下载文档原格式
合同增加补充协议范本7篇篇1甲方（原合同全称）：_________________________乙方（原合同全称）：_________________________鉴于甲乙双方已经签订了原合同，现因某些特定原因，根据平等、公平、诚信的原则，双方就原合同有关事项达成以下补充协议：一、背景与目的由于市场需求变化、双方协商或法律法规更新等原因，需要对原合同的部分内容进行修改或补充，以明确双方权益，确保合同顺利执行。
二、协议内容1. 合同调整事项：_________________________。
2. 补充条款内容如下：（1）关于合同履行期限的补充约定：双方同意将原合同的履行期限延长/缩短，具体期限及细节见下表：（表格内容包括日期、进度安排等细节）（2）关于付款方式的补充约定：乙方应按照新的付款周期和比例进行支付，并确保及时、足额付款。
具体付款计划如下：（表格内容涵盖每期付款金额、时间等详细信息）（3）关于违约责任与赔偿的补充约定：如双方中任何一方未能按照本补充协议或原合同的约定履行义务，违约方应承担违约责任并赔偿对方因此遭受的损失。
具体赔偿标准如下：_________________________。
（4）关于法律适用的补充约定：本补充协议受中华人民共和国法律管辖，并按照相关法律规定执行。
如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商无果的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
（5）其他补充条款：双方根据实际情况，对原合同的其他条款进行补充或修改，具体内容如下：____________________________________________________________________ __。
三、声明与保证1. 双方确认本补充协议为原合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。
2. 双方签署本补充协议后，应严格遵守并执行本协议的各条款。
3. 本补充协议未尽事宜，由双方另行协商解决。
4. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
补充协议书通用范本6篇篇1甲方（单位名称）：____________________乙方（单位名称）：____________________鉴于甲乙双方已经签订了原合同协议，现因特定事项需要补充约定，以明确双方权益及责任，特订立本协议。
本协议作为原合同的补充协议，与原合同具有同等法律效力。
一、协议目的本协议旨在明确原合同中未尽事宜或需要特别说明的事项，以确保双方在执行原合同过程中的权益得到充分保障。
二、协议范围本协议涉及原合同中的______（请根据实际情况填写具体内容）。
三、补充内容1. 双方确认，在原合同基础上增加以下内容：（请根据实际情况列举需要补充的具体内容，如：付款方式、违约责任、保密条款等）2. 原合同中部分内容因实际情况发生变化，双方协商一致，对原合同进行如下修改：（请根据实际情况列举需要修改的具体内容）四、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（请根据实际情况列举甲方的责任与义务）2. 乙方责任与义务：（请根据实际情况列举乙方的责任与义务）五、违约责任1. 若因甲方原因导致违约，应承担以下责任：（请根据实际情况列举甲方违约应承担的责任）2. 若因乙方原因导致违约，应承担以下责任：（请根据实际情况列举乙方违约应承担的责任）六、法律适用与争议解决方式1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若因执行本协议发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜，由双方另行协商补充。
4. 本协议作为原合同的补充协议，与原合同具有同等法律效力。
如本协议与原合同有冲突之处，以本协议为准。
篇2甲方（单位名称）：______________________（以下简称甲方）乙方（单位名称）：______________________（以下简称乙方）鉴于甲乙双方已经签订了某合同（以下简称“原合同”），现根据双方的实际需要，本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，特对原合同中的某些内容进行补充或变更，达成如下补充协议：一、协议目的本补充协议书旨在明确双方在合作过程中的相关细节和权益，调整和完善合同条款，以确保双方权益得到充分保障。
