2013年监理工程师考试合同管理真题及答案

2013年监理答案，请高手修改。

一、大题1、（1）不妥；由总监理工程师代表主持修订监理规划正确做法：由总监理工程师主持修订监理规划（1分）。

（2）不妥；由总监理工程师代表进行监理人员的调配，调换不称职的监理人员。

正确做法：由总监理工程师进行监理人员的调配，调换不称职的监理人员。

（3）不妥（0.5分）；由专业监理工程师负责处理合同争议、处理索赔正确做法：由总监理工程师负责处理合同争议、处理索赔。

2、还应提交（1）资质等级证书、安全生产许可怔、国外（境外）企业在国内承包工程许可证；（2）专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证3、（1）发包人提供基准点、基准线和水准点，费用由发包人承担。

（2）理有关交通、施工噪音及环境保护和安全生产等手续，费用由发包人承担。

（3）提供非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫，费用由承包人承担（4）发包人提供在施工现场办公和生活条件，费用由发包人承担（5）单机试运行包含在安装工程费中，费用由承包人承担。

4、施工单位说法不妥：（1）在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）施工单位签署的工程保修书应在竣工验收之前提交。

二、大题1. 总监理工程师说法不妥：（1）将项目监理规划在第一次工地会议上报送建设单位不妥，理由：建设工程监理规范规定，监理单位应在第一次工地会议前将项目监理规划报送建设单位。

（2）项目监理规划修改后不能直接报送建设单位。

理由：监理规划编写完成后或修改后均必须要经监理单位技术负责人审核并签字批准，才可报建设单位。

（3）第一次工地会议纪要应由项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签。

2、项目经理不妥如下：(1)不妥之处：专项施工方案经项目经理签字后报总监理工程师审批的同时就开始施工。

正确做法：专项施工方案经甲施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。

2013年监理工程师《建设工程合同管理》真题及答案一、单项选择题（共50题。

每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意）。

1、关于保证人资格的说法，正确的是（）。

A、企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人B、企业法人的分支机构一律不得作为保证人C、医院可以作为保证人D、学校不得作为保证人2、关于连带责任保证的说法，正确的是（）。

A、当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任B、连带责任保证的债务人在债务履行其满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担责任C、主合同的债务人经审判应履行债务后，债务人才可以要求连带责任保证人承担保证责任D、主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行人不能履行，债权人才可以要求连带责任保证人承担责任3、关于抵押的说法，证券的是（）。

A、抵押的财产不转移占有B、抵押的财产应当为抵押人所有C、徒弟所有权可以作为抵押物D、抵押合同应自登记之日起生效4．某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。

施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。

银行经诉讼后抵押房产被拍卖。

得款2000万元。

银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为（）。

A、全部归银行所有B、返还施工企业550万元C、返还施工企业600万元D、返还施工企业750万元5、关于投标保证有效期的说法，正确的是（）。

A、投标保证有效期应从投标时算起B、投标保证有效期应从开标日起算C、投标保证有效期不得延长D、投标保证有效期应长于投标有效期6、关于合同形式的说法，正确的是（）。

Ａ、合同法对合同形式的要求是以要是为原则Ｂ、建设工程合同可以采用口头形式Ｃ、建设工程施工合同不能通过传真方式订立Ｄ、电子邮件不是合同的书面形式7、关于要约的说法，正确的是（）。

Ａ、要约必须以缔结合同为目的Ｂ、要约的内容可以是不确定的Ｃ、要约的相对人必须是特定的人Ｄ、商业广告是要约８、关于要约撤销的说法，正确的是（）。

2013年监理工程师《合同管理》真题及答案（单选题）单项选择题1.关于保证人资格的说法，正确的是( )。

A.企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人B.企业法人的分支机构一律不得作为保证人C.医院可以作为保证人D.学校不得作为保证人2.关于连带责任保证的说法，正确的是( )。

A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任B.连带责任保证的债务人在债务履行期届满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担保证责任C.主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任3.关于抵押的说法，正确的是( )。

