第一阶段基础测验
一、单选
1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流转过程中形成的（）关系。（分数：2 分）
A. 债权人与债务人
B. 代理人与被代理人
C. 权利与义务
D. 法人与自然人
标准答案是：C。您的答案是：
2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（）赔偿。（分数：2 分）
A. 施工企业
B. 施工企业的法定代表人
C. 施工企业的项目经理
D. 具体的施工人员
标准答案是：A。您的答案是：
3、下列财产中，（）不得抵押。（分数：2 分）
A. 土地所有权
B. 土地使用权
C. 房屋
D. 交通运输工具
标准答案是：A。您的答案是：
4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（）家。（分数：2 分）
A. 2
B. 3
C. 5
D. 7
标准答案是：B。您的答案是：
5、合同争议的解决顺序为（（分数：2 分）
A. 和解—调解—仲裁—诉讼
B. 调解—和解—仲裁—诉讼
C. 和解—调解—诉讼—仲裁
D. 调解—和解—诉讼—仲裁
标准答案是：A。您的答案是：
6、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。（分数：2 分）
A.
办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题
B.
向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确
C. 提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
D. 确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验
标准答案是：C。您的答案是：
二、多选
1、我国施工招标文件部分内容的编写应遵循的规定有（）。（分数：3 分）
A. 明确投标有效时间不超过18d
B. 明确评标原则和评标方法
C. 招标文件的修改，可用各种形式通知所有招标文件接收人
D. 明确提前工期奖的计算办法
标准答案是：BD。您的答案是：
2、建设项目招标投标的意义主要有（）。（分数：3 分）
A. 基本形成了由市场定价的价格机制
B. 能够不断降低社会平均劳动消耗水平
C. 约选择施工单位的时间
D. 于供求双方更好地相互选择
标准答案是：ABD。您的答案是：
3、施工招标文件应包括（）内容。（分数：3 分）
A. 投标须知
B. 投标函
C. 拟签定合同的主要条款
D. 投标函的格式及附录
标准答案是：BCD。您的答案是：
4、投标文件应当包括的内容有（）。（分数：3 分）
A. 投标函
B. 投标邀请书
C. 投标报价
D. 施工组织设计
标准答案是：ACD。您的答案是：
再次测验第二阶段基础测验
一、单选1、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（）（分数：2 分） A. 没收全部定金补偿损失 B. 要求发包人支付双倍的定金 C.
要求发包人补偿实际发生的损失 D.
要求发包人付给合同约定设计费用的50%标准答案是：A。您的答案是：2、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（）的日历天数计算。（分数：2 分） A. 合同签字日起按投标文件中承诺 B. 合同签字日起按招标文件中要求 C. 合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D.
合同约定的开工日起按招标文件中要求标准答案是：D。您的答案是：3、初步评审中的资格评审标准，包括（）等（分数：2 分） A. 施工方案 B. 投标文件格式符合性 C. 资质等级 D.
报价构成标准答案是：C。您的答案是：4、按索赔的处理方式，可将索赔分为（）。（分数：2 分） A. 合同内索赔、合同外索赔 B. 工程延误索赔、工程变更索赔 C. 工期索赔、费用索赔 D.
工程加速索赔、意外风险标准答案是：B。您的答案是：5、以下关于工程量清单说法不正确的是（）。（分数：2 分） A. 工程量清单应以表格形式表现 B. 程量清单是招标文件的组成部分 C. 工程量清单可由招标人编制 D.
工程量清单是由招标人提供的文件标准答案是：A。您的答案是：6、关于投标单位作标书阶段的操作做法不妥的是( ) （分数：2 分） A. 对招标文件进行认真透彻的分析研究 B.
对工程量清单内所列工程量进行详细审核 C. 对施工图进行仔细的理解 D.
认真对待招标单位答疑会标准答案是：B。您的答案是：二、多选1、采用工料单价法编制标底时，各分项工程的单价中应包括（）。（分数：3 分） A. 人工费 B. 材料费 C. 机械使用费 D.
其他直接费标准答案是：ABCD。您的答案是：2、投标文件的技术性评审包括（）。（分数：3 分） A. 实质上响应程度 B. 质量控制措施 C. 方案可行性评估和关键工序评估 D.
环境污染的保护措施评估标准答案是：CD。您的答案是：3、开标会议上应宣布投标书为废标的情况包括（）。（分数：3 分） A. 未密封递送的标书 B.
投标工期长于招标文件中要求工期的标书 C. 关键内容字迹、无法辨认的标书 D.
没有委托代理人印章的标书标准答案是：BC。您的答案是：4、编制标底应遵循的原则有（）。（分数：3 分） A. 工程项目划分、计量单位、计算规则统一 B. 按工程项目类别计价 C.
应包括不可预见费、赶工措施费等 D. 应考虑市场变化标准答案是：BCD。您的答案是：再次测验
第三阶段基础测验
一、单选1、建设工程招标是指招标人在发包建设项目之前，（）人，根据招标人的意图和要求提出报价，择日当场开标，以便从中择优选定得标人的一种经济活动。（分数：2 分） A.
公开招标 B. 邀请投标 C. 邀请议标 D.
公开招标和邀请投标标准答案是：D。您的答案是：2、关于施工招标的范围，下列说法正确的是（）。（分数：2 分） A. 可以是单位工程的分部、分项工程招标 B. 只能是单项工程招标 C.
可以是全部工程、单位工程、特殊专业工程招标 D.
只能是单位工程招标标准答案是：D。您的答案是：3、工程施工招标的标底可由（）编制。
（分数：2 分） A. 招标单位 B. 施工单位 C. 招标管理机构 D.
定额管理单位标准答案是：A。您的答案是：4、设备、材料采购可通过邀请招标方式选定设备、材料供应商。这种方式一般适用于（）。（分数：2 分） A. 采购额在100万美圆以上 B.
合同金额小，工程地点分散且施工时间拖得很长 C. 不宜进行公开采购的事项 D.
现货采购或价值较小的标准规格产品标准答案是：C。您的答案是：5、对于工程量清单的工程数量有误引起的工程量增加，其费用（）。（分数：2 分） A.
属合同约定幅度以内的，应执行调整后的综合单价 B.
属合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价 C.
由承包人提出，经发包人确认后，作为结算的依据。 D.
视为承包人的风险标准答案是：B。您的答案是：6、工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一的工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单位作为投标报价的基础。结算拨付工程款时以（）（分数：2 分） A. 工程量清单 B.
实际工程量 C. 包方保送的工程量 D.
合同中的工程量标准答案是：B。您的答案是：二、多选1、建筑市场的主体包括（）。
（分数：3 分） A. 业主 B. 承包商 C. 工程监理公司 D.
招标代理机构标准答案是：ABCD。您的答案是：2、成本加酬金合同最适用于以下那些工程（）。（分数：3 分） A. 边设计，边施工的紧急工程 B. 新型工程项目 C.
工程规模较小，技术不太复杂的中小型工程 D.
灾后修复工程标准答案是：ABD。您的答案是：3、（）属于要约邀请（分数：3 分） A.
寄送的价目表 B. 招标公告 C. 拍卖公告 D.
投标书标准答案是：ABC。您的答案是：4、工程变更包括（）。（分数：3 分） A.
工程量变更 B. 设计变更 C. 新增工程 D. 当事人变更标准答案是：ABC。您的答案是：再次测验第四阶段基础测验
一、单选1、投标单位在投标报价中，对工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，在开标后，现投标单位没有填写单价和合价的项目，则（）。（分数：2 分） A.