补充协议书通用范本5篇篇1补充协议书甲方：[甲方名称或公司全称]乙方：[乙方名称或公司全称]鉴于甲乙双方于XXXX年XX月XX日签署了[原协议名称]，现因[补充协议签订原因及目的简述]，经友好协商，就原协议未尽事宜达成如下补充协议：一、协议背景本协议为原协议之补充协议，是对原协议的修改、补充或说明。
原协议之条款在本补充协议中未修改的部分应继续保留并有效。
本补充协议的签订旨在进一步明确双方权利义务，确保双方权益得到合法保护。
二、协议内容1. 业务调整与变更（此处详细列举关于业务调整与变更的具体内容，包括但不限于业务范围、服务内容、产品种类等调整。
）2. 履行方式的变化（此处详细说明原协议中相关条款的修改或新增条款，如支付方式、交货方式、验收标准等变动内容。
）3. 期限调整现对原协议中的有效期进行相应调整，新的有效期为XXXX年XX 月XX日至XXXX年XX月XX日。
双方同意在到期前三个月协商续签或终止事宜。
4. 权利义务的进一步明确（此处详细阐述双方在新增或修改事项上的权利和义务，确保双方权益。
）5. 保密条款与知识产权双方同意在合作过程中，对涉及的商业秘密、技术秘密等知识产权进行严格保护，未经对方许可，不得泄露或使用。
6. 违约责任与赔偿如任何一方违反本协议规定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的实际损失。
包括但不限于违约金、商誉损失等。
7. 法律适用与争议解决本协议之签订、履行、解释及争议之解决均适用中华人民共和国法律。
如双方在履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
三、其他条款1. 本补充协议为原协议的组成部分，与原协议具有同等法律效力。
如本补充协议与原协议内容有冲突的，以本补充协议为准。
2. 本补充协议未尽事宜，由双方另行协商并签订书面补充协议。
经双方共同确认的往来函件、传真等可作为本协议的附件，具有同等法律效力。
签署栏：甲方：[甲方公章] 法定代表人：[甲方法人手写签名] 授权代表：[甲方授权代表手写签名]（如有）日期：XXXX年XX月XX日签署地点：[甲方签署地点] 联系方式：[甲方联系人电话及邮箱] 账户信息：[甲方账户信息] 乙方：[乙方公章] 法定代表人：[乙方法人手写签名] 授权代表：[乙方授权代表手写签名]（如有）日期：XXXX年XX月XX日签署地点：[乙方签署地点]联系方式：[乙方联系人电话及邮箱]账户信息：[乙方账户信息]（注：在签署栏中，甲乙双方需要分别填写各自的信息并加盖公章或签字确认。
补充合同范本7篇篇1甲方（全称）：_____________________________乙方（全称）：_____________________________鉴于甲乙双方已经签署了主合同，为明确双方在合作过程中的补充事宜，经友好协商，特订立本补充合同。
一、背景与目的双方签订的主合同内容详尽，但因事务的复杂性及变化性，为保障双方权益，特订立本补充合同以明确未尽事宜。
本补充合同作为主合同的补充和延伸，旨在确保双方的合作顺利进行。
二、合同期限及变更1. 本补充合同的期限与主合同保持一致，自合同签订之日起至约定终止日期。
2. 若双方需对合作期限进行变更，应提前XX个月书面通知对方，并协商确定变更事宜。
三、业务合作内容双方根据实际需求，就以下事项达成补充协议：1. 业务范围的补充说明：_____________________________。
2. 合作模式的调整约定：_____________________________。
3. 业务开展的具体操作流程及细则：_____________________________。
四、权利义务的调整基于双方的合作实际情况，对主合同中的权利义务作出如下调整：1. 甲方的权利和义务：____________________________________________________________________ ___。
2. 乙方的权利和义务：____________________________________________________________________ ___。
