04621工程合同管理复习题
1．属于工程建造阶段的工作是【 C 】
A．物业管理B．环境管理
C．施工规划D．运营维护
2．当事人在民事诉讼中有权支配自己的实体权利的原则是【 D 】
A．诚信原则B．回避原则
C．公平原则D. 处分原则
3．合同转让的基础是【 A 】
A.不改变合同权利内容
B.不改变合同主体
C.改变合同价款
D.改变合同客体
4．拍卖公告属于（ B ）
A．要约B．要约邀请
C．承诺D．合同
5．邀请招标时，邀请对象的数目以【C 】
A．2--3家为宜B．3--5家为宜
C．5--7家为宜D．7--9家为宜
6．下列属于招标文件的是【 B 】。
A．合同价款B．工程量清单
C．资格预审D．投标保函
7．投标保证金有效期应超出投标有效期【 C 】
A．10天B．20天
C．30天D．40天
8．由于发生不可抗力而产生的监理工作是【C 】
A．正常监理工作B．附加监理工作
C．额外监理工作D．不属于监理工作
9．由于设计人的原因导致设计文件延期交付，延期一天，应减收该项目设计费的【 B 】A．1‰B．2‰
C．3‰D．5‰
10．发包人退还履约担保，应在工程接收证书颁发后【 B 】
A．35天内B．28天内
C．14天内D．7天内
11．承包人施工不当，监理人要求补救，增加的费用由【 D 】
A．监理人承担B．发包人承担
C．使用人承担D．承包人承担
12．签订合同时，能对监理合同标准条件进行修改的是【 C 】
A．协议书B．中标通知书
☆☆☆☆☆试卷第 1 页 ( 共 27 页 )
C．专用条件D．签证
13．GF-2000-0203是指【B 】
A．建设工程施工合同示范文本B．建设工程勘察合同示范文本C．建设工程监理合同示范文本D．建设工程装修合同示范文本14．BOT是一种【 A 】
A．项目管理协议B．特许经营协议
C．采购建造协议D．交钥匙协议
15．承包商不可以向业主索赔的情况是【 D 】
A．不可抗力造成的损失B．指定分包商造成的损失
C．分包商造成的损失D．发包人违约
16．设计-建造模式的简称是【 A 】
A．DB模式B．DBB模式
C．PM模式D．CM模式
17．合同是市场主体进行交易的【 C 】
A．产物B．文件
C．依据D．目的
18．技术进出口合同争议提起诉讼的期限为【 D 】
A．1年B．2年
C．3年D．4年
19．下列不属于
．．．合同违约责任的特点的是【 C 】
A．相对性B．法定性
C．无效性D．任意性
30．招标人和投标人订立书面合同应在自中标通知书发出之日起【 C 】A．10天内B．20天内
C．30天内D．40天内
31．招标代理机构的专家人选应在相关领域工作满【 A 】A．8年B．7年
C．6年D．5年
32．资格预审文件的编制者是【 C 】
A．投标人B．政府主管部门
C．招标人D．工商管理部门
33．国际工程咨询服务委托任务大纲的编写者是【 B 】
A．承包商B．业主
C．监理工程师D．政府主管部门
34．下列属于正常监理酬金的间接成本的是【 B 】
A．监理津贴B．行政人员工资
C．监理差旅费D．监理人员工资
☆☆☆☆☆试卷第 2 页 ( 共 27 页 )
35．如果监理工程师在行使权力前须经雇主批准，则应在【 D 】
A．协议书中写明B．工作签证中写明
C．标准条件中写明D．专用条件中写明
36．下列属于索赔特征的是【 B 】
A．不可逆性B．双向性
C．双方行为D．违约行为
37．受托人有权解除技术咨询合同，如果委托人不提供必要的工作条件逾期【 C 】A．6个月B．4个月
C．2个月D．1个月
38FOB价合同是指【 B 】
A．到岸价合同B．离岸价合同
C．成本加运费合同D．成本加酬金合同
29．国际FIDIC施工合同通用条件共有【C 】
A．70条款B．71条款
C．72条款D．73条款
40．施工合同协议书不包括
．．．的内容是【 C 】
A．工程概况B．合同价款
C．违约责任D．合同工期
41．当一方当事人不履行仲裁决议时，另一方可以向【 B 】
A．当地人民政府申请执行B．人民法院申请执行
C．仲裁委员会申请执行D．调解委员会申请执行
42．只有一方当事人承担给付义务的合同是指【 B 】
A．双务合同B．单务合同
C．有偿合同D．无偿合同
43．一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求，这是【 A 】A．同时履行抗辩权B．异时履行抗辩权
C．后履行一方享有的抗辩权D．不安抗辩权
44．下列可撤销的合同是【 A 】
A．意思表示不真实的B．恶意串通的
C．违反法律强制规定的D．胁迫订立的
45．政府投资项目施工合同规定：承包人应向监理人员提交人员安排的报告应在接到开工通知【 D 】
A．7天内B．14天内
C．21天内D．28天内
46．FIDIC规定，承包商已准备好进行竣工检验后，通知工程师应提前【 C 】A．7天B．14天
C．21天D．28天
47．约定关于监理人额外和附加的酬金的计算办法的条款是【 C 】
☆☆☆☆☆试卷第 3 页 ( 共 27 页 )
A．监理委托函B．标准条件
C．专用条件D．中标书
48．由于不应由监理人负责暂停施工，再恢复监理工作时，应增加天不超过【 D 】A．14 B．21
C．25 D．42
49．负责办理土地征用工作的是【 B 】
A．承包人B．发包人
C．工程师D．政府
50．确认施工工期相应顺延的是【 C 】
A．气象部门B．发包人
C．工程师D．政府主管部门
51. 进度付款的清单不包括
．．．的是【 A 】
A．质量返工款B．索赔款
C．变更工程款D．扣减的质量保证金
52当事人履行合同的过程中应尽的基本义务不包括
．．．【 D 】
A．通知B．协助
C．保密D．债务的免除
53．下列属于《建设工工程监理合同示范文本》的构成文件的是【 B 】A．监理委托函B．标准条件
C．中标书D．施工合同
54．下列不属于
．．．发包人验收设计成果依据的是【 D 】
A．项目批准文件B．城市规划
C．工程建设强制标准D．施工组织设计
55．合同生效后，发包人应支付合同总额的20%作为定金的合同是【 C 】A．借款合同B．施工合同
C．设计合同D．监理合同
56．民法是调整平等主体的法律规范的总称。也就是公民之间、法人之间、公民和法人之间的人身关系和【 C 】
A．物质关系B．分配关系
C．财产关系D．经济关系
57．由三名以上的审判人组成审判庭，以人民法院的名义，具体行驶审判权，对民事案件进行审理并作出审判的制度。这种制度称为【 D 】
A．公开审判制度B．回避制度
C．终审制度D. 合议制度
58．根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的首要要件是：【 A 】
A.违约方当事人客观上存在违约行为
B.违约方当事人主观上有过错
☆☆☆☆☆试卷第 4 页 ( 共 27 页 )
C.守约方当事人客观上存在损失
D.由合同当事人在法定范围内自行约定
59．招标公告是一种【 C 】
A．要约B．承诺
C．要约邀请D．合同
60．邀请招标时，邀请参加的投标者一般不少于
．．．【 B 】
A．2家B．3家
C．4家D．5家
61．招标人与中标人应当按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，应自中标通知发
出之日【 B 】。
A．20天内B．30天内
C．40天内D．50天内
62．在施工项目招投标中，投标保证金，一般不得超过投标总价的【 B 】A．1% B．2%
C．3% D．5%
63．由于委托人的原因导致工程竣工时间拖延。而产生的监理工作是【 B 】A．正常监理工作B．附加监理工作
C．额外监理工作D．不属于监理工作
64．根据规定，由于勘察人原因而延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，每延误一天，勘察人应减收以勘察费为基数计算的【 A 】
A．1‰的违约金B．2‰的违约金
C．3‰的违约金D．5‰的违约金
65．根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，具体约定承发包双方的权利和义务条款是【B 】
A．通用条款B．专用条款
C．监理合同D．协议书
66监理招标实际上是征询投标人实施监理工作的方案建议。为了指导投标人编制投标书，
编制招标文件，下面不属于
．．．招标文件内容的是【D 】
A．合同条件B．对监理的单位的要求
C．评标的原则D．施工单位的资质
67．“建设工程监理合同”是一个总的协议其中明确了当事人双方的委托监理工程的概况，下面能说明工程概况的是：【 C 】
A．酬金的支付方式B．施工组织
C．工程投资规模D．材料来源
68目前，我国建设部和工商行政管理部门联合监制的建设工程勘察合同示范文本是
【 B 】A．GF-2000-0210 B．GF-2000-0203
☆☆☆☆☆试卷第 5 页 ( 共 27 页 )
C．GF-2000-0209 D．GF-2000-0209
69．施工合同订立应具备的条件，下面可以不考虑
．．．条件是【 A 】
A．竣工结算文件已编制完成
B．工程项目已经列入年度建设计划
C．有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料
D．建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实
70．FIDIC中对分包的规定是【 D 】
A．承包商可将整个工程分包
B．分包商与业主签订合同
C．承包商应对分包商的行为与违约承担责任
86．经济法是调整国家在管理与协调经济运行过程中发生的【 D 】
A．财产关系B．社会关系
C．行为关系D．经济关系
87．法律未对合同的形式作出规定，合同的形式可以完全由当事人自己决定，这种合同是【 B 】
A．要式合同B．不要式合同
C．用名合同D．无名合同
88．受要约人同意要约的意思表示是指【 B 】
A．要约B．承诺
C．留置D．定金
89．合同是平等的主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议，必须具有的法律特征是【 A 】
A．是一种民事法律行为B．有且仅有两个当事人
C．是一种书面协议D．是以经济为目的
90．《合同法》规定，当事人未行使撤销权，撤销权就消灭。是指具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起【 D 】
A．4年内B．3年内
C．2年内D．1年内
91．《招标投标法》规定，可以不进行招标，而直接进行委托发包建设的是【 C 】A．大型基础设施项目B．国家投资项目
C．抢险救灾项目D．公用事业的项目
92．施工投标时，承包商不必
．．进行编制的是【 C 】
A．投标函B．投标报价
C．拟签订合同的主要条款D．施工方案
93．对于具体的实施的工程项目而言，签订监理合同的条件，要结合监理合同的地域特点、专业特点和委托监理合同的工程特点，对标准条件的某些条款进行补充、修正。这一合同
☆☆☆☆☆试卷第 6 页 ( 共 27 页 )
条件是【 A 】。
A．建设工程委托监理合同专用条件 B．建设工程委托监理合同标准条件
