电网工程施工合同

电网改造合同5篇篇1甲方（电网改造方）：___________地址：_________________________法定代表人：___________________联系方式：_____________________乙方（工程承建方）：___________地址：_________________________法定代表人：___________________联系方式：_____________________鉴于甲方需要对现有电网进行改造，决定委托乙方承担本次电网改造工程任务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次电网改造工程达成如下协议：一、合同双方的基本信息、项目名称和履行地点等基本信息描述（双方在此部分提供必要的背景信息介绍和关键性词汇描述）二、电网改造的范围和要求说明具体改造内容包括但不限于：（详细说明改造的具体内容，如设备更换、线路改造等）。

乙方应按照甲方的要求进行施工，确保改造后的电网符合安全、可靠、经济、环保等要求。

三、工程期限及进度安排本次改造工程自合同签订之日起开始实施，工期为XX个月。

乙方应按照甲方要求的进度计划进行施工，确保按期完成改造任务。

如遇特殊情况需调整进度计划，双方应协商解决。

四、工程造价及支付方式本次改造工程的总造价为人民币XX万元。

支付方式为：签订合同后预付XX%的工程款项，工程完工验收合格后支付剩余的XX%款项。

甲方应按时足额支付款项，乙方应提供合法有效的发票。

五、质量保证和验收标准乙方应保证施工质量符合国家和行业标准，确保改造后的电网安全可靠运行。

工程完工后，乙方应按照甲方要求的验收标准进行验收，并提供相应的验收资料。

验收合格后，双方签署验收合格证书。

六、安全和文明施工的要求和违约处罚机制设定与质量保证期的确定乙方在施工过程中应严格遵守安全规定，确保施工现场的安全和文明施工。

如因乙方原因造成安全事故或环境污染等问题，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。

电力工程施工合同6篇篇1电力工程施工合同一、甲方（工程承包商）：地址：电话：联系人：二、乙方（工程业主）：地址：电话：联系人：鉴于乙方委托甲方承揽电力工程施工，双方经友好协商，签订如下合同，以束缚双方之权利和义务，共同遵守：第一条施工内容及标准1. 乙方委托甲方负责电力工程施工事项，具体内容包括但不限于：（1）电力工程的设计、施工、改造等任务；（2）按照国家规定的电力工程标准和技术要求进行施工；（3）保证电力工程的质量、安全以及进度。

第二条签订地点及日期本合同于____ 年____ 月____ 日签订，签订地点为____ 。

第三条施工期限1. 甲方应按照乙方要求合理安排施工进度，完成电力工程的施工任务。

2. 若因不可抗力等情况导致施工延期，甲方应及时通知乙方，并与乙方商定新的施工期限。

第四条价格及支付方式1. 乙方应按照合同约定的工程量和工程标准向甲方支付相应的施工费用。

2. 价款支付方式：首次支付____%，____年____月____日支付____%，____年____月____日支付____%。

第五条施工质量保证1. 甲方在施工过程中应遵守国家电力工程标准和技术规范，确保施工质量。

2. 乙方有权对电力工程的质量进行检查，并对施工质量问题提出整改要求。

第六条保修期1. 电力工程竣工后，甲方应提供一定的保修期，保证电力工程在保修期内免费维修。

2. 保修期为____ 年。

第七条合同变更1. 若因双方协商需要对合同进行修改，须经双方签字盖章同意后生效。

2. 所有变更事项应在书面形式上进行确认。

第八条违约责任1. 在合同履行过程中，如一方未能履行合同规定的义务，应承担相应的违约责任。

2. 如因不可抗力等正当理由导致合同不能按照约定履行，该方不承担违约责任。

第九条解决争议方式1. 若在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，若无法协商解决，可向有关部门求助解决。

第十条合同终止1. 合同履行完毕并经验收，视为合同终止。

国家电网施工合同范本篇一：施工合同示范文本(国家电(有通用条款) GF—1999—0201建设工程施工合同（示范文本）中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局一九九九年十二月第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：。

