2013年监理工程师 六

监理工程师考试：案例分析·2013年考试真题与答案解析————————————————————————————————————————试题一某工程，实施过程中发生了如下事件。

事件 1：总监理工程师对项目监理机构的部分工作做出如下安排。

(1)总监理工程师代表负责审核监理实施细则，进行监理人员的绩效考核，调换不称职监理人员。

(2)专业监理工程师全权处理合同争议和工程索赔。

事件 2：施工单位向项目监理机构提交了分包单位资格报审材料，包括营业执照、特殊行业施工许可证、分包单位业绩及拟分包工程的内容和范围。

项目监理机构审核时发现，分包单位资格报审材料不全，要求施工单位补充提交相应材料。

事件 3：深基坑分项工程施工前，施工单位项目经理审查该分项工程的专项施工方案后，即向项目监理机构报送，在项目监理机构审批该方案过程中就组织队伍进场施工，并安排质量员兼任安全生产管理员对现场施工安全进行监督。

事件 4：项目监理机构在整理归档监理文件资料时，总监理工程师要求将需要归档的监理文件直接移交本监理单位和城建档案管理机构保存。

【问题】1.事件 1 中，总监理工程师对工作安排有哪些不妥之处?分别写出正确做法。

2.事件 2 中，施工单位还应补充提交哪些材料?3.事件 3 中，施工单位项目经理的做法有哪些不妥之处?分别写出正确做法。

4.事件 4 中，指出总监理工程师对监理文件归档要求的不妥之处，写出正确做法。

试题二某工程，建设单位与施工总包单位按《建设工程施工合同》(示范文本)签订了施工合同。

工程实施过程中发生了如下事件。

事件 1：主体结构施工时，建设单位收到用于工程的商品混凝土不合格的举报，立刻指令施工总包单位暂停施工。

经检测鉴定单位对商品混凝土的抽样检验及混凝土实体质量抽芯检测，质量符合要求。

为此，施工总包单位向项目监理机构提交了暂停施工后人员窝工及机械闲置的费用索赔申请。

事件 2：施工总包单位按施工合同约定，将装饰工程分包给甲装饰分包单位。

2023年监理工程师之水利工程监理案例分析模拟考试试卷A卷含答案大题（共10题）一、2013年10月2日，承包人A与发包人按照《标准设计施工总承包招标文件（2012年版）》签署一引水渠道工程总承包合同。

双方合同约定：（1）签约合同价为人民币331573000元；工期天数为730日历天，工期计算以发包人或其监理开工通知书为准。

（2）因承包人A原因未按确认的工程进度完成相关工作，每延误一天向发包人支付合同价款万分之三的违约金。

（3）承包人A应当在合同生效后7日内开出发包人认可的银行开具的合同金额20%的预付款保函。

（4）发包人在收到预付款保函并审核无误后在7个工作日内支付同等金额的预付款。

预付款在期中支付证书累计支付总额超过中标合同金额减去暂定金额之差的10%时起扣，每次扣还的金额为每份期中支付证书金额的15%，直至扣完为止。

2014年4月16日，经承包人A申请，某银行向发包人开具了预付款保函和履约保函。

预付款保函中，某银行向发包人承诺：我行保证，我行将在收到你方出具的申明乙方（即承包人A）未能按照合同规定履行合同义务的书面索赔通知的7个工作日内，无条件偿还不超过人民币66315000元的全部款项。

你方无须提交任何证明文件。

本保函自开具之日生效，有效期至甲方（即发包人）扣完预付款之前（具体日期或某一事实的发生作为或推断出保函的有效期）。

任何书面索赔务必于本保函有效期内送达我行柜台，或者以邮寄、电报等法定方式通知我行。

保函到期后，请将正本保函退回我行注销。

履约保函中，除关于担保金额和期限与预付款保函有差异，其他内容与预付款保函相同。

担保金额为人民币23210247元，保函有效期至乙方根据本分包合同完成施工和竣工并修补其中任何缺陷之前（具体日期或某一事实的发生作为或推断出保函的有效期）。

【事件】事件1：2015年10月2日，发包人向承包人A发出《第二次解约意向函》，指出承包人A施工组织不力，资源投人不足，且多次无视发包人、监理的赶工指令。

2013年监理工程师考试《理论与法规》真题及答案(完整版)一、单项选择题(共50题，每题l分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意)1、建设工程监理是指工程监理单位()。