允许投标单位补充填写 B. 视为废标 C. 退回投标书 D.
认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中标准答案是：D。您的答案是：2、采用百分法对各投标单位的标书进行评分，（）的投标单位为中标单位。（分数：2 分） A.
总得分最低 B. 得分最高 C. 投标价最低 D.
投标价最高标准答案是：B。您的答案是：3、建设项目总承包招投标,它是指从( )的招投标.
（分数：2 分） A. 从项目建议书开始,到竣工投产、交付使用 B. 从可行性研究开始,到竣工投产 C. 从破土动工开始,到竣工投产 D.
从破土动工开始,到竣工验收标准答案是：A。您的答案是：4、不属于施工投标文件的内容有（）。（分数：2 分） A. 投标函 B. 投标报价 C. 拟签订合同的主要条款 D.
施工方案标准答案是：C。您的答案是：5、评标活动应遵循( )原则（分数：2 分） A. 竞争优先 B. 公平、公正、科学择 C. 质量好、信誉高、价格合理、工期适当、施工方案先进可行 D.
规范性与灵活性相结合标准答案是：B。您的答案是：6、中标通知书发出（）内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程施工合同。（分数：2 分） A. 15天 B. 20 C. 25 D.
30标准答案是：D。您的答案是：二、多选1、根据《招标投标法》中招标程序的规定，在发售招标文件之前需要进行的工作包括（）。（分数：3 分） A. 发布招标公告或发出投标邀请书 B.
对潜在投标人进行资质审查 C. 组织投标人踏勘现场 D.
成立招标组织标准答案是：ABD。您的答案是：2、狭义的建筑市场( )。（分数：3 分） A.
一般指有形建筑市场 B. 一般指无形建筑市场 C. 它是以工程承发包交易活动为主要内容 D.
它是指承载与建筑业生产经营活动相关的一切交易活动的总称标准答案是：AC。您的答案是：3、工程施工招标一般划分为( )三个阶段（分数：3 分） A. 招标准备 B. 招标实施 C. 定标签约 D.
屡约标准答案是：ABC。您的答案是：4、关于细微偏差的说法，正确的选项包括（）（分数：3 分） A. 在实质上响应了招标文件的要求，但存在个别漏项 B.
在实质上响应了招标文件的要求，但提供了不完整的技术信息和数据 C.
补正遗漏会对其他投标人造成不公平的结果 D.
细微偏差不影响投标文件的有效性标准答案是：ABC。您的答案是：再次测验
五阶段基础测验
一、单选1、公开招标与邀请招标的招标程序上的主要差异表现为（）。（分数：2 分） A. 是否解答投标单位的答疑 B. 是否组织现场考察 C. 是否公开开标 D.
是否进行资格预审标准答案是：B。您的答案是：2、建筑业企业连续（）年年检合格，方可申请晋升上一级资质等级。（分数：2 分） A. 2 B. 3 C. 4 D.
5标准答案是：B。您的答案是：3、一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于（）家。（分数：2 分） A. 2 B. 3 C. 4 D.
5标准答案是：B。您的答案是：4、在合同的订立中，当事人一方向另一方提出订立合同的要求和合同的主要条款，并限定其在一定期限内作出答复，这种行为是（）（分数：2 分） A. 谈判 B. 要约邀请 C. 要约 D.
承诺标准答案是：C。您的答案是：5、接受要约的受要约人作出承诺后，要约和承诺的内容（）产生法律约束力。（分数：2 分） A. 仅对要约人 B. 仅对受要约人 C. 对双方 D.
对双方都不标准答案是：C。您的答案是：6、FIDIC合同条件规定，承包商应在索赔事件发生后（）天内向监理工程师发出索赔意向通知。（分数：2 分） A. 18 B. 28 C. 36 D.
56标准答案是：B。您的答案是：二、多选1、《中华人民共和国建筑法》规定，必须取得相应等级的资质证书，方可从事建筑活动的单位或企业包括 ( ) （分数：3 分） A. 建筑施工企业 B.
勘察单位 C. 设计单位 D.
设备生产企业标准答案是：ABC。您的答案是：2、下列（）等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家规定可以不进行招标（分数：3 分） A. 涉及国家安全、国家秘密项目 B.
抢险救灾项目 C. 使用国际组织或者外国政府资金的项目 D.
生态环境保护项目标准答案是：AB。您的答案是：3、在招标准备阶段，招标人的主要工作包括（）。（分数：3 分） A. 组织现场勘察 B. 编制招标文件 C. 选择招标方式 D.
进行资格预审标准答案是：BC。您的答案是：4、采用工程量清单报价法编制的投标报价，主要由（）几部分构成（分数：3 分） A. 分部分项工程费 B. 其它项目费 C. 措施项目费 D.
规费和税金标准答案是：ABCD。您的答案是：再次测验
第六阶段基础测验
一、单选1、根据我国《招标投标法》的规定，下列情形中应作废标处理的是（）。
（分数：2 分） A. 投标人所提供的担保有瑕疵 B. 投标文件中个别地方存在漏项 C.
投标文件中提供了不完整的技术信息 D.
标文件签字人不是投标人的法定代表人标准答案是：A。您的答案是：2、下列关于施工合同文件的解释顺序的说法中正确的是（）。（分数：2 分） A.
中标通知书、施工合同通用条款、施工合同专用条款、图纸 B.
中标通知书、图纸、施工合同通用条款、施工合同专用条款 C.
施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书、图纸 D.
中标通知书、施工合同专用条款、施工合同通用条款、图纸标准答案是：D。您的答案是：3、根据我国《招标投标法》投标人（）。（分数：2 分） A. 不得以低于社会平均成本的报价竞标 B. 可以以低于自己企业成本的报价竞标 C. 不得以低于自己企业成本的报价竞标 D.
即不得以低于自己企业成本的报价竞标，也不得以低于社会平均成本的报价竞标标准答案是：C。您的答案是：4、开标由（）主持，邀请所有投标人参加。（分数：2 分） A. 招标人 B.
行政监督部门 C. 评标委员会代表 D.
招标代理机构标准答案是：A。您的答案是：5、可调整合同价适用于（）的项目。（分数：2 分） A. 工期较长 B. 工期较短 C. 合同额较小 D.
合同额较大标准答案是：A。您的答案是：6、按照规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起( )日之内订立书面合同。（分数：2 分） A. 20 B. 30 C. 25 D.
35标准答案是：B。您的答案是：二、多选1、投标文件有（）情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理。（分数：3 分） A. 大写金额与小写金额不一致 B.
投标工期长于招标文件中要求工期的标书 C. 关键内容字迹模糊、无法辨认的标书 D.
未按招标文件要求提交投标保证金的标准答案是：BCD。您的答案是：2、所有的合同的订立过程都必须经过（）过程。（分数：3 分） A. 要约邀请 B. 要约 C. 承诺 D.
公证标准答案是：BC。您的答案是：3、《建设工程施工合同（示范文本）》由（）组成。
（分数：3 分） A. 协议书 B. 中标通知书 C. 通用条款 D.
工程量清单标准答案是：AC。您的答案是：4、施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向（）请求撤销合同。（分数：3 分） A. 建设行政主管部门 B. 仲裁机构 C. 人民法院 D.
工程师标准答案是：BC。您的答案是：再次测验
第七阶段基础测验
一、单选1、邀请招标是一种由招标人选择( )位符合招标条件的供应商或承包商，向其发出投标邀请，由被邀请的供应商、供应商投标竞争，从中选定中标者的招标方式。（分数：2 分） A.
