2014年一级建造师-建筑实务基础班讲义(王英)01

1Z302000 施工许可法律制度【考情分析】2011、2012年各章分值统计【本章内容框架】第一节2010 建设工程施工许可制度1.施工许可制度的概念2.我国对建设工程开工条件的审批形式3.施工许可证的适用范围4.开工报告审查的主要内容5.施工许可证的申请主体6.施工许可证的法定批准条件7.施工许可证申请延期的规定最新全套一级建造师课件，视频音频讲义，联系球球1154798154.8.办理施工许可证或开工报告中违法行为的法律责任1.施工许可制度的概念2.我国对建设工程开工条件的审批形式（两种）施工许可证：由建委审批，列入开发计划开工报告：由发改委审批，列入基建计划3.施工许可证的适用范围【重点难点】何为限额以下的小型工程（30+300）工程投资额在30万元以下建筑面积在300平方米以下施工许可证的适用范围（续）【2012年真题】根据《建筑工程施工许可管理办法》，不需要办理施工许可证的建筑工程有（）。

A.建筑面积200平方米的房屋B.城市大型立交桥C.抢险救灾工程D.实行开工报告审批制度的建筑工程E.城市居住小区[答疑编号950183020101]最新全套一级建造师课件，视频音频讲义，联系球球1154798154.【答案】ACD【解析】本题考查的是施工许可证和开工报告的适用范围。

工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程；抢险救灾工程；实行开工报告批准制度的建设工程，不再领取施工许可证。

参见教材P49。

4.开工报告审查的主要内容（发改委批准）（1）资金到位情况（2）投资项目市场预测（3）设计图纸是否满足施工要求（4）现场条件是否具备“三通一平”等要求5.施工许可证的申请主体■申请主体是建设单位（业主或项目法人）,不是施工单位■建设行政主管部门自收到申请之日起15日内，对符合条件的颁发施工许可证6.施工许可证的法定批准条件（8个）最新全套一级建造师课件，视频音频讲义，联系球球1154798154.【2012年真题】建设单位申请施工许可证时，向发证机关提供的施工图纸及技术资料应当满足（ ）。

[讲义编号[讲义编号[讲义编号[讲义编号NODE95090500010100000104：针对本讲义提问] 建筑安装工程费用项目组成表（按造价形成划分）[讲义编号NODE95090500010100000105：针对本讲义提问]（3）专项训练训练1：已知B项目为某甲级医院门诊楼，某施工单位拟投标此楼的土建工程。

造价师根据该施工企业的定额和招标文件，分析得知此楼需人、材、机合计为1600万元，假定管理费按人、材、机之和的18%计，利润按4.5%计【如果是4.5%，默认基数为“人+材+机+管”；如果是装饰工程，利润是45%，那么默认是“人”】，规费按6.85%计【人+材+机+管】，综合税率按3.51%计，工期为1年，不考虑风险。

列式计算B项目的建筑工程费用。

（以万元为单位）（计算过程及计算结果保留小数点后两位）土建工程人、材、机之和＝1600万元管理费＝1600×18%＝288万元利润＝（1600＋288）×4.5%＝84.96万元规费＝（1600＋288＋84.96）×6.85%＝135.15万元税金＝（1600＋288＋84.96＋135.15）×3.51%＝73.99万元建筑工程费用＝1600＋288＋84.96＋135.15＋73.99＝2182.10万元 [讲义编号NODE95090500010100000106：针对本讲义提问]训练2：某公司拟投资建设某三层办公楼，经分析，该楼建筑工程为2580964.66元，装饰装修工程为1842219.7元，安装工程费用为1625742元，措施项目合计为1515908.81元，暂列金额为800000元，总承包服务费为12000元，计日工为4760元，规费为346537.14元，税率按3.48%计。

