下载文档原格式
全篇桩基工程劳务分包合同书英文版Subcontracting Agreement for the Entire Pile Foundation ProjectThis document serves as the subcontracting agreement for the labor services related to the entire pile foundation project. The parties involved in this agreement are the main contractor, referred to as the "Contractor," and the subcontractor, referred to as the "Subcontractor."1. Scope of Work:- The Subcontractor agrees to provide labor services for the installation of pile foundations for the entire project as per the specifications outlined in the main contract.2. Term of Agreement:- This agreement shall commence on the date of signing and shall remain in effect until the completion of the pile foundation work for the project.3. Payment Terms:- The Contractor shall pay the Subcontractor a fixed sum for the labor services provided. Payment shall be made in installments as per the progress of the work.4. Responsibilities:- The Subcontractor is responsible for providing all necessary labor, equipment, and materials required for the installation of pile foundations. The Subcontractor shall also ensure that all work is completed in a timely and professional manner.5. Insurance:- The Subcontractor shall maintain adequate insurance coverage for the duration of the project, including workers' compensation and liability insurance.6. Termination:- Either party may terminate this agreement in writing if the other party breaches any of the terms outlined herein. In the event oftermination, the parties shall settle any outstanding payments and liabilities.7. Dispute Resolution:- Any disputes arising from this agreement shall be resolved through arbitration, with both parties agreeing to abide by the decision of the arbitrator.8. Governing Law:- This agreement shall be governed by the laws of the jurisdiction in which the project is located.9. Entire Agreement:- This agreement constitutes the entire understanding between the parties and supersedes any previous agreements or understandings relating to the subject matter herein.In witness whereof, the parties hereto have executed this agreement on the date first above written.Contractor: ______________________ Subcontractor: ____________________。
桩基分包合同范本甲方（以下简称“发包方”）：乙方（以下简称“承包方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将桩基工程分包给乙方施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程范围：本工程包括以下内容：（1）桩基工程：（2）其他相关工作：二、合同价款2.1 合同总价款为人民币（大写）：元整（小写）：元。
2.2 合同价款包括但不限于：劳务费、材料费、机械使用费、管理费、利润、税金等一切与工程相关的费用。
三、工期3.1 工程总工期为天，自合同签订之日起计算。
3.2 乙方应按照甲方的要求和工程进度，合理安排施工计划，确保工程按期完成。
四、质量标准4.1 工程质量符合国家现行有关质量检验评定标准，达到优良等级。
4.2 乙方应严格按照设计文件、施工图纸、施工规范和甲方的要求组织施工，确保工程质量。
五、材料供应5.1 工程所需材料由乙方负责采购，材料质量应符合国家相关标准和甲方的要求。
5.2 甲方有权对乙方采购的材料进行检验，如发现不合格材料，乙方应在甲方要求的时间内无条件更换。
六、付款方式6.1 工程进度款按月支付，每月支付进度款的%，即人民币（大写）：元整（小写）：元。
6.2 工程完工验收合格后，支付至合同总价款的%，即人民币（大写）：元整（小写）：元。
6.3 工程保修期满，支付至合同总价款的%，即人民币（大写）：元整（小写）：元。
七、工程变更7.1 工程施工过程中，如甲方提出变更要求，乙方应按照甲方的要求进行变更，并按照变更后的工程量和单价调整合同价款。
7.2 乙方在施工过程中提出的合理化建议，经甲方同意后实施，如节约投资，按节约部分的%奖励乙方。