A.代表建设单位对施工承包单位进行的监督管理B.代表工程质量监督机构对施工质量进行的监督管理C.代表政府主管部门对施工承包单位进行的监督管理D.代表总承包单位对分包单位进行的监督管理标准答案： A答案解析：P1，建设工程监理是指工程监理单位受建设单位委托，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

2、建设工程监理应有一套健全的管理制度和先进的管理方法，这是工程监理()的具体表现。

A.服务性B.独立性C.科学性D.公正性标准答案： C答案解析：P2，科学性主要表现在[领导、骨干、之(制)、手、法、孰(术，数)、毒(度)] ：为了满足建设工程监理实际工作需求，工程监理单位应由组织管理能力强、工程建设经验丰富的人员担任领导；应有足够数量的、有丰富管理经验和较强应变能力的注册监理工程师组成的骨干队伍；应有健全的管理制度、科学的管理方法和手段；应积累丰富的技术、经济资料和数据；应有科学的工作态度和严谨的工作作风，能够创造性地开展工作。

3、现阶段我国建设工程监理具有的特点之一是()。

A.服务对象的多样性B.通过经济手段引导推行的制度C.具有完善的诚信体系D.具有监督功能标准答案：D （新教材删除）答案解析：二、现阶段建设工程监理的特点(单行监控)(一)建设工程监理的服务对象具有单一性(二)建设工程监理属于强制推行的制度我国的建设工程监理是靠行政手段和法律手段在全国推行的。

(三)建设工程监理具有监督功能(四)市场准入的双重控制4、根据《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》，下列工作中，属于施工准备阶段监理工作的是()。

监理工程师试题及答案一、单项选择题（共20题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（A ）。

A.仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议B.仲裁条款有效，由人民法院解决争议C.仲裁条款无效，由人民法院解决争议D.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式2.当初步设计深度不够，不能准确地计算工程量，但工程采用的技术比较成熟而又有类似指标可以利用时，可采用( D)编制设计概算。

A．概算定额法B．生产能力指数法C．类似工程预算法D．概算指标法3.在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张（D），然后要求对方赔偿损失。

A.撤销合同，无须通知对方B.撤销合同，但应当通知对方C.解除合同，无须通知对方D.解除合同，但应当通知对方4.执行政府定价的合同，如果当事人一方逾期交付货物，遇政府价格上调时，则应按（A）执行。

A.原价格B.新价格C.原价与新价的平均价格D.市场价5.某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。

某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（C）。

A.1020万元B.1000万元C.980万元D.960万元6.按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（C ）顺序解释。

A.施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单D.施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书7.在签订施工合同时，要同时约定保修条款。

