建设工程施工专业分包合同(营改增)

施工合同营改增合同书3篇篇1甲方（发包方）：__________地址：__________电话：__________法定代表人：__________乙方（承包方）：__________地址：__________电话：__________法定代表人：__________鉴于甲乙双方同意就本工程施工事宜达成如下协议，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经友好协商，特订立本合同书。

为明确双方权益，保障施工顺利进行，特就施工过程中的相关事宜作出如下约定。

一、工程概况（一）工程名称：__________。

（二）工程地点：__________。

（三）工程内容：__________。

二、合同价格及支付方式（一）合同总价款：人民币__________元整（大写：__________元整）。

具体金额根据工程实际结算情况确定。

（二）支付方式：本合同签署后，甲方按以下方式向乙方支付款项：1. 工程预付款：合同签订后，甲方支付乙方工程预付款，金额为合同总价的百分之二十（20%）。

2. 进度款支付：根据工程进度，甲方按照实际完成工程量支付进度款。

3. 竣工结算款：工程竣工验收合格后，双方进行结算，甲方支付剩余款项。

三、工期及验收标准（一）工期要求：乙方应按照甲方要求的工期完成施工任务。

如遇特殊情况，需经甲方同意后方可调整。

（二）验收标准：工程竣工后，乙方应按照国家标准、行业标准及甲方的要求进行验收。

验收合格后，双方签署验收合格证书。

四、营改增相关条款（一）乙方应提供合法的增值税专用发票并承担开具发票的相关费用。

甲方收到发票后，按照约定支付款项。

如因乙方未提供合法发票导致甲方无法支付款项的，责任由乙方承担。

（二）本工程涉及的服务、货物等应税项目，均纳入增值税征税范围。

甲乙双方应按照相关税法规定履行纳税义务。

乙方应在开具发票时注明相应的税目、税率及税额等信息。

五、违约责任及赔偿损失（一）如因乙方原因导致工程延期或质量不符合要求的，乙方应承担违约责任，并按照实际损失赔偿甲方损失。

专业工程分包合同营改增在撰写专业工程分包合同时，首先需要明确的是合同双方的基本信息，包括甲方（业主）和乙方（分包方）的名称、地址、法定代表人或授权代表、联系方式等。

