水利工程施工索赔
- 格式:doc
- 大小:34.00 KB
- 文档页数:6
水利工程赔偿方案水利工程是指利用水资源进行开发的工程,包括水库、堤坝、渠道、水泵站等设施。
水利工程的建设对于改善水资源利用、防洪抗旱、农业灌溉等方面有着重要的意义。
然而,在水利工程建设过程中,也难免会发生一些意外事故,造成一定的损失。
因此,在水利工程建设中,必须制定并实施一套完善的赔偿方案,以保障受损方的合法权益。
本文将就水利工程赔偿方案进行详细探讨。
一、赔偿的范围水利工程赔偿的范围包括直接经济损失、间接经济损失、人身伤害赔偿以及环境损害赔偿等。
直接经济损失是指因水利工程建设过程中对农田、房屋等产生的直接损失;间接经济损失是指由于水利工程建设导致的生产、居住等方面的损失;人身伤害赔偿是指因水利工程建设导致人员受伤、死亡等方面的赔偿;环境损害赔偿是指由于水利工程建设对自然环境造成的损害。
二、赔偿的责任水利工程赔偿的责任主要包括施工方、设计方以及监理单位等。
施工方对于施工过程中发生的意外事故应承担赔偿责任;设计方对于设计方案存在缺陷导致的损失应承担赔偿责任;监理单位应对监理过程中的疏漏造成的损失承担赔偿责任。
三、赔偿的程序水利工程赔偿的程序包括索赔、鉴定、调解和诉讼等过程。
受损方应首先向施工方、设计方、监理单位等主张赔偿,并提供相关证据;如受损方与责任方无法达成赔偿协议,可以进行鉴定,由专业机构对损失进行鉴定评估;如双方愿意通过调解解决纠纷,可以选择相关部门进行调解;如仍无法达成一致,受损方可以向法院起诉,通过诉讼解决赔偿纠纷。
四、赔偿的标准水利工程赔偿的标准应当遵循公平、公正、合理的原则。
对于直接经济损失,应根据损失的具体情况进行合理评估,并按照市场价格进行赔偿;对于间接经济损失,应根据损失的类型和程度进行评估,并合理确定赔偿金额;对于人身伤害赔偿,应按照《中华人民共和国侵权责任法》的相关规定进行赔偿;对于环境损害赔偿,应根据环境损害的类型和程度进行鉴定评估,并按照环境损害赔偿的相关法律法规进行赔偿。
水利工程施工合同中变更索赔工作技巧谢长福随着国家对水利基础设施投入的增加,近年来公司中标的水利项目不断增加,中标合同额逐年升高。
但由于水利行业的特殊性及竞争残酷性,存在投资概算控制严、工程变更索赔困难、项目盈利能力低、经营风险大的问题。
为此,在合同履行过程中,除合理组织施工、提高施工效率降低施工成本外,如何运用技巧解决变更索赔问题,从而降低经营履约风险显得尤为重要。
下面就此简要谈一谈。
一、水利工程特点1、水利工程主要以公益性为主,用于保障民生利益及提高社会效益,其经济性相对较差,投资盈利能力低,项目投资评价主要以财务生存能力评价为主。
2、水利工程资金来源主要以财政为主(包括中央和地方财政配套)、项目法人企业部分自筹,投资控制严格,项目中任何费用增加均受到过程跟踪审计及工程完工审计、政府财政审计等多重审计监督。
3、水利工程项目业主主要人员一般来源于政府有关部门,管理上存在行政色彩,项目履约过程中与施工单位在工程建设方面的共同语言偏少;项目实施受到地方相关部门及水行政部门、水利部等层层监督管理,多重检查。
4、水利工程项目招投标竞争激烈,各大建筑央企及地方建筑施工企业均已进入水利工程施工行业;合同文件条款苛刻、显失公平,项目风险尽数转嫁;招标拦标价低、设置不合理,施工企业迫于生存和竞争压力违心地在拦标价范围内尽量压低价格甚至低于成本价进行投标,一旦中标,给项目经营带来重大的风险,给项目履约带来困难。
二、工程变更索赔技巧1、熟练掌握、精确分析合同文件,做好项目变更索赔策划工作水利工程项目主要采用《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》(以下简称《示范文本》),但大多数业主都会对其中一些主要条款进行不公平的修改,特别是对变更索赔条款进行修改,其目的是限制解决变更索赔问题的空间,封闭施工企业寄希望于通过变更索赔途径获得费用补偿的通道,以转嫁责任的方式保护自己的权益,实现“变更不变价,变化不补偿”目的。
