音乐喷泉工程合同
- 格式:doc
- 大小:26.00 KB
- 文档页数:5
音乐喷泉工程合同最新通用合同编号:__________合同各方当事人:甲方:(全称名称)地址:____________________法定代表人:______________联系电话:_______________乙方:(全称名称)地址:____________________法定代表人:______________联系电话:_______________一、工程概述1.1 工程名称:音乐喷泉工程项目1.2 工程地点:____________________1.3 工程规模:____________________1.4 工程内容:包括但不限于音乐喷泉的设计、采购、施工、调试、验收等。
二、合同价格2.1 本合同的音乐喷泉工程总价为人民币(大写):________元整(小写):_________元。
2.2 乙方应按照双方约定的工程进度,向甲方提交工程进度款申请,甲方按约定支付进度款。
2.3 乙方完成工程后,应向甲方提交工程结算书,经甲方确认后支付剩余款项。
三、工程进度与质量3.1 乙方应按照双方约定的工程进度计划完成工程,如有延迟,应承担相应的违约责任。
3.2 乙方应保证音乐喷泉工程的质量,符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。
3.3 工程验收不合格的,乙方应按照甲方的要求进行整改,直到达到验收标准。
四、知识产权4.1 乙方应保证其提供的设计、技术等不侵犯他人的知识产权,如因侵权导致甲方损失的,乙方应承担全部责任。
4.2 工程完成后,乙方应将所有与工程相关的技术资料、设计图纸等交给甲方。
五、保密条款5.1 双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息,应予以严格保密。
5.2 保密期限自本合同签订之日起算,至合同终止或履行完毕之日止。
六、争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款7.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
2024年音乐喷泉安装工程合同书合同目录第一章:合同总则1.1 合同目的与原则1.2 合同标的与范围1.3 合同的法律依据第二章:合同双方2.1 甲方(业主方)信息2.2 乙方(承包方)信息2.3 双方的基本权利与义务第三章:工程概况3.1 工程名称与地点3.2 工程规模与技术要求3.3 工程质量标准第四章:合同价款与支付4.1 合同总价与计价方式4.2 预付款与进度款支付4.3 工程竣工结算第五章:工程进度与期限5.1 工程开工与竣工日期5.2 工程进度计划与监督5.3 工程延期的条件与处理第六章:工程质量与验收6.1 质量保证措施6.2 工程验收标准与程序6.3 质量缺陷的责任与处理第七章:安全生产与环境保护7.1 安全生产责任7.2 环境保护措施7.3 安全事故与环境问题的处理第八章:工程变更与签证8.1 工程变更的条件与程序8.2 工程签证的管理8.3 变更对合同价款的影响第九章:工程保修与售后服务9.1 保修期限与范围9.2 售后服务的承诺9.3 保修责任的实施第十章:违约责任10.1 违约的定义与分类10.2 违约责任的承担10.3 违约金的确定与支付第十一章:合同争议解决11.1 争议解决的方式11.2 争议解决的程序11.3 法律适用与管辖第十二章:合同生效与备案12.1 合同的生效条件12.2 合同备案的要求12.3 合同的公示第十三章:签字盖章13.1 签字栏13.2 签订时间13.3 签订地点第十四章:附加条款14.1 特别约定事项14.2 附加条件14.3 其他补充条款第十五章:保密与知识产权15.1 商业秘密的保密15.2 知识产权的归属15.3 知识产权侵权的处理第十六章:不可抗力16.1 不可抗力的定义16.2 不可抗力的通知与证明16.3 不可抗力影响下的权利义务第十七章:合同的转让与分包17.1 合同转让的条件17.2 分包工程的管理17.3 分包责任的承担第十八章:合同的终止与解除18.1 合同终止的条件18.2 合同解除的条件与程序18.3 终止与解除后的结算第十九章:保险与风险管理19.1 工程保险19.2 风险管理措施19.3 保险事故的处理第二十章:其他约定事项20.1 通知与送达方式20.2 合同的解释权20.3 合同的修改与补充合同编号_______第一章:合同总则1.1 合同目的与原则本合同旨在明确甲乙双方在音乐喷泉安装工程中的权利和义务,确保工程顺利进行。
