新版施工合同解读之(四) 关于甲供材料与设备
- 格式:doc
- 大小:31.50 KB
- 文档页数:5
2013版《建设工程施工合同》(示范文本)解读之(四)——关于甲供材料与设备一、材料与设备的含义本文所述材料与设备,是指建设工程施工中所需的建筑材料和机械设备。
建筑材料如:钢材、木材、水泥等;机械设备如:吊机、挖土机、垂直运输机等。
材料和设备,可以由承包人自行采购,也可以由发包人提供。
发包人提供的材料与设备,称“甲供材料”。
对于甲供材料与设备,进场时应由承包方和发包方代表共同取样验收,经验收合格后方能用于工程上。
由于发包人将工程项目发包给承包人,工程的工期和质量由承包人负责,但发包人提供的材料与设备也将影响到工程的工期和质量。
因此,为了进一步明确承、发包人各自的责、权、利关系,双方在签订《建设工程施工合同》时,应当对甲供材料与设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量、期限、违约责任等进行具体的可操作性的约定,并须附有详细的甲供材料与设备清单。
二、13版合同《通用条款》中对材料与设备的规定8.1发包人自行供应材料、工程设备的,应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。
承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。
承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时,需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。
8.2承包人负责采购材料、工程设备的,应按照设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明及出厂证明,对材料、工程设备质量负责。
合同约定由承包人采购的材料、工程设备,发包人不得指定生产厂家或供应商,发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的,承包人有权拒绝,并由发包人承担相应责任。
8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备,并向承包人提供产品合格证明及出厂证明,对其质量负责。
发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间,承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。
施工合同中对于甲供材的约束一、甲供材的定义甲供材是指在施工过程中,由业主或甲方自行供应给乙方的建筑材料。
在施工合同中,甲供材的使用和管理受到一定的约束和规定。
二、甲供材的选择和验收2.1 甲供材的选择在施工合同中,甲方有权选择甲供材的品牌、型号、规格等,但应符合相关法律法规和标准要求。
甲方应根据工程的实际需要,选择合适的甲供材,并在合同中明确列出。
2.2 甲供材的验收乙方在收到甲供材后,应进行验收。
验收内容包括外观质量、尺寸规格、性能指标等方面的检查。
如发现甲供材存在质量问题或不符合合同约定,乙方有权要求甲方进行替换或补偿。
三、甲供材的管理和使用3.1 甲供材的管理责任甲方应对甲供材进行合理的管理,包括储存、保管、运输等环节。
甲方应确保甲供材的质量和数量不受损失,并按时提供给乙方使用。
3.2 甲供材的使用要求乙方在使用甲供材时,应按照合同约定和相关规范要求进行操作。
乙方应合理利用甲供材,避免浪费和损耗。
如因乙方操作不当导致甲供材损坏或浪费,乙方应承担相应的责任。
3.3 甲供材的返还和结算在施工完成后,乙方应将未使用完的甲供材返还给甲方。
甲方应对返还的甲供材进行验收,并按照实际使用的数量进行结算。
如甲供材有损坏或缺失,乙方应承担相应的责任。
四、甲供材的风险和责任4.1 甲供材的质量问题如果甲供材存在质量问题,导致工程质量不达标或延误工期,甲方应承担相应的责任,并进行补偿。
乙方在使用甲供材时应注意检查,如发现质量问题应及时通知甲方。
4.2 甲供材的损坏和丢失在施工过程中,甲供材可能会发生损坏或丢失的情况。
如果损坏或丢失是由乙方原因造成,乙方应负责修复或赔偿。
如果损坏或丢失是由甲方原因造成,甲方应负责替换或赔偿。
4.3 甲供材的保险责任甲方可以为甲供材购买相应的保险,以减少风险和责任。
保险费用由甲方承担,保险责任范围应明确约定在施工合同中。
