工程项目施工索赔论文

标题：建筑工程施工索赔探讨摘要：随着我国建筑市场的快速发展，建筑工程施工索赔问题日益突出。

本文从施工索赔的定义、类型及原因等方面进行探讨，并对施工索赔的处理程序和策略进行分析，旨在为建筑企业在施工过程中遇到索赔问题时提供参考。

关键词：建筑工程；施工索赔；原因；处理程序；策略一、引言建筑工程施工索赔是指在建筑工程项目施工过程中，由于合同条款、设计变更、工程量增减等原因，导致施工企业权益受损，从而向业主或者责任方提出经济赔偿的要求。

施工索赔是建筑企业维护自身合法权益的重要手段，也是项目管理中不可忽视的一部分。

本文就建筑工程施工索赔的定义、类型、原因及处理程序和策略进行探讨。

二、建筑工程施工索赔的类型1. 合同条款索赔：由于合同条款不明确、不完善或者错误，导致施工企业在施工过程中遭受损失，从而向业主或者责任方提出索赔。

2. 设计变更索赔：由于设计变更导致施工企业施工内容、工程量、工程周期等方面发生变化，从而增加施工成本，施工企业可以向业主或者设计方提出索赔。

3. 工程量增减索赔：由于工程量实测与设计图纸或者合同约定存在差异，导致施工企业施工成本增加，可以向业主或者责任方提出索赔。

4. 工程质量索赔：由于业主或者监理单位对工程质量的要求提高，导致施工企业需要采取额外措施进行施工，从而增加施工成本，可以向业主或者责任方提出索赔。

5. 工程进度索赔：由于业主或者监理单位原因导致工程进度发生变化，使得施工企业无法按照原定计划完成施工任务，从而造成损失，可以向业主或者责任方提出索赔。

三、建筑工程施工索赔的原因1. 合同管理不善：合同条款不明确、不完善，合同签订不公平，导致施工企业在施工过程中遭受损失。

2. 设计缺陷：设计方案不合理、设计计算错误、设计变更频繁等，导致施工企业施工成本增加。

3. 工程量计算错误：工程量实测与设计图纸或者合同约定存在差异，导致施工企业施工成本增加。

4. 业主原因：业主对工程质量、进度等方面的要求不断提高，导致施工企业需要采取额外措施进行施工，从而增加施工成本。

浅论电力建设工程中的施工索赔摘要：建设工程施工索赔是承包商保护自身正当权益、弥补工程损失、提高经济效益的重要手段。

专家、教授每每授课或专著中强调：“要赚钱靠索赔”。

建设工程索赔目前在我国的造价管理工作已取得了长足发展，索赔无论在数量或金额上都呈不断递增的趋势。

因此，有必要加强对电力建设工程施工索赔理论和方法的探讨，认真对待和搞好工程施工索赔工作。

提高企业的市场竞争力，对企业生存和发展有着重大的意义。

关键词：电力建设工程施工索赔0 引言3月11日，日本发生的9.0级特大地震，导致日本核电站福岛1号到4号机组都发生了爆炸出现泄漏险情。

这给中国核电近两年来一路高歌猛进，“核电过热”、“核电扎堆”敲响了警钟。

国家能源局局长张国宝指出“要坚决防止核电发展‘过热’趋势……”。

他在中美能源政策对话会议间隙接受采访时说：“在核能上我们宁可走得慢一点，产量少一点，也不能以牺牲安全为代价。

”。

经历了日本核泄漏事件影响，国家将加强对核电项目安全审查和暂停新项目审批。

而火电以迎来新一轮的机遇，专家指出，“十二五”电源规模较为乐观，特别是新疆等大型能源基地的电源点建设。

2015年，国内火电装机将达到9.6亿千瓦，装机占比下降至69%以内，“十二五”期间火电装机年均增长在5100万千瓦左右，考虑到目前的电荒问题，“十二五”新增装机会前高后低，未来3年火电市场大有可为。

但是，在过去的一轮电站建设中（从2003～2008年间），电力建设空前大发展，从表面上看，施工企业在这个机遇中也取得了长足的发展，但几个工程下来，在利润方面不容乐观。

直接表现在企业职工没明没黑玩命干活儿，工资收入没有提高，总比不上较为悠哉的电厂、供电等同行业单位。

大量管理人员流失，一线工人消积怠工，有的企业濒临破产…笔者且不敢言国家的宏观调控有问题，现仅从施工企业作为社会下游谋生的企业而言，如今的市场经济条件下，施工企业如何加强对建设工程施工索赔理论和方法的研究，认真对待和搞好建设工程施工索赔工作，保住自身继得利益的同时，能实现最大化。

