(完整版)电力施工合同专用条款

2023年度：电力工程施工合同书详细版第一篇：电力工程总则第一章：合同的签订1.1 甲方与乙方确定了各自的权利和义务，经过友好协商，在平等、自愿、公正、诚实信用原则的基础上，达成如下合同。

1.2 本合同的附件包括但不限于（1）工程图纸设计文件；（2）工程量清单；（3）设计变更单；（4）工期计划表；（5）施工组织设计文件。

第二章：合同的履行2.1 本合同的各项工作必须按照《建设工程质量管理条例》和相关法律法规的规定进行；乙方必须按照本合同及相应施工图纸、设计文件和技术标准、规范和规程规定，保证工程质量。

2.2 乙方应依据本合同约定完成工程，并且必须按照规定的工期完成验收。

第三章：合同价款3.1 甲乙双方在协商中确定了本合同的总价款为______________（大写）人民币。

3.2 工程进度款的支付方式为______________（填写支付方式），具体支付比例为：（1）第一进度款：______________，支付时间：______________。

（2）第二进度款：______________，支付时间：______________。

（3）第三进度款：______________，支付时间：______________。

（4）第四进度款：______________，支付时间：______________。

第四章：保证责任和违约责任4.1 甲方保证已取得本工程建设所需的有关行政许可文件，并且承担因未能取得有关文件而造成的全部损失和责任。

4.2 乙方承诺按照合同要求完成工程，如有不履行或不完善等问题，由乙方承担所有费用，并赔偿甲方因此遭受到的直接或间接经济损失及影响。

第五章：变更、终止和解释5.1 本合同的任何修改、补充或变更，须经双方书面协商一致，并签署补充协议，适用于本合同之上。

5.2 本合同的解释以及引起争议的一切问题均应由甲乙双方协商解决。

第二篇：施工期限、质量、安全和交付第一章：工期1.1 本工程的工期自______________起，至______________止。

电力建设工程施工合同协议条款一、总则本合同由甲方（建设单位）和乙方（承包商）订立，双方在平等、自愿的基础上，通过合作共同完成电力建设工程。

本合同的签署代表着甲乙双方的权益和义务，双方应遵守本合同的所有条款。

二、合同范围本合同涉及的电力建设工程范围包括但不限于以下内容：可再生能源发电站、传输线路、变电站、配电系统以及与电力建设工程相关的设备采购、施工、调试等。

三、合同价款1. 甲方应向乙方支付的合同价款为人民币XXX万元，具体支付方式及时间按照双方商定的进度计划执行。

2. 如工程变更或补充合同，甲乙双方应及时进行协商并重新确定合同价款。

四、工期与交付1. 乙方应按照合同约定的工期计划完成电力建设工程。

如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

2. 电力建设工程完工后，乙方应进行必要的调试和检查，确保工程符合国家标准和甲方的要求。

甲方验收合格后，乙方应将工程交付给甲方，并提供相关的技术资料和运营维护指南。

五、质量与保修1. 乙方应确保电力建设工程按照国家标准和甲方要求进行设计、施工并达到相应的质量要求。

2. 乙方应对电力建设工程提供一定的保修期，具体保修期限按照国家相关法律法规进行执行。

六、变更与索赔1. 如因甲方原因或其他不可抗力导致电力建设工程发生变更，双方应进行协商并签署相应的变更合同。

2. 如因乙方原因导致电力建设工程变更，乙方应承担相应责任并进行赔偿。

七、违约责任1. 如乙方无正当理由未按合同约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。

2. 乙方如未按合同约定的质量要求进行施工，甲方有权要求乙方进行整改，并要求乙方承担相应的违约责任。

八、争议解决双方在履行合同过程中产生的争议应通过友好协商解决，协商不成的，可提交相关仲裁机构进行调解或进行诉讼解决。

九、其他条款本合同中未尽事宜，可由甲乙双方通过补充协议进行约定。

补充协议应经双方签署并具有相同的法律效力。

十、合同的生效与终止本合同自双方签署之日起生效，并在完成电力建设工程后终止。

电力工程施工合同6篇篇1电力工程施工合同一、甲方（工程承包商）：地址：电话：联系人：二、乙方（工程业主）：地址：电话：联系人：鉴于乙方委托甲方承揽电力工程施工，双方经友好协商，签订如下合同，以束缚双方之权利和义务，共同遵守：第一条施工内容及标准1. 乙方委托甲方负责电力工程施工事项，具体内容包括但不限于：（1）电力工程的设计、施工、改造等任务；（2）按照国家规定的电力工程标准和技术要求进行施工；（3）保证电力工程的质量、安全以及进度。

