监理合同6篇
- 格式:docx
- 大小:32.11 KB
- 文档页数:21
工程监理合同范文6篇篇1甲方(业主单位):__________乙方(监理单位):__________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定,结合本工程的具体情况,甲乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,达成以下条款并签订此合同,以确保工程的顺利进行和双方权益的保障。
一、工程概况1.(1)项目名称:__________工程。
(2)工程地点:__________。
(3)工程规模及内容:__________。
(4)监理范围及内容:包括但不限于施工质量控制、进度控制、安全管理等。
二、监理期限与任务目标监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格止。
任务目标为确保工程质量达到合同要求标准,保障工程进度符合约定计划,保证安全生产管理达标等。
三、监理人员职责与权利乙方应派遣具备相应资质和经验的监理人员履行监理职责,包括但不限于质量控制、进度把控、安全监督等。
乙方监理人员有权进入施工现场检查施工质量、进度和安全情况,对违规行为有权提出整改要求。
四、监理服务费用及支付方式监理服务费用根据工程规模及监理工作量确定,总额为人民币______元整(大写:______元整)。
支付方式按工程进度分期支付,具体支付细节和节点由双方另行约定。
五、甲方责任与义务甲方应提供必要的工程资料,确保乙方能够顺利开展监理工作。
甲方应尊重并支持乙方提出的合理化建议和要求,确保工程质量和进度。
甲方应按时支付监理费用,否则需承担违约责任。
六、乙方责任与义务乙方应提供具备资质的监理团队并明确责任到人;制定具体的监理计划并执行;严格按照合同要求和法律法规的规定开展监理工作;对工程质量、进度和安全负监督管理责任;及时报告工程建设中的问题和风险;确保监理资料的真实性和完整性。
七、保密条款双方应对涉及工程的有关信息和资料承担保密责任,未经对方同意不得泄露给第三方。
本合同执行过程中涉及的所有数据和文件均应妥善保管,合同终止后按照双方约定进行销毁或移交。
工程建设监理委托合同样板6篇篇1甲方(建设单位):____________________地址:____________________________________联系方式:____________________________法定代表人:____________________________乙方(监理单位):____________________地址:____________________________________联系方式:____________________________法定代表人:____________________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿的基础上,就甲方委托乙方对工程项目的监理工作达成一致协议。
为明确双方的权利义务关系,特订立本合同。
第一条工程项目概况与监理范围一、工程项目名称:_________________________________________。
二、工程地点:_____________________________________________。
篇2甲方(建设单位):__________乙方(监理单位):__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的有关规定,在平等、自愿、公正和诚实守信的原则下,双方就本工程建设的监理工作达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:__________2. 工程地点:__________3. 工程规模:__________4. 工程总投资及监理费总额:__________二、监理范围与工作内容乙方接受甲方委托,承担本工程从开工至竣工的全过程监理工作。
具体工作内容包括:进度控制、质量控制、造价控制、安全管理及现场协调等。
三、监理期限监理期限自本合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。
若因甲方原因造成工程延期,需继续监理的,双方应另行签订补充协议。
监理合同示范文本6篇篇1监理合同示范文本监理合同范本甲方:(委托人)地址:法定代表人:联系方式:乙方:(监理单位)地址:法定代表人:联系方式:为明确监理双方之间的权利和义务,依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,经甲、乙双方友好协商,达成如下协议:一、项目基本信息项目名称:所在地点:建设单位:设计单位:施工单位:监理单位:二、监理服务范围1. 甲方委托乙方对上述项目进行全过程监理服务,具体内容包括但不限于:工程设计、施工单位的选择、工程施工、工程变更、工程竣工验收等方面的监理工作。
2. 监理单位应当遵守国家有关建筑监理规定,保证服务质量、服务标准。
三、价格及支付方式1. 甲方应当按照合同约定支付监理费用,具体费用如下:监理报酬:人民币(大写)(小写)元整。
2. 支付方式:乙方每月向甲方开具监理费用明细清单,甲方应当在接到清单后的10个工作日内支付相应费用。
四、监理责任1. 乙方应当认真履行监理职责,依法监督施工单位的施工行为,发现工程存在安全隐患或质量问题时,应当及时向甲方报告并提出整改意见。
2. 乙方应当保证监理报告的真实性和客观性,不得故意隐瞒或歪曲事实,不得为不法利益谋取个人私利。
五、甲方责任1. 甲方应当依法提供项目建设相关文件和资料,配合监理单位的工作。
2. 甲方应当按照监理合同约定支付监理费用,否则视为违约,应承担相应的法律责任。
六、保密条款1. 双方在合作过程中可能会接触到对方的商业秘密,双方应当保密,不得泄露。
2. 监理合同及相关文件、资料在未经双方书面同意的情况下,不得向第三方披露。
七、变更和解除1. 双方如需变更合同内容,应当经过书面协商并签订书面变更协议。
