建设工程合同(含FIDIC)条款历年试题与答案

四川省2016年4月高等教育自学考试建设工程合同（含FIDIC）条款试卷（课程代码04231）一、单项选择题1.下列合同属于无偿合同的是A.施工合同B.运输合同C.借用合同D.监理合同2.甲为乙的债权人，乙为了逃避债务，以极低的价格向另一知情人转让了自己的财产，并签订了转让合同，此时A.债权人可行使撤销权B.债权人可行使不安抗辩权C.债权人可请求法院进行财产保全D.转让合同自签订之时起无效3.依据合同法的规定，下列文件中不属于要约邀请的是A.招标公告B.商品价目表C.拍卖公告D.投标文件4.对于隐蔽工程或中间工程的检验，承包商应A.提前24h书面通知工程师来参加验收B.提前24h电话通知工程师来参加验收C.提前48h书面通知工程师来参加验收D.提前48h电话通知工程师来参加验收5.按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人有权A.自行将该工程抵押B.申请人民法院将该工程依法拍卖C.将工程直接收归已有D.自行将该工程卖给他人6.由于总承包单位拖欠分包单位工程款，造成分包工程进度严重滞后，为此发包人从总包工程应付款中扣除了分包款项直接向分包单位支付，在下列说法中正确的是A.总承包人违约，发包人亦违约B.总承包人违约，发包人不违约C.总承包人不违约，发包人违约D.总承包人不违约，发包人亦不违约7.工程师进行工程计量应提前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。

承包人收到通知后不参加计量，则计量结果A.由双方协商处理B.无效C.按合同约定处理D.有效8.依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工A.验收前由发包人负责B.验收前由工程师负责C.验收后由发包人负责D.验收后由工程师负责9.FIDIC合同条件中，被称为“新红皮书”的是A.《施工合同条件》B.《土木工程合同文件格式》C.《EPC/交钥匙项目合同条件》D.《设备和设计——建造合同条件》10.FIDIC施工合同文本结构一般包括A.通用条件、专用条件和合同协议B.通用条件、专用条件和其他标准化文件格式C.合同协议、通用条件和投标文件D.协议书、专用条件和招标文件11.依据FIDIC《施工合同条件》，工程师可以随时指示承包商暂停施工。

某建筑施工合同，合同总价6000万元，合同工期为6个月，合同签订日期为1月初，从当年2月份开始施工。

1．合同规定：（1）预付款按合同款的20%支付，支付预付款及进度款累计达总合同价40%时，开始抵扣，在下月起各月平均扣回。

（2）保留金按5%扣留，从第1个月开始按月结算工程款的10%扣留，扣完为止，竣工结算时返还。

（3）工程提前1天，奖励10000元，推迟1天罚20000元。

（4）当物价比签订合同时上涨≥5%时（单项上涨幅度＜5%者，不予调整，其他情况均予以调整），依据当月应结算价款的实际上涨幅度，按如下公式调整（其中0.15为人工费在合同总价中比重；0.60为材料费在合同总价中比重）；)25.060.015.0(00++⨯=B B A A P P（5）非承包人责任的人工窝工损失费为800元/ 天，机械闲置损失费为600元/天。

2．工程如期开工，施工过程中，某一关键工作面上发生了以下几种原因造成临时停工： （1）5月10日至5月16日承包商的施工设备出现了前所未有的故障； （2）应于5月14日交给承包人的后续图纸直到6月1日才交给承包人；（3）5月28日至6月3日施工现场下了该季节罕见的特大暴雨，造成了6月1日至6月5日该地区的供电全面中断。

同时由于暴雨使施工单位进场的正在施工的机械设备受到损坏，造成损失1万元；清理现场需费用1万元，上述费用由施工单位垫付。

（4）为了赶工期，施工单位采取赶工措施，因赶工实际增加措施费5万元。

3．工程比合同工期提前10天完成。

4．该工程各月实际完成产值（不包括索赔费用）和各月造价指数分别见表5-1、表5-2。

【问题】1．不可抗力风险承担责任的原则是什么？2．施工单位可索赔的工期为多少？可索赔的费用为多少？ 2．该工程预付款为多少？预付款起扣点为多少？保留金为多少？ 3．每月实际应结算工程款为多少？【参考答案】问题1因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方分别按以下方法承担：（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；（2）承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自承担；（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；（6）延误的工期相应顺延。