C．监理委托函或中标书D．在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件94．在监理合同的专用条款规定，委托人应向监理人提供监理所需的服务人员，那么，这些服务职员应当接受【 C 】
A．委托人指示B．承包商指示
C．监理工程师指示D．政府部门指示
95．《施工合同示范文本》规定，在确有必要时，工程师可以发布口头指令，并应在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后，一定期限内提出书面确认要求。这一期限是【 C 】A．3天内B．5天内
C．7天内D．14天内
96.要约的消灭又称为要约失效，即要约丧失了法律拘束力，不再对要约人和受约人产生约束。要约消灭后，受约人也丧失了承诺的效力，即使向要约人发出承诺，合同也不能成立。《合同法》规定，要约有效的情况是：【 D 】
A．要约人撤销要约B．要约人撤回要约
C．承诺期限届满，承诺人未作出承诺D．受约人承诺
97.合同成立的根本标志在于合同当事人的意思表示一致。但是在实际交易活动中常常因为相距遥远，时间紧迫，不可能就合同的每一项具体条款进行仔细磋商，或者因为当事人缺乏合同知识而造成合同规定的某些条款不明确或者缺少某些具体条款。《合同法》规定，当事人就合同的等主要条款协商一致，合同就可以成立。下面主要条款不包括
．．．的是：【 B 】
A．标的B．签约地点
C．质量D．数量
98. 正常的监理酬金构成，是监理单位在工程建中所需的全部成本，加上合理的利润和税金。
那么不计入
．．．监理工作间接成本的是【 B 】
A．管理人员的工资B．监理辅助人员的工资
C．监理单位承揽业务时的广告费D．监理业务培训费
99 订立施工合同应具备的条件是【C 】
A．项目建议书已经批准
B．工程项目组织已建立
C．又能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料
D．项目监理已落实
100. 在工程项目实施中，索赔是不可避免的。在索赔时证据是十分重要的。那么对索赔证据的基本要求是【 A 】
A．真实性B．临时性
C．科学性D．弹性
101．仲裁裁决作出后，当事人自收到裁决书之日起可以向仲裁委员会所在地的中级人民法
☆☆☆☆☆试卷第 7 页 ( 共 27 页 )
院
申请撤销裁决，但是申请必须在规定时限内完成。这个时限是【B 】
A．5个月内B．6个月内
C．7个月内D．9个月内
102．合同当事人一方享有合同约定的权利必须向对方当事人支付相应对价的合同，如保险合同。这种合同是指【 C 】
A．双务合同B．单务合同
C．有偿合同D．无偿合同
103．下面关于监理合同的特点描述正确的是：【 D 】
A．承包合同B．经营性合同
C．劳务合同D．服务性合同
104．FIDIC针对工程项目建设，编制出版标准合同文本共【 C 】
A．2个B．4个
C．6个D．8个
105．免责条款是指合同当事人在合同中预先约定，旨在限制或免除其未来责任的条款。合同法规定可以免责的是【 B 】
A．造成对方人身伤害的B．由于自然灾害造成的
C．因故意造成对方财产损失的D．因重大过失造成对方财产损失的106．政府可以避免大量项目风险的项目管理模式是【 B 】
A．EPC 模式B．BOT模式
C．CM模式D．DBB模式
107．招标人确定中标人后，应向有关行政监督部门提交招投标情况的书面报告，报告的提交应在【 A 】
A．15天内B．20天内
C．25天内D．30天内
108．委托监理工程的概况是工程的重要信息，在工程建设监理合同中，应说明确工程概况的合同文件是【 D 】
A．监理委托函或中标书B．建设工程委托监理合同标准条件
C．建设工程委托监理合同专用条件D．工程建设监理合同
109．《施工合同示范文本》规定，承包人认为工程师指令不合理，可以向工程师提出修改指令的书面报告，但是承包人提交报告的时限，应承包人在收到指令后【 B 】A．12小时内B．24小时内
C．48小时内D．72小时内
110．《施工合同示范文本》规定，办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断达路交通、爆破作业等的审批手续。负责上述工作的是【 A 】A．发包人B．承包人
C．工程师D．政府
111.合同终止即合同权利义务的终止。《合同法》规定合同终止的情况是【 C 】A．因不可抗力暂停施工B．合同部分分包
☆☆☆☆☆试卷第 8 页 ( 共 27 页 )
C．债务相互抵销D．工程项目因监理指令暂停施工
112. 免责条款是指合同当事人在合同中预先约定，旨在限制或免除其未来责任的条款。《合同法》规定可免责的是【 B 】
A．造成对方人身伤害的B．由于自然灾害造成的
C．因故意造成对方财产损失的D．因重大过失造成对方财产损失的
113. 在施工项目招标投标中，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求作出响应，一般不包括
．．．的内容是【 D 】
A．投标函B．投标保证
C．施工组织设计D．投入产出经济效益比较
114. 正常的监理酬金构成，是监理单位在工程建中所需的全部成本，加上合理的利润和税金。那么属于监理工作直接成本的是【 A 】
A．监理人员的工资B．管理人员的工资
C．监理单位承揽业务时的广告费D．监理业务培训费
115. 在施工合同实施工程中，不属于
．．．发包人承担其违约责任的方式是【 D 】。
A．赔偿对方的经济损失B．支付违约金
C．继续履行 D. 采取补救措施
多项选择题
1．产品验收时，建设工程物资采购合同中应明确的问题包括【AB 】A．验收依据B．验收方法
C．支付方式D．运输方式
E．货款结算
2 ABC
A．标的内容B．成果归属
C．验收标准D．承包资质
E．贷款利率
3．下列可成为合同法律关系客体的有【ABCDE 】
A．工程监理B．专利权
C．商标权D．有价证券
E．著作权
4．合同履行中的义务包括【BCE 】A．诚实义务B．通知义务
C．协助义务D．承诺义务
E．保密义务
5．监理合同中，委托人的义务有【CE 】
A．终止合同B．维护自身权利
☆☆☆☆☆试卷第 9 页 ( 共 27 页 )
C．外部协调D．授予监理人权限
E．配合监理人
6．下列属于工程监理招标投标特点的有【ACD 】
A．注重能力选择B．报价处于主要地位
C．邀请投标人数少D．报价处于次要地位
E．邀请投标人数多
7．监理在施工过程中工作包括【BCD 】
A．组织设计B．进度控制
C．成本控制D．质量控制
E．机构设计
8．下列属于安装合同标的物特点的有【ABDE 】
A．大型化B．制造周期长
C．产品差异性小D．产品价值高
E．标的金额高
9．在签订房地产开发借款合同时，借款人应提交的材料包括【ABCD 】A．借款人营业执照B．借款人资信证明材料
C．开发项目立项文件D．施工合同
E．办公设备
10．交钥匙工程合同条件规定，保险公司不承保的事件有【ADE 】A．暴动B．台风
C．洪水D．军事政变
E．外敌入侵
11．FIDIC 通用条件规定，仅有由雇主承担的风险包括【AB 】A．战争B．工程所在国军事政变
C．汇率变化D．政策变化
E．违约行为
12．法人必须具备的条件包括【ABCDE 】
A．依法成立B．有必要的财产和经费
C．有自己的名称D．有固定的办公场所
E．能独立承担民事责任
13．作为无效投标文件的有【BCDE 】
A．投标文件密封的B．投标文件关键字模糊的
C．投标没有提供保证的D．投标文件没法人盖章的
E．没有附联合体各方共同投标协议的
14．不可抗力发生时，应由发包人承担的有【ABE 】
A．工程本身的损害B．发包人人员的伤亡
C．承包人的人员伤亡D．第三人人员伤亡
☆☆☆☆☆试卷第 10 页 ( 共 27 页 )
E．工程清理修复费用
15承包人承担其违约责任的方式有【ABCD 】
A．赔偿对方的经济损失B．支付违约金
C．继续履行D．采取补救措施
E．顺延延误工期
16．担保法是调整担保关系的法律规范的总称，下面属于担保法的原则有
【BCDE 】A．不公开原则B．平等原则
C．自愿原则D．公平原则
E．诚实信用原则
17．合同是平等的主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议，其法律特征有
【ABE 】A．是一种民事法律行为B．是两个以上当事人意思表示一致的协议C．是一种书面协议D．是具有经济性的协议
E．是以设立、变更、终止民事权利义务关系为目的
18．法人是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织，包括【ABCDE 】
A．企业法人B．机关法人
C．事业单位法人D．社会团体法人
E．社团法人
19．下面的描述为CM模式的优点的有【BC 】A．责任单一性B．建设周期短
C．CM经理介入早D．业主参与多
E．无监理工程师参与
20．按照规定，下列工程可以不进行招标，采用直接委托的方式发包的建设项目有
【ABD 】
A．涉及国家安全的B．扶贫资金实行以工代赈的
C．国家投资的D．采用特有专利技术的
E．大型基础设施项目
26．民事法律关系的构成要素包括
【ACD 】A．民事法律关系的主体B．民事法律关系的事实
C．民事法律关系的内容D．民事法律关系的客体
E．民事法律关系的行为
27．按照规定，招标代理机构应具备的条件有
【ABCDE 】A．有从事招标代理业务的场所B．有从事招标代理业务的资金
☆☆☆☆☆试卷第 11 页 ( 共 27 页 )
C．有能够编制招标文件的能力D．有组织评标的能力
E．有可以作为评标委员会的成员人选的“专家库”
28．对设计投标书的评审的主要内容包括
【ABCDE 】A．设计方案的优劣B．设计进度的快慢
C．设计资历D．投入产出经济效益比较
E．报价的合理性
29．在施工项目招标文件中，工程量清单应包括的内容有
【BC 】A．评审标准B．投标报价说明
C．工程量清单说明D．评审程序
E．授权委托书
E．管理人员的工资
30．工程建设监理合同不同于其他合同，有其自身的特点，下面属于工程建设监理合同的特点的有
【AD 】A．服务性合同B．承包性合同
C．经营性合同D．合同中包含授权内容
E．是代订合同
311．物资采购合同履行时，交（提）方式有
【BDE 】A．邀请招标B．供方送货
C．抵押D．供方代运
E．采购方自提
32．下面属于借款合同主要条款的有
【ACDE 】A．借款的币种B．借款申请
C．借款的用途D．借款期限
E．借款的数额
33．勘察招标文件应包括的内容有
【ACD 】A．项目说明书B．项目施工组织
C．投标要求D．投标须知
E．施工单位的资质
34．按照合同约定，供货方交付产品时，可以作为验收依据的材料包括
【ABCE 】A．产品合格证B．产品装箱单
C．双方签订采购合同D．产品结算单
☆☆☆☆☆试卷第 12 页 ( 共 27 页 )
E．产品检验单
35．工程索赔，按索赔的目的分为
【AD 】A．工期索赔B．工程延期索赔
C．工程变更索赔D．费用索赔
E．工程加速索赔
填空题
1．民用建筑工程设计一般分为方案设计、初步设计和施工图设计。2．我国建设工程合同示范文本通用条件有十一大部分共47 个条款。
3．物资采购合同中订购的货物不一定是供货方自己生产的。
4．保险是保险人用投保缴纳的保险费建立的保险基金，补偿投保人损失的一项制度。
5．合同是两个以及以上当事人意思表示一致的协议。