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX2024年度音乐喷泉项目工程造价合同本合同目录一览1. 合同双方基本信息1.1 合同双方名称及法定代表人1.2 合同双方住所及联系方式1.3 合同签订时间及地点2. 项目概况2.1 项目名称2.2 项目地点2.3 项目规模及功能2.4 项目实施期限3. 工程造价及付款方式3.1 工程造价组成3.2 付款方式及期限3.3 付款条件及违约责任4. 工程进度及验收4.1 工程进度安排4.2 工程验收标准及程序4.3 验收期限及违约责任5. 工程变更及洽商5.1 工程变更范围及程序5.2 洽商内容及程序5.3 变更工程量及费用计算6. 工程质量及保修6.1 工程质量要求6.2 保修范围及期限6.3 质量违约责任7. 保险7.1 保险种类及投保责任7.2 保险金额及期限7.3 保险费用承担8. 违约责任8.1 违约情形及处理8.2 违约金计算及支付8.3 损害赔偿9. 争议解决9.1 争议解决方式9.2 争议解决机构及管辖权9.3 争议解决程序10. 合同解除10.1 合同解除条件10.2 合同解除程序10.3 合同解除后的处理11. 合同终止11.1 合同终止条件11.2 合同终止程序11.3 合同终止后的处理12. 合同生效及终止12.1 合同生效条件12.2 合同生效时间12.3 合同终止时间13. 合同附件13.1 附件一:工程量清单13.2 附件二:工程图纸13.3 附件三:其他相关文件14. 其他约定事项14.1 不可抗力14.2 合同未尽事宜14.3 合同解释权第一部分:合同如下:1. 合同双方基本信息1.1 合同双方名称及法定代表人1.1.1 甲方:音乐喷泉有限公司1.1.2 法定代表人:1.1.3 乙方:建筑工程有限公司1.1.4 法定代表人:1.2 合同双方住所及联系方式1.2.1 甲方住所:市区路号1.2.3 乙方住所:市区路号1.3 合同签订时间及地点1.3.1 签订时间:2024年3月15日1.3.2 签订地点:市区路号会议室2. 项目概况2.1 项目名称2.1.1 2024年度音乐喷泉项目2.2 项目地点2.2.1 市区公园2.3 项目规模及功能2.3.1 规模:占地面积5000平方米,喷泉高度30米2.3.2 功能:集观赏、娱乐、休闲于一体2.4 项目实施期限2.4.1 总工期:6个月,自合同签订之日起计算3. 工程造价及付款方式3.1 工程造价组成3.1.1 工程造价总计:人民币1000万元整3.1.2 工程造价包括:设计费、材料费、人工费、施工费等3.2 付款方式及期限3.2.1 付款方式:分阶段支付,分别为合同签订后10天、工程进度达到30%、60%、80%、100%时支付3.2.2 付款期限:每次付款应在约定的付款期限内完成3.3 付款条件及违约责任3.3.1 付款条件:乙方提交合格的工程量清单及发票3.3.2 违约责任:逾期付款的,乙方应向甲方支付逾期付款金额的1%的违约金4. 工程进度及验收4.1 工程进度安排4.1.1 第一阶段:设计及审批(1个月)4.1.2 第二阶段:基础工程及结构工程(2个月)4.1.3 第三阶段:装饰工程及安装工程(2个月)4.1.4 第四阶段:竣工验收及交付使用(1个月)4.2 工程验收标准及程序4.2.1 验收标准:符合国家相关工程验收规范及设计要求4.2.2 验收程序:甲方组织验收,乙方提供相关资料及验收条件4.3 验收期限及违约责任4.3.1 验收期限:自工程完工之日起30天内4.3.2 违约责任:逾期验收的,乙方应向甲方支付每日1‰的违约金5. 工程变更及洽商5.1 工程变更范围及程序5.1.1 变更范围:设计变更、工程量变更、材料规格变更等5.1.2 变更程序:双方协商一致后,签订变更协议,作为合同附件5.2 洽商内容及程序5.2.1 洽商内容:工程进度、工程量、材料价格、质量要求等5.2.2 洽商程序:双方协商一致后,签订洽商协议,作为合同附件5.3 变更工程量及费用计算5.3.1 变更工程量按实际发生量计算5.3.2 变更费用按变更工程量及合同约定的单价计算6. 工程质量及保修6.1 工程质量要求6.1.1 符合国家相关工程验收规范及设计要求6.1.2 达到甲方满意的质量标准6.2 保修范围及期限6.2.1 保修范围:设备安装、管道铺设、电气系统等6.2.2 保修期限:自竣工验收合格之日起,设备安装、管道铺设、电气系统等保修期为2年6.3 质量违约责任6.3.1 乙方应承担因施工质量问题导致的损失及赔偿责任7. 