第二条签订地点及日期本合同于____ 年____ 月____ 日签订，签订地点为____ 。

第三条施工期限1. 甲方应按照乙方要求合理安排施工进度，完成电力工程的施工任务。

2. 若因不可抗力等情况导致施工延期，甲方应及时通知乙方，并与乙方商定新的施工期限。

第四条价格及支付方式1. 乙方应按照合同约定的工程量和工程标准向甲方支付相应的施工费用。

2. 价款支付方式：首次支付____%，____年____月____日支付____%，____年____月____日支付____%。

第五条施工质量保证1. 甲方在施工过程中应遵守国家电力工程标准和技术规范，确保施工质量。

2. 乙方有权对电力工程的质量进行检查，并对施工质量问题提出整改要求。

第六条保修期1. 电力工程竣工后，甲方应提供一定的保修期，保证电力工程在保修期内免费维修。

2. 保修期为____ 年。

第七条合同变更1. 若因双方协商需要对合同进行修改，须经双方签字盖章同意后生效。

2. 所有变更事项应在书面形式上进行确认。

第八条违约责任1. 在合同履行过程中，如一方未能履行合同规定的义务，应承担相应的违约责任。

2. 如因不可抗力等正当理由导致合同不能按照约定履行，该方不承担违约责任。

第九条解决争议方式1. 若在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，若无法协商解决，可向有关部门求助解决。

第十条合同终止1. 合同履行完毕并经验收，视为合同终止。

电力工程施工合同甲方（发包方）：(单位名称)注册地址：法定代表人：联系方式：乙方（承包方）：(单位名称)注册地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方拟委托乙方进行电力工程施工，经双方充分协商，达成以下合同条款，以资明确双方的权利义务。

第一条合同范围甲方委托乙方进行以下电力工程的施工：（具体工程项目的描述）电力工程施工的具体范围、工期、质量要求及施工地点等详细内容在附件中明确规定。

附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第二条工期1. 根据本合同第一条规定的工程范围，乙方应按照甲方的要求完成工程，工程期限为(具体的工期)。

2. 如乙方不能按照约定时间完成工程，甲方有权要求乙方按照约定支付违约金，违约金的具体数额为(具体的违约金数额或违约金计算方式)。

第三条施工方式乙方应按照甲方提供的施工方案和要求进行工程施工，确保工程质量和进度。

第四条工程质量1. 乙方施工完成后，甲方有权对工程质量进行验收。

如发现存在施工质量问题，乙方应按照甲方要求进行整改。

2. 工程质保期为(具体的质保期)，乙方应在质保期内对出现的质量问题进行维修和保养。

3. 如在质保期内，乙方未能及时处理工程质量问题或者处理不当导致进一步损害，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。

第五条付款方式甲方按照以下方式支付工程款项给乙方：（具体的付款方式和付款时间安排）第六条违约责任1. 若乙方未能按照本合同约定的时间完成工程或者出现其他违约情况，甲方有权要求乙方按照约定支付违约金，并保留终止合同的权利。