2 B. 4 C.
3 D.
5标准答案是：C。您的答案是：2、建设工程标底是指招标人根据国家有关规定计算出来的造价，是建设工程的( )。（分数：2 分） A. 计划价格 B. 预期价格 C. 实际价格 D.
合同价格标准答案是：B。您的答案是：3、申请领取施工许可证，应具备的条件之一为：建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的( )。（分数：2 分） A. 0.3 B. 0.4 C. 0.5 D.
0.6标准答案是：A。您的答案是：4、施工招标文件的内容一般不包括( )。（分数：2 分） A.
工程量清单 B. 资格预审条件 C. 合同条件 D.
投标须知标准答案是：B。您的答案是：5、投标报价人员在总价基本不变的情况下可以采用不平衡报价法使中标后企业利益最大化。在清单工程量不准确的情况下，对可能增加的工程量，可以报( )。（分数：2 分） A. 高单价 B. 低单价 C. 原单价 D.
市场价标准答案是：A。您的答案是：6、招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同后，中标人( )。（分数：2 分） A. 应当按照合同约定履行义务，完成中标项目 B.
可将中标项目分解后分别向他人转让 C. 可向他人转让中标项目 D.
可将中标项目中的部分非主体工作分包给他人完成标准答案是：A。您的答案是：二、多选1、按照FIDIC施工合同条件规定，属于业主承担责任的风险有（）（分数：2 分） A.
承办商的雇员因该工程拖欠工资引起的罢工 B. 分包商的雇员因该工程拖欠工资引起的罢工 C.
因承办商施工原因造成的爆炸 D. 汇率变化标准答案是：D。您的答案是：2、索赔文件包括（）（分数：3 分） A. 证据部分 B. 论证部分 C. 总述部分 D.
索赔款项（或工期）计算部分标准答案是：ABCD。您的答案是：3、招标代理合同的数据信息管理包括( )。（分数：3 分） A. 信息沟通机制的建立 B. 信息的搜集和处理 C. 信息的来源 D.
信息的检索标准答案是：ABD。您的答案是：4、监理人应当代表发包人依法对( )等方面进行监督。（分数：3 分） A. 质量 B. 建设工程的设计要求和施工质量 C. 服务 D.
工期标准答案是：BD。您的答案是：再次测验
第八阶段基础测验
一、单选1、建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是( )。（分数：2 分） A. 按工程实际损失计算赔偿 B. 扣除合同约定的全部监理酬金 C. 赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额 D.
应当双倍返还定金标准答案是：C。您的答案是：2、型设部和国家工商行政管理局联合发布了两个设计合同示范文本，《建设工程设计合同》(二)[GF一2000一0210]与(一)[GF一2000—0209]中条款内容差异的主要原因是由于《建设工程设计合同》(二)[GF一2000一0210]委托的工作内容不同，即承包工程项目的（分数：2 分） A. 勘察、设计 B. 设计、施工 C. 专业工程设计 D.
民用建筑工程设计标准答案是：C。您的答案是：3、承包商提出的索赔主要包括两个方面，即( )。（分数：2 分） A. 单项索赔和总索赔 B. 工期索赔和费用索赔 C. 单项索赔和工期索赔 D.
总索赔和费用索赔标准答案是：B。您的答案是：4、投标文件一般情况下（）附带条件
（分数：2 分） A. 都带 B. 不能带 C. 上级批准可带 D.
以上都不对标准答案是：B。您的答案是：5、设备采购招标投标所采用的国内有限竞争性招标类似于（）。（分数：2 分） A. 公开招标 B. 邀请招标 C. 议标 D.
直接发包标准答案是：B。您的答案是：6、单项金额在（）万元以上的设计项目必须招标。
（分数：2 分） A. 50 B. 100 C. 200 D.
3000标准答案是：A。您的答案是：二、多选1、监理合同管理要点( )。（分数：3 分） A.
工作范围管理 B. 监理人员管理 C. 服务质量管理 D.
监理费用管理标准答案是：ABD。您的答案是：2、设计咨询合同的特点有( )。（分数：3 分） A. 设计咨询活动具有较强的专业属性 B. 设计咨询活动的专一性、 C.
工程设计咨询合同的标的具有特殊性 D.
设计咨询工作服务具有综合性标准答案是：ACD。您的答案是：3、违约管理主要包括( )。（分数：3 分） A. 违约行为的防范 B. 违约行为的制止 C. 损失的处理 D.
及时行使抗辩权标准答案是：ABD。您的答案是：4、通常情况下，下列施工招标项目中应放弃投标的是：（）。（分数：3 分） A. 本施工企业主营和兼营能力之外的项目 B.
工程规模、技术要求超过本施工企业技术等级的项目 C.
本施工企业生产任务饱满，而招标工程的盈利水平较低或风险较大 D.
本施工企业技术等级、信誉、施工水平明显不如竞争对手的项目标准答案是：ABCD。您的答案是：再次测验
第九阶段基础测验
一、单选1、公开招标在开标时，应当由（）（分数：2 分） A.
招标监督机构主持，所有投标人自愿参加 B. 招标监督机构主持，投标人自愿参加 C.
招标人主持，所有投标人均应参加 D.
招标人主持，投标人自愿参加标准答案是：C。您的答案是：2、据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，（）后推迟开工日期．（分数：2 分） A. 需承包人书面通知工程师 B. 应经建设行政主管部门批准 C. 应经工程师批准 D.
需承包人书面通知发包人标准答案是：A。您的答案是：3、依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（）承担．（分数：2 分） A. 发包人 B. 承包人 C. 设备供应人 D.
发包人和承包人分别标准答案是：A。您的答案是：4、在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标. （分数：2 分） A. 施工 B. 设备采购 C. 设计 D.
材料采购标准答案是：C。您的答案是：5、施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（）处理（分数：2 分） A.
增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延 B.
增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延 C.
增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延 D.
增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延标准答案是：C。您的答案是：6、如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。（分数：2 分） A. 施工单位 B. 监理单位 C. 材料供应商 D.
项目经理标准答案是：A。您的答案是：7、甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，甲单位为施工总承包一级资质，乙单位为二级资质，则该施工联合体应按（）资质确定等级。
（分数：2 分） A. 1 B. 2 C. 3 D.
4标准答案是：B。您的答案是：8、工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单作为投标报价单基础。结算拨付工程款时以（）为依据。（分数：2 分） A. 工程量清单 B. 实际工程量 C.
承包方报送的工程量 D.
合同中的工程量标准答案是：B。您的答案是：二、多选1、公开招标的程序分为：建设项目报建，编制招标文件，开标、评标和定标外还有（）。（分数：3 分） A. 发投标邀请书 B.
资格预审 C. 发放招标文件 D.
签订合同标准答案是：BCD。您的答案是：2、在工程项目招标中，可采取的主要方式有（）。（分数：3 分） A. 公开招标 B. 邀请招标 C. 议标 D.
直接发包标准答案是：AB。您的答案是：再次测验
第十阶段基础测验
一、单选1、在建设工程招标中，承包商现场考察的费用由（）承担。（分数：2 分） A.
业主 B. 承包商 C. 监理单位 D.
业主和承包商共同标准答案是：B。您的答案是：2、国际上把建设监理单位所提供的服务归为（）服务。（分数：2 分） A. 工程咨询 B. 工程管理 C. 工程监督 D.
工程策划标准答案是：A。您的答案是：3、建筑市场的进入，是指各类项目的（）进入建设工程交易市场，并展开建设工程交易活动的过程。（分数：2 分） A. 业主、承包商、供应商 B.
