的规定，该负责人自刑罚执行完毕之日起，不得担任任何生产经营单位的主要负责人的时限是（D ）。 A、2年内 B、3年内 C、4年内 D、5年内 13、某企业未依法对从业人员进行安全生产教育和培训而被责令限期改正，但在限期内未整改。有关 部门将依据我国《安全生产法》的规定，责令其停产整顿并罚款，其限额是（ C ）。 A、1万元以上2万元以下 B、2万元以上5万元以下 C、5万元以上10万元以下 D、1万元以上5万元以下
精品文档 安全生产监理责任试题 单选题： 1. 工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患应要求施工单位进行整改。施工单位拒不整改的，工程监理单位应当及时向（ B ）报告。 A. 勘察单位 B. 有关主管部门 C. 总承包单位 D. 设计单位 2. 甲公司是具有综合资质的监理企业，因该企业监理责任发生了安全事故。该安全事故的发生日期（ C ）。 A.以新闻媒体报道的事故发生日为准 B.以施工单位上报的事故发生日为准 C.以行政处罚决定书中认定的事故发生日为准 D.以该监理单位上报的事故发生日为准 3. 申请工程监理综合资质，要求申请综合资质之日前一年内没有因本企业监理责任发生 （ B ）起以上四级工程建设安全事故。 A.一 B.二 C.三 D.四 4. 工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工 程建设（ A ）。 A.强制性标准 B.国家标准 C.地方标准 C.企业标准 5. 工人小李在作业中发现脚手架要垮塌，赶紧逃离了现场，随之垮塌的脚手架造成一死多 伤的安全事故，则小李的行为（ C ） A. 违法，因为只有在通知其他工人后才可逃离 B. 违约，因为没有按照合同履行劳动的义务 C. 不违法，这是在行使紧急避险权 D. 不违法，这是在行使拒绝权 6. 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监 督管理职责的有关部门报告。（ A ） A.1 B.2 C.3 C.4 7. 县级以上地方人民政府建设主管部门依法给予工程监理企业行政处罚的，应当将行政处罚决定以及给予行政处罚的事实、理由和依据，报（ C ）备案。 A. 省、自治区和直辖市的人民政府建设行政主管部门 B. 县级以上地方人民政府建设主管部门 C. 国务院建设主管部门 D. 国务院 8. 重大事故，是指造成死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。（ B ） A. 30人以上 B. 10人以上30人以下 C. 3人以上10人以下 D. 3人以下 9. 工程竣工后，监理单位应将有关安全生产的技术文件、B、监理规划、监理实施细则、.
成绩单 安全生科管理模拟试卷九[复制] 答题人：分段 答案解析 您的姓名：* 您的回答：分段 1 生产经营单位是事故隐患排查治理的责任主体。 [分值：1] 您的回答：对 （得分：1） 2 生产经营单位是安全生产工作的组织者、实施者、管理者，是安全生产保障制度的 全面执行者，是安全生产投入的主要保障者，也是安全生产违法行为责任及后果的 基本承担者。 [分值：1] 您的回答：对 （得分：1） 3 生产经营单位使用劳务派遣人员从事作业的，劳务派遣人员应当计入该生产经营单 位的从业人员人数。 [分值：1] 您的回答：对 （得分：1） 4 生产经营单位使用劳务派遣人员从事作业的，劳务派遣人员不需要计入该生产经营 单位的从业人员人数。 [分值：1] 您的回答：对 正确答案为：错 5 生产经营单位使用劳务派遣人员从事作业的，可以将安全生产保障责任转移给劳务 派遣单位。 [分值：1] 您的回答：错 （得分：1） 6 生产经营单位可以用现金替代劳动防护用品的提供。 [分值：1] 您的回答：错 （得分：1） 7 生产经营单位可以用现金或者其他物品替代劳动防护用品的提供。 [分值：1] 您的回答：错 （得分：1） 8 生产经营单位可以没有安全生产所必需的资金投入。 [分值：1] 您的得分：86 分 答对题数：86 题 问卷满分：100 分 测试题数：100 题