第1篇摘要：本文以某商住楼项目为例，分析了由于材料价格上涨导致的索赔问题。

通过对合同背景、事件经过、索赔原因及处理过程的深入剖析，揭示了工程施工过程中常见的风险和应对策略，为类似项目提供参考。

一、案例背景某商住楼项目位于珠江新城，占地面积约9950平方米，为12层框架结构。

业主已提供三通一平，资金到位，施工许可证已领取，具备开工条件。

项目采用单价包干合同，合同单价为880元/平方米。

工程于2004年1月开工，5月结构封顶，6月上旬完成砌体工程。

然而，6月底工程停工，停工原因是合同单价过低，施工期间钢筋等主要材料价格上涨过快。

二、事件经过由于xx股份公司为外地首次来广州施工企业，不了解当地价格水平，也未考虑材料涨价风险，合同价格定得过低。

在施工过程中，钢筋等主要材料价格上涨，导致工程成本增加。

xx股份公司要求业主按实际钢筋价格上涨水平调整合同单价，但业主与xx股份公司要求差距较大，最终xx股份公司选择退场。

业主重新选定xx建安公司进场施工，xx股份公司诉诸于法律。

三、索赔原因分析1. 合同价格定得过低：由于xx股份公司对广州当地价格水平不了解，也未考虑材料涨价风险，导致合同价格过低，无法覆盖实际成本。

2. 材料价格上涨：在施工过程中，钢筋等主要材料价格上涨，导致工程成本增加。

3. 合同条款不明确：合同中未明确约定材料价格调整机制，导致双方在索赔过程中产生争议。

四、索赔处理1. 协商解决：业主与xx建安公司协商，调整合同单价，以弥补材料价格上涨带来的损失。

2. 法律途径：xx股份公司诉诸于法律，要求业主赔偿因材料价格上涨导致的损失。

3. 专家鉴定：在法律途径中，聘请专家对材料价格上涨的合理性进行鉴定。

五、结论与启示1. 加强合同管理：在签订合同时，应充分考虑市场价格波动、材料价格等因素，合理确定合同价格。

2. 建立风险预警机制：对施工过程中可能出现的风险进行评估，提前制定应对措施。

3. 加强沟通与协商：在索赔过程中，应积极与对方沟通，寻求解决方案。

建筑工程建设中施工索赔行为分析摘要：在建筑工程施工过程中，除了施工单位自身原因之外，还会因甲方原因而导致停工，较为常见的甲方原因包括设计变更多、图纸错误、供图滞后、提供的测量点不准确或不及时、不能及时供应设备材料、管理机构无法正常运行、不能按照提供前期附属工程、未完成征地拆迁工作、筹措资金不及时或不足、项目报建申批未完成等，给施工单位造成了不同程度的经济损失。