2. 如因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方应当及时协商解除合同,并根据实际情况承担相应的责任。
八、法律适用和争议解决1. 监理合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
2. 在履行监理合同过程中发生争议,双方应当友好协商解决,协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
监理合同(通用6篇)监理合同篇一甲方(聘用单位):____________(以下简称甲方)乙方(受聘人):______________(以下简称乙方)甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则,签订本合同。
一条、合同期限、合同有效期:自_______年_______月______日至_______年_______月_______日止,为固定期限合同,合同期满聘用关系自然终止。
本合同期满后,任何一方认为不再续订聘用合同的,应在合同期满前一个月书面通知对方。
第二条、乙方工作岗位及职责:1、自合同约定之日起,乙方负责甲方郭店供电所宿办楼建设工程质量监理。
2、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸,控制施工进度、保证质量要求。
3、严格执行现场监督旁站规定,按规范检查和签认承包人的每道工序,对不符合规定的部分要及时提出,要求承包人纠正,发现重大质量问题应及时报告甲方。
4、监督承包人的各项试验工作,包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。
对任何有怀疑的试验结果,应进行证实试验,督促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。
5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。
6、做好监理记录和监理日记,定期和不定期向甲方报告工作。
7、须严格履行监理职责,不得利用职务之便营私舞弊,对甲方利益造成损害。
8、合同期间,对自己人身、财产安全负全部责任。
第三条、工作报酬:甲方每月支付乙方工资人民币__________元。
第四条、聘用合同的变更、终止和解除:1、聘用合同依法签订后,合同双方须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更合同。
确需变更时,双方应协商一致,并按原签订程序变更合同。
双方未达成一致意见的,原合同继续有效。
2、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时,聘用合同即自行终止。
3、乙方不履行聘用合同的。
4、乙方要求解除聘用合同,应当提前三十天以书面形式通知甲方。
第五条、其它事项:1、本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经甲、乙双方签字、盖章后生效。
工程监理合同范本.6篇篇1甲方(业主单位):__________乙方(监理单位):__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,鉴于甲方需要工程监理服务,乙方具备提供工程监理服务的能力与资质,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方进行工程监理事宜达成如下协议:一、工程概况(一)工程名称:__________(二)工程地点:__________(三)工程规模及特征描述:__________(四)工程监理的范围和内容:包括但不限于施工现场管理、进度控制、质量控制、安全生产监督等。
二、监理服务期限及目标(一)监理服务期限:自合同签订之日起至工程竣工验收合格并完成相关工程资料归档移交为止。
(二)监理目标:确保工程按期完工,保障施工质量,控制工程成本,确保安全生产。
三、监理费用及支付方式(一)监理费用计算方式:按照工程造价的百分比或者根据工程的实际需要进行定额计算,具体由双方另行商定。
(二)支付方式:按工程进度分期支付,包括预付款、进度款和尾款等,具体支付时间和金额按合同附件的付款协议执行。
(三)开具发票:乙方在完成合同约定的服务内容后,向甲方提供合法有效的发票。
四、甲方的权利与义务(一)甲方有权要求乙方按照合同约定提供优质的工程监理服务。
(二)甲方有义务按时支付监理费用,提供必要的工作条件。
(三)甲方应及时提供与工程相关的技术资料,确保资料的真实性和完整性。
五、乙方的权利与义务(一)乙方有权获得约定的监理费用。
(二)乙方应按时进驻施工现场,按照合同约定提供全面的工程监理服务。
(三)乙方应确保监理人员的专业能力和职业素养,遵守法律法规和工程建设标准。
(四)乙方应对甲方提供的资料保密,未经甲方同意不得泄露或者用于其他用途。
六、工程变更与调整如因工程需要或者其他不可抗力因素导致工程发生变更,甲乙双方应协商确定相应的监理服务调整和费用变更。
七、违约责任(一)如甲方未按时支付监理费用,乙方有权要求甲方支付滞纳金。
2024年监理合同范本6篇篇1监理合同范本甲方(业主):____________________乙方(监理单位):____________________根据有关法律法规,为确保甲方所委托工程项目的顺利进行,甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方对工程项目进行监理事宜达成如下协议:一、合同背景及目的鉴于甲方需要乙方提供工程监理服务,包括但不限于工程质量控制、进度控制、成本控制等方面的专业指导与监督。
乙方同意接受甲方的委托,承担本工程项目的监理责任。
本合同旨在明确双方权益,规范监理服务内容,确保工程顺利进行。
二、监理工程概况工程名称:____________________工程地点:____________________工程规模:____________________工程内容:____________________(具体工程项目描述)开工日期:____年____月____日竣工日期:____年____月____日三、监理范围与内容1. 乙方负责甲方委托的工程项目的全面监理工作。