五、甲供材的变更和补偿5.1 甲供材的变更在施工过程中,如果因工程需要或其他原因需要变更甲供材,双方应协商一致,并签订变更合同。
工程合同甲供材我们需要明确什么是“甲供材”。
在建筑行业中,“甲供材”指的是由甲方(即业主方)负责提供的建筑材料、设备和其他相关物资。
这些物品通常是工程项目的关键部分,比如钢材、水泥、装饰材料等。
我们来看一个典型的甲供材条款范本:1. 甲方应按照合同约定的品牌、规格、型号、数量和质量要求,提供以下建筑材料及设备: - 钢筋混凝土结构用钢材- 高强度等级水泥- 外墙装饰材料- 室内装修用瓷砖- 其他双方约定的材料和设备2. 甲方应在乙方(即承包方)施工前【具体时间】天内将上述材料及设备交付至施工现场,并保证其符合国家及行业标准。
3. 若甲方提供的材料及设备存在质量问题或不符合合同约定,乙方有权要求甲方更换或修复,直至满足合同要求为止。
4. 如因甲方提供的材料及设备延迟交付导致工程延期,甲方应承担由此产生的一切责任和费用。
5. 对于甲供材的数量和质量,甲乙双方应在交付时进行共同验收,并签署相应的验收记录。
6. 甲方未按约定时间提供材料及设备的,应按日支付违约金,违约金的计算方式为:每延误一日,支付合同总价款【具体百分比】%的违约金。
7. 本合同项下的甲供材条款是工程合同不可分割的一部分,甲乙双方应严格按照本条款执行。
通过以上范本,我们可以看到甲供材条款通常包含材料的详细描述、供应的时间要求、质量标准、验收程序以及违约责任等内容。
这些条款的目的是为了确保甲方提供的材料和设备能够满足工程建设的需求,同时也为乙方提供了一定的保障。
在实际运用中,甲乙双方应根据具体的项目特点和需求,对范本中的条款进行适当的调整和补充。
例如,可以增加对特殊材料的技术参数要求,或者对交付时间和地点做出更详细的规定。
施工合同中对于甲供材的约束【原创实用版】目录一、施工合同的概述二、甲供材的定义与特点三、甲供材在施工合同中的约束四、甲供材约束的作用与影响五、结论正文一、施工合同的概述施工合同是指在建设工程中,建设单位与施工单位之间签订的明确双方权利和义务的协议。
施工合同是建设工程顺利进行的重要保障,对双方当事人具有法律约束力。
在施工合同中,甲供材是指由建设单位提供的建筑材料、设备等,对于这些材料的质量和供应时间等都有严格的要求。
二、甲供材的定义与特点甲供材,即建设单位供应的材料,通常是施工合同中规定的主要建筑材料和设备。
甲供材的特点主要有以下几点:一是由建设单位直接采购,而非施工单位采购;二是甲供材的质量要求较高,需要符合国家相关标准和设计要求;三是甲供材的供应时间需要与施工进度相匹配,以确保工程顺利进行。
三、甲供材在施工合同中的约束在施工合同中,甲供材的约束主要体现在以下几个方面:1.甲供材的质量约束。
甲供材的质量需要符合国家相关标准和设计要求,建设单位有责任确保供应的材料质量。
如果甲供材质量不合格,建设单位需要承担相应的法律责任。
2.甲供材的供应时间约束。
甲供材的供应时间需要与施工进度相匹配,以确保工程顺利进行。
如果甲供材供应不及时,建设单位需要承担相应的法律责任。
3.甲供材的价格约束。
甲供材的价格需要在施工合同中明确,建设单位需要按照合同约定的价格供应材料。
如果甲供材价格超出合同约定,建设单位需要承担相应的法律责任。
四、甲供材约束的作用与影响甲供材约束对于施工合同的履行具有重要作用,主要体现在以下几个方面:1.保障工程质量。
甲供材的约束可以确保建设单位提供的材料质量达到要求,有利于保障工程质量。
2.保障工程进度。
甲供材的约束可以确保建设单位提供的材料供应时间与施工进度相匹配,有利于保障工程顺利进行。
3.明确双方权利和义务。
甲供材的约束明确了建设单位和施工单位在材料供应方面的权利和义务,有利于双方按照合同约定履行各自的责任。
建设工程合同的甲供材
我们需要明确什么是甲供材料。
在建筑行业中,所谓的“甲供材料”指的是由甲方(通常指业主或者项目发起方)负责提供到施工现场的材料,包括但不限于水泥、钢材、砖瓦等基础建设材料。
这些材料的质量直接影响到最终建筑的质量和安全。
我们来看一个甲供材料的合同范本:
建设工程合同 - 甲供材料条款
一、甲供材料的范围及标准
1. 甲方应按照合同约定及时提供以下材料:[具体材料名称]。
2. 所供材料应符合国家相关质量标准,并提供相应的质量检验报告。
二、甲供材料的交付与验收
1. 甲方应确保材料按照工程进度表的要求,准时送达指定地点。
2. 乙方(承包方)有权对甲供材料进行检验,如发现不符合约定标准,应及时通知甲方进行处理。
三、违约责任
1. 如甲方未能按时提供符合标准的材料,影响工程进度,应承担相应责任。