但是无论怎样修改,施工单位只要熟练掌握、精确分析合同文件、投标组织方案等,结合现场实际条件就能找出其漏洞,并运用合理的合同条款进行变更索赔工作。
水利工程施工索赔的原因和处理措施水利工程施工索赔是指在水利工程施工过程中,因为各种原因导致施工企业向工程业主提出赔偿要求的情况。
水利工程的施工过程中,由于工程复杂性和特殊性,施工索赔问题较为常见。
本文将探讨水利工程施工索赔的原因和处理措施。
一、施工索赔的原因1. 无法预见的自然因素自然灾害如洪水、地震等不可抗力因素对水利工程施工造成了较大的影响。
这些自然因素往往会导致施工进度延误、工程变化、设备损坏等问题,进而引起施工索赔的产生。
2. 工程设计变更在水利工程的施工过程中,由于工程设计与实际情况的差异,需要进行设计变更。
设计变更往往会导致施工成本的增加,因而施工方会提出索赔要求。
3. 施工方自身过错施工方在施工过程中,由于施工不慎、施工组织不善等原因,导致工程质量、安全问题,从而引发索赔要求。
4. 材料和设备供应商原因如果材料和设备供应商提供的产品出现问题,例如质量不符合要求、交付延迟等,将给施工方造成一定损失,施工方可根据合同要求提出索赔。
二、施工索赔的处理措施1. 引入专业人员协商解决当施工索赔出现时,可以通过引入专业人员进行协商解决。
专业人员能够对工程进行细致的分析和评估,并制定相应的解决方案,以求达成双方都能接受的结果。
2. 合理设置索赔条款在水利工程施工的合同中,可以合理设置索赔条款,明确施工方在出现索赔情况时应采取的程序和措施,以及业主方的处理流程,以便在索赔出现时,双方都能按照既定的合同规定进行处理。
3. 建立完善的监督制度为了避免施工索赔的发生,水利工程施工中可建立起严格的监督制度,确保施工过程的合规性和质量的稳定性。
监督制度的建立可以包括定期的工程检验、质量监督以及技术咨询等工作,以提前发现问题并予以解决。
4. 加强沟通与合作施工方和业主方可以通过加强沟通与合作,共同解决施工索赔问题。
双方应及时沟通工程进展情况、问题解决方案以及合同变更等事宜,保持信息畅通,以避免因沟通不畅而导致的误解和争端。
水利工程施工中的索赔与争议解决机制水利工程是国民经济重要的基础设施建设之一,其施工过程中难免会遇到各种问题与争议。
涉及到工程款支付、施工合同履行、设计变更等方面的纠纷往往会引发索赔与争议。
为了保障水利工程施工的顺利进行,需要建立一套完善的索赔与争议解决机制。
一、索赔机制在水利工程施工中,一方面,施工单位因为各种原因可能会因为工程变更、设计缺陷等原因导致经济损失,需要向业主提出索赔;另一方面,业主也有可能因为施工单位未按照合同要求履行义务而需要索赔。
为了解决这些问题,需要明确索赔的具体流程和条件。
1.索赔流程通常,施工单位需要向业主提出索赔时,首先需要书面申请,并附上相关证明材料,如合同、设计变更文件、施工巡查记录等。
接收申请的一方应当及时进行审核,并在一定的时间内做出答复。
若答复不能满足索赔方的要求,索赔方可以提交仲裁申请或诉讼。
索赔的最终结果由相关法律法规或合同进行裁定。
2.索赔条件索赔的条件通常包括:施工单位在合同约定的时间内完成了其责任范围内的工程,但因业主等原因无法继续施工;施工单位按合同约定的质量标准完成了工程,但因业主等原因需要变更设计;业主未能按期支付工程款;业主变更了工程设计等。
二、争议解决机制除了索赔问题外,水利工程施工中还可能会出现各种争议,如合同履行、质量问题等。
为了妥善解决这些争议,需要建立一套科学有效的争议解决机制。
1.协商解决当发生争议时,双方可以首先通过协商的方式解决。
协商解决通常采取会议、座谈、磋商等形式,由相关人员共同商讨解决方案。
协商解决的优点是快速高效,能够减少时间和成本的浪费。