工程地点：工程内容：。

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：XX年月日竣工日期：XX年月日合同工期总日历天数：天四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款金额（大写）：元（人民币）￥: 元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：１、本合同协议书２、中标通知书３、投标书及其附件４、本合同专用条款５、本合同通用条款６、标准、规范及有关技术文件７、图纸８、工程量清单９、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效合同订立时间：XX 年月日合同订立地点：秦皇岛市海港区本合同双方约定：双方签字盖章，主管部门审查盖章后生效。

发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：秦皇岛市海港区东港路193号法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：建设行政主管工商行政主管部门审查意见：部门签证意见：经办人：经办人：审查部门：（公章）签证机关：（公章）审查登记第号审查第号年月日年月日篇二：国家电合同模板ECP合同编号：采购订单编号：东营广饶永和***工程钢管杆（桩）,AC110kV,单杆,双回,Q345,杆,耐张杆采购合同（招标）合同编号（买方）：合同编号（卖方）：工程名称：签订日期：签订地点：买方：国山东广饶县供电公司卖方：****公司XX-11-25 广饶县招标计划编号：合同编号（买方）：合同协议书买方：国山东广饶县供电公司卖方：****公司鉴于买方为实施_东营广饶永和**输变电工程_，已接受卖方对该项目货物_钢管杆（桩）,AC110kV,单杆,双回,Q345,杆,耐张杆等_（简称“合同货物”）的投标，买卖双方就合同货物的采购订立本协议。

电力施工合同范本发包人：承包人：依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。

一、工程概况1、工程名称：；2、工程地点：；3、工程范围：；（详见施工图纸内容）；4、承包方式：＿.5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）二、合同工期及工期延误1、开工日期：_____年_____月_____日，竣工日期_____年_____月_____日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）；2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿＿的违约金，算至验收合格之日；3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；d设计变更或工程量增加；e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时；f不可抗力；g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。

4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。

三、质量标准工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。

四、合同价款总计合同金额（大写）（人民币），小写￥.五、工程款结算及支付1、主钢构进场之日起_____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；2、纲结构主体完工之日起_____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；3、工程全部完工之日起_____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；六、施工准备1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