2. 若甲方未能按照本合同约定的时间付款或者出现其他违约情况，乙方有权要求甲方按照约定支付违约金，并保留终止合同的权利。

第七条争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院进行解决。

第八条其他事项本合同未尽事宜双方协商解决，并可签订书面补充协议作为本合同的组成部分。

第九条合同生效本合同自双方代表人签字盖章之日起生效，签字盖章即为确认本合同的内容和效力。

2023年度：电力施工合同协议书范本完整版第一章总则1.1 合同目的1.1.1 本合同是甲方与乙方就电力工程建设相关事宜所订立的协议。

1.1.2 本合同旨在规范双方在电力工程建设过程中的权利、义务和责任，明确双方的权利义务，确保工程建设的顺利进行。

1.2 合同内容1.2.1 本合同包括以下附件：1.2.1.1 工程设计文件1.2.1.2 工程施工方案1.2.1.3 工程预算指标1.2.1.4 工程质量标准1.2.1.5 工程验收标准1.2.1.6 其他附件1.2.2 本合同的附件与合同正文具有同等法律效力。

1.3 合同签订1.3.1 本合同的签订应当符合有关法律法规的规定，经双方授权代表签字盖章后生效。

1.3.2 双方签署的其他书面协议是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第二章工程建设2.1 工程建议书2.1.1 乙方应向甲方提交电力工程建议书，说明工程建设的必要性、可行性和经济性，并提出合理的工程设计方案。

2.1.2 工程建议书应当包括以下内容：2.1.2.1 工程建设的目的和任务2.1.2.2 工程建设的范围和规模2.1.2.3 工程建设的技术路线和方案2.1.2.4 工程建设的投资估算和资金筹措方案2.1.2.5 工程建设的经济效益分析2.1.2.6 工程建设的社会和环境影响分析2.2 工程设计2.2.1 工程设计文件应当符合国家有关标准和技术规范，满足工程建设的要求。

2.2.2 工程设计文件应当包括以下内容：2.2.2.1 工程建设的总体设计2.2.2.2 工程建设的主要设计方案2.2.2.3 工程建设的详细设计2.2.2.4 工程建设的施工图设计2.3 工程施工2.3.1 工程施工应当符合国家有关标准和技术规范，满足工程设计文件的要求。

2.3.2 工程施工方案应当包括以下内容：2.3.2.1 施工组织设计2.3.2.2 施工安全措施2.3.2.3 施工进度计划2.3.2.4 施工质量控制2.3.2.5 施工检验与验收2.4 工程竣工验收2.4.1 工程竣工验收应当符合国家有关标准和技术规范，满足工程设计文件和工程施工方案的要求。

电力工程施工合同全文第一章总则第一条合同范围和目的本合同系根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，由甲方委托乙方进行电力工程施工，并约定双方的权利和义务。

第二条合同文本本合同由甲、乙双方共同签订，合同内容包括以下文件：1. 本合同正文及附件；2. 甲方提供的相关技术文件、图纸等。

第三条合同的履行地点本合同的履行地点为合同约定的电力工程施工现场。

第四条合同的履行期限本合同的履行期限为自合同签订之日起至项目竣工验收合格之日止。

第二章甲方的权利和义务第五条甲方的权利甲方有权要求乙方按照合同约定进行电力工程施工，并提供必要的技术支持和协助。

第六条甲方的义务甲方应向乙方提供与电力工程施工相关的必要文件、图纸和资料，并按照合同约定支付相应的工程款项。

第三章乙方的权利和义务第七条乙方的权利乙方有权依据合同约定进行电力工程施工，并要求甲方提供必要的配合和支持。

第八条乙方的义务乙方应按照合同约定的质量、工期和安全要求，按时、按质、按量完成电力工程施工，并保证施工过程的安全和环境保护。

第四章合同价款及支付方式第九条合同价款本合同的价款为人民币（以下简称“元”）_______元整。

第十条价款支付方式1. 甲方应按照合同约定的进度和工程质量验收情况，及时支付价款。

2. 乙方应向甲方提供相应的工程进度和质量报告，甲方根据报告支付相应的工程款项。

第五章合同变更和解除第十一条合同变更任何一方在履行合同过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并以书面形式进行变更合同。

