建桥工程施工合同

以工代赈监理合同一、合同双方。

甲方（委托人）：甲方是负责以工代赈项目的一方，怀着对项目顺利进行、高质量完成的期待，与乙方达成合作关系。

甲方有着明确的项目目标，希望通过以工代赈的方式，既推动工程建设，又帮助当地民众改善生活。

乙方（监理人）：乙方可是在监理领域有一手的行家呢。

他们有着专业的团队，对以工代赈项目充满热情，愿意用自己的专业知识和认真负责的态度，来确保项目的每一个环节都符合要求。

二、项目概述。

这个以工代赈的项目啊，那可是有着重要意义的。

它可能是在某个小乡村的基础设施建设，像修路啊，建桥啊，或者是改善当地的水利设施之类的。

这每一个项目都是当地民众所期盼的，因为这些项目能给他们的生活带来很大的改变。

甲方希望通过以工代赈的方式，让当地的民众参与到项目建设中来，一方面给民众提供工作机会，增加收入，另一方面也能让民众在建设自己家乡的过程中有一份归属感和成就感。

而乙方要做的，就是在这个过程中当一个严格又贴心的“监督者”。

三、监理服务内容。

1. 工程质量监理。

乙方要像个细心的小管家一样，对工程的每一个细节都进行检查。

从工程材料的选用开始，材料得是合格的、耐用的，可不能是那种一用就坏的次品。

施工过程中的每一道工序，像是基础的挖掘、混凝土的浇筑、砖石的堆砌等，都要符合相关的标准。

要是发现哪里不符合要求，就得及时和施工方沟通，让他们改正。

可不能睁一只眼闭一只眼，毕竟这关系到整个项目的质量，也关系到当地民众以后的使用体验。

2. 工程进度监理。

项目得按照计划进行，就像火车得按照铁轨行驶一样。

乙方要时刻关注工程的进度，看看是不是按照时间表在推进。

要是有拖延的迹象，得赶紧找出原因。

是因为天气原因呢，还是人员安排不合理，或者是有其他什么突发状况。

然后帮助施工方想办法解决，可不能让项目像个蜗牛一样慢慢吞吞的，因为这会影响到当地民众的就业时间和整个项目的效益。

3. 资金使用监理。

以工代赈项目的资金那可是专款专用，每一分钱都有它的用处。

重庆苞务职业学院桥梁工程检验批划分专项方案编制：审核重庆建工第四建设有限责任公司重庆商务职业学院桥梁工程项目经理部二。

一七年八月目录1、编制依据 (2)1.1、重庆商务职业学院桥梁工程施工合同 (2)1.2、重庆商务职业学院桥梁工程设计施工图 (2)1.3、规范标准： (2)2、........................................................ 工程概况42.1、工程建设概况 (4)2.2、设计概况 (4)3、.................................................... 检验试验管理73.1、检验试验职责 (7)3.2、检验试验制度 (8)3.3、检验和试验工作程序 (9)4、.................................................... 检验批的划分94.1、1#、2#、4#、5#楼检验批划分表 (10)检验批划分专项方案1、编制依据1.1、重庆商务职业学院桥梁工程施工合同1.2、重庆商务职业学院桥梁工程设计施工图1.3规范标准:施工技术规范、规程2、工程概况2.1、工程建设概况工程建设概况一览表2.2、设计概况桥梁设计概况2.3.1桥梁总体设计拟建桥梁位丁重庆商务职业技术学院。

四座桥均跨越山岔河。

一号桥全场26.5m,孔跨布置为20n®应力简支小箱梁。

二号桥全场26.0m,孔跨布置为20n®应力简支小箱梁。

四号桥全长31ni孔跨布置为25n®应力简支小箱梁。

五号桥全场27n｝孔跨布置为20n®应力简支小箱梁。

一号桥桥面宽度为12m横断面布置为：1.5m人行道+4.5m＜动车道+4.5m＜动车道+1.5m人行道。

二号桥桥面宽度为6m三号桥桥面宽度为12.45m。

横断面布置为：1.5m人行道+4.5m机动车道+4.95m＜动车道+1.5m人行道。

工程质量保修协议书范本(精选) 本范文包含合同主体+特殊应用场景说明+多方为主导下的附加条款合同主体：名称：_______地质：_______法定代表人：_______联系方式：_______名称：_______地质：_______法定代表人：_______联系方式：_______一、质量保修期限1.1本工程质量保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，为_______年。