9 生产经营单位可以将厂房、场所出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。[分值：1] 您的回答：对 正确答案为：错 10 生产经营单位可以将安全生产保障责任转移给劳务派遣单位。[分值：1] 您的回答：错（得分：1） 11 生产经营单位可以安排无特种作业资格证书的人员从事特种作业。[分值：1]您的回答：错（得分：1） 12 生产经营单位可以安排无特种作业操作资格证书的人员从事特种作业。[分值：1]您的回答：错（得分：1） 13 生产经营单位可以安排副职负责人协助主要负责人分管安全生产工作，因此可以减轻或免除主要负责人对本单位安全生产工作所负的全面责任。[分值：1] 您的回答：错（得分：1） 14 生产经营单位对本单位的生产安全事故隐患治理负部分责任。[分值：1] 您的回答：对 正确答案为：错 15 生产经营单位的主要负责人，对单位的生产经营活动全面负责，必须同时对单位的安全生产工作负责。[分值：1] 您的回答：对（得分：1） 16 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。[分值：1] 您的回答：对（得分：1） 17 生产经营单位的工会要组织本单位从业人员参与研究制定安全生产方面的规章制度，反映职工群众的意愿和要求。[分值：1] 您的回答：对（得分：1） 18 生产经营单位的安全生产管理机构负责人应当具有注册安全工程师资格或者相应的安全生产管理能力。[分值：1] 您的回答：对（得分：1） 19 生产经营单位不需要建立安全生产规章制度和操作规程。[分值：1] 您的回答：对 正确答案为：错 20 生产经营单位不得将厂房、场所出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。[分值：1]
选择 2013版施工合同示范文本的实施日期是（）。 年7月1日 年8月1日 年1月1日 年10月1日 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（28）天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。 天 天 天 天 争议评审小组作出的书面决定（）对双方具有约束力，双方应遵照执行。 A.自然 B.经合同当事人签字确认后 C.任何情况下都 D.必须经法院判决才
下列关于法的效力高低的表述不正确的是( )。 A.法律的效力低于宪法，但高于其他的法 B.行政法规的效力低于宪法和法律 C.地方性法规的效力低于宪法、法律和行政法规 D.行政规章的效力低于宪法、法律、行政法规和地方性法规 译：（宪法>法律>行政法规>行政规章>地方性法规>地方性规章）关于法的形式，下列表述不正确的是( )。 A.—切法律、行政法规和地方性法规都不得与宪法相抵触 B.广义上的法律，泛指《宪法》调整的各类法的规范性文件 C.狭义上的法律，仅指全国人大及其常委会制定的规范性文件 D.自治条例和单行条例、特别行政区法律等，属于我国法的形式提交 下列属于行政法规的是（）。
A.《合同法》 B.《北京市招标投标条例》 C.《建筑法》 D.《建设工程质量管理条例》 下列属于民法商法的是（）。 A.土地管理法 B.公司法 C.建筑法 D.劳动法 资金等值是指由于资金时间价值的存在，使（）资金可以具有相同的经济价值。 A.相同时点上的不同金额的 B.不同时点上的不同金额的 C.不同时点上的相同金额的
D.相同时点上的相同金额的 相对某个系统，在一定时期各时点上实际发生的资金流出或资金流入称为（）。 A.现金流入 B.现金流出 C.现金流量 D.净现金流量 在国民经济评价中，以下不属于转移支付的是（）。 A.国外借款利息 B.税金 C.补贴 D.国内借款利息` 以下属于现金流出的是（）。 A.营业收入 B.补贴收入 C.经营成本