业主、承包商、中介机构 C. 承包商、供应商、交易机构 D.
承包商、供应商、中介机构标准答案是：B。您的答案是：4、一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于（）家。（分数：2 分） A. 2 B. 3 C. 4 D.
5标准答案是：B。您的答案是：5、应当招标的工程建设项目在（）后，已满足招标条件的，均应成立招标组织，组织招标，办理招标事宜（分数：2 分） A. 进行可行性研究 B.
办理报建登记手续 C. 选择招标代理机构 D.
发布招标信息标准答案是：B。您的答案是：6、下列不属于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的关系社会公共利益、公共安全的公用事业项目的是（ A ）。（分数：2 分） A.
邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通信项目 B. 供水、供电、供气、供热等市政工程项目 C. 商品住宅，包括经济适用住房 D.
科技、教育、文化等项目标准答案是：A。您的答案是：二、多选1、建筑市场的主体是（）. （分数：3 分） A. 业主 B. 承包商 C. 工程咨询服务机构 D.
建筑产品标准答案是：ABC。您的答案是：2、国际承包工程的合同计价方式有（（分数：3
分） A. BOT B. 固定总价 C. 单价合同 D.
成本加酬金标准答案是：BCD。您的答案是：3、法人应当具备的条件（）（分数：3 分） A.
有行政主管部门的明确授权 B. 有必要的财产和经费 C. 有自己的名称，组织机构和场所 D.
能够独立承担民事责任标准答案是：BCD。您的答案是：4、在代理中，通常涉及三方关系）（分数：3 分） A. 代理人 B. 利益相关人 C. 被代理人 D.
第三人标准答案是：ACD。您的答案是：再次测验
精品文档word文档可以编辑！谢谢下载！
1、改革开放以来，经过近年来的发展，建筑市场的市场主体是（） A、发包方 B、承包方 C、中介服务方 D、发包方、承包方和中介服务方组成的 2、下列关于建设工程合同的说法中错误的选项是（） A、建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同 B、建设工程合同不是双务、有偿合同 C、建设工程合同是一种要式合同 D、建设工程合同是一种诺成合同 3、将建设工程合同按承发包的工程范围划分，分类不正确的是 ( )。 A、建筑工程总承包合同 B、建筑工程设计合同 C、建筑工程承包合同 D、建筑工程分包合同 4、将建筑工程合同按付款方式不同进行划分，分类不正确的是 ( ) A、总价合同 B、单价合同 C、成本合同 D、成本加酬金合同 5、某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元，委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约，承包人应返还给委托人（）。 Ａ．20万元Ｂ．10万元 Ｃ．2万元Ｄ．4万元 6、建筑工程合同主体一般只能是（）。 A.公民 B.法人 C.其他组织 D.公民和法人 7、下列关于业主享有的权利，说法错误的是（） A、业主有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订立合同的签定权 B、业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权 C、监理单位调换总监理工程师可以不经过业主同意 D、业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告 8、（）是经济活动中最常见的一种合同，也是建设工程中需经常订立的一种合同。 A、买卖合同 B、货物运输合同
C、保险合同 D、租赁合同 9、租赁合同的形式没有限制，租赁期限在（）以上的，应当采用书面形式。 A、一个月 B、五个月 C、六个月 D、一年 10、租赁期间届满，承租人应当返还租赁物。返还的租赁物应当符合按照约定或者租赁物的性质使用后的状态。当事人也可以续定租赁合同，但约定的租赁期限自续定之日起不得超过（）年。 A、5 B、10 C、15 D、20 11、（）适用范围比较宽，其风险可以得到合理的分摊，能鼓励承包商提高工效，节约成本。 A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同 D、计量估价合同 12、设计合同必须具有上级机关批准的（）才能签定。 A、设计任务书 B、总概算 C、施工图设计 D、初步设计文件 13、工程项目施工合同以付款方式划分可分为：①总价合同；②单价合同；③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）。Ａ．③—②—①Ｂ．①—②—③Ｃ．③—①—②Ｄ．①—③—② 14、承包人（） A、应是具备与工程相应资质和法人资格的，并被发包人接受的合同当事人及其合法继承人 B、可以将工程转包或出让 C、不征得发包人同意可进行分包 D、必须具备组织协调的能力 15、《施工合同文本》由三部分组成，其中不包括 ( )。 A、《协议书》 B、《通用条款》 C、《专用条款》 D、《工程质量保修书》 16、《建设工程施工合同（示范文本）》，其中有一部分是将建设工程施工合同中共性的一些内容抽象出来编写的一份完整的合同文件，这份文件是（）。 Ａ.协议书Ｂ.通用条款Ｃ.专用条款Ｄ.投标书及其附件
2005 年建设工程合同管理考试试题及答案 一、单项选择题（共50题，每题 1 分。每题的备选项中。只有 1 个最符合题意） 1. 如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按 期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。 A. 施工单位 B. 监理单位 C. 材料供应商 D. 项目经理 2. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C. 项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D. 项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 3. 抵押与质押的区别主要在于（）。 A. 担保财产是否为第三人的财产 B. 担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有D?债权人是否有优先受偿权 4. 招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。 A. 未中标的投标人不退还 B. 中标的投标人在中标的同时退还 C. 在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D. 投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5. 对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（）。
A.人民法院的判决B?仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6. 某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包 人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（）。 A. 施工合同成立，但不生效 B. 施工合同成立，且已生效 C. 施工合同不成立，不生效 D. 施工合同不成立，但有效 7. 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（）。 A. 仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B. 仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C. 仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D. 仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方 式 8. 甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空 白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（）。 A. 有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B. 有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D. 无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担 9. 按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（）的顺序履行。 A. 订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B. 合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C. 补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格
国际工程合同管理 复习资料