2. 如乙方未履行检验职责导致使用不合格材料,应承担相应责任。
四、其他
双方可根据实际情况协商补充或修改本合同条款。
通过这个范本,我们可以看到,甲供材料条款主要包括了材料的范围及标准、材料的交付与验收流程以及违约责任等内容。
这些条款的设定旨在保障工程质量,确保材料供应的及时性和合规性。
在实际操作中,甲方需要严格按照合同要求提供材料,并保留好相关的采购凭证和质量检验报告,以备不时之需。
同时,乙方在接收材料时,也应认真检查材料是否符合约定的标准,及时发现问题并与甲方沟通解决。
合同中还应该考虑到可能出现的意外情况,比如材料供应中断、市场波动导致的价格变化等,这些都应该在合同中有所体现,以便在出现问题时,双方能够依据合同条款迅速作出反应,减少损失。
甲供工程在合同上如何描述甲供工程合同描述范本一、合同当事人甲方(建设单位):_______________乙方(承包单位):_______________二、甲供材料与设备1. 本合同所涉及的甲供材料包括但不限于:钢材、水泥、砖块、装饰材料、电气设备等。
2. 甲供设备的详细清单、规格、型号、数量及质量标准应在合同附件中列明。
3. 所有甲供材料和设备应符合国家相关标准和行业规范。
三、供应时间与地点1. 甲供材料的供应时间应根据工程进度计划表确定,并应提前通知乙方。
2. 甲供材料的交付地点为工程现场或甲方指定的仓库。
四、质量要求与验收1. 甲方应对所提供的材料和设备的质量负责,确保其性能稳定、无缺陷。
2. 乙方有权对甲供材料进行检验,如发现不符合约定标准,应及时通知甲方进行处理。
3. 对于甲供材料的验收,应遵循合同约定的标准和程序。
五、价格与支付1. 甲供材料的价格应根据市场价格合理确定,并在合同中明确。
2. 甲供材料的支付方式和时限应根据合同约定执行。
六、违约责任1. 如甲方未能按时提供合格的甲供材料,影响工程进度,应承担相应的违约责任。
2. 如乙方未按约定使用甲供材料或造成浪费,应赔偿甲方损失。
七、争议解决合同执行过程中如发生争议,双方应首先通过协商解决;协商不成时,可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
以上内容仅为甲供工程合同描述的一个基本框架,具体条款应根据实际情况和项目的具体要求进行调整和完善。
在签订合同时,建议双方咨询专业律师,确保合同的合法性和有效性,以保护各自的权益。
施工合同中对于甲供材的约束
摘要:
一、施工合同中甲供材的定义和作用
二、甲供材的采购和供应规定
三、甲供材的质量要求和验收标准
四、甲供材的保管和使用责任
五、甲供材的退换和赔偿机制
六、合同中甲供材相关条款的解读和注意事项
正文:
施工合同中对于甲供材的约束主要涉及以下几个方面:
一、施工合同中甲供材的定义和作用
甲供材是指在施工合同中,由甲方(建设单位)负责采购并提供给乙方的建筑材料、设备和其他物品。
甲供材在施工项目中起到关键作用,对于保证工程质量、进度和投资控制具有重要意义。
二、甲供材的采购和供应规定
甲方应在合同约定的时间内完成甲供材的采购,并按照合同约定的地点、数量、质量标准和交货期限供应给乙方。
甲方应确保所提供的甲供材符合国家相关法律法规、行业标准以及设计要求。
三、甲供材的质量要求和验收标准
乙方在收到甲供材后,应按照合同约定的质量标准和验收方法进行验收。
如发现甲供材存在质量问题,乙方有权要求甲方进行更换或退货,并承担因此
产生的费用。
四、甲供材的保管和使用责任
乙方应妥善保管和使用甲供材,确保其安全、完整。
在施工过程中,如因乙方保管和使用不当导致甲供材损坏或丢失,乙方应承担相应的赔偿责任。
五、甲供材的退换和赔偿机制
如甲供材在验收时发现质量问题,乙方有权要求甲方进行更换或退货。
同时,如甲方未能按时供应甲供材导致工程延期或乙方损失,甲方应承担相应的赔偿责任。
六、合同中甲供材相关条款的解读和注意事项
在签订施工合同时,双方应充分理解和明确甲供材相关条款的内容,包括甲供材的种类、数量、质量标准、交货期限、验收方法等。
建设工程施工合同范本的材料与设备供应要求解读建设工程施工合同范本中,对于材料与设备的供应要求是非常重要的,旨在确保施工过程中所使用的材料与设备能够满足工程质量和安全要求。
本文将对建设工程施工合同范本中的材料与设备供应要求进行解读。
1. 材料与设备供应的法律依据根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,材料与设备供应应符合商品质量标准,供应方需按时交付,且材料与设备应符合合同约定的技术要求和性能指标。