保险7.1 保险种类及投保责任7.1.1 保险种类:建筑工程一切险、第三者责任险7.1.2 投保责任:乙方负责投保,并承担相应的保险费用7.2 保险金额及期限7.2.1 保险金额:人民币1000万元整7.2.2 保险期限:自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止7.3 保险费用承担7.3.1 保险费用由乙方承担,并在合同签订后10天内支付给保险公司8. 违约责任8.1 违约情形及处理8.1.1 甲方违约情形:未按时付款、未按时验收等8.1.2 甲方违约处理:乙方有权要求甲方支付违约金,并承担相应的损失8.1.3 乙方违约情形:未按时完成工程、工程不合格等8.1.4 乙方违约处理:甲方有权要求乙方继续施工或返工,并承担违约金及损失8.2 违约金计算及支付8.2.1 违约金按合同约定的违约金比例计算8.2.2 违约金应在违约事实发生后10日内支付8.3 损害赔偿8.3.1 任何一方违约造成对方损失的,应赔偿对方实际损失9. 争议解决9.1 争议解决方式9.1.1 双方应友好协商解决争议9.1.2 协商不成,提交合同约定的争议解决机构9.2 争议解决机构及管辖权9.2.1 争议解决机构:仲裁委员会9.2.2 管辖权:仲裁委员会对双方之间的争议享有管辖权9.3 争议解决程序9.3.1 双方应在争议发生后30日内提交争议解决机构9.3.2 争议解决机构应在收到争议材料后60日内作出裁决10. 合同解除10.1 合同解除条件10.1.1 双方协商一致10.1.2 不可抗力导致合同无法履行10.2 合同解除程序10.2.1 双方应书面通知对方解除合同10.2.2 合同解除后,双方应立即停止履行合同10.3 合同解除后的处理10.3.1 乙方应尽快完成剩余工程,并确保工程质量10.3.2 甲方应支付已完成的工程款11. 合同终止11.1 合同终止条件11.1.1 合同履行完毕11.1.2 双方协商一致11.2 合同终止程序11.2.1 双方应书面确认合同终止11.2.2 合同终止后,双方应办理合同终止手续11.3 合同终止后的处理11.3.1 乙方应确保工程已交付使用11.3.2 甲方应支付剩余工程款及违约金(如有)12. 合同生效及终止12.1 合同生效条件12.1.1 双方签字盖章12.1.2 合同签订时间12.2 合同生效时间12.2.1 自双方签字盖章之日起生效12.3 合同终止时间12.3.1 合同履行完毕或解除13. 合同附件13.1 附件一:工程量清单13.1.1 列明工程名称、规格、数量、单价及总价13.2 附件二:工程图纸13.2.1 包含设计图纸、施工图纸及相关技术规范13.3 附件三:其他相关文件13.3.1 包括合同签订证明、工程验收报告等14. 其他约定事项14.1 不可抗力14.1.1 因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担违约责任14.1.2 不可抗力事件包括自然灾害、政府行为等14.2 合同未尽事宜14.2.1 合同未尽事宜,双方应协商解决14.3 合同解释权14.3.1 本合同由双方共同解释,如有争议,以本合同为准第二部分:第三方介入后的修正15. 第三方介入概述15.1 第三方定义15.1.1 第三方是指在本合同履行过程中,由甲乙双方一致同意介入合同相关事务的独立主体,包括但不限于设计单位、监理单位、审计机构、法律顾问等。
音乐喷泉设计施工合同范本一、合同主体1.1 甲方:指委托乙方进行音乐喷泉设计及施工的甲方单位或个人。
1.2 乙方:指接受甲方委托,负责音乐喷泉设计及施工的乙方单位或个人。
二、设计及施工范围2.1 设计范围:乙方负责音乐喷泉的总体设计、水景设计、灯光设计、音响设计、控制系统设计等。
2.2 施工范围:乙方负责音乐喷泉的设备采购、安装、调试、验收等。
三、合同内容3.1 设计要求:3.1.1 乙方根据甲方提供的音乐喷泉设计任务书、设计要求及相关资料,进行音乐喷泉的设计工作。
3.1.2 乙方应确保设计符合国家相关法律法规、行业规范及甲方的要求。
3.1.3 乙方应保证设计文件的完整性、准确性,并对其承担法律责任。
3.2 施工要求:3.2.1 乙方按照甲方确认的设计方案进行施工,确保施工质量。
3.2.2 乙方应遵守国家相关法律法规、行业规范及甲方的施工要求,确保施工安全。
3.2.3 乙方应在合同约定的工期内完成施工,并确保施工过程中的环境保护。