建筑工程合同（含FIDIC）条款复习资料一、单项选择题1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（ C ）关系。

A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ A ）赔偿。

A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员3．在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是（ D ）A．代理与被代理关系B．雇佣与被雇佣关系C．委托与被委托关系D．监理与被监理关系4．依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交（ A ）A．索赔意向通知B．现场同期记录C．索赔报告D．索赔证据5、下列财产中，（ A ）不得抵押。

A、土地所有权 B土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具6、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（ B ）家。

A、2、B、3C、5D、77．下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中，说法正确的是（ D ）A．工期不顺延，业主承担与工程有关的损失B．工期不顺延，承包商承担与工程有关的损失C．工期顺延，损失按一定比例由双方共同分担D．工期顺延，各自的损失各自承担，工程的损失由业主承担8．被工程师要求暂停施工的工程，承包人要求复工时，应书面向工程师提出复工要求，工程师应当（ B ）A．立即给予答复B．在24小时内给予答复C．在48小时内给予答复D．提出处理意见9．根据《建设工程施工合同文本》中相关条款，关于延期开工，下列表述正确的是（ D ）A．承包人不能按时开工，应不迟于协议书约定的开工日期前5天向工程师提出申请B．工程师在接到延期开工申请后48天内应以书面方式答复承包人C．承包人的延期开工申请得到同意后，可延期开工，但工期不能顺延D．承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延10、合同争议的解决顺序为（ A ）A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁11、监理招标主要是对监理单位（ B ）的选择。

《FIDIC合同条款解读》培训考试试题1.下列哪一个不是目前国内外采用的招标方式? [单选题]A.公开招标B.补偿性招标(正确答案)C.邀请招标D.议标2. 合同已经结束的正式通知应该由_______提供给买方。

[单选题]A. 项目经理B. 合同管理负责人(正确答案)C. 项目控制官员D. 项目发起人或业主3.业主通常采用哪种招标的合同计价形式以期降低自己的风险? [单选题]A.成本加奖励B.固定单价C.可调总价D.固定总价(正确答案)4 一个承包商签订一分正式的书面合同用已规定的资金额安装一栋办公大楼。

当承包商开始现场安装时，他发现工作需要花的时间和材料将远远超过标书中包括的时间和材料。

他告诉业主要么给他更多资金，要么他就拒绝完成项目。

他可以这样做吗? [单选题]A. 可以，因为这个合同不能让承包商赚钱，客户应该理解这一点，因此他要么增加资金，要么取消合同。

B．可以，承包商可以已宣布合同无效。

C. 可以，因为承包商不愿履行合同。

D. 可以，但是业主有权起诉承包商违约。

(正确答案)5 “只有我老板才可以同意这个变更，但是他现在不在。

为什么我们不能只商定进度计划呢?我可以同意这一点。

”这是哪一类谈判技术? [单选题]A. 好人、坏人B. 拖延C. 不露面的人(正确答案)D. 权力有限6. 要求谈判技巧最多的三种项目情况是: [单选题]A. 和职能经理合作保证资源支持项目的可获取性;向项目团队成员提供绩效评估;制定WBSB. 制定WBS;确定主进度计划;管理项目变更C. 使用分包商;编制项目范围说明;项目开始后管理变更(正确答案)D. 确保高层管理提供项目支持;同职能经理合作;建设项目团队7.下列哪一项不是EPC合同形式的内涵: [单选题]A.设计B.采购C.施工D.调试(正确答案)8. 下列哪一项不是工程分包的基本原则是: [单选题]A.有钱大家赚(正确答案)B.易于管理操作和有效控制C.资源与优势互补D.分散风险9 EPC总承包项目管理过程中，业主最想从项目索要的是: [单选题]A. 设计水平B. 设备采购C. 施工质量D. 功能实现(正确答案)10. 合同的语言有时会造成误解或者对项目完工造成消极影响。

机密★启用前四川省2020年10月高等教育自学考试建设工程合同（含FIDIC ）条款（课程代码04231 ）注意事项：L本试卷分为两部分，第一部分为选择建,第二部分为非选择题.2,应考者必须按试题顺序在答题卡指定位置上作答,答在试卷上无效。

