下载文档原格式
2023年度：电力工程施工合同书详细版第一篇：电力工程总则第一章：合同的签订1.1 甲方与乙方确定了各自的权利和义务，经过友好协商，在平等、自愿、公正、诚实信用原则的基础上，达成如下合同。
1.2 本合同的附件包括但不限于（1）工程图纸设计文件；（2）工程量清单；（3）设计变更单；（4）工期计划表；（5）施工组织设计文件。
第二章：合同的履行2.1 本合同的各项工作必须按照《建设工程质量管理条例》和相关法律法规的规定进行；乙方必须按照本合同及相应施工图纸、设计文件和技术标准、规范和规程规定，保证工程质量。
2.2 乙方应依据本合同约定完成工程，并且必须按照规定的工期完成验收。
第三章：合同价款3.1 甲乙双方在协商中确定了本合同的总价款为______________（大写）人民币。
3.2 工程进度款的支付方式为______________（填写支付方式），具体支付比例为：（1）第一进度款：______________，支付时间：______________。
（2）第二进度款：______________，支付时间：______________。
（3）第三进度款：______________，支付时间：______________。
（4）第四进度款：______________，支付时间：______________。
第四章：保证责任和违约责任4.1 甲方保证已取得本工程建设所需的有关行政许可文件，并且承担因未能取得有关文件而造成的全部损失和责任。
4.2 乙方承诺按照合同要求完成工程，如有不履行或不完善等问题，由乙方承担所有费用，并赔偿甲方因此遭受到的直接或间接经济损失及影响。
第五章：变更、终止和解释5.1 本合同的任何修改、补充或变更，须经双方书面协商一致，并签署补充协议，适用于本合同之上。
5.2 本合同的解释以及引起争议的一切问题均应由甲乙双方协商解决。
第二篇：施工期限、质量、安全和交付第一章：工期1.1 本工程的工期自______________起，至______________止。
电力工程施工合同台账1. 背景介绍电力工程施工合同台账是指在电力工程施工过程中，对合同的签订、履行、验收等各个环节进行记录和管理的工具。
通过建立和维护电力工程施工合同台账，可以有效监督和管理施工合同的履行情况，保障工程质量和进度，维护各方的合法权益。
2. 台账内容2.1 合同信息合同名称：记录电力工程施工合同的具体名称和编号；合同签订日期：记录合同签订的时间；合同签订地点：记录合同签订的地点；合同签订方：记录承包方和发包方的详细信息。
2.2 合同条款对合同的各项条款进行详细记录，包括工程范围、工程价款、工程期限、质量标准、支付方式、违约责任等。
2.3 履行情况工期管理：记录施工进度、工期延迟原因和措施等；资金支付：记录工程款支付情况，包括支付时间、支付金额和支付方式；施工方案：记录施工方案的编制和调整情况；材料采购：记录材料采购及验收情况；设备进场：记录设备进场及验收情况；施工现场管理：记录现场组织、安全生产等情况；质量管理：记录施工过程中的质量检查、质量问题处理等情况；变更管理：记录合同变更及变更的审批和执行情况；竣工验收：记录工程竣工验收的时间、验收标准和结果等；维保管理：记录工程竣工后的维保情况。
2.4 合同变更记录合同变更的原因、内容、时间和双方的签字确认等。
2.5 问题反馈与处理记录在施工过程中出现的问题和纠纷，以及处理和解决的情况。
3. 使用方法3.2 格式设置3.3 分节记录3.4 定期更新及时记录和更新台账内容，保证信息的准确性和完整性。
可以根据实际需要选择记录方式，可以每日、每周或每月进行记录和更新。
4. 注意事项保密性：台账中的信息涉及到合同、付款等敏感信息，需要妥善保管，避免泄露给未授权的人员；规范操作：在记录和更新台账时，应严格按照规范操作，确保信息的准确性和完整性；签字确认：在涉及合同变更、问题处理等事项时，需要双方的签字确认，确保合法有效。
5. 总结电力工程施工合同台账是电力工程施工管理中的重要工具，通过建立和维护合同台账，可以有效监督和管理施工合同的履行情况，保障工程质量和进度，维护各方的合法权益。
第1篇甲方（以下简称“发包方”）：乙方（以下简称“承包方”）：鉴于甲方拟进行电力工程安装施工项目，乙方愿意承接该项目的安装施工任务。
为明确双方的权利、义务和责任，经双方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：____电力工程安装施工项目2. 工程地点：____市____区____路____号3. 工程内容：电力线路、设备安装、调试及验收等4. 工程规模：____千伏、____公里线路，____台设备5. 工程工期：____个月6. 工程质量：符合国家及行业相关标准和规范要求二、合同价款及支付方式1. 合同价款：____万元人民币2. 支付方式：（1）开工前支付合同价款的____%，即____万元；（2）工程进度款按实际完成工程量的____%支付；（3）工程竣工验收合格后支付合同价款的____%，即____万元；（4）质保金：合同价款的____%，即____万元，在工程质保期满后无质量问题退还。