电网调度系统电力工程施工合同1. 合同背景本合同涉及的是关于电网调度系统的电力工程施工合同。

电网调度系统是为了确保电力系统运行安全和稳定而设计的一种系统。

工程施工合同则是以确保工程建设按照一定质量标准进行，并按照特定的时间框架完成工作。

本合同旨在明确合同双方的权利和义务，确保施工过程顺利进行。

2. 合同条款2.1 合同双方•乙方：[施工公司名称]，法定代表人为[法定代表人姓名]，注册地址为[注册地址]，统一社会信用代码为[统一社会信用代码]。

•甲方：[委托方名称]，法定代表人为[法定代表人姓名]，注册地址为[注册地址]，统一社会信用代码为[统一社会信用代码]。

2.2 工程范围合同双方约定的工程范围如下：•安装和调试电网调度系统所需的设备和仪器；•布线和安装电缆；•安装监控和控制设备；•编写和测试软件等。

2.3 工程期限工程期限约定为从合同签订之日起，到合同约定的工程竣工之日止。

具体的工程进度和竣工日期将在双方协商确定，并以书面形式确认。

2.4 工程费用2.4.1 工程总价款根据合同约定，工程的总价款为[工程总价款]元。

其中，乙方应按照工程进度和合同约定的支付方式进行分期收款。

2.4.2 预付款甲方应在合同签订后[预付款日期]日内，向乙方支付预付款[预付款金额]元。

2.4.3 进度款甲方应根据工程进度，在乙方完成相应工程量后的[进度款支付日期]日内，支付相应的进度款。

2.4.4 竣工验收款在乙方完成工程，并经甲方验收合格后，甲方应在[竣工验收款支付日期]日内，支付剩余的竣工验收款。

2.5 质量保证乙方承诺所提供的施工工程符合相关质量标准，并提供相应的质量保证期。

在质量保证期内，如发现任何质量问题，乙方将负责免费修复或更换。

2.6 不可抗力对于由于不可抗力原因导致的工程延期或无法完成工程的情况，双方将根据实际情况协商解决。

3. 合同生效和终止3.1 合同生效本合同经双方盖章后生效，并具有法律效力。

双方应遵守合同的约定，执行合同条款。

标准版电力施工合同范本（通用3篇）1.标准版电力施工合同范本第1篇甲方：__________________(以下简称甲方)乙方：__________________(以下简称乙方)因甲方在工程施工中自有劳动力不足，需聘请乙方提供劳动力支持与服务。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经甲乙双方平等协商达成一致，同意签订本协议。

一、劳务协作性质：短期临时用工。

二、劳务协作用途：仅限于__________________电力工程施工。

三、工作地点：________________________________________________________________________ (甲方指定的工作区域)。

四、工作内容：土石方开挖、变台安装、配电线路架设、材料转运劳务协作以及其他辅助性工作。

五、协议有效期：1、本协议有效期为______日历天，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。

2、如遇下列情况之一的，协议有效期可相应顺延：a、因甲方原因导致工程工期顺延的;b、因不可抗力导致工程工期延误的;六、现场代表1、甲方委派的现场代表人为供电营业所(职务)。

2、乙方委派的现场代表人为_______________(姓名)，身份证号：_____________________________________________。

七、甲方的权利和义务1、对违反甲方管理制度与纪律或不服从甲方工作安排的人员，甲方有权及时将其请离工作现场并中止其劳务协作关系。

2、甲方负责工作现场的停送电、安全监管和协调工作。

3、及时向乙方提交有关图纸、资料文件，并在工作前进行必要的交底。

4、对乙方工作完成情况进行签证和验收。

5、按本合同约定的时间向乙方支付合同价款。

八、乙方的权利和义务1、乙方必须为参加劳务协作的全体人员购买人身意外伤害保险。

南方电网施工合同范本甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：南方电网______（具体工程内容）的施工，包括但不限于线路架设、设备安装、调试等。

二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 总工期：______天三、工程质量和标准1. 工程质量应符合国家及南方电网相关标准和规范的要求，确保工程安全可靠运行。

2. 乙方应严格按照施工图纸、施工规范和技术要求进行施工，接受甲方及监理单位的监督和检查。

四、工程造价及付款方式1. 工程总造价为：人民币______元（大写：____________________）。

2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方向乙方支付工程总造价的______%作为预付款；（2）工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程总造价的______%；（3）工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程总造价的______%；（4）剩余工程总造价的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时一次性支付。

五、双方责任1. 甲方责任（1）提供施工所需的相关资料和文件，协助乙方办理施工所需的各种手续。

（2）按时支付工程款项。

2. 乙方责任（1）按照合同要求完成工程施工任务，确保工程质量和工期。

（2）遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作，避免发生安全事故。

甲方（发包方）：（以下简称甲方）乙方（承包方）：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就配电网施工劳务分包事项协商一致，签订本分包劳务合同，双方共同遵照执行。

一、工程概况1、工程名称：配电网施工项目2、工程地点：（具体地址）3、工程规模：（具体描述）二、承包范围及承包方式1、乙方负责配电网施工项目的劳务工作，包括但不限于：（1）配合甲方进行施工前的准备工作；（2）按照甲方提供的施工图纸和设计要求，完成配电网的安装、调试、验收等工作；（3）负责施工现场的安全、文明施工；（4）配合甲方进行施工过程中的各项检查、验收工作。

2、承包方式：乙方按照甲方的要求，独立完成配电网施工劳务工作。

三、工期及进度1、工期：自合同签订之日起，共计（天数）天。

2、进度：乙方应按照甲方的要求，在规定的时间内完成配电网施工劳务工作。

四、质量标准1、工程质量：按照国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程必须达到质量评定合格等级。