精品资料 1.国际工程的定义和范畴是什么？有什么特点？答：国际工程就是一个工程项目的策划、咨询、融资、采购、承包、管理以及培训等各 个阶段和不同工作内容的参与者来自不止一个国家，并且按照国际上通用的工程项目管理理念和方式进行管理的工程。范畴是1.国际工程包含国内和国外两个市场2.国际工程包括咨询和承包两个领域。 2.试比较项目、工程项目、国际工程项目的特点？答：项目的特点：一次性、唯一性、目标的明确性、和实施条件的约束性。工程项目 的特点：投资巨大、技术水平要求高、复杂程度高、整体性强、建设周期长、不确定性因素多，风险大，容易产生争议、不可逆转性、 产品地点的固定性、生产要素的流动性、当地政府的管理和干预。国际工程项目的特点：跨多个学科的系统工程、跨国的经济活动、严 格的合同管理、风险与利润并存、发达国家垄断市场。 3.国际工程合同管理有哪些特点？1）国际工程的合同管理是工程项目管理的核心 2）国际工程合同文件内容全面而详尽 3）国际上已有多种合同范本 4）认真分析研究每一个工程项目合同的特点 5）国际工程合同范本中体现了及时调节争议的理想 6）国际工程合同制定 时间长，而实施时间更长 7）国际工程项目包括多个合同 4.业主：业主是工程项目的提出者、组织论证立项者、投资等重要事项的决策者、资金筹集这和项目实施的总体组织者，也是项目的产 权所有者，并负责项目生产、经营和偿还贷款。按项目投资来源不同，业主机构可以是公共部门，也可以使私营企业。 5.承包商与总承包商：承包商通常指承担工程项目施工及设备采购的公司，个人或几个公司的联营体。总承包商通常是指与业主签订合 同将整个工程或其中一个阶段的工作全部承包下来的公司或几个公司的联营体。 6.试分析比较传统的项目管理模式、设计—建造模式、EPC/交钥匙模式、DOB模式和项目管理型承包模式的优缺点和应用条件。传统的项目管理模式：优点——1、由于这种模式长期地、广泛地在世界各地被采用，因而管理方法成熟，各方对有关程序都很熟悉。2、业主可 自由选择咨询设计人员，可控制设计要求，施工阶段也比较容易提出设计变更。3、可自由选择监理人员监理工程。4、可采用各方均熟 悉的标准合同文本，双方均明确自身应承担的风险，有利于合同管理和风险管理。缺点——1、项目设计—招投标—建造的周期较长，以致推迟投产时间，不利于业主资金周转。2.建筑师/工程师对项目的施工工期不易控制。3、管理和协调工作较复杂，业主管理费较高， 前期投入较高。4、对工程总造价不易控制，特别在设计过程中对“可施工性”考虑不够时，容易产生变更，从而引起较多的索赔。5、出现质量事故时，设计和施工双方容易互相推诿责任。设计—建造模式：适用范围：这种模式在投标时和订合同时通常以总价合同为基础， 但允许价格调整，也允许某些部分采用单价合同。在通用的D/B模式中，工程承担大部分责任和风险，此种模式可用于房屋建筑和大中 型土木、机械、电力等项目。优点——（1）由单个承包商对整个项目负责，有利于在项目设计阶段预先考虑施工因素，避免了设计和施工的矛盾，可减少由设计错误引起的变更以及对设计文件解释引发的争议；（2）在选定D/B承包商时，把设计方案的优劣作为主要的评价因素，从而可保证业主得到高质量的工程设计；（3）在项目初期选定项目组成员，连续性好，项目责任单一；（4）总价包干（但可 调价），业主可得到早起的成本保证；（5）可对分包采用阶段发包方式，缩短了工期，项目可以提早投产，业主能节约费用，减少利息及价格上涨的影响。缺点——（1）业主无法参与设计人员（单位）的选择；（2）业主对最终设计的细节的控制能力降低；（3）由于造价包干，可能影响设计和施工质量。设计——采购——施工/交钥匙（EPC/Turnkey）模式：EPC/交钥匙模式即承包商向业主提供包括设计、施工、设备采购、安装和调试直至竣工移交的全套服务，有时包括融资方案的建议。适用范围：EPC/交钥匙模式主要应用于以大型 装置或工艺过程为主要核心技术的工业建设领域，如通常包括大量非标准设备的大型石化、化工、橡胶、冶金、制药、能源等项目。优点——（1）由单个承包商对项目的设计、采购、施工全面负责，项目责任单一，简化了合同组织关系，有利于业主管理；（2）业主在 早期即可明确投资成本；（3）可以采用阶段发包方式以缩短工程工期；（4）能够较好地将工艺的设计与设备的采购及安装紧密结合起来，有利于项目综合效益的提升；（5）业主承担的风险较小。缺点——（1）能够承担EPC/交钥匙大型项目的承包商数量较少；(2)承包商承担的风险较大，因此工程项目的效益、质量完全取决于EPC/交钥匙项目承包商的经验及水平；(3)工程的造价可能较高。项目管理承包：管理承包商和施工承包商的合同可以采用单价合同、总价包干合同或成本补偿合同。一般采用该模式的业主常常是多个大公司的联 营体。优点——（1）可充分发挥管理承包商在项目管理方面的专业技能，统一协调和管理项目的设计与施工，减少矛盾；(2)管理承包 商负责管理整个施工前的阶段和施工阶段，因此有利于减少投资变更；(3)可方便地采用阶段发包，有利于缩短工期；(4)一般管理承包 商承担的风险较低，有利于激励其在项目管理中的积极性和主观能动性。缺点——(1)业主与施工承包商没有合同关系，因而控制施工难度较大；(2)与传统模式相比，增加了一个管理层，增加了一笔管理费，但如果找到高水平的管理承包商，则可以从管理中获得利益；(3)管理承包商与设计单位之间的目标差异可能影响相互间的协调关系。项目管理模式：优点——（1）可以充分发挥项目经理在这方面的经验和优势；（2）可以避免因由本单位派出的项目管理人员缺乏经验而导致的失误和损失；（3）业主可以比较方便地提出必要的设计和 施工方面的变更；（4）业主可以对投资、进度和质量控制得较好，有利于控制承包商的索赔。缺点：项目经理的选择至关重要，如果选不好，容易招致大的失误。建筑工程管理模式：这种模式采用的是“边设计、边发包、边施工”的阶段性发包方式，与设计图纸全部完成之后才进行招标的传统的连续建设迷失不同。优点——（1）可以缩短工程从规划、设计到竣工的周期，整个工程可以提前投产，节约投资，减少投资风险，较早地取得利润；（2）CM经理早期即介入设计管理，因而设计者听取CM经理的建议，预先考虑施工因素，以改进设计的可施工性，还可运用价值工程改进设计，以节省投资；（3）涉及一部分，竞争性招标一部分，并及时施工，因而设计变更较少。 仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢2
建设工程合同管理作业题库 1、改革开放以来，经过近年来的发展，建筑市场的市场主体是（） A、发包方 B、承包方 C、中介服务方 D、发包方、承包方和中介服务方组成的 2、下列关于建设工程合同的说法中错误的选项是（） A、建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同 B、建设工程合同不是双务、有偿合同 C、建设工程合同是一种要式合同 D、建设工程合同是一种诺成合同 3、将建设工程合同按承发包的工程范围划分，分类不正确的是( )。 A、建筑工程总承包合同 B、建筑工程设计合同 C、建筑工程承包合同 D、建筑工程分包合同 4、将建筑工程合同按付款方式不同进行划分，分类不正确的是( ) A、总价合同 B、单价合同
D、成本加酬金合同 某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元，委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约，承包人应返还给委托人（）。 Ａ．20万元Ｂ．10万元 Ｃ．2万元Ｄ．4万元 6、建筑工程合同主体一般只能是（）。 A.公民 B.法人 C.其他组织 D.公民和法人 7、下列关于业主享有的权利，说法错误的是（） A、业主有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订立合同的签定权 B、业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权 C、监理单位调换总监理工程师可以不经过业主同意 D、业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告 8、（）是经济活动中最常见的一种合同，也是建设工程中需经常订立的一种合同。
B、货物运输合同 C、保险合同 D、租赁合同 9、租赁合同的形式没有限制，租赁期限在（）以上的，应当采用书面形式。 A、一个月 B、五个月 C、六个月 D、一年 10、租赁期间届满，承租人应当返还租赁物。返还的租赁物应当符合按照约定或者租赁物的性质使用后的状态。当事人也可以续定租赁合同，但约定的租赁期限自续定之日起不得超过（）年。 A、5 B、10 C、15 D、20 11、（）适用范围比较宽，其风险可以得到合理的分摊，能鼓励承包商提高工效，节约成本。 A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同
建设工程合同管理考核题 1203批次前老平台学生，该门课程不用现场笔试考试（网上预约考试时间为虚设），请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上，于规定时间内交到学习中心，哈站交到班主任处。未预约的学生提交的内容作废处理，预约后不按规定时间提交按旷考处理。 （答题纸附在第二页，所有答案必须写在答题纸上，标清题号） 一、单选题(共30题，每题2分，共60分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后10日内付款，但卖方直至2000年4月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方直至2000年6月1日才付款，买方应当按照每千克( D )元向卖方付款。 A. 100 B.110 C. 120 D. 130 2.对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种( D )。 A.合法行为 B.违法行为 C.自然事件 D.社会事件 3.合同法律关系( A )，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。 A.主体 B.客体 C.内容 D.事实 4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( B )承担。 A.乙项目经理 B.甲施工企业 C.建设单位 D.具体施工人员 5.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是( B)。 A.法律关系主体 B.法律事实 C.法律关系客体 D.法律关系内容 6.在施工合同中，( D )是承包人的义务。 A.提供施工场地 B.办理土地征用 C.在保修期内负责照管工程现场 D.工程施工期内对施工现场的照管负责 7.承包人在索赔意向通知提交后的( B )天内递交正式的索赔报告。 A. 14 B. 28