八、违约责任8.1 乙方未能按期完成工程，每逾期一天，应支付违约金人民币（大写）：元整（小写）：元。
8.2 乙方施工质量不符合合同约定，应无条件返工，直至达到合同约定的质量标准。
打桩劳务分包合同范本甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方因工程建设需要，需委托乙方进行打桩劳务分包工作，经双方协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：________________________1.2 工程地点：________________________1.3 工程内容：________________________1.4 工程量：________________________1.5 工程期限：自________年____月____日至________年____月____日。
第二条劳务分包范围2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工要求，完成以下劳务分包工作：2.1.1 打桩施工；2.1.2 桩基检测；2.1.3 其他甲方指定的相关工作。
第三条劳务报酬及支付方式3.1 劳务报酬总额为人民币（大写）：________________________ 3.2 支付方式：甲方应按照以下时间节点支付劳务报酬：3.2.1 合同签订后____天内支付总额的____%；3.2.2 工程进度达到____%时支付总额的____%；3.2.3 工程竣工验收合格后支付总额的____%；3.2.4 余款在工程质保期满后____天内支付。
第四条质量要求与验收标准4.1 乙方应保证施工质量符合国家及行业相关标准和规范。
4.2 工程竣工后，甲方应组织验收，乙方应提供必要的配合。
4.3 如工程质量不符合约定标准，乙方应在接到甲方通知后____天内无偿返工或修复。
第五条安全生产与环境保护5.1 乙方应遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。
5.2 乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响。
第六条双方权利与义务6.1 甲方权利与义务：6.1.1 甲方有权监督乙方的施工质量和进度。
6.1.2 甲方应按合同约定支付劳务报酬。
打桩工程分包合同书5篇篇1打桩工程分包合同书甲方：（委托方）乙方：（承包方）甲、乙双方就甲方委托乙方进行打桩工程事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程内容：1. 项目名称：打桩工程2. 工程地点：具体地址详见工程图纸3. 工程范围：包括但不限于基础桩的施工、现场作业等相关工作4. 工程周期：根据实际需要，具体施工周期由双方商定二、工程价格：1. 本合同的工程总价为（具体金额），人民币大写（金额）元整。
2. 工程款付款方式：分期支付，每完成一阶段工程支付相应款项，具体支付比例双方商定。
三、工程质量：1. 乙方承诺按照国家有关法规和标准进行工程施工，确保工程质量达到相关要求。
2. 如因乙方施工不当导致工程质量问题，乙方需要承担相应的修复责任。
3. 工程验收标准：符合相关施工质量标准，交付甲方使用四、工程安全：1. 工程施工中，乙方必须按照相关安全规定进行操作，确保工程施工安全。
2. 如因乙方施工造成人员伤亡或财产损失，乙方需承担相应的责任。
五、违约责任：1. 若因乙方原因导致工程无法按时交付使用，乙方需承担相应的违约责任。
2. 如乙方因故无法按时施工，需提前通知甲方，经双方协商后确定新的工程完成时间。
六、解决争议：本合同如有任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，依法通过仲裁方式解决。
七、其他事项：1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同如有未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）签订日期：年月日签订日期：年月日本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收结束之日止。
愿双方合作愉快，工程圆满成功。
篇2打桩工程分包合同书甲方：甲方指定的项目或建设单位（以下简称甲方）乙方：∗∗∗有限公司（以下简称乙方）为明确双方权利和义务，按照《中华人民共和国合同法》相关规定，甲方和乙方在平等互利的基础上，经友好协商就甲方工程项目中的打桩工程分包事宜，达成如下协议：第一条项目名称甲方工程项目：xxxxx项目第二条项目内容1.1 乙方将承担甲方项目中的打桩工程分包事宜，具体内容包括但不限于：桩型选择、打桩计划、材料供应、施工过程管理等。
打桩分包合同范本1. 甲方与乙方甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]2. 前言根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲方与乙方就打桩工程进行分包合作，达成以下协议。
3. 项目概述项目名称：[项目名称]项目地点：[项目地址]项目规模：[项目规模]项目工期：[预计工期]4. 工程内容乙方将按照甲方要求承担以下工程内容：1.打桩设计：根据项目需求，提供相应的打桩设计方案；2.施工准备：准备所需的施工设备、材料和人力资源；3.施工实施：按照设计方案和相关规范要求，完成打桩施工工作；4.质量控制：保证施工质量符合相关法律法规和合同约定；5.安全管理：采取必要的安全防护措施，确保施工安全；6.竣工验收：完成施工后的竣工验收工作。
5. 付款方式1.甲方按照以下方式向乙方支付工程款项：–预付款：项目启动后，甲方支付合同总金额的30%作为预付款；–进度款：根据项目进度，甲方在验收合格的基础上支付相应的进度款；–竣工款：项目验收合格后，甲方支付剩余合同款项；2.乙方应提供相应的发票和财务凭证。
6. 保证金及违约责任1.乙方应向甲方支付合同总金额的5%作为保证金，用于履行合同期间的违约责任；2.若乙方未按合同规定履行义务，甲方有权使用保证金进行相应的赔偿；3.若甲方未按合同规定支付款项，甲方应向乙方支付相应的违约金。
7. 变更和解除1.若因不可抗力或其他无法预见、无法避免的原因，导致合同无法履行，双方可以协商解除合同或进行变更；2.若一方发生严重违约行为，对方有权追究其相应的法律责任。
8. 争议解决双方在履行合同过程中产生的争议，应通过友好协商解决；若协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