三、双方责任1. 发包方责任：（1）负责提供施工场地、施工图纸、设备材料及施工用水、用电等；（2）负责办理施工许可、安全许可证等相关手续；（3）按约定支付工程进度款；（4）负责组织工程验收。
2. 承包方责任：（1）按照合同约定完成电力工程安装施工任务；（2）确保工程质量符合国家及行业相关标准和规范要求；（3）负责施工现场的安全管理，确保施工安全；（4）按时完成工程验收。
四、违约责任1. 发包方未按时支付工程进度款的，应向承包方支付____%的违约金；2. 承包方未按时完成工程任务的，应向发包方支付____%的违约金；3. 因发包方原因导致工程延期，承包方有权要求延长工期；4. 因承包方原因导致工程延期，发包方有权要求承包方支付违约金。
五、争议解决双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他约定1. 本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
一、工程概况工程名称：XX地区110kV输变电工程工程地点：XX地区施工单位：XX电力建设有限公司监理单位：XX电力监理有限公司二、验收时间验收时间：2023年10月20日三、验收人员验收人员：甲方代表、乙方项目经理、监理工程师、施工项目经理、技术负责人等。
四、验收内容1. 工程量及施工进度根据合同约定，本工程共计工程量为：主变压器1台、110kV断路器1台、110kV隔离开关1台、110kV接地刀闸1台、110kV避雷器1组、110kV母线1段、110kV出线间隔1个。
截至验收时间，工程量已完成95%，施工进度符合合同要求。
2. 施工质量（1）设备质量：所有设备均符合国家及行业相关标准，并有出厂合格证。
（2）材料质量：所有材料均符合设计要求，并有检验报告。
（3）施工质量：按照施工规范和设计要求，施工质量符合要求。
3. 施工安全（1）施工现场安全措施到位，安全管理制度健全。
（2）施工过程中无安全事故发生。
4. 环境保护（1）施工现场无污染，符合环保要求。
（2）施工过程中采取有效措施，减少对周边环境的影响。
五、验收结论经现场检查，本工程在工程量、施工质量、施工安全、环境保护等方面均符合合同要求，现予以验收合格。
六、验收意见1. 甲方代表：同意验收，对工程质量和施工进度表示满意。
2. 乙方项目经理：保证工程质量，确保工程按期完工。
3. 监理工程师：同意验收，对工程质量表示满意。
4. 施工项目经理：保证工程质量，确保工程按期完工。
5. 技术负责人：同意验收，对工程质量表示满意。
七、验收记录1. 验收日期：2023年10月20日2. 验收地点：XX地区110kV输变电工程施工现场3. 验收人员：甲方代表、乙方项目经理、监理工程师、施工项目经理、技术负责人等4. 验收内容：工程量、施工质量、施工安全、环境保护等5. 验收结论：验收合格六、验收后续工作1. 施工单位根据验收意见进行整改，确保工程质量和进度。
标准版电力施工合同范本（通用3篇）1.标准版电力施工合同范本第1篇甲方：__________________(以下简称甲方)乙方：__________________(以下简称乙方)因甲方在工程施工中自有劳动力不足，需聘请乙方提供劳动力支持与服务。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经甲乙双方平等协商达成一致，同意签订本协议。
一、劳务协作性质：短期临时用工。
二、劳务协作用途：仅限于__________________电力工程施工。
三、工作地点：________________________________________________________________________ (甲方指定的工作区域)。
四、工作内容：土石方开挖、变台安装、配电线路架设、材料转运劳务协作以及其他辅助性工作。
五、协议有效期：1、本协议有效期为______日历天，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
2、如遇下列情况之一的，协议有效期可相应顺延：a、因甲方原因导致工程工期顺延的;b、因不可抗力导致工程工期延误的;六、现场代表1、甲方委派的现场代表人为供电营业所(职务)。
2、乙方委派的现场代表人为_______________(姓名)，身份证号：_____________________________________________。
七、甲方的权利和义务1、对违反甲方管理制度与纪律或不服从甲方工作安排的人员，甲方有权及时将其请离工作现场并中止其劳务协作关系。
2、甲方负责工作现场的停送电、安全监管和协调工作。
3、及时向乙方提交有关图纸、资料文件，并在工作前进行必要的交底。
4、对乙方工作完成情况进行签证和验收。
5、按本合同约定的时间向乙方支付合同价款。
八、乙方的权利和义务1、乙方必须为参加劳务协作的全体人员购买人身意外伤害保险。