2.仲裁解决如果双方无法通过协商解决争议,可以选择仲裁解决。
仲裁一般由专门的仲裁机构或争议解决中心进行,根据合同约定或相关法律法规进行仲裁裁决。
仲裁的优点在于公正、中立,节约时间和成本。
3.诉讼解决若仲裁解决无法满足一方的要求,可以将争议提交到法院进行诉讼解决。
诉讼程序相对较为复杂,时间和成本相对较高。
水利工程索赔的管理及索赔费用的确定在水利工程项目的实施过程中,由于各种不可预见的因素和条件变化,索赔现象时有发生。
索赔管理是水利工程项目管理中的重要组成部分,它对于保障项目参与各方的合法权益、控制项目成本、保证项目顺利进行具有重要意义。
同时,准确确定索赔费用也是索赔管理的关键环节,直接关系到索赔的成功与否和双方的利益平衡。
一、水利工程索赔的概念及产生原因水利工程索赔是指在水利工程合同履行过程中,合同一方因对方未履行或未完全履行合同所规定的义务,或者由于其他非自身原因而遭受损失,向对方提出经济补偿和(或)时间补偿的要求。
产生索赔的原因多种多样,主要包括以下几个方面:1、业主方面的原因,如未能按时提供施工场地、提供的图纸和技术资料不准确、变更工程设计等。
2、不可抗力因素,如自然灾害、战争等不可预见、不可避免且无法克服的客观情况。
3、合同缺陷,合同条款存在漏洞、表述不清或前后矛盾等。
4、施工条件变化,如地质条件与勘察报告不符、地下障碍物等。
5、法律法规变化,导致工程费用增加或工期延长。
二、水利工程索赔的管理(一)索赔的预防1、签订完善的合同。
合同条款应明确、具体,尽可能涵盖可能出现的各种情况,减少合同漏洞和歧义。
2、做好前期准备工作。
在项目前期,应充分进行勘察、设计,确保施工条件和工程要求清晰明确。
3、加强项目管理。
业主和施工方应建立有效的项目管理体系,及时解决施工中的问题,避免问题积累导致索赔。
(二)索赔的处理程序1、索赔意向通知。
当索赔事件发生后,索赔方应在规定的时间内将索赔意向通知对方。
2、索赔资料的准备。
索赔方应收集与索赔相关的各种证据,如合同文件、施工记录、往来函件、照片等,并编制详细的索赔报告。
3、索赔的审核。
对方在收到索赔报告后,应进行认真审核,包括索赔事件的真实性、索赔理由的合理性、索赔费用的计算准确性等。
4、协商与谈判。
双方就索赔事宜进行协商和谈判,寻求解决方案。
5、仲裁或诉讼。
如果协商不成,可按照合同约定通过仲裁或诉讼解决。
水利工程施工管理中索赔问题的探讨摘要:水利工程由于规模比较宏大,施工条件复杂,施工周期长,投资额大,可变因素多的特点,在施工过程中可能会遇到施工现场条件、气候条件的变化,施工进度、物价的变化以及施工图的变更、差异、延误等因素的影响,使工程承包中不可避免地出现施工索赔。
施工索赔是由于工程建设的复杂性所决定的,通过对施工索赔含义和起因的阐述,提出施工索赔的种类及处理原则,索赔的基本规律和技巧,使施工企业能够科学合理的进行索赔。
关键词:水利工程施工管理索赔1施工索赔和索赔的起因1.1施工索赔的概念施工索赔是承包人在合同实施过程中根据合同及法律规定,对并非自身原因造成的工期延误、费用增加,而且是属于发包人应承担的情况所造成的实际损失,凭有关证据向监理人提出请求给予补偿的要求。
1.2施工索赔的起因发生索赔的主要原因有:①设计方面。
在工程施工阶段发生设计与实际不符造成的索赔;②施工合同方面。
在施工过程中双方在签订施工合同时未能充分考虑到和明确各种因素对工程建设的影响,致使施工合同在履行过程中引起施工索赔;③意外风险和不可预见因素。
在施工过程中,发生了如地震、台风、流沙泥、地质断层等引起的施工索赔;④承发包双方不依法履行施工合同。
在履行施工合同的过程中往往因一些意见分歧和经济利益驱动等人为因素,不严格执行合同文件而引起的施工索赔;⑤承发包管理模式变化。
当前的建筑市场,工程项目建设的承发包有总包、指定分包、劳务承包、设备材料供应承包等一系列的承包方式,使工程项目建设的承发包变得复杂和管理模式难度增大。