防水工程的保修期限应不低于（C ）。

A.1年B.2年C.5年D.工程设计年限8.工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。

这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为（B ）日。

附件：优秀监理企业名单（共36家，排名不分先后）1、浙江工程建设监理有限公司2、浙江江南工程管理股份有限公司3、浙江天成项目管理有限公司4、杭州天恒投资建设管理有限公司5、浙江电力建设监理有限公司6、浙江明康工程咨询有限公司7、浙江求是工程咨询监理有限公司8、杭州市建筑工程监理有限公司9、浙江华东工程咨询有限公司10、浙江泛华工程监理有限公司11、浙江五洲工程项目管理有限公司12、浙江联达工程项目管理有限公司13、浙江中环建设监理有限公司14、宁波高专建设监理有限公司15、杭州信达投资咨询估价监理有限公司16、浙江正和监理有限公司17、浙江东南建设管理有限公司18、杭州信安建设监理有限公司19、浙江德邻联合工程有限公司20、浙江致远建设工程咨询监理有限公司21、浙江嘉宇工程管理有限公司22、浙江建业监理有限公司23、绍兴市工程建设监理有限公司24、浙江万事达建设工程管理有限公司25、浙江东城建设工程监理有限公司26、大学士工程管理有限公司27、浙江中誉工程管理有限公司28、浙江省工程咨询有限公司29、浙江新世纪工程咨询有限公司30、浙江东方工程管理有限公司31、宁波市斯正建设监理有限公司32、浙江文华建设项目管理有限公司33、浙江处州建设管理有限公司34、浙江华诚工程管理有限公司35、浙江工正建设监理咨询有限公司36、温州市建设监理有限公司优秀总监理工程师名单（共109人，排名不分先后）1、叶身炉浙江工程建设监理公司2、陈慧明浙江建业监理有限公司3、郑永清浙江正和监理有限公司4、夏厚先浙江工程建设监理公司5、赵国恩杭州天恒投资建设管理有限公司6、衡富春浙江文华建设项目管理有限公司7、黄增加浙江明康工程咨询有限公司8、王泳涛浙江嘉宇工程管理有限公司9、罗维杭州天恒投资建设管理有限公司10、余建军浙江广力工程管理有限公司11、吕艳斌杭州信达投资咨询估价监理有限公司12、王勤轰宁波高专建设监理有限公司13、周国宏浙江中誉工程管理有限公司14、张展忠浙江东南建设管理有限公司15、董秀英浙江嘉宇工程管理有限公司16、范建华浙江子城工程管理有限公司17、严晓东宁波宁大工程建设监理有限公司18、胡绍明杭州信达投资咨询估价监理有限公司19、吕国亮浙江华东工程咨询有限公司20、王伟浙江华东工程咨询有限公司21、刘广雁浙江德邻联合工程有限公司22、邢邦宝浙江江南工程管理股份有限公司23、吴惠群浙江江南工程管理股份有限公司24、肖建林浙江江南工程管理股份有限公司25、庞品法浙江江南工程管理股份有限公司26、王翠平浙江江南工程管理股份有限公司27、丁宏强浙江华诚工程管理有限公司28、谢国璋浙江华诚工程管理有限公司29、陆仁庆杭州同路工程项目管理有限公司30、方浩旭浙江万事达建设工程管理有限公司31、唐宏业浙江万事达建设工程管理有限公司32、彭建平浙江天成项目管理有限公司33、胡祥根浙江宏泰工程项目管理有限公司34、王胜文杭州天恒投资建设管理有限公司35、夏启志浙江工程建设监理公司36、赵剑平宁波科信华正工程咨询有限公司37、赵军浙江泛华工程监理有限公司38、刘永君浙江长城工程监理有限公司39、周勤宁波国际投资咨询有限公司40、马永琳宁波国际投资咨询有限公司41、谢学文浙江省工程咨询有限公司42、童岳正浙江求是工程咨询监理有限公司43、徐谷云浙江新世纪工程咨询有限公司44、钮永祥绍兴市城建监理有限公司45、林柏杨浙江明康工程咨询有限公司46、章孜明浙江省工程咨询有限公司47、张逸人浙江万事达建设工程管理有限公司48、易飞浙江天成项目管理有限公司49、张文彪浙江智杰建设管理有限公司50、傅志军浙江求是工程咨询监理有限公司51、翁小龙浙江求是工程咨询监理有限公司52、邱建国浙江正和监理有限公司53、郑大为浙江江南工程管理股份有限公司54、陈俭诸暨市工程建设监理有限公司55、张剑锋宁波宁大工程建设监理有限公司56、袁大龙诸暨市金业建设有限公司57、张宝玉浙江致远建设工程咨询监理有限公司58、杨松浙江江南工程管理股份有限公司59、陈东桥浙江江南工程管理股份有限公司60、程远军浙江江南工程管理股份有限公司61、耿忠平浙江江南工程管理股份有限公司62、孙宏良杭州市建筑工程监理