上海2018年信息A类安全员考试题 一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、高温作业车间应设工间休息室，休息室应该符合的规定不正确的是__。A．休息室设在工作区域内或离工作地点不远的地方，应隔绝高温和辐射热的影响 B．休息室应有良好的通风 C．休息室室内温度一般以35℃以下为宜 D．休息室室内要求设有靠椅、饮料，如有条件可增设风扇或喷雾风扇及半身淋浴 2、硅酸盐肺是指吸入硅酸盐粉尘引起的尘肺，包括__。 A．石棉尘肺 B．滑石尘肺 C．陶工尘肺 D．铝尘肺 E．水泥尘肺 3、做胸外心脏挤压法时，应使触电者仰卧在比较坚实的地方，在触电者__叩击1～2次，如无反应再进行胸外心脏挤压。 A．胸骨上段 B．胸骨中上段 C．胸骨中段 D．胸骨下段 4、油罐车的油罐沉淀槽冻结时，严禁用__融化。 A．车开进暖房解冻 B．火烤 C．热水 D．蒸汽 5、下列选项中，关于灰浆搅拌机的安全使用技术要求，叙述正确的有__。A．固定式搅拌机应有牢靠的基础，移动式搅拌机应采用方木或撑架固定，并保持水平 B．起动后，应加水以检查搅拌叶旋转方向是否正确 C．运转中，严禁用手或木棒等伸进搅拌筒内，或在筒口清理灰浆 D．固定式搅拌机的上料斗应能在轨道上移动 E．料斗提升时，严禁斗下有人 6、铲运机下坡时__。 A．不得转弯 B．不得在档位上滑行 C．应低速行驶 D．不得制动 E．不得空挡滑行 7、安全是施工生产的基础，是企业取得效益的保证。一个合格的安全员应当具备的素质包括__。
A．适合时宜的政治思想方向 B．良好的业务素质 C．良好的身体素质 D．良好的心理素质 E．正确应对“突发事件”的素质 8、起重机械的钢丝绳采用编结固接时，编结部分的长度不得小于钢丝绳直径的__，并不应小于300mm。 A．20倍 B．18倍 C．12倍 D．8倍 9、安全生产教育的重要性包括__。 A．普及员工的安全技术知识 B．杜绝事故的发生 C．提高员工安全操作技能 D．改善安全管理制度 E．提高经营单位管理者搞好安全生产管理的责任感 10、下列选项中，重大事故书面报告不应当包括的内容为__。 A．事故受害者的个人简历 B．事故报告单位 C．事故发生的原因的初步判断 D．事故发生的时间、地点、工程项目、企业名称 11、基础开挖必须按照土质情况进行放坡、支撑。清槽过程中，发现槽边有__，应马上撤离，以防坍塌伤人。 A．振动 B．松动掉土 C．尺寸超差 D．地下水渗出 12、在容器内施焊应采取通风措施，照明电压不得超过__。 A．12V B．24V C．36V D．220V 13、在TN-S接零保护系统中，PE线的引出位置可以是__。 A．电力变压器中性点接地处 B．总配电箱三相四线进线时，与N线相连接的PE端子板 C．总配电箱三相四线进线时，总漏电保护器的N线进线端 D．总配电箱三相四线进线时，总漏电保护器的N线出线端 E．总配电箱三相四线进线时，与PE端子板电气连接的金属箱体 14、室内抹灰工程施工安全技术规定，室内抹灰使用的木凳、金属支架应搭设牢固，脚手板高度不大于__，架子上堆放材料不得过于集中，存放砂浆的灰斗、灰桶等要放稳。 A．2m B．3m
2020年安全员B证考试题库 一、单选题（672题） 1、《建筑法》是我国第一部规范建筑活动的（A）。 A、法律 B 、法规 C、规章 D 、规范性文件 2、根据《安全生产法》规定，我国安全生产方针是（D）。 A、安全第一、预防为主 B、安全为了生产，生产必须安全 C、安全生产人人有责 ?安全第一、预防为主、综合治理 3、《安全生产法》规定：矿山、金届冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险品的生产、经营、储存单 位，应当（B）,前款规定以外的其它生产经营单位，从业人员超过100人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全管理人员；从业人员在100人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 A、配备专职管理人员 B、设置安全生产管理机构或者配备专职安全管理人员 C、设置安全生产管理机构 ?配备专职或兼职安全管理人员 4、下列对《安全生产法》的适用范围及安全生产的方针与原则说法不正确的是（C）。 A、在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产，适用本法 B、坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针 C、安全生产管理，坚持安全第一、预防为辅的方针 D＞生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责 5、根据我国《安全生产法》的规定，安全设施投入（D ）。 A、必须纳入建设项目预算 B、应当单独进行概算 C、必须单独进行概算 D＞应当纳入建设项目概算 6、《安全生产法》第50条规定，生产经营单位从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险 因素、防范措施和事故应急措施。这句话表达了安全生产中从业人员享有（ D ）。