3.涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分选择题一、单项选择题：本大题共20小题，每小题1分，共20分.在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出.t合同的主体是指A.法人B.法人和其他组织C.自然人D.自然人、法人和其他组织2 .承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行重新检晚。

该工程邰位险蔽前曾得到监理「.程甄的质量认可，但重新检验后发现航量未达到令同规定的要求，则全部剥霹、修改、重新隘蔽的费用的损失和工飒理为A,费用和工期损失全部由业主承担 B.费用和工期损失全部由承包而承担C.费用由承包商承担，工期给予顺延D.工期不予顺延，但费用由业主给予补f⅛3 .施工合同文本规定,施工中遇到存价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保护措施，对打乱施1：计划的后果责任是A.承包商承担保护费用，工期不予顺延B承包商承担保护费用.工期予以顺延C发包人承担保护措施会用，工期不予顺延D.发包人承担保护措施费用，工期予以顺延4,实时施工晚工日期为A.承包方递送竣工验收报告日期B.承包方施工完工日期C.竣工验收合格日期D.办理竣工除收手续日期5 .因不可抗力发生，承担工程所需清理修笈戕用的是A.发包方B.承包方C.发包方或承包方D.发包方和承包方6 .承包商签订合同后，将合同的♦部分分包给第三方承担时A.应征得业主同意B.可不经过业主同意C.自行决定后通知业主D,自行决定后通知监理工程师7 .当事人行使不安抗辩权的法律效果是A.终止合同B.解除合同C.中止履行合同D,恢品履行合同8 .总包单位依法将建设工程分包时，分包工程发生的质量问题,应A.由总包单位负责B.由总包单位与分包单位承担连带责任C.由分包单位负责D.由总包单位、分包单位、监理单位共同负责9 .某工程监理酬金总额45万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失60万元。