9. 合同生效合同经甲方和乙方签字盖章后生效，并适用于双方各自具体批准的项目。
10. 其他条款1.本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等的法律效力；2.本合同未尽事宜，由双方协商确定。
甲方（盖章）：日期：[签署日期]乙方（盖章）：日期：[签署日期]。
打桩工程分包合同甲方将打桩工程分包给乙方施工事宜，经友好协商，达成如下合同条款：第一条工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[具体工程内容，如桩基施工、桩基检测等]4. 工程量：[具体工程量，如桩数、桩长等]第二条分包范围及工作内容1. 分包范围：[具体分包范围，如桩基施工、桩基检测等]2. 工作内容：[具体工作内容，如桩基施工、桩基检测等]第三条工程质量1. 乙方应按照国家及行业标准、设计要求和甲方的技术要求进行施工。
2. 乙方应保证工程质量达到合格标准，如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应负责无偿返工或修复。
第四条工程期限1. 开工日期：[具体开工日期]2. 竣工日期：[具体竣工日期]3. 如遇不可抗力因素，双方应协商解决工期顺延事宜。
第五条合同价款及支付方式1. 合同总价款：[具体合同总价款]2. 支付方式：[具体支付方式，如预付款、进度款、竣工款等]3. 乙方应按照合同约定及时开具发票。
第六条双方权利与义务1. 甲方权利与义务：- 提供施工图纸和技术资料。
- 按合同约定支付工程款。
- 监督乙方施工质量。
2. 乙方权利与义务：- 按照合同约定完成施工任务。
- 保证施工安全，承担施工过程中的安全责任。
- 及时向甲方报告施工进度和质量问题。
第七条违约责任1. 如甲方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任。
2. 如乙方未按合同约定完成施工任务或工程质量不合格，应承担违约责任。
第八条争议解决双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过协商解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九条其他约定[双方可根据实际情况增加其他必要条款]第十条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：___________乙方（盖章）：___________签约日期：___________注：以上内容仅供参考，具体合同条款应根据实际情况和法律规定进行调整。
在签订合同前，建议由专业法律顾问进行审核。
打桩分包合同打桩劳务承包合同（二）打桩分包合同打桩劳务承包合同（二）合同编号：XXXXX签订日期：XXXX年XX月XX日甲方（分包方）：__________地址：____________________联系方式：_________________乙方（承包方）：__________地址：____________________联系方式：_________________第一条承包工程范围1.1 乙方将按照甲方的具体要求和要求，承担打桩工程的部分或全部劳务承包工作。
1.2 具体承包工程范围如下：（具体列明工程名称、施工地点、数量等内容）第二条工程需求和要求2.1 甲方应向乙方提供完整的工程需求和要求，包括但不限于技术要求、施工方案、工程图纸等。
2.2 乙方应按照甲方提供的工程需求和要求进行合理的施工组织和实施，确保工程质量和进度。
第三条劳务报酬3.1 本合同约定的劳务报酬为人民币_______元，甲方应根据工程进展情况及时支付。
3.2 劳务报酬的支付方式为：（列明具体支付方式）第四条施工责任和保证4.1 乙方应为本合同范围内的施工质量承担完全责任，确保施工质量符合国家有关标准和规范的要求。
4.2 若乙方施工质量不符合相关要求，甲方有权要求乙方进行整改，并有权暂停支付劳务报酬，直至乙方整改到位。
4.3 乙方应保证在施工过程中严格遵守安全生产和环境保护的相关法律法规，确保施工过程安全可靠、无事故发生。
第五条合同期限5.1 本合同有效期自签订之日起至工程完成验收合格之日止。
5.2 若乙方无正当理由延误工程进度，甲方有权要求乙方按照约定的工期进行施工，若乙方不能按期完成，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
第六条违约责任6.1 若一方违反了本合同的任何约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。
6.2 若乙方违约，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的一切损失。
第七条保密义务7.1 双方在履行本合同过程中有关商业秘密、技术资料和商业关系等信息的保密义务，无论合同是否终止，都应予以保密。
桩基合同分包合同范本甲方：（委托方全称）地址：（委托方地址）法定代表人：（委托方法定代表人）电话：（委托方联系电话）乙方：（承包方全称）地址：（承包方地址）法定代表人：（承包方法定代表人）电话：（承包方联系电话）经甲、乙双方友好协商，就甲方拟进行的桩基工程分包事宜，达成如下协议：第一条项目名称甲方委托乙方承担甲方所属项目的桩基工程分包事宜，项目名称为：（项目名称）。
第二条项目内容1. 乙方承担甲方委托的桩基工程分包事宜，包括但不限于桩基施工、桩基材料采购、桩基设备租赁等工作。
2. 乙方应按照甲方要求，完成桩基工程分包所涉及的所有工作，保质保量地完成工程。
第三条价格及支付方式1. 桩基工程分包的价格为（金额），具体分期支付方式为：（具体分期支付方式）。
2. 甲方应按照约定的支付方式，按时足额支付桩基工程分包款项。
第四条工期1. 桩基工程分包的工期为（工期），自双方签订本合同之日起计算。
2. 如因不可抗力或其他不可预见的情况导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并与甲方协商调整工期。
第五条质量保证1. 乙方承诺桩基工程分包的施工质量符合国家相关标准和甲方要求，保证工程质量达到验收标准。
2. 如因乙方施工质量问题导致工程质量不达标，乙方应承担相应的责任并在甲方要求下进行整改。
第六条安全保障1. 乙方应加强施工安全管理，确保施工过程中的安全生产。
2. 如因乙方施工安全管理不到位导致的事故，乙方应承担相应的责任并赔偿甲方因此所遭受的损失。
第七条违约责任1. 任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。
2. 如因乙方原因导致工程延误或质量不达标，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此所遭受的损失。