6．当采购方不同意使用有缺陷的产品时，由供货方负责包换或包修。
7．施工合同的订立包括要约和承诺两个阶段。
8．分包商的违约责任应由承包商承担。
9．费用索赔是由于承包商遭受了额外的经济损失。
☆☆☆☆☆试卷第 13 页 ( 共 27 页 )
10．工程质量验收按合同约定验收标准执行。
11．FIDIC规定，颁发工程接收证书后的84 天内，承包商应报送竣工报表。12．合同债权的转让只能转让合同权利。
13．借款合同可以分为信誉借款合同和担保借款合同。
14．合同当事人的债权债务归于一人，合同即可终止。
15．CM模式又称阶段发包模式。
16．投标保证金有效期应超出投标有效期30 天。
17．在政府投资的项目施工中，承包人有权暂定施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。
18．施工承包人通过索赔导致施工工期合理延长，监理工作时间可延长。
19．工程师包括监理单位委派的总监理工程师或者发包单位派驻施工现场履行合同的代表两种情况。
20．FIDIC规定，合同工期指所签合同内注明的自开工日期起至完成全部工程竣工时间的日历天数。
21．制造阶段的工程师管理有时也称设备监造。
22．信誉借款合同不需要借款人提供担保。
23．违约责任是指当事人不履行合同义务时应当承担的民事责任。
24．合同标的质量是指检验标的内在素质和外观形态优劣的标准。
25．PM模式是指聘请一家公司代表业主进行整个项目过程的管理，这家公司被称为项目管理承包商（PMC）。
26．招标人通过新闻媒体发布招标广告的招标方式是公开招标。
☆☆☆☆☆试卷第 14 页 ( 共 27 页 )
27．“缺陷通知期”即国内工程管理中通常所说的工程质量保修期。28．工程师可以发布口头指令，但应在48 小时内给予书面确认。
29．发包人在验收后14 天内不提出修改意见，则视为竣工验收报告已经被认可。30．FIDIC施工合同条件中所指的“工程师”，相当于我国目前实行的监理工程师。
31．在受害人遭受的重大损失如得不到赔偿而显失公平的情况下认定的不可抗辩的和不可免除的责任，这种责任是公平责任，又称绝对责任。
32．合同当事人一方为了证明合同的成立和保证履行合同，按合同规定在合同履行前，按约定一方预先向对方给付的一定数额的货币，称之为定金。
33．DBB模式参与项目的三方是业主、设计商（建筑师/工程师）和承包商。
34．建设部和国家工商行政管理局颁布的《建设工工程监理合同示范文本》的构成文件除了“建设工程委托监理合同专用条件”、“建设工程委托监理合同标准条件”，还有工程建设委托监理合同。
35．GF 2000-0210设计合同示范文本规定，在设计人提交合同约定的设计文件后3天，发包人支付设计费总额的30%，之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的50 %，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。
36．《施工合同示范文本》规定，办理土地征用、拆迁补偿、平整场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题的工作由发包人
负责。
☆☆☆☆☆试卷第 15 页 ( 共 27 页 )
37．《施工合同示范文本》规定，保修期满，承包人履行了保修义务，发包人应在质量保修期满后14 天内结算。
38．指定分包商是由雇主（或工程师）指定、选定，完成某向特定工作内容并与承包商
签订分包合同的特殊分包商。
39．使实际情况与合同规定不符，最终引起工期和费用变化的事件，称之为索赔事件，又称干扰事件。
40．《施工合同示范文本》规定，发包人收到承包人竣工验收报告28 天内不组织验收，从第二天起承担保管及一切意外责任。
71．法律赋予民事主体的与其生命和身份不可分离而无直接财产内容的民事权利是人身
权。
52．过错责任，是指行为人在实施行为时因主观上有过错而认定的一种责任。
53．承诺的法律效力在于要约一经受约人承诺并送达要约人，合同便宣告成立。54．FIDIC《土工程施工分包条件》规定，承包商不得将整个工程分包出去。
55．DBB模式参与项目的三方是业主、承包商和设计商（建筑师/工程师）。
56．对于具体实施的工程项目而言，要签订监理合同的专用条件，其是结合
监理合同的地域特点、专业特点和委托监理合同的工程特点，对标准条件的某些条款进行
补充、修正。
57．在监理合同示范文本标准条件中规定，只有与委托人严重拖欠应付监理人的酬金，或
由于非监理人责任而是监理工作暂定的时间超过半年以上的情况下，监理人可按规定
单方面终止合同。
58．《施工合同示范文本》规定，将施工所需的水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要。上述工作发包人负责。
59．指定分包商是由雇主（或工程师）指定、选定的特殊分包商。
60．在工程合同履行过程中，合同当事人一方因非自身责任或对方不履行或未能正确履行合同而受到经济损失或权利损害时，通过一定的合法程序向对方提出经济或时间的补偿。这通常是指工程索赔。
71．在民事法律关系中，民事权利和民事义务所指的对象，称为民事法律关系的客体。
72．缔约过失责任是一种合同责任，指在合同订立过程中，一方当事人在违反诚信原则的
☆☆☆☆☆试卷第 16 页 ( 共 27 页 )
要求下，因自己的过失是而引起的合同不成立，无效或者不可撤销而给对方造成损失时所
应当承担的损害赔偿责任。
73．撤销权是相对于债权人而言，它是指债权人在债务人实施减少其财产而危及债权人的债权的积极行为时，请求法院予以撤销的权利。
74．定金是合同当事人一方为了证明合同的成立和保证履行合同，按合同规定在合同履行前，按约定一方预先向对方给付的一定数额的货币。
75．“设计和施工”，“交钥匙工程”或者“一揽子工程”是近年来国际工程常用的现代管理
模式，统称为设计-建造（DB）模式。
76．招标人对潜在的投标人进行审查，主要考察该企业总体能力是否具备完成招标工作所要求的条件。这项工作是资格预审。
77．监理人的监理工作义务是按委托工程的范围来划分的，因此实施的监理任务可以分为
“正常监理工作”“附加监理工作”和“额外监理工作”三大类。
78．《施工合同示范文本》规定，一周内非承包商原因停水、停电、停气造成停工累计超过8 小时，经工程师确认，工期相应顺延。
79．FIDIC施工合同条件中所指的“工程师”，是指与雇主签订咨询服务协议书，对某一项具体工程项目的施工进行监督、管理、协调的“咨询工程师”，相当于我国目前实行的监理工程师。
80．索赔事件，又称干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符，最终引起工期和费用变化的那类事件。
名词解释
1．合同:是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
2．法定代理:是指根据法律的直接规定而产生的代理
3．标的:即合同法律关系的客体，是指合同当事人权利义务指向的对象
☆☆☆☆☆试卷第 17 页 ( 共 27 页 )
4．效力待定合同:是指合同虽然已经成立，但因其不完全符合合同的生效要件，因此其效力
能否发生还不能确定，一般须经权利人确认才能生效的合同。
5．后履行抗辩权: 是指按照合同约定或者法律规定负有履行债务的一方当事人，届期未履行债务或履行债务严重不符合约定条件时，相对人为保护自己的到期利益或为保证自己履
行债务的条件而终止履行合同的权力。
6．保险合同:是指投保方与保险方就投保方向，保险方支付约定的保险费，在被保险方遭遇特定灾害事故造成其财产损毁或人身伤害时，由保险方承担经济损失或给付保险金责任而达成的协议。
7．双务合同:是指当事人双方相互承担对等给付义务的合同。
8．违约责任:是指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时应当承担的民事责任
9．要约撤销:是指在要约发生法律效力之前，要约人取消要约的行为。
10．可撤销合同:是指因当事人在订立合同的过程中意思表示不真实，经过撤销人请求，由任命法院或者仲裁机构变更合同内容，或者撤销合同，从而使合同自始的合同
11．公平责任:在受害人遭受的重大损失如得不到赔偿而显失公平的情况下认定的一种责任。12．费用索赔:是指承包人在非自身因素影响下而遭受经济损失时向业主提出不补偿其额外
费用损失的要求
13．不可抗力:是指合同当事人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
14．监理的附加工作:是指与完成正常工作相关，但在正常监理工作范围以外监理人应当完
成的工作。
15．工程转包:是指不行使承包人的管理职责，不承担技术经济责任，将所承包的工程倒手转给他人的行为。
16．时效制度:是指在一定的实施状态经过一定期间即发生一定法律后果的制度。
17．要约邀请:要约邀请又称为要约引诱，是指希望他人向自己发出要约的意思表示
18．公开招标:是指招标人通过新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质符合投标条件的法人或组织不受地域和行业限制均可申请投标
19．.咨询服务合同:指利用专家的知识、经验、信息和技术等为客户提供知识和技术密集的服务。
20．工程分包:是指经合同约定和发包人认可，从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为。
26．代理:代理是代理人在代理权限内以被代理人的名义实施的、其民事责任又被代理
☆☆☆☆☆试卷第 18 页 ( 共 27 页 )
人承担的法律行为.
27．民事责任:是指民事主体违反民事义务，侵犯他人合法权益，依照民法所应承担的法律责任。
28．缔约过失责:指在合同订立过程中，一方当事人在违反诚信原则的要求下，因自己的过失是而引起的合同不成立，无效或者不可撤销而给对方造成损失时所应当承担的损害赔偿责任。
29．邀请招标:是指招标人预先选择若干家具备相应资质、符合招标条件的法人或组织，发出邀请函，将招标工程的概况、工作范围和实施条件做出简要说明，请他们参加投标。
30．监理的额外工作：是指服务内容和附加工作以外的工作，非监理人的原因而暂停或终
止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前的准备时间。
31．民事法律行为:是指公民、法人或其他组织设立、变更、终止民事权利和民事义务关系的合法行为
32．要约的消灭:又称为要约失效，即要约丧失了法律拘束力，不再对要约人和受约人产生约束。。
33．违约金:是指当事人在合同订立订立合同中或合同后约定的，或者法律直接规定的，违约方发生违约行为时向另一方当事人支付一定数额的货币。
34．不平衡报价:是指在一个项目的投标基本确定后，保持工程总价不变，适当调整各项目
的工程单价，在不影响中标的前提下，使得结算时得到更好地经济效益的一种报价策略。35．技术服务合同:是指当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问题所订立的技术合同，不包括建设工程勘察、设计、施工、安装合同和加工承揽合同。
简答题
1简述违约责任的承担方式。