建设工程合同（含FIDIC）条款2021年10月历年真题及答案一、单选题（每题1分共20分）1、工程量不大且能精确计算、工期较短、技术不复杂、风险不大的项目，最适用于（A）A、总价合同B、单价合同C、成本加酬金合同D、总承包合同2、在建设工程质量控制中，对工程质量进行评定的依据是（B）A、项目协议书约定的质量标准B、国家或专业的质量检验评定标准C、发包人提供的质量标准D、监理工程师提供的质量标准3、某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工，当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应（A）A、向发包人索赔B、向乙施工单位索赔C、向监理单位索赔D、自行承担4、以下不属于索赔依据的时（B）A、法律法规B、部门规章C、合同文件D、工程惯例5、某大桥施工企业现场负责人下达错误施工指令，具体施工人员盲目施工给建设单位造成损失的，建设单位可进行索赔的对象是（C）A、施工企业的法定代表人B、施工企业的现场技术负责人C、施工企业D、具体的施工人员6、建设部107号文规定，建筑工程的工程预付款的预付额度一般不得超过当年建筑（包括水、电、暖、卫等）工程工作量的（D）A、10%B、15%C、20%D、30%7、《建设工程设计合同》示范文本分为两种，其中GF-2000-0210版本适用于（D）A、民用建设工程设计B、水文地质勘查C、岩土工程设计D、专业建设工程设计8、《合同法》规定，违约责任（D）A、全部实行过错责任原则B、总体上实行过错责任原则C、全部实行严格责任原则D、总体上实行严格责任原则9、中止履行是指行使不安抗辩权当事人一方，有权（D）A、撤销合同B、解除合同C、终止合同D、暂时停止合同的履行10、工程设计变更引起的新增工程量清单子目，其相应综合单价的第一提出方应为（B）A、发包人B、承包人C、监理人D、工程造价部门11、按英美法的传统，合同生效的时间为（A）A、承诺发出时B、要约到达受要约人时C、承诺到达要约人时D、要约人发出承诺通知时12、某桥梁工程施工中，如遇人工挖孔桩桩孔，开挖过程中出现地下流沙层或淤泥层，需要采用特殊支护措施，方可继续施工，施工方可考虑向监理工程师提出（C）A、设计变更B、条件变更C、施工措施变更D、计划变更13、在工程建设监理活动中，监理单位是（B）A、业主的代理人B、业主的委托人C、施工合同的当事人D、绝对独立的第三人14、双方当事人采用合同书形式订立合同时，合同成立的时间为（C）A、双方当事人制作合同书时B、双方当事人表示受合同的约束时C、双方当事人签字或盖章时D、双方当事人达成一致意见时15、按风险产生的后果分类，因设计、设备等问题导致项目建成后达不到设计生产能力，属于（B）A、质量风险B、生产风险C、费用风险D、市场风险16、FIDIC合同条件中，适用于建设项目规模大、复杂程度高、承包商提供设计、雇主愿意将部分风险转移给承包商的项目的是（C）A、银皮书B、新红皮书C、新黄皮书D、绿皮书17、合同当事人一方只享有权利而不负义务，另一方当事人只负义务而不享受权利的合同成为（A）A、单务合同B、诺成合同C、要式合同D、双务合同18、工程经竣工验收合格后，业主和承包人之间办理竣工结算的最主要依据是由监理工程师签发的（C）A、工程变更令B、公路工程竣工验收鉴定书C、最终支付证书D、工程质量鉴定书19、投标方对建设工程进行投标，在合同签订的程序过程中称为（B）20、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于（A）A、附加工作B、正常工作C、意外工作D、额外工作二、多选题（每题1分共10分）21、合同的形式有（ABE）A、书面形式B、口头形式C、文本形式D、数字形式E、推定形式22、违约责任的构成要件是当事人应具备何种条件才应承担违约责任，违约责任的一般构成要件包括（AD）A、违约行为B、非不可抗力C、事实损害D、不存在法定和约定的免责事由E、要约失效23、工程管理实践中，通常可按照工程变更所包含但具体内容，将其分类为（ABCD）A、设计变更B、施工措施变更C、新增工程D、条件变更E、施工环境变更24、发包人承担违约责任的方式包括（ABD）A、支付违约金B、顺延延误的工期C、及时发出变更通知D、继续履行E、终止合同履行25、以下属于合同法规定的要约邀请范畴的时（ABDE）A、拍卖公告B、招标公告C、招标文件D、招股说明书E、寄送的价目表26、合同是发生在当事人之间的一种法律关系。

建设工程合同（含FIDIC条款）复习题（带答案）《建设工程合同（含FIDIC条款）》试题一、单项选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分）1．工程设计招标在评标过程中，主要考虑的因素是（C）A．设计取费高低 B．设计单位的资历C．设计方案的优劣 D．设计任务的完成进度2．能作为承包商索赔证据的是（C）A．索赔事件发生时的口头协议B．在会议纪要中双方确认的商讨性意见C．有业主签名的有关电传D．未经监理工程师签署认可的电话记录3．施工合同示范文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保护措施，对打乱施工计划的后果责任是 (D) A．承包商承担保护措施费用，工期不予顺延B．承包商承担保护措施费用，工期予以顺延C．业主承担保护措施费用，工期不予顺延D．业主承担保护措施费用，工期予以顺延4．承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，其规则为（A） A．应征得业主同意 B．可不经过业主同意C．自行决定后通知业主 D．自行决定后通知监理工程师5．建设监理招标的最大特点是（ C ）A．非常注重监理单位的报价 B．邀请招标人较多C．很注重监理单位能力的选择 D．很注重监理单位的资金状况6．招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，决定中标人的是（A） A．招标人 B．评标委员会C．招标代理机构 D．建设行政主管部门7．当一个工程项目总报价基本确定后，通过调整内部各个项目的报价，以期既不提高报价、不影响中标，又能在结算时得到较为理想的经济效益，这种报价技巧称为（ D ）A．根据中标项目的不同特点采用不同报价B．多方案报价法C．可供选择的项目的报价D．不平衡报价法8．招标公告是一种(C)A．要约 B．邀请招标 C．要约邀请 D．其他组织招标9．根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是（A）A．违约方当事人客观上存在违约行为B．违约方当事人主观上有过错C．守约方当事人客观上存在损失 D．由合同当事人在法定范围内自行约定10．关于评标，下列不正确的说法是（B）A．评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密。