电力建设工程施工合同(范本)电力建设工程施工合同甲方：______________（以下简称甲方）乙方：______________（以下简称乙方）签订日期：______________一、双方的基本信息甲方为______________公司，注册地址位于______________，法定代表人为______________；乙方为______________公司，注册地址位于______________，法定代表人为______________。
二、协议或合同的目的和背景为了明确双方在电力建设工程施工过程中的权利和义务，特订立本合同。
三、具体的条款和条件1. 工程名称：______________2. 工程地点：______________3. 工程内容：______________4. 工程工期：______________5. 工程造价：______________6. 工程款支付方式：______________7. 工程质量标准：______________8. 工程变更和索赔：______________9. 工程保修期：______________四、保密事项双方同意在合作过程中保守对方的商业秘密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
五、不可抗力因素的处理如因不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方可协商延期或解除合同，但需及时通知对方。
六、协议终止的条件1. 双方一致同意解除合同；2. 一方严重违约，经通知后仍未改正。
七、违约和争议解决方式如一方违约，应承担相应责任；如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向有关部门申请调解或仲裁。
八、其他附加条款1. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力；2. 本合同自签订之日起生效，至工程竣工验收之日止。
甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________签订地点：______________签订日期：______________。
电力施工安全合同协议书(最新版)合同编号：__________电力施工安全合同协议书甲方：__________乙方：__________鉴于甲乙双方就电力施工安全事宜达成一致，为确保电力施工过程中的人身和财产安全，预防和减少安全事故的发生，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规的规定，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，订立本电力施工安全合同协议书。
第一条安全责任1.1 甲方作为电力施工项目的业主，应对施工现场的安全工作全面负责，确保施工现场符合安全生产条件，并为乙方提供安全施工所需的条件。
1.2 乙方作为电力施工的承包商，应按照甲方的要求，组织具备相应资质的专业人员从事电力施工工作，并严格按照国家安全生产法律法规、电力施工安全规程及相关标准进行施工。
第二条安全施工2.1 乙方应在电力施工前，向甲方提交详细的施工方案和安全措施，经甲方审核批准后方可施工。
2.2 乙方应建立健全安全生产责任制，明确各级管理人员和施工人员的安全职责，确保安全生产制度的落实。
2.3 乙方应加强施工现场的安全管理，做好安全防护设施的设置，保证施工过程中的安全。
2.4 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保电力设施的质量。
第三条安全教育与培训3.1 乙方应定期对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和技能。
3.2 乙方应对新入职的施工人员进行安全生产教育和培训，确保其掌握必要的安全生产知识。
3.3 乙方应组织定期安全检查和演练，提高应对突发事件的能力。
第四条安全事故的处理4.1 一旦发生安全事故，乙方应立即启动应急预案，采取有效措施进行救援，并及时报告甲方。
4.2 乙方应按照事故调查处理程序，对安全事故进行调查，查明事故原因，制定整改措施，并报告甲方。
4.3 乙方应承担因施工原因造成的人身伤亡、财产损失等责任。
第五条保密条款5.1 双方在合同履行过程中，应对对方的商业秘密和机密信息予以保密。
电力建设工程施工日志电力建设工程施工日志，记录着每一天的施工活动，是电力工程建设中不可或缺的一部分。
通过日志，我们可以了解工程的进度、存在的问题以及采取的措施，为项目的质量控制、进度控制和安全管理提供重要的参考依据。
一、施工前准备在电力工程建设施工前，需要进行充分的准备工作。
包括对施工图纸的熟悉、对施工规范的解读、对施工设备的检查等。
这些工作对于保证工程的顺利进行具有重要的作用。
二、施工过程记录在电力工程建设施工过程中，我们需要对每一个环节进行详细的记录。
包括施工人员的操作情况、施工设备的运行情况、施工质量的检查情况等。
这些记录可以为后期的质量检查和问题处理提供依据。
三、施工问题处理在电力工程建设施工过程中，难免会遇到各种各样的问题。