1.2在质量保修期限内，承包方应按照本协议的约定，对工程的质量问题进行保修。

二、质量保修范围2.1承包方应按照国家相关法律法规、施工规范和设计文件的要求，对工程的下列项目进行质量保修：（1）主体结构工程；（2）屋面防水工程；（3）电气管道工程；（4）给排水管道工程；（5）装修工程；（6）其他双方约定的项目。

2.2对于质量保修范围内的项目，承包方应按照本协议的约定承担保修责任。

三、质量保修责任3.1在质量保修期限内，如工程出现质量问题，承包方应在接到委托方通知后_______小时内到达现场进行检修，并尽快解决问题。

3.2对于因施工原因导致的质量问题，承包方应无偿进行修复或更换；因非施工原因导致的质量问题，双方应协商解决，相关费用由责任方承担。

3.3如承包方未按照本协议约定承担保修责任，委托方有权委托第三方进行维修，相关费用由承包方承担。

四、质量保修金的支付与退还4.2在质量保修期限内，如承包方按照本协议约定承担了保修责任，委托方应在保修期满后_______日内，将保修金无息退还给承包方。

4.3如承包方未按照本协议约定承担保修责任，委托方有权扣除相应金额的保修金，用于支付因质量问题产生的维修费用。

五、违约责任5.1双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

5.2本协议的违约金标准为工程合同价款的_______%。

六、争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。

道路桥梁工程概况范本道路桥梁工程概况范本道路、桥梁工可范本XX桥工程可行性研究报告第一章概述第一节工程概况及编制依据一、工程概况本报告所研究的XX渡改桥工程“XX桥”，位于XX南阳乡排沙村XX水库尾端，是排沙村通往XX村民小组的必经之路，横跨XX水库。

如今，水库两岸村民依靠人渡来往，区域人口1500余人。

拟建桥梁长109米，引道长300米。

二、编制依据根据交通部有关农村公路渡口改造建设的精神要求和建设计划，参照XX2000年~2020年农村公路建设规划和XX公路网建设总体规划，遵照公路基本建设程序，并按交通部颁《水运、公路工程可行性研究编制办法》、《公路工程技术标准》和交通部公路规划设计院编制的《公路建设项目可行性研究指南》以及国家计划委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》编制本报告。

- , -道路桥梁工程技术专业简介道桥专业简介3.核心课程与主要实践环节(1)核心课程本专业提供的工作岗位方向主要有道桥施工、试验检测、测量放样、工程管理、勘探设计等。

为了使本专业毕业生在职场中拥有更强的竞争力，特有针对性地对每个就业方向制定特色课程。

道桥施工方向:核心课程为公路施工技术、桥涵施工技术、隧道工程技术，主要培养学生施工组织、施工技术与物资准备能力、施工质量、工程造价与安全管理能力、竣工材料编制、竣工验收与质量评定能力。

