土石方工程施工合同范本.doc

土石方签合同模板开始当涉及土石方作业时，无论是挖掘、填埋还是运输，精确的合同条款都能保障工程的顺利进行和各方的利益。

以下是一个标准的土石方工程合同模板，它覆盖了大多数土石方项目的关键要素。

合同编号：______________甲方（发包方）：_____________乙方（承包方）：_____________一、合同前言鉴于甲方需要进行土石方工程，乙方具有相应的资质和能力完成该工程，经双方协商一致，特订立本合同。

二、工程概况1. 工程名称：___________2. 工程地点：___________3. 工程内容：包括但不限于土石方开挖、运输及填埋等。

4. 工期要求：自____年____月____日起至____年____月____日止。

三、工程质量与标准乙方必须按照国家有关土石方工程的质量标准和技术规范执行工作，并确保工程质量满足甲方的要求。

四、工程造价与支付方式1. 工程总造价为人民币（大写）_____________元。

2. 付款方式：预付款、进度款和尾款的比例和时间应当明确约定。

五、违约责任如任何一方未能履行合同约定的义务，应承担违约责任，具体包括违约金、损失赔偿等。

六、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲乙双方所在地人民法院诉讼解决。

七、其他事项本合同未尽事宜，由双方协商补充，所作任何修改和补充均须以书面形式确认。

八、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

九、合同附件本合同的附件包括工程量清单、施工图纸等，与本合同具有同等法律效力。

十、签字盖章甲方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日（此处应有甲乙双方的单位印章）/结束。

土石方施工合同范本
合同编号，_________。

甲方（施工单位），_________。

乙方（委托方），_________。

鉴于甲方具备从事土石方工程施工的资质和能力，乙方欲委托甲方进行土石方工程施工，双方经友好协商，达成如下合同：
第一条项目名称，土石方工程施工。

第二条项目地址，_________。

第三条工程内容，本合同包括但不限于土方开挖、填方、夯实等土石方工程施工内容。

第四条工程期限，本合同工程期限为_________，具体工期按双方协商确定的施工计划执行。

第五条施工标准，甲方应严格按照相关法律法规和国家标准进行施工，保证施工质量符合合同约定和工程要求。

第六条施工费用，乙方应按照工程进度支付相应的施工款，具体款项和支付方式双方另行协商确定。

第七条变更和索赔，如因乙方原因需要变更工程内容或规格，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。

如因甲方原因导致工程延误或质量问题，乙方有权提出索赔要求。

第八条安全保障，甲方应严格遵守施工安全规定，确保施工现场安全，减少安全事故发生。

第九条竣工验收，工程竣工后，双方应进行竣工验收，确认工程质量和合格，并办理相关手续。

第十条违约责任，如一方未能履行合同义务，应承担相应的违约责任。

第十一条合同解释，本合同未尽事宜，由双方协商解决。

第十二条合同生效，本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合
格之日终止。

甲方（盖章），_________ 乙方（盖章），_________。

签订日期，_________。

土石方工程合同范本甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲乙双方就__________项目（以下简称“本项目”）的土石方工程合作达成一致，特订立本合同，以资信守。

第一条工程内容与范围乙方负责本项目的土石方开挖、运输、填筑等工程，包括但不限于场地平整、边坡处理、土石方量计算等工作。

具体工程内容和范围以甲方提供的施工图纸和技术要求为准。

第二条工程质量乙方必须按照国家相关标准及甲方提供的技术要求执行，确保工程质量满足设计要求。

工程质量应达到国家规定的合格标准，如出现质量问题，乙方应负责无偿修复直至合格。

第三条工期要求乙方应根据甲方的要求，合理安排施工进度，确保工程按期完成。

如遇不可抗力因素影响工期，乙方应及时通知甲方，并协商确定延期事宜。

第四条工程造价与支付方式双方根据工程量清单和市场行情协商确定工程造价。

乙方完成约定的工程节点后，甲方应按合同约定支付相应的工程款。

具体支付方式由双方另行商定。

第五条违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。

具体违约责任的承担方式和赔偿金额由双方根据实际情况协商确定。

第六条争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

第七条其他事项本合同未尽事宜，由双方协商补充。

补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日以上合同范本仅供参考，实际签订合同时应结合项目的具体情况和双方的实际需求进行调整。

在签订合同之前，务必仔细阅读合同条款，必要时可咨询专业律师，以确保合同的合法性和有效性。

土石方承包施工合同(土石方承包协议)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!土石方承包施工合同(土石方承包协议) 土石方承包施工合同1土石方工程承包合同范本为范文网的会员投稿推荐，但愿对你的学习工作带来帮助。