当任何一个承包合同不能顺利履行或管理不善,都会引发在工期、质量和经济等方面的索赔。
2施工索赔的基本规律工程施工中常见的索赔项目有:人、材、机、现场管理费、企业管理费、利润损失和工期。
通过对合同条款及大量的施工索赔案例可总结出索赔的基本规律:①能够索赔工期时,一般可同时索赔成本;②在索赔原因和条件成立时,均可据其索赔成本;③能够索赔利润时,一定可以同时索赔成本;④在工期延长和利润补偿二者之间,只能得到一种;⑤利润补偿的机会较少,有相当多场合是可以索赔成本,但不能补偿利润;利润的补偿也不能单独进行。
论水利工程施工索赔水利工程作为国家基础设施建设的重要组成部分,对于保障民生、促进经济发展具有至关重要的作用。
然而,在水利工程施工过程中,由于各种不可预见的因素,施工索赔的情况时有发生。
施工索赔不仅涉及到经济利益的分配,还可能影响工程的进度和质量。
因此,深入研究水利工程施工索赔具有重要的现实意义。
一、水利工程施工索赔的概念及类型施工索赔是指在施工合同履行过程中,合同一方因对方不履行或未能正确履行合同义务,或者由于其他非自身原因而遭受经济损失或权利损害,通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。
在水利工程中,施工索赔主要包括以下类型:1、工期索赔:由于业主原因、不可抗力等导致工程延误,施工方要求延长工期。
2、费用索赔:包括因工程变更、物价上涨、政策调整等导致施工成本增加,施工方要求业主补偿费用。
二、水利工程施工索赔产生的原因1、业主方面的原因业主未能按时提供施工场地、施工图纸等必要条件。
业主提出工程变更,导致施工方案调整和费用增加。
业主未按合同约定支付工程款项。
2、设计方面的原因设计图纸存在错误、遗漏或不合理之处,需要修改和补充。
设计变更频繁,影响施工进度和成本。
3、施工方面的原因施工组织不当,导致施工进度延误或成本增加。
施工质量不符合要求,需要返工修复,增加费用。
4、自然和社会环境方面的原因遭遇恶劣天气、自然灾害等不可抗力因素,影响工程施工。
政策法规的变化,如环保要求提高、税收调整等。
5、合同方面的原因合同条款不清晰、不完善,存在歧义或漏洞。
合同中对风险分担约定不合理。
三、水利工程施工索赔的依据和程序1、索赔依据合同文件:包括施工合同、招标文件、投标文件等,是索赔的最主要依据。
法律法规:如建筑法、合同法等相关法律法规。
工程惯例:行业内普遍认可的施工规范和做法。
各种凭证:如工程进度记录、施工日志、往来函件、会议纪要、现场照片等。
2、索赔程序索赔意向通知:在索赔事件发生后的一定时间内,施工方向业主发出索赔意向通知,表明索赔的意愿。
一、索赔的成立应该同时具备的前提条件1、与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失;2、造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任;3、承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
二、水利工程索赔的成立条件:当合同一方向另一方提出索赔时,应有正当的索赔理由和有效证据,并应符合合同的相关约定。
由此可看出任何索赔事件成立必须满足的三要素:正当的索赔理由;有效的索赔证据;在合同约定的时间内提出。
索赔证据应满足以下基本要求:真实性;全面性;关联性;及时性并具有法律证明效力。
三、水利工程索赔的程序按照我国建设工程施工合同(示范文本)的规定,建筑工程索赔的一般程序如下:(一)提出索赔要求按照国际通用合同条件的规定,当出现索赔事项时,索赔方应在索赔事项发生后的28天内以书面信件正式发出索赔通知书,声明其索赔权利。
若逾期再报,其索赔要求可能遭到拒绝。