2. 供应方的资格要求建设工程施工合同范本要求,供应方应具备相应的生产资质或经营许可证,并具备相应的技术能力和设备设施。
供应方应提供完整的资质证明材料,以证明其具备供应材料与设备的能力。
3. 材料与设备的交付要求建设工程施工合同范本规定,供应方应按照约定的时间和地点交付材料与设备,并保证交付的材料与设备符合合同要求。
对于一些特殊的材料和设备,合同范本还可以加入经验性交付要求,如在特定天气条件下进行运输,以确保其质量不受影响。
4. 材料与设备的质量保证合同范本明确规定,供应方应提供合格的材料与设备,并承担相应的质量保证责任。
对于材料与设备的不符合合同要求,供应方应负责修复、更换或退还相关费用。
此外,合同范本还可以要求供应方提供质量保证书或质量检验报告,以确保其所供应的材料与设备符合合同要求。
5. 材料与设备的价格与付款方式建设工程施工合同范本规定,材料与设备的价格应按照合同约定的方式计算,并阐明所涉及的税费。
合同范本还要求明确付款方式和期限,如分期付款、提前付款、验收合格后付款等,以确保供应方能够按时收到款项。
6. 材料与设备的保管与维护合同范本明确要求,施工单位应妥善保管和维护所供应的材料与设备,防止其遭受损坏或丢失,确保施工过程的顺利进行。
如有损坏或丢失的情况发生,施工单位应及时通知供应方,并协商处理方法。
7. 材料与设备的变更与退换建设工程施工合同范本允许在合同履行过程中,根据实际需要变更或退换材料与设备。
工程总承包合同甲供设备一、定义与术语解释1.1 本合同指的是由甲方提供设备,乙方负责工程建设的总承包合同。
1.2 甲方:指提供设备的当事人,即工程项目的投资方或设备的所有者。
1.3 乙方:指负责工程建设的当事人,即工程项目的施工方。
1.4 设备:指甲方根据合同约定提供给乙方的用于工程建设的各类机械设备、材料、配件等。
1.5 工程:指乙方根据合同约定,使用甲方提供的设备进行的建设项目。
二、设备供应2.1 甲方应按照合同约定的时间和数量,向乙方供应设备。
设备供应的时间和数量应满足乙方的施工需要。
2.2 甲方应保证设备的安全性、可靠性和先进性,符合国家相关法律法规和行业标准。
2.3 甲方应提供设备的操作手册、维护保养手册等技术资料,并对乙方人员进行设备操作和维护保养的培训。
2.4 甲方应对设备的所有权、知识产权等法律问题负责,确保设备不侵犯他人的合法权益。
三、工程建设3.1 乙方应按照合同约定的标准和质量要求,使用甲方提供的设备进行工程建设。
3.2 乙方应妥善保管和使用设备,确保设备的安全和完好。
3.3 乙方应在设备使用过程中,发现设备存在问题或隐患,及时通知甲方,并采取措施防止损失扩大。
3.4 乙方应按照合同约定的时间节点,完成工程建设,并保证工程质量符合相关法律法规和行业标准。
四、价格与支付4.1 甲方提供的设备价格应按照合同约定的价格执行。
4.2 乙方应按照合同约定的支付方式和时间,向甲方支付设备价格。
4.3 甲方应提供正规的发票等财务凭证,乙方应按照税务法律法规进行税务处理。
五、违约责任5.1 甲方未按照合同约定的时间和数量供应设备,应承担迟延履行和违约责任。
5.2 甲方提供的设备不符合合同约定的质量要求,应承担质量违约责任。
5.3 乙方未按照合同约定的标准和质量要求进行工程建设,应承担工程质量违约责任。
5.4 乙方未按照合同约定的时间节点完成工程建设,应承担迟延履行和违约责任。
六、争议解决6.1 对于因执行本合同而产生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决。
建设工程施工合同甲供材是指在建设工程施工过程中,由甲方(建设单位或业主)提供部分建筑材料或设备,乙方(施工单位)负责施工的合同形式。
在这种合同模式下,甲方承担提供材料和设备的责任,乙方负责按照设计要求和施工规范进行施工。
甲供材合同在建设工程项目中具有广泛的应用,对于保障工程质量、进度和投资控制具有重要意义。
一、甲供材合同的特点1. 甲方承担材料供应责任。
甲方根据工程需要,提前准备好相应的建筑材料和设备,并将其运输到施工现场。
乙方只需按照施工计划进行施工,无需担心材料供应问题。
2. 甲方对材料质量负责。
甲方提供的建筑材料和设备必须符合国家相关标准和要求,确保工程质量。
若因材料质量问题导致工程质量问题,甲方应承担相应责任。
3. 甲方有权对材料进行监管。
甲方可以对施工现场的材料使用情况进行监督,确保材料合理、节约使用。
乙方应积极配合甲方的材料监管工作。
4. 乙方负责施工过程中的材料保管。
乙方应妥善保管甲方提供的建筑材料和设备,防止损坏、丢失或被盗。
若发生损坏、丢失或被盗情况,乙方应承担相应责任。