第十二条合同解除1. 甲、乙双方如因不可抗力等原因无法继续履行合同，可通过友好协商解除合同。

2. 若一方违反合同约定，致使对方无法继续履行合同，受损害方有权解除合同，并要求违约方承担相应的责任和赔偿。

第六章争议解决第十三条争议解决方式本合同履行过程中，如发生争议，双方应通过友好协商解决。

协商不成的，可依法提起诉讼或请求仲裁解决。

第十四条法律适用本合同的签订、履行及解释均适用中华人民共和国相关法律法规。

电力工程合同专业版一、协议内容补充部分为：乙方责任：1、乙方在____年____月____日保证甲方_____项目具备通电条件。

甲方责任：1、原合同中的一期合同总价(人民币贰佰伍拾万元)保证在项目通电前付清。

具体付款时间及金额为____年____月____日付____万元,____年____月____日付30万元,____年____月____日付40万元,____年____月____日付70万元。

二、本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分,与原合同具有同等的法律效力。

本协议与原合同有相互冲突时,以本协议为准。

除本协议中明确所作修改的条款之外,原合同的其余部分应完全继续有效。

三、本协议一式贰份,甲、乙双方各执壹份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。

甲方甲方：_____ 乙方：_________年____月____日电力工程合同专业版（二）发包人(全称)：（以下简称甲方）承包人(全称)：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立合同。

一、工程概况工程名称：鄂尔多斯市东胜区铜川镇铜川汽车博览园三期工程工程地点：铜川镇铜川村林家壕社工程内容：规划经三路、规划经五路、规划纬三路的电力管线、电信管线及10KV开闭站建设工程。

工程立项批准文号：资金来源：自筹。

二、工程承包范围承包方式：工程总承包承包范围：1、电力、电信管线土建施工2、电力、电信管线安装施工3、10KV开闭站电气、土建施工设计4、10KV开闭站土建施工5、10KV开闭站电气安装施工6、协助发包人完成该项工程的电力、电信报装工作7、负责完成该项目的电力施工工程验收工作三、合同工期开工日期：____年____月____日竣工日期：____年____月____日合同工期总日历天数90天。

四、质量标准工程质量标准：合格。

电力工程建设施工合同范本5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电力工程的建设施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：电力线路建设、设备安装、调试等4. 工程规模：_____________二、合同工期1. 开工日期：本工程定于_____年_____月_____日开工。

2. 竣工日期：本工程定于_____年_____月_____日竣工。

三、工程质量1. 乙方应按照设计文件、施工图纸及国家电力工程建设相关规范进行施工，确保工程质量。

2. 乙方在施工过程中，应接受甲方的质量监督与检查，并对提出的问题进行及时整改。

3. 工程竣工后，乙方应提供完整的工程资料，并配合甲方进行竣工验收。

四、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币_____元（大写：_________________________）。

2. 支付方式：甲方应按合同约定向乙方支付工程进度款，具体支付时间为工程开工前支付工程总造价的_____%，工程进度过半支付_____%，工程竣工并通过验收后支付剩余的_____%。

五、材料设备供应1. 工程施工所需材料、设备由乙方负责采购，并确保质量符合国家标准。

2. 甲方有权对乙方采购的材料、设备进行检验，如有质量问题，乙方应负责更换。

六、安全生产与文明施工1. 乙方应遵守国家安全生产法律法规，制定安全生产措施，确保施工安全。

2. 乙方应文明施工，保持施工现场整洁，减少对环境的影响。

3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。

七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程进度款，应承担违约责任，并向乙方支付违约金。

电力工程施工合同范本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方电力工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：电力设备的安装、调试及试运行等。

二、合同工期1. 开工日期：自本合同签订之日起第___个工作日起开工。

2. 竣工日期：开工之日起___天内完成。

如遇特殊情况，双方协商顺延。

三、合同价款及支付方式1. 工程总造价：人民币____元（大写：____元整）。

此价格包含人工费、材料费、调试费等一切相关费用。

2. 支付方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的__%作为预付款；工程竣工并经甲方验收合格后，支付剩余款项。