我们需要及时发现这些问题，采取有效的措施进行处理。
同时，我们还需要对这些问题进行总结和分析，避免再次出现类似的问题。
四、施工安全记录在电力工程建设施工过程中，安全是最重要的因素之一。
我们需要对施工现场的安全情况进行严格的监控和管理，确保每一个工作人员都能够严格遵守安全规定，避免发生安全事故。
五、施工总结与反思在电力工程建设施工完成后，我们需要对整个施工过程进行总结和反思。
总结成功的经验和存在的问题，为今后的电力工程建设提供参考和借鉴。
电力建设工程施工日志是电力工程建设中不可或缺的一部分。
通过日志的记录和分析，我们可以更好地了解工程的进度和质量情况，为项目的质量控制、进度控制和安全管理提供重要的参考依据。
我们还可以通过日志的总结和分析，提高电力工程建设的管理水平和工作效率。
因此，我们应该认真对待电力建设工程施工日志的记录工作。
电力建设工程施工合同甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲方需要建设电力设施，乙方具有相应的电力施工资质和能力，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：电力建设工程施工2、工程地点：_________3、工程范围：电力设施的设计、采购、施工等全部内容4、工程规模：中型5、工期：共计_________天，自签订合同之日起计算。
建设工程施工合同（电力1）参考文本编号：┌────┐│本│└────┘电力建设工程施工合同工程名称建设单位施工单位签订时间签订地点电力建设工程施工合同条件第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》）和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》），组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：一、发包方（简称甲方）：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
二、甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在《协议条款》中指定的代表。
三、承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。
四、乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。
五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。
七、设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。
八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。
九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。
十、工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。
十一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。
十二、经济支出：在施工中发出，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
十三、费用：甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。
十四、工期：甲方双方参照电力建设工程项目工期定额等规定，在《协议条款》中约定的合同工期。
(电力施工合同)学习记录篇一：电力施工合同施工合同协议条款发包方（简称甲方）：承包方（简称乙方）：按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国电力法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，为了明确责任，便于施工，结合本工程的具体情况，双方达成以下协议：一、工程项目及内容（工程概况）1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容或承包范围：4. 图纸：图纸是乙方施工的依据，一式三份，甲乙双方各持一份，客户中心一份。
图纸提供方式：电力设计部门设计并由电力相关部门批准的工程设计施工图纸。
二、合同工期开工日期：（不得提前于电力相关部门批准同意施工的日期），竣工日期：（注：工程完成时间以电力部门批准施工的日期开始计算。
）合同工期总天数为天，如因甲方未能提供工程施工的条件（工程手续、场地等）或因其他原因耽误乙方施工，致使工期延期，因此造成的损失由甲方承担。
如因自然气候、停电及其他客观条件影响施工，工期顺延。
三、承包方式：四、工程总价：五、工付款方式1. 工程开工前，甲方预付乙方工程款（大写：整），用于工程前期线缆铺设。