5. 甲乙双方就材料价格和数量达成一致。
在合同中,甲方和乙方应明确约定甲供材料的价格、数量和结算方式等事项。
二、甲供材合同的优势1. 有利于保障工程质量。
甲方提供的建筑材料和设备符合国家相关标准,有助于确保工程质量。
2. 有利于控制工程进度。
甲方提前准备好材料,乙方可以按照施工计划顺利进行,避免因材料供应不及时导致的工期延误。
3. 有利于降低乙方成本。
乙方无需承担材料采购和运输成本,可以降低施工成本,提高经济效益。
4. 有利于甲方对工程项目的监管。
甲方可以对施工现场的材料使用情况进行监督,确保工程质量和投资控制。
5. 有利于甲乙双方的沟通与协作。
甲供材合同明确了甲乙双方的责任和义务,有利于双方在施工过程中的沟通与协作,提高项目管理效率。
三、甲供材合同的履行注意事项1. 甲方应按照合同约定,及时提供建筑材料和设备,确保工程顺利进行。
工程合同中关于甲供材条款第一条:甲供材的定义在本合同中,“甲供材”指甲方负责采购、供应并送达施工现场的建筑材料、设备及配件等,包括但不限于钢材、水泥、电缆、管道、装饰材料等。
第二条:甲供材的质量标准甲方所提供的甲供材必须符合国家相关质量标准和行业标准,同时满足设计要求和施工规范。
甲方应提供所有甲供材的合格证明、检验报告等相关质量文件。
第三条:甲供材的供应时间甲方应根据工程进度计划,合理安排甲供材的供应时间,确保材料按时到达施工现场,不影响工程进度。
第四条:甲供材的验收乙方应在甲供材到达施工现场后,按照合同约定的标准进行验收。
如发现质量问题或数量不符,应及时通知甲方进行处理。
第五条:甲供材的保管与使用一旦甲供材经过验收合格,乙方应负责材料的妥善保管和使用,防止损坏、丢失。
因乙方原因造成的甲供材损失,由乙方负责赔偿。
第六条:价格与结算甲供材的价格应根据甲乙双方协商确定,并在合同中明确。
结算时,根据实际供应的材料数量进行计算。
第七条:违约责任如甲方未能按约定时间供应合格的甲供材,影响工程进度,应承担相应的违约责任。
如乙方未妥善保管甲供材导致损失,应负责赔偿。
第八条:争议解决因甲供材引发的任何争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至合同指定的仲裁机构进行仲裁,或依法向人民法院提起诉讼。
第九条:其他事项本合同未尽事宜,甲乙双方可另行协商补充条款,补充条款与本合同具有同等法律效力。
第十条:合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格并完成所有结算后终止。
施工合同材料甲供一、定义与解释1.1 施工合同材料甲供:指甲方根据合同约定,向乙方提供所需的施工材料,并承担相应材料费用的一种合同方式。
1.2 甲方:指承担施工合同材料供应责任的当事人,即材料供应商。
1.3 乙方:指接受甲方提供的施工材料,并按照合同约定进行施工的当事人,即施工单位。
1.4 合同:指甲方与乙方签订的,明确双方在施工过程中材料供应与施工义务的协议。
二、合同范围与内容2.1 合同范围:本合同适用于甲方作为材料供应商,向乙方提供施工所需材料,并承担相应材料费用的情形。
2.2 合同内容:甲方按照乙方施工进度和材料需求,提供约定的材料,并保证材料质量符合国家相关标准;乙方按照合同约定接受甲方提供的材料,并按时支付材料费用。
三、材料供应3.1 甲方应按照乙方提供的材料需求计划,按时供应约定的材料。
3.2 甲方应保证供应的材料质量符合国家相关标准,并承担因材料质量问题导致的一切责任。
3.3 甲方应根据乙方施工进度和材料需求,合理安排材料供应时间,确保乙方施工不受影响。
3.4 甲方应提供材料供应清单,包括材料名称、型号、规格、数量、单价、总价等信息。
四、材料费用与支付4.1 乙方应按照合同约定的价格支付甲方提供的材料费用。
4.2 乙方应按照合同约定的付款方式和时间,及时支付材料费用。
4.3 甲方应提供合法有效的发票,乙方按照税务规定进行报销。
4.4 双方应遵守国家有关税收法律法规,依法纳税。
五、质量与验收5.1 甲方应保证供应的材料质量符合国家相关标准,并对供应的材料进行质量检验。
5.2 乙方应对甲方供应的材料进行验收,发现质量问题应及时通知甲方。
5.3 甲方应在接到乙方通知后,按照合同约定承担更换、修复、赔偿等责任。
5.4 双方应共同参与重大质量问题的处理,并按照合同约定承担相应责任。
六、违约责任6.1 甲方未按照合同约定供应材料,或供应的材料质量不符合国家相关标准的,应承担违约责任。
6.2 乙方未按照合同约定支付材料费用,或未按照合同约定接受甲方供应的材料,应承担违约责任。