五、风险分担与损失处理在合作过程中可能遇到的风险及损失处理约定如下：1. 风险分担原则：双方按照实际投入与收益比例共同分担风险。
2. 损失处理流程：一旦发生损失，双方应首先进行协商，按照公平原则处理损失分担问题。
六、保密条款及知识产权保护1. 双方同意在主合同及本补充合同约定的合作过程中获取的对方商业秘密、技术秘密及其他非公开信息予以保密。
合作补充协议书范本新7篇篇1本协议于XXXX年XX月XX日签署，作为原合作协议（以下简称“原协议”）的补充文件，旨在明确双方新的合作内容、责任义务及合作细节等事项。
本协议中的条款是对原协议的修改和补充，除本协议明确规定的内容外，其余事项均按照原协议执行。
一、协议双方甲方：[甲方公司名称]（以下简称“甲方”）乙方：[乙方公司名称]（以下简称“乙方”）二、背景及目的鉴于甲乙双方共同签署了原合作协议，为进一步深化合作，明确双方在合作过程中的权益及职责，促进合作顺利进行，特订立本补充协议。
三、合作事项及内容1. 合作领域扩展：双方同意将合作领域扩展至[具体领域或行业]，共同开展相关业务。
2. 合作模式调整：双方根据市场需求及业务发展情况，调整合作模式，包括但不限于联合开发、市场推广、资源整合等方面。
3. 业务细节明确：（1）双方共同承担合作项目的技术支持、产品开发及优化工作；（2）乙方负责合作项目的市场推广工作，包括但不限于广告宣传、渠道拓展等；（3）甲方提供项目所需的资金支持，确保项目顺利进行；（4）双方共同制定业务操作流程，确保业务合规、高效进行。
四、权责条款1. 甲方责任：（1）按照本协议约定提供资金支持；（2）协助乙方完成市场推广工作；（3）共同制定业务操作流程并监督执行。
2. 乙方责任：（1）负责合作项目的市场推广工作；（2）协助甲方完成技术支持、产品开发及优化工作；（3）确保合作项目按照业务操作流程进行。
五、保密条款及知识产权归属1. 双方同意在合作过程中，对涉及双方的商业秘密、技术资料等信息予以保密；2. 双方共同开发的技术成果、知识产权等归属问题，按照原协议约定执行。
如有特殊约定，可另行签订协议。
六、违约责任及解决方式1. 若因一方违反本协议约定导致合作无法顺利进行，守约方有权要求违约方承担违约责任；2. 若因一方违约导致合作项目损失，违约方应承担相应的赔偿责任；3. 双方在履行本协议过程中发生纠纷，应首先协商解决。
补充协议书范本（通用7篇）补充协议书1发包人：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就重庆市渝中区大黄路挡墙改造工程施工合同中承包范围外的新增施工内容，经协商一致，达成如下协议：一、承包范围外的零星工程及新增内容1、新增土石方工程2、衡重式挡墙和重力式挡墙部分的粘土夹片石回填;3、桩板式挡墙部分的砂卵石回填;4、地面建筑拆迁项目及拆迁项目引起的青苗补偿、线路拆迁等工作内容。
二、工期开工日期以发包人书面确认的开工报告为准，竣工日期以发包人确认的竣工报告为准。
工期总日历天数为120天。
三、质量标准按原合同要求的质量标准不变，即工程质量达合格标准。
四、工程量确认甲方、乙方和监理工程师的现场应经监理和甲方审核后，由实收方确认..五、综合单价的确定按原合同条款执行：(1)当工程量清单报价中有适应于变更工程项目的投标综合单价，则按该项目的投标综合单价计价;(2)当工程量清单报价中有类似于变更工程项目的投标综合单价，则参照报价中类似项目的投标综合单价进行计价;(3)当报价中无对应项目和参照项目时，按20__年《重庆市市政工程计价定额》及相关配套文件调整，人工费、材料费按施工同期《重庆造价信息》公布的价格;若同期《重庆造价信息》中没有的材料价格双方认质认价进行结算，总价下浮6%(税金和认质认价部分除外)。
六、工程款(进度款)支付新增施工部分乙方按确认工程量报送给监理和发包人，发包人每月按确认的工程款70%支付;余款待竣工验收合格、审计在90日内审计完毕后无息支付至经审计确认工程结算金额的85%;竣工验收合格之日起一年后7日内，支付至经审计确认工程结算金额的95%;竣工验收合格之日起二年后7日内，支付至结算造价的100%)。
七、竣工验收1、竣工验收及保修条款按主合同执行;八。
除本补充协议条款外，其他条款与原合同相同。
合同补充协议书范本补充协议是对原合同的补充或者变更，一般要明确约定，如果补充协议条款与原合同不一致或发生冲突时，应当以补充协议为准，但原合同明示不得变更的条款，补充协议中对该条款发生的变更则不发生法律效力。