因此，合理利用施工索赔，是施工单位保证自身利益的有效手段。

本文通过施工索赔内容、注意事项以及实际案例来对索赔行为进行分析。

关键词：建筑工程建设甲方原因施工索赔行为分析施工索赔工作是错综复杂、涉及面广的技巧之一，是施工单位保护自身利益的有效措施。

目前，我国建筑市场在得到快速发展的同时，各类因甲方原因而出现的施工索赔行为也屡见不鲜。

因此，施工单位应深入研究施工索赔的方法与依据，特别是甲方原因而导致的停工索赔。

一、施工索赔行为概述（一）施工索赔原因1、合同的其中一方违反合同内容，未能正确履行或不能履行合同制定的相关责任与义务。

2、合同存在技术规范、设计图纸错误或是相应条款矛盾错误、条文不完善等。

3、合同产生变更。

4、施工现场环境产生变化，如自然条件、物价、法律法规、相关政策等出现变化等。

5、包括战争、洪水、地震、自然气候条件在内的不可抗力因素。

（二）施工索赔内容分析1、延期索赔。

由于甲方未按照合同及时向施工单位提供必要的施工条件或甲方发出停工指令而导致工程延期的，施工单位可向甲方提出索赔要求，反之亦然。

2、加速索赔。

通常情况下是因甲方要求施工单位将施工进度加快，从而使工期缩短，使施工单位在财力、物力、人力上都产生额外开支的，施工单位可向甲方提出索赔。

3、变更索赔。

因甲方指令，改变施工顺序、修改设计、增加附加工程、减少或增加工作量等，使费用成本增加且工期延长的，施工单位可向甲方发起施工索赔。

4、终止索赔。

由于甲方违约或因不可抗力事件等使工程被迫非正常终止，施工单位因此受到经济损失时，可向甲方提出施工索赔要求。

第1篇摘要：随着我国建筑行业的快速发展，工程施工索赔问题日益凸显。

本文从工程施工索赔的概念、原因、程序及应对策略等方面进行分析，旨在为建筑企业和相关从业人员提供有益的参考。

一、引言工程施工索赔是指在工程建设过程中，因合同履行过程中出现的问题，导致合同双方产生纠纷，需要通过协商、调解或诉讼等方式解决的一种经济补偿行为。

随着工程项目的规模不断扩大、技术难度不断增加，工程施工索赔问题日益复杂，对建筑企业的经济效益和社会信誉产生严重影响。

二、工程施工索赔的原因1. 合同条款不明确：合同是工程施工索赔的基础，若合同条款不明确，容易引发纠纷。

2. 施工过程中变更频繁：工程项目在施工过程中，由于各种原因导致变更频繁，增加了索赔的可能性。

3. 不可抗力因素：自然灾害、政策调整等不可抗力因素可能导致工程进度延误、成本增加，引发索赔。

4. 甲方违约：甲方未能按照合同约定履行义务，如未按时支付工程款、未按时提供材料等，导致乙方产生索赔。

5. 施工单位管理不善：施工单位在施工过程中管理不善，如施工质量不合格、工期延误等，引发索赔。

三、工程施工索赔的程序1. 索赔事件发生：合同双方在施工过程中发现索赔事件，应及时进行记录。

2. 索赔意向通知：乙方在确认索赔事件后，应在规定时间内向甲方递交索赔意向通知。

3. 索赔报告：乙方在索赔意向通知后，应向甲方递交详细的索赔报告，包括索赔事件、索赔依据、索赔金额等。

4. 索赔协商：合同双方就索赔事项进行协商，争取达成一致意见。

5. 索赔调解或诉讼：若协商无果，可寻求第三方调解或向法院提起诉讼。

四、工程施工索赔的应对策略1. 重视合同管理：在合同签订阶段，应仔细研究合同条款，确保合同内容明确、合理。

2. 加强施工管理：提高施工质量，确保工程进度，降低索赔风险。

3. 建立健全索赔制度：建立健全索赔管理制度，明确索赔流程，提高索赔工作效率。

4. 加强沟通协调：与甲方保持良好沟通，及时解决施工过程中出现的问题，避免索赔。

标题：土木工程合同与索赔探讨摘要：本文主要分析了土木工程合同中的常见问题及其索赔方法，并提出了加强合同管理和索赔工作的建议，以提高我国土木工程合同与索赔的水平和质量。

关键词：土木工程；合同；索赔；管理一、引言随着我国基础设施建设的快速发展，土木工程项目的数量和规模逐年增大，土木工程合同与索赔问题日益凸显。

合同是土木工程项目的法律基础，是双方履行义务、享有权益的依据。

然而，在实际工程实践中，由于各种原因，合同履行中常常出现纠纷，索赔成为解决纠纷的重要手段。

如何加强土木工程合同与索赔管理，保障项目顺利实施，成为当务之急。

二、土木工程合同中常见问题及索赔方法1. 合同条款不明确合同条款是双方履行合同的依据，条款不明确容易导致纠纷。

在土木工程合同中，常见的问题有工程量计算方法不明确、工期延误责任不明确、质量标准不明确等。

针对这些问题，合同当事人应在合同中明确约定相关条款，避免因条款不明确而产生的纠纷。

2. 合同履行中变更较多土木工程项目在实施过程中，由于设计变更、施工现场条件变化等原因，导致合同内容需要调整。

在这种情况下，合同当事人应按照合同约定办理变更手续，明确变更内容、变更价款等。

如双方在变更问题上产生分歧，可通过协商解决，必要时采取法律手段。

3. 合同履行中违约行为在土木工程合同履行过程中，违约行为时有发生。

违约行为包括不履行合同义务、履行合同义务不符合约定等。

对于违约行为，合同当事人可根据合同约定和相关法律规定，要求违约方承担违约责任。

如双方在违约责任上产生分歧，可通过协商解决，必要时采取法律手段。

4. 索赔管理不规范索赔管理是土木工程项目中重要的一环。

在实际工程实践中，索赔管理存在以下问题：索赔依据不充分、索赔程序不规范、索赔证据不足等。

为解决这些问题，合同当事人应加强索赔管理，完善索赔依据，规范索赔程序，确保索赔的合理性和合法性。

三、加强土木工程合同与索赔管理的建议1. 完善合同条款合同当事人应充分了解土木工程项目的特点，明确合同条款，确保合同的可操作性和实用性。

建设工程施工索赔论文建设工程施工索赔的原因多种多样，主要包括设计变更、施工变更、现场指示、材料价格波动、工期延误、不当管理等多方面的因素。

在施工过程中，如果遇到这些情况，施工单位可以向工程业主提出索赔，要求相应的补偿。

施工单位在提出索赔时，需要提供充分的证据和合理的理由，以确保索赔的合法性和有效性。

在建设工程施工索赔中，双方的合作和沟通非常重要。

施工单位需要与工程业主保持良好的沟通，及时反映问题和解决方案，避免因为沟通不畅导致误解和纠纷。

同时，工程业主也需要对施工单位提出的索赔进行认真审查，并按照合同约定进行处理，保障双方的合法权益。

建设工程施工索赔的处理程序一般包括以下几个步骤：首先，施工单位提出索赔申请，详细说明索赔的理由和依据；其次，工程业主对索赔进行审查，并进行相关调查核实；最后，根据合同约定和双方协商达成一致意见，确定索赔金额并进行赔偿。