四、合同期限4.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____个月。
五、合同金额5.1 甲方支付乙方的合同金额为人民币____元(大写:____元整),其中包括设计费、施工费、材料费、人工费等。
六、支付方式6.1.1 合同签订后5个工作日内,支付合同总额的30%作为预付款。
6.1.2 设计完成后,经甲方确认,支付合同总额的40%作为设计费。
6.1.3 施工完成后,经甲方验收合格,支付合同总额的30%作为施工费。
七、违约责任7.1 任何一方违反合同规定,导致合同无法履行,应承担相应的违约责任。
7.2 若乙方未能按照合同约定完成设计或施工,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为合同总额的____%。
八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
九、其他约定9.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
音乐喷泉设计施工合同范本2024年通用甲方(委托方):_________________ 地址:__________________乙方(承接方):_________________ 地址:__________________鉴于甲方拟在指定地点建设音乐喷泉项目,乙方具有相应的设计和施工能力,经双方友好协商,达成以下合同:一、项目概述1.1 项目名称:音乐喷泉设计施工工程1.2 项目地点:__________________1.3 项目规模:__________________1.4 项目周期:__________________1.5 项目预算:__________________二、设计阶段2.1 乙方应按照甲方的要求和规定,提供符合国家法律法规和地方规定的设计方案。
2.2 设计方案应包括但不限于:喷泉结构设计、灯光效果设计、音响系统设计等。
2.3 乙方应在收到甲方支付的设计费用后,按时提交完整的设计方案。
2.4 如甲方对设计方案有修改意见,乙方应及时作出调整并提交新的设计方案。
三、施工阶段3.1 乙方应按照设计方案和合同约定的时间节点,完成施工任务。
3.2 施工过程中,乙方应确保施工质量达到国家相关标准和甲方要求。
3.3 如因乙方原因导致工期延误或施工质量不合格,乙方应承担相应的违约责任。
3.4 在施工过程中,如发现安全隐患或质量问题,乙方应及时整改并通知甲方。
3.5 施工完成后,乙方应组织验收并提交验收报告。
验收合格后,甲方方可付款。
四、售后服务及保修期4.1 自交付之日起,乙方向甲方提供一年的免费售后服务。
服务内容包括但不限于设备维修、故障排除等。
4.2 在保修期内,如因乙方原因导致设备故障或损坏,乙方应承担相应的维修或更换费用。
4.3 在保修期外,如发生设备故障或损坏,乙方应提供有偿维修服务。
4.4 双方应在合同签订后十日内签署《售后服务协议》,明确双方的权利和义务。
音乐喷泉施工合同合同目录第一章:合同总则1.1 合同目的1.2 合同定义1.3 合同适用范围第二章:合同双方2.1 甲方基本信息2.2 乙方基本信息2.3 双方权利与义务第三章:工程内容3.1 工程概述3.2 施工范围3.3 施工要求第四章:工程价格与支付4.1 工程总价4.2 支付方式4.3 价格调整第五章:施工进度与验收5.1 施工进度计划5.2 施工进度监督5.3 工程验收第六章:质量保证与保修6.1 质量保证6.2 保修期限6.3 保修范围第七章:安全施工与环境保护7.1 安全施工要求7.2 环境保护措施7.3 安全事故处理第八章:违约责任8.1 违约情形8.2 违约处理8.3 赔偿责任第九章:合同变更与解除9.1 变更条件9.2 解除条件9.3 变更与解除的程序第十章:不可抗力10.1 不可抗力定义10.2 不可抗力通知10.3 不可抗力后果第十一章:争议解决11.1 争议解决方式11.2 法律适用11.3 争议解决地点第十二章:附加条款12.1 特殊约定12.2 补充协议12.3 其他第十三章:签字栏13.1 甲方签字13.2 乙方签字13.3 签订日期13.4 签订地点合同编号_______第一章:合同总则1.1 合同目的本合同旨在规范甲方与乙方就音乐喷泉工程施工项目的权利义务关系。
1.2 合同定义本合同所称音乐喷泉工程包括喷泉系统的设计、施工、安装及调试等。