四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照电力行业的有关规范和要求进行施工，确保工程质量。

2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。

甲方应当在接到通知后的___个工作日内进行验收。

验收合格后，双方签署验收合格证书。

3. 如工程存在质量问题，乙方应当在接到甲方通知后___个工作日内进行整改，直至符合验收标准。

五、安全施工及保障措施1. 乙方在施工过程中应严格遵守安全施工规范，确保施工人员和设备安全。

2. 乙方应建立健全安全生产管理制度，加强施工现场的安全管理。

如因乙方原因造成事故，由乙方承担全部责任。

3. 甲方有权对施工现场的安全生产情况进行监督和检查。

如发现安全隐患，乙方应立即整改。

六、违约责任1. 若因乙方原因逾期竣工，每逾期一日，乙方需支付甲方违约金____元。

逾期超过___日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。

一、合同概述本合同由以下双方签订：发包方（以下简称“甲方”）：____________________；承包方（以下简称“乙方”）：____________________；甲乙双方在平等自愿的基础上，依照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就甲方电力工程施工作事宜签订本合同。

电力施工合同协议书5篇篇1电力施工合同协议书甲方（委托方）：_________ 公司地址：_________法定代表人：_________联系电话：_________乙方（承包方）：_________ 公司地址：_________法定代表人：_________联系电话：_________为了规范双方在电力施工合作中的权利和义务，保障双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就电力施工项目签订本合同协议书，以供双方共同遵守。

一、项目基本信息1. 项目名称：_________2. 项目地址：_________3. 项目规模：_________4. 项目工期：_________5. 项目费用：_________二、合同内容1. 甲方的责任：（1）提供项目相关资料和文件；（2）按照约定支付工程款；（3）协助乙方顺利开展施工工作；（4）提供必要的技术支持和配合。

2. 乙方的责任：（1）按时按质完成工程项目；（2）保证施工过程中的安全；（3）保证施工质量符合国家相关标准和规定；（4）接受甲方的监督和检查；（5）确保工程进度符合合同约定。

三、合同变更1. 合同变更必须经双方协商一致，并签订书面变更协议。

四、合同解除1. 在以下情况下，双方有权解除本合同：（1）双方经协商一致决定解除合同；（2）一方未按合同约定履行义务，造成对方利益严重损害。

五、合同履行1. 本合同一式两份，双方各执一份，自双方代表签字盖章之日起生效。

2. 本合同内容如有争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。

六、其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，并在书面文书上签字确认。

2. 本合同自签署之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。

甲方（盖章）：_________ 公司法定代表人签字：_________日期：_________乙方（盖章）：_________ 公司法定代表人签字：_________日期：_________本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

电力工程施工合同专用条款一、工程概况1.1 工程名称：____电力工程1.2 工程地点：____省（市、区）____县（市、区）____地进行。

1.3 工程内容：本工程包括但不限于____（具体工程内容列表）。

1.4 工程性质：本工程为____（电力工程类型，如：输电线路工程、变电站工程等）。

1.5 承包范围：本工程承包范围包括____（承包范围详细描述）。

二、合同价格2.1 合同总价：本工程合同总价为人民币____元（大写：____元整），以下简称“合同总价”。

2.2 合同价格的调整：合同价格如需调整，应由双方协商一致，并签订补充协议。

三、合同工期3.1 开工日期：本工程开工日期为____年__月__日。

3.2 竣工日期：本工程竣工日期为____年__月__日。

3.3 总日历工期：本工程总日历工期为____天。

四、质量标准4.1 本工程的质量等级为____（质量等级，如：一级、二级、三级等）。

4.2 工程质量应符合国家、行业及地方有关质量标准和规范的要求。

五、承包方式5.1 本工程采用____（承包方式，如：总价承包、单价承包等）方式进行承包。

5.2 承包人应按照合同约定的承包方式完成工程。

六、合同履行6.1 甲方应按照合同约定履行合同义务，包括但不限于提供施工图纸、施工场地、协调相关部门等。

6.2 乙方应按照合同约定履行合同义务，包括但不限于组织施工、保证工程质量、安全文明施工等。

七、合同价款支付7.1 合同价款的支付按照以下约定执行：（1）合同签订后____天内，甲方支付乙方合同总价__%；（2）工程进度达到__%时，甲方支付乙方合同总价__%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价__%；（4）剩余合同价款在保修期满后__天内支付。