施工合同甲方供应材料一、定义与解释1.1 本合同是指甲方根据合同约定,向乙方提供施工所需材料,乙方负责施工的合同。
1.2 本合同中的“甲方”指材料供应方,即承担材料供应责任的当事人。
1.3 本合同中的“乙方”指施工方,即承担施工责任的当事人。
1.4 本合同中的“材料”指甲方根据合同约定供应给乙方的施工所需的各种物品。
1.5 本合同中的“施工项目”指乙方根据合同约定进行施工的项目。
二、甲方供应材料的内容2.1 甲方应按照合同约定的数量、品种、规格、质量等要求供应材料。
2.2 甲方应保证供应的材料符合国家相关标准和规定,具备合格的出厂证明、质量检测报告等文件。
2.3 甲方应在合同约定的时间内,将材料运输到乙方指定的施工地点。
2.4 甲方应负责材料的包装、防护、标识等工作,确保材料在运输、储存过程中不受损失或损坏。
2.5 甲方应对供应的材料进行质量跟踪,对乙方在使用过程中出现的质量问题提供技术支持和解决方案。
三、甲方供应材料的费用3.1 甲方应按照合同约定的价格向乙方供应材料。
3.2 甲方应承担材料运输、保险、关税等费用,除非乙方有特殊要求或合同另有约定。
3.3 甲方应向乙方提供正式的发票,乙方按合同约定支付款项。
四、乙方施工及材料使用4.1 乙方应按照合同约定的施工方案、施工图纸等进行施工,确保施工质量。
4.2 乙方应妥善保管甲方供应的材料,合理使用,不得浪费、损坏或挪作他用。
4.3 乙方应在发现甲方供应的材料存在质量问题或数量不足时,及时通知甲方,并共同协商解决。
4.4 乙方应按照合同约定的时间完成施工,确保施工进度。
五、违约责任5.1 甲方未按照合同约定供应材料,或供应的材料不符合合同要求的,应承担违约责任,向乙方支付违约金。
5.2 甲方未按照合同约定的时间供应材料,导致乙方施工延误的,应承担相应的违约责任。
5.3 乙方未按照合同约定的施工方案进行施工,或未合理使用甲方供应的材料,导致施工质量不合格的,应承担违约责任,向甲方支付违约金。
施工合同中对于甲供材的约束摘要:1.施工合同中甲供材的定义和作用2.甲供材在施工合同中的约束规定3.违反甲供材约束规定的法律责任4.实际案例分析5.对甲供材约束规定的建议和总结正文:施工合同是建筑施工过程中必不可少的一部分,它详细规定了各方的权利和义务,以保证工程顺利进行。
在施工合同中,甲供材是一个重要的概念,它指的是甲方提供的建筑材料、设备等资源。
本文将详细介绍施工合同中对于甲供材的约束。
首先,施工合同中对于甲供材的定义和作用有明确的规定。
甲供材通常包括建筑材料、设备、构配件等,是施工过程中不可或缺的资源。
施工合同中通常会约定甲供材的品牌、型号、质量标准、数量等内容,以保证工程质量。
同时,甲供材在施工合同中还具有调整工程进度、控制成本等作用。
其次,施工合同中对于甲供材的约束规定主要体现在以下几个方面:1.甲供材的采购和供应时间应满足工程进度的需要;2.甲供材的质量、性能等指标应符合合同约定的标准;3.施工单位在使用甲供材过程中应合理使用、妥善保管,防止损失和浪费;4.甲供材的报废、更换等事宜应按照合同约定处理。
如果违反上述甲供材的约束规定,将面临法律责任。
根据我国《合同法》等相关法律法规,违反施工合同约定的行为可能构成违约,需要承担违约责任。
具体包括:赔偿损失、支付违约金、承担修理、更换等费用等。
严重的情况下,还可能影响施工单位的信誉和市场准入。
以下是一个实际案例分析:某建筑工程施工合同中约定了甲方提供的钢筋型号、规格、数量等内容。
然而,在实际施工过程中,甲方提供的钢筋型号与合同约定不符,导致施工单位无法正常施工。
最终,法院判决甲方承担违约责任,赔偿施工单位的损失。
针对甲供材的约束规定,我们建议:1.甲方在选择甲供材时,应充分考虑工程需求和市场供应,确保按时、按质提供;2.乙方在签订合同时,应明确约定甲供材的种类、品牌、型号等内容,避免争议;3.施工过程中,双方应保持密切沟通,及时解决甲供材相关问题,防止工程受阻。
甲供工程的内容
误区:甲供工程就是指甲方提供全部或者部分材料。
甲供工程,是指全部或部分设备、材料、动力由工程发包方自行采购的建筑工程。
因此,甲供不仅仅是指甲方自行采购全部或部分材料,也包括甲方自行采购全部或部分设备、动力。
提醒:
只要甲方提供了用于该工程项目的材料、设备、燃料或动力,不论金额大小占比多少,就符合甲供工程的特征,只要与发包方达成一致意见,发包方同意的情况下,施工企业就可以选择简易计税方法计征增值税。
参考一
问题内容:甲乙双方签订建筑工程施工合同,甲方提供水、电(占比仅为合同总额的10%),乙方提供其它主要材料及辅助材料,乙方能按甲供材简易征收吗?