1.3 合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方进行的音乐喷泉工程施工项目。
第二章:合同双方2.1 甲方基本信息甲方名称:______地址:______法定代表人:______2.2 乙方基本信息乙方名称:______地址:______法定代表人:______2.3 双方权利与义务2.3.1 甲方权利与义务甲方应按合同约定支付工程款项,并对乙方施工进行监督。
2.3.2 乙方权利与义务乙方应按合同约定完成工程施工,并保证工程质量。
第三章:工程内容3.1 工程概述乙方负责甲方指定地点的音乐喷泉工程的施工。
第1篇甲方(发包方):____________________地址:____________________________联系人:_________________________联系电话:_______________________乙方(承包方):____________________地址:____________________________联系人:_________________________联系电话:_______________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方施工的喷泉工程达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:____________________4. 工程立项批准文号:____________________5. 资金来源:____________________二、工程承包范围1. 乙方负责本工程的施工、安装、调试、验收及保修等工作。
2. 乙方负责按照甲方提供的图纸、规范和施工要求,确保工程质量、进度和安全。
三、合同工期1. 开工日期:____________________2. 竣工日期:____________________3. 合同工期总日历天数:____天四、工程质量1. 工程质量应符合国家现行的施工质量验收规范及甲方要求。
2. 乙方应严格按照设计图纸、施工规范和施工工艺进行施工,确保工程质量达到甲方要求。
五、合同价款1. 合同总价:人民币____元整(大写:____元整)。
2. 付款方式:分阶段付款,具体如下:(1)开工前,乙方提交工程款申请,甲方支付合同总价20%的预付款;(2)工程完成50%时,乙方提交工程款申请,甲方支付合同总价30%的进度款;(3)工程完成80%时,乙方提交工程款申请,甲方支付合同总价20%的进度款;(4)工程竣工验收合格后,乙方提交工程款申请,甲方支付合同总价30%的尾款。
音乐喷泉合同范本甲方(委托方):_____________________乙方(执行方):_____________________签订日期:____年____月____日合同编号:______________鉴于甲方希望在指定地点建造音乐喷泉项目,乙方具备相应的设计、施工和维护能力,双方经友好协商,达成如下合同条款:第一条项目概述1.1 项目名称:音乐喷泉项目1.2 项目地点:_____________________1.3 项目内容:包括但不限于喷泉系统的设计、施工、安装、调试及后期维护。
第二条合同价款及支付方式2.1 合同总价款为人民币(大写):_____________________2.2 支付方式:2.2.1 预付款:合同签订后____天内,甲方支付合同总价款的____%作为预付款。
2.2.2 进度款:乙方完成设计并通过甲方审核后____天内,甲方支付合同总价款的____%。
2.2.3 安装调试款:乙方完成安装调试并通过甲方验收后____天内,甲方支付合同总价款的____%。
2.2.4 质保金:合同总价款的____%作为质保金,在项目验收合格后____年内无质量问题,甲方无息支付给乙方。
第三条项目实施3.1 设计阶段:乙方应在合同签订后____天内完成设计工作,并提交给甲方审核。
3.2 施工阶段:乙方应在设计审核通过后____天内开始施工,并在____天内完成施工。
3.3 安装调试:乙方应在施工完成后____天内完成安装调试,并提交甲方验收。
第四条验收与质保4.1 项目验收:甲方应在乙方提交验收申请后____天内组织验收。
4.2 质保期:自项目验收合格之日起,乙方提供____年的质保服务。
第五条违约责任5.1 如甲方未按合同约定支付款项,每逾期一天,应向乙方支付逾期付款金额的____%作为违约金。