在实务操作中,一定要按照合同规定的时间提交索赔通知书,以免丧失索赔权。
(二)报送索赔资料和索赔报告在正式提出索赔要求以后,索赔方应抓紧时间准备索赔资料,编写索赔报告,并在下一个28天以内正式提交索赔报告。
如果索赔事项的影响是持续存在的,事态还在发展,则每隔28天报送一次补充资料。
最后在索赔事项结束后的28天以内报送最终索赔报告,提出具体的索赔款额或工期延长天数。
(三)协商解决索赔问题协商是指合同双方在自愿、互让互谅的基础上,按照工程项目的合同文件,通过友好谈判解决工程中产生的索赔问题,因此也被称为协商谈判。
它是合同双方及时、友好解决索赔问题的主要方式,也是最有效的方式,绝大多数索赔都是通过协商解决的。
协商解决索赔问题,一方面有利于迅速、合理地解决问题,使合同双方都得到比较满意的解决方案,另一方面有利于促进双方的合作关系。
(四)调解当双方不能通过友好协商解决索赔问题时,可以按照施工合同专用条款的规定,请有关部门进行调解。
浅析水利工程施工索赔【摘要】:施工索赔是承包商减少风险损失的有效途径,是承包商维护其合同权益的主要手段,也是承包商经营管理水平的体现。
本文就索赔的含义、特点、索赔事件的种类进行了阐述总结,最终提出了提高索赔效益的策略。
【关键词】:索赔;水利工程索赔种类;策略;1.索赔的含义和特点1.1 索赔的含义索赔是当事人在合同实施过程中,根据法律、合同规定及惯例,对不应自己承担责任的情况造成的损失,向合同的另一方当事人提出给予赔偿或要求的行为。
在工程建设的各个阶段,都有可能发生索赔,但在施工阶段索赔发生较多。
对施工合同的双方来说,都有通过索赔维护自己合法权益的权利。
工程索赔是双向的,包括施工索赔和业主索赔,一般习惯上将承包商向业主的索赔简称“索赔”,将业主向承包商的索赔称为“反索赔” 。
在现代工程中,承包商的索赔要求通常为工期和费用的补偿。
工程索赔实质上是一种正当的权利或要求,是合情、合理、合法的行为,它是在正确履行合同的基础上争取合理的偿付。
1.2 施工索赔的特点施工索赔不同于其他索赔事项的特点:一是发生了实际的经济损失或权利损害,是一方提出索赔的基本前提条件;二是施工索赔具有双向性,不仅承包商可向发包人索赔,发包人同样也可向承包商索赔;三是施工索赔具有必然性,它不以合同的任一方的主观愿望为转移;四是施工索赔不只是关注对费用损失的赔付,还要关心对工期损失的赔付;五是索赔是一种未经对方确认的单方行为,索赔要求能否实现,必须通过确认(如双方协商谈判、调解或仲裁、诉讼)后才能实现。
2.索赔事件种类水利工程一般规模大、工期长、投资多,施工技术复杂、中标单位多,易受社会环境、经济环境、技术环境和法律环境的影响。
因此,涉及的索赔项目种类较多,归纳起来有以下几种:2.1 业主违约引起的索赔(1)没有按照合同的规定提供施工场地及通道;(2)没有按照合同的规定交付设计图纸和相关设计资料;(3)未保证施工所用水、电、通讯的需要;(4)未保证施工期间运输的畅通;(5)业主发布指令改变原合同规定的施工顺序,打乱了承包商的施工部署;(6)未及时办理施工所需的各种证件;(7)没有按时提供应由业主提供的材料;(8)拖延支付工程款;(9)指定分包商违约;(10)业主提前占用部分永久工程,使正常施工受到干扰;(11)业主提供的原始资料和数据有差错;(12)要求加速施工,引起施工企业支出加大;(13)监理工程师的工作失误。
水利工程索赔的管理及索赔费用的确定水利工程作为关乎国计民生的重要基础设施建设项目,通常具有规模大、周期长、技术复杂、受自然环境影响大等特点。
在水利工程的建设过程中,由于各种不可预见的因素,索赔事件时有发生。
有效的索赔管理以及准确确定索赔费用,对于保障工程参与各方的合法权益、确保工程顺利进行具有重要意义。
一、水利工程索赔的概念及产生原因水利工程索赔是指在水利工程合同履行过程中,合同一方当事人因非自身原因而遭受损失,按照合同约定或法律法规规定,向对方提出经济补偿或工期顺延等要求的行为。