12366北京中心答复(节选、整理):(答复时间:2020-01-15)全部或部分动力由工程发包方自行采购的建筑工程也属于甲供工程。
参考二
根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件2《营业税改征增值税试点有关事项的规定》
一、(七)2.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。
这样的甲供材工程必须选择简易征收,政策规定:财税(2017)58号文第一条规定:”建筑工程总承包单位为房屋建筑的地基与基础、主体结构提供工程服务,建设单位自行采购全部或部分钢材、混凝土、砌体材料、预制构件的,适用简易计税方法计税。
”。
施工合同关于甲供材一、定义与解释1.1 本合同中的“甲供材”指的是甲方根据施工图纸、施工规范和合同约定,向乙方提供的用于施工的材料。
1.2 本合同中的“甲方”指的是具有材料供应能力的法人、其他组织或个人。
1.3 本合同中的“乙方”指的是承担施工任务的法人、其他组织或个人。
1.4 本合同中的“施工图纸”指的是施工过程中所依据的图纸、设计文件和施工规范。
1.5 本合同中的“合同金额”指的是甲方按照合同约定向乙方支付的施工费用总额。
二、甲供材的供应2.1 甲方应按照施工进度和施工图纸的要求,按时提供甲供材。
2.2 甲方应保证甲供材的质量,符合国家相关标准和规定。
2.3 甲方应提供甲供材的出厂合格证、检验报告等相关证明材料。
2.4 甲方应对甲供材的质量和数量负责,确保施工过程中乙方正常使用。
三、甲供材的验收与保管3.1 乙方应按照施工图纸和合同约定,对甲方提供的甲供材进行验收。
3.2 乙方应建立健全甲供材的保管制度,确保甲供材的安全、完整和有效使用。
3.3 乙方应对甲供材进行妥善保管,防止甲供材的丢失、损坏或变质。
3.4 乙方发现甲供材存在质量问题或数量不足时,应及时通知甲方,由甲方负责处理。
四、甲供材的支付4.1 甲方应按照合同约定,向乙方支付甲供材的价款。
4.2 甲方应按照乙方提供的甲供材实际使用量,计算甲供材的价款。
4.3 甲方应按时支付甲供材的价款,逾期支付的,应按照合同约定支付逾期利息。
五、甲供材的违约责任5.1 甲方未按照合同约定提供甲供材的,应按照合同约定承担违约责任。
5.2 甲方提供的甲供材不符合质量要求的,应承担相应的质量责任。
5.3 乙方未按照施工图纸和合同约定使用甲供材的,应承担相应的责任。
5.4 乙方未按照合同约定保管甲供材的,应承担相应的责任。
六、争议解决6.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
施工合同中对于甲供材的约束
一、甲供材的定义与作用
甲供材,是指在建筑工程施工过程中,由甲方(建设单位)提供的建筑材料、设备及施工用品等。
甲供材在施工过程中具有重要作用,可以保证工程质量、降低工程成本和提高施工效率。
二、施工合同中甲供材约束的必要性
由于甲供材在建筑工程中的重要性,施工合同中应对甲供材的供应、质量、验收、保管等方面进行明确约束。
这有助于规范双方责任与义务,确保工程顺利进行,避免纠纷和风险。
三、甲供材约束的具体措施
1.明确甲供材的种类、规格、数量、质量标准等,确保供需双方的权益。
2.约定甲供材的交付时间、地点和方式,确保施工进度。
3.规定甲供材的验收程序和标准,确保工程质量。
4.明确甲供材的保管责任,防止材料损耗和浪费。
5.约定甲供材的结算方式和支付时间,保障双方经济利益。
四、违反甲供材约束的风险与应对策略
1.风险:甲供材质量不合格、供应不及时、验收不规范等,可能导致工程质量问题、施工延期等后果。
2.应对策略:建立健全甲供材管理制度,加强监督与检查,确保甲供材的合规性。
双方应及时沟通,共同解决甲供材供应中出现的问题。
五、总结与建议
施工合同中甲供材的约束是保障建筑工程顺利实施的重要环节。
双方应充分认识甲供材约束的重要性,明确责任义务,遵循合同约定,加强甲供材的管理与监督。
同时,双方还应建立健全沟通机制,确保甲供材的合规供应,共同维护双方的合法权益。
2013版《建设工程施工合同》(示范文本)解读之(四)——关于甲供材料与设备一、材料与设备的含义本文所述材料与设备,是指建设工程施工中所需的建筑材料和机械设备。
建筑材料如:钢材、木材、水泥等;机械设备如:吊机、挖土机、垂直运输机等。
材料和设备,可以由承包人自行采购,也可以由发包人提供。
发包人提供的材料与设备,称“甲供材料”。
对于甲供材料与设备,进场时应由承包方和发包方代表共同取样验收,经验收合格后方能用于工程上。
由于发包人将工程项目发包给承包人,工程的工期和质量由承包人负责,但发包人提供的材料与设备也将影响到工程的工期和质量。
因此,为了进一步明确承、发包人各自的责、权、利关系,双方在签订《建设工程施工合同》时,应当对甲供材料与设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量、期限、违约责任等进行具体的可操作性的约定,并须附有详细的甲供材料与设备清单。
二、13版合同《通用条款》中对材料与设备的规定8.1发包人自行供应材料、工程设备的,应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。
承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。
承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时,需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。
8.2承包人负责采购材料、工程设备的,应按照设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明及出厂证明,对材料、工程设备质量负责。
合同约定由承包人采购的材料、工程设备,发包人不得指定生产厂家或供应商,发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的,承包人有权拒绝,并由发包人承担相应责任。
8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备,并向承包人提供产品合格证明及出厂证明,对其质量负责。
发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间,承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。
8.3.2 承包人采购的材料和工程设备,应保证产品质量合格,承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。
承包人进行永久设备、材料的制造和生产的,应符合相关质量标准,并向监理人提交材料的样本以及有关资料,并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。
8.4.1 发包人供应的材料和工程设备,承包人清点后由承包人妥善保管,保管费用由发包人承担,但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。
因承包人原因发生丢失毁损的,由承包人负责赔偿;监理人未通知承包人清点的,承包人不负责材料和工程设备的保管,由此导致丢失毁损的由发包人负责。
发包人供应的材料和工程设备使用前,由承包人负责检验,检验费用由发包人承担,不合格的不得使用。
8.4.2 承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管,保管费用由承包人承担。
法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的,承包人应按监理人的要求进行检验或试验,检验或试验费用由承包人承担,不合格的不得使用。
发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时,有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。
8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备,并要求承包人立即进行更换。
监理人应在更换后再次进行检查和检验,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。