5.2 如乙方未按合同约定完成设计、施工、安装调试等工作,每逾期一天,应向甲方支付合同总价款的____%作为违约金。
音乐喷泉工程合同模板这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确地阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!标题:音乐喷泉工程合同模板甲方(委托方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承担音乐喷泉工程(以下简称为“工程”)的项目,经友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。
一、工程概况1.1 工程名称:____音乐喷泉工程。
1.2 工程地点:____。
1.3 工程范围:音乐喷泉的设计、制作、安装、调试、验收及售后服务等。
二、工程期限2.1 本工程自合同签订之日起至工程验收合格之日止。
2.2 乙方应在合同签订后____日内完成音乐喷泉的设计,并在设计完成后____日内完成制作、安装、调试工作。
三、工程质量及标准3.1 乙方应保证音乐喷泉的设计、制作、安装、调试等符合国家及地方相关标准和规定。
3.2 工程质量应达到____标准。
四、合同价款及支付4.1 本工程合同价款为人民币____元(大写:____元整)。
4.2 甲方在合同签订后____日内支付乙方合同总价款的____%;工程验收合格后支付剩余的____%。
五、甲乙双方的权利和义务5.1 甲方应提供工程所需的场地、水、电等基础设施。
5.2 乙方负责音乐喷泉工程的设计、制作、安装、调试、验收及售后服务。
5.3 乙方应按照合同约定的工期完成工程,并确保工程质量。
5.4 甲方对工程有变更要求时,双方应协商解决,并根据实际情况调整合同价款和工期。
六、工程验收6.1 工程完成后,乙方应向甲方提交工程验收申请。
6.2 甲方应在收到验收申请后____日内组织验收,并在验收合格后支付剩余合同价款。
七、售后服务7.1 乙方提供____个月的免费质保期。
7.2 质保期内,乙方应负责及时修复因质量问题导致的设备故障。
八、违约责任8.1 甲乙双方应严格履行本合同的约定,如一方违约,应承担相应的违约责任。
音乐喷泉安装工程合同书最新通用合同编号:__________一、工程内容1.1 乙方根据甲方的要求,负责音乐喷泉的设计、采购、安装、调试及验收等全部工作。
1.2 工程包括但不限于音乐喷泉设备的安装、电路布线、控制系统调试、景观照明等。
1.3 乙方应确保音乐喷泉设备质量符合国家相关标准和行业规定,并保证设备的正常运行。
二、工程期限2.1 工程计划开工日期为____年____月____日,计划竣工日期为____年____月____日。
2.2 乙方应按照双方约定的工期完成工程。
如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。
三、工程质量3.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工,确保工程质量。
3.2 工程验收合格后,乙方应提供完整的工程资料,并负责工程一年内的免费保修。
3.3 工程验收不合格的,乙方应在甲方指定的时间内进行整改,直到达到甲方要求的标准。
四、工程款项4.1 双方同意,工程款项的支付分为三次:(1)合同签订后七个工作日内,甲方支付乙方工程总价的30%;(2)工程进度达到50%时,甲方支付乙方工程总价的30%;(3)工程验收合格后,甲方支付乙方工程总价的40%。
4.2 乙方应提供正规发票,甲方依法扣除相应税费。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成工程的,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:工程总价×0.5%×逾期天数。
5.2 乙方工程质量不符合约定的,乙方应承担返工、整改等费用,并支付甲方相应的赔偿金。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 双方应遵守国家相关法律法规,不得违法经营。
7.2 双方应相互配合,确保工程顺利进行。