试验检测方向;核心课程为工程材料试验、土力学与地基基础、公路工程检测技术。

主要培养学生工程现场试验与质量检测能力、道路桥涵施工试验检测并出具试验检测报告的能力、交通工程设施相应的试验检测并出具检测报告的能力。

测量放样方向:核心课程为工程测量与公路勘探设计。

主要培养学生公路勘测与设计能力、工程测量放样能力，施工技术、质量、造价与安全管理能力。

工程管理方向:核心课程为公路施工组织与概预算，公路工程招投标与合同管理。

主要培养学生造价文件与标书编制能力，施工组织、技术与物资准备能力，施工、质量、造价与安全管理能力，交竣工材料编制、竣工验收与质量评定能力。

赵洪军、中铁二十三局集团第二工程有限公司劳务合同纠纷二审民事判决书【案由】民事合同、无因管理、不当得利纠纷合同纠纷劳务合同纠纷【审理法院】黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院【审理法院】黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院【审结日期】2020.03.19【案件字号】(2019)黑02民终3186号【审理程序】二审【审理法官】董春良李立新王红娜【审理法官】董春良李立新王红娜【文书类型】判决书【当事人】赵洪军;中铁二十三局集团第二工程有限公司;盛艳丰【当事人】赵洪军中铁二十三局集团第二工程有限公司盛艳丰【当事人-个人】赵洪军盛艳丰【当事人-公司】中铁二十三局集团第二工程有限公司【代理律师/律所】某某黑龙江铭昊律师事务所;刘广霞黑龙江贤进楼律师事务所【代理律师/律所】某某黑龙江铭昊律师事务所刘广霞黑龙江贤进楼律师事务所【代理律师】某某刘广霞【代理律所】黑龙江铭昊律师事务所黑龙江贤进楼律师事务所【法院级别】中级人民法院【字号名称】民终字【原告】赵洪军【被告】中铁二十三局集团第二工程有限公司;盛艳丰【本院观点】此案争议焦点是齐齐哈尔市铁锋区鑫隆劳务队是否有劳务作业法定资质。

【权责关键词】无效撤销合同合同约定自认新证据诉讼请求维持原判执行【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院认为】本院认为，此案争议焦点是齐齐哈尔市铁锋区鑫隆劳务队是否有劳务作业法定资质。

齐齐哈尔市铁锋区鑫隆劳务队在齐齐哈尔市工商行政管理局生产要素市场管理二所登记的经营范围为“力工、室内装修、劳务服务。

"该信息在国家企业信用公示系统公示，因此应认定齐齐哈尔市铁锋区鑫隆劳务队具有劳务作业法定资质。

现赵洪军上诉主张齐齐哈尔市铁锋区鑫隆劳务队不具有劳务作业法定资质，但未提供相关的证据予以证实，本院对其主张不予支持。

最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）第七条规定：具有劳务作业法定资质的承包人与总承人、分包人签订的劳务分包合同，当事人以转包建设工程违反法律规定为由请求确认无效的，不予支持。

关于进一步加强桥梁工程施工质量管理的通知我省水系发达，软土地基分布较广，在建桥梁工程数量多、技术要求高、管理难度大。

为进一步提高桥梁施工质量水平，实现长效管理目标,消灭桥梁质量通病”方止发生质量问题，确保桥梁质量、安全寿命。

现将有关事项通知如下，请认真贯彻执行。

1、各有关单位要以科学发展观为指导，高度重视桥梁施工质量管理工作，牢固树立〃百年大计、质量第一〃的质量意识，要从保护人民生命财产安全的政治高度来认真做好桥梁建设管理、勘察、设计、施工、监理、试验检测、有关材料及设备供应等各项工作，确保桥梁施工质量。