下面是关于合同补充协议书范本，希望对你有所帮助。
合同补充协议书范本（二）根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订劳动合同补充条款，以明确双方当事人的权利和义务，并共同遵守。
1、经甲、乙双方协商一致，乙方同意甲方根据经营需要或乙方自身的潜力及表现，调整乙方具体工作部门和岗位及劳动报酬。
乙方如不一样意的，甲乙双方签订的劳动合同自然终止，双方不承担违约及经济补偿、赔偿职责。
2、甲方与乙方协商一致后确定乙方月工资为人民币元(其中月基本工资为人民币元，基本工资作为计算加班工资、其他假期工资以及社保等核算的基数。
基本工资之上的报酬，为岗位及综合潜力所体现的回报，一岗必须，不作为其它保险福利的依据)，试用期工资为元，上述工资均为税前工资。
3、保密义务：甲方的销售信息、采购信息、人事财务信息、管理制度(包括工作规范、业务流程等)、客户信息等经营信息，以及甲方注有“保密”的资讯等，均属甲方商业秘密，未经甲方同意，不得泄露他人及本公司无关人员。
4、双方约定的其他事项4.1乙方理解甲方出资引进、培训或者带给其他特殊待遇，甲、乙双方签订专项培训协议约定各自的权利和义务，该协议作为劳动合同的补充。
4.2劳动合同生效后，乙方未按甲方规定的时光带给办理录用和社会保险手续的有关资料、证明的，甲方可视作不贴合录用条件解除本合同或视作乙方主动放下其应享有的保险福利待遇。
4.3劳动合同期间，甲方发现乙方带给了得以受聘于甲方的虚假资料，能够立即解除本合同。
5、其他：本合同补充条款如与国家法律、法规相悖时，以国家法律、法规为准。
甲方盖章：乙方签字：签订日期____年____月____日签订日期____年____月____日合同补充协议书范本（三）甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及其它相关法律、法规规定，结合芦医庙商贸新村开发具体状况，为加快新农村建设进度经双方协商一致，订立本补充协议。
补充协议书模板汇总7篇补充协议书模板汇总7篇补充协议书篇1 甲方：景宁畲族自治县水利开展〔以下简称甲方〕乙方：浙江巨业建立〔以下简称乙方〕本协议中的所有术语，除非另有说明，否那么其定义与双方于年月日签订的《畲乡滨水休闲养生基地―休闲长廊工程〔一期〕Ⅱ标建立工程施工合同》〔下称“原合同”〕中的定义一样。
鉴于：K3+800~K4+560、K4+920~K5+220段由原设计的现浇钢筋混凝土栈桥变更为钢构造栈道，双方本着公平、公正的原那么，经友好协商，就原协议中未尽事项特订立以下补充协议。
合同内容补充局部：一、原合同中的K3+800~K4+560、K4+920~K5+220段由原设计的现浇钢筋混凝土栈桥变更为钢构造栈道。
二、工程变更后，甲方允许乙方将钢构造局部工程分包给具有专业资质的钢构造施工单位。
三、工程变更后，钢构造局部工程总长约1060米，造价约560万，结算时据实计算。
四、根据本工程的实际情况，本合同所附钢构造工程预算文件列明的承包工程量为暂定工程量，结算时据实计算。
承包范围以外的工程及设计变更增加的工程量，按以下原那么和方法计价，调整合同价款：1、合同报价单中已有一样单价的，按该单价执行；2、合同报价单中无一样单价的，按甲方确认的追加款执行。
3、合同报价单中无一样单价，甲方又不确认追加合同价款的，按国家现行费用定额和计价方法执行。
4、工程量增减的计算方法按国家现行规定执行。
五、本补充协议签订之日起5日内，甲方向乙方支付变更总价的20%作为本钢构造工程备料款。
六、本协议生效：本协议生效后，即成为《畲乡滨水休闲养生基地―休闲长廊工程〔一期〕Ⅱ标建立工程施工合同》不可分割的组成局部，《畲乡滨水休闲养生基地―休闲长廊工程〔一期〕Ⅱ标建立工程施工合同》具有同等的法律效力。
除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余局部应完全继续有效。
七、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
甲方〔公章〕：乙方〔公章〕：法定人代表法定人代表〔或受权代表〕：〔或受权代表〕：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：通讯地址：通讯地址：联系人：联系人：联络：联络：：：补充协议书篇2 甲方：xxx乙方：xxx鉴于：甲方和乙方于二〇XX年一月九日共同签署的《xxxxxxxx 合同》，合作一年多以来，双方可以认真履行协议各项义务，信守承诺，获得了良好的效果。