（1）继续履行，（2）采取补救措施，（3）赔偿损失，（4）支付违约金，（5）定金罚则，（6）
价格制裁。
2．简述监理招标须知的内容。
（1）工程项目综合说明；（2）合同条件；（3）业主提供的现场办公条件；（4）对监理单位的要求；（5）有关技术规定；（6）必要的设计文件、图纸和有关资料。
3．简述要约消灭的条件。
（1）受要约人拒绝要约，（2）要约人撤回或者撤销要约，（3）承诺期限届满，承诺人未作出承诺。（4）承诺对要约的内容作出实质性变更
4．简述施工合同的质量控制条款。
（1）工程质量标准；（2）检查和返工；（3）隐蔽工程和中间验收；（4）重新检验；（5）
☆☆☆☆☆试卷第 19 页 ( 共 27 页 )
工程试车；（6）竣工验收；（7）质量保修；（8）材料设备供应的质量控制。
5．简述施工投标的主要工作。
（1）组建投标机构；（2）接受资格审查；（3）研究招标文件；（4）调查投标环境；（5）参加标前会议并提出疑问；（6）编制投标文件；（7）投标。
6．简述建设施工合同对工程质量要求的规定。
工程质量的验收按合同约定标准执行。因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担。因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加或工期延误，并支付承包人合理利润。
7．简述监理合同的变更管理。
任何一方申请并经双方书面同意时，可对合同进行变更。如果委托人要求，监理人可提出更改监理工作的建议，这类建议的工作和移交应看作一次附加的工作。实际履行中，可以采用正式文件、信件协议或委托单等方式对合同进行修改，如果变动范围太大，也应重新制定一个合同取代原合同。
8．简述“承包人必须在限定期限内提出索赔意向”的原因。
（1）提醒业主或工程及时关注索赔事件的发生、发展等全过程（2）为业主或工程师的索赔管理作准备，如何进行合同分析、收集证据等。（3）如属业主责任引起索赔，业主有机会采取必要的改进措施，防止损失的进一步扩大。
9．简述合同部分无效时产生的法律后果。
（1）因无效部分具有独立性，没有影响其他部分的法律效力，此时，其他部分仍然有效；（2）无效部分内容在合同中处于至关重要的地位，从而导致整个合同无效。
10．简述预期违约的构成要件。
（1）在合同履行期限届满之前有不履行合同义务的行为。2）毁约行为必须发生在合同生效后履行期届满之前。3）毁约必须是对合同中实质性义务的违反。（4）违约方不履行合同义务无正当理由。
11简述代理的特征。
（1）代理人必须在代理权限范围内实施代理行为。（2）代理人以被代理人的名义实施代理行为（3）代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志。（4）被代理人对代理行为承担民事责任。
12．简述合同变更的效力。
（1）合同变更后的合同部分，原有的合同失去效力，当事人应当按照变更后的合同履行。（2）合同的变更只对合同未履行部分有效，不对合同中已经履行部分产生效力，除了当事
☆☆☆☆☆试卷第 20 页 ( 共 27 页 )
2005 年建设工程合同管理考试试题及答案 一、单项选择题（共50题，每题 1 分。每题的备选项中。只有 1 个最符合题意） 1. 如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按 期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。 A. 施工单位 B. 监理单位 C. 材料供应商 D. 项目经理 2. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C. 项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D. 项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 3. 抵押与质押的区别主要在于（）。 A. 担保财产是否为第三人的财产 B. 担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有D?债权人是否有优先受偿权 4. 招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。 A. 未中标的投标人不退还 B. 中标的投标人在中标的同时退还 C. 在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D. 投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5. 对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（）。
A.人民法院的判决B?仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6. 某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包 人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（）。 A. 施工合同成立，但不生效 B. 施工合同成立，且已生效 C. 施工合同不成立，不生效 D. 施工合同不成立，但有效 7. 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（）。 A. 仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B. 仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C. 仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D. 仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方 式 8. 甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空 白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（）。 A. 有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B. 有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D. 无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担 9. 按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（）的顺序履行。 A. 订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B. 合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C. 补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格
综合练习一 一、名词解释 1、工程合同 2、工程保险 3、担保 4、合同交底 5、工程变更 6、工程合同总体策划 7、调停 8、费用索赔 9、工料单价法 二、单项选择题(每题的备选答案中，只有一个最符合题意) 1．建设工程合同的订立一般情况下应采取（）的方式。 A．招标 B．投标 C．招标投标 D．协议 2．招标人可以在招标文件中要求（）提交投标保证金。 A．投标人 B．代理人 C．银行 D．中标人 3．施工总承包合同的协议书内容不包括（）。 A．工程概况 B．组成合同的文件 C．材料设备供应 D．合同价款 4．工程分包合同协议书中分包人应向承包人承诺，履包合同终于分包工程有关的承包人（）的义务 A．部分 B．双方约定的 C．连带 D．所有 5．下列有关招标时限的规定错误的是( )。 A．依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日 B．自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日C．招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人 D．评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在15日内确定中标人，但最迟应当在投标有效期结束日前20个工作日内确定 6．在《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》中《通用条款》部分包括( )的内容，而《建设工程施工合同(示范文本)》中《通用条款》部分没有该部分内容。 A．竣工验收及决算 B．保障、保险及担保 C．工程变更 D．违约、索赔与争议 7．AIA合同文件的主要计价方式有( )。 A．总价合同、单价合同及成本加酬金合同 B．总价、成本补偿合同及最高限定价格法 C．施工条件合同、永久设备和设计——建造合同 D．目标总价合同、目标单价合同和工程管理合同 8．下列不属于建筑产品的生产过程中生产人员、工具、设备的流动性的是( )。A．同一工地不同建筑之间流动 B．不同工地之间的流动 C．同一建筑不同建筑部位上流动 D．一个建筑工程项目完成后，又要向另一新项目动迁的流动 9．( )，是指由政府或政府授权的机构授予承包人在一定期限内，以自筹资金建设项目并自费经营和维护，向东道国出售项目产品或服务，收取价款或酬金，期满后将项目全部
高等教育自学考试 建设工程合同管理试题 一、单项选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分） 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是（） A.保证 B.抵押 C.质押 D.留置 2.《合同法》的规定，出现___________订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。（） A.违反法律法规规定 B.当事人恶意串通损害第三人利益 C.以合法形式掩盖非法目的 D.对方当事人采用欺诈手段 3.合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于___________状态。（） A.成立但不生效 B.既不成立也不生效 C.承诺生效但合同不成立 D.生效但不成立 4.合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当___________确定费用负担的责任。（） A.按交易习惯 B.依据合同的相关条款 C.签订补充协议 D.由履行义务一方承担 5.按照施工合同示范文本的规定，由于___________原因造成的工期延误，经工程师确认后工期不能顺延。（） A.发包人未按约定提供施工场地 B.发生不可抗力 C.设计变更 D.承包人的主要施工机械出现故障 6.建设工程施工合同示范文本由___________、通用条款和专用条款三部分组成。（） A.协议书 B.招标文件 C.投标书 D.质量保修书 7.材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该 （） A.提取全部材料，按实际交付数量付款 B.按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款 C.拒绝提前提货，拒付货款 D.提取全部材料，按订购数量付款 8.FIDIC施工分包合同条件中，业主对分包合同的管理主要表现为（） A.对分包商发布指令 B.对分包工程的批准 C.向分包商支付工程款 D.审查分包商的资质 9.FIDIC施工合同条件规定，指定分包商的特点表现为（） A.由业主指定，并与其签定合同 B.工作内容不属于合同约定由承包商应完成工作范围 C.对其违约行为承包商承担连带责任 D.工程师负责对其施工进行协调管理 10.___________适用于工期比较短，而且对最终产品的要求又非常精确的工程项目。（） A.固定总价合同 B.成本加酬金合同 C.纯单价合同 D.成本补偿合同