有限公司63、廖建平杭州市建筑工程监理有限公司64、刘国清浙江天成项目管理有限公司65、黄芳浙江天成项目管理有限公司66、节连斌浙江五洲工程项目管理有限公司67、董永贤浙江五洲工程项目管理有限公司68、许文庆浙江泛华工程监理有限公司69、陈祖全浙江嘉宇工程管理有限公司70、郑卫红浙江省工程咨询有限公司71、陈文波浙江天成项目管理有限公司72、朱志刚浙江五洲工程项目管理有限公司73、李山雨浙江五洲工程项目管理有限公司74、郝福疆浙江五洲工程项目管理有限公司75、徐国其浙江电力建设监理有限公司76、刘建光杭州信安建设监理有限公司77、许焱新杭州信安建设监理有限公司78、袁相忠浙江文华建设项目管理有限公司79、王俊松浙江工正建设监理咨询有限公司80、付文垓浙江工正建设监理咨询有限公司81、杨凤启浙江景成工程管理有限公司82、兰新红浙江景成工程管理有限公司83、安林浙江禾城工程管理有限公司84、冯掌根浙江禾城工程管理有限公司85、王小荣湖州中设建设工程监理有限公司86、徐雷讯湖州中设建设工程监理有限公司87、方兴日浙江中环建设监理有限公司88、赵海勇浙江处州建设管理有限公司89、田立国浙江省省直建设工程监理有限公司90、郑国平温州市建设监理有限公司91、胡一政温州市建设监理有限公司92、冯子泉宁波市宏宝工程监理有限公司93、周建新浙江东南建设管理有限公司94、孙新文浙江经建工程管理有限公司95、王明奎浙江嘉宇工程管理有限公司96、史国强宁波宁大工程建设监理有限公司97、管小军宁波宁大工程建设监理有限公司98、谭强胜绍兴市工程建设监理有限公司99、王卫科浙江致远建设工程咨询监理有限公司100、李晓光浙江江南工程管理股份有限公司101、易勇浙江江南工程管理股份有限公司102、江帆浙江宏业工程咨询有限公司103、孙奇良浙江东南建设管理有限公司104、宋海湘浙江华诚工程管理有限公司105、陈海涛浙江华建工程监理有限公司106、王良荣浙江双圆工程监理咨询有限公司107、袁和平浙江南方工程建设监理有限公司108、张晓阳绍兴市工程建设监理有限公司109、安金泉大学士工程管理有限公司优秀监理工程师名单（共155人，排名不分先后）1、张根升浙江工程建设监理公司2、李英军浙江工程建设监理公司3、刘相玉杭州天恒投资建设管理有限公司4、董文浙江工程建设监理公司5、孔庆河浙江工程建设监理公司6、王春华杭州天恒投资建设管理有限公司7、吴金元杭州天恒投资建设管理有限公司8、苏晓东浙江正和监理有限公司9、寿峰浙江中誉工程管理有限公司10、华萌浙江东城建设工程监理有限公司11、余晓峰浙江求是工程咨询监理有限公司12、周雄刚浙江电力建设监理有限公司13、姜坤荣浙江东南建设管理有限公司14、郑巧仙浙江新世纪工程咨询有限公司15、马民浙江明康工程咨询有限公司16、邵金华浙江中环建设监理有限公司17、宋建龙浙江求是工程咨询监理有限公司18、李伟浙江万事达建设工程管理有限公司19、沈荣业浙江建业监理公司20、洪浩鑫浙江工正建设监理咨询有限公司21、王海燕浙江东城建设工程监理有限公司22、俞夏庭浙江求是工程咨询监理有限公司23、金峰浙江求是工程咨询监理有限公司24、邢猛浙江求是工程咨询监理有限公司25、胡东全浙江求是工程咨询监理有限公司26、徐雄文浙江联达工程项目管理有限公司27、王军宁波高专建设监理有限公司28、汤海平宁波高专建设监理有限公司29、沈增军宁波高专建设监理有限公司30、冯嘉敏浙江华建工程监理有限责任公司31、李毅超浙江华建工程监理有限责任公司32、葛瑞明杭州中研工程监理有限公司33、常联先温州市建设监理有限公司34、王铮浙江省工程咨询有限公司35、赵义义浙江东南建设管理有限公司36、高峰浙江新世纪工程咨询有限公司37、傅永才浙江华诚工程管理有限公司38、周强浙江东城建设工程监理有限公司39、郭爱霞浙江江南工程管理股份有限公司40、吴金虎浙江天成项目管理有限公司41、贝建益浙江中润工程管理有限公司42、徐元平浙江广力工程管理有限公司43、庞维军浙江东南建设管理有限公司44、单玉明浙江求是工程咨询监理有限公司45、孔唐浙江泛华工程监理有限公司46、诸葛政桦浙江江南工程管理股份有限公司47、代亚明浙江嘉宇工程管理有限公司48、刘周平杭州信安建设监理有限公司49、郑晓浙江五洲工程项目管理有限公司50、章建良宁波高专建设监理有限公司51、吴兴明浙江建航工程咨询有限公司52、李新刚温州市建设监理有限公司53、尹辉军浙江建业监理公司54、寿明伟浙江东城建设监理公司55、陈铁云杭州天恒投资建设管理有限公司56、