补充协议书通用范本7篇篇1补充协议书甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方已经签署了关于[项目名称]的主合同（以下简称“原合同”），现因某些特定事项需要详细补充和说明，经双方友好协商，达成如下补充协议：一、协议背景双方确认，本协议是基于原合同的良好合作关系和共同利益的基础上达成的。
本补充协议旨在明确双方在合作过程中的一些未尽事宜，以确保项目的顺利进行。
二、协议目的本补充协议旨在补充和明确原合同中未详尽的部分，确保双方权益，规范双方行为，为项目的顺利实施提供法律保障。
三、协议条款的补充和修改1. 项目内容补充：（在此列举项目内容的详细补充，包括但不限于项目范围、项目期限、项目地点等变更内容。
）2. 付款方式调整：（在此详细说明付款方式的调整内容，包括付款时间、付款比例、付款方式等。
）3. 违约责任说明：如任一方违反本协议规定的义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于罚款、赔偿损失等。
具体违约责任的承担方式、损失计算方式等需在此详细列明。
4. 保密条款强化：双方应严格保守商业秘密和机密信息，不得将相关信息泄露给第三方。
如有违反，应承担相应的法律责任。
5. 争议解决方式的修改：（描述关于争议解决的途径，如友好协商、仲裁或诉讼等，并明确具体流程和规则。
）四、其他条款1. 本补充协议是原合同的重要组成部分，与主合同具有同等法律效力。
本补充协议中未涉及的内容，按照原合同执行。
2. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本补充协议的签订、履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
4. 本补充协议是对原合同的完善和补充，如本补充协议与主合同有任何冲突或不一致之处，以本补充协议为准。
5. 本补充协议未尽事宜，可由甲乙双方另行协商并签订书面补充协议。
6. 本补充协议的修改和解除，必须经双方书面同意。
补充协议书范本(7篇)补充协议书范本委托方(以下简称甲方)：承接方(以下简称乙方)：按照《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的原则，结合本工程设计的具体情况，在甲、乙双方签定的设计合同前提下，双方达成如下补充协议。
第____条乙方愿意调度优势力量承接本工程的设计任务，并承诺本项第____条乙方承诺确保该项目方案按时顺利通过，并作为合同实施的第____条乙方人员分工明确及撤换须经甲方同意。
第____条设计进度控制。
4.1报批方案文本：4.2一期施工图完成：4.3后期施工图：按工程进展情况另定。
第____条设计成本控制。
5.1乙方对甲方的合理化建议应无条件修改。
5.2甲方有对设计有功人员的奖励建议权(总设计费的5______5.3成本控制考核指标如下：第____条本协议作为主合同的补充，与主合同同时有效。
合同订立时间：____年____月____日委托方(章)：承接方(章)：地址：__________地址：__________法定代表人：__________委托代理人：__________德律风：__________挂：__________开户银行：__________帐号：邮政编码：鉴(公)证意见：经办人：鉴(公)证机关(章)____年____月____日帐号：邮政编码：发包人(全称)：法定代表人：__________委托署理人：____________________电电挂：__________开户银行：__________承包人(全称)：本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于____年____月____日签订合同编号为NPXY合______SG______01的《毕节万晟置业土石方外弃工程施工合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。
鉴于：因冬季施工增加成本及施工难度加大等原因，为保证工程进度与施工安全质量的前提下，甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。