国际工程合同管理 复习资料
精品资料 1.国际工程的定义和范畴是什么？有什么特点？答：国际工程就是一个工程项目的策划、咨询、融资、采购、承包、管理以及培训等各 个阶段和不同工作内容的参与者来自不止一个国家，并且按照国际上通用的工程项目管理理念和方式进行管理的工程。范畴是1.国际工程包含国内和国外两个市场2.国际工程包括咨询和承包两个领域。 2.试比较项目、工程项目、国际工程项目的特点？答：项目的特点：一次性、唯一性、目标的明确性、和实施条件的约束性。工程项目 的特点：投资巨大、技术水平要求高、复杂程度高、整体性强、建设周期长、不确定性因素多，风险大，容易产生争议、不可逆转性、 产品地点的固定性、生产要素的流动性、当地政府的管理和干预。国际工程项目的特点：跨多个学科的系统工程、跨国的经济活动、严 格的合同管理、风险与利润并存、发达国家垄断市场。 3.国际工程合同管理有哪些特点？1）国际工程的合同管理是工程项目管理的核心 2）国际工程合同文件内容全面而详尽 3）国际上已有多种合同范本 4）认真分析研究每一个工程项目合同的特点 5）国际工程合同范本中体现了及时调节争议的理想 6）国际工程合同制定 时间长，而实施时间更长 7）国际工程项目包括多个合同 4.业主：业主是工程项目的提出者、组织论证立项者、投资等重要事项的决策者、资金筹集这和项目实施的总体组织者，也是项目的产 权所有者，并负责项目生产、经营和偿还贷款。按项目投资来源不同，业主机构可以是公共部门，也可以使私营企业。 5.承包商与总承包商：承包商通常指承担工程项目施工及设备采购的公司，个人或几个公司的联营体。总承包商通常是指与业主签订合 同将整个工程或其中一个阶段的工作全部承包下来的公司或几个公司的联营体。 6.试分析比较传统的项目管理模式、设计—建造模式、EPC/交钥匙模式、DOB模式和项目管理型承包模式的优缺点和应用条件。传统的项目管理模式：优点——1、由于这种模式长期地、广泛地在世界各地被采用，因而管理方法成熟，各方对有关程序都很熟悉。2、业主可 自由选择咨询设计人员，可控制设计要求，施工阶段也比较容易提出设计变更。3、可自由选择监理人员监理工程。4、可采用各方均熟 悉的标准合同文本，双方均明确自身应承担的风险，有利于合同管理和风险管理。缺点——1、项目设计—招投标—建造的周期较长，以致推迟投产时间，不利于业主资金周转。2.建筑师/工程师对项目的施工工期不易控制。3、管理和协调工作较复杂，业主管理费较高， 前期投入较高。4、对工程总造价不易控制，特别在设计过程中对“可施工性”考虑不够时，容易产生变更，从而引起较多的索赔。5、出现质量事故时，设计和施工双方容易互相推诿责任。设计—建造模式：适用范围：这种模式在投标时和订合同时通常以总价合同为基础， 但允许价格调整，也允许某些部分采用单价合同。在通用的D/B模式中，工程承担大部分责任和风险，此种模式可用于房屋建筑和大中 型土木、机械、电力等项目。优点——（1）由单个承包商对整个项目负责，有利于在项目设计阶段预先考虑施工因素，避免了设计和施工的矛盾，可减少由设计错误引起的变更以及对设计文件解释引发的争议；（2）在选定D/B承包商时，把设计方案的优劣作为主要的评价因素，从而可保证业主得到高质量的工程设计；（3）在项目初期选定项目组成员，连续性好，项目责任单一；（4）总价包干（但可 调价），业主可得到早起的成本保证；（5）可对分包采用阶段发包方式，缩短了工期，项目可以提早投产，业主能节约费用，减少利息及价格上涨的影响。缺点——（1）业主无法参与设计人员（单位）的选择；（2）业主对最终设计的细节的控制能力降低；（3）由于造价包干，可能影响设计和施工质量。设计——采购——施工/交钥匙（EPC/Turnkey）模式：EPC/交钥匙模式即承包商向业主提供包括设计、施工、设备采购、安装和调试直至竣工移交的全套服务，有时包括融资方案的建议。适用范围：EPC/交钥匙模式主要应用于以大型 装置或工艺过程为主要核心技术的工业建设领域，如通常包括大量非标准设备的大型石化、化工、橡胶、冶金、制药、能源等项目。优点——（1）由单个承包商对项目的设计、采购、施工全面负责，项目责任单一，简化了合同组织关系，有利于业主管理；（2）业主在 早期即可明确投资成本；（3）可以采用阶段发包方式以缩短工程工期；（4）能够较好地将工艺的设计与设备的采购及安装紧密结合起来，有利于项目综合效益的提升；（5）业主承担的风险较小。缺点——（1）能够承担EPC/交钥匙大型项目的承包商数量较少；(2)承包商承担的风险较大，因此工程项目的效益、质量完全取决于EPC/交钥匙项目承包商的经验及水平；(3)工程的造价可能较高。项目管理承包：管理承包商和施工承包商的合同可以采用单价合同、总价包干合同或成本补偿合同。一般采用该模式的业主常常是多个大公司的联 营体。优点——（1）可充分发挥管理承包商在项目管理方面的专业技能，统一协调和管理项目的设计与施工，减少矛盾；(2)管理承包 商负责管理整个施工前的阶段和施工阶段，因此有利于减少投资变更；(3)可方便地采用阶段发包，有利于缩短工期；(4)一般管理承包 商承担的风险较低，有利于激励其在项目管理中的积极性和主观能动性。缺点——(1)业主与施工承包商没有合同关系，因而控制施工难度较大；(2)与传统模式相比，增加了一个管理层，增加了一笔管理费，但如果找到高水平的管理承包商，则可以从管理中获得利益；(3)管理承包商与设计单位之间的目标差异可能影响相互间的协调关系。项目管理模式：优点——（1）可以充分发挥项目经理在这方面的经验和优势；（2）可以避免因由本单位派出的项目管理人员缺乏经验而导致的失误和损失；（3）业主可以比较方便地提出必要的设计和 施工方面的变更；（4）业主可以对投资、进度和质量控制得较好，有利于控制承包商的索赔。缺点：项目经理的选择至关重要，如果选不好，容易招致大的失误。建筑工程管理模式：这种模式采用的是“边设计、边发包、边施工”的阶段性发包方式，与设计图纸全部完成之后才进行招标的传统的连续建设迷失不同。优点——（1）可以缩短工程从规划、设计到竣工的周期，整个工程可以提前投产，节约投资，减少投资风险，较早地取得利润；（2）CM经理早期即介入设计管理，因而设计者听取CM经理的建议，预先考虑施工因素，以改进设计的可施工性，还可运用价值工程改进设计，以节省投资；（3）涉及一部分，竞争性招标一部分，并及时施工，因而设计变更较少。 仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢2
建设工程合同管理考核题 1203批次前老平台学生，该门课程不用现场笔试考试（网上预约考试时间为虚设），请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上，于规定时间内交到学习中心，哈站交到班主任处。未预约的学生提交的内容作废处理，预约后不按规定时间提交按旷考处理。 （答题纸附在第二页，所有答案必须写在答题纸上，标清题号） 一、单选题(共30题，每题2分，共60分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后10日内付款，但卖方直至2000年4月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方直至2000年6月1日才付款，买方应当按照每千克( D )元向卖方付款。 A. 100 B.110 C. 120 D. 130 2.对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种( D )。 A.合法行为 B.违法行为 C.自然事件 D.社会事件 3.合同法律关系( A )，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。 A.主体 B.客体 C.内容 D.事实 4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( B )承担。 A.乙项目经理 B.甲施工企业 C.建设单位 D.具体施工人员 5.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是( B)。 A.法律关系主体 B.法律事实 C.法律关系客体 D.法律关系内容 6.在施工合同中，( D )是承包人的义务。 A.提供施工场地 B.办理土地征用 C.在保修期内负责照管工程现场 D.工程施工期内对施工现场的照管负责 7.承包人在索赔意向通知提交后的( B )天内递交正式的索赔报告。 A. 14 B. 28