八、违约责任8.1 甲方违约：甲方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失。

8.2 乙方违约：乙方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。

合同编号：_______名称：__________地质：__________法定代表人：__________名称：__________地质：__________法定代表人：__________第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：包括但不限于__________第二条承包方式2.1乙方采用__________方式承包本工程。

2.2乙方应按照国家电力行业的相关规定、标准和业主要求，负责组织施工，并确保工程质量和安全。

第三条工程费用3.1本工程费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

3.2上述费用已包括乙方为完成本工程所需的全部费用。

第四条工程期限4.1本工程自__________年__________月__________日开始施工，总工期为__________天。

4.2如遇不可抗力等因素导致工程延期，双方应友好协商，另行确定合理的工程期限。

第五条工程质量5.1乙方应严格按照国家电力行业的相关规定、标准和业主要求组织施工，确保工程质量和安全。

5.2工程验收应按照国家电力行业的相关规定和业主要求进行，验收合格后方可交付使用。

第六条工程变更6.1在施工过程中，如因业主要求或不可抗力等因素导致工程变更，双方应友好协商，签订书面变更协议。

6.2因工程变更导致合同价款的增减，应根据双方协商的变更协议办理。

第七条违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。

7.2乙方未按约定完成工程，逾期超过__________天的，业主有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第九条合同生效、终止和解除9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格并交付使用之日终止。

电力工程施工契约书(全版)第一章总则第一条甲方与乙方根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，就甲方委托乙方进行电力工程施工事宜，达成如下协议。

第二章合同的基本内容第二条乙方应按照甲方的要求，承担电力工程施工的责任，并按照约定的工期和质量要求完成施工工作。

第三条乙方应保证施工过程中的安全，采取必要的安全措施，确保施工期间不发生人员伤亡和财产损失。

第四条乙方应按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行施工，确保施工质量符合相关标准和规范。

第五条乙方应保证施工期间的现场管理，合理组织施工人员和材料，确保施工工期的按时完成。

第三章合同的履行第六条乙方应在合同签订后的三日内，按照合同约定的金额向甲方支付工程款的百分之二十作为合同履行保证金。

第七条乙方应按照合同约定的进度支付工程款，每完成合同约定的百分之二十工程进度，乙方应向甲方支付相应的款项。

第八条乙方应在合同约定的工期内完成施工工作，并保证工程质量符合相关标准和规范。

第九条如乙方在施工过程中发现需变更施工方案或遇到施工难题时，应及时向甲方提出变更请求或寻求解决方案。

第十条乙方应向甲方提供施工期间的进度汇报和质量检测报告，并接受甲方的监督和检查。

第四章合同的变更和解除第十一条如有需要变更合同内容的情况，甲方与乙方应协商一致，并签订书面变更协议。

第十二条如乙方未按合同约定履行义务，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

第五章合同的违约和争议解决第十三条甲方或乙方如未按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此所受的损失。

第十四条如因合同履行发生争议，甲乙双方应友好协商解决。

若协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第六章其他第十五条本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。

第十六条本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

第十七条本合同的附件为不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

合同专用条款合同专用条款是对合同通用条款的具体阐明、修改或补充。

合同专用条款与合同通用条款不一致时，以专用条款为准。

1.1.2.2 项目法人：地址：邮编：电话：传真：1.1.2.4 建设管理单位：地址：邮编：电话：传真：1.1.2.6 设计方：地址：邮编：电话：传真：1.1.2.9 监理人：地址：邮编：电话：传真：1.1.3.4 单位工程范围：1.1.3.10 永久占地范围：1.1.3.11 临时占地范围：1.1.4.5 缺陷责任期期限为：变电站电气安装及架空线路工程为1年。