8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备,承包人应按照监理人的指示立即改正,并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的,承包人有权拒绝,并可要求发包人更换,由此增加的费用和(或)延误的工期由发包人承担,并支付承包人合理的利润。
8.6.1 需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。
样品的报送程序如下:(1)承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。
承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地,且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。
(2)承包人每次报送样品时应随附申报单,申报单应载明报送样品的相关数据和资料,并标明每件样品对应的图纸号,预留监理人批复意见栏。
监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。
(3)经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样,封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。
承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。
(4)发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途,不得被理解为对合同的修改或改变,也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。
如果封存的样品修改或改变了合同约定,合同当事人应当以书面协议予以确认。
经批准的样品应由监理人负责封存于现场,承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。
8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的,承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行:(1)基准日期后生效的法律规定禁止使用的;(2)发包人要求使用替代品的;(3)因其他原因必须使用替代品的。
8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人,并附下列文件:(1)被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料;(2)替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料;(3)替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响;(4)替代品与被替代产品的价格差异;(5)使用替代品的理由和原因说明;(6)监理人要求的其他文件。
监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示;监理人逾期发出书面指示的,视为发包人和监理人同意使用替代品。
8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的,替代材料和工程设备的价格,按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定;无相同项目的,参考相似项目价格认定;既无相同项目也无相似项目的,按照合理的成本与利润构成的原则,由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。
8.8.1 承包人应按合同进度计划的要求,及时配置施工设备和修建临时设施。
进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。
承包人更换合同约定的承包人设备的,应报监理人批准。
除专用合同条款另有约定外,承包人应自行承担修建临时设施的费用,需要临时占地的,应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
8.8.2发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
8.8.3承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和(或)质量要求时,监理人有权要求承包人增加或更换施工设备,承包人应及时增加或更换,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。
8.9承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施,包括备品备件、安装工具与资料,必须专用于工程。
未经发包人批准,承包人不得运出施工现场或挪作他用;经发包人批准,承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。
三、13版合同《专用合同条款》中对材料与设备栏的填写建议8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担:按发包人供应的材料与设备总价的 %提取。
8.6.1 样品的报送与封存。
需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:(1)承包人应在计划采购前28天向监理报送样品,且提供材料的实际产地、规格、数量、质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征;(2)监理在收到承包人报送的样品后7天内向承包人回复发包人签认的样品审批意见;(3)经发包人和监理人确认的样品,按约定的方法封样;(4)如封存的样品修改或改变合同的约定,承发包人双方应当以书面协议予以确认。
发包人供应的材料与设备,若不符合施工图纸要求的范围、品种、数量、质量、型号、规格等规定,或不及时供货,或发包人所供货物质量瑕疵,导致工期延误,工程质量不合格所造成的法律责任和经济损失,全部应当由发包人承担。
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定:承包人应按合同进度计划的要求,及时配置施工设备和修建临时设施,发包人承担承包人配置施工设备和修建临时设施的实际费用。
修建临时设施需要占地的,由发包人办理申请手续并承担相应费用。
9.1.2 试验设备。
施工现场需要配置的试验场所:承包人应根据监理指示和施工需要进行配置,发包人承担相应费用。
施工现场需要配备的试验设备:承包人应根据监理指示和施工需要进行配置,由发包人承担相应费用。
施工现场需要具备的其他试验条件:承包人应根据监理指示和施工需要进行配置,由发包人承担相应费用。
9.4 现场工艺试验。
现场工艺试验的有关约定:承包人应根据监理提出的工艺试验要求,编制工艺试验措施计划,报监理批准后实施,由发包人承担相应费用。
四、13版合同签订时,对甲供材料与设备约定中应当注意的问题1、在签订13版《建设工程施工合同》时,附件《发包人供应材料设备一览表》中,必须明确发包人提供的建筑材料、工程设备的名称和品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、供货期限、运输装卸、验收测试,以及必须送货至工程现场承包人指定地点的要求。
2、承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。
承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时,需同时提交经修订后的发包人供应建筑材料与工程设备的进场计划。
3、13版《专用合同条款》8.8.1栏可以另行约定,故应填写清楚。
即:施工需要的施工设备和临时设施由承包人提供,发包人承担所需实际费用;施工需要临时占地的,由发包人办理申请手续并承担相应费用。
4、发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。
为确保正常施工,防止发包人违约,具体还可在《专用合同条款》8.6.1第二款中约定,如:发包人供应的材料、设备,若不符合施工图纸要求的范围、数量、质量、型号、规格等规定,不及时供货,以及发包人所供货物质量瑕疵,导致工期延误,工程质量不合格所造成的法律责任和经济损失,全部应当由发包人承担。