翁志敏浙江嘉宇工程管理有限公司57、蒋国斌浙江正和监理有限公司58、刘永杰浙江明康工程咨询有限公司59、王大丰浙江经建工程管理有限公司舒建刚浙江正和监理有限公司60、61、徐震浙江建业监理公司62、刘洪波浙江南方工程建设监理有限公司63、杨帆浙江东南建设管理有限公司64、许立平浙江联达工程项目管理有限公司65、祝川浙江泛华工程监理有限公司66、吕锌浙江江南工程管理股份有限公司67、郭哲睿杭州信安建设监理有限公司68、杨猛刚浙江致远建设工程咨询监理有限公司69、张佑良浙江致远建设工程咨询监理有限公司70、陈岗浙江嘉元工程监理有限公司71、姚院生浙江经建工程管理有限公司72、吴海荣浙江恒超工程管理有限公司73、王宏海浙江工正建设监理咨询有限公司74、迟江浙江一诚工程咨询有限公司75、党锋浙江一诚工程咨询有限公司76、王振荣宁波广天建通工程管理有限公司77、孙建清浙江一舟工程监理有限公司78、董建利嘉兴市天立工程监理咨询有限公司79、李鹏嘉兴市天立工程监理咨询有限公司80、毛宏明浙江联达工程项目管理有限公司81、张友浙江中环建设监理有限公司82、万清春浙江中环建设监理有限公司83、朱勇浙江中环建设监理有限公司84、王晓亮浙江江南工程管理股份有限公司85、李长海浙江江南工程管理股份有限公司86、史国均浙江江南工程管理股份有限公司87、马玉安浙江江南工程管理股份有限公司88、林谋成浙江嘉宇工程管理有限公司89、过伟浙江嘉宇工程管理有限公司90、刘伟泽浙江嘉宇工程管理有限公司91、李文华浙江五洲工程项目管理有限公司92、徐华炳浙江五洲工程项目管理有限公司93、罗小兵浙江嘉元工程监理有限公司94、张皓绍兴市工程建设监理有限公司95、杨慰浙江工业大学建设工程监理有限公司96、张钢锋慈溪市建设工程监理咨询有限公司97、王国贤慈溪市建设工程监理咨询有限公司98、蒋才江浙江华诚工程管理有限公司99、叶双清浙江正和监理有限公司100、赖后春浙江正和监理有限公司101、唐兴海浙江东南建设管理有限公司102、袁支农浙江联达工程项目管理有限公司103、金杰浙江智杰建设管理有限公司104、高杉杭州市建筑工程监理有限公司105、金绿波浙江东城建设工程监理有限公司106、郑建斌浙江正和监理有限公司107、舒静浙江正和监理有限公司108、汪宏浙江正和监理有限公司109、朱国祥浙江新世纪工程咨询有限公司110、刘建平浙江泛华工程监理有限公司111、唐伟华浙江泛华工程监理有限公司112、徐水祥浙江正和监理有限公司113、王军浙江正和监理有限公司114、戴亮浙江南方工程建设监理有限公司115、李斌浙江东南建设管理有限公司116、谭清浙江耀华工程咨询代理有限公司117、洪松平宁波广天建通工程管理有限公司118、陈永芳宁波广天建通工程管理有限公司119、陈冬贵浙江新世纪工程咨询有限公司120、张国昌浙江新世纪工程咨询有限公司121、邹伟浙江鹏大工程管理有限公司122、方华嘉兴市天立工程监理咨询有限公司123、卑淑君浙江禾城工程管理有限公司124、王海民浙江禾城工程管理有限公司125、余本需浙江联达工程项目管理有限公司126、毛法生浙江江南工程管理股份有限公司127、钱林甫浙江嘉宇工程管理有限公司128、熊鸣浙江正和监理有限公司129、陈志华浙江致远建设工程咨询监理有限公司130、袁加龙浙江万事达建设工程管理有限公司131、谢光明浙江中誉工程管理有限公司132、陆国华浙江嘉元工程监理有限公司133、姜桂军浙江双圆工程监理咨询有限公司134、贾伟跃浙江南方工程建设监理有限公司135、葛建平浙江宏泰工程项目管理有限公司136、任剑浙江华诚工程管理有限公司137、夏建华浙江天成项目管理有限公司138、王东明浙江天成项目管理有限公司139、李东海浙江天成项目管理有限公司140、胡宏磊浙江华东工程咨询有限公司141、楼汉荣浙江中润工程管理有限公司142、董卫民杭州市建筑工程监理有限公司143、孟德康杭州恒力建设工程监理有限公司144、沈志伟浙江文华建设项目管理有限公司145、王永江浙江东城建设工程监理有限公司146、郭一名浙江一舟工程监理有限公司147、徐义峰浙江联达工程项目管理有限公司148、郑卫红浙江联达工程项目管理有限公司149、徐光红浙江联达工程项目管理有限公司150、金维强浙江双圆工程监理咨询有限公司151、叶兰芳浙江双圆工程监理咨询有限公司152、应维军慈溪市建设工程监理咨询有限公司153、金文明浙江经建工程管理有限公司154、姜小云绍兴市工程建设监理有限公司155、王建军浙江泛华工程监理有限公司。