A.抵押的财产不转移占有B.抵押的财产应当为抵押人所有C.土地所有权可以作为抵押物D.抵押合同应自登记之日起生效4.某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。

施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。

银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。

银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为( )。

A.全部归银行所有B.返还施工企业550万元C.返还施工企业600万元D.返还施工企业750万元5.关于投标保证有效期的说法，正确的是( )。

A.投标保证有效期应从投标时起算B.投标保证有效期应从开标日起算C.投标保证有效期不得延长D.投标保证有效期应长于投标有效期6.关于合同形式的说法，正确的是( )。

A.合同法对合同形式的要求是以要式为原则B.建设工程合同可以采用口头形式C.建设工程施优路网校工合同不能通过传真方式订立D.电子邮件不是合同的书面形式7.关于要约的说法，正确的是( )。

A.要约必须以缔结合同为目的B.要约的内容可以是不确定的C.要约的相对人必须是特定的人D.商业广告是要约8.关于要约撤销的说法，正确的是( )。

监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0208-311、项目总监理工程师是监理单位的代理人,这种代理是()【单选题】A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.转代理正确答案:A答案解析:在建设工程中涉及的代理主要是委托代理,如总监理工程师作为监理单位的代理人。

2、按照设计合同示范文本规定,下列有关设计错误后果责任的说法中,不正确的是()【单选题】A.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费B.损失严重的应向发包人支付赔偿金C.累计赔偿总额不应超过设计费用总额D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算正确答案:C答案解析:作为设计人的基本义务,应对设计资料。

及文件中出现的遗漏或错误负责修改或补充。

由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。

损失严重的,还应根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。

范本中要求设计人的赔偿责任按工程实际损失的百分比计算;当事人双方订立合同时,需在相关条款内具体约定百分比的数额。

3、设备安装工程竣工前的单机无负荷试车,应由()组织。

【单选题】A.发包人B.承包人C.设备供应商D.质量监管部门正确答案:B答案解析:由于单机无负荷试车所需的环境条件在承包人的设备现场范围内,因此,安装工程具备试车条件时,由承包人组织试车。

4、依据《合同法》,下列有关格式条款合同的说法中,错误的有()【多选题】A.采用格式条款合同时,订立合同时全部条款都不得改动B.合同条款必须与对方事先协商一致后才能确定C.当格式条款与非格式条款不一致时,应采用非格式条款D.提供格式条款方应提请对方注意免除或限制自己责任的条款E.当对格式条款有争议时,如果有两种以上解释的,应当采用不利于非提供方的解释正确答案:A、B、E答案解析:格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定,并在订立合同时未与对方协商的条款。

格式条款既可以是合同的部分条款为格式条款,也可以是合同的所有条款为格式条款。

2013年监理工程师《建设工程合同管理》真题及详解一、单项选择题（共50题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．关于保证人资格的说法，正确的是（）。

A．企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人B．企业法人的分支机构一律不得作为保证C．医院可以作为保证人D．学校不得作为保证人【答案】D【解析】具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。

但是，以下组织不能作为保证人：①企业法人的分支机构、职能部门。

企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。

②国家机关。

经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。

③学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。

2．关于连带责任保证的说法，正确的是（）。

A．当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任B．连带责任保证的债务人在债务履行期届满没有履行债务时，债权人可要求保证人承担保证责任C．主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任D．主要合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行【答案】B【解析】保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。

在具体合同中，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。

这是对债权人权利的有效保护。

一般保证是指当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证。

一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。

连带责任保证是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证。

连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。

3．关于抵押的说法，正确的是（）。

A．抵押的财产不转移占有B．抵押的财产应当作为抵押人所有C．土地所有权可以作为抵押物D．抵押的合同应自登记之日起生效【答案】A【解析】AB两项，抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。