2. 设备到甲方指定安装位置，甲方支付乙方元（大写：）3. 乙方安装完毕，经设备可正常用电，经相关部门验收合格，甲方在年月日前付清剩余元（大写：整）六、工程质量及验收1. 乙方对设计单位的设计图纸应会审，应按图施工，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
2. 乙方应严格按照设计要求和国家颁发的电器装置安装工程及验收范围进行施工，不合格的工程不准交工。
如因乙方责任造成返工者，则有乙方承担一切损失。
3. 工程验收：自乙方向甲方提供竣工验收申请之日三日内，由甲乙双方提请相关电力部门验收。
4. 甲方须派代表在施工现场协助乙方完成甲方负责的工作（场地清理等保证施工顺利进行）。
七、违约责任：如有违反本合同相关事宜的，违约方应向对方支付本工程价款总额 %的违约金。
八、施工安全：在施工过程中，由于乙方应当严格按照相关施工操作规定进行施工，在施工期间造成的一切事故或损失，由乙方承担所发生的一切费用及相关责任。
施工中发生的其他意外事故及损失由乙方全部承担。
九、设备质保、维保1、乙方给甲方安装的设备和材料必须是正规厂家，技术规范符合国家法律法规要求的，否则带来的一切后果由乙方负责。
2、设备质保期十、争议：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，如协商不成功，则依法诉讼由工程所在地的人民法院管辖。
十一、本合同后附材料和价钱清单，是本合同的一部分。
十二、本协议未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
十三、本协议一式页份，甲乙双方各持份，自双方签字盖章后生效。
发包方（甲方公章）：承包方（乙方公章）：住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：开户银行：开户银行：账号：账号：篇二：电力施工合同书电力施工合同书甲方：乙方：受甲方委托，确定该工程由乙方施工，依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建筑部颁发的《建设工程施工合同》（GF-91-0201）结合本工程具体情况，经甲方对乙方资质的审查，乙方具备施工条件，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，特签订如下合同条款，以资双方共同遵守：一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程性质：4、工程日期：开工日期：竣工日期：5、质量等级：优良（以建设单位验收结果为准）二、施工范围及工程量1、安装VV224×35mm电缆线160米，φ100mm碳素波纹管150米，电缆沟开挖回填。
2、安装二块（20-80A）三相四线电能表及其相关调试。
3、电力部门所有增容报装手续的办理。
4、征地协调。
三、工程价款及付款方式：1、本工程总价款为元整。
2、付款方式：合同签订后，甲方一次性将全额工程款付给乙方。
四、甲方职责1、图纸会审和施工安全技术交底：各工序开工前。
2、委派施工管理人员负责与城市有关管理部门联系协同解决施工中的有关问题，进行施工质量监督检查。
3、根据国家现行规范组织工程验收。
4、协助施工单位抓好安全文明生产。
5、监督检查施工的安全质量情况。
五、乙方职责1、组织施工作业人员按期进入施工现场。
2、按施工图纸和甲方技术要求，进行施工安装。
23、施工现场必须做到安全、文明、卫生。
4、由于乙方责任，施工时设置必要的安全措施，施工期间所发生的一切生产，交通（车辆、人身）事故由乙方负责。
5、由于乙方责任在施工过程中造成其它设施损坏，由乙方负全责。
六、工程质量1、乙方在施工过程中执行如下标准：1）《建筑电气安装工程施工及验收规范》GBJ303-88；2）《建筑安装工程质量检验评定统一规范》GBJ300-88《电力建设施工及验收评定》建筑工程篇GBJ69-87 3）《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-882、乙方自购的工程材料必须合格，经甲方统一方可使用。
3、施工过程中，由乙方造成的质量不合格由乙方负责返工。
4、因乙方原因达不到质量要求，损失自负。
七、其它1、未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。
2、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效，至本工程通电正式使用后失效。
甲方：代表签字乙方：代表签字签订日期：年月：：日篇三：电力施工合同电力施工合同发包人：彭开飞（简称甲方）承包人：周家明、杨岩宏（简称乙方）一、工程内容1、工程名称：怀化市第二（河西）污水处理厂配电工作2、工程内容：、本工程款壹万玖仟捌佰元整，本工程完成后一次性付清。