建设工程合同（含FIDIC）条款2019年04月历年真题及答案一、单选题（每题1分共20分）1、下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是（B）A、自然人B、项目经理部C、设计事务所D、监理事务所2、下列事件属于建设工程一切险除外责任的是（D）A、台风引起的损失B、暴雨引起的地面下陷C、雷电引起的火灾D、自然磨损3、根据适用范围不同，《建设工程勘察合同》示范文本分为（B）A、一种B、两种C、三种D、四种4、对于损失大、概率小的风险可以采取什么措施？（C）A、风险回避B、风险控制C、风险转移D、风险保留5、下列事件中，属于不可抗力的是（D）A、工程师指令错误B、雇主终止合同C、材料质量不合格D、局部武装暴动6、依据FIDIC《施工合同条件》，与指定分包商签订合同的事（D）A、雇主B、工程师C、政府D、承包商7、依据FIDIC《施工合同条件》，保留金分两次返还，分别是颁发工程接受证书和（A）A、履约证书后B、竣工试验合格证明后C、竣工验收申请后D、履约担保函后8、依据FIDIC《施工合同条件》，预付款起扣月份为进度款累计总额达到合同总价的多少进行起扣（A）A、10%B、20%C、30%D、50%9、根据合同成立的形式，电子邮件属于（B）A、口头形式B、书面形式C、推定形式D、其他形式10、关于要约的说法，正确的是（C）A、中标通知书是一种要约行为B、要约的内容可以是不确定的C、要约必须以缔结合同为目的D、商业广告是要约11、董事会授权甲可订立1000万元已下单合同，甲与某施工企业订立了2000万元的合同，施工企业不知道其超越权限。

该合同的效力状态为（D）A、不成立B、无效C、成立D、效力待定12、下列合同中，属于可撤销合同的是（B）A、损害社会公共利益的合同B、显失公平的合同C、通过邀请招标签订的合同D、以虚假资质签订的合同13、合同履行中，因一方当事人的违约导致对方受到1万元损失。

按合同内约定方法计算的违约金为4万元，则违约方应支付对方的金额为（C）A、1万元B、2万元C、4万元D、5万元14、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于（B）A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、意外工作15、根据FIDIC《施工合同条件》，工程量变化超过原有工程量的多少以上，可以采用新的费率或价格？（C）A、0.01%B、1%C、10%D、20%16、下列属于索赔按照实践的性质进行分类的是（A）A、工程延误索赔B、工期索赔C、费用索赔D、合同内索赔17、索赔事件发生28天内，承包商需向工程师发出（A）A、索赔意向通知B、索赔报告C、索赔证据D、索赔费用通知18、因业主未按合同约定提供必须的施工条件导致工程无法按预定计划实施，属于（C）A、施工措施变更B、设计变更C、条件变更D、计划变更19、一方采取欺诈、恶意谈判等手段牟取不正当利益，违反了合同法的（B）A、自愿原则B、诚实守信原则C、合法原则D、鼓励交易原则20、下列不属于生产经营期风险的是（C）A、技术风险B、效益风险C、融资风险D、商业风险二、填空题（每题2分共10分）21、担保的原则为平等、自愿、公平和诚实信用原则。

《建设工程合同（含FIDIC条款）》试题一、单项选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分）1．工程设计招标在评标过程中，主要考虑的因素是（C）A．设计取费高低 B．设计单位的资历C．设计方案的优劣 D．设计任务的完成进度2．能作为承包商索赔证据的是（C）A．索赔事件发生时的口头协议 B．在会议纪要中双方确认的商讨性意见 C．有业主签名的有关电传 D．未经监理工程师签署认可的电话记录3．施工合同示范文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保护措施，对打乱施工计划的后果责任是 (D) A．承包商承担保护措施费用，工期不予顺延B．承包商承担保护措施费用，工期予以顺延C．业主承担保护措施费用，工期不予顺延D．业主承担保护措施费用，工期予以顺延4．承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，其规则为（A） A．应征得业主同意 B．可不经过业主同意C．自行决定后通知业主 D．自行决定后通知监理工程师5．建设监理招标的最大特点是（ C ）A．非常注重监理单位的报价 B．邀请招标人较多C．很注重监理单位能力的选择 D．很注重监理单位的资金状况6．招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，决定中标人的是（A） A．招标人 B．评标委员会C．招标代理机构 D．建设行政主管部门7．当一个工程项目总报价基本确定后，通过调整内部各个项目的报价，以期既不提高报价、不影响中标，又能在结算时得到较为理想的经济效益，这种报价技巧称为（ D ）A．根据中标项目的不同特点采用不同报价B．多方案报价法C．可供选择的项目的报价D．不平衡报价法8．招标公告是一种(C)A．要约 B．邀请招标 C．要约邀请 D．其他组织招标9．根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是（A）A．违约方当事人客观上存在违约行为 B．违约方当事人主观上有过错C．守约方当事人客观上存在损失 D．由合同当事人在法定范围内自行约定10．关于评标，下列不正确的说法是（B）A．评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密。