计算该办公楼的建筑安装工程费用。

【答案】分部分项费用＝2580964.66＋1842219.7＋1625742＝6048926.36元措施项目费用＝1515908.81元其他项目费用＝800000＋12000＋4760＝816760元 规费＝346537.14元税金＝（6048926.36＋1515908.81＋816760＋346537.14）×3.48%＝303739元 建筑安装工程费用＝6048926.36＋1515908.81＋816760＋346537.14＋303739＝9031871.31元＝903.19万元[讲义编号NODE95090500010100000107：针对本讲义提问]训练3：C 项目为拟建一条化工原料生产线，所需厂房的建筑面积为6800m 2，同行业已建类似项目厂房的建筑安装工程费用为3500元/m 2，类似工程建安工程费用所含的人工费、材料费、机械费和其他费用占建筑安装工程造价的比例分别为18.26%、57.63%、9.98%、14.13%，因建设时间、地点、标准等不同，经过分析，拟建工程建安工程费的人、材、机、其他费用与类似工程相比，预计价格相应综合上调25%、32%、15%、20%。

2014建筑实务讲题班答案（注：8月7日晚讲题班中，有几道客观题的答案给大家讲错了，非常抱歉，请大家以这个答案为准。

祝大家考试顺利！）一、案例题（一）进度+合同案例1.（宝典P94（一），同做宝典P105（一））【答案】1.关键线路上的工作(即关键工作)为重点控制对象，包括基础工程、主楼主体、设备安装、装饰装修。

计划工期=(8+16+6+11)周=41周。

2.各事件中，乙方能否向甲方提出工期及费用索赔的判断及理由如下。

事件l：是因地质条件的变化引起的，属于甲方应承担的风险，既可以索赔费用，也可以索赔工期。

事件2：是因设计变更引起的，属于甲方应承担的责任，既可以索赔费用，也可以索赔工期。

事件3：是因施工机械故障引起的，属于承包商自己应承担的风险，与甲方无关，不能向甲方提出索赔。

事件4：是因乙方购买的施工材料的质量不合格引起的，属于承包商自己应承担的责任，与甲方无关，不能向甲方提出索赔。

事件5：这虽然是因加快施工引起的，并且已经取得甲方同意，但是在合同中有工期奖罚的条款，因此赶工措施费不可以向甲方索赔。

3.综上所述，事件l、事件2可进行工期索赔。

基础工程是关键工作，延长3d，可获得3d的工期补偿;辅楼工程延长1周，但因它不是关键线路，且有8周的总时差，所以不能获得工期补偿。

因此，乙方可得到的工期补偿为3d。

工期奖励=[（287+3）-（56+3+112+4+42+77-7）] ×2500 =7500元4.在工程清算时，乙方应得到的索赔款的计算如下。

事件l：索赔款额=(10×30+15×18+50000)元×(1+30%)=65741元事件2：索赔款额=(30×30+20000)元×(1+30%)=27170元索赔款总额=(65741+27170)元=92911元2.（2010真题（一）【答案】1、满足合同工期要求。

应重点控制施工线路A→B→D→F→H或①→②→③→⑤→⑥→⑦→⑧。

2014年一级建造师考试主讲人：建筑工程管理与实务（精讲班）王树京1A413040建筑工程主体结构施工技术1A413041混凝土结构施工技术混凝土结构具有许多优点，如：强度较高，钢筋和混凝土两种材料的强度都能充分利用；可模性好，适用面广；耐久性和耐火性较好，维护费用低；现浇混凝土结构的整体性好，延性好，适用于抗震抗爆结构，同时防振性和防辐射性能较好，适用于防护结构；易于就地取材等。