、新敷设/15KV-3*120电95m，/15KV-3*70电缆30m，新架设JKLYJ-10/120型绝缘线路125m；、本次工程受电容量为500KVA，配电房内新装SCB-500KVA干式变电器1台，新装10KV进线柜1面、出线柜1面；、搭火杆新装带隔离开关1台、避雷器2组，#D07-2杆新装计量箱1台、避雷器2组；、新立YB190-15杆2组，新设GJ-70拉线2组；、配套敷设电缆保护管（CPVCφ167*7）75m；、制作高压部分；、所有设备需可靠接地；、变压器与低压开关柜的母排连接由乙方预留接口，现场协助安装。
备注：工程内容中涉及具体数据之条款，其实际使用量应满足设计要求及电业局验收标准。
3、乙方应对工程质量负责，如验收中发现质量不合格，经鉴定确系乙方责任者，乙方应负责返工，其费用概由乙方承担。
4、甲、乙双方应按国家劳动安全法规和电力行业相关安全规程进行安全管理、相互配合，并明确相互的安全面责任，乙方在施工范围内发生的安全责任，应由乙方全部负责。
5、本合同未尽事宜，可由甲、乙双方另行协商签订补充协议，协商不成，任何一方可直接向鹤城区人民法院提起诉讼。
6、本合同须经甲乙双方签字盖章后生效。
本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
甲方：乙方：年月日篇四：供电施工合同卢卡诺.瑞士风情小镇10KV进线工程、高压开闭所设备及安装、变压器及低压设备及安装、箱式变压器设备及安装施工合同协议条款发包人（甲方）新疆吉利投资发展有限公司承包人（乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力建设工程施工事项协商一致，订立本合同条款如下。
第一条工程承包范围（工程招标文件的全部内容、图纸的全部内容）：项目所在地会所地下室；调试及设备实验；所在地）（2）、箱式变压器1#、按设计安装（含箱变基础土建设计及施工）。
第二条承包方式第三条合同工期开工日期： XX年月日第四条工程质量标准工程施工质量均应满足电气安装工程验收规范及建筑工程施工验收规范，原电力部及国家颁布的现行的各种有关施工及验收规范、质量评定标准，《电力建设安全健康与环境管理工作规定》，满足施工图设计，工程质量达到合格等级及达标投产考核要求。
第四条合同价款本合同工程总价共计（人民币）：：大写：（）。
含以下两部分：1、10KV进线工程总价：；2、高压开闭所设备、变压器及低压设备、箱式变压器设备及安装工程总价：第五条工程付款（1） 10KV进线工程开工七日内，发包人向承包方付10KV进线工程总价价款的%，计￥元。
（2）工程施工过程中电力廊道建成，发包人向承包方付10K进线工程总价价款的%，计￥元。
（3）主配电设备（高压开闭所设备、变压器及低压设备、箱式变压器设备）预付款付该三项工程总价的 %，进场甲方支付该三项工程款的 %，合计￥元。
（4）高压开闭所设备、变压器及低压设备、箱式变压器设备等配电设备安装完毕调试合格，10KV外线路施工完毕，甲方支付到总工程款的 %，合计￥元。
（3）工程余款：剩余工程价款在工程竣工电力部门验收合格，挂表送电7个工作日内除留足3%质保金，余款一次付清。
工程付款：发包人不按约定付款，发包人应从约定应付之日起向承包人支付相应付款的贷款利息，并承担违约责任。
工程进度款：发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。
协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息。
第七条发包人工作发包人应按本条款约定的内容和设计完成以下工作；（1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上遗留问题；施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：约定承包人办理，以满足施工要求。
（2）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间和供应要求：（3）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及本条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：（4）。
（5）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；由发包人办理的和施工所需证件、批件的名称和完成时间：（6）确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；水准点与坐标控制点交验要求：（7）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树古木的保护工作：承包人应根据实际情况予以保护，造成损失的由承包人负责。
（9）发包人应做的其他工作，双方在本条款内约定；双方约定发包人应做的其他工作：发包人可以将部分工作委托承包人办理，双方在专用条款内约定，其费用由发包人承担。
发包人委托承包人办理的工作：发包人未能履行各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人的有关损失，顺延延误工期。