这是合同的基础部分，确保双方能够准确无误地进行沟通和履行合同义务。

合同应详细阐述工程项目的具体情况，包括工程名称、工程地点、工程内容、工程规模、质量要求、工期要求等。

这些内容是合同的核心，直接关系到双方的权利和义务。

在营改增背景下，合同中必须明确税率和税金的计算方式。

通常情况下，建筑业的增值税率可能为9%或者根据具体政策有所不同。

合同中应明确指出，乙方在向甲方开具发票时，应按照国家规定的税率计算增值税，并在发票上单独列明。

合同还应包含付款条款，明确付款方式、付款时间、付款条件等。

在营改增后，甲方支付给乙方的款项应当是含税价，即包含了应缴纳的增值税。

同时，乙方在收到款项后，应及时向甲方提供相应的增值税专用发票。

为了保证工程质量和工程进度，合同中还应设定违约责任条款。

如果一方未能按照合同约定履行义务，应当承担相应的违约责任。

例如，如果乙方未能按期完成工程或工程质量不符合约定标准，乙方应当按照合同约定支付违约金给甲方。

在合同的最后部分，应当有争议解决机制的约定。

一般情况下，合同双方可以协商解决争议，如果协商不成，可以提交至双方约定的仲裁机构进行仲裁，或者依法向人民法院起诉。

合同应由双方的授权代表签字盖章，确认合同的内容和效力。

签字盖章是合同生效的必要条件，也是双方承诺履行合同义务的法律凭证。

专业工程分包合同的营改增范本应当包含以下要点：1. 合同双方的基本信息。

2. 工程项目的具体情况。

3. 税率和税金的计算方式。

4. 付款条款，包括付款方式、时间和条件。

5. 违约责任条款。

6. 争议解决机制。

7. 双方签字盖章。

工程分包合同营改增我们需要了解什么是营改增。

简单来说，就是将原本属于营业税范畴的服务业、建筑业等纳入到增值税体系中来，实现税收制度的简化和税负的合理化。

对于建筑工程分包而言，这意味着分包方在提供服务时需要缴纳增值税，而不再是营业税。

我们来看一个工程分包合同的营改增范本：【合同标题】建筑工程分包合同（适用于增值税）【合同】甲方（总承包商）：___________乙方（分包商）：___________鉴于甲乙双方就___________工程项目（以下简称“本项目”）达成合作意向，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国增值税暂行条例》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，一致同意按以下条款签订本合同：一、合同标的甲方委托乙方对本项目中的___________部分进行专业分包施工。

二、合同价款1. 本合同总价为人民币___________元（¥_________），包含所有应税劳务费用。

2. 价款已包含增值税，税率为_____%。

三、付款方式及时间1. 预付款：甲方在合同签订后___天内支付合同总价的___%作为预付款。

2. 进度款：根据实际完成工程量按月结算，次月支付上月确认的工程量的___%。

3. 竣工款：项目完工验收合格后，支付剩余全部款项。

四、发票开具与税务处理1. 乙方应在收到甲方支付的每笔款项后，依法开具相应的增值税专用发票。

2. 乙方负责申报并缴纳因提供分包服务而产生的所有税费。

五、违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此受到的损失。

六、争议解决因履行本合同所产生的任何争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

七、其他事项1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

【合同落款】甲方代表（签字）：___________乙方代表（签字）：___________签订日期：____年__月__日以上便是一个基础的工程分包合同范本，涵盖了合同的基本要素和适应营改增政策的必要调整。

营改增后施工合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！【营改增后施工合同模板】甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国增值税暂行条例》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工建设的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：____________1.4 工程预算：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元二、增值税税率和计税方法2.1 本工程适用增值税税率为____________%。

2.2 乙方应当按照国家税务总局的规定，向甲方提供增值税专用发票。

2.3 乙方向甲方提供的货物或服务，甲方向乙方支付的款项，包含增值税税金。

三、合同价格3.1 双方确认，本合同约定的工程总价为人民币（大写）：____________元整3.2 乙方应当按照合同约定的时间和方式，向甲方交付工程。

四、支付方式4.1 甲方支付乙方工程款项，应按照合同约定的时间和比例进行。

4.2 甲方支付乙方工程款项时，应扣除乙方应缴纳的增值税税金。

五、工期5.1 乙方应当按照合同约定的工期完成工程。

5.2 乙方因自身原因导致工期延误的，应当按照合同约定承担违约责任。

六、质量保证6.1 乙方应当按照国家相关标准和合同约定的质量要求，完成工程。

6.2 工程验收不合格的，乙方应当及时整改，直至达到合同约定的质量要求。

七、保密条款7.1 双方在合同履行过程中，获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应当予以保密。

7.2 违反保密条款的，违约方应当承担违约责任。

八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应当首先通过友好协商解决。

营改增版的施工合同范本甲方：（甲方名称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（乙方名称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲、乙双方就甲方委托乙方承担的建筑工程施工事项，经友好协商一致，特订立本合同，共同遵守并履行合同的约定。

合同内容如下：一、工程名称：（具体说明工程项目的名称）二、工程地点：（具体说明工程项目的地点）三、工程规模：（具体说明工程项目的规模）四、工程造价：1. 工程预算总造价为（具体金额）；2. 工程实际造价如有增减，按照实际发生的工程量和变更内容进行调整。

五、工程合同期限：自（具体日期）起，至（具体日期）止。

六、工程质量标准：（具体说明工程项目应符合的质量标准和验收规范）七、施工方式：（具体说明工程项目的施工方式和工期安排）八、施工进度：1. 乙方应按照合同约定的进度计划履行施工任务；2. 如工程进度延误，乙方应承担相应的责任和违约责任。