. 《建设工程合同管理》试卷及答案 一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选 项中，只有1个最符合题意） 1.监理公司取得法人资格的时间为（）日。 A.注册资金到位 B.公司成立 C.工商行政管理机关核准登记 D.建设行政主管部门颁发资质证书 2.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代 理是（）。 A.委托代理 B.法定代理 C.指定代理 D.转代理 3.施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定 的（）担保。 A.留置 B.保证 C.定金 D.质押 4.施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金。拍卖房产得款400万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务（）。 A.全部消灭 B.还有100万元 C.还有150万元 D.还有180万元 5.下列文件中，属于订立合同要约文件的是（）。 A.招标公告 B.资格预审合格通知书 C.投标书 D.中标通知书 6.当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议。依据《合同法》，应按（）的市场价格履行。 A.订立合同时订立地 B.履行合同时订立地 C.订立合同时履行地 D.履行合同时履行地 7.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标 的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应 按照（）执行。 A.原价格 B.新价格 C.市场价 D.双方协商的价格 8.对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权 人利益的行为，债权人可以（）撤销。 A.自行 B.请求主管部门 C.请求人民法院 D.请求工商行政管理部门 9.下列有关无效合同的说法中，错误的是（）。 A.无效合同从订立时起就没有法律效力 B.建设主管部门有权确认合同无效 C.一方当事人无权确认合同无效 D.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行 10.按照《合同法》规定，要约人撤销要约的通知 应在（）到达受要约人，才能取消该项要约。 A.要约到达受要约入之前 B.受要约人发出承诺通知之前 C.承诺通知到达要约人之前 D.受要约人发出承诺通知之后 11.在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为（）目。 A.要约生效 B.承诺生效 C.附生效条件的合同条件具备 D.附生效期限的合同期限届至 12.下列关于“缔约过失责任”的说法中，正确的是（）。 A.当事人按照合同约定履行义务时，给第三人造成损失的，应承担赔偿责任 B.当事人履行义务不符合合同约定，给对方当事人造成损失的，应承担赔偿责任 C.订立合同时，当事人因判断失误对自身受到的损失应自负 D.订立合同时，一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任 13.依据《合同法》，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为（）。 A.必须征得对方同意 B.无须征得对方同意，但应提供担保 C.无须征得对方同意，但要通知对方 D.无须征得对方同意，也无须通知对方 14.因施工企业破产导致发包人解除合同后，合同的（）条款仍对双方具有约束力。 A.质量 B.工期 C.解决争议 D.结算 15.依据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是（）。 A.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决 B.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决 C.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁 D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖 16.下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（）。 A.发布招标公告、开标、审查投标人资格 B.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格 C.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件 D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件 17.下列关于招标阶段现场考察的说法中，正确的是（）。 A.由招标人组织，费用也由招标入承担 B.由招标人组织，费用由投标人承担 C.由投标人组织，费用也由投标人承担 D.由投标人组织，费用由招标人承担 18.招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是（）。 A.投标人 B.招标人 C.招标代理机构人员 D.招标单位的纪检部门人员
建设工程合同管理考试试题及答案 篇一：建设工程合同管理_xx年考试真题_xx年版 1、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。 A:该施工企业 B:该外地的分公司 C:项目经理部 D:项目经理 答案:A 解析:参见教材P4法人资格 2、关于合同鉴定的说法，正确的是（）。 A：经过鉴定的合同，在诉讼中不需要进行质证 B:法律规定强制实施合同鉴定 C：合同鉴定的效力不限于我国国 D:合同鉴定由工商行政管理机关作出 答案:D 解析:参见教材P20 合同公证于鉴证的区别 3、某通用设备采购合同中约定，采购付款后，供货交货。合同订立后，采购以有确切证据证明供货经营状况重恶化为由，暂停支付设备货款。采购暂停支付设备货款的行为行使的是 专业资料
（）。 A:同时履行抗辩权 B：后履行抗辩权 C：不安抗辩权 D：先诉抗辩权 答案:C 解析:参见教材P39实行先履行抗辩权的情形之（1）经营状况重恶化。 4、下列解决建设工程合同纠纷的式中，具有强制执行法律效力的是（）。 A:和解 B：民间调解 C：行政调解 D:诉讼 答案:D 解析:参见教材P47倒数第1行 5、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款XX万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款， 经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B 银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。 专业资料
A:A银行1000万元，B银行XX万元 B:A银行1800万元，B银行1200万元 C:A，B银行各项工作1500万元 D:A银行XX万元，B银行1000万元答案:A 解析:参见教材P11抵押物登记的先于未登记的受偿 6、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。 A:留置担保 B:保证担保 C:抵押担保 D:质押担保 答案:B 解析:参见教材P12施工投标保证 7、要约与要约邀请的共同特征是（）。 A:容具体明确 B:具备合同的一般条款 C:明示订立合同的意思表示 D:对行为人具有约束力 答案:C 解析:参见教材P27要约和要约邀请的概念 8、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正 专业资料
《建设工程合同管理》习题及答案 一、判断题 1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。( ) A、是 B、否 2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。( ) A、是 B、否 3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( ) A、是 B、否 4、保留金待竣工验收合格后一次发还。( ) A、是 B、否 5、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了( ) A、是 B、否 6、若投标人的报价明显低于标底15％，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理。( ) A、是 B、否 7、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( )来源：学易网 A、是 B、否 9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。( ) A、是 B、否 10、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标( ) A、是 B、否 11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( ) A、是 B、否转自学易网 https://www.doczj.com/doc/0113319515.html, 12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。( ) A、是
B、否 13、保证合同的当事人是债权人和保证人( ) A、是 B、否 14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( ) A、是 B、否 15、《合同法》规定：承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。( ) A、是 B、否 16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人( ) A、是 B、否 17、招标是要约，投标是承诺。( ) A、是 B、否 18、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 19、代理不合法的合同属于无效合同。( ) A、是 B、否 20、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告( ) A、是来源：学易网 B、否 二、单项选择题 1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了( )。 A、避免风险 B、克服风险 C、转移风险 D、控制风险 2、FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。属于( )的暂停施工，承包商可能得到补偿。 A、合同中有规定 B、由于不利的现场气候条件影响 C、为工程施工安全来源：学易网 D、现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致 3、施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后，应由（）。