监理工程师试题及答案一、单项选择题（共20题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（A ）。

A.仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议B.仲裁条款有效，由人民法院解决争议C.仲裁条款无效，由人民法院解决争议D.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式2.当初步设计深度不够，不能准确地计算工程量，但工程采用的技术比较成熟而又有类似指标可以利用时，可采用( D)编制设计概算。

A．概算定额法B．生产能力指数法C．类似工程预算法D．概算指标法3.在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张（D），然后要求对方赔偿损失。

A.撤销合同，无须通知对方B.撤销合同，但应当通知对方C.解除合同，无须通知对方D.解除合同，但应当通知对方4.执行政府定价的合同，如果当事人一方逾期交付货物，遇政府价格上调时，则应按（A）执行。

A.原价格B.新价格C.原价与新价的平均价格D.市场价5.某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。

某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（C）。

A.1020万元B.1000万元C.980万元D.960万元6.按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（C ）顺序解释。

A.施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单D.施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书7.在签订施工合同时，要同时约定保修条款。

防水工程的保修期限应不低于（C ）。

A.1年B.2年C.5年D.工程设计年限8.工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。

这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为（B ）日。

监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0124-641、对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括( )。

【不定项】A.工程所需清理费B.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失C.工程本身的损害D.工程损害导致第三方人员伤亡E.承包人施工机械的停工损失正确答案:A、B、C、D答案解析:因不可抗力事件发生后，发包人应承担的损失有：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损害，由发包人承担；(2)工程所需清理、修复费用，由发包人承担。

2、某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，( )应当由发包方承担。

【不定项】A.承包方人员伤亡损失B.发包方人员伤亡损失C.承包方施工设备损坏的损失D.运至施工场地待安装工程设备的损害E.工程修复费用正确答案:B、D、E答案解析:《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因不可抗力事件发生后，施工合同发包方承担的责任体现有：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损害，由发包人承担；(2)承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责；(3)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；(4)工程所需清理、修复费用，由发包人承担。

3、下列情况属于没有实质性响应大型工程设备采购招标文件的有（）。

【多选题】A.超出经营范围投标B.业绩不满足招标文件要求C.投标保函的有效期超出D.资格证明文件不全E.单价计算的结果与总价不一致正确答案:A、B、D答案解析:本题考查的是初步评审。

下列情况属于没有实质性响应招标文件：未提交投标保证金或金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式或投标保函出证银行不符合招标文件要求；超出经营范围投标；资格证明文件不全；投标文件无法人代表签字，或签字无法人代表有效委托书；业绩不满足招标文件要求；投标保函的有效期不足；不满足技术规格书中主要参数和超出偏差范围。

2013年监理工程师《合同管理》真题及答案（多选题）多项选择题51.关于代理的说法，正确的有()。

A.项目经理是施工企业的代理人B.项目总监理工程师是监理单位的代理人C.项目总监理工程师是建设单位的代理人D.如果授权范围不明确，应由代理人向第三人承担民事责任E.如果授权范围不明确，应由被代理人与代理人承担连带责任52.施工企业从银行借款时，可以作为抵押物的有()。

A.施工企业所有的汽车B.施工企业所有的支票C.施工企业有处分权的国有土地使用权。

D.施工企业自有的建筑施工机具E.施工企业所有的房产53.出具投标保函的银行，应当承担支付保证金责任的有()。

A.投标人提交的投标文件被确认无效B.投标人在开标前撤回投标文件C.投标人在投标有效期内撤销投标文件D.中标后，投标人拒绝订立合同E.中标后，投标人拒绝订立与投标文件不一致的合同54.建筑工程一切险加保了第三者责任险，下列事件中保险公司应承担赔偿责任的有()。

A.工地内第三者对工程造成的损害B.与工程直接相关的意外事故引起工地内第三者伤亡C.与工程直接相关的意外事故引起工地邻近区域的第三者人身伤亡D.工地外第三者对工程造成的损害E.承包商基础土方开挖破坏了图样上未标明的市政供水管道造成的损害55.建设工程监理合同属于()。