2、要严格落实工程质量责任制，明确工程各参建单位责任和相应责任人。

严格实行工序责任人制度，明确现场施工、监理单位桥梁施工质量控制工序责任人，并认真做好工序交接和记录签名工作，切实做到桥梁施工每个质量控制环节均可追溯。

3、明确质量目标，建立健全政府监督、法人管理、社会监理、企业自检的质量保证体系。

各有关单位要按合同要求配齐管理和技术人员，建立健全相应的管理制度，规范质量管理程序，使日常的质量管理工作做到有章可循，有据可依。

4、加强对施工图设计审查力度，科学对设计方案进行比选和优化。

不需考虑景观设计的桥梁应尽量采用成熟的结构形式和施工工艺。

要保证必须的审查周期，避免流于形式。

施工单位要根据工程实际情况编制科学的施工组织设计，对重要工序、关键部位应编制专门的施工技术方案并报监理单位审查，历次审查意见均应保留。

5、要加强对混凝土生产、运输、浇筑、养护等环节的施工质量控制，严格按照规范要求进行施工。

要重点加强冬季、高温、雨期混凝土现场施工质量管理。

应认真制取相同数量的试件与结构在相同的环境条件下养护，检查试件强度以指导施工。

雨天施工应增加对骨料含水率的测定次数并据以调整骨料和水的用量。

科学使用外加剂和混合材料，应按规定在使用前复验并应通过试验确定其掺量。

进行混凝土配合比设计过程中，应加强对砂石材料的质量检验，注重其坚固性。

桥梁盖梁专项施工方案-(总33页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--目录1.编制依据 (1)2.工程概况 03.工期安排 (4)4.劳动力组织及主要机械设备 (4)5.桥梁盖梁施工方案 (5)6.质量保证措施及质量保证体系 (16)7.安全保证措施 (18)8.桥梁专项安全施工应急预案 (22)9.冬、雨季施工安排 (27)10.文明施工及环境保护措施 (32)1.编制依据⑴云南省麻昭高速公路B4工区桥梁工程招标文件、补遗书等；⑵云南省麻昭高速公路B4工区施工合同；⑶云南省麻昭高速公路B4工区施工图纸；⑷云南省麻昭高速公路B4工区现场考察资料；⑸现行国家及公路工程行业施工技术规范及公路工程质量检验评定标准；⑹我单位《GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000质量管理体系》；⑺《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》。

⑻我单位近年来铁路、高速公路等类似工程施工经验、施工工法、科技成果。

.编制原则严格遵照业主对麻柳湾至昭通段高速公路土建B4合同段施工项目的质量、工期控制的原则要求，结合工程实际进行编制。

严格遵守各有关设计图纸、设计规范、施工规范、安全规程和质量评定与验收标准。

严格遵守招标文件各项条款要求，认真贯彻业主和监理工程师及其授权人或代表的指示，指令和要求。

遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，严格遵照、遵守国家、云南省和当地政府关于施工安全、工地治安、人员安全、劳动保护、土地使用与管理及环境保护等方面的具体规定和技术标准。

2.工程概况.工程简介麻柳湾至昭通段高速公路是国家高速公路网规划中南北纵线G85重庆~昆明高速公路中的一段，是我国高速公路主骨架的重要组成部分；也是云南省南北高速公路大通道（北起昭通市水富县，南至文山州富宁县，1100公里，是云南省干线公路网规划中“七出省”通道的重要组成部分）的一段。

说明S4-11 初步设计批复意见执行情况在施工图设计阶段，重点加强了桥位工程地质的勘察工作，根据地勘资料及地形、地质、水文情况，结合路线平纵面优化调整，现场调整落实桥梁墩台位置，合理确定桥长、桥型，优化布孔。

对采用非部颁标准图设计的桥梁，仔细计算，严格审查，确保结构工程的安全可靠。

2 大、中桥的桥位、桥型，墩台及基础埋置深度等修正以及大、中桥的结构设计说明2.1 沿线桥涵分布情况本合同段位于东经105°10′～105°30′，北纬28°50′～27°40′，由南向北展布，行政区划上属泸州市的叙永县；拟建线路基本与国道G321线并行，起点桩号为K47+697.71，止点桩号为K53+400，全长5.70229km。

本路段共设大桥8座，长2235.77米，中桥1座，长76.5米（折合为24.5m宽桥长），桥梁为20米预应力砼简支小箱梁和25米、30米预应力砼简支T形梁桥；本合同段无涵洞通道。