基础土石方工程施工合同发包人（以下简称甲方）：承包人（以下简称乙方）：根据《中华人民共和国合同法》《建筑法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在平等、自愿、互利的原则下，经甲乙双方协商签订本合同。

第一条工程概况（一）工程名称：（二）工程地点：（三）工程范围：甲方所提供施工图纸指定区域内的土石方施工，包含人工、机械设备及实施组织，土石方的开挖及转运、场内调配及外运，地表清理，场地平整。

第二条合同价款及工期（一）合同价款1、土方开挖后装车外运至承包人自有卸土区元/m³；2、坚石破碎开挖装车外运至承包人自有卸土区元/m³本合同价款采用固定单价包干，按原始天然密实状态体积下的挖、装、运、卸土固定单价（该单价包含所需的人工费、材料费、机械费、管理费、保险费、利润、现场管理看护费、9%增值税专票税金、现场探勘及判断风险、环卫除渣费、倒土堆放费、坑内抽水费、自行放线费、场内道路修建费以及相关手续办理、周边关系协调等全部费用）。

此单价为固定价格，不因施工时间、开挖方式、施工次数、施工分层分段、施工深度、施工天气、道路状况等任何因素影响而改变。

土方包含能用机械直接开挖的风化岩。

需破碎坚石及土方性质界限的划分由甲方根据现场实际情况予以界定执行，乙方不得提出异议。

3、其他若甲方需要向乙方临时租用机械设备，乙方应优先保障甲方使用，设备租金按市场价计算（含9%增值税专票），机械设备台班以甲方指定人员签证为准。

（二）工程量据实结算，工程量约计（ m³），。

（三）开工日期：年月日；竣工时间：年月日；合同工期总日历天数天。

若因不可抗力情形或甲方要求乙方暂停工作。

工期相应延顺。

第三条质量及技术要求本工程严格按照国家现行《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》《建设工程安全生产管理条例》等进行施工和验收；同时，本合同约定：1.乙方根据甲方提供的图纸资料及技术文件进行施工，边坡放坡系数为1:0.85，工程验收时，严格按照图纸和验收标准、规范执行。

土石方施工合同模板1. 合同背景本合同由以下双方签订，即甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）。

甲方拥有土地使用权，拟进行土石方施工，乙方具备相关施工能力。

2. 合同条款2.1 工程范围乙方应按照甲方的要求，在指定地点进行土石方施工工程，包括但不限于挖掘、填方、平整等工作。

2.2 工期及交付乙方应按照甲方要求的工期完成土石方施工工程，并按约定时间将施工结果交付给甲方。

2.3 价格及支付方式甲方向乙方支付的总价款为_________（人民币）（以下简称“总价款”）。

支付方式为_________。

2.4 保证金甲方在签订合同时，向乙方支付保证金_________（人民币）。

若乙方按合同约定履行完毕，保证金将无息返还给甲方。

2.5 违约责任- 若乙方未按照合同约定履行工程责任，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

- 若甲方未按照合同约定支付相应款项，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金等。

2.6 保密条款双方应对合同中涉及的商业机密及技术资料予以保密，未经对方书面许可，不得向第三方披露。

2.7 争议解决双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。

如协商不能解决，应提交至有管辖权的人民法院解决。

3. 合同生效与变更3.1 合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。

合同正本一式___份，甲方、乙方各执___份，具有同等法律效力。

3.2 合同变更任何对本合同的修改、补充或变更，应经双方协商一致，并以书面形式进行。

4. 合同解除4.1 合同解除情况本合同在以下情况下可被解除：- 双方协商一致解除；- 一方严重违约，经对方书面通知后，在指定期限内未能纠正违约行为；- 一方申请破产、被宣告破产，或被法院裁定解散、撤销或注销。

4.2 解除后的权益处理合同解除后，双方应根据解除前履行的情况，按照诚实信用原则处理各自的权益，同时对解除后的损失承担相应责任。

土方石工程合同在建筑行业中，土方石工程是基础建设的重要一环，它涉及挖掘、填埋以及运输等作业。

为了确保工程项目的顺利进行和双方的合法权益，签订一份详尽的土方石工程合同至关重要。

以下是一份标准的土方石工程合同范本，供业界参考和使用。

甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲乙双方本着平等自愿、互利互惠的原则，就_________项目（以下简称“本工程”）的土方石施工达成如下协议：一、工程内容与范围1. 本工程包括土方的挖掘、填埋、运输等工作，具体范围详见附件中的工程图纸及相关技术规范。