A、请求赔偿权 B 、建议权 C、处理权 D 、知情权 7、《安全生产法》第51条规定，从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。这句话表达了安全生产 中从业人员享有（C ）。 A、请求赔偿权 B 、建议权 C、拒绝权 D 、知情权 8、根据《安全生产法》的规定，生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场人员应当立即报告 （A ）。 A、本单位负责人 B 、安全生产监督管理部门 C、司法部门 D 、工会 9、《安全生产法》规定，生产经营单位应在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设 置明显的（C ）。 A、安全宣传标语 B 、安全宣传挂图 C、安全警示标志 D 、安全警示标语 10、根据《安全生产法》的规定，（D ）有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、 同时投入生产和使用进行监督，提出意见。 A、本单位负责人 B 、安全生产监督管理部门 C、司法部门 D 、工会 11、《安全生产法》规定，生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，必须对从业 人员进行（C ）的安全生产教育培训。 A、班组级 B 、车间级 C、专门 D 、三级 12、某建筑施工企业由于安全生产管理不善，发生了多起一股级以下的安全生产事故，经查，该企业的 主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，并且构成犯罪，被追究刑事责任。依据我国《安全生产法》的规定，该负责人自刑罚执行完毕之日起，不得担任任何生产经营单位 的主要负责人的时限是（D ）。 A、2年内 B 、3年内 C、4年内 D 、5年内 13、某企业未依法对从业人员进行安全生产教育和培训而被责令限期改正，但在限期内未整改。有关 部门将依据我国《安全生产法》的规定，责令其停产整顿并罚款，其限额是（ C ）。 A、1万元以上2万元以下 B 、2万元以上5万元以下
全国水利工程建设监理员培训考试试题 1.判断题（每题1分，共100分） （1）监理单位在实施监理过程中，发现存在生产安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；对情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时向水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的安全生产监督机构以及项目法人报告。 正确 错误 （2）水利工程施工监理专业资质甲级、乙级和丙级。 正确 错误 （3）在施工过程中，监理机构发现施工环境可能影响工程质量时，应指示承包人采取消除影响的有效措施。 正确 错误 （4）中国水利工程协会对全国水利工程建设监理实施统一监督管理。 正确 错误
（5）项目法人将水利工程建设监理业务委托给不具有相应资质的监理单位，应当承担相应的法律责任。 正确 错误 （6）单元（工序）工程质量不合格时，应按合同要求进行处理或返工重作，不必进行检验既可进行后续工程施工。 正确 错误 （7）合同规定应由承包人承担而在工程量清单中未详细列出的项目，其费用和利润不应认为已包括在其它有关项目的单价和合价中。 正确 错误 （8）不合格的材料、构配件和工程设备应按监理指示在规定时限内运离工地或进行相应处理。 正确 错误