1.1.6.1 重大设计变更是指：改变了初步设计审查确定的工程设计方案、规模、标准等原则意见的设计变更或单项工程增减投资超过5万元的设计变更。

1.7.1 发包人应按以下约定向承包人提供图纸：提交时间：原则上在该工程或工程相应部位施工14天前内提供。

提交数量：6套1.7.2监理人应在工程或工程相应部位施工开始14 天前向承包人签发图纸修改图。

2.5 发包人应按以下约定向承包人提供施工场地：提供时间：发包人应在工程开工7天前向承包人提供施工场地。

场地条件：满足工程或工程相应部位施工要求。

场地范围：2.6 发包人应按以下约定完成各项工作，使工程具备开工条件：2.6.1水、电、通讯等施工管线进入施工现场的时间、地点和供应要求：水：工程开工7天前，管线进入施工现场，满足工程开工要求；电：工程开工7天前，管线进入施工现场，满足工程开工要求；通讯：工程开工7天前，管线进入施工现场，满足工程开工要求。

2.6.2 施工场地与公共道路之间通道的开通时间、起止地点和要求：工程开工7天前，开通施工场地与公共道路之间通道；满足工程开工要求。

2.6.3 提供工程地质和地下管网线路资料的时间、地点和要求：工程开工7天前，开通施工场地与公共道路之间通道；满足工程开工要求。

2.6.4 应由发包人办理的证件、批件的名称和完成时间：发包人应在合理期限内办理完成工程的立项和核准手续及允许工程施工的省厅（局）级及以上管理机构的文件。

电力施工合同通用条款第一条定义与解释1.1 本合同是指甲方（发包方）与乙方（承包方）就电力工程施工项目所签订的明确双方权利、义务和责任的书面协议。

1.2 甲方（发包方）：指承担电力工程施工项目的投资、组织和管理，并按照合同约定向乙方支付工程价款的法人或其他组织。

1.3 乙方（承包方）：指承担电力工程施工项目的实施、完成并按照合同约定向甲方交付合格工程的法人或其他组织。

1.4 工程：指本合同约定的电力工程施工项目，包括工程设计、设备采购、施工、调试、验收等全部工作。

1.5 合同价款：指甲方按照本合同约定向乙方支付的工程总价款。

第二条工程概况2.1 工程名称：__________电力工程施工项目2.2 工程地点：__________2.3 工程内容：包括但不限于电力线路、变电站、配电站、电缆敷设、设备安装、调试等。

2.4 工程总投资：__________元（大写：_________________________元整）。

第三条合同工期3.1 合同工期：本工程合同工期为____个月，自乙方收到甲方支付的工程预付款之日起计算。

3.2 开工日期：本工程开工日期为甲方预付款到乙方账内日期。

3.3 工期延误：如遇下列情况之一，经甲、乙双方协商后书面重新确定本工程的工期：（1）因甲方提出变更设计而影响工程进度；（2）甲方负责的土建工程未按乙方要求进度完成；（3）甲方随工代表延误办理检验手续而影响下一工序施工；（4）未按合同规定支付工程预付款、工程进度款而影响工程进度；（5）其他因甲方原因造成的延误；（6）遇人力不可抗拒的原因而影响工程进度。

第四条承包方式及合同总价4.1 承包方式：乙方采取包工、包料的方式进行承包。

4.2 合同总价：本合同总价为人名币____元（大写：_________________________元整）。

4.3 价款支付：甲方按照本合同约定向乙方支付工程价款，具体支付方式见本合同附件。

第五条工程质量5.1 乙方应按照电力工程施工质量标准和合同约定完成本工程，并保证工程质量符合相关法律法规、行业标准和甲方要求。

电力施工合同条款本电力施工合同（以下简称“本合同”）由下列双方于______年______月______日签订：甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电力工程施工的事宜，经充分协商，达成以下条款：一、工程内容1.1 本合同约定的电力工程施工内容为：______。