在整个索赔处理过程中，要严格按照合同规定和相关法律法规进行处理，确保处理过程的公平、公正和合法。

建设工程施工索赔问题的处理需要双方共同努力，建立和谐的合作关系，确保双方的合法权益得到保障。

在实际施工过程中，要加强沟通和协调，及时解决问题，避免索赔问题的发生。

同时，各方要重视建设工程施工索赔管理工作，加强制度建设和规范管理，提高施工单位和工程业主的管理水平和专业素养，为建设工程的顺利进行提供保障。

在建设工程施工索赔管理中，要注重信息共享和经验借鉴，吸取过去的教训和经验教训，不断改进工作方法和管理方式，提高索赔处理效率和质量。

双方要树立正确的合作理念和处理问题的态度，坚持问题导向，务实创新，共同促进建设工程索赔管理工作的不断完善和提高，为保障工程建设的质量和安全提供有力支持。

综上所述，建设工程施工索赔管理是工程建设中的重要环节，关系到双方的合法权益和工程进展的顺利进行。

双方要加强合作和沟通，建立和谐的合作关系，认真履行合同约定，依法处理索赔问题，促进建设工程施工索赔管理工作的健康发展，为工程建设的顺利进行提供有力保障。

工程索赔管理论文引起索赔的原因是多种多样的，有的是因为业主违约或监理工程师的不当行为引起的，也有的是因为现场条件、合同变更、有关政策法令变更引起的。

下面是小编精心推荐的一些工程索赔管理论文，希望你能有所感触!工程索赔管理论文篇一国际工程索赔管理摘要：针对中资公司在国外承包工程中遇到的合同索赔问题，介绍了索赔的起因、分类、依据及方法。

关键词：索赔违约变更工期费用一、概述近年来，越来越多的中资公司立足于海外市场，承包当地基础设施建设工程，业务量急剧增加，随之而来的合同问题也日益突出，加上通货膨胀、货币贬值等不利因素，索赔工作已成为各公司工作的重点。

二、索赔的起因引起索赔的原因是多种多样的，有的是因为业主违约或监理工程师的不当行为引起的，也有的是因为现场条件、合同变更、有关政策法令变更引起的。

1、业主违约业主违约常常表现为业主或其代理人未能按合同规定为承包商提供得以顺利施工的条件，常见的有：(1)业主没有按照合同规定的要求交付施工场地、交付行驶道路等，使承包商的施工人员和设备不能进场，工程不能及时开工，延误工期。

(2)业主没能按照规定的时间和数量支付工程款。

(3)业主及其监理工程师拖延责任范围内的工作，如拖延图纸批复、拖延工程验收、拖延发出有关指令、指示或批复，或工程师拖延发布各种证书(如进度付款证书、移交证书、缺陷责任合格证书等)，造成工程停工。

(4)工程师的不适当决定及苛刻检查。

2、合同缺陷合同缺陷常常表现为合同文件规定不严谨，甚至矛盾，合同中的遗漏或错误，这不仅包括商务条款中的缺陷，也包括技术规范和图纸中的缺陷。

一般情况下，业主作为合同起草人，他要对合同中的缺陷负责，除非其中有非常明显的含糊或其他缺陷，根据法律可以推定承包商有义务在投标前发现并及时向业主指出。

3、不利自然条件和客观障碍不利自然条件和客观障碍是指一个有经验的承包商无法合理预料的不利自然条件和客观障碍。

不利自然条件中不包括气候条件，而是指在投标时经过现场调查及根据业主提供的资料都无法预料到的其他的不利自然条件，如地下水、地质断层、溶洞、沉陷等。

(2)工程量转变引发的索赔实际施工时，完成的工程量往往与设计工程量有出入，依照规定，当合同价变更增减超过15%时，许诺对有效合同价进行调整，引发合同价转变的原因主假设是工程量的转变，引发的索赔要紧有以下几个方面：一、施工设备失调造成损失二、材料数量转变造成损失3、工期转变造成损失
(1)施工条件转变引发的索赔:工程在施工进程中，不可幸免地 显现新的转变，如设计变更、自然条件的转变等。承包商的报价是以原招标文件和设计图纸为基础计算的，依照合同条款，施工图纸中改变任何工作的数量和性质，或改变了工程任何部份的施工程序或施工方案，都是变更，假设是此类变更阻碍了承包商的费用,承包商就可要求重新估价，并提出延长工期的要求。
索赔的证据
事实证据:用以证明索赔事件,签证联系单、技术联系单、 会议记要、照片、录像、物证、地质报告、气象记录等等；
合同证据：用以证明索赔的合同依据，合同、屮标书、招 标文件、招标答疑、合同变更文件等，也括由合同性质的其他文件。
法律正据：同意支持索赔，法律、行政法规、地址法规、
行政规章、标准性文件、标准标准、鉴定文书等；
索赔要紧缘故
1.业主或工程师的过失。
2.业主风险和其他风险。
3.工程变更和业土违约等。
3.2
3.2.1 对承包商履约中的违约责任进行索赔
(1)工期延误反索赔。阻碍到业主对该工程的利用，承包商补偿业主的盈利损失和工期延误而致使的各类费用的增加，但累计补偿额一般不超过合同总额10%。
(2)承商在工程保修期内不履行维修义务。
(2)工期延长和延误引发的索赔:工期延长和延误的索赔，通常 包括两个方面：一是承包商要求延长工期，二是承包商要求偿付由于非承包商的原因致使工程延误而引发的损失。工程施工中，由于天气、 水文、地质、停水停电等因素阻碍，都将造成工程的工期延长或延误。 从而引发施工索赔。