由于适用于多种结构形式，所以混凝土结构在房屋建筑中得到广泛应用。

混凝土结构的缺点：自重大，抗裂性较差，施工过程复杂，受环境影响大，施工工期较长。

一、模板工程（一）模板工程概述模板工程包括模板和支架系统两大部分。

模板质量的好坏，直接影响到混凝土成型的质量；支架系统的好坏，直接影响到其他施工的安全。

（二）常见模板及其特性（1）木模板：优点是较适用于外形复杂或异形混凝土构件及冬期施工的混凝土工程；缺点是制作量大，木材资源浪费大等。

（2）组合钢模板：主要由钢模板、连接体和支撑体三部分组成。

优点是轻便灵活、拆装方便、通用性强、周转率高等；缺点是接缝多且严密性差，导致混凝土成型后外观质量差。

（3）钢框木（竹）胶合板模板：它是以热轧异形钢为钢框架，以覆面胶合板作板面，并加焊若干钢肋承托面板的一种组合式模板。

与组合钢模板比，其特点为自重轻、用钢量少、面积大、模板拼缝少、维修方便等。

（4）大模板：它由板面结构、支撑系统、操作平台和附件等组成。

是现浇墙、壁结钩施工的一种工具式模板。

其特点是以建筑物的开间、进深和层高为大模板尺寸，由于面板为钢板组成，其优点是模板整体性好、抗震性强、无拼缝等；缺点是模板重量大，移动安装需起重机械吊运。

（5）散支散拆胶合板模板：所用胶合板为高耐气候、耐水性的Ⅰ类木胶合板或竹胶合板。

优点是自重轻、板幅大、板面平整、施工安装方便简单等。

（6）早拆模板体系：在模板支架立柱的顶端，采用柱头的特殊构造装置来保证国家现行标准所规定的拆模原则前提下，达到尽早拆除部分模板的体系。

《建筑工程管理与实务》课件1A410000 建筑工程技术1A411000建筑结构与构造1A411010建筑结构工程的可靠性1A411011建筑结构工程的安全性一、结构的功能要求(1)安全性(2)适用性(3)耐久性安全性、适用性和耐久性概括称为结构的可靠性。

【2014年二级真题21】房屋结构的可靠性包括（）。

A.经济性B.安全性C.适用性D.耐久性E.美观性二、两种极限状态承载能力极限状态是对应于结构或构件达到最大承载能力或不适于继续承载的变形，它包括结构破坏，失去平衡(如倾覆、滑移)，疲劳破坏等。

正常使用极限状态是指结构在正常使用条件下产生过大的变形，过早产生裂缝，和过大的振幅。

三、杆件的受力形式结构杆件的基本受力形式按其变形特点可归纳为以下五种：拉伸、压缩、弯曲、剪切和扭转。

实际结构中的构件往往是几种受力形式的组合，如梁承受弯曲与剪力；柱子受到压力与弯矩等。

【2014年二级真题2】某杆件受力形式示意图如下，该杆件的基本受力形式是（）。

A.压缩B.弯曲C.剪切D.扭转四、材料强度的基本概念材料有抗拉强度、抗压强度、抗剪强度等五、杆件稳定的基本概念压杆临界力的计算公式为：的大小与下列因素有关：(1)压杆的材料：钢柱的比木柱大，因为钢柱的弹性模量E大；(2)压杆的截面形状与大小：截面大不易失稳，因为惯性矩I大；(3)压杆的长度l：长度大，易失稳；(4)压杆的支承情况。

不同支座情况的计算长度：当柱的一端固定一端自由时，一端固定一端铰支时，；。

【经典题型】受压构件，两端铰支，其临界力为５０kN，若将构件改为两端固定，则其临界力为（）kN。

A.50B.100C.150D.2001A411012建筑结构工程的适用性一、建筑结构的适用性限制过大变形的要求即为刚度要求。

梁的变形主要是弯矩所引起的，叫弯曲变形。

悬臂梁端部的最大位移为：影响位移因素有：(1)荷载;(2)材料性能：与材料的弹性模量E成反比；(3)构件的截面：与截面的惯性矩I成反比，如矩形截面梁，其截面惯性矩(4)构件的跨度：与跨度l的4次方成正比，此因素影响最大。