2. 乙方应提供工程质量控制、进度控制、成本控制等方面的专业指导与监督。
3. 乙方应协助甲方处理与施工单位的协调问题,确保工程顺利进行。
4. 乙方负责审核施工单位提交的施工组织设计、技术方案等文件。
5. 乙方应定期向甲方报告工程进度、质量及存在的问题等。
6. 其他约定事项:____________________(双方约定的其他监理内容)。
四、监理期限与酬金1. 监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格止。
2. 酬金计算方式:按工程总造价的百分比计算,具体比例为____%。
3. 支付方式:甲方应按工程进度分期支付监理酬金给乙方。
具体支付时间与金额按照双方另行约定的支付计划执行。
4. 甲方应支付乙方因执行本合同的必要费用,包括但不限于差旅费、通讯费等。
五、双方职责与义务1. 甲方职责与义务:(1)按时支付监理酬金及费用;(2)提供必要的资料和信息;(3)支持乙方履行监理职责;(4)其他约定事项:____________________。
监理咨询服务合同6篇篇1监理咨询服务合同一、甲方(监理单位):______(监理单位全称),是______省/市/县/区______行政主管部门核发的注册监理工程师资格证书编号为______,本合同授权监理人员为______,姓名为______。
二、乙方(被监理单位):______(被监理单位全称),注册地址为______,法定代表人为______,联系电话为______。
三、监理内容及范围:监理内容包括但不限于对被监理单位的建设工程施工过程进行全过程监理,包括预防设计和工程施工中可能发生的违反设计文件、规范和标准的情况,对施工单位质量管理、安全生产及环境保护工作进行全面监督、抽检取样、验收检测等等。
监理范围仅限于监理协议中指定的建设工程范围。
四、监理咨询服务合作期限:自______年______月______日开始,至______年______月______日结束。
五、支付条件及费用标准:乙方应按照本合同约定的支付时间和方式向甲方支付监理服务费用。
监理服务费用总额为______元整(大写:______)。
具体支付方式与时间约定如下:______六、违约责任:一方违反本合同规定涉及法律责任时,对方有权要求其承担相应的损失赔偿责任。
七、争议解决:在履行本合同过程中发生的争议,双方应协商解决。
协商不成的,可向______仲裁委员会提出仲裁申请,也可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定事项:本合同自双方签字生效,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(监理单位):______________乙方(被监理单位):______________签字日期:______年______月______日签字日期:______年______月______日以上是关于监理咨询服务合同的内容,双方需严格按照合同约定履行各项责任,确保监理工作顺利进行,达到预期效果。
愿双方合作愉快,共同推动建设工程的高质量完成。
篇2监理咨询服务合同甲方:监理单位(以下简称“监理单位”)地址:法定代表人:联系电话:乙方:咨询单位(以下简称“咨询单位”)地址:法定代表人:联系电话:鉴于甲方具有承担监理工作所需的经验、技术和能力,乙方需要监理单位提供咨询服务,双方经友好协商,达成以下协议:第一条服务内容1.1 甲方承诺在本合同约定的服务期限内,根据乙方的委托,提供监理咨询服务,包括但不限于对工程施工过程中的技术、质量、安全等方面进行监督和指导。
2024工程监理合同发包人:_____ 合同编号:_____(以下简称甲方)监理人:_____ 签定地点:_____(以下简称乙方)签定时间:____年____月____日依据《中华人民共和国合同法》,_____(以下简称发包人)与_____(以下简称监理人),就本项工程建设有关事项,经双方协商一致,订立本合同。
发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。
工程概况:1.工程名称:_____2.工程地点:_____3.工程规模及特性_____4.工程总投资:静态:_____ 动态:_____5.工程总工期:_____(二)监理范围:按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。
(三)监理内容:按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。
(四)工程建设监理的期限自____年____月____日至____年____月____日。
(五)建设监理报酬为(大写)____元,由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。
建设监理合同的组成文件及解释顺序。
(一)监理委托函或中标函。
(二)监理合同书。
(三)监理实施过程中双方共同签署的补充文件。
(四)专用合同条款。
(五)通用合同条款。
(六)监理招标书(或委托书)。
(七)监理投标书(或监理大纲)。
上列合同文件为一整体,代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。
三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。
四、本合同书正本一式两份,具有同等法律效力,由双方各执一份;副本____份,各执____份。
甲方(公章):_____ 乙方(公章):_____ 法定代表人(签字):_____ 法定代表人(签字):_____ ____年____月____日 ____年____月____日2024工程监理合同(二)本协议书由_____(以下简称“业主”)为一方,与_____(以下简称“监理单位”)为另一方共同订立。
2023年最新监理合同范本6篇篇12023年最新监理合同范本一、合同双方监理人:_______________(甲方)身份证号:_______________被监理人:_______________(乙方)身份证号:_______________二、监理范围1. 乙方承包的工程项目为_______________,位于_______________。