水利工程索赔产生的原因多种多样,主要包括以下几个方面:1、业主方面的原因业主未能按时提供施工场地、施工图纸等必要的施工条件。
业主变更工程设计,导致工程量增加或施工方案调整。
业主未能按合同约定支付工程款。
2、施工方自身的原因施工组织不合理,导致工期延误或成本增加。
施工质量不符合合同要求,需要返工。
3、不可抗力因素自然灾害,如洪水、地震等。
社会突发事件,如战争、罢工等。
4、合同条款不明确或存在漏洞合同中对某些工作内容、质量标准、计价方式等约定不清晰,导致双方在理解和执行上产生分歧。
二、水利工程索赔的管理(一)索赔的预防1、合同签订前,双方应充分沟通,明确各自的权利和义务,尽量减少合同条款的模糊性和不确定性。
2、施工过程中,业主应及时提供施工所需的各种条件,加强对工程的监督和管理;施工方应严格按照合同要求组织施工,保证施工质量和进度。
(二)索赔的证据收集1、索赔方应注重收集与索赔事件相关的各种证据,包括合同文件、工程变更通知、施工日志、现场照片、会议纪要、往来函件等。
2、证据应具有真实性、关联性和合法性,能够充分证明索赔事件的发生、造成的损失以及责任的归属。
(三)索赔的处理程序1、索赔方应在规定的时间内向对方提出索赔意向通知,说明索赔的事项和理由。
2、随后,索赔方应提交详细的索赔报告,包括索赔的依据、计算方法、损失金额等。
3、对方在收到索赔报告后,应进行审核和评估,如有需要,可组织双方进行协商或调解。
水利工程施工索赔申请书范本尊敬的xxx水利工程有关部门:我公司作为项目承包方承担了xxx工程的施工任务,并根据合同约定按时、按质完成了工程的施工工作。
然而,由于工程设计存在严重问题以及其他不可抗力因素,我们面临了一系列问题和困难,使得施工进展受阻,造成了严重的经济损失。
鉴于此,我公司特此向贵部门提交水利工程施工索赔申请。
一、工程设计问题根据合同约定,在工程建设之初,我们公司对合同中的技术规范和设计文件进行了认真的审查,并在施工过程中严格按照设计要求执行。
然而,我们发现工程设计存在以下问题:1. 设计图纸不合理:工程设计图纸中的标高、尺寸等部分存在不一致和错误,导致施工过程中出现了多次调整和变更,严重影响了进度和质量。
2. 设计方案变更频繁:在工程建设的过程中,设计方案多次更改,导致施工计划无法按时执行,增加了施工难度和成本。
3. 设计材料质量不达标:根据我们对设计材料的抽样检测,发现部分材料的质量未达到合同要求,导致了后续施工工序的延误和重新施工。
由于以上设计问题,我们不得不多次停工、调整施工计划,增加了人力、物力和时间成本,给我们的工程进度和质量带来了极大的影响。
二、不可抗力因素除了工程设计问题之外,我们还面临了一系列不可抗力因素,如自然灾害、政府政策调整等,对工程施工造成了严重影响。
具体包括以下几个方面:1. 自然灾害:xxx工程所在地区近期发生了多次自然灾害,如洪水、地震等,给施工进度和质量带来了巨大的困难。
2. 政府政策变化:由于政府政策的调整,我们在工程施工过程中需要履行新的环保、安全等要求,增加了我们的施工成本和困难。
以上不可抗力因素无法预测和避免,对我们的工程施工造成了严重的影响,加剧了我们的经济和管理压力。
三、索赔要求基于上述问题和困难,我们公司特此向贵部门提交以下索赔要求:1. 经济损失赔偿:由于工程设计问题和不可抗力因素的影响,我们的施工进度受阻,工期延误,人力、物力成本大幅增加。
水利施工中的索赔水利索赔,是指在水利工程建设过程中,由于非承包方原因导致的工程延误、成本增加等损失,承包方有权向业主提出索赔。
水利索赔旨在维护合同双方的权益,确保工程顺利进行。
本文将围绕水利索赔的原因与类型、索赔流程与步骤、索赔证据与文件、索赔金额计算、索赔时限与期限、索赔沟通与谈判、索赔预防与风险管理以及索赔案例与启示等方面展开探讨。