2、乙方对配电网施工劳务工作的质量负责，确保工程质量符合相关规范要求。

五、合同价款及支付方式1、合同价款：人民币（大写）______元整。

（小写）￥______元。

2、支付方式：甲方按以下进度支付乙方劳务费用：（1）合同签订后，乙方提供相关资质证明材料，甲方支付合同价款的（百分比）；（2）乙方完成配电网施工劳务工作后，甲方支付合同价款的（百分比）；（3）工程验收合格后，甲方支付合同价款的（百分比）；（4）乙方提供工程结算资料，甲方支付合同价款的（百分比）。

六、双方责任与义务1、甲方责任与义务：（1）按照合同约定支付乙方劳务费用；（2）为乙方提供施工图纸、设计要求等相关资料；（3）配合乙方进行施工现场的安全、文明施工；（4）按照合同约定，对乙方施工过程中的质量问题进行监督、验收。

微电网电力工程施工合同1. 合同背景和目的本合同是由甲方（施工方）和乙方（业主方）签订的，旨在规定双方在微电网电力工程施工过程中的权利、义务和责任。

2. 合同条款2.1 工程概述本工程是为乙方所属建筑物提供独立的电力供应系统，以满足其日常用电需求，包括发电、能量存储、电力监控等设备的安装和调试。

2.2 工期和竣工时间项目的总工期为天，自本合同签订之日起计算。

双方约定竣工时间为合同约定工期之后的天内。

2.3 价款支付方式甲方在工程施工期间，根据工程完成进度向乙方开具发票。

乙方应该在收到发票后天内结清相应款项。

2.4 质量保证甲方保证所提供的设备和材料符合国家相关标准，并承担因质量问题引发的后续责任和服务费用。

甲方提供的设备和材料将根据制造商的保修政策进行维修或更换。

2.5 变更和索赔在工程施工过程中，如有任何设计变更或工程范围变更，需经双方协商一致，并以补充合同方式进行更改。

对于额外的工作和费用，乙方应按相关约定支付。

如因不可抗力或其他合同所未能预见的原因导致工期延误或工程质量问题，双方应保持良好沟通，并共同商定解决方案。

2.6 风险责任在施工期间，甲方负责工程现场的安全和保护，以避免任何人员伤亡或财产损失。

如发生任何意外事故，甲方应采取相应措施妥善处理，并向乙方及相关机构报告。

2.7 合同解除双方当事人可以协商解除本合同，解除合同需提前天书面通知对方。

如任何一方违反合同条款，对方有权解除合同，并可以向违约方索赔。

3. 合同生效和争议解决3.1 合同生效本合同签字后，即为生效。

双方合同的附件和补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.2 争议解决双方如发生争议，应当通过友好协商解决。

若协商不成，可通过仲裁或诉讼方式解决，解决地点为合同签署地的人民法院。

4. 其他条款本合同未尽事宜，双方可另行协商，并书面签订补充协议。

甲方（施工方）签字：乙方（业主方）签字：日期： YYYY年MM月DD日。

电网分包工程合同范本第一篇范文：合同编号：__________一、合同主体甲方（总包方）：____________________乙方（分包方）：____________________二、合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，以及双方签订的《电网总包合同》的约定，甲乙双方本着平等、自愿、公正的原则，就电网分包工程事项达成如下协议：三、合同内容1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：____________________5. 工程期限：____________________四、合同价款1. 工程合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元；2. 付款方式：____________________；3. 付款期限：____________________。

五、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：（1）甲方应按照合同约定支付工程款；（2）甲方应提供乙方所需的施工图纸、技术资料等；（3）甲方应对乙方施工过程中的质量问题进行监督和验收。

2. 乙方权利与义务：（1）乙方应按照合同约定完成工程任务；（2）乙方应保证工程质量，确保工程安全；（3）乙方应遵守相关法律法规，不得违法分包或转包。

六、违约责任1. 甲方违约责任：（1）甲方未按合同约定支付工程款的，应承担违约金；（2）甲方违反合同约定的其他义务，造成乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。

2. 乙方违约责任：（1）乙方未按合同约定完成工程任务，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约金；（2）乙方违反合同约定的其他义务，造成甲方损失的，应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。