（9）监理人无权督促承包人建立施工进度管理体系，做好生产调度、施工进度安排与调整等各项工作，并加强质量、安全管理，切实做到“以质量促进度、以安全促进度”。 正确 错误 （10）水利工程建设监理单位应当按照监理规范的要求，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方式实施监理，发现问题应当及时纠正、报告。 正确 错误 （11）由于承包人原因造成的不合理超挖部分监理人应予计量。 正确 错误 （12）由于发包人原因引起的暂停施工造成的工期延误，承包人有权提出工期索赔要求。 正确 错误 （13）施工单位指派的项目经理易人，要事先经监理机构确认并报发包人同意。
监理员考试题库（内部培训资料） 一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．工程建设监理实施需要( )。B A．上级主管部门批准 B．项目法人委托和授权 C．建设单位委托和授权 D．建设主管部门批准 2．《工程建设监理规定》明确了( )。D A．建设部是工程建设监理事业的发展与归口管理机构 B．国家计委是工程建设监理事业的发展机构，建设部是归口管理全国建设监理工作的机构 C．国家计委和建设部共同负责推进建设监理事业的发展与归口管理全国建设监理工作 D．国家计委和建设部共同负责推动建设监理事业的发展，建设部归口管理全国工程建设监理工作3．我国的监理工程师是指( )的一类人。C A．具有中级以上专业技术职称的从事监理工作 B．取得监理工程师资格证书 C．取得监理工程师岗位证书 D．监理单位从事工程技术管理工作 4．不同资质等级的监理单位在( )方面的资质标准是相同的。D A．监理业绩 B．注册资金 C．工程技术和管理人员 D．单位负责人或技术负责人 5．项目法人授予监理单位对工程施工进度有( )。C A．审核、签认权 B．复核、确认权 C．检查、监督权 D．批准权 6．监理单位在监理过程中因过错造成重大损失的( )。A A．应承担一定的经济责任和法律责任 B．应承担一定的经济责任和民事责任 C．仅承担相应的经济责任 D．仅承担相应的法律责任 7．下列各项工作牛，( )应当属于监理工程师所进行的对投入的控制工作。A A．审查施工单位提交的施工方案 B．对施工工艺过程进行控制 C．必要时下达停工令 D．做好工程预验收工作 8．施工准备阶段监理工作应包括( )。D A．制定施工方案 B．进行设计交底 C．施工测量放线 D．审批工程开工 9．下列人员中，( )通常以规划为基本职能。B A．总监理工程师 B．总监理工程师助理 C．总监理工程师代表 D．专业监理工程师 10．( )监理组织适用于监理项目能划分为若干个相对独立子项的大、中型建设项目。A A．直线制 B．职能制 C．直线职能制 D．矩阵制 11．工程建设监理是指( )。C A．受业主委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动 B．受建设单位委托对工程建设进行的监督和管理活动 C．受业主委托对工程建设项目实施阶段进行监督和管理的活动 D．受建设单位委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动 12．根据中华人民共和国建设部1992年第十六号令，监理单位的资质等级( )。C A．一年核定一次 B．二年核定一次 C．三年核定一次 D．四年核定一次 13．监理单位经营活动的基本准则是( )。B A．客观、公正、科学、诚信 B．守法、公正、科学、诚信 C．客观、公正、科学、信用 D．守法、公正、科学、信用
精心整理 上海安全员考试试题 一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意） 1、人的不安全行为与物的不安全状态在同一时间和空间相遇就会导致事故出现。因此预防事故可以采取的措施包括__。 A．约声人的不安全行为 B．消除物的不安全状态 C．人和物体分开作业 D．采取隔离防护措施 E．同时约束人的不安全行为，消除物的不安全状态 2 A． B． C． D． 3 A 核指标 B C D E 4 A．5～ B．10～ C．20～ D．25～ 5 A B C D．活动销 6、人工挖孔桩施工时，挖孔完成后，应当天验收，并及时将桩身钢筋笼就位和浇注混凝土。正在浇注混凝土的桩孔周围__半径内，其他桩不得有人作业。 A．10m B．12m C．14m D．15m 7、两台以上推土机在同一地区作业时，前后距离应大于__，左右距离应大于__。 A．6.0m，1.0m B．6.5m，1.5m C．7.0m，1.0m