《建设工程合同管理》习题及答案 一、判断题 1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。( ) A、是 B、否 2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。( ) A、是 B、否 3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( ) A、是 B、否 4、保留金待竣工验收合格后一次发还。( ) A、是 B、否 5、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了( ) A、是 B、否 6、若投标人的报价明显低于标底15％，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理。( ) A、是 B、否 7、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( )来源：学易网 A、是 B、否 9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。( ) A、是 B、否 10、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标( ) A、是 B、否 11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( ) A、是 B、否转自学易网 https://www.doczj.com/doc/0219235032.html, 12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。( ) A、是
B、否 13、保证合同的当事人是债权人和保证人( ) A、是 B、否 14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( ) A、是 B、否 15、《合同法》规定：承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。( ) A、是 B、否 16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人( ) A、是 B、否 17、招标是要约，投标是承诺。( ) A、是 B、否 18、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 19、代理不合法的合同属于无效合同。( ) A、是 B、否 20、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告( ) A、是来源：学易网 B、否 二、单项选择题 1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了( )。 A、避免风险 B、克服风险 C、转移风险 D、控制风险 2、FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。属于( )的暂停施工，承包商可能得到补偿。 A、合同中有规定 B、由于不利的现场气候条件影响 C、为工程施工安全来源：学易网 D、现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致 3、施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后，应由（）。
建设工程合同管理考试试题及答案 篇一：建设工程合同管理_xx年考试真题_xx年版 1、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。 A:该施工企业 B:该外地的分公司 C:项目经理部 D:项目经理 答案:A 解析:参见教材P4法人资格 2、关于合同鉴定的说法，正确的是（）。 A：经过鉴定的合同，在诉讼中不需要进行质证 B:法律规定强制实施合同鉴定 C：合同鉴定的效力不限于我国国 D:合同鉴定由工商行政管理机关作出 答案:D 解析:参见教材P20 合同公证于鉴证的区别 3、某通用设备采购合同中约定，采购付款后，供货交货。合同订立后，采购以有确切证据证明供货经营状况重恶化为由，暂停支付设备货款。采购暂停支付设备货款的行为行使的是 专业资料
（）。 A:同时履行抗辩权 B：后履行抗辩权 C：不安抗辩权 D：先诉抗辩权 答案:C 解析:参见教材P39实行先履行抗辩权的情形之（1）经营状况重恶化。 4、下列解决建设工程合同纠纷的式中，具有强制执行法律效力的是（）。 A:和解 B：民间调解 C：行政调解 D:诉讼 答案:D 解析:参见教材P47倒数第1行 5、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款XX万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款， 经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B 银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。 专业资料
A:A银行1000万元，B银行XX万元 B:A银行1800万元，B银行1200万元 C:A，B银行各项工作1500万元 D:A银行XX万元，B银行1000万元答案:A 解析:参见教材P11抵押物登记的先于未登记的受偿 6、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。 A:留置担保 B:保证担保 C:抵押担保 D:质押担保 答案:B 解析:参见教材P12施工投标保证 7、要约与要约邀请的共同特征是（）。 A:容具体明确 B:具备合同的一般条款 C:明示订立合同的意思表示 D:对行为人具有约束力 答案:C 解析:参见教材P27要约和要约邀请的概念 8、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正 专业资料
一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分．共20 分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。1．建设单位甲就拟建的新办公楼与设计单位乙．签订了一份工程设计合同，该合同关系的内容是指【】 A. 拟建办公楼 B ．甲单位和乙单位 C. 甲单位与乙单位签订合同的行为 D ?甲单位的权利和乙单位的义务 2．要式合同必须采用【】 A. 口头形式 B .法律规定的形式C .口头或书面形式 D. 书面形式 3.根据我国合同法的规定，以下关于合同的表述不正确的是【】 A .合同是当事人意思表示一致的协议 B .合同的签订也可以经由当事人一方完成C.合同的当事人具有平等的民事主体资格D.合同是各种主体之间民事权利义务关系的协议 4 .合同当事人一方将合同权利、义务全部或部分地转让给第三人，称为【】 A ．合同变更B．合同生效C．合同转让D.合同无效 5．合同的保全发生在【】 A .合同未生效时 B .合同生效期间 C .合同被判定为无效后 D.合同被撤销后 6．根据《合同法》规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到其消失的行使期限是【】 A ．l 年内 B ．2 年内 C ．3 年内D．4 年内7．下列表述中，不属于无效合同的是【】 A. —方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益 B .损害社会公共利益C .以合法形 式掩盖非法目的 D ．乘人之危订立的合同 8 ．建设工程竣工验收应具备的条件不包括【】 A .完整的施工管理资料 B .完整的施工技术人员资质证件 C .施工 单位签署的工程质量保修书 D ．主要建筑材料的进场试验报告 9．按照《建筑工程施工合同》的规定，工程预付款的比例是( ) A.安装工程一般不超过合同价的10% B.建筑工程一般不超过合同价的10% C.建筑工程一 般不超过当年建筑工程工作量的30% D.安装工程一般不超过当年安装工程工作量的30% 10．工程师可以对已经验收的隐蔽工程提出重新检验的要求，若重新检验发现工程质量不合 格时，则应【】 A ．由承包人承担其全部费用，工期不予以顺延 B ．由发包人承担其全部费用，工期不予以顺延C.由承包人承担其全部费用，工期应予以顺延 D .由承包人和发包人共同承担其全部费用，工期应予以顺延 11 在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是【】 A 代理与被代理关系 B 雇佣与被雇佣关系 C 委托与被委托关系 D 监理与被监理关系 12 依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28 天内，承包人应向工程师递交【】 A 索赔意向通知 B 现场同期记录 C 索赔报告 D 索赔证据 13 下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中，说法正确的是【】 A 工期不顺延，业主承担与工程有关的损失 B 工期不顺延，承包商承担与工程有关的损失 C 工期顺