浅析工程建设中的施工索赔【摘要】建设工程费用索赔是承包工程管理中的一项专门内容，也是发承包双方争议最大的问题，所以应提高业主和承包商对工程索赔的认识，加强对索赔的管理，认真对待和搞好工程索赔。

【关键词】施工索赔分类索赔期限一、索赔的内容和分类（一）索赔的内容施工索赔的内容有费用索赔和工期索赔。

即要求对方偿付一定的费用或要求业方允许延长原合同期限，作为非承包商原因造成工程费用或工期延误的补偿。

而在实际工程中，往往同一索赔事项既有费用索赔又有工期索赔。

（二）索赔的分类变更。

在工程履约过程中，存在大量工程变更，既有工程变更指令形式产生的工程变更，也包括由建设方违约和不可抗力因素被动形成的工程变更。

在工程中较常见的有设计变更、施工方案变更、计划变更和新增工程。

（1）设计变更是指建设工程施工合同履行过程中，由工程不同参与方提出，最终由设计单位以设计变更或设计补充文件形式发出的工程变更指令。

（2）施工方案变更是指在施工过程中承包方因工程地质条件变化、施工环境或施工条件的改变等因素影响，向监理工程师或建设方提出的改变原施工措施方案的过程。

（3）计划变更是指施工过程中，建设方因上级指令、技术因素或经营需要，调整原定施工进度计划，改变施工顺序和时间安排。

（4）新增变更是指施工过程中，建设方扩大建设规模，增加原招标工程量清单之外的建设内容。

上述情况通常既可提出费用变更，又可提出工期变更。

建设方违约：（1）因建设方未能按合同约定提供必须的施工条件导致工程无法按预定计划实施。

如未移交场地、未提供水电接驳点、未接通场外道路、未办理施工许可、未提供原始测量点及施工图纸未到等，造成施工方无法按时开工，由此引起的设备浪费及人员窝工，发生费用及工期索赔。

（2）建设方未能按合同约定支付工程款，造成现场无法正常施工甚至停工，发生费用及工期索赔。

政策性变化：由于政府发布的物价、定额、规费及税费等变化上涨增加工程造价导致施工企业利益损失，发生工程索赔。

工程施工索赔论文本是一篇施工索赔方面论文网,关于建筑工程施工中的索赔管理相关的格式范文。

【摘要】目前的建筑工程建立中,工程索赔已经成为一个正常的工程工程管理中的必要环节.索赔管理是工程工程合同管理的重要内容,是承包商减少损失取得经济效益的经营策略,合同双方正确理解和对待索赔,是工程工程顺利进行的保证.本文简要阐述了什么是索赔的起因和建筑企业在工程施工工程管理中出现的施工索赔现状,以及如何才能科学有效的进行施工索赔管理,以供探讨.【关键词】建筑工程施工索赔管理措施建筑工程本身特点是工程量大、投资多、工期长,参与者多,且所处环境有许多不确定性,特别是国际承包工程,情况更为复杂,因此,索赔经常发生,并且数额很大.根据索赔发生的不同原因具体可分如下几种情况：（一）业主违约业主未能正确履行合同义务,如未及时交付场地,提供图纸,未按合同规定将施工所需水电线路接至约定地点,未及时交付业主负责的材料和设备,下达了错误指令或错误图纸,以及超出合同规定,干预承包商施工过程等等.（二）合同文件缺陷由于建筑合同条款多,相关文件多,合同中难免有考虑不周的条款、缺陷和缺乏之处,如措辞不当、说明不清、有二义性、不同语言之间的翻译不准等都会导致双方对责任、义务和权力的整治,引发索赔.（三）施工内外部环境变化工程工程本身和工程环境有许多不确定性,技术环境、经济环境、政治环境、法律环境等的变化都会导致工程的方案实施过程与实际情况不一样,这些因素都会导致施工工期和费用变化,承包商可依据相关合同条款进行索赔.（四）其他原因业主指定的分包商出现工程质量不合格、工程进度延误等违约情况；合同范围内未明确说明,但对施工造成费用和工期增加；施工过程设计有误对设计修改而引起的变更等等.施工索赔必须有合理原因才能得到支持,必须有特定的原那么.索赔的根本目的在于保护自身利益,追回损失；施工企业为保证索赔工作顺利进行,既要严格贯彻正确的原那么立场,又要谨慎、及时地按照索赔程序进行索赔,这是能够成功索赔的前提.承包商不能滥用索赔权力来赚取利润,这就要求承包商不能违反商业道德,禁止采用虚假证据、高估冒算等不正当手段进行索赔.具体的索赔原那么如下：（一）合法性原那么按照合同规定,干扰事件确实是由于非承包商自身引起,且承包商的索赔要求必须符合合同规定,并具备合法、全面、充分和有效的证据.（二）实效性原那么发生干扰事情并造成损失后,承包商必须按照合同规定程序在一定时限内提出索赔,且监理工程师必须及时地对索赔进行处理,不得无故拖延.（三）合理性原那么承包商的索赔要求必须合情合理,符合实际情况,真实反映实际损失,采用合理的计算方法和计算根底.（四）协商原那么发生索赔事件后,合同双方均应本着友好协商原那么进行沟通和互动,防止对立情绪产生,因为合作一旦破裂带来的不仅是当事人的损失,还可能影响其他人的权益,除非一方违反合同根本原那么恶意欺诈.索赔过程要严格按照合同程序进行,否那么常常导致索赔无效.按照惯例,索赔程序大体包括以下过程：（一）提出索赔意向通过对事件的分析与比拟,及时发现并准确把握索赔时机,提出索赔意向,在合同规定的时限内及时向监理工程师提出索赔意向通知,明确表示对事件的索赔意愿和要求.（二）索赔准备工作通过对合同实施的跟踪、分析、诊断,进行详细调查,了解事件经过、前因后果,掌握事件真实情况；针对事件损害的原因和范围进行分析,判断索赔事件是否具备法律依据；进行索赔事件影响分析,研究事件影响损失程度和结果,确定索赔价值；应在索赔事件持续期间一直保持有完整的索赔理由、索赔事件的影响、索赔价值的计算等详细资料和记录.（三）起草并提交索赔报告提交索赔意向通知后,承包商必须在一定时间内提交正规索赔报告,包括索赔报告、账单、各种书面证据等.在这个过程承包商有大量的管理工作,包括对干扰事件起因、过程、状况的调查；对其原因进行分析评价,分清责任；以实际损失为依据,收集相关证据,以合理的计算方法计算损失；在干扰事情结束前做好同期的相关记录；最后起草有理有据、准确可靠的索赔报告,并提交.建筑工程施工索赔是一种涉及面广,融技术、经济、法律、管理与公共关系于一体的综合管理.发生应索赔事件后,如何做到不损失利益,取得索赔成功,又不伤害双方的合作关系和承包商信誉,合作满意,不仅与索赔数额有关,而且与承包商的索赔策略、处理技巧有关.索赔策略与索赔技巧也是承包商经营策略的一局部.。