九、合同款支付方式：1. 工程分期结算：根据工程进度和实际完成情况，甲方按照约定比例支付工程款；2. 最终结算：工程竣工后，乙方提供完整的竣工资料和验收报告，经甲方验收合格后，甲方按照约定的比例支付尾款。

十、工程安全保障：1. 乙方应制定并执行安全生产计划，确保施工期间工人和财产安全；2. 如发生施工事故或质量问题，乙方应及时处理并承担相应责任。

十一、合同解决争议方式：1. 合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；2. 如无法协商解决，应提交仲裁委员会进行仲裁。

十二、本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：。

专业工程分包合同营改增甲方（发包方）：_________乙方（分包方）：_________鉴于甲方作为总承包方承接了位于_____的工程项目，现决定将其中的部分专业工程分包给乙方施工。

甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下分包合同条款：一、工程内容及范围1. 乙方负责的分包工程包括但不限于：_________（具体工程内容）。

2. 工程地点：_________。

3. 工程量及具体要求详见附件《工程技术规范》。

二、合同价款1. 分包工程的总价款为人民币_________元（大写：_________元整）。

2. 价款包含所有施工费用、材料费用以及税费等。

3. 价格根据实际完成的工程量进行调整，最终结算价以实际验收合格的工程量为准。

三、付款方式1. 预付款：甲方在合同签订后___日内支付合同总价款的___%作为预付款。

2. 进度款：根据实际进度，按月支付已完成工程量的___%。

3. 竣工款：工程竣工验收合格后，支付至合同总价款的___%。

4. 尾款：质保期满且无质量问题后，支付剩余___%的尾款。

四、工期与质量1. 开工日期：自合同签订之日起计算，具体日期为____年___月___日。

2. 竣工日期：预计为____年___月___日，具体以工程实际完成情况为准。

3. 工程质量标准：严格按照国家及行业相关标准执行，确保工程质量达到设计和规范要求。

五、变更与索赔1. 工程变更需书面通知对方，并经双方协商一致后签署变更协议。

2. 如因甲方原因导致工程延误，乙方有权提出索赔。

六、税务处理1. 本合同所涉及的增值税由乙方负责开具发票并承担相应税负。

2. 甲乙双方应遵守国家关于营改增的相关法律法规，确保税务合规。

七、违约责任1. 若甲方未按约定时间支付款项，应按逾期金额支付违约金。

2. 若乙方未按约定时间或质量完成工程，应承担违约责任。

八、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

建设工程劳务分包合同（营改增版本）1. 引言建设工程劳务分包合同是在建设工程的施工过程中，由总包商将部分工作内容或特定工作任务分包给劳务分包商的一种合同形式。

在2016年的税收改革中，中国实行了营改增政策，即从营业税向增值税的转变。

本文档将以营改增版本来介绍建设工程劳务分包合同的基本要素和注意事项。

2. 合同定义建设工程劳务分包合同是指总包商将建设工程中的一部分工作任务委托给劳务分包商，并按照合同约定支付劳务分包费用的合同。

3. 合同要素3.1 合同主体建设工程劳务分包合同的主体包括：•总包商：承接整个建设工程的施工任务，并将一部分工作内容分包给劳务分包商；•劳务分包商：接受总包商委托，完成分包的工作内容，并按照合同要求提供劳务服务。

3.2 合同内容建设工程劳务分包合同中应包含内容：•合同的基本信息：包括合同名称、合同编号、合同签订日期等；•合同的订立方式：可以是书面合同、口头合同或其他有效方式；•工作内容和工作任务的明确描述：详细说明劳务分包商具体需要完成的工作内容和任务；•劳务分包期限：明确劳务分包的时间范围和期限；•分包费用：约定总包商向劳务分包商支付的分包费用和支付方式；•风险和责任分配：明确各方在合同履行过程中承担的风险和责任；•变更和解除合同的规定：规定双方可以变更或解除合同的条件和程序；•争议解决方式：规定双方如发生争议应如何解决。