2. 甲方应对乙方承包的工程项目进行全程监理,包括但不限于设计监理、施工监理、质量监理、安全监理、环保监理等内容。
三、合同内容1. 甲方应配备具有相应资格证书的专业人员对乙方工程项目进行监理。
2. 乙方应配合甲方开展监理工作,提供必要的文件资料及协助甲方进行现场施工检查。
3. 甲方应及时向乙方提供监理报告,报告内容应真实客观,对工程建设中出现的问题提出合理建议。
4. 甲方对乙方工程项目的监理应符合国家相关规定,确保工程建设过程中的合法合规。
5. 乙方应按照甲方的监理意见进行相应整改和改进,保障工程项目的质量和安全。
6. 甲方应保守监理过程中获取的工程机密,不得私自泄露给外部机构或个人。
四、监理报酬1. 甲方对乙方工程项目的监理报酬为_______________(具体金额)。
2. 监理报酬应按照约定的进度和方式支付,如有变更需双方协商一致。
3. 若发生争议,可根据合同约定进行协商解决,如无法解决,应向有关部门申请调解或仲裁。
五、合同期限1. 本监理合同自双方签字盖章之日起生效,至乙方工程项目竣工验收合格之日止。
2. 若乙方工程项目延误造成监理时间延长,甲方监理报酬按照延长的服务时间进行调整。
六、其他约定1. 本合同内容经双方协商一致后签字生效,合同一式两份,双方各持一份。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至期限届满终止。
3. 本合同未尽事宜,双方可根据需要另行约定补充。
监理人:_______________ 被监理人:_______________签字日期:_______________ 签字日期:_______________以上为监理合同范本,双方如遇事宜请及时与对方沟通协商解决,共同维护工程项目的质量和安全。
工程施工监理合同范本6篇全文共6篇示例,供读者参考篇1工程施工监理合同甲方:______(甲方单位名称)乙方:______(乙方单位名称)鉴于甲方拟开展______(工程项目名称)项目,为了确保工程施工过程中的质量、进度和安全,特委托乙方作为工程监理单位,依据《中华人民共和国建设工程监理条例》等相关法规及标准,双方在平等、自愿的基础上,达成以下协议,签订本合同。
第一条项目概况1.1 甲方委托乙方对______(项目名称)项目进行监理,现将项目基本概况列举如下:项目名称:______建设地点:______建设周期:______年月至______年月建设规模:______平方米建设内容:______第二条工作内容2.1 乙方接受甲方的委托,负责对上述项目的施工过程进行全程监理,包括但不限于以下内容:(1)监督施工单位执行施工合同的有关规定;(2)监督施工单位遵循相关法规、标准和规范;(3)检查施工过程中的质量、进度和安全;(4)提出合理、有效的改进建议;(5)协助甲方处理施工中出现的问题和纠纷;(6)编制监理日志、监理报告等必要文件;(7)其他甲方委托的工作。
2.2 甲方应按照合同约定提供必要的工程资料、施工图纸、设计文件等,协助乙方开展监理工作。
第三条报酬及支付方式3.1 甲方应按照本合同约定的标准及时间支付乙方的监理报酬,如需调整报酬标准,双方应另行协商一致。
3.2 乙方应在每次工程监理服务结束后出具监理报告,并按照甲方要求向甲方提交相应文件,甲方确认后方可支付。
第四条违约责任4.1 如果一方违反本合同的约定,给对方造成损失的,违约方应承担相应的赔偿责任。
4.2 如因不可抗力因素导致本合同无法履行的,双方应根据实际情况协商处理,并书面通知对方。
第五条保密条款5.1 在合作过程中,双方可能接触到对方的商业秘密或机密信息,应当予以保密,避免泄露给第三方。
5.2 在本合同终止后,双方应将相关的文件、资料归还给对方或安全销毁,避免信息泄露。
工程监理合同及监理信息管理方案6篇篇1甲方(委托方):XXXXXX公司乙方(监理方):XXXXXX监理有限公司根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方进行工程监理及监理信息管理事宜达成一致,签订本合同,具体条款如下:一、工程概况1. 工程名称:XXXXXX项目2. 工程地点:XXXXXX3. 工程内容:XXXXXX二、监理服务范围1. 乙方负责本项目的全过程监理,包括但不限于施工准备、施工阶段、竣工验收等各个阶段的监理工作。
2. 乙方需编制监理规划,明确监理目标、原则、内容和方法,并严格按照监理规划进行监理工作。
3. 乙方需对施工过程中的重要环节和关键部位进行旁站监理,确保施工质量符合要求。
4. 乙方需定期组织召开监理例会,及时解决施工过程中的问题,并形成会议纪要。
5. 乙方需对施工单位的施工记录和资料进行审核,确保记录真实、准确、完整。
6. 乙方需协助甲方进行竣工验收工作,确保项目顺利竣工。
三、监理信息管理1. 乙方需建立完善的监理信息管理系统,确保监理信息的全面性和准确性。
2. 乙方需定期向甲方提交监理报告,详细汇报项目的进展情况和存在的问题。
3. 甲方可通过监理信息系统实时查看项目的监理信息,提出指导意见和建议。
4. 乙方需对监理信息进行分类管理,确保信息的有序性和可追溯性。
5. 在项目结束后,乙方需向甲方提交完整的监理档案和资料。
四、合同价款与支付方式1. 本合同总价为人民币XXXXXX元(大写:XXXXXX元整)。
2. 甲方需在合同签订后支付乙方合同总价的XX%作为预付款。
3. 甲方需在项目竣工验收后支付乙方剩余的合同款项。
4. 乙方需向甲方出具正式的税务发票。
五、违约责任1. 若乙方未按照本合同约定履行监理职责,甲方有权要求乙方进行整改或终止合同,并要求乙方承担相应的违约责任。
2. 若甲方未按照本合同约定支付合同款项,乙方有权要求甲方支付逾期利息,并承担相应的违约责任。
监理合同(最新6篇)监理合同篇一本协议书由____________(以下简称“甲方”)为一方,与____________(以下简称“乙方”)为另一方共同订立。