A.建设工程合同B.委托合同C.居间合同D.技术合同E.双务合同56.按照《合同法》的规定，下列合同中，属于可撤销合同的有()。

A.订立损害社会公共利益的合同B.必须招标的项目未招标订立的合同C.订立显失公平的合同D.因重大误解而订立的合同E.乘人之危使对方在违背真实意思情况下订立的合同57.关于格式条款的说法，正确的有()。

A.格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定的B.格式条款中不允许出现免除提供方责任的条款C.格式条款提供方应以合理方式提请对方注意限制其责任的条款D.格式条款提供方应按对方要求对限制其责任的条款予以说明E.格式条款提供方无权对限制其责任的条款进行说明58.关于缔约过失责任的说法，正确的有()。

监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0207-221、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》,下列情形中,监理人可获得经济奖励的是()。

【单选题】A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求B.监理的工程施工中未发生安全事故C.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔正确答案:C答案解析:本题涉及的考点是附加监理工作酬金中的奖金。

监理人在监理过程中提出的合理化建议使委托人得到了经济效益,有权按专用条款的约定获得经济奖励。

2、在委托监理合同中,监理人相对于委托人享有的权利有()。

【多选题】A.完成监理任务后获得酬金B.变更委托监理工作范围C.监督委托人执行法规政策D.委托人严重违约时解除监理合同E.协调委托人与设计单位的关系正确答案:A、D、E答案解析:本题涉及的考点是委托监理合同中监理人享有的权利。

监理人的权利可分为两大类,一类是监理人在委托合同中应享有的权利,另一类是监理人履行委托人与第三方签订的承包合同的监理任务时可行使的权利。

委托监理合同中赋予监理人的权利包括:(1)完成监理任务后获得酬金的权利;(2)终止合同的权利。

监理人执行监理业务可以行使的权力包括:(1)建设工程有关事项和工程设计的建议权;(2)对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权;(3)工程建设有关协作单位组织协调的主持权;(4)在业务紧急情况下,为了工程和人身安全,尽管变更指令已超越了委托人授权而又不能事先得到批准时,也有权发布变更指令,但应尽快通知委托人;(5)审核承包人索赔的权利。

3、根据FIDIC《施工合同条件》,合同争端裁决委员会的组成人员由()。

【单选题】A.行业协会指定B.仲裁委员会指定C.业主与承包商协商选定D.工程师和承包商协商选定正确答案:C答案解析:本题涉及的考点是争端裁决委员会成员的产生途径。

签订合同时,业主与承包商通过协商组成裁决委员会。

4、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》,下列工作中,属于监理人附加工作的有()。

监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0125-951、承包商按投标文件中承诺的数量和型号将施工机械投入到施工中。

监理人发现承包商使用的机械影响了工程质量，要求承包商增加。

根据《施工合同示范文本》，承包商对此指示（）。

【单选题】A.可以拒绝执行B.应当执行，但可获得费用补偿C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿D.应当执行，不能获得补偿正确答案:D答案解析:本题考查的是施工质量管理。

承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时，监理人有权要求承包商增加或更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包商承担。

2、缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是( )。

【单选题】A.缔约一方受有损失B.缔约当事人有过错C.合同尚未成立D.违反先合同义务正确答案:C答案解析:3、关于隐蔽工程检验程序的叙述，正确的有( )。

【多选题】A.工程师接到承包人的请求验收通知后，应在通知约定的时间与承包人共同进行检查或试验B.经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24 h后，工程师不在验收记录上签字，则为该验收记录不被认可C.工程师以书面形式向承包人提出延期验收要求的，延期不能超过24 hD.如果工程师不能按时进行验收，应在承包人通知的验收时间前24 h，以书面形式向承包人提出延期验收要求E.工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48 h以书面形式通知工程师验收正确答案:A、D、E答案解析:4、出具投标保函的银行，应当承担支付保证金责任的有（）。