3.3 税务规定根据营改增政策的要求，建设工程劳务分包合同中需要包含相应的税务规定，包括但不限于：•增值税税率：明确劳务分包的增值税税率，根据国家要求进行规定；•发票要求：规定劳务分包商提供的发票内容和要求，包括发票种类、开票单位等；•纳税义务：明确劳务分包商的纳税义务，并规定合同履行过程中的纳税责任归属。

4. 注意事项4.1 合同履行过程中的税务合规根据营改增政策的要求，劳务分包商需要严格遵守相关税务规定，按时申报纳税并提供符合要求的发票。

同时，总包商也需要确保合同约定的分包费用已纳税。

建设工程施工专业分包合同(阿兵营改增填写范本版)甲方（发包方）：（以下简称“甲方”）乙方（承包方）：（以下简称“乙方”）签订日期：根据《中华人民共和国合同法》及其有关规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信原则，经友好协商，就甲方委托乙方承包建设工程施工专业分包工程事宜达成如下协议：第一条合同的范围1.乙方承包的建设工程项目名称为：（以下简称“工程”）2.工程的地址为：（以下简称“工程地址”）3.工程的建设内容、工程量及质量标准详见施工图纸及技术规范和其他施工文件。

4.本合同所指的“分包工程”是指由乙方将工程的部分工作分包给第三方承包人，其中包括甲方授权乙方分包的工程、乙方自行决定分包的工程以及已经分包的工程或工作任务。

第二条乙方分包工程的管理1.乙方应当对分包工程的接包人进行评估和筛选，并按照合同约定向其提供工程图纸、技术资料等。

2.乙方应当对分包工程实行全过程管理，并对分包工程的质量、安全、文明施工等方面进行监督和检查。

3.乙方应当及时向甲方报告分包工程的实施情况、质量情况以及进度情况，接受甲方的监督和检查。

第三条工程价款及支付方式1.工程总价为（大写）（￥：小写）元人民币，包括所有合同约定项目的费用。

2.工程价款分期支付，根据施工进度付款，付款方式如下：1.工程开工前，乙方需向甲方提供保证金万元，保证金将用于工程中发生的违约、罚款等相关费用。

2.工程开工后，乙方应当根据工程进度及时向甲方提交付款申请，甲方应当在5个工作日内进行付款。

3.工程竣工后，乙方应当向甲方提交工程验收报告和结算表。

甲方对工程的质量和合同约定项目进行检查合格后，应在7个工作日内结算并付清余款。

第四条工期和竣工验收1.工程的合同约定工期为（天/月/年），开工日期为（年/月/日），竣工日期为（年/月/日）。

2.工程竣工验收应当满足法律法规和工程相应的设计规范、技术规范等标准，甲方应当在7个工作日内完成竣工验收。

第五条保证和赔偿责任1.甲方保证其所提供的图纸和技术资料真实、准确、完整，并对乙方因此造成的损失承担相应的赔偿责任。

建设工程劳务分包合同营改增版本1. 引言本文档针对建设工程劳务分包合同的营业税改为增值税（简称“营改增”）的情况，对合同的相关内容进行说明和解释。

营改增是指将原来由营业税征收的服务类项目，改由增值税来征收。

建设工程劳务分包合同即指在建设工程中，将某项或某几项具体工种劳务分包给其他单位或个人进行承揽的合同。

2. 合同概述2.1 合同主体本合同由甲方（即发包方）和乙方（即承包方）双方单位签订，双方在签订合同时应确保合法、合规。

2.2 合同内容本合同的内容包括但不限于劳务分包范围、分包价格、工期、质量要求、履约保证金等。