一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分．共20 分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。1．建设单位甲就拟建的新办公楼与设计单位乙．签订了一份工程设计合同，该合同关系的内容是指【】 A. 拟建办公楼 B ．甲单位和乙单位 C. 甲单位与乙单位签订合同的行为 D ?甲单位的权利和乙单位的义务 2．要式合同必须采用【】 A. 口头形式 B .法律规定的形式C .口头或书面形式 D. 书面形式 3.根据我国合同法的规定，以下关于合同的表述不正确的是【】 A .合同是当事人意思表示一致的协议 B .合同的签订也可以经由当事人一方完成C.合同的当事人具有平等的民事主体资格D.合同是各种主体之间民事权利义务关系的协议 4 .合同当事人一方将合同权利、义务全部或部分地转让给第三人，称为【】 A ．合同变更B．合同生效C．合同转让D.合同无效 5．合同的保全发生在【】 A .合同未生效时 B .合同生效期间 C .合同被判定为无效后 D.合同被撤销后 6．根据《合同法》规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到其消失的行使期限是【】 A ．l 年内 B ．2 年内 C ．3 年内D．4 年内7．下列表述中，不属于无效合同的是【】 A. —方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益 B .损害社会公共利益C .以合法形 式掩盖非法目的 D ．乘人之危订立的合同 8 ．建设工程竣工验收应具备的条件不包括【】 A .完整的施工管理资料 B .完整的施工技术人员资质证件 C .施工 单位签署的工程质量保修书 D ．主要建筑材料的进场试验报告 9．按照《建筑工程施工合同》的规定，工程预付款的比例是( ) A.安装工程一般不超过合同价的10% B.建筑工程一般不超过合同价的10% C.建筑工程一 般不超过当年建筑工程工作量的30% D.安装工程一般不超过当年安装工程工作量的30% 10．工程师可以对已经验收的隐蔽工程提出重新检验的要求，若重新检验发现工程质量不合 格时，则应【】 A ．由承包人承担其全部费用，工期不予以顺延 B ．由发包人承担其全部费用，工期不予以顺延C.由承包人承担其全部费用，工期应予以顺延 D .由承包人和发包人共同承担其全部费用，工期应予以顺延 11 在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是【】 A 代理与被代理关系 B 雇佣与被雇佣关系 C 委托与被委托关系 D 监理与被监理关系 12 依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28 天内，承包人应向工程师递交【】 A 索赔意向通知 B 现场同期记录 C 索赔报告 D 索赔证据 13 下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中，说法正确的是【】 A 工期不顺延，业主承担与工程有关的损失 B 工期不顺延，承包商承担与工程有关的损失 C 工期顺
建设工程合同管理试卷 一、单项选择题1、公开招标是指（ B ）。 A.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标 B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标 C.发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为 D.有限招标 2、招标人与中标人应当自中标通知发出之日（ B ）内，按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A.40天 B.30天 C.50天 D.20天 3、按照承包工程计价方式分类不包括（ D ）。 A.总价合同 B.单价合同 C.成本加酬金合同 D.预算合同 4、下列不是合同价款应规定的内容的是（ D ）。 A.计算方式 B.结算方式 C.价款的支付期限 D.价款支付日期 5、建设工程总承包合同的履行不包括（ A ）。 A.合同应明确双方责任 B.建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行 C.总承包单位可以按合同规定对工程工程进行分包，但不得倒手转包 D.建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包合同中约定的工程分包外，必须经发包人认可 6、建设工程工程一般应采用（ A ）。 A.公开招标方式 B.邀请招标
C.有限招标 D.其他组织招标 7、资格预审程序中应首先进行（ C ）。 A.资格预审资料分析 B.发出资格预审通知书 C.发布资格预审通告 D.发售资格预审文件 8、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（ B ），并标明排列顺序。 A.l－2人 B.l－3人 C.1－4人 D.1－5人 9、招标人与中标人签订合同后（ C ）个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。 A.2 B.3 C.5 D.6 10、建设工程合同的最基本要素是（ A ）。 A.标的 B.承包人和发包人 C.时间 D.地点 11、下列不是依据承包工程计价方式的不同而分类的是（ D ）。 A.总价合同 B.单价合同 C.成本加酬金合同 D.邀请合同 12、下列不属于工程合同的付款阶段的是（ D ）。 A.预付款 B.工程进度款 C.退还保留金 D.价格调整条款 13、下列不属于完善合同条件问题的是（ B ）。 A.关于工程交付 B.工程量及价格单 C.关于合同图纸 D.关于施工占地 14、建设工程的建设合同大体上不包括（ D ）阶段。
建造师考试——建设工程合同与合同管理习题 一、单项选择题 1、公开招标是指（）。 A．招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标 B．招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标 C．发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为 D．有限招标 2、招标人与中标人应当自中标通知发出之日（）内，按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 天天天天 3、按照承包工程计价方式分类不包括（）。 A．总价合同B．单价合同 C．成本加酬金合同D．预算合同 4、下列不是合同价款应规定的内容的是（）。 A．计算方式B．结算方式 C．价款的支付期限D．价款支付日期 5、建设工程总承包合同的履行不包括（）。 A．合同应明确双方责任
B．建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行 C．总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包，但不得倒手转包 D．建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包合同中约定的工程分包外，必须经发包人认可6、建设工程项目一般应采用（）。 A．公开招标方式B．邀请招标 C．有限招标D．其他组织招标 7、资格预审程序中应首先进行（）。 A．资格预审资料分析B．发出资格预审通知书 C．发布资格预审通告D．发售资格预审文件 8、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（），并标明排列顺序。 A．l－2人B．l－3人 C．1－4人D．1－5人 9、招标人与中标人签订合同后（）个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。 A．2 B．3 C．5 D．6 10、建设工程合同的最基本要素是（）。 A．标的B．承包人和发包人 C．时间D．地点 11、下列不是依据承包工程计价方式的不同而分类的是（
浙江省2010年7月高等教育自学考试工程招投标与合同管理试题 课程代码：03941
一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.由三家以上建筑施工企业进行承包竞争，建设单位择优选定建筑施工企业，并与其签订承包合同，此种承包方式称为( ) A.联合承包 B.指定承包 C.协议承包 D.招标承包 2.施工总承包企业资质分为_____个等级。( ) A.1 B.2 C.3 D.4 3.定标是招标人完全接受众多投标人中提出最优条件的投标人，在性质上属于( ) A.要约邀请 B.要约引诱 C.要约 D.承诺 4.属于建设工程投标人的权利是( ) A.确定自己的投标报价 B.接受招标投标管理机构监督 C.保证投标文件的真实性 D.对投标文件中的有关问题进行答疑 5.建设工程招标标底的价格应由成本、利润和_____组成。( ) A.现场管理费 B.工程建设费 C.风险金 D.税金 6.下列哪种情况应作废标处理？( ) A.投标文件中大写金额与小写金额不一致 B.总价金额与单价金额不一致（单价金额小数点无明显错误） C.投标书未密封 D.投标报价与标底不一致 7.我国规定招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起_____内订立书面合同，合同内容应依据招标文件、投标文件的要求和中标的条件签订。( ) A.15日 B.20日 C.25日 D.30日 8.在国际招标程序中，向最后决定的中标人发出通知，接受其投票书，并由业主与中标人签订工程承包合同。此项工作称为( )
合肥学院2010至2011学年第二学期 工程合同法律制度课程考试（A ）卷 系 级 专业 学号 姓名 一、单项选择题(共30题，每题1分，共30分。） 1.不属于《合同法》调整范围的合同是（ ）。 A.技术合同 B.买卖合同 C.委托合同 D.监护合同 2.《合同法》规定的“同时履行抗辩权”在施工合同履行过程中是指（ ）享有的中止履行义务的权利。 A.业主 B.承包商 C.监理工程师 D. 业主和承包商 3. 某建设单位与设备供应公司签订购买20台空调的设备采购合同，合同约定：设备公司向建设单位供货5台空调，其余15台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的( )。 A. 债权转让 B. 合同变更 C. 债务转移 D. 合同转让 4. 合同一方缺乏经验因重大误解订立了对自己利益有重大损害的合同，则他可以（ ）。 A.单方面宣布合同无效 B.拒绝履行合同义务 C.向行政主管部门申请撤消合同 D.向法院请求裁定撤消合同 5.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（ ）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C. 项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D. 项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 6.在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张（ ），然后要求对方赔偿损失。 A.撤销合同，无须通知对方 B.撤销合同，但应当通知对方 C.解除合同，无须通知对方 D.解除合同，但应当通知对方 7.工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是（ ）。 A.物 B.财 C.行为 D.智力成果 8.