【多选题】A.投标人提交的投标文件被确认无效B.投标人在开标前撤回投标文件C.投标人在投标有效期内撤销投标文件D.中标后，投标人拒绝订立合同E.中标后，投标人拒绝订立与投标文件不一致的合同正确答案:C、D答案解析:本题考查的是保证在建设工程中的应用。

在下列情况下可以没收投标保证金或要求承保的担保公司或银行支付投标保证金：（1）投标人在投标有效期内撤销投标书；（2）投标人在业主已正式通知他的投标已接受中标后，在投标有效期内未能或拒绝按“投标人须知”规定，签订合同协议或递交履约保函。

2013年监理工程师建设工程合同管理真题一1、单项选择题 1. 关于保证人资格的说法，正确的是（）。

A.企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人 B.企业法人得分支机构一律不得作为保证人 C.医院可以作为保证人 D.学校不得作为保证人 2. 关于连带责任保证的说法，正确的是（）。

A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任 B.连带责任保证的债务人在债务履行其满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担保证责任 C.主合同的债务人经审判应履行债务后，债务人才可以要求连带责任保证人承担保证责任 D.主合同的债务人经审判应履行债务，其债务人财产依法强制执行人不能履行，债权人才可以要求连带责任保证人承担责任 3.关于抵押的说法，证券的是（）。

A.抵押的财产不转移占有 B.抵押的财产应当为抵押人所有 C.徒弟所有权可以作为抵押物 D.抵押合同应自登记之日起生效 4．某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。

施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。

银行经诉讼后抵押房产被拍卖。

得款2000万元。

银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为（）。

A.全部归银行所有 B.返还施工企业550万元 C.返还施工企业600万元 D.返还施工企业750万元 5..关于投标保证有效期的说法，正确的是（）。

A.投标保证有效期应从投标时算起 B.投标保证有效期应从开标日起算 C.投标保证有效期不得延长 D.投标保证有效期应长于投标有效期 6.关于合同形式的说法，正确的是（　）。

A.合同法对合同形式的要求是以要是为原则 B.建设工程合同可以采用口头形式 C.健身工程施工合同不能通过传真方式订立 D.电子邮件不是合同的书面形式 7.关于要求的说法，正确的是（　）。

A.要约必须以缔结合同为目的 B.要约的内容可以是不确定的 C.要约的相对人必须是特定的人 D.商业广告是要约 8.关于要约撤销的说法，正确的是（　）。

监理工程师《合同管理》历年真题和解析答案0513-911、某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同,合同约定:设备供应公司向建设单位供货2台空调,其余8台交付承建其工程的施工单位。

这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的()。

【单选题】A.债权转让B.合同变更C.债务转移D.合同转让正确答案:A答案解析:把权利交由别人享受,但合同法律关系没有变,一定要注意“合同履行中”这几个字。

在原合同中,建设单位和设备供应公司是合同双方当事人,当事人的法律关系没有变化,但由设备供应单位向第三人履行部分债务,属于债务人向第三人履行债务,称这为合同履行中的债权转让。

B项,合同变更指合同内容发生变化,而合同转让(包括履行中的转让和转移),内容没有发生变化,只是主体发生了变化。

履行中的债权转让和债务转移,是合同履行对方发生变化,而合同转让则是合同当事人法律地位发生变化。

D项,合同转让是个笼统的称谓,包括债权转让、债务承担(转让)、权利和义务同时转让三种。

2、工程师处理索赔时,应给予承包商利润补偿的情况包括()。

【多选题】A.业主延误移交施工现场B.不可抗力造成的损失C.业主提前占用部分工程对承包商后续施工干扰的损失D.施工中遇到图纸未标明需保护的地下文物导致施工成本增加的补偿E.施工中遇到异常恶劣气候条件的影响正确答案:A、C答案解析:可以补偿利润的项目一共六项。

B项,只能补偿工期和费用;D 项,只能补偿工期和费用;E项,只能顺延工期。

3、某工程项目,建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。

监理单位在应当获得监理酬金之日起30日内未收到支付单据,且建设单位又未提出任何书面解释,监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是()。