双方应明确合同的主要内容，并在合同中详细描述各项条款。

2.3 合同费用和支付方式根据营改增相关政策，劳务分包的增值税由承包方（即乙方）承担。

乙方应按合同约定的价格向甲方索取增值税，并按规定的支付方式进行结算。

3. 合同补充条款3.1 增值税发票开具根据营改增政策，乙方在向甲方发起增值税开票申请时，应提供营业执照、税务登记证等相关资质证明文件。

甲方在接受开票后，应按时支付合同款项，并在汇款附言中注明付款信息。

3.2 增值税额计算甲方应核实乙方提供的增值税发票的准确性和真实性，如发现问题甲方有权向乙方要求提供相关证明材料。

增值税额计算应按照国家相关税法和增值税政策执行。

3.3 增值税税率调整如国家相关税法和政策调整增值税税率，双方应根据实际情况重新协商确定增值税税率，并对合同进行补充协议。

3.4 法律责任和争议解决双方在履行合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决。

若无法协商解决，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼或仲裁。

4. 合同终止与解除4.1 合同终止情况本合同在情况下可终止：•双方达成一致终止意向；•增值税税率调整导致合同无法履行；•出现不可抗力等不可预见因素导致合同无法履行。

4.2 合同解除程序在合同解除时，双方应逐项履行解除程序，并按照约定处理解除后的相关事宜，如返还履约保证金等。

营改增后施工合同范本一、甲方与乙方甲方：（单位名称）_________法定代表人/授权代表人：_________联系地址：_________联系电话：_________乙方：（单位名称）_________法定代表人/授权代表人：_________联系地址：_________联系电话：_________二、工程概况本工程名称：_________工程地点：_________工程容量：_________工程要求：_________开工日期：_________竣工日期：_________三、合同内容3.1 工程范围本合同约定的工程范围包括但不限于以下内容：1.工程设计2.材料采购和加工3.施工安装4.工程监督5.工程质量验收6.其他与工程相关的服务3.2 材料供应甲方负责向乙方提供工程所需的材料，乙方按照甲方提供的材料进行安装和施工。

材料的采购及费用由甲方负责，乙方应当按照合同约定的时间和地点按时接收材料。

3.3 施工安装乙方负责本合同约定的施工任务，确保按照工程设计和规范要求进行施工。

乙方应当合理组织施工队伍，按时完成工程，并保证工程质量符合相关标准和要求。

3.4 工程监督甲方有权派遣监理人员对乙方的施工过程进行监督，并要求乙方及时配合提供相关施工资料和进度报告。

乙方应当按照监理要求进行施工，并及时整改存在的质量问题和安全隐患。

3.5 工程质量验收工程竣工后，由甲方组织相应部门进行工程质量验收。

乙方应当配合验收工作，按照验收要求进行整改。

如工程质量未达到验收标准，乙方应负责整改，直至工程质量满足验收标准为止。

3.6 合同价款及支付方式根据工程范围和施工任务，双方就合同价款达成如下约定：1.合同总价款：_________2.付款方式：_________甲方应当按照合同约定的付款方式及时支付合同价款。