7.3 合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(盖章):__________ 乙方(盖章):__________代表(签名):__________ 代表(签名):__________签订日期:____年____月____日多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.1 甲方变更:甲方在不影响乙方工程进度和质量的前提下,有权根据实际情况变更工程内容、规模、设计等。
xxxx音乐喷泉供货及安装工程合同
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规文件。
结合“xxxx”项目的实际情况,就音乐喷泉工程,经甲乙双方友好协商,将音乐喷泉工程所需的设备、配件、材料供货及安装工程由乙方承包。
为了明确双方责任与义务,确保音乐喷泉工程质量及工程的顺利进行,双方达成以下协议:
第一条.工程概况
1.1、工程名称:xxxx项目《音乐喷泉供货及安装工程》;(以下简称本工程)
1.2、工程地点:xx市xxxx
1.3、承包方式:承包人以包工,包材料、包设备供应,包安装、包质量、包安全、包工期、包验收的方式承包。
音乐喷泉工程所用设备、材料、配件的品牌、型号、价格及数量详见附件、设备安装位置详见布局施工图。
`
第二条、xxxx样板区的音乐喷泉工程承包范围
2.1. 喷雾系统(含喷雾泵、管道、过滤器、阀门、喷雾头、电线缆套管的预埋、敷设及套管的防水封堵)的供货及安装;
2.2、万马奔腾喷泉系统(含水泵、管道、阀门、喷头、电线缆套管的预埋、敷设及套管的防水封堵)的供货及安装;
2.3、玉柱喷泉系统(含水泵、管道、阀门、喷头、电线缆套管的预埋、敷设及套管的防水封堵)的供货及安装;
2.4海鸥摇摆喷泉系统(含水泵、管道、阀门、喷头、水下电动摇摆装置、电线缆套管的预埋、敷设及套管的防水封堵)的供货及安装;
2.5、直流喷泉系统(含水泵、管道、阀门、喷头、电线缆套管的预埋、敷设及套管的防水封堵)的供货及安装;
2.6、大炮喷泉系统(含水泵、管道、阀门、喷头、电线缆套管的预埋、敷设及套管的防水封堵)的供货及安装;
2.7、直流喷头圆摆系统(含水泵、管道、阀门、喷头、水下电动摇摆装置、电线缆套
管的预埋、敷设及套管的防水封堵)的供货及安装;
2.8、水下装饰的照明系统(含灯具、电线缆套管的预埋、敷设及套管的防水封堵)的供货及安装;
2.9、音乐喷泉水池周边的防水音响系统(含音响设备、电线缆套管的预埋、敷设及套管的防水封堵)的供货及安装;
2.10、背景音乐设备间(座落在5#楼5N-A至5N-1/OA轴交5N-1至5N-1/O1轴),该设备间的电源接点:甲方负责三相五线电源至背景音乐间的配电箱(含配电箱的安装),配电箱至控制箱线(缆)由乙方负责:(含水泵、装饰照明灯的配电控制箱的供货及安装);
2.11、音响系统(含调音台、小功放、音响功放、多媒体电脑、DVD机)的供货及安装;
2.12、各种喷泉设备固定的砼基础浇捣;
2.13、潜水泵的不锈钢防护装饰装置;
2.14、电线(缆)出剪力墙的金刚取孔,并穿完线(缆)后的防水封堵截;
2.15、出剪力墙的过线(缆)手孔砌筑;水池边的过线(缆)手孔的砌筑。
第三条合同工期
3.1、开工时间:为本合同甲、乙双方签订之日。
3.2、本合同签订之日起15天内,设备、材料、配件应到货进入工地;
3.3、本工程根据景观工程进度,总工期为30天。
3.4、施工过程中,因发包人原因导致的工期延误,由发包人签认后顺延工期。
3.5、本合同的所有工期为日历天数,包括所有法定假期、休息日、雨天、雾天、高温等天气。
第四条施工依据
4.1、xx设计院设计的xxxx景观图;
4.2、中标单位深化设计的音乐喷泉施工图(经设计部盖章签字确认后);
4.3、甲方发出的设计修改通知。
第五条总价款
5.1、本项目按甲方确定的设计图纸承包,为含税总价包干的合同(含设备、管材、配件、阀门、各种铜电线、电缆、辅材、人工费、税收、利润等一切费用为交钥匙工程)。
总包干价为38万元(大写:叁拾捌万元正);本合同在执行中,若遇市场的材料、设备、人工
费等价格及税收、相关政策的收费的变化,甲方一概不作任何调整。
第六条设备、材料的进场验收与保管
6.1、乙方将所有的设备、材料、配件到工地,应通知甲方专工及监理作进场初验,初验合格后,乙方负责保管。
6.2、乙方提供的产品包装必须完整,设备的性能参数及配件必须符合国家技术标准;产品的品牌、型号规格、按合同的附件(清单)执行。
6.3、未经甲方同意随意更改产品品牌、型号、规格,若发现甲方有权拒绝其进场。
若发现假冒伪劣产品,甲方有权拒绝不合格品进场,并按产品市价100%罚款,并承担由此引起的一切经济和法律责任。