鉴于甲方已委托乙方为____________工程提供监理服务并已接受了乙方就此提出的项目建议书,为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益、兹就以下事项达成协议:一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。
二、下列文件是本协议书的组成部分,应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。
1、公路工程施工监理中标函或委托函2、公路工程施工监理合同通用条件3、公路工程施工监理合同专用条件4、《公路工程施工监理规范》(JTJ077-95)5、公路工程施工监理招、投标文件6、双方签认的补充或修正文件7、其它文件三、甲方在此同意按照本监理合同规定的期限和方式,向乙方支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。
四、乙方基于甲方的上述保证,在此向甲方承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。
五、本协议书经双方签字盖章后,自_________年_______月______日生效,至_________年_______月______日终止,在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。
六、本协议书正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
协议书副本_________份,双方各执_________份。
甲方:(盖章)____________乙方:(盖章)_________法定代表人:(签字)______法定代表人:(签字)_______单位地址:________________单位地址:_________________邮编:____________________邮编______________________传真:____________________传真:_____________________开户银行:________________开户银行:_________________帐号:____________________帐号:_____________________监理合同篇二1、材料设备采购评标,采用综合评估法的缺点是()。
工程监理聘用合同6篇篇1甲方(聘用方):___________________公司乙方(受聘人):___________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就甲方聘用乙方从事工程监理工作事宜,达成如下协议:一、聘用岗位及工作内容甲方聘用乙方担任____________工程的项目监理工程师,负责监理工程的管理工作。
乙方应在甲方的授权范围内,按照相关法律法规、规范及工程合同的要求,履行工程监理职责。
二、聘用期限本合同的聘用期限为______年,自______年______月______日起至______年______月______日止。
三、岗位职责与义务1. 乙方应按照甲方的要求,履行工程监理的职责,确保工程质量和进度。
2. 乙方应严格遵守职业道德规范,对甲方的商业机密和客户信息保密。
3. 乙方应按时参加甲方组织的各类会议和培训,提高自身业务水平。
4. 乙方有权拒绝甲方或建设单位提出的任何违法、违规要求。
四、薪酬及福利待遇1. 甲方支付乙方的年薪为人民币______元(含基本工资、社会保险等)。
2. 甲方按照国家规定为乙方缴纳社会保险。
3. 乙方享受甲方规定的其它福利待遇。
五、工作时间和休息休假1. 乙方的工作时间按照甲方的规定执行。
2. 乙方享有国家法定的休息休假权利。
3. 因工作需要,乙方需加班的,应按照国家有关规定获得相应的补偿。
六、保密条款1. 乙方应对在工作中接触到的甲方商业机密和客户信息严格保密,不得泄露。
2. 乙方在离职后的一年内,不得在与甲方业务相关的单位从事相同或相近的岗位工作。
七、违约责任1. 甲乙双方如违反本合同的约定,应承担违约责任。
2. 乙方如违反保密条款,应承担由此给甲方造成的损失。
3. 甲方如未按合同约定支付薪酬,应按未支付金额的____%向乙方支付违约金。
八、合同的变更、解除和终止1. 本合同经甲乙双方协商一致,可以变更。
有关工程监理合同范本6篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(监理方):_________________________根据有关法律法规,为确保工程顺利进行,提高工程质量,甲乙双方经友好协商,就本工程监理事项达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________________________2. 工程地点:_________________________3. 工程规模:_________________________4. 工程内容:_________________________二、监理范围与任务乙方承担甲方下列工程监理任务:1. 监督施工合同履行情况;2. 审核施工图纸及施工方案是否符合相关规定;3. 监督工程质量和施工进度;4. 参与隐蔽工程验收工作;5. 参与工程竣工验收工作;6. 协助处理工程变更和索赔事项;7. 其他双方约定的监理事项。
三、监理期限与进度安排1. 监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格日止。
2. 乙方应根据工程进度编制监理计划,并按照计划实施监理工作。
甲方应根据实际情况对监理计划进行调整。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用计算方式:按工程总造价的百分比计算。
具体比例如下:_________________________。
2. 支付方式:_________________________。
3. 甲方应按约定时间支付监理费用,如甲方未按时支付,乙方有权暂停监理服务。
五、甲方权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供高质量的监理服务。