2013年监理工程师考试《建设工程质量、投资、进度控制》真题及详解一、单项选择题（共80题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．工程质量是指工程满足（）需要，符合国家法律、法规、设计文件、技术规范标准等的特征综合。

A．建设单位B．设计单位C．施工单位D．质量监督机构【参考答案】A【参考解析】建设工程质量简称工程质量，是指工程满足建设单位需要，符合国家法律、法规、设计文件、技术规范标准等的特征综合。

说明：根据最新版考试教材，该知识点已删除。

根据最新版考试教材，建设工程质量简称工程质量，是指建设工程满足相关标准规定和合同约定要求的程度，包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、节能与环境保护等方面所有明示和隐含的固有特性。

2．工程质量控制中，应坚持以（）为主的原则。

A．公正B．预防C．管理D．科学【参考答案】B【参考解析】项目监理机构在工程质量控制过程中，应遵循以下几条原则：①坚持质量第一的原则；②坚持以人为核心的原则；③坚持以预防为主的原则；④以合同为依据，坚持质量标准的原则；⑤坚持科学、公正、守法的职业道德规范。

3．工程具备竣工验收条件后，（）应及时组织相关单位进行工程验收。

A．监理单位B．建设单位C．质量监督机构D．施工单位【参考答案】B【参考解析】工程项目竣工后，建设单位应及时组织设计、施工、工程监理等有关单位进行施工验收，未经验收备案或验收备案不合格的，不得交付使用。

4．在工程勘察现场作业的质量控制中，监理工程师应对（）进行检查。

A．现场质量管理体系B．勘查实施方案C．重要岗位人员的上岗证D．勘察成果报告【参考答案】C【参考解析】工程监理单位承担勘察阶段相关服务的，应做好下列工作：①协助建设单位编制工程勘察任务书和选择工程勘察单位，并协助签订工程勘察合同；②审查勘察单位提交的勘察方案，提出审查意见，并报建设单位。

变更勘察方案时，应按原程序重新审查；③检查勘察现场及室内试验主要岗位操作人员的资格、所使用设备、仪器计量的检定情况；④督促勘察单位完成勘察合同约定的工作内容，审核勘察单位提交的勘察费用支付申请表，以及签发勘察费用支付证书，并应报建设单位；⑤检查勘察单位执行勘察方案的情况，对重要点位的勘探与测试应进行现场检查；⑥审查勘察单位提交的勘察成果报告，必要时对各阶段的勘察成果报告组织专家论证或专家审查，并向建设单位提交勘察成果评估报告，同时应参与勘察成果验收；⑦做好后期服务质量保证，督促勘察单位做好施工阶段的勘察配合及验收工作，对施工过程中出现的地址问题进行跟踪；⑧检查勘察单位技术档案管理情况，要求将全部资料特别是质量审查、监督主要依据的原始资料，分类编目，归档保存。