D．8.0m，1.5m 8、宿舍内应保证有必要的生活空间，室内净高不得小于__。 A．2.0m B．2.2m C．2.4m D．2.6m 9、使用振捣器等手持电动机械和其他电动机械从事潮湿作业时，要由电工接好电源，安装上__，操作者必须穿戴好绝缘鞋、绝缘手套后再进行作业。 A．三级配电装置 B．防振装置 C．耐热装置 D 10 A． 六级为 B C D E 11 A B．生锈 C D 12 A B C D E 13 A． B．2.5m C．3m D．3.5 14、砌筑临时锅炉房的墙体应使用的材料有__。 A．竹、荆笆水泥 B．砖 C．砌块 D．瓦楞铁 E．石棉板 15、外电架空线电压分别为1kV以下、1～10kV、35～110kV、220kV、330～500kV时，其最小安全操作距离应当分别为__。
1、清水混凝土表面质量得最终效果取决于（）A、清水混凝土浇筑B、清水混凝土模板C、清水混凝土配比D、清水混凝土养护 正确答案：B您得答案：B 2、合同审查工作，特别就是补充协议得签署应慎重。有关补充协议”得说法正确得为（）。 A、补充协议得效力低于原合同 B、补充协议得效力等于原合同G补充协议得效力高于原合同D、在不违反法律、行政法规得强制性规定得情况下，补充协议得效力高于原合同 正确答案：D您得答案：D 3、临时宿舍、办公用房得建筑材料要米用（）级不燃材料。 A、A B B G C D D 正确答案：A您得答案：A 4、厚钢板焊接技术适用于高层建筑钢结构、大跨度工业厂房、大型公共建筑、塔桅结构等工程厚度（）mm以上 A、20、0 B、30、0 G 40、0 D、60、0 正确答案：C您得答案：C 5、高层建筑、既有建筑改造工程得外脚手架、支模架得架体，应采用（）材料搭设。 A、阻燃 B、不燃 C、难燃 D、可燃 正确答案：B您得答案：B 6、灰土或素土垫层可消除湿陷性黄土（）得湿陷性。A、1、0?2、0m B、1、0?3、0m C 1、0?4、0m D、4、0?5、0m正确答案：B您得答案：B 7、高强高性能混凝土（简称HS-HPC就是强度等级超过得HPC A C60
B、C80 C C90 D C100 正确答案：B您得答案：B 8、钢丝网水泥夹芯板中（）芯材得材料已有行业标准 A、聚苯乙烯泡沫塑料板 B、硬质聚氨酯泡沫塑料G半硬质岩棉板D、都不就是 正确答案：A您得答案：A 9、指混凝土拌合物不需要振捣仅依靠白重即能充满模板、包裹钢筋得水泥就是（）混凝土。 A、高强高性能 B、高耐久性 C、轻骨料 D、白密实 正确答案：D您得答案：D 10、项目监理机构批准工程延期不包括得条件就是（）。 A、施工单位在施工合同约定得期限内提出工程延期 B、施工进度滞后，经采取措施赶工，进度符合计划要求G因非施工单位原因造成施工进度滞后D、施工进度滞后影响到施工合同约定得工期 正确答案：B您得答案：B 11、普通混凝土新浇白重标准值可取（）KN/m3。 A、12、0 B、18、0 G 24、0 D、30、0 正确答案：C您得答案：C 12、工程开工令由（）签发。A、施工单位项目经理B、经授权委托得总监理工程师代表C、总监理工程师D、建设单位项目负责人 正确答案：C您得答案：C 13、在扣件式钢管脚手架安全检查中，开口型脚手架得两端必须设置连墙 件，连墙件得垂直间距不应大于建筑物得高度，并且不应大于（）m。
一、单选题【本题型共30道题】 1.项目总监必须具备国家注册资格，并按照行业规定一名项目总监最多同时可以担任（）项目总监。 A．2个； B．3个； C．4个； D．5个。 正确答案：[B] 用户答案：[B] 得分：1.00 2.申请领取施工许可证时，建设资金已经落实：建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（），建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。 A．40%； B．20%； C．60%； D．50%。 正确答案：[D] 用户答案：[] 得分：0.00 3.从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后（）、再施工的原则，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。 A．申报； B．验收； C．设计； D．使用。 正确答案：[C] 用户答案：[] 得分：0.00 4.专业监理工程师须具有工程类注册执业资格，或具有中级及以上专业技术职称、（）及以上工程监理实践经验并经监理业务培训合格。并由项目总监授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作