1、协议内容变更部分为：1、样板区土石方工程量经甲乙双方预算约计____万方，在原合同的基础上增加____元/立方米(即按____元/立方米结算)。
2、本协议签订前乙方已施工完成____万方的土石方量，剩余约计____万方;乙方需在施工有效工期____天内完成(施工有效工期为：除了政府管制日期与不可抗力因素如雨天，其余都计算为有效工期，____天有效工期自本协议签订之日起)。
3、如乙方能按时完成剩余约计____万方工程量，甲方将另行增加____元/立方米作为乙方赶工费的嘉奖(此嘉奖只对剩余约计____万方量有效);乙方施工延期不得超过____天，如延期超过____天则勾销本协议按原合同执行。
4、不可抗力因素如雨天等需经双方签字确认;政府管制日期乙方需向甲方提供红头文件;雨停后____小时乙方必须正常开工。
5、经甲乙双方确定，乙方需新修样板区北部施工道路;新修施工道路路线上的青苗赔偿问题由乙方负责协调，甲方负责进行赔偿;新修施工道路的工期不得在制定的____天有效工期内折扣。
二、本协议见效后，即成为原合同不成分割的组成部分，与原合同具有一律的法律效力。
除本协议中明确所作修改的条目以外，原合同的其余部分应完全连续有效。
本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。
本协议为甲乙单方最后一次协商，乙方不得以任何理由提出别的贰言。
三、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有一律法律效力，自单方签字盖章之日起见效。
甲方(公章)：__________乙方(公章)：__________法定代表人(签字)：__________法定代表人(签字)：______________年____月____日____年____月____日委托方：(以下简称甲方)受托方：(以下简称乙方)甲乙单方于____年____月____日签订建筑工程设计合同(以下简称原合同)，现因方便面车间的工艺修改。
经甲乙单方共同协商，现甲方将______公司方便面车间内及料包车间的布置、方便面车间增加局部四层、面粉仓工程委托乙方设计,为明确单方责任,经单方同意就原合同基础上签订本补充协议,以供单方共同遵守。
第一条工程造价1.本工程总价为含税RMB____元,即人民币叁拾伍万元整。
2.工程总价包含施工图设计、出图、邮寄以及施工图的技术交底等方面所产生的直接或间接费用。
第二条工程付款方式1.工程完成，甲方对工程验收合格后，支付____%工程费用。
2.甲方付款给乙方时,乙方必需提交给甲方同额之。
第三条本协议中未明确约定其他事项，依原合同执行。
未尽变乱，单方可再签订补充协议。
第四条本协议与原合同具有同等法律效力第五条本协议正本一式四份，甲、乙单方各执一份。
第六条甲、乙单方执行本协议过程中,如发生争执,甲、乙单方应先辈行协商,求得妥善解决。
如果协商不能解决时,可提请甲方具有管辖权的人民法院判决，判决为终局判决,对甲乙单方都有约束力,单方应按此判决执行，诉讼费用由败诉方负担,未有争议部分,单方应连续执行。
第七条本合同自双方代表签订并加盖单位公章之日起生效。
法人代表：__________联系__________(盖公章)：__________ (盖公章)：__________法人代表或授代表：(签章)法人代表或授代表：(签章)签约地点：签约日期：补充协议书范本（二）发包人：__________(以下简称甲方)承包人：__________(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就重庆市渝中区大黄路挡墙改造工程施工合同中承包范围外的新增施工内容，经协商一致，达成如下协议：一、承包范围外的零星工程及新增内容1、新增土石方工程2、衡重式挡墙和重力式挡墙部分的粘土夹片石回填;3、桩板式挡墙部分的砂卵石回填;4、地面建筑物拆除工程及拆迁工程引起青苗补偿、线路迁改等工作内容。
二、工期完工日期以发包方书面确认的完工报告为准，完工日期以发包方确认的完工报告为准，工期总日历天数____天。
三、质量标准按原合同要求的质量标准不变，即工程质量达合格标准。
四、工程量确认甲乙及监理工程师三方现场按实收方，经监理及甲方审核后确认。