2014年一级建造师[建筑专业]最新课件下载地址建筑/share/init?shareid=1224197539&uk=2315977750提取密码：kljs
法规/share/init?shareid=4207735770&uk=2315977750提取密码：vaua
经济/share/init?shareid=4240257793&uk=2315977750提取密码：k0yq
管理/share/init?shareid=4161910117&uk=2315977750提取密码:vtu2
这些都是2014的
下面都是2013的
13法规/share/init?shareid=278012629&uk=2234809473提取密码：feyo
13经济/share/init?shareid=288042112&uk=2234809473提取密码：67vj
13建筑/share/init?shareid=244402695&uk=2234809473提取密码：phfm
13管理/share/init?shareid=206186474&uk=2234809473提取密码:e3ab
因为楼主只考建筑，暂时只有建筑专业的
下面是教材
进去点开文件夹下载压缩包，文件夹里不定期更新复习资料，请保存
/s/1bnxRL87
2014最新一建第四版教材高清扫描版各科（8科）
链接: /s/1o6wj6Ee密码: y9zc。

2014年一级建造师考试主讲人：建筑工程管理与实务（精讲班）王树京1A420200合同管理1A420201施工合同的履行《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）是建筑施工合同签订履行的基础，合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方。

《合同法》第4条：当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预。

《合同法》第5条：当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。

《合同法》第6条：当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。

《合同法》第7条：当事人订立、履行合同，应当遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。

《合同法》第8条：依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。

当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。

依法成立的合同，受法律保护。

依法成立的合同，自成立时生效。

法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。

《合向法》第52条：有下列情形之一的，合同无效：（1）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（2）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（3）以合法形式掩盖非法目的；（4）损害社会公共利益；（5）违反法律、行政法规的强制性规定。

《合同法》第53条：合同中的下列免责条款无效：（1）造成对方人身伤害的；（2）因故意或者重大过失造成对方财产损失的。

《合同法》第54条：下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：（1）因重大误解订立的；（2）在订立合同时显失公平的。

一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意愿的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。

当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。

1.《建设工程施工合同（示范文本）》的构成住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局于2013年发布的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），是建设单位与施工单位签订施工承包合同的建设性文本，也是政府建设行政主管部门在合同备案时所要出具的标准文本。

第二章工程设计、施工方案技术经济分析典型题型一、最小费用法（最大收益法）在多方案选优中的应用二、费用效率法在多方案选优中的应用三、综合评分法在多方案选优中的应用四、价值工程法在多方案选优中的应用五、决策树法在多方案选优中的应用六、工期-费用组合最优方案的制定典型题型精析典型题型一：最小费用法在方案选优中的应用应掌握各方案的资金流量图绘制、折现及比选：1.考虑资金时间价值，准确绘制现金流量图。

2.利用资金等值公式，计算费用现值（同寿命周期）或年值（不同寿命周期）。

3.选择费用最小（或收益最大）的方案为最优方案。

4.常用资金等值公式。

常用资金等值公式说明： 1.（F/P，i，n）（P/F，i，n）＝12.（F/A，i，n）（A/F，i，n）＝13.（P/A，i，n）（A/P，i，n）＝1典型案例（2011年真题）背景：某咨询公司受业主委托，对某设计院提出屋面工程的三个设计方案进行评价。

方案一，硬泡聚氨酯防水保温材料（防水保温二合一）；方案二，三元乙丙橡胶卷材加陶粒混凝土；方案三，SBS改性沥青卷材加陶粒混凝土。

三种方案的综合单价、使用寿命、拆除费用等相关信息见表2.1：表2.1 设计方案信息表拟建工业厂房的使用寿命为50年，不考虑50年后其拆除费用及残值，不考虑物价变动因素。

基准折现率为8%。

问题：1.分别列式计算拟建工业厂房寿命期内屋面防水保温工程各方案的综合单价现值。

用现值比较法确定屋面防水保温工程经济最优方案。

（计算结果保留2位小数）答案：1.（1）260×[1＋（P/F,8%,30）]＋260×10%×（ P/F,8%,30）＝288.42元/m2（2）90×[1＋（P/F,8%,15）＋（P/F,8%,30）＋（P/F,8%,45）]＋90×20%×[（P/F,8%,15）＋（P/F,8%,30）＋（P/F,8%,45）]＋35＝173.16元/m2（3）80×[1＋（P/F,8%,10）＋（P/F,8%,20）＋（P/F,8%,30）＋（P/F,8%,40）]＋80×20%×[（P/F,8%,10）＋（P/F,8%,20）＋ P/F,8%,30）＋（P/F,8%,40）]＋35＝194.02元/m2方案二为最优方案，因其综合单价现值最低。