建设工程合同（含FIDIC）条款2018年04月历年真题及答案一、单选题（每题1分共15分）1、附条件合同中的所附条件（B）A、可以是已发生的事实B、必须是将来发生的事实C、是必然发生的事实D、是不可能发生的事实2、下列合同中，属于可撤销合同的是（D）A、无处分权人处分他人财产而订立的合同B、损害社会公共利益的合同C、因欺诈、胁迫而订立的，并损害国家利益的合同D、乘人之危订立的合同3、先给付义务人行使不安抗辩权时，后给福义务人在约定的或合理的期限内未恢复履行能力且不能提供担保的，先给付义务人有权（A）A、中止履行B、变更合同C、解除合同D、拒绝履行4、工程师对已经隐蔽的工程重新检验时，若检验合格，对于发生的费用和工期，处理正确的是（A）A、费用由发包人承担，工期给予顺延B、费用由承包人承担，工期不予顺延C、费用由发包人承担，工期不予顺延D、费用由承包人承担，工期给予顺延5、下列关于投料试车的说法中，正确的是（C）A、在工程竣工验收时由发包人全部负责B、在工程竣工验收时由承包人全部负责C、在工程竣工验收后由发包人全部负责D、在工程竣工验收后由承包人全部负责6、承包人预报法人签订质量保修书的时间是（A）A、工程竣工验收之前B、工程竣工验收之时C、工程竣工验收之后D、工程竣工验收合格之日7、被工程师要求暂定施工的工程，承包人以书面形式向工程师要求复工时，工程师在收到后48小时内未答复，则（B）A、承包人需再等48小时才能自行复工B、承包人可以自行复工C、承包人可以提出工期索赔D、承包人应重新提出复工要求8、由于业主的原因使监理单位终止了监理业务，则其善后工作应属于（C）A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、意外工作9、依据FIDIC施工合同的各文件的优先解释顺序，排在第一位的是（C）A、中标函B、投标函C、合同协议书D、合同条件10、依据FIDIC施工合同条件的规定，下列不属于承包商责任的是（B）A、提交履约保证B、提供施工现场C、负责施工现场的安全D、保证工程质量11、FIDIC（1999年版）施工合同条件规定，当某项工程量的数量变化超过多少时，可采用新的费率和价格？（A）A、10%B、15%C、20%D、25%12、已知某施工合同的总价为360万元，合同工期12个月，现因发包人原因造成额外增加工程量60万元，则承包人可索赔的工期为（A）A、2月B、3月C、4月D、5月13、在确定工程变更价款时，如果合同中没有类似或者适用的价格，此变更价格（C）A、由业主提出，工程师批准执行B、由工程师提出，业主批准执行C、由承包商提出，工程师批准执行D、由承包商提出，业主批准执行14、某施工合同实施过程中，设计方发生设计变更，工程师为此发出变更通知，承包人对此（B）A、拥有拒绝的权利B、没有拒绝的权利C、需与发包人协商是否接受D、不需与发包人协商是否接受15、建设工程合同发生争议时，当事人自行解决争议的方式是（A）A、和解解决争议B、调解解决争议C、诉讼解决争议D、仲裁解决争议二、名词解释（每题3分共15分）16、合同保全答：合同保全是指法律为防止因债务人财产的不当减少而给债权人的债权带来危害，允许债权人行使撤销权或代位权，以保护其债权的制度。