工程合同管理考试试卷一
工程合同管理考试试卷（一） 一、单项选择题（本大题共30小题，每小题1分,共30分） 在每列出的四个被选选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在小题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.下列不是业主的主要合同关系有（ B）。 A.勘察设计合同 B.施工分包合同 C.监理合同 D.贷款合同 2.最常见的合同类型是（ A ）。 A.单价合同 B.固定总价合同 C.可调单价合同 D.成本加酬金合同 3.订立合同过程中，具有承诺的法律性质是( D )。 A.招标公告 B.投标书 C.开标 D.中标 4.分包人必须在合同中约定或经（ B ） A.监理单位认可，否则属于非法分包。 B.业主认可，否则属于非法分包。 C.总承包商认可，否则属于非法分包。 D.政府主管部门认可，否则属于非法分包。 5. 合同生效后，当事人发现合同对质量的约定不明确，首先确定价款应当采用( A )。 A.补充协议 B.合同有关条款 C.交易习惯 D.按照一般标准 6．在工程施工中,承包方应当承担工期延误违约的责任原因为( B )。 A.不可抗力 B.承包方的设备损坏 C.设计变更 D.工程量变化 7.工程变更起因与工程变更问题处理的关键是（ B ）。 A．工程索赔 B. 工程变更责任分析 C.工程变更控制 D.工程合同风险分析8．当事人一定要按合同履行义务，不能用违约金或赔偿金来替代合同的标的，体现了（ A ）。 A．实际履行原则 B．全面履行原则C．协作履行原则D. 情势变更原则 9. 公开招标是指（ B ）。 A．招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其它组织投标 B．招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其它组织投标 C．发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为 D．有限招标 10. 工程标底是工程项目的( B )。 A.中标合同价格 B.招标预期价格 C.施工结算价格 D.工程概算总价格 11. 建设工程合同实施不包括（ D ）。 A.合同分析 B.合同控制 C.合同变更管理 D.合同审查管理 13. 下列不是合同价款应规定的内容的是（D ）。 A．计算方式B．结算方式C．价款的支付期限D．价款支付日期14. 业主将设计、土建、电器等工程施工分别委托给不同的承包商的承包模式称为（ B ）。 A.全包模式 B.平行发包模式 C.设计施工总承包模式 D.设计管理承包模式
建造师考试——建设工程合同与合同管理习题 一、单项选择题 1、公开招标是指（）。 A．招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标 B．招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标 C．发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为 D．有限招标 2、招标人与中标人应当自中标通知发出之日（）内，按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 天天天天 3、按照承包工程计价方式分类不包括（）。 A．总价合同B．单价合同 C．成本加酬金合同D．预算合同 4、下列不是合同价款应规定的内容的是（）。 A．计算方式B．结算方式 C．价款的支付期限D．价款支付日期 5、建设工程总承包合同的履行不包括（）。 A．合同应明确双方责任
B．建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行 C．总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包，但不得倒手转包 D．建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包合同中约定的工程分包外，必须经发包人认可6、建设工程项目一般应采用（）。 A．公开招标方式B．邀请招标 C．有限招标D．其他组织招标 7、资格预审程序中应首先进行（）。 A．资格预审资料分析B．发出资格预审通知书 C．发布资格预审通告D．发售资格预审文件 8、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（），并标明排列顺序。 A．l－2人B．l－3人 C．1－4人D．1－5人 9、招标人与中标人签订合同后（）个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。 A．2 B．3 C．5 D．6 10、建设工程合同的最基本要素是（）。 A．标的B．承包人和发包人 C．时间D．地点 11、下列不是依据承包工程计价方式的不同而分类的是（
建设工程合同管理试题 一、单项选择题1、公开招标是指（B ）。 A.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标 B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标 C.发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为 D.有限招标 2、招标人与中标人应当自中标通知发出之日（B ）内，按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A.40天 B.30天 C.50天 D.20天 3、按照承包工程计价方式分类不包括（D ）。 A.总价合同 B.单价合同 C.成本加酬金合同 D.预算合同 4、下列不是合同价款应规定的内容的是（D ）。 A.计算方式 B.结算方式 C.价款的支付期限 D.价款支付日期 5、建设工程总承包合同的履行不包括（A ）。 A.合同应明确双方责任 B.建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行 C.总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包，但不得倒手转包 D.建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包合同中约定的工程分包外，必须经发包人认可 6、建设工程项目一般应采用（A ）。 A.公开招标方式 B.邀请招标
C.有限招标 D.其他组织招标 7、资格预审程序中应首先进行（C ）。 A.资格预审资料分析 B.发出资格预审通知书 C.发布资格预审通告 D.发售资格预审文件 8、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（B ），并标明排列顺序。 A.l－2人 B.l－3人 C.1－4人 D.1－5人 9、招标人与中标人签订合同后（C ）个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。 A.2 B.3 C.5 D.6 10、建设工程合同的最基本要素是（A ）。 A.标的 B.承包人和发包人 C.时间 D.地点 11、下列不是依据承包工程计价方式的不同而分类的是（D ）。 A.总价合同 B.单价合同 C.成本加酬金合同 D.邀请合同 12、下列不属于工程合同的付款阶段的是（D ）。 A.预付款 B.工程进度款 C.退还保留金 D.价格调整条款 13、下列不属于完善合同条件问题的是（B ）。 A.关于工程交付 B.工程量及价格单 C.关于合同图纸 D.关于施工占地 14、建设工程的建设合同大体上不包括（D ）阶段。
合肥学院2010至2011学年第二学期 工程合同法律制度课程考试（A ）卷 系 级 专业 学号 姓名 一、单项选择题(共30题，每题1分，共30分。） 1.不属于《合同法》调整范围的合同是（ ）。 A.技术合同 B.买卖合同 C.委托合同 D.监护合同 2.《合同法》规定的“同时履行抗辩权”在施工合同履行过程中是指（ ）享有的中止履行义务的权利。 A.业主 B.承包商 C.监理工程师 D. 业主和承包商 3. 某建设单位与设备供应公司签订购买20台空调的设备采购合同，合同约定：设备公司向建设单位供货5台空调，其余15台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的( )。 A. 债权转让 B. 合同变更 C. 债务转移 D. 合同转让 4. 合同一方缺乏经验因重大误解订立了对自己利益有重大损害的合同，则他可以（ ）。 A.单方面宣布合同无效 B.拒绝履行合同义务 C.向行政主管部门申请撤消合同 D.向法院请求裁定撤消合同 5.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（ ）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C. 项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D. 项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 6.在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张（ ），然后要求对方赔偿损失。 A.撤销合同，无须通知对方 B.撤销合同，但应当通知对方 C.解除合同，无须通知对方 D.解除合同，但应当通知对方 7.工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是（ ）。 A.物 B.财 C.行为 D.智力成果 8.