，有相应监理文件签发权。 A．2年； B．3年； C．4年； D．5年。 正确答案：[A] 用户答案：[] 得分：0.00 5.监理单位应依据（）要求建立安全监理机构及配置安全监理人员和设备，并履行安全监理职责。 A．监理合同； B．施工组织设计； C．设计文件； D．施工承包合同。 正确答案：[A] 用户答案：[] 得分：0.00 6.建设工程按照自然属性建设工程可分为建筑工程、土木工程和（）三大类。 A．机电工程； B．电力工程； C．市政公用工程； D．通信工程。 正确答案：[A] 用户答案：[] 得分：0.00 7.施工场地由建设单位移交承包单位，应填写（），并由建设单位、施工单位和监理单位各方签字确认。 A．开工报告； B．施工场地移交记录； C．进度计划报表；
2016年上海安全员C证考核模拟试题 一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、重大事故书面报告(初报表)应当包括的内容有__。 A．事故发生的时间、地点、工程项目、企业名称 B．事故发生原因的初步判断 C．事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计 D．对事故责任人的处理意见 E．事故发生后采取的措施及事故控制情况 2、在纵横方向上，塔式起重机钢轨顶面的倾斜度不得大于__。 A．1/1000 B．1/2000 C．1/5000 D．1/10000 3、下列选项中，关于绑扎脚手架所用钢脚手板的要求，叙述不正确的是__。A．脚手板一端应压连接卡口，以便铺设时扣住另一块的端部，板面应冲有防滑圆孔 B．板长度为1.5～3.6m，厚2～3mm，肋高5cm，宽23～25cm C．旧板表面锈蚀斑点直径不大于5mm，并沿横截面方向不得多于5处D．不得使用裂纹和凹陷变形严重的脚手板 4、建筑施工中常用的乙炔气瓶属于__。 A．高压液化气体气瓶 B．溶解气体气瓶 C．永久气体气瓶 D．低压液化气体气瓶 5、施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的，由__负责。分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。 A．分包单位 B．总承包单位 C．建设单位 D．监理单位 6、安全生产工作是为了达到安全生产目标而进行的系统性管理活动，由__构成。A．监管监察 B．源头管理 C．过程控制 D．应急救援 E．事故查处 7、塔式起重机上必备的安全装置包括__。 A．起重量限制器 B．力矩限制器 C．回转限位器 D．起升高度限位器
监理安全培训考试试题答案 ___________ 项目监理部姓名_____________ 得分______ 时间：年月日 一、是非题（每题2.5分共16题40分） 1.国家对施工企业实行安全生产许可制度。未取得安全生产许可证的，不得从 事生产活动。（V）2.监理单位应该依法对承发包的资质证书进行审核，应在等级许可范围内承接 任务。（V）3.监理单位应对建筑工程安全标准进行监理，并对施工组织设计中的安全技术 措施或者专项施工方案进行审查。（V ）4.建筑施工单位主要负责人和安全生产管理人员应当由有关主管部门对其安全 生产知识和管理能力考核合格后方可任职。（V ）5.监理企业行政负责人对本企业建监理工程项目的安全监理工作全面负责。项 目总监理工程师对工程项目的安全监理工作负责。（V ） 6.安全监理人员须经安全监理业务教育培训，考试合格后，持证上岗。（V ） 7.未经安全生产教育和培训合格的从业人员不得上岗作业。（V ） 8.电工、焊工、垂直运输机械作业人员，安装拆卸工、爆破作业人员、起重信 号工、登高架设作业人员等，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。（V ）9.电源中心点直接接地的220/380V三相四线制电力系统，必须采用三级配电；TN-S接零保护；二级漏电保护。（V ）10.监理企业编制的项目监理
