下载文档原格式
2017年二级建造师工程法规真题含答案(完整版)【-)裁决。
A.最高人民法院B.国务院C.全国人民代表大会D.全国人民代表大会常务委员会【答案】B【解析】考查法的效力层级。
行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。
教材P62.关于建设工程中代理的说法，正确的是()A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理B.建设工程中的代理主要是法定代理C.建设工程中应由本人试试的民事法律行为，不得代理D.建设工程中被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理【答案】C【解析】考查建设工程代理行为的设立。
《民法通则》规定，依照法律规定或者按照双方当事人约定，应当由本人实施的民事法律行为，不得代理。
教材P113.建设用地使用权自()时设立。
A.土地交付B.转让C.登记D.支付出让金【答案】C【解析】本体考查的是与土地相关的物权。
建设用地使用权自登记时设立。
参见教材P174.甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。
甲发现后，对乙提起侵权之诉。
经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。
甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售亲去哪产品每件获利1000元，乙应赔偿甲()。
A.60万元B.80万元C.120万元D.160万元【答案】C【解析】本体考查的是建设工程知识产权侵权的法律责任。
赔偿损失的数额有4种确定方法：①侵权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;②实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;③权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该知识产权许可使用费的倍数合理确定;④权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一定数额的赔偿。
按照①机损：600×2000=120万元。
参见教材P285.甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。
二建法规真题及答案详解完整版8.建筑工程承包制度是指建设单位与施工单位之间，通过签订工程承包合同，由施工单位承包建设单位的工程建设项目，按照约定的工程质量、工期、安全、费用等条件完成工程建设的制度。
这种制度的实行，有利于提高建设工程的质量，缩短工期，降低工程造价，促进建筑市场的健康发展。
同时，也对建筑市场的监管提出了更高的要求，需要建立健全的监管机制，加强对施工单位的资质审核和监督管理。
12.C【解析】根据《招标投标法》第二十六条规定，评标委员会应当由五人以上组成，其中包括不少于三分之一的招标人外的专家和不少于一名监督人员。
评标委员会成员应当保密，评标专家应当在招标代理机构的专家库内随机抽取。
因此，选项A、B、D都不符合规定，选项C符合规定。
16.生产安全事故发生后，现场有关人员应立即向本单位负责人报告。
17.在幕墙专业分包工程施工中发生安全事故，造成2人死亡，根据《建设工程安全生产管理条例》，应由施工总承包企业上报有关主管部门。
18.从事施工起重机械定期检验的检验机构，应当经国务院特种设备安全监督部门核准。
19.房地产公司甲应在拆除工程施工前15天将相关资料报送有关部门备案，包括施工单位资质等级证明、拟拆除建筑物及可能危及毗邻建筑的说明、拆除施工组织方案、堆放和清除废弃物的措施。
20.建设单位应当根据工程需要承担安全责任，不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，要求施工单位压缩合同约定的工期，或将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位。
21.根据《建设工程安全生产管理条例》，意外伤害保险属于强制险，由建设单位办理，对于实行施工总承包的工程，由施工总承包企业支付保险费。
D保险限期自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止。
21.C 施工单位应为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。
22.D 基坑支护工程须经施工单位技术负责人和XXX签字后实施。
2024年二级建造师法规真题及答案解析2024年二级建造师法规真题及答案解析一、单项选择题1、【答案】C 【解析】根据《合同法》的规定，当事人订立合同，采取要约、承诺方式。
因此，要约和承诺是合同成立的必要阶段。
2、【答案】B 【解析】根据《劳动法》的规定，国家实行劳动者每日工作时间不超过8小时，平均每周工作时间不超过44小时的工作制度。
3、【答案】A 【解析】根据《招标投标法》的规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间。
依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。
4、【答案】D 【解析】根据《建设工程质量管理条例》的规定，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，最低保修期限为5年。