2. 甲方应按时支付监理费用。
3. 甲方应提供必要的资料供乙方参考。
4. 甲方应尊重乙方的专业意见,合理采纳监理建议。
5. 甲方应确保施工现场安全,为乙方提供必要的工作条件。
六、乙方权利与义务1. 乙方有权获得约定的监理费用。
2. 乙方应提供专业的监理服务,确保工程质量。
3. 乙方应按时向甲方报告工程进度和监理情况。
2024年监理合同协议书6篇篇1甲方(业主单位):____________________地址:____________________法定代表人:____________________联系方式:____________________乙方(监理单位):____________________地址:____________________法定代表人:____________________联系方式:____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,就甲方委托乙方对_____________(工程名称)进行工程监理事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况项目名称:_____________________工程地点:_____________________工程规模:_____________________ (具体描述工程的主要特点和规模)二、监理范围和内容乙方承担甲方委托的监理任务,包括以下内容但不限于:1. 工程进度监理;2. 工程质量控制;3. 工程费用控制;4. 安全施工管理监督;5. 合同管理;6. 信息管理和文档管理;7. 工程竣工验收及保修阶段的有关工作。
具体事项以甲方委托的监理项目为准。
三、监理期限监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并完成保修阶段工作之日止。
如遇特殊情况需延长监理期限的,双方应另行签订补充协议。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用计算方式:按照工程进度和实际工作量结算。
具体计算方式和金额按照附件《监理费用计算表》执行。
2. 支付方式:甲方应按合同约定的时间和金额向乙方支付监理费用。
乙方完成阶段性工作并经甲方确认后,甲方应及时支付相应阶段的监理费用。
3. 甲方未按时支付监理费用时,乙方有权暂停监理服务,因此造成的损失由甲方承担。
合同终止后,甲方应一次性付清所有剩余费用。
监理意向合同6篇篇1监理意向合同一、合同双方甲方:监理单位(以下简称监理方)乙方:建设单位(以下简称建设方)二、背景介绍为了更好地监督和管理建设工程的施工过程,确保建设工程的质量和安全,建设单位与监理单位签订监理意向合同。
三、监理内容1.监理范围:监理单位将全程监督建设工程的施工过程,包括但不限于施工方案的审核、施工现场的巡查、质量检测等。
2.监理标准:监理单位将按照国家有关建设工程监理的规定以及建设单位的要求进行监理,确保建设工程的合法合规,并且达到建设单位的要求。
3.监理费用:监理单位将按照监理合同中的约定收取监理费用,建设方需要按时足额支付监理费用。
4.监理报告:监理单位将对建设工程的施工过程进行详细记录,并及时提交监理报告给建设单位,建设单位需及时处理监理报告中提出的问题。
四、建设方责任1.提供必要支持:建设单位需配合监理单位的工作,提供必要的支持和协助。
2.支付监理费用:建设单位需按照合同的约定,及时足额地支付监理费用。
3.接受监理意见:建设单位需要认真对待监理单位提出的监理意见,并积极改进施工质量。
五、监理方责任1.认真监理:监理单位需认真履行监理职责,确保建设工程的质量和安全。
2.及时报告:监理单位需及时向建设单位提交监理报告,及时通报施工中的问题。
3.提供建议:监理单位有权向建设单位提出监理意见和建议,建设单位需予以重视。
六、争议解决如在履行合同过程中发生争议,双方应友好协商解决,如无法协商解决,可向有关部门申请仲裁。
七、其他事项1.本合同一式两份,双方各执一份,自双方签署之日起生效。
2.未尽事宜由双方协商解决。
以上是监理意向合同的主要内容,双方应严格按照合同约定履行各自的责任,确保建设工程的顺利进行。
希望双方合作愉快,共同促进建设工程的进展。
篇2监理意向合同是监理单位与委托人在工程监理服务过程中签订的重要文件,它具有约束力、指导性和规范性。
监理意向合同的签订有利于双方明确各自的权利和义务,规范双方的行为,保障工程监理服务的顺利进行。
监理合同6篇监理合同 (1) 甲方:乙方:年月第一部分前言委托人(下称甲方):监理人(下称乙方):1、委托人委托监理人监理的工程(以下筒称“本工程”)概况如下:(1)工程项目名称:(2)工程建设地点:(3)工程规模:(4)开工时间:[ ]年[ ]月[ ]日(5)完工时间:[ ]年[ ]月[ ]日(6)总投资:(7)设计单位:(8)施工单位:2. 本合同中的有关词语含义与本合同第三部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
3. 监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
4. 监理工作的内容:5、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。
第二部分合同总价款及付款方式1本项目经双方确定合同总价款:RMB: [ ]元,大写人民币: [ ]。
经审计最终审计合同费用如超出合同价格,则乙方承诺按此合同价格执行;如最终审计费用低于合同价格,则按审计价格执行。
2 甲方按电汇或支票方式将合同价款支付给乙方。
3 甲方向乙方支付合同款项均通过下列乙方指定的银行及账号。
本合同存续期间,乙方若遇结算银行及账号变化,应在合同约定的付款日前十五个工作日内书面通知甲方,否则引起损失由其自己承担。
乙方账户名称:乙方开户银行:乙方银行帐号:4 甲方应按下列的方式和期限向乙方支付合同价款:4.1 工程完工款合同签订后十日内甲方支付乙方合同总价款的60%,计RMB: ,大写人民币:4.2初验款甲方应于工程初验合格后并收到乙方提供的下列第①、②项单据十(10)个工作日内向乙方支付合同总价款的[30%],计RMB:[ ],大写人民币:[ ]。