【单选题】A.发出终止合同的通知,通知送达建设单位后,合同即行终止B.发出终止合同的通知,通知发出后14日内仍未获得支付酬金,合同即行终止C.发出终止合同的通知,通知发出后14日内未得到答复,可进一步发出终止合同的通知,第二份通知到达建设单位后,合同即行终止D.发出终止合同的通知,通知发出后14日内未得到答复,可进一步发出通知,第二份通知发出后42日内仍未得到答复,合同即行终止正确答案:D答案解析:本题考查合同终止的条件。

监理工程师考试《合同管理》试题及答案(最新)1、[选择题]甲建设单位确定乙施工单位为中标单位，于2013年5月1日发出中标通知书，双方最迟应该在()签订书面合同。

A.2013年5月15日B.2013年5月16日C.2013年5月30日D.2013年5月31日【答案】C【解析】“施工招标程序”。

招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日之内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还;给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

因此，本题的正确答案为C。

2、[选择题]承包人向监理人报送竣工验收申请报告，不需要具备的条件是()。

A.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料B.已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划C.合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求D.完成了缺陷责任期内的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作【答案】D【解析】2020版教材P114-117当工程具备以下条件时，承包人可向监理人报送竣工验收申请报告:(1)除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，承包人的施工已完成合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求;(2)已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料;(3)已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划;(4)监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作;(5)监理人要求提交的竣工验收资料清单。

3、[多选题]根据《合同法》的规定，承诺必须具备的条件包括()。

A.必须由受要约人作出B.只能向要约人作出C.内容应当与要约的内容一致D.必须在承诺期限内发出。

选择题：在2013年的监理合同中，“监理”一词的含义主要是指：A. 对工程质量的监督和管理（正确答案）B. 对工程进度的简单记录C. 对工程资金的分配D. 对工程设计的审核下列哪项不是2013年监理合同中监理工程师的基本职责？A. 控制工程建设的投资、进度和质量B. 提供工程建设的技术和管理建议（正确答案，但通常监理工程师也需提供专业建议，此处作为干扰项，实际职责更广泛）C. 协调工程建设各方之间的关系D. 监督工程建设合同的履行2013年监理合同中，关于监理费用的支付方式，通常不会采取哪种方式？A. 一次性支付B. 按月支付（正确答案，实际中更可能采取阶段性或按比例支付）C. 按工程进度支付D. 按合同约定的其他方式支付在2013年的监理合同中，如果监理工程师因故不能继续履行职责，其正确的处理方式是：A. 立即终止合同B. 由监理单位另行指派监理工程师（正确答案）C. 由建设单位自行指定替代人员D. 无需处理，合同自动失效下列哪项不属于2013年监理合同中建设单位对监理工程师的授权范围？A. 工程质量的监督权B. 工程变更的决策权（正确答案）C. 工程进度的控制权D. 合同履行的监督权2013年监理合同中，关于监理期限的约定，通常不会包括哪种情况？A. 固定期限合同B. 以工程竣工为期限的合同C. 无固定期限合同（正确答案）D. 以合同约定事件完成为期限的合同在2013年的监理合同中，如果发生争议，通常首先采取的解决方式是：A. 提起诉讼B. 协商解决（正确答案）C. 申请仲裁D. 上报上级部门处理下列哪项不是2013年监理合同中监理工程师的权利？A. 获得监理费用B. 对工程建设提出建议C. 单方面变更合同条款（正确答案）D. 要求建设单位提供必要的工作条件2013年监理合同中，关于监理工程师的违约责任，下列哪项描述是不正确的？A. 监理工程师因过错造成损失应承担赔偿责任B. 监理工程师无过错则不承担任何责任（正确答案，实际上可能还需承担无过错责任或合同约定的其他责任）C. 监理工程师的违约责任可由合同双方约定D. 监理工程师的违约责任可能包括继续履行合同、支付违约金等。