乙方在收到合同价款后，应及时出具相应发票，并向甲方提供财务报表。

四、违约责任4.1 甲方违约责任如甲方未按照合同约定支付合同价款，乙方有权要求甲方支付违约金，并暂停工程施工直至收到全额合同价款。

建筑工程分包合同“营改增”的影响及应对策略随着我国税收制度的改革，建筑行业也迎来了新的挑战。

2016年5月1日，我国全面推开营业税改征增值税试点，建筑行业也被纳入其中。

在建筑工程分包合同中，“营改增”政策对建筑企业和分包商都带来了一定程度的影响。

本文将从“营改增”政策对建筑工程分包合同的影响入手，分析其中的挑战和应对策略。

一、“营改增”政策对建筑工程分包合同的影响1. 合同价款调整“营改增”政策实施后，建筑工程分包合同中的税金由营业税改为增值税，税率也有所调整。

合同价款将受到税率变动的影响，分包商需要根据新的税率对合同价款进行调整。

2. 合同税收筹划在“营改增”政策下，建筑企业和分包商需要对合同税收进行更加精细的筹划。

通过合理合规的方式降低税负，提高企业的经济效益。

3. 供应链管理优化“营改增”政策要求建筑企业和分包商在供应链管理上进行优化。

分包商需要加强与供应商的合作，确保增值税发票的合规性和及时性，降低税负。

4. 企业财务管理升级“营改增”政策对建筑企业和分包商的财务管理提出了更高的要求。

企业需要建立完善的财务制度，加强增值税专用发票的管理，确保财务数据的准确性和完整性。

二、应对“营改增”政策的挑战及策略1. 提高自身业务素质建筑企业和分包商应加强对“营改增”政策的学习，了解政策的具体内容和实施要求。

提高自身业务素质，确保在合同签订、执行过程中符合政策规定。

2. 加强合同管理建筑企业和分包商应加强合同管理，明确合同条款，确保合同价款的合理性。

同时，加强对合同履行过程中的监督，确保合同约定的内容得到切实履行。

3. 优化供应链管理建筑企业和分包商应优化供应链管理，选择具有良好信誉的供应商合作，确保增值税发票的合规性和及时性。

同时，加强对供应商的考核，及时调整供应链，降低税负。

4. 加强财务管理建筑企业和分包商应加强财务管理，建立健全财务制度，确保财务数据的准确性和完整性。

同时，加强对增值税专用发票的管理，防止发票丢失、被盗等风险。

建设工程劳务分包合同（营改增版本）一、合同背景本合同适用于建设工程劳务分包，根据国家税务部门的要求，特制定了营改增版本合同，履行合同义务的双方应遵守国家法律法规和税务相关政策。

二、合同主要内容1. 合同双方及背景•甲方：（全称）_______________•住所地：_______________•法定代表人：_______________•统一社会信用代码：_______________•方式：_______________•：_______________•乙方：（全称）_______________•住所地：_______________•法定代表人：_______________•统一社会信用代码：_______________•方式：_______________•：_______________2. 项目概况•和工程名称：_______________•工程地点：_______________•工程范围：_______________•工期：_______________•工程报价：_______________•结算方式：_______________3. 合同条款3.1 劳务范围及数量甲方根据项目需求将具体劳务内容分包给乙方，具体劳务包括但不限于：•劳务一：–数量：_______________–报价：_______________•劳务二：–数量：_______________–报价：_______________3.2 付款方式•首期支付：_______________•中期支付：_______________•尾期支付：_______________3.3 税务责任甲方和乙方对各自涉及的税务问题负有独立的责任。

在劳务分包过程中，应按照相关税收政策，进行准确申报和纳税。

3.4 违约责任在履行合同义务过程中，如果甲方或乙方出现违约行为，应承担相应的违约责任。

违约方应向守约方支付违约金，并进行其他赔偿。

营改增施工合同范本甲方（发包方）：_____________________地址：___________________________法定代表人：_____________________联系电话：_______________________乙方（承包方）：_____________________地址：___________________________法定代表人：_____________________联系电话：_______________________鉴于甲方需要进行施工工程，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经协商一致，订立本施工合同，以资共同遵守。

第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 工程质量标准：_____________________1.6 工程期限：_____________________1.7 工程价款：_____________________1.8 工程价款的支付方式：_____________________1.9 工程验收标准：_____________________1.10 其他相关事项：___________________第二条甲方的权利和义务2.1 甲方应按照合同约定及时支付工程价款。