6.4乙方进入甲方工地的设备、配件、材料经甲方、监理初验合格后,乙方应妥善保管,若出现人为损坏、被偷窃等所产生的损失,应由乙方负责。
第七条验收、维保期的服务
7.1、工程施工完毕,经乙方调试、自验收合格后,方可向甲方申请竣工验收。
甲方接到乙方竣工验收申请,在一周内组织验收小组(设计部、工程部、物业公司)进行终验收。
7.2、若终验收中,出现不合格项,乙方应无条件予以整改,并要确保工期。
7.3、维保期间的服务
7.3.1、本工程维保期为二年(移交次日计算)。
7.3.2、在维保期内,因音乐喷泉系统质量缺陷(管道破裂、接头松动、电路漏电、电路断路、电路短路、功能不能满足设计要求、不能正常使用等)而造成返修,其费用由乙方负责;因乙方工程质量缺陷造成业主、使用人或第三方人身及财产损害的,由乙方负责赔偿。
7.3.3、维保期内出现质量问题,乙方应免费进行维修(从验收次日起计算);保修期内出现设备运行故障,乙方接到甲方或物业公司电话通知之时起24小时内派员到达现场进行维修,保证在12小时内修复或更换。
若乙方未能在约定的时间内到达现场维修,甲方或物业公司有权另行委托其他单位进行维修,其所发生的一切费用(按实际发生费用×120%)不经乙方认可,在质保金中扣除,甲方(或甲方指定的物业管理公司)留下所有记录,供乙方备查。
所留质保金不足以支付的,甲方依法继续追究乙方相应经济责任。
维保期内因
不可抗力因素或人为破坏造成的损坏外,乙方负责有偿维修(只收配件及材料费用,免收人工费),维保期满后,若出现故障需维修,乙方只收配件及材料费用,免收人工费。
第八条、付款方式
8.1、设备运达施工现场,经初验合格后10个工作日内,凭验收报告单、建安税收发票付合同总价款的50%,即人民币190000元(大写:壹拾玖万元整)。
8.2、工程验收合格并移交物业后,凭竣工验收报告、物业的接收单、建安税收发票(应含维保款)甲方在10个工作日内支付合同总价的95%(含前期付款),本次付款即人民币171000元(大写:壹拾柒万壹仟元整)。
余下合同款5%(即人民币19000元,大写:壹万玖仟元整),若乙方无施工质量问题,设备质量问题,凭物业公司出具的《工程质量维保期的评定报告》,在工程维保期满后(贰年)付清(不计利息)。
第九条双方责任和义务
9.1甲方责任
9.1.1甲方负责提供电源并含配电箱安装;
9.1.2甲方负责及时办理设备进场初验手续,按进度,及时地支付给乙方工程进度款。
9.1.3甲方负责地下室设备用房安装门,提供给乙方作临时仓库。
9.1.4甲方负责相关工序作业的协调。
9.1.5甲方免费提供乙方施工、生活用水用电。
9.2乙方责任
9.2.1乙方负责到工地的设备材料的看管,防止被偷被窃等丢失现象(若出现丢失由乙方负责补齐);应对自身的或他人的半成品和成品的进行保护,至安装调试交付甲方使用为止。
(本工程为交钥匙工程)
9.2.2乙方为物业公司免费培训两名开机、维护人员,做到包教包会。
9.2.3乙方必须专人负责此项目,并教育工人注重安全施工,提高安全意识,进入施工场地应带安全帽等安全措施,杜绝一切安全事故的发生。
若出现安全事故,其产生的经济损失和法律责任由乙方全部负责,一切与甲方无关。
9.2.4乙方对工程精心设计、施工、调试,使该项工程做到使用方便、运行稳定、维修简单;并负责提供内业资料、产品使用说明书,设备保修书、产品合格证给甲方。
9.2.5乙方施工人员必须服从工程部专工及监理的施工管理和监督,做到与其他专业
班组施工的和谐配合施工。
第十条违约责任
10.1甲方违约责任
10.1.1甲方按上述付款方法约定,未能及时支付乙方工程款,每日按万分之二计算的滞纳金支付给乙方。
10.2乙方违约责任
10.2.1除地震、水灾、台风等不可抗力原因外。
若乙方不及时供货或逾期完工,应承担违约责任。
以未能按时供货或工程未能按时完工,按每日万分之六计算支付违约金。
10.2.2如乙方因产品和安装质量不合格给甲方造成经济损失,乙方承担赔偿责任。
第十一条合同纠纷解决方式
本合同在履行过程中若发生异议,由甲乙双方友好协商解决,协商不成,合同的任一方都可向工地所在地的工商行政仲裁机构申请仲裁,或者向工地所在地的人民法院提起诉讼。
第十二条本合同附件具有同等的法律效力。
第十三条本合同壹式陆份,双方盖章签字后生效,甲方执肆份,乙方执二份。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)
开户行:开户行:
帐号:帐号:
代表:代表:
时间:时间:。