前 言2014年一级建造师执业资格考试 建设工程法规及相关知识 前言——学习方法与复习建议第一部分 本科目特点 知己知彼，方能百战不殆 1.考试性质是人力资源与社会保障部和住建部共同负责的执业资格考试，不同于职业资格考试。

替代建筑施工企业原有的项目经理资质。

【获得证书】·一级建造师执业资格证书（考试获得） ·一级建造师注册证书（注册后） 【难点辨析】职业资格与执业资格的区别2.考试内容范围3.题型与题量题 型 题数 分值 合计 题型说明单项选择题 70 1 70 四选一，只有1个最符合题意多项选择题 30 2 60 有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。

错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分 合 计100130■本科目考试时间为180分钟（3小时）4.各章分值5.考试难度相对不难，但有案例化的趋势6.综合特点内容大多需要记忆,非常枯燥乏味，令人头痛！！！第二部分 复习建议工欲善其事,必先利其器1.复习建议■教材是基础■方法很关键（会学）■时间有保证（苦学）■尽早制作学习计划，按计划控制学习进度■练习不能少（通过做题来帮助记忆）■重点要突出（抓大放小，学会选择性的放弃） ■用真题把握方向（但注意时效性）■安排好学习顺序（首先学习理论性强的、有计算题的科目） 尽早制作学习计划，按计划控制学习进度第三部分 一次通关综合解决方案颠覆传统 轻松过关1.考生的苦恼与困惑2.如何解决“不知如何下手”3.如何解决“专业基础薄弱,学不懂”颠覆传统理念【传统思路】学习法规，就要把法规条文一字不差地背下来【新的理念】对“法规”的学习，执业资格考试与“司法考试”完全不同。

执业资格考试着重对立法原则的理解，着重于对具体实践问题的解决规定，没有必要咬文嚼字。

我们要把这门课当作“建设工程法律问题解决方案”来学。

【案例形象理解法示例】【重点难点】赔偿损失的额度■损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见或应当预见的损失■如损害是不可预见的，则违约方不应赔偿【案例形象理解】打碎了一只鸡蛋，如何赔偿，是只赔一只鸡蛋的钱，还是按照鸡生蛋，蛋生鸡的算法，赔5000只鸡蛋的钱？4. 如何能“记得住”【如何记得少】【如何记得巧】【提炼法与重点难点法示例】施工许可证的法定批准条件（8个）【关于地可以施工】-掌握拆迁的细节■拆迁并不需要全部完成，只需要满足施工进度即可【关于有图】-两个要点■图必须经过有关部门的审查■图并不要求全部完成,只要满足施工进度即可【关于有钱】■只要求资金已落实，不要求资金全部到位■工期不足一年的，到位资金原则上不少于工程合同价的50%■工期超过一年的，到位资金原则上不少于工程合同价的30%5.如何解决“课一听就懂，题一做就错”【归纳对比记忆法示例】欠付工程款与工程垫资中利息的规定项目 欠付工程款 工程垫资利息有约定的 从其约定 从其约定，但利息不得高于银行同期贷款利率 没有约定利息的 按银行贷款利率 不支持利率1Z301000 建设工程基本法律知识【本章特点】内容广泛、零散、繁杂,分值所占比例大部分内容有理解的难度学习时一定要抓重点【考情分析】章 节 2011年 2012年 2013年 1Z301000 建设工程基本法律知识 21 22 171Z302000 施工许可法律制度 11 8 101Z303000 建设工程发承包法律制度 15 13 151Z304000 建设工程合同和劳动合同法律制度 19 16 181Z305000 建设工程施工环境保护、节约能4 4 5和文物保护法律责任1Z306000 建设工程安全生产法律制度 21 17 261Z307000 建设工程质量法律制度 25 25 281Z308000 解决建设工程纠纷的法律制度 14 25 11合 计 130 130 130【考情分析】2011、2012、2013年各章分值统计【内容框架】第一节 1010 法律体系第二节 1020 法人制度第三节 1030 代理制度第四节 1040 物权制度第五节 1050 债权制度第六节 1060 知识产权制度第七节 1070 担保制度第八节 1080 保险制度第九节 1090 责任制度1Z301000 建设工程基本法律知识分值分析第一节 1010 建设工程法律体系1.法律部门2.我国法律体系基本框架3.我国法的形式4.法的效力层级5.需要由有关机关裁决适用的特殊情况6.备案和审查7.建设民商事法律关系的特点按其调整的社会关系性质不同，根据一定标准、原则所制定的同类法律规范的总称 法律部门千万不要以为法律部门指的是法院、检察院等部门1.重要概念【典型例题】根据一定的标准、原则所制定的同类法规规范的总称，称之为（ ）。