一、索赔原因与类型水利索赔的原因多种多样,包括但不限于自然灾害、政策调整、业主变更、设计缺陷等。
根据索赔原因,水利索赔可分为以下几类:1. 延期索赔:因业主原因导致工程延误,承包方有权提出延期索赔。
2. 费用索赔:因业主原因导致承包方成本增加,承包方有权提出费用索赔。
3. 综合索赔:既涉及延期又涉及费用索赔的综合性索赔。
二、索赔流程与步骤水利索赔的流程一般包括以下步骤:1. 索赔事件发生后,承包方应及时通知业主,并收集相关证据。
2. 承包方根据收集的证据,编写索赔报告并提交给业主。
3. 业主收到索赔报告后,组织专业人员进行审核。
4. 审核通过后,业主与承包方进行索赔谈判,达成一致后签订索赔协议。
5. 索赔协议生效后,业主按照协议约定支付索赔款项。
三、索赔证据与文件索赔证据与文件是水利索赔的重要依据,承包方在收集索赔证据时,应注意以下几点:1. 证据要真实、完整,能够充分证明索赔事件和损失。
2. 证据要具有时效性,及时收集并整理。
3. 证据要具有法律效应,能够作为法律依据。
四、索赔金额计算索赔金额的计算是水利索赔的核心问题,一般应遵循以下原则:1. 直接损失原则:只计算因索赔事件导致的直接损失,不包括间接损失。
2. 合理预测原则:对于未来的损失,应进行合理预测并计算。
3. 证据支持原则:索赔金额的计算应有充分的证据支持。
五、索赔时限与期限水利索赔具有一定的时限和期限,承包方在索赔过程中应注意以下几点:1. 及时索赔:索赔事件发生后,承包方应及时提出索赔,避免超过索赔时限。
浅析水利工程施工索赔
摘要:在水利工程合同履行中,常常遇到索赔事件。
索赔是一种补偿行为,而不是惩罚,是工程承包中经常发生的正常现象。
尽管产生索赔的原因很多,但处理索赔均应遵循以合同为依据,以事实为准绳,重证据,主动控制的原则。
关键词:水利施工索赔
一、水利工程施工索赔的概念及其产生的原因
水利工程施工中的索赔是指承包商由于非自身原因发生合同规定之外的额外工作或损失而向业主提出的费用和工期的补偿。
水利工程项目发生索赔的机会较多,其原因是:
(1)水利工程自然地理环境复杂,施工难度大,建设周期长。
(2)水利工程建设受制度机制方面的约制,一些经济责任和义务界定不明晰,因此在订立合同时条款往往不能很清楚、详尽,使发生索赔的可能性大大增加。
(3)工程建设所需的原材料和劳动力的价格随市场的波动而变化,承包商因此遭受损失。
(4)水利工程建设牵涉许多部门,如规划、勘测、设计、施工等各个部门,任一部门的疏忽或争议都会引起工程的建筑成本和质量的变化。
二、与索赔密切相关的几项工作
1.合同管理。
合同是进行索赔的基础。
由于水利工程比较复杂,
出现异常状况的情形很多,因此需要合同专管人员在日常工作中及时做好签证工作,为索赔提供依据。
(1)订立严密、完整的合同。
订立合同是取得索赔的基础。
索赔以合同条款为依据,只有订立一个严密、规范、完整的合同,承包商才能在工程中取得积极有利的地位,索赔才能顺利进行。
订立合同前,细致研究分析,预测可能发生的不利因素,其中工程量、价格、工期、施工条件等条款尤其需要注意。
(2)履行合同的过程中,认真跟踪合同履行的情况,以发现索赔的机会。
合同履行期间,负责合同管理的人必须时刻监督跟踪合同履行情况,首先己方必须切实履行合同的条款,并监督和跟踪对方合同履行情况,如有发现违约或有异议的情形,及时与业主或监理沟通。
做好“签证”工作,为以后的索赔工作准备依据。
如有设计变更、工程量变化、工期顺延等情况发生,须及时做好相关工作,提存证据。
2.加强文件资料的管理。
索赔必须有凭据,相关凭据不足或没有凭据,索赔就无法进行。
水利工程比较复杂,工期长,各种文件资料多,如果文件资料得不到很好的保管,就会影响索赔的顺利进行。
3.成本管理。
在工程项目管理中,成本的管理包括工程预算和估价,成本计划、成本核算、成本控制,成本管理与索赔有密切的关系,可以通过成本分析发现索赔机会。