五、综合单价的确定按原合同条款执行：(1)当工程量清单报价中有适应于变更工程工程的招标综合单价，则按该工程的招标综合单价计价;(2)当工程量清单报价中有类似于变更工程工程的招标综合单价，则参照报价中类似工程的招标综合单价进行计价;(3)当报价中无对应工程和参照工程时，按____年《重庆市市政工程计价定额》及相关配套文件调整，人工费、材料费按施工同期《重庆造价信息》公布的价格;若同期《重庆造价信息》中没有的材料价格单方认质认价进行结算，总价下浮____%(税金和认质认价部分除外)。
六、工程款(进度款)支付新增施工部分乙方按确认工程量报送给监理和发包人，发包人每月按确认的工程款____%支付;余款待竣工验收合格、审计在____日内审计完毕后无息支付至经审计确认工程结算金额的____%;竣工验收合格之日起一年后____日内，支付至经审计确认工程结算金额的____%;竣工验收合格之日起二年后____日内，支付至结算造价的____%)。
七、竣工验收1、完工验收及保修条目按主合同执行;八、本补充协议条款以外的其他条款同原合同。
本补充协议一式____份，甲乙双方各持____份，均有同等的法律效力。
甲方(公章)：__________乙方(公章)：__________法定代表人(签字)：__________法定代表人(签字)：______________年____月____日____年____月____日补充协议书范本（三）本合同书由与于日签署。
设计人按先前签订的合同请求完成了工程的初步设计和施工图设计，并配合完成了相关专题论证和第三方审查工作。
现因建设地点附近拟建，对本工程影响较大，属于重大设计变更，需易地重新设计，为此，单方经友好协商，就原合同形成补充协议如下：一、鉴于工作量和成本变化较大，经双方协商决定在原合同基础上，增加设计费人民币。
二、本费用包干重新设计和变更设计的全部费用，包括上级各级主管部门要求报送的全部设计文件编制、出版费用，咨询审查费用，以及为满足审批要求而完成的设计工作费用。
三、付款方式：本协议书的总金额是完成协议书所规定义务的一切费用。
由设计人包干使用，业主将按进度分期支付。
1、在签订协议书后____天内业主预支总费用的____%作为预支款;2、设计人完成施工图设计文件，并提交业主后____天内业主支付总费用的____%;3、施工图设计文件通过业主和上级主管部分审查、修改批准后支付总费用的____%;4、本协议书费用为补充费用，不重复留质量保证金，原合同约定的质量保证金不乱。
四、本协议书未尽变乱由单方协商解决。
五、本协议书经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力，本协议书作为原合同的补充件，与原合同具有同等效用。
六、本协议书一式六份，正本两份，双方各执一份，副本四份，双方各执两份。
业主：设计人：法定代表人：__________法定代表人：__________或其授权代理人：__________或其授权代理人：__________地址：__________地址：__________德律风：日期：德律风：日期：补充协议书范本（四）根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关规定，甲、乙单方在同等志愿、协商一致的基础上签订劳动合同补充条目，以明确单方当事人的权力和义务，并共同遵守。
1、经甲、乙双方协商一致，乙方同意甲方根据经营需要或乙方自身的能力及表现，调整乙方具体工作部门和岗位及劳动报酬。
乙方如不同意的，甲乙双方签订的劳动合同自然终止，双方不承担违约及经济补偿、赔偿责任。
2、甲方与乙方协商一致后肯定乙方月工资为人民币元(其中月基本工资为人民币元，基本工资作为计算加班工资、其他假期工资和社保等核算的基数。
基本工资之上的报酬，为岗亭及综合能力所表现的回报，一岗一定，不作为别的保险福利的依据)，试用期工资为元，上述工资均为税前工资。
3、保密义务：甲方的销售信息、采购信息、人事财务信息、管理制度(包括工作规范、业务流程等)、客户信息等经营信息，以及甲方注有“保密”的资讯等，均属甲方商业秘密，未经甲方同意，不得泄露他人及本公司无关人员。
4、单方约定的其他事项4.1乙方承受甲方出资引进、培训或者提供其他特殊报酬，甲、乙单方签订专项培训协议约定各自的权力和义务，该协议作为劳动合同的补充。
4.2劳动合同生效后，乙方未按甲方规定的时间提供办理录用和社会保险手续的有关资料、证明的，甲方可视作不符合录用条件解除本合同或视作乙方主动放弃其应享有的保险福利待遇。