①由甲方和乙方签署的初验合格证书一份;②由乙方盖章并载明付款金额的付款通知一份。
4.3终验款:甲方应于工程终验合格后并收到乙方提供的下列第①、②、③和④项单据十(10)个工作日内向乙方支付合同总价款的[10%],计RMB:[ ],大写人民币:[ ]。
①由甲方和乙方签署的终验合格证书一份;②由甲方委托的审计机构出具的该工程结算审计报告一份。
本工程结算审计审减额应在本次付款金额中扣除。
③本工程结算审计审减率超过1% 部分的审计费由施工单位承担,具体由建设单位从工程款中代扣代转。
④由乙方盖章并载明付款金额的付款通知一份。
5 合同各方所发生的银行费用及与支付有关的其他费用均由各方分别承担。
6 发票的提供:乙方在第一次向甲方提示付款的同时,将合同总额100%的商业发票提供给甲方(或每次向甲方提示付款的同时,提供相应合同额的商业发票)。
如因乙方提供发票延迟而导致甲方付款延迟,甲方有权拒付款且不负任何责任。
第三部分标准条件词语定义、适用范围和法规第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义:(1)“工程”是指委托人委托实施监理的工程。
(2)“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。
(3)“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。
(4)“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。
(5)“总监理工程师”“是指经委托人同意,监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。
(6)“承包人”是指除监理人以外,委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。
(7)“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定,委托人委托的监理工作范围和内容。
(8)“工程监理的附加工作”是指:①委托人委托监理范围以外,通过双方书面协议另外增加的工作内容;②由于委托人或承包人原因,使监理工作受到阻碍或延误,因增工作量或持续时间加而增加的工作。
(9)“工程理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外,根据第三十八条规定监理人必须完成的工作,或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务的工作。
(10)“日”是指任何一天零时至第二天零时间段。
(11)“月”“是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。
第二条建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规,以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。
第三条本合同文件使用汉语语言文字书、解释和说明。
如专用条件约定使用两种以上(含两种)语言文字,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
监理人义务第四条监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员,向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。
在履行合同义务期间,应按合同约定定期向委托人报告监理工作。
第五条监理人在履行本合同的义务期间,应认真、勤奋地工作,为委托人提供与其水平相适应的咨询意见公正维护各方面的合法权益。
第六条监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。
在监理工作完成或中止时应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。
第七条在合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料.委托人义务第八条委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调,为监理工作提供外部条件。
根据需要,如将部分或全部协调工作委托监理人承担,则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。
第九条委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。
第十条委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。
第十一条委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表(在专用条款中约定)负责与监理人联系。
更换常驻代表,要提前通知监理人。
第十二条委托人应当将授予监理人的监理权利,以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人,并在与第三人签订的合同中予以明确。
第十三条委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料:(1)与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。
(2)提供与本工程有关协作单位、配合单位的名录。
第十四条委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施,对监理人自备的设施给予合理的经济补偿(补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例×设施原值+管理费)。
第十五条根据情况需要,如果双方约定,由委托人免费向监理人提供其他人员,应在监理合同专用条件中予以明确。