2014年一级建造师建筑工程实务朱红导读讲义第一篇：2014年一级建造师建筑工程实务朱红导读讲义2014年朱红导读讲义一、安全与现场管理——25~30分；1.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》：专项方案；专家论证；参与者和内容；实施阶段的管理要求；5~6分2.《建筑工程安全检查标准》——案例；3.安全生产安全隐患的防范；4.职业健康和环境保护；5.绿色施工；6.临时用电；7.消防管理；一方针：安全第一，预防为主；一创建：安全文明示范工地；二类危险源：能量意外释放，约束失效；三级教育：公司、项目部、班组；三同时：同时设计、审批，同时施工，同时验收、使用；三宝：安全帽、安全带、安全网；三级配电：总配电箱、分配电箱、开关箱；四口：楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口；四不放过：事故原因不清、责任人未处理、相关人员未受到教育、防范措施未做好；五临边：阳台周边、屋面周边、框架工程边、卸料平台外侧边、跑道、斜道边；五定：定整改责任人、整改措施、整改完成时间、整改完成人、整改验收人；五检查：日常检查、专业检查、季节检查、节假日前后检查、不定期检查；五牌一图：工程概况牌、管理人员名单与监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工和环境保护牌、施工现场总平面布置图；六杜绝：伤亡事故、坍塌施工、物体打击事故、高处坠落事故、机械伤害事故、触电事故。

安全与现场管理：挑错并纠正；安全事故分类；事故的直接和间接原因；现场管理问题挑错并纠正：①明确指出错误数量；②错误1：；正确做法：…；③尽量使用背景语言；二、质量管理——20~25分；1.技术要求：土方施工（施工机械选择、安全距离、开挖原则和方法、降水、支护、验槽、回填土试验）；安全距离：坑顶堆载、移动机械设备（1m—土质良好时距离；1.5m—堆放高度限值；2m—土质不良时距离）；2.5m—人工开挖时距离；3m—专项方案（土方开挖、支护结构、降水）；5m—专项方案+专家论证；8m—推土机距离；10m—挖土机距离；基础工程（大体积砼、桩基、地基处理技术）；混凝土结构（模板、钢筋、砼浇筑、施工缝、后浇带、养护）；砌体工程（砖砌体、砼小型空心砌体、填充墙砌体）；网架与索膜结构（安装方法、适用条件、施工要求）；防水工程（屋面、地下室、室内防水）；吊顶工程（吊杆间距及长度、起拱、封板）；轻质隔墙（骨架隔墙施工工艺、板材隔墙板缝处理）；地面工程（板块地面、整体地面、木地板地面）；幕墙工程（预埋件、密封胶、防火、防雷）；深基坑（≥5m）：开挖原则：开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖，开挖顺序、方法必须与设计要求一致；支护结构：《建筑基坑支护技术规程》；挖土方案：放坡开挖、中心岛式开挖、盆式开挖、逆作法开挖，因挖土方式影响支护结构的荷载，应尽可能使支护结构均匀受力，减少变形，故要坚持分层、分段、对称、均衡的方式进行挖土；降水：将之坑底标高以下500mm，降水时间从开挖前开始直至回填完成后停止；降水方法；2.材料进场验收、复验：材料、设备采购、进场→自检合格→报验合格→签认验收单→使用3.工程质量控制：验收内容、组织与程序、不合格处理（5条）4.质量通病防治：砼露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、外表缺陷处理：凿除不牢固部分直至密实部分→清理→支设模板→洒水湿润→涂刷界面剂→浇筑细石混凝土，振捣密实，强度提高一级→湿养≥7天三、进度控制与索赔——15~20分；1.流水施工方法的应用；2.双代号网络图；3.横道图；4.索赔四、合同管理与招投标——15~20分；1.《建设工程施工合同》示范文本通用条款——2014年重点；八项合同管理新制度：①承发包双方互为担保制度；②价格市场波动的情势变更调价制度；③逾期付款的违约双倍赔偿制度；④物权证书移交制度；⑤保修金返还的缺陷责任定期制度；⑥风险防范的工程系列保险制度；⑦索赔过期作废制度；⑧前置程序的争议过程评审制度；承发包双方互为担保制度：①资金来源证明和支付担保：出专用条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，想承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