建筑工程合同管理与索赔论文建筑是人们用土、石、木、钢、玻璃、芦苇、塑料、冰块等一切可以利用的材料，建造的构筑物。

下面是小编为你带来的建筑工程合同管理与索赔论文，欢迎阅读。

摘要：随着我国经济体制改革的不断深化，建筑工程合同管理已经成为依法治理国家建设事业，加强科学管理的重要环节，也是保证工程建设质量，提高工程建设社会效益和经济效益的重要工具。

关键词：建筑工程;合同管理;索赔建筑工程合同管理含义建筑工程施工合同管理是管理合同的建立、履行、索赔、违约及解除等内容。

建筑工程项目具有技术要求高、复杂性、投资数额巨大、对社会影响大、生命周期长等特征，与此同时，施工合同当事人的权利和义务也比较复杂。

所以建筑工程施工合同的管理工作具有不可替代的地位。

好的施工合同管理具有以下优点：(1)保证合同双方当事人的各项权利和义务。

(2)减少纠纷和合同违约发生的概率。

建筑工程合同管理措施完善合同管理制度，建立科学的合同履行保证体系。

第一，合同签订后，合同管理人员应在合同分析的基础上，对各级项目管理人员和各工作组负责人进行合同交底，对合同的主要内容做出解释和说明，把各种合同责任分解落实到各责任人和合同实施的具体工作上。

第二，对于经常性的合同管理工作，如图纸审核程序、设备材料等，应建立制度化的工作程序，做到有章可循。

而对于合同履行中的计划执行效果、已完工作和后期工作，尤其是工程变更或合同条款变更等问题，可建立协商会议制度，各建设主体之间应定期或不定期召开协商会议并形成决议，对重大问题及决议应用会议纪要的形式记录下来纳入合同文件。

第三，每日工作报送制度要求各职能部门每日将本部门的工作情况及未来一定时间的工作计划报送到合同管理处，确保合同管理人员及时掌握工程信息，对有关合同问题做出正确决策。

而进度款审核准制度就是合同管理部门每月从合同角度对进度款进行审核，从而可以将施工索赔的费用及时纳入当月付款要求中。

第四，工程项目开始后，应将合同文件资料的管理责任落实到具体的管理人员，妥善保存所有与合同有关的一切资料，并能满足及时查询的要求。

工程施工索赔论文一、工程施工索赔的概念和类型1. 工程施工索赔的概念工程施工索赔是指在工程施工合同中，施工方因为合同变更、工程环境复杂、不可抗力等原因，导致在工程施工中发生经济损失而向业主方主张赔偿的一种权利行为。

索赔的目的是为了维护施工方的合法权益，保障合同的完整性和权益的平衡。

2. 工程施工索赔的类型根据索赔的具体内容和形式，工程施工索赔可分为多种类型，常见的包括合同索赔、追索权索赔、不可抗力索赔、不合理合同索赔等。

其中，合同索赔是指施工方依据工程合同规定的条款进行索赔，追索权索赔是指因设计变更、工程环境等原因导致施工方延误工期或增加成本而进行的索赔，不可抗力索赔是指因自然灾害、政府政策等不可抗力因素导致施工方损失的索赔，不合理合同索赔是指施工方主张合同条款不合理或者存在漏洞而导致损失的索赔。