2. 乙方需按照甲方提供的工程设计要求和国家相关标准执行施工任务。

二、工程质量1. 乙方必须保证工程质量符合国家标准及设计要求，并接受甲方或第三方的质量监督。

2. 如发生质量问题，乙方应及时整改至合格标准，费用由乙方承担。

三、工期要求1. 本工程计划开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。

2. 如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，双方协商确定新的工期。

四、合同价款1. 本工程合同总价为人民币（大写）_________元整（¥_________）。

2. 付款方式：预付款为合同总价的30%，剩余款项根据工程进度分阶段支付。

五、违约责任1. 如一方违反合同约定，应向守约方支付违约金，金额不超过合同总价的10%。

2. 如因乙方原因造成工程延期，每延误一日，需向甲方支付合同总价千分之一的滞纳金。

六、争议解决双方因履行本合同所发生的任何争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日注：以上合同范本仅供参考，实际签订合同时应考虑具体情况和当地法律法规的要求，必要时请咨询法律专业人士进行审核。

土石方施工合同范本甲方（发包方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____乙方（承包方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____鉴于甲方拟进行土石方工程施工，乙方具备相关施工资质和能力，双方经友好协商，就甲方委托乙方承担土石方工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：＿____2、工程地点：＿____3、工程内容：包括但不限于土石方的开挖、运输、回填、平整等工作。

4、工程规模：具体的工程量以双方确认的施工图纸和现场实际测量为准。

二、工程期限1、开工日期：＿____年_____月_____日2、竣工日期：＿____年_____月_____日3、总工期：＿____天三、工程质量及标准1、乙方应严格按照国家及地方相关标准、规范和设计要求进行施工，确保工程质量符合合格标准。

2、土石方开挖的深度、坡度、平整度等应符合设计要求，回填土的压实度应达到规定标准。

四、工程造价及付款方式1、本工程总造价为人民币_____元（大写：＿____），此价格为固定总价，包含但不限于人工费、材料费、机械设备费、运输费、管理费、利润、税金等一切费用。

2、付款方式：（1）合同签订后，甲方向乙方支付工程总价的_____%作为预付款；（2）工程进度达到_____%时，甲方向乙方支付工程总价的_____%；（3）工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程总价的_____%；（4）剩余工程总价的_____%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时一次性无息支付。

五、双方责任与义务（一）甲方责任与义务1、提供施工所需的相关资料和文件，包括施工图纸、地质勘察报告等。

2、协调施工现场周边关系，确保施工顺利进行。

3、按照合同约定及时支付工程款项。

4、派员对工程进度、质量进行监督检查。

（二）乙方责任与义务1、编制施工组织设计和施工方案，并报甲方审批。

2、严格按照施工图纸和相关规范进行施工，确保工程质量和工期。

3、负责施工现场的安全管理，采取必要的安全防护措施，避免发生安全事故。

土石方工程施工合同范本（15篇）土石方工程施工合同范本（精选15篇）土石方工程施工合同范本篇1甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任，确保工程施工质量，经甲乙双方友好协商，就土石方工程承包一事，达成以下协议:一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：二、工程承包范围甲方提供施工现场，乙方负责土石方清表、开挖、装车、运输、平整、弃置等，涉及车辆在道路上行驶掉泥清扫及清洗，由乙方自行解决。

三、甲方的责任1、合同执行期间，甲方本着合作的态度，积极配合乙方执行合同约定的内容；2、甲方进行线形放线、高程测量及现场指导；3、对障碍物如管道、通信、电缆等由甲方负责协调搬迁，以保证乙方顺利施工。

四、乙方的责任1、合同执行期间，乙方本着合作的态度，积极配合甲方执行合同约定内容；2、乙方应严格遵守安全生产、文明施工规范，承担施工过程中的所有责任，严格执行政府有关部门的政策及法规；3、乙方应负责施工时的人身安全责任及民事责任；4、乙方须加强现场质量、安全管理，确保施工现场安全，机械设备进出场，应事先与甲方项目负责人联系；5、乙方应在现场设立安全警示标志牌、安全防护标志，防止场外人员进入施工现场，严防施工现场不安全隐患；6、乙方应做好施工现场及周边卫生的清洗工作，保证施工场地清洁五、工程量计算工程量以双方现场实测标高按实结算。

六、工程单价1、水田淤泥部分：包括清表、开挖、运输、弃置，综合单价元/m，淤泥开挖深度原则上不超过50cm2、土、石方部分：包括清表、开挖、运输，综合单价元/m；3、填方平整：综合单价元/m，每层平整厚度不超过30cm；4、石方部分：如遇挖掘机开挖不动，另补充协议。

以上价款为含普通税价款。

七、工程支付所承包工程完工后支付工程款的30%，原则上中间可支取油费，剩余70%的工程款在年底付清。

八、工期暂定日期为至，如遇特殊情况（设计变更、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停﹑窝工等）时，工期经甲方确认后顺延。