2.2 甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查。

2.3 甲方应提供施工所需的场地、水源、电源等条件。

2.4 甲方应协助乙方办理施工所需的相关手续。

2.5 甲方应保证施工期间不干扰乙方的正常施工活动。

2.6 甲方应按照合同约定对工程进行验收。

第三条乙方的权利和义务3.1 乙方应按照合同约定的工程内容、标准和期限完成施工。

营改增后建筑分包合同范本甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“分包商”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国增值税暂行条例》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建筑工程分包事宜，经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：乙方负责上述工程的分包工作，具体包括但不限于施工图纸所示的建筑安装工程、装饰工程、园林绿化工程等。

1.4 工程规模：____________________1.5 工程预算：人民币（大写）：____元整（小写）：____元。

二、合同价款及支付方式2.1 合同价款：本工程分包合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。

2.2 支付方式：（1）甲方在合同签订后7个工作日内，向乙方支付合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付合同总价款的30%；（3）工程进度达到100%时，甲方支付合同总价款的20%；（4）剩余的10%作为质量保证金，待工程验收合格后支付。

2.3 支付方式为转账支付，乙方提供等额的发票。

三、工期3.1 开工日期：本分包工程定于____年__月__日开工；3.2 竣工日期：本分包工程定于____年__月__日竣工；3.3 合同工期总日历天数为：____天。

四、工程质量标准4.1 本分包工程质量标准双方约定为：符合国家现行相关法律法规、行业标准及甲方要求。

4.2 乙方应按照甲方的要求，提供合格的工程材料、设备及施工人员，确保工程质量。

五、税收及发票5.1 乙方应按照国家税收法律法规的规定，自行申报并缴纳增值税等相关税款。

5.2 乙方在收取合同价款时，应向甲方提供等额的增值税专用发票。

六、违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的0.5%。

GF—2003—0213建设工程施工专业分包合同（营改增填写范本版）中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局第一部分分包合同协议书承包人（甲方）：分包人（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就分包工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、分包工程概况1. 总包工程名称：。

2. 分包工程名称：。

3. 分包工程地点：。

4. 分包工程承包范围和内容：。

按甲方与发包方（业主）签订的《建设工程施工合同》约定为准。

(选择使用)5．承包方式：乙方以包工包料、包质量、包工期、包安全生产、包文明施工和包竣工验收合格的方式承包本工程任务。

乙方按甲方和发包人提供施工图纸、会审记录、监理或发包人审定的施工方案等进行施工，履行甲方与建设单位（业主）签订的合同约定的进度、质量、安全、文明施工及其他要求。

二、分包合同工期计划开工日期：年月日，计划完工日期：年月日。

具体以发包人批准的开工报告为准。

工期总日历天数：天。

三、质量标准分包工程质量应符合总包合同约定的分包工程的质量标准，并同时达到合格标准。

四、安全文明标准：按甲方与发包方（业主）签订的《建设工程施工合同》约定为准。

五、签约合同价与合同价格形式1. 签约合同总价为：人民币（大写）(¥元)。

其中：不含增值税合同价为：人民币（大写）(¥元)；增值税率：；增值税金为﹕人民币（大写）(¥元)；安全文明施工费为：人民币（大写）(¥元)。

2. 分包合同价格形式：采用固定价、可调价和成本加酬金(选择使用)合同价格、计量与支付等其它内容均按甲方与发包方（业主）签订的《建设工程施工合同》约定为准。

(选择使用)六、分包合同文件构成本协议书与下列文件一起构成分包合同文件：（1）建设单位（业主）与甲方签订的本项目的《建设工程施工合同》；（2）在工程实施期间，甲乙双方签订的任何其他协议及建设单位（业主）、甲方发出的与施工有关的通知及文件，经双方确认的电文、会议纪要、图表等；（3）本项目的招标文件（如果有）、投标函(如果有)、承诺书、投标报价清单(如果有)等；（4）施工图纸、施工技术规范标准和要求；（5）技术标准；（6）建设单位与甲方签订的合同履行期间，业主、监理、甲方提出的任何要求或指令，也适用于乙方；（7）甲方在本工程中颁发的管理性文件。