二、工程施工索赔的原则和方法1. 工程施工索赔的原则在进行工程施工索赔时，施工方必须遵循一定的原则，保证索赔的合法性和有效性。

其中，最基本的原则包括合同履行原则、公平合理原则、善意原则和诚信原则。

施工方在进行索赔时应当遵循合同约定，保证索赔的合法性和合理性，同时要坚持善意和诚信，尊重对方的权益，遵循公平原则，确保索赔的合理化和有效性。

2. 工程施工索赔的方法工程施工索赔的方法主要包括索赔通知、索赔报价、索赔协商和索赔诉讼。

施工方在发现索赔事宜时应当立即向业主方提交索赔通知书，明确索赔内容和金额，并提供相关证据材料，以便双方进行协商解决。

在索赔过程中，双方可以通过协商达成一致意见，解决争议，保证工程顺利进行；如果无法达成一致意见，双方可以通过法律途径解决争议，进行索赔诉讼。

三、工程施工索赔的常见案例和应对策略1. 工程方案变更引发的索赔在工程施工过程中，由于工程方案变更导致工程量变化或者施工难度增加而产生的损失，为此施工方可以提出索赔。

在此情况下，施工方应当及时向业主方提交索赔通知书，说明变更原因和索赔金额，提供相关证据材料。

关于施工承包方处理工程索赔的措施研究【摘要】随着社会的飞速发展，工程建筑也是在不断地增多。

工程项目的建设过程会受到地形、天气和水文等自然条件的影响。

在整个施工过程中，施工条件、施工工艺都会遇到各种不可预见的情况，这些情况使得工程项目的造价存在不确定性风险，从而导致出现索赔事件。

合理处理施工索赔是施工承包方保障自我利益的有效手段，是有效控制工程造价和增加效益的重要途径。

本文笔者主要从施工承包方的角度来探索出有效处理工程索赔的措施，以此来保证施工承包方的合法权益。

【关键字】施工承包方；工程索赔；措施前言：在建筑工程领域，一般将工程承包方提出的索赔称之为施工索赔，即是指由于业主或其他原因导致承包者在工程项目施工的过程中付出了额外的费用或损失。

作为工程承包方，为了能够有效地维护自身利益，必须及时地通过合法途径来要求业主偿还其费用损失。

工程索赔和反索赔工作都对控制工程造价，提高经济效益有着重大的意义，接下来笔者便就此提出几点有利于施工承包方处理工程索赔的建议一.保证前期工作的严谨性为了能够做好工程索赔工作，在工程进行之前，承包方就应该做好前期的保密工作，保证各项工作的严谨性，收集有关索赔的资料。

如：工程合同的严谨性，合同中一定要明确规定合同双方的权利和义务，对工程造价的确定方式和计算方法等都要进行明确地规定，不要出现模糊不清的概念.工程项目管理人员还必须熟悉施工合同、图纸、设计和实施方案等资料，掌握合同中的各项规定。

另外，承包方还应该加强主动控制，以此来减少工程索赔事件的出现。

二.正确认识承、发包双方的法律地位根据我国的《合同法》和《建筑法》的有关规定：在建筑工程施工的过程中，承、发包方是平等的法律主体，双方在合同中都规定了相应的权利和义务，都有履行合同、维护自身合法权利的权力。

对此，承包方应该深刻认识到这一点，要正确认识承、发包双方的法律地位，为工程索赔奠定扎实的理论基础和提供充分的法律依据。

承包方不要以牺牲自己的利益来获得市场，不能因为怕得罪发包方来放弃自己的权力，正确处理双方之间的关系。

解析建筑工程施工合同管理中索赔摘要：本文主要阐述了建筑工程索赔是建筑工程管理和建筑经济活动中承发包双方之间经常发生的管理业务。

在我国工程施工承包合同履行过程中，普遍存在承包人要求的施工索赔，发包人和监理工程师进行反索赔的现象。

施工索赔和反索赔是业主和承包商在工程项目施工过程中正常的业务往来，它的健康开展，对于培养和发展建设市场，促进建筑业的发展，起着非常重要的作用。

关键词:索赔管理;合同管理abstract: this article mainly expounds the construction engineering claim is construction project management and construction project in economic activity between both parties often happen management of the business. in our country the project construction contract execution, there exists a contractor of the construction claims, and the developer and supervision engineer for the phenomenon of the claim. the construction claims and the claim is the owner and the contractor in project construction process of the normal business, it’s in health, for training and development construction market and promote the development of construction industry, plays a very important role.keywords: claims management; contract management中图分类号：d923.6 文献标识码：a 文章编号1对索赔管理的认识索赔管理是施工合同管理的一部分,广义的索赔管理包括索赔和反索赔.索赔是指在工程承包或者经济贸易中,合同当事人一方因对方违约、其他过错或者虽无过错,但由无法防止的外因致使本方受到损失时,要求对方给予赔偿或补偿的权力，而反索赔则是为避免对方索赔造成经济损失而实施的合理行为.从合同管理的角度讲,索赔和反索赔属甲方(业主方、下同)和乙方(承包方,下同)双方面的行为,均有可能发生,但在实际工作中因双方所处的地位和条件不同,乙方索赔和甲方反索赔发生的频率分别要高一些。