合同在履行过程中,由于
履行合同的外部条件时刻在变化,计划成本和实际成本会产生差异,使工程成本增加,承包商通过索赔来实现损失的补偿。
必须不断对成本进行分析,建立完整的工程成本核算体系。
为工程提供及时、准确、有效的成本核算资料,以挽回损失。
三、分析和掌握索赔规律
承包企业在水利工程的施工过程中,要严格依据合同条文和其他有关法律法规,研析索赔的成立与否,并及时进行索赔。
1.索赔的依据。
水利工程施工中的索赔依据合同条件和相关的法律法规,以客观事实为基础,科学合理地进行索赔。
概括起来,索赔成立的条件有3条:
(1)对照合同,有关事项已造成了承包商项目成本额外支出或直接工期损失。
(2)依据合同约定非承包商的行为责任或风险责任所造成的工程费用增加或工期损失。
(3)承包商必须严格按合同规定程序提交索赔意向通知和索赔报告。
因企业自身经营管理造成的亏损不能向业主进行索赔。
《水利水电土建工程施工合同条件(gf-2ooo-0208)》中对索赔的程序及时限都作出了详细具体的规定,承包商要严格遵照执行。
2.索赔的规律。
水利工程施工中的索赔项目主要有人员、材料、机器、管理费、利润损失和工期。
依据合同条文,对相关的索赔案例进行分析,可以得到一个可以依循的索赔基本规律。
(1)可以索
赔工期时,一般同时可索赔成本;(2)索赔原因和条件成立时,均可据其索赔成本;(3)能够索赔利润时,一定可以同时索赔成本;(4)在工期延长和利润补偿二者之间,只能索赔一种;(5)利润补偿的机会较少,有相当多场合是可以索赔成本,但不能补偿利润;利润的补偿也不能单独进行。
承包商掌握了这些索赔规律后,可以更有效及时地进行索赔。
四、常见的几种水利工程施工索赔
1.设计变更引起的索赔
设计变更在每一个工程中几乎都要碰到,需要慎重对待和处理。
由于业主变更工程内容、调整有关结构的标高、基线、尺寸、增加工程部分内容及为增加一些附加工作,对已完成的某些工程部位根据使用要求返工调整等等都会影响到工期延长和费用增加,据此,承包商会向业主提出索赔。
2.因合同条文模糊不清引起的索赔
在合同签订中,措词必须严谨,各处含义一致,否则也会引起索赔。
据资料介绍:日本大成公司承揽的鲁布革水电站隧道开挖(长9km),因合同拟定文字疏忽,石方量计算合同条款有的地方表明“totheline”(到开挖设计轮郭线),而有的地方又有“fromtheline”(从开挖设计轮廓线)按前者为“自然方”计量,按后者则解释为按开挖后的“松方”计算,一字之差,两种计量法总工程量相差2.5~5万m3,作为承包方的日本抓住了合同文字漏
洞,使索赔成功。
在我国,尤其是涉外工程中,这种失误的例子并不少见。
3.工期延长的索赔
此处所涉及到的是由于业主的原因,例如:业主未按时提交施工现场,有记录可查的特殊反常恶劣天气,业主未按规定时间提交施工图纸、未能在规定时间内付款,业主干扰影响工程进度等。
承包方据以上这些原因找出合理的证据,可提出索赔。
4.因暂停施工和工效降低引起的索赔
工程开工后,时常会出现一些由于施工用途改变,业主机构更迭等原因,要求承包方暂时停止施工,或因业主不合理的指令造成工效大幅度降低,从而会使承包方人员窝工,设备停滞,导致额外费用支出增加,承包方可提出索赔。
5.施工条件变化的索赔
施工现场条件的异常变化,对工期和造价影响很大,必然会引起索赔。
这类索赔包括地基变化索赔;不可抗力索赔;人为障碍索赔。
当然在水利工程建设中引起的索赔的种类还有许多。
但以上列举的5类是最主要的,最常见的,应当引起足够的重视。
五、结语
经过以上对水利工程施工索赔的探析,承包商必须在深刻理解索赔含义的基础上,加强工程施工各环节的管理,为索赔提供完备
的相关资料,采用科学有效的方式,确保索赔工作顺利进行。
并且积极主动地履行合同,与业主建立良好的沟通渠道,使索赔得以顺利实现,维护承包商的利益和利润。