第八条争议解决双方因履行本合同发生争议时，应友好协商解决。
协商不成的，应提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
第九条合同变更1. 本合同的任何变更，须经双方协商一致，并以书面形式作出变更协议。
2. 变更协议与本合同具有同等法律效力。
打桩工程分包合同范本《打桩工程分包合同》甲方（发包方）：__________________法定代表人：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________乙方（分包方）：__________________法定代表人：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________鉴于甲方拟对[工程名称]进行打桩工程施工，乙方具备相应的施工能力和资质，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________________2. 工程地点：__________________3. 工程内容：__________________二、工程承包范围乙方承担的工程承包范围包括但不限于[具体承包范围]。
三、工程价款及支付方式1. 工程价款：本工程的总价款为人民币______元（大写______）。
2. 支付方式：（1）[具体支付节点和金额]；（2）[其他支付条款]。
四、工程工期1. 开工日期：______年______月______日。
2. 竣工日期：______年______月______日。
3. 如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商解决。
五、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家和行业相关标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，双方应按照约定的标准和程序进行验收。
六、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务：（1）提供必要的施工条件；（2）按时支付工程价款；（3）对工程进行监督和检查。
2. 乙方的权利和义务：（1）按照合同要求进行施工；（2）确保施工安全和环境保护；（3）接受甲方的监督和检查。
七、违约责任1. 如一方违反本合同约定，应向对方承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
2. 具体违约责任的承担方式和赔偿标准在本合同的补充条款中另行约定。
合同编号：劳务分包合同Piling Subcontract甲方：Sinohydro 8th Bureau hereafter is called A乙方：Pt. Sarana Baja Perkasa hereafter called B依照《新加坡合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建设工程施工合同》及其它有关法律、行政法规，为加快印尼亚齐燃煤电厂工程建设，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经甲、乙双方经过充分协商，就乙方为甲方提供劳务合作事宜取得共识，特签订此协议。
According to Contract Law of Singapore, Construction & Installation Standard, Construction Project Contract Code and other related laws, code, standards, in order to finish Indonesia Aceh 2*110 MW Power Plant project. We are here to make this contract between Part A and Party B.第一条、概况1. General1、劳务分包工作对象及提供劳务内容1. Job Information工程名称：钢筋砼管桩桩基工程施工Project Name: Reinforced Concrete Piling Construction工程地点：亚齐省印尼亚齐燃煤电厂（2×112MW）地基管桩。
Project Location: Indonesia Aceh 2*110 MW Power Plant工程数量：以实际完成工程数量为准Project Quantity: Subject to actual finished quantity2、劳务工期：2. Contracting Period自2009年01 月22 日进场至2009年07 月23 日止完成全部合同工作项目，总工期为180 天。
如拆迁不到位等原因影响，工期在甲方控制下酌情顺延。
Starts on January 22nd 2009 (mobilization starting date) to July 23rd 2009, all the said jobs shall be done, total period is 180 days. Schedule can be discussed only when it is not caused by B, but it shall be approved by A.3、质量标准3. Quality Standard符合当地国家施工验收和电力部部颁验收标准，工程一次合格率100%，工程创部优。
Fulfill Indonesia National Standard and owner’s requirement and approval.4、合同文件及解释顺序4. Contracting Documents Priority组成本合同的文件及优先解释顺序如下：Documents priority is as below:就本合同项目乙方出具的承诺书、本合同、本合同附件、甲方与业主签订的施工合同协议书专用条款和通用条款、图纸规范、资料表和构成合同组成部分的其他文件。
B’s commitment letter b ased on this said projectThis contract itselfAppendix of this contractContract between owner and ADrawings and standardsDocumentation List and its other contents5、标准规范5. Standard本合同适用标准规范如下：Standards for this contract are as below(1)现行的电力工程质量检验评定验收标准；(1) Current power project quality acceptance standards(2)业主、监理工程师、甲方要求的其他施工规范及标准。