营改增后工程分包合同随着国家税收政策的调整，建筑业作为营改增的试点行业之一，其税务处理方式发生了显著变化。

特别是在工程分包领域，合同双方需要根据新的税法要求，重新审视和修订合作条款。

为此，我们结合最新的税法规定和行业实践，制定出以下工程分包合同范本，旨在帮助企业合理规避税务风险，确保合同的合法性和有效性。

---工程分包合同甲方（业主）：________________乙方（承包商）：________________鉴于甲方为____________项目的业主，乙方为具有相应资质的专业承包商，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方项目的部分工程分包给乙方施工事宜，达成如下合同：一、工程范围及内容1. 乙方负责完成甲方项目中的____________工程（具体工程内容详见附件）。

2. 乙方应按照甲方提供的图纸和技术要求进行施工。

二、工程质量标准乙方必须严格按照国家相关质量标准和规范执行，确保工程质量达到优良等级。

三、工期要求1. 乙方应于____年____月____日前进场施工，并于____年____月____日前完成全部施工任务。

2. 如遇特殊情况需延期，乙方应提前____天书面通知甲方，经甲方同意后方可顺延工期。

四、工程造价及支付方式1. 本工程总造价为人民币____元整（￥________），包含所有材料、人工、机械使用等费用。

2. 甲方应按以下方式向乙方支付工程款：- 预付款：合同签订后____天内支付总造价的____%作为预付款。

- 进度款：根据实际完成的工程量按月支付，每月不超过总造价的____%。

- 竣工款：工程竣工验收合格后____天内支付剩余款项。

3. 所有支付均通过银行转账形式进行，乙方应提供正规发票。

五、税务处理根据国家营改增政策，乙方应依法纳税，并开具增值税专用发票给甲方。

甲方在收到合规发票后，方可进行款项结算。

六、违约责任1. 若乙方未按合同约定的时间、质量完成工程，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。

合同编号：CR1907-项目简称-流水号*********项目部建设工程施工专业分包合同工程承包人（甲方）：专业分包人（乙方）：签订时间：年月签订地点：建设工程施工专业分包合同工程承包人：（简称承包人）纳税人身份一般纳税人；营业执照号码：；纳税人识别号：；银行开户户名：；开户银行、账号: （必须是在主管国税机关备案的帐号）；安全生产许可证编号：。

专业分包人：（应与营业执照、公章完全一致）（简称分包人）纳税人身份：（一般纳税人、小规模纳税人或其他，本项必填，不得删除）；营业执照号码：（若完成“三证合一”，提供18位统一社会信用代码）；组织机构代码：（若完成“三证合一”，提供18位统一社会信用代码）；纳税人识别号：（15位国税代码；“三证合一”的，18位统一社会信用代码）；银行开户户名：；开户银行、账号: （必须是在主管国税机关备案的帐号）；资质专业及等级：；资质证书编号：；安全生产许可证编号：。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合与（以下简称“发包人”）已经签订的施工总承包合同、工程实际情况和承包人施工任务的需要，遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，承包人与分包人双方就分包工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：1.分包工程概况分包工程名称：；分包工程地点：；分包工程范围：；分包工程内容：等本合同明示或暗示的所有分包内容，以及完成上述所有分包工程内容的缺陷修复和所有分包工程内容所发生的技术措施、安全质量保障措施、夜间施工措施、雨季施工措施、冬季施工措施、文明施工、环境保护、施工机械设备及人员调遣、工程材料及设备二次搬运、地上地下设施及建筑物保护等，详见《已标价工程量清单》（附件一）中主要工作内容。

2.分包合同工期2.1计划开工日期：年月日计划完工日期：年月日，工期共日历天。

2.2因发包人、地方政府、承包人原因或不可抗力引起的施工作业暂停的，工期顺延，分包人必须无条件执行，不得主张窝工停工损失等费用。