第四章 建设工程项目管理第一节概述建设工程项目管理是指通过一定的组织形式，用系统工程的观点、理论和方法对建设工程项目策划决策、设计施工、竣工验收等系统运动过程进行计划、组织、指挥、协调和控制的过程，以达到保证工程质量、缩短工期、提高投资效益的目的。

建设工程项目管理是以建设工程项目目标控制（质量控制、进度控制和造价控制）为核心的管理活动。

当然，有效控制建设工程质量、进度和造价、是建设工程项目管理的基本目标，建设工程项目管理的更高层次应该是满足利益相关者的期望，使所有的利益相关者都满意。

一、工程项目管理的类型在建设工程项目策划决策与建设实施过程中，由于各阶段的任务和实施主体不同也就构成了建设工程项目管理的不同类型，包括：业主方项目管理、工程总承包方项目管理、设计方项目管理、施工方项目管理。

业主方项目管理是建设工程项目管理的核心，而且覆盖项目策划决策与建设实施的全过程。

由于建设工程项目属于一次性任务，业主自行进行项目管理往往存在着很大的局限性。

首先，在技术和管理方面，可能缺乏配套的专业化力量；其次，即使业主配备了完善的管理机构，没有连续的工程任务也是不经济的。

在市场经济条件下，业主完全可以依靠专业化、社会化的工程项目管理单位，为其提供全过程或若干阶段的项目管理服务。

当然在我国的工程建设管理体制下，工程监理单位接受业主委托实施监理，也属于一种专业化的项目管理服务。

但是与一般的工程项目管理服务不同，我国法律赋予工程监理单位、监理工程师更多的社会责任，特别是建设工程安全生产管理方面的责任。

事实上，业主方的项目管理既包括业主自身的项目管理，也包括受其委托的的工程监理单位和工程项目管理单位的项目管理。

二、工程监理与项目管理服务的区别（一）服务性质不同工程监理是一种强制实行的制度。

属于国家规定强制实施监理的工程，业主必须委托工程监理，工程监理单位不仅要承担业主（建设单位）委托的项目管理任务，还需要承担法律法规所赋予的社会责任。

骨架密实结构。

13 .凡列入基本建设计划的公路工程项EI,都应实行政府监督、社会监理和企业自检的质量保证体系。

14 .矿质混合料配合比的确定方法布.图解法和试算法.15 .路面标线有油漆标践和热塑标线。

16 .钢悬索桥主缆工程紧缆工作须分两步进行，即预紧缴和正式紧缆。

17 .基层主要承受由面层传来的车辆荷致的垂直力，并扩散到下面的垫层和土基中去。

18 .路面的表面特征性能是指路面表面的平整度和粗造度。

19 .斜拉桥施工与设计有互补和一反馈关系。

20 .塑料排水板的结构形式可分为多孔的一结构型和豆合结构型。

三、判断题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)判断下列各题正误，正确的用“J”表示，错误的用"X"表示。

21 .产品展最是具有绝对性的。

(X)22 .对潮湿的土体，可以通过增大压实功能压实来提高其密实度。

(X)23 .只有分层控制填土的压实度，才能保证全深度范围内的压实质量。

(J)24 .工程师对从基准点引出的控制桩的复核只要不低于30%的抽检就可以了。

(X)25 .预制构件的起吊、运输、装卸和安装过程中的应力应始终小于设计应力。

(√)26 .高等级公路一般采取全封闭或半封闭的方式，以保证车辆的快速通行和安全行驶。

(√)27 .水泥稔定料或二灰稳定混合料的拌和应采用路拌法。

(X)28 .结构物的回填可以用草皮土、垃圾和有机土等。

(X)29 .美国的泰勒研究了从工业革命以来的大工业生产的管理实践，创立了“预防缺陷”的新理论。

(X)30 .随着石灰计量的增加，石灰土的强度先增加后减小。

(J)四、名词解释题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)31 .公路工程质量一一反映公路工程满足标准规定、合同约定要求，在安全、使用功能、耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和。