2015年建设工程合同管理押题试题及答案(3) 2015年5月14日来源：233网校评论分享到我的做题记录 本文导航 ?第1页：单选题1-50 ?第2页：多选题51-80 ?第3页：单选题答案及解析 ?第4页：多选题答案及解析 一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．保证合同生效后，当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）。 A．3个月 B．6个月 C．1年 D．2年 2．下列财产中，不得作为抵押物的是（）。 A．土地所有权 B．抵押人所有的机器、交通运输工具 C．抵押人依法有权处分的国有土地使用权 D．抵押人所有的房屋和其他地上定着物 3．建筑工程一切险的保险人对（）造成的损失和费用负责赔偿。 A．盘点时发现的短缺 B．设计错误 C．不可预料的及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件 D．自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化等原因 4．在国外，建筑工程一切险的投保人一般是（）。 A．发包人 B．承包人 C．业主 D．监理单位 5．要确立一种公平、公正、公开的合同订立制度，合同形成过程的程序要求的是（）。 A．项目法人负责制 B．招标投标制
C．工程监理制 D．合同管理制 6．保证这种担保方式必须由（）作为保证人。 A．代理人 B．第三人 C．本人 D．抵押人 7．投标保证金有效期应当与投标有效期一致，投标有效期从（）之日起算。 A．提交投标文件的截止 B．中标人的确定 C．建设工程的开始 D．担保人进行担保 8．保证合同不包括（）。 A．保证方式 B．保证的期间 C．保证担保范围 D．保证人的信誉 9．意外伤害保险费由（）支付。 A．被保险人 B．施工单位 C．发包商 D．保险人 10．投标人须知不包括（）。 A．前附表 B．正文 C．合同条款 D．附表格式 11．取得（）的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务(设计施工一体化资质除外)。 A．工程设计专业资质 B．工程设计综合资质 C．工程设计行业资质 D．工程设计专项资质 12．关于担保方式的说法，错误的是（）。 A．保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为 B．留置是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定
建设工程合同管理试题下载 1、在承包工作范围内，部分由承包商负责设计的图纸，应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，如果设计图纸仍有质量问题，则责任应当由( )承担。 A、发包人 B、承包人 C、工程师 D、发包人与承包人共同 2、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向( )申请撤销裁决。 A、人民法院 B、政府的建设行政主管部门 C、上级仲裁委员会 D、质量监督机构 3、可变更的建设工程施工合同，当事人应当请求( )变更。 A、建设行政主管部门 B、设计单位 C、监理单位 D、人民法院 4、施工的竣工验收应当由( )负责组织。
A、发包人 B、工程师 C、承包人 D、监理单位 5、工程未经竣工验收或竣工验收未通过，发包人强行使用后，由此发生的质量问题由( )承担。 A、发包人 B、承包人 C、双方共同 D、合同约定的责任者 6、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( )为准。 A、招标文件中的规定 B、现场考察时招标单位的口头解释 C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文件 7、因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可( )。 A、按合同约定违约金要求对方赔偿 B、按实际损失加上违约金要求对方赔偿 C、在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金
D、请求法院增加超过违约金部分损失 8、当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自( )之日起生效。 A、签订 B、登记 C、履行 D、主合同生效 9、采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是( )。 A、发件人的主营业地 B、发件人的经常居住地 C、收件人的主营业地 D、收件人的经常居住地 10、工程师对承包人提交的索赔报告的审查主要包括( )。 A、事态调查 B、实际损失分析 C、证据资料收集 D、损害事件原因分析 E、索赔理由分析 11、依据材料采购合同的约定，供货方对( )承担责任。
一、单项选择题(本大题共 20 小题，每小题 1 分．共 20 分)在每小题列出的四个备选项中 只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1．建设单位甲就拟建的新办公楼与设计单位乙．签订了一份工程设计合同，该合同关系的 内容是指【】 D .书面形式 3. 根据我国合同法的规定，以下关于合同的表述不正确的是【】 A. 合同是当事人意思表示一致的协议 B .合同 的签订也可以经由当事人一方完成 C.合 同的当事人具有平等的民事主体资格 D .合同是各种主体之间民事权利义务关系的协议 4. 合同当事人一方将合同权利、义务全部或部分地转让给第三人，称为【】 A. 合同 变更 B . 合同 生效 C . 合同 转 让 D .合同无效 5. 合同的保全发生在【】 A .合同未生效时 B .合同生效期间 C.合同被判定为无效后 D .合同被撤销后 6. 根据《合同法》 规定， 撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到其消失的行 使期限是【】 A . l 年内 B . 2 年内 C . 3 年内 D . 4 年内 7.下列表述中，不属于无效合同的是【】 A . 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益 B .损害社会公共利益 C.以合法形 式掩盖非法目的 D .乘人之危订立的合同 8. 建设工程竣工验收应具备的条件不包括【】 A .完整的施工管理资料 B .完整的施工技术人员资质证件 C.施工 单位签署的工程质量保修书 D .主要建筑材料的进场试验报告 9. 按照《建筑工程施工合同》的规定，工程预付款的比例是 ( ) A .安装工程一般不超过合同价的 10% B .建筑工程一般不超过合同价的 10% C.建筑工程 一般不超过当年建筑工程工作量的 30% D.安装工程一般不超过当年安装工程工作量的 30% 10. 工程师可以对已经验收的隐蔽工程提出重新检验的要求， 若重新检验发现工程质量不合 格 时，则应【】 A .由承包人承担其全部费用，工期不予以顺延 B .由发包人承担其全部费用，工期不予 以顺延C.由承包人承担其全部费用，工期应予以顺延 D .由承包人和发包人共同承担其 全部费用，工期应予以顺延 11. 在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是【】 A .代理与被代理关系 B .雇佣与被雇佣关系 C.委托与被委托关系 D .监理与被监理关系 12. 依据施工合同示范文本规定， 索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交 【】A .索 赔意向通知 B .现场同期记录 C. 索赔报告 D .索赔证据 13．下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中，说法正确的是【】 A .工期不顺延，业主承担与工程有关的损失 B .工期不顺延，承包商承担与工程有关的 损失C.工期顺延，损失按一定比例由双方共同分担 D .工期顺延，各自的损失各自承担， A. 拟建办公楼 C. 甲单位与乙单位签订合同的行为 2．要式合同必须采用【】 A .口头形式 B. 甲单位和乙单位 D. 甲单位的权利和乙单位的义务 B .法律规定的形式 C. 口头或书面形式