规划应包括安全监理方案，编制的监理细则应包含安全监理的具体措施 11.照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器，严禁使用自藕变压器，在金属容器内的照明，电源电压不大于12V 。（v ）12.施工单位进行爆破、吊装等危险作业，应安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。（v ）13.施工单位采购、租赁的安全防护用品，机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。施工现场的上述设备用具，必须由专人管理，定期进行检查，维修和保养，建立相应的资料档案。（v ）14.施工单位应按规定对施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起30 天内，向建设行政主管部门或者其它有关部门登记。登记标志应当置于或者附着于该设备的显着位置。（v ）15.施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃、易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配置消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。（v ）16.建设工程施工前,施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出说明,并由双方签字确认。（v ）二、问答题（每题10分，共6 题60分） 1.大唐集团“七不准” 内容是什么？答：有安全隐患的施工队伍不准进场；有安全隐患的作业人员不准进场；有安全隐患的施工机械不准进场；有安全隐患的工程设备不准进场；有安全隐患的材料不准进场；有安全隐患的施工措施不准审批实
§1-1《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013——复习题 1.1判断题 1.1.1总则 1.《建设工程监理规范》（ GB/T 50319-2013）属于推荐性国家标准。（ X ） 2.在建设工程监理工作范围内，建设单位与施工单位之间涉及施工合同的联系活动应通过工程监理通知单（应该是通过工程监理单位）进行。（ X ） 3.监理单位应公平、独立、诚信、科学地开展建设工程监理与相关服务活动。（√）1.1.2术语 1. 总监理工程师代表是由总监理工程师授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力，是注册监理工程师。（ X ） 2.监理规划是指导项目监理机构全面开展监理工作的纲领性文件。（√） 3.监理实施细则是针对某一专业或某一方面监理工作的指导性文件。（√） 4.监理员是从事具体监理工作，具有高中及以上学历并经过监理业务培训的监理人员。（X） 5.工程计量根据工程设计文件及施工合同约定，项目监理机构对施工单位申报的合格工程的工程量进行的核验。（√） 6.旁站是监理人员在施工现场对工程实体非关键部位的施工质量进行的监督检查活动。（X） 7.巡视是监理人员在施工现场进行的定期或不定期的监督检查活动。（X） 8. 项目监理机构在施工单位对工程质量自检的基础上，按照有关规定或建设工程监理合同约定独立进行的检测试验活动。（√） 9.见证取样是项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动。（√） 10.工程延期是由于施工单位原因造成合同工期延长的时间。（X） 11.工期延误是由于非施工单位自身原因造成施工期延长的时间。（X） 12.工程临时延期批准属于发生非施工单位原因造成的永久性影响工期事件所作出的临时延长合同工期的批准。（X） 13.工程最终延期批准属于发生施工单位原因造成的持续性影响工期事件所作出的最终延长合同工期的批准。（X） 14.监理日志是项目监理机构每日对建设工程监理工作及建设工程实施情况所做的记录。（√） 15．监理月报是项目监理机构每月向施工单位提交的建设工程监理工作及建设工程实施情况分析总结报告。（X）