2.2 大、中桥的桥位、桥型，墩台及基础埋置深度等修正2.2.1 大、中桥的桥位本合同段全线不存在控制性因素的大桥，沿线桥梁服从路线需要进行布设。

本阶段现场调查调整落实了沿线桥梁方案，对桥梁墩台位置均施放控制，合理确定布孔和桥长。

2.2.2 大、中桥的桥型结合山区桥梁的特点，从提高工程可靠度、提高桥梁耐久性、行车舒适性适当降低工程造价及施工技术难度等因素综合考虑，选取合理的桥型方案。

本项目一般桥梁上部结构多采用20米预应力砼小箱梁、25米、30米预应力砼T形梁。

对于中、小跨径桥梁，一般采用16米、20米小箱梁，25米～40米预应力混凝土T形梁。

小箱梁一般较矮，桥面连续的施工技术也较为成熟，可通过设置桥面连续来满足行车舒适的要求；对于25米～40米跨径T形梁，墩高在25米～60米之间。

结合我省简支梁、板桥使用效果，全线桥梁采用构造简单、施工方便、造价较省的简支桥面连续结构。

2.2.3 大、中桥的墩台及基础埋置深度初步设计桥梁下部构造主要采用薄壁方墩、双柱式圆墩以及重力式、肋板式、桩柱式桥台。

南京长江大桥，位于南京市西北面长江上，连通市区与浦口区，是长江上第一座由我国自行设计建造的双层式铁路、公路两用桥梁。

上层的公路桥长4589米，车行道宽15米，可容4辆大型汽车并行，两侧还各有2米多宽的人行道；下层的铁路桥长6772米，宽14米，铺有双轨，两列火车可同时对开。

其中江面上的正桥长1577米，其余为引桥，是我国桥梁之最。

正桥的路栏上，公路引桥采用富有中国特色的双孔双曲拱桥形式。

公路正桥两边的栏杆上嵌着200幅铸铁浮雕，人行道旁还有150对白玉兰花形的路灯。

目录【竣工时间】：1968年9月铁路桥通车，同年12月公路桥通【桥塔高度】：70米【桥梁长度】：正桥长1577米，铁路桥长6772米，公路桥长4589米【结构形式】：双孔双曲拱桥形式【桥孔跨度】：第一孔是128米外，其余9孔均为160米【建筑造价】：2.87亿元【设计单位】：铁道部大桥工程局【建设用途】：公路和铁路双用【施工单位】：铁道部大桥工程局【英文名称】：Nanking Yangtse River Bridge简介南京长江大桥1960年1月18日正式动工的。

1968年9月铁路桥通车，同年12月公路桥通车，南京长江大桥是铁路公路两用的特大桥，铁路桥长6772米，公路桥长4588米，桥下可通行万吨轮船。

南京长江大桥是继武汉长江大桥、重庆白沙陀长江大桥之后第三座跨越长江的最大的一座大桥。

大桥通车后，津浦、沪宁两线正式接通，从北京可直达上海，自此京沪铁路已全部贯通。

南京长江大桥，由引桥和正桥两部分组成，上层为公路桥，正桥长1577米，引桥长3012米，宽19.5米，可供4辆大卡车同时并行；下层为铁路桥，全长6772米，宽14米，铺设双轨，两列火车可同时对开。

两端接地部分建有22个富有鲜明民族特色的桥孔。

桥的南北各有一对桥头堡，高为70米，桥头堡上各有三面红旗,象征着50年代的人民公社、大跃进和总路线。

而塑像上5个人物，是当时中国社会的5大组成部分，即工、农、兵、学、商。

建桥施工合同1. 合同概述本合同由双方共同签署，约定了建筑公司（下称承包方）和委托方之间的合作关系，承包方将负责在指定地点和时间内完成一座桥梁的施工。

2. 合同条款2.1 项目描述本项目为建设一座跨越河流的桥梁，桥长200米，桥宽10米，共有6个桥墩。

具体的设计方案和图纸将在双方签署本合同后进行提供。

2.2 工期本项目的施工工期为12个月，自合同生效之日起计算。

如遇不可抗力因素造成工期延迟，双方应协商解决，并签署补充协议。

2.3 价格和支付方式总价本项目的总价为500万元人民币。

支付方式按照施工进度支付。

预付款双方签署合同时，委托方需支付总金额的30%作为预付款。

进度款承包方每完成工程进度的30%，委托方需支付相应比例的进度款。

最终款工程完工后，委托方需支付剩余的最终款。

2.4 质量保证承包方承诺在合同规定的工期内，按照国家相关标准和规范进行施工，并提供合格的工程质量。

施工过程中，如发现质量问题，承包方将负责修复或重新施工。

2.5 变更和违约变更如需对本合同的任何条款进行变更，需双方书面协商并签署补充协议。

违约如一方违反合同条款，应承担相应的违约责任，并支付违约金。

违约方应在收到守约方书面通知后的30天内补救，否则守约方有权解除合同。

2.6 保密双方在本合同履行过程中可能涉及商业机密和敏感信息，双方应保密所有与本合同相关的信息，并不得将其透露给任何第三方。

3. 法律适用和争议解决本合同的签署、履行和解释均适用法律。

对于可能发生的合同争议，双方应通过友好协商解决。

如协商不成，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）裁决，并接受其裁决结果。

4. 合同生效和终止本合同自双方签署之日起生效，并持续有效直至工程完工并支付最终款项。

除非另有约定或发生不可抗力事件，双方不得单方解除本合同。

5. 其他条款本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

本合同仅适用于双方明确约定的工程项目，不得用于其他任何目的。