1.2 施工方应按照双方约定的施工图纸、施工方案和技术规范进行施工。

二、工程质量2.1 施工方应保证工程质量符合国家及行业相关标准、规范要求。

2.2 施工过程中，施工方应严格按照设计文件、施工图纸和施工技术规范进行施工，确保工程质量。

2.3 施工完成后，施工方应按照约定进行工程验收，确保工程符合合同约定及国家相关标准。

三、工程进度3.1 施工方应按照双方约定的施工计划和时间表进行施工，确保工程按时完成。

3.2 施工方应确保工程关键节点按期完成，如遇特殊情况导致工程进度延误，应及时与甲方沟通，并采取措施加快进度。

3.3 施工方应承担因自身原因导致工程进度延误的责任。

四、工程造价4.1 本合同约定的电力工程施工总价款为人民币______元（大写：_______________________元整）。

4.2 施工方应按照约定的价格提供施工服务，不得擅自提高工程造价。

4.3 施工过程中，如遇设计变更、工程量增减等导致工程造价发生变化，双方应按照约定进行调整。

五、付款方式5.1 本合同实行进度付款，具体付款方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付合同总价款的30%；（4）剩余的10%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。

5.2 甲方支付款项时，乙方应提供等额的发票。

电力工程专用合同条款第一部分：合同基本信息1. 甲方（业主）：_________2. 乙方（承包商）：_________3. 合同编号：_________4. 签订日期：_________5. 签订地点：_________6. 项目名称及内容：_________7. 项目地点：_________8. 合同金额：_________9. 工期要求：_________10. 质量标准：_________第二部分：权利与义务甲方权利与义务：- 提供必要的技术资料和项目要求。

- 按时支付合同约定的款项。

- 协助解决施工过程中的相关问题。

- 对工程进度和质量进行监督。

乙方权利与义务：- 按照约定时间和质量要求完成工程建设。

- 使用合格的材料和设备。

- 遵守安全生产法规，保证工程质量。

- 定期向甲方汇报工程进度。

第三部分：违约责任甲方违约责任：- 若甲方延迟支付款项，应支付相应的滞纳金。

- 若因甲方原因导致工程延期，应承担相应责任。

乙方违约责任：- 若乙方未按合同约定时间完成工程，应支付违约金。

- 若因乙方原因导致工程质量问题，应负责修复并承担相关费用。

第四部分：争议解决双方应通过友好协商解决合同执行过程中出现的任何争议。

协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

第五部分：其他条款- 本合同一经双方签字盖章，即具有法律效力。

- 本合同的任何修改和补充均需以书面形式经双方确认。

- 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

- 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

以上范本仅供参考，具体合同内容应根据实际情况和当地法律法规进行适当调整。

在签订合同之前，建议由专业法律人士进行审核，以确保合同的合法性和有效性。

电力工程合同专用条款一、定义与解释在本合同中，以下词语具有特定含义：1. 甲方：指委托方，即项目业主或其代表。

2. 乙方：指承包方，即承担电力工程建设任务的单位或个人。

3. 工程：指甲方委托乙方进行的电力设施的设计、施工、调试等工作。

4. 合同价格：指双方约定的工程总价款。

5. 工程质量：指工程应达到的技术标准和质量要求。

二、工程范围与内容本合同所涉及的电力工程包括但不限于以下内容：1. 变电站的设计与建设。

2. 输电线路的铺设与安装。

3. 配电网的规划与实施。

4. 其他相关的电力系统辅助设施建设。

三、合同价格与支付方式1. 合同价格应根据工程量清单及相应的计价依据确定。

2. 付款方式应明确，包括预付款、进度款、竣工款等。

3. 任何变更工作的价格调整应遵循合同约定的变更程序。

四、工期与进度1. 工程开工日期及竣工日期应在合同中明确规定。

2. 乙方应按照合同约定的时间节点提交工程进度计划，并确保按期完成。

3. 如遇不可抗力因素影响工期，应及时通知甲方并协商解决。

五、质量保证与验收1. 乙方应保证工程质量符合国家标准及行业规范。

2. 工程完工后，应进行验收，由甲方组织相关专家进行。

3. 验收合格后，方可进行结算；不合格的部分，乙方应负责整改至合格。

六、违约责任1. 如一方违反合同条款，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

2. 违约责任的具体形式和计算方法应在合同中明确。

七、争议解决合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

八、其他事宜1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。