监理人权利第十六条监理人在委托人委托的工程范围,享有以下权利:(1) 选择工程总承包人的建议权。
(2) 选择工程分包人的认可权。
(3) 对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向委托人的建议权。
(4) 对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计人提出建议;如果拟提出的建议可能会提高工程造价,或延长工期,应当事先征得委托人的同意。
当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时,监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。
(5) 审批工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,向承包人提出建议,并向委托人提出书面报告。
(6) 主持工程建设有关协作单位的组织协调,重要协调事项应当事先向委托人报告。
(7) 征得委托人同意,监理人有权发布开工令、停工令、复工令,但应当事先向委托人报告。
如在紧急情况下未能事先报告时,则应在24小时内向委托人作出书面报告。
(8) 工程上使用的材料和施工质量的检验权。
对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备,有权通知承包人停止使用;对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业,有权通知承包人停工整改、返工。
承包人得到监理机构复工令后才能复工。
(9) 工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
(10) 在工程施工合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权,以及工程结算的复核确认权与否决权。
未经总监理工程师签字确认,委托人不支付工程款。
第十七条监理人在委托人授权下,可对任何承包人合同规定的义务提出变更。
如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度,则这种变更须经委托人事先批准因在紧急情况下未能事先报委托人批准时。
在紧急情况下未能事先报委托人批准时,监理人所做的变更也应尽快通知委托人。
在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力,监理机构可要求承包人调换有关人员。
第十八条在委托的工程范围内,委托人或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求),均必须首先向监理机构提出,由监理机构研究处置意见,再同双方协商确定。
当委托人和承包人发生争议,监理机构应根据自己的职能,以独立的身份判断,公正地进行调解。
当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时,应当提供作证的事实材料。
委托人权利第十九条委托人有选定工程总承包人,以及与其订立合同的权利。
第二十条委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权,以及对工程设计变更的审批权。
第二十一条监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。
第二十二条委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。
第二十三条当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责,或承包人串通给委托人或工程造损失的,委托人有权要求监理人更换监理人员,直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。
监理人责任第二十四监理人的责任期即委托监理合同有效期。
在监理过程中,如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期,双方应进一步约定相应延长的合同期。
第二十五条监理人在责任期内,应当履行约定的义务。
如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失,应当向委托人赔偿。
累计赔偿总额(除本合同第二十四条规定以外)不应超过监理报酬总额(除去税金)。
第二十六条监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限,不承担责任。
因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行,监理人不承担责任。
但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜,向委托人承担赔偿责任。
第二十七条监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时,监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。
委托人责任第二十八条委托人应当履行委托监理合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给监理人造成的经济损失。
监理人处理委托业务时,因非监理人原因的事由受到损失,可以向委托人要求补偿损失。
第二十九条委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立,则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。
合同生效、变更与终止第三十条由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误,以致发生了附加工作或延长了持续时间,则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。