32 .验收试验一一是对已完工的各项工程中实在品质进行符合性的检查。

33 .标准跨径——对于梁式桥，它是指两相邻桥墩中线之间的距离，对于拱桥，则是指挣跨径。

监理工程师试题及答案一、单项选择题（共50题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．委托监理合同法律关系的客体是（）。

A．监理工程B．监理服务C．监理规划D．监理投标方案答案：B2．某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。

工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同（）。

A．未成立B．补签后成立C．成立D．备案登记后成立答案：C3．依据《合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是（）。

A．招标公告B．投标书C．寄送的价目表D．招股说明书答案：B4．甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。

依据我国《合同法》的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是（）。

A．有效B．无效C．效力待定D．可变更或撤销答案：C5．下列有关合同履行中行使代位权的说法，正确的是（）。

A．债权人必须以债务人的名义行使代位权B．债权人代位权的行使必须取得债务人的同意C．代位权行使的费用由债权人自行承担D．债权人代位权的行使必须通过诉讼程序，且范围以其债权为限答案：D答案：B6．某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了施进度，放慢施工速度。

依照《合同法》的规定，承包人行使的是（）。

A．不安抗辩权B．先履行抗辩权C．同时履行抗辩权D．后履行抗辩权答案：C7．某工程招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是（）。

A．联合体投标没有提交联合体协议书B．投标工期长于招标文件中要求的工期C．投标保函金额少于招标文件的要求D．未详细说明使用专利施工的技术细节答案：D8．根据《合同法》对违约责任的规定，既具有对合同守约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是（）。

A．罚金B．利息C．赔偿金D．违约金答案：D9．甲公司与乙公司订立了一份总货款额为20万元的设备供货合同。

合同约定的违约金为货款总值的10％。

同时，甲公司向乙公司给付定金5000元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元。

注册监理工程师复习题及参考答案一、单选题（共70题，每题1分，共70分）1.工程施工完毕,经验收检验后确认达到竣工标准,应以()日确认为承包人的竣工日。

A、竣工检验开始B、承包人递交竣工验收报告C、承包人自检合格D、竣工检验完毕,有关各方在竣工检验报告签字正确答案：B2.工程质量事故发生后总监理工程师首先要做的事情是()。

A、发出质量通知单B、要求施工单位保护现场C、签发《工程暂停令》D、要求施工单位24h内上报正确答案：C3.下列费用中,属于工程建设其他费用的是()。

A、建设期利息B、勘察设计费C、设备及工器具购置费D、基本预备案正确答案：B4.混凝土强度检验时的等效养护龄期可取日平均温度逐日累计达到600℃·d时所对应的龄期,且不应小于()。

日平均温度为0℃及以下的龄期不计入。

A、90dB、60dC、28dD、14d正确答案：D5.建设工程经过工程师检查检验合格后,又发现因承包人原因出现的质量问题,()A、仍由承包人承担责任,赔偿发包人的直接损失,工期不应顺延B、应由发包人承担责任C、应由工程师承担责任D、仍由承包人承担责任,赔偿发包人的直接损失,但工期可以顺延正确答案：A6.咨询工程师在任何时候,都应当维护职业尊严,这是FIDIC道德准则中()方面的要求。

A、对社会和职业的责任B、能力C、正直性D、公正性正确答案：A7.施工现场用电工程的基本供配电系统应按()设置。

A、一级B、三级C、四级D、二级正确答案：B8.根据基坑深度一级、二级、三级基坑分别对应以下深度()。

A、12m以上,12m-7m,7m以下B、10m以上,10m-7m,7m以下C、9m以上,9m-5m,5m以下D、8m以上,8m-5m,5m以下正确答案：B9.发包人认为需要进行现场计量核实时,应在计量前()通知承包人,承包人应为计量提供便利条件并派人参加。

A、24hB、36hC、12hD、48h正确答案：A10.单位()为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。