第二部分建设工程合同管理建设工程合同管理模拟试题一一、单项选择题(共50题，每题1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意) 1．可撤销的合同在撤销前，属于 ( ) 合同。 A ．效力待定 B ．有效 C ．不确定 D ．无效 2．担保方式中的保证要求 ( ) 订立书面保证合同。 A ．主合同当事人 B ．保证人和债务人 C ．债权人和债务人 D ．保证人和债权人 3．合同法律关系的客体是指 ( ) 。 A ．双方的权利 B ．双方的义务 C ．标的 D ．当事人 4．监理招标宜采用 ( ) 的方式招标。 A ．邀请招标 B ．竞争性招标 C ．公开招标 D ．直接发包 5．撤回要约通知应在 ( ) 到达对方。 A ．对方发生承诺之前 B ．对方承诺到达要约人之前 C ．对方承诺生效之后 D ．要约到达对方之前 6．在邀请招标中，邀请对象的数目不应少于( ) 家。 A ．3 B ．4 C ． 5 D ， 6 7．执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物时，恰遇政府指导价格上涨, 应按 ( ) 执行。 A ．当地市场价格 D ．原价和新价的平均价格 C ．原价格 D ．新价格 8．当事人行使不安抗辩权的法律效果是( ) 。 A ．中止履行合同 B ．恢复履行合同 C ．解除合同 D ．终止合同 9．债权人决定将其债权转让给第三入时，( ) 。 A ．需经对方同意 B ．不需对方同意，但要办理公证 C ．不需对方同意，但应通知对方 D ．不需对方同意，也不必通知对方 10．设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一，是设计招标文件中没有( ) A ．投标须知 B ．项目说明书 C ．合同条件 D ．工程量清单 11．建设工程委托监理合同的标的是 ( ) 。 A ．建设工程 B ，监理服务 C ．货币 D ．监理规划 12．“建设工程委托监理合同”属于 ( ) 。
浙江省2010年7月高等教育自学考试工程招投标与合同管理试题 课程代码：03941 一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.由三家以上建筑施工企业进行承包竞争，建设单位择优选定建筑施工企业，并与其签订承包合同，此种承包方式称为( ) A.联合承包 B.指定承包 C.协议承包 招标承包D. 2.施工总承包企业资质分为_____个等级。( ) A.1 B.2 C.3 D.4 3.定标是招标人完全接受众多投标人中提出最优条件的投标人，在性质上属于( ) A.要约邀请 B.要约引诱 C.要约 D.承诺 4.属于建设工程投标人的权利是( ) A.确定自己的投标报价 B.接受招标投标管理机构监督 C.保证投标文件的真实性 D.对投标文件中的有关问题进行答疑 5.建设工程招标标底的价格应由成本、利润和_____组成。( ) 现场管理费A. B.工程建设费 C.风险金 D.税金 6.下列哪种情况应作废标处理?( ) A.投标文件中大写金额与小写金额不一致 B.总价金额与单价金额不一致(单价金额小数点无明显错误) C.投标书未密封 D.投标报价与标底不一致 7.我国规定招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起_____内订立书面合同，合同内容应
依据招标文件、投标文件的要求和中标的条件签订。( ) A.15日 B.20日 C.25日 D.30日 8.在国际招标程序中，向最后决定的中标人发出通知，接受其投票书，并由业主与中标人签订工程承包合同。此项工作称为( ) 决标A. B.评标 C.授标 D.议标 9.属于监理单位的权利有( ) A.选定工程总承包人 B.对工程变更设计的审批权 C.对工程规模的认定权 D.选择工程分包人的认可权 10.属于合同管理的组织的主要内容有( ) A.合同的分析 B.对招标文件进行评审 C.对工程合同进行总体策划 D.向工程项目派遣合同管理人员 11.属于来自业主的风险是( ) A.业主信誉差 B.社会动乱 台风C. D.国家调整税率 12.为了确保合同的实施，合同管理人员可以通过激励机制来保证合同责任的完成，对承包商的工程队可通过_____来保证其能及时地按质按量完成合同责任。( ) A.分包合同 B.材料供应合同 C.设备租赁合同 D.内部的经济责任制 13.在土木工程施工中，属于应用FIDIC合同条件的前提是( ) A.通过谈判招标确定承包商 B.通过邀请招标确定承包商 C.通过指定招标确定承包商 D.通过竞争性招标确定承包商 14.当出现索赔事项时，承包人以书面的索赔通知形式，必须在索赔事项发生后的_____以内向工程师正式提出索赔意向通知。( ) A.7天 B.14天 C.21天 D.28天 15.某工程由于基础施工出现施工设计没考虑到的地质情况造成施工成本增加，发包人( ) 以合同没约定为名拒绝调整合同价格，承包人以此理由提出的索赔是 A.工期索赔
一、单项选择题(本大题共 20 小题，每小题 1 分．共 20 分)在每小题列出的四个备选项中 只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1．建设单位甲就拟建的新办公楼与设计单位乙．签订了一份工程设计合同，该合同关系的 内容是指【】 D .书面形式 3. 根据我国合同法的规定，以下关于合同的表述不正确的是【】 A. 合同是当事人意思表示一致的协议 B .合同 的签订也可以经由当事人一方完成 C.合 同的当事人具有平等的民事主体资格 D .合同是各种主体之间民事权利义务关系的协议 4. 合同当事人一方将合同权利、义务全部或部分地转让给第三人，称为【】 A. 合同 变更 B . 合同 生效 C . 合同 转 让 D .合同无效 5. 合同的保全发生在【】 A .合同未生效时 B .合同生效期间 C.合同被判定为无效后 D .合同被撤销后 6. 根据《合同法》 规定， 撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到其消失的行 使期限是【】 A . l 年内 B . 2 年内 C . 3 年内 D . 4 年内 7.下列表述中，不属于无效合同的是【】 A . 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益 B .损害社会公共利益 C.以合法形 式掩盖非法目的 D .乘人之危订立的合同 8. 建设工程竣工验收应具备的条件不包括【】 A .完整的施工管理资料 B .完整的施工技术人员资质证件 C.施工 单位签署的工程质量保修书 D .主要建筑材料的进场试验报告 9. 按照《建筑工程施工合同》的规定，工程预付款的比例是 ( ) A .安装工程一般不超过合同价的 10% B .建筑工程一般不超过合同价的 10% C.建筑工程 一般不超过当年建筑工程工作量的 30% D.安装工程一般不超过当年安装工程工作量的 30% 10. 工程师可以对已经验收的隐蔽工程提出重新检验的要求， 若重新检验发现工程质量不合 格 时，则应【】 A .由承包人承担其全部费用，工期不予以顺延 B .由发包人承担其全部费用，工期不予 以顺延C.由承包人承担其全部费用，工期应予以顺延 D .由承包人和发包人共同承担其 全部费用，工期应予以顺延 11. 在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是【】 A .代理与被代理关系 B .雇佣与被雇佣关系 C.委托与被委托关系 D .监理与被监理关系 12. 依据施工合同示范文本规定， 索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交 【】A .索 赔意向通知 B .现场同期记录 C. 索赔报告 D .索赔证据 13．下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中，说法正确的是【】 A .工期不顺延，业主承担与工程有关的损失 B .工期不顺延，承包商承担与工程有关的 损失C.工期顺延，损失按一定比例由双方共同分担 D .工期顺延，各自的损失各自承担， A. 拟建办公楼 C. 甲单位与乙单位签订合同的行为 2．要式合同必须采用【】 A .口头形式 B. 甲单位和乙单位 D. 甲单位的权利和乙单位的义务 B .法律规定的形式 C. 口头或书面形式
一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.在下列经济法律关系主体中。（）是法人。 A.公司经理 B.施工企业 C.公司董事长 D.施工队 2.（）是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的 权利的法律制度。应当遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则。 A. 抵押 B. 担保 C. 质押 D.定金。 3.代理是代理人在代理权限内，以（）的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。 A.代理人 B.被代理人 C.第三人 D.自己 4.施工企业的项目经理是施工企业的代理人，这种代理是（）代理。 A.委托 B.法定 C.指定 D.再 5.下列关于保证的说法不正确的是（）。 A.保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、债务人和债权人 B.保证法律关系包括保证人和被保证人（债务人）两方当事人 C.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证 D.当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任
6.依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是（）。 A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程 B.投保人和被保险人是保险合同的当事人 C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务 D.保险合同的有效期至工程保修期满为止 7.要约人要撤销要约，撤销要约通知应在（）到达对方。 A.要约到达对方之前 B.对方发出承诺之前 C.对方承诺到达要约人之前 D.对方承诺生效之后 8.对于非受要约人的原因使得受要约人延误的承诺，该承诺（）。 A.有效 B.无效 C.要约人未表示不接受有效 D.要约人虽表示接受也无效 9.在下列各种合同中，一般情况下（）的合同有效。 A.限制民事行为能力人订立，未由法定代理人追认 B.无代理权人订立，被代理人未作表示 C.法定代表人越权订立，相对人不知道其超越权限 D.无处分权人处分他人财产订立，未经权利人追认