第1篇摘要：工程施工合同索赔是建筑工程项目中常见的一种法律现象，它涉及到合同双方的利益平衡和权益保护。

本文旨在分析工程施工合同索赔的成因、处理原则及索赔策略，为相关从业人员提供有益的参考。

一、引言工程施工合同索赔是指在建筑工程合同履行过程中，因合同当事人一方违约或不可抗力等原因，导致另一方遭受损失，从而向违约方提出索赔要求的行为。

在我国建筑市场中，工程施工合同索赔现象日益普遍，如何有效处理索赔问题，成为建筑工程项目管理的重要内容。

二、工程施工合同索赔的成因1. 合同条款不明确合同条款不明确是导致索赔的主要原因之一。

如工程量、工期、质量、安全等方面的约定模糊，给索赔提供了可乘之机。

2. 违约行为合同当事人一方违约，如工期延误、工程质量不合格、安全事故等，导致另一方遭受损失，从而引发索赔。

3. 不可抗力因素不可抗力因素如自然灾害、政策调整等，导致工程进度、质量、成本等方面受到影响，从而引发索赔。

4. 争议处理不当合同当事人对争议处理意见不一致，导致索赔问题难以解决。

三、工程施工合同索赔的处理原则1. 合法性原则索赔请求必须符合法律法规和合同约定，具有合法性。

2. 公平性原则索赔处理应公平合理，保护合同双方的合法权益。

3. 实际损失原则索赔金额应与实际损失相匹配，不得超出实际损失。

4. 证据原则索赔请求必须有充分、可靠的证据支持。

四、工程施工合同索赔的策略1. 提前预防在合同签订阶段，应充分了解合同条款，避免因条款不明确而引发索赔。

2. 严格履行合同合同当事人应严格按照合同约定履行义务，减少违约行为。

3. 建立完善的索赔管理体系建立健全索赔管理体系，明确索赔流程、责任主体和权限，提高索赔处理效率。

4. 强化证据收集在索赔过程中，应充分收集证据，为索赔提供有力支持。

5. 合理协商在索赔处理过程中，应积极与对方协商，寻求双方都能接受的解决方案。

五、结论工程施工合同索赔是建筑工程项目管理中的重要环节。

通过分析索赔成因、处理原则和索赔策略，有助于提高合同履约质量，维护合同双方的合法权益。

摘要：建设工程施工索赔是工程建设过程中常见的问题，关系到工程项目的顺利进行和企业经济效益。

本文从建设工程施工索赔的概念、原因、处理程序及对策等方面进行探讨，以期为我国建设工程施工索赔问题的解决提供有益参考。

一、引言建设工程施工索赔是指在工程建设过程中，由于非承包商原因导致工程延期、费用增加等，承包商向业主提出索赔要求，以维护自身合法权益的行为。

施工索赔是工程项目管理的重要组成部分，关系到工程项目的顺利进行和企业经济效益。

然而，在实际施工过程中，索赔问题仍然存在许多难点和问题，本文将对这些问题进行分析和探讨。

二、建设工程施工索赔的原因1. 设计变更：由于设计变更导致工程量增加、工期延长，给承包商带来额外成本和风险。

2. 不可抗力：自然灾害、政策调整等不可抗力因素导致工程无法按原计划进行，给承包商带来损失。

3. 业主原因：业主未按时支付工程款、变更工程量、提供施工场地等，导致承包商产生索赔。

4. 施工条件变化：施工过程中，由于地质条件、施工环境等因素发生变化，导致工程成本增加。

5. 合同条款不明确：合同条款不明确或存在争议，导致承包商无法准确判断自身权益，产生索赔。

三、建设工程施工索赔处理程序1. 索赔申请：承包商在发现索赔原因后，应及时向业主提出索赔申请。

2. 索赔调查：业主对承包商提出的索赔进行核实，包括事实调查、证据收集等。

3. 索赔协商：业主与承包商就索赔问题进行协商，达成一致意见。

4. 索赔处理：业主根据协商结果，对承包商的索赔进行处理，包括调整工程款、延长工期等。

四、建设工程施工索赔对策1. 严格合同管理：加强合同条款的审查和制定，明确双方权益，减少索赔纠纷。

2. 建立健全索赔管理制度：建立健全索赔管理制度，规范索赔流程，提高索赔效率。

3. 加强项目管理：加强项目管理，提高工程进度和质量，降低索赔风险。

4. 提高索赔人员素质：提高索赔人员的业务素质和法律意识，确保索赔工作的顺利进行。

五、结论建设工程施工索赔问题是工程项目管理中的重要环节，关系到工程项目的顺利进行和企业经济效益。