(2) Owner, supervisor and other related standards and codes6、安全管理6. Safety Management甲乙双方需另签订《施工安全协议》，具体安全相关内容以《施工安全协议》为准。
Construction Safety Agreement must be signed between A and B, whose contents will be the standards for this project.Agreement will be signed when mobilization takes place.7、现场代表7. Site representatives7.1甲方驻工地代表(法人代表授权的代理人)：7.1 A’s on site representative (authorized by A’s legal representative):7.2乙方驻工地代表(法人代表授权的代理人)：7.2 B’s on site representative (authorized by A’s legal representative):8. 全部合同之内所提到的费用将以当地印尼盾结算8. All transfer within this contract shall be in Indonesia Rubiah.第二条、劳务协作方式2. Subcontracting Description1、在本工程中，乙方为甲方提供劳务，并采用综合单价承包的劳务协作方式，经双方协商，确定乙方施工的综合单价详见《劳务综合单价承包一览表》，数量为暂定数量，最终以现场实际发生，甲方确认的工程数量为准；1. In this project, B shall supply A with its services, detailed price will be referred to appendix 1, total quantity will be according to final actual results approved by A.2、综合单价包含的内容：包括所有人员及设备进退场、送桩二米内涵二米（包括送桩孔覆盖）、接桩及辅助用工、机械、零星料、主材超额消耗量并包括所有与本工程施工有关的费用（如水电、劳保用品费、生产工具费、自身队伍人员的劳动保险费、管理费、利润、风险费、临时设施、安全防护、甲）。
双方同意此综合单价是全部合同工作项目（包括天气影响在内）结束并经验收合格的全部费用。
2. Price includes: mobilization and demobilization, dolly under (including) 2 meters, welding and its equipment, materials, power consumption and all other expenses for pile driving (including power and water, tooling cost, labor insurances, management cost, profit, risk cost, temp-facility cost, safety cost, etc). A and B shall agree on this price of total jobs including weather effects upon final approval and acceptance.3、本工程合同综合单价在合同约定的风险范围内，一律不予调整，如甲方工作需要，临时使用点工或机械设备的，按甲方有关规定进行结算。
3. Price can not be adjusted during contract validity period, if extra equipment and work force are required by A, cost will be charged based on A’s standards.4、物资设备供应：4. Material Supply4.1 本工程所使用的钢筋砼管桩为甲方供应，运至施工现场，数量由甲乙双方在现场办理交接手续。
吊装不当等原因造成的损失，由乙方承担。
损失数量和超计划用量按甲供料单价从乙方计价款中扣除。
4.1 All piles will be supplied by A, delivered on site, quantity will be checked and agreed by both A and B. Damage caused by B’s wrong operation will be charged by A, loss and usage over plan will be taken from the payment made by A to B.4.2 甲方供应材料的规格、品种、数量在开工前7天内，由乙方根据施工图编制整体工程的材料需用计划、月度材料备料计划、材料进场计划。
4.2 Information of standards, type and quantity of piles will be provided byA toB 7 days before starting. B shall make material usage plans based on drawings together with monthly usage and back-up material usage including material delivery plan.4.3乙方负责采购的所有用于本工程的除甲供材料外的各种物资材料确认“三证”必须齐全，否则，不合格材料退场及返工等损失均由乙方承担；4.3 Materials purchased by B shall be approved by A with its producers’ licenses, specification and related documents, otherwise loss caused by returning of the B purchased material will be charged B4.4乙方负责提供用于本合同工程的机械设备，保证施工需要的良好状态.4.4 Equipment provided by B for this project’s use shall be maintained byB in good conditions.4.5乙方在签订合同后, 根据甲方要求按时组织机械设备进场，进场设备的完好率要达到100%。