2014年一级建造师市政公用工程管理与实务精讲班讲义-------------------------------------------------------------1/39 12014年一级建造师市政公用工程管理与实务精讲班讲义城镇道路工程一、掌握城镇道路分类与分级P1 1、分类：快速路、主干路、次干路、支路主要满足道路在交通运输方面的功能。

2、分级：I II III 3、路面结构强度分级：高级路面→强度高、刚度大、稳定性好；投资高、养护费少；次高级路面→维护、养护、运输费用较高4、按力学特性分类：柔性路面→受力作用下弯沉变形较大、抗弯强度小；破坏取决于极限垂直变形和弯拉应变；进行“弯沉试验”主要代表是各种沥青路面刚性路面→受力产生板体作用，抗弯拉强度大、弯沉变形很小破坏取决于极限弯拉强度进行“弯拉强度试验”→试块150*150*550主要代表是各种水泥混凝土路面二、掌握沥青道路结构组成特点P2（黑色路面）5、行车载荷和自然因素对路面的影响随深度的增加而减少；对路面材料的强度、刚度、稳定性的要求也随深度的增加而降低；6、路基的分类：材料→土方路基、石方路基、特殊土路基断面形式→路堤（填方路基）路堑（挖方路基）半填半挖高液限黏土、高液限粉土及含有机质细粒土，不适用做路基填料。

如果设计标高受限，未能达到中湿状态的路基临界高度时，应选用粗粒土或低剂量石灰或水泥稳定细粒土做路基填料，同时设置排水渗沟降低地下水位。

7、基层的结构类型：柔性基层半刚性基层→加厚面层以减轻反射裂缝基层材料的选择：道路等级和路基的抗冲刷能力底基层材料：级配粒料、水泥稳定粒料、石灰粉煤灰稳定粒料；基层材料：无机结合料稳定粒料→石灰稳定土类基层强度高、整体性好石灰粉煤灰（两灰）稳定砂砾基层适用各种道路石灰粉煤灰钢渣稳定土类基层水泥稳定土类基层嵌锁型和级配型材料→级配砂砾城市次干道级配砾石8、面层材料类型：热拌→热拌沥青混合料（HMA）全国注册建筑师、建造师考试备考资料历年真题考试心得模拟试题2014年一级建造师市政公用工程管理与实务精讲班讲义-------------------------------------------------------------2/39 2沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA）间断级配的沥青混合料大空隙开级配排水式沥青磨耗层（OGFC）※热拌沥青混合料的类型：普通沥青--AC改性沥青→具有较高的高温下抗车辙能力和低温下抗开裂能力；改性SMA→采用改性沥青，材料配比采用SMA结构形式，有非常好的高温抗车辙能力，低温抗变形能力和水稳定性，且构造深度大，抗滑性能好，耐老化，耐久性好。