二、多项选择题1、【答案】ABCD 【解析】根据《物权法》的规定，物权取得方式有原始取得和继受取得两种。
原始取得是指所有权首次产生，直接取得无其他权利主体让与的权利。
继受取得是指通过一定的法律行为或基于法定的事实从原权利人处取得的权利。
2、【答案】ABCD 【解析】根据《招标投标法》的规定，招标人有下列情形之一的，由有关行政监督部门责令改正，可以处10万元以下的罚款；情节严重的，依法应当暂停招标项目资格，情况严重的，依法应当收回招标项目资格；情节特别严重的，依法应当停止招标人的招标资格：（1）依法应当公开招标而采用邀请招标；（2）招标文件、资格预审文件的发售、澄清、修改的时限，或者确定的时限不符合招标投标法规定；（3）接受未通过资格预审的单位或者个人参加投标；（4）接受应当拒收的投标文件。
招标人有以上第（1）至第（4）项所列情形之一且中标无效的，中标无效。
3、【答案】ABC 【解析】根据《劳动合同法》的规定，用人单位不得因性别、民族、年龄、残疾、文化程度等原因歧视劳动者。
但是，依法解除劳动合同的权利不受此限。
此外，劳动者不能胜任工作、严重违反用人单位的规章制度或者涉嫌犯罪等情形下，用人单位可以依法解除劳动合同。
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识真题精选附答案单选题（共45题）1、在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位办理用地批准手续前，必须先取得该工程的( )A.建设工程规划许可证B.质量安全报建手续C.施工许可证D.建设用地规划许可证【答案】 D2、【2018年真题】根据《绿色施工导则》，施工现场500km以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的（）以上。
A.50%B.60%C.70%D.80%【答案】 C3、（2020年真题）关于施工许可证适用范围的说法，正确的是( )。
A.实行开工报告批准制度的建设工程，不再领取施工许可证B.工程投资额在50万元以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证C.房屋建筑配套的线路、管道、设备的安装工程，无需申请办理施工许可证D.建筑面积超过300平方米的临时性房屋建筑需办理施工许可证【答案】 A4、下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法正确的是（）。
A.原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序B.原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣安全生产许可证C.施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作废D.未取得施工许可证的，不得颁发安全生产许可证【答案】 B5、劳动合同仅约定试用期限的，按《劳动合同法》的规定，该处理结果为（）。
A.该试用期为劳动合同期限B.按无效劳动合同处理C.按无固定期限合同处理D.按完成一定工作任务为期限的劳动合同处理【答案】 A6、工程建设项目必须招标的范围不包括(]A.施工单项合同估算价在人民币200万元B.重要材料采购，单项合同估算价在人民币80万元，项目总投资2000万元C.监理服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元D.设计服务的采购，单项合同估算价在人民币80万元【答案】 B7、施工企业主要负责人对安全生产的责任包括（）。
A.建立项目安全生产体系B.现场监督专项施工方案的实施C.确保安全施工费用的有效使用D.建立健全安全生产责任制【答案】 D8、按照国家工程建设消防技术标准，需要进行消防设计的建设工程竣工，属于国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程的（）A.必须经原设计单位进行消防验收合格方可投入使用B.必须由建设、施工、监理、设计等单位共同进行消防验收合格方可投入使用C.必须和主体工程竣工验收同时进行消防验收D.必须经公安消防机构进行消防验收合格方可投入使用【答案】 D9、（2017年真题）关于联合体投标的说法，正确的是（）。
2024年二级建造师考试《法规》真题及答案2024年二级建造师考试《法规》真题及答案一、单项选择题1、根据《建设工程质量管理条例》，竣工验收应当具备的条件不包括（）。
A. 完成建设工程设计和合同约定的各项内容 B. 有完整的技术档案和施工管理资料 C. 有材料、设备、构配件的质量合格证明资料和试验、检验报告 D. 建设单位已按合同约定支付工程款正确答案是：D. 建设单位已按合同约定支付工程款。
2、关于劳动合同法律特征的表述中，下列说法正确的是（）。
A. 劳动合同的主体只能一方是自然人，另一方不能是法人或者其他组织 B. 劳动合同约定的是财产性隶务，不具有劳动身份的人不能成为劳动合同的当事人 C. 劳动合同的内容是劳动者提供劳动，用人单位取得劳动报酬同承担民事责任无关 D. 劳动合同具有人身性，法律规定用人单位不得扣押劳动者证件和要求提供担保正确答案是：D. 劳动合同具有人身性，法律规定用人单位不得扣押劳动者证件和要求提供担保。
3、关于建筑工程一切险种保险责任范围的说法中，错误的是（）。
A. 工地内现成的建筑物遭遇保险事故而受到损失，属于建筑工程保险的保险责任范围 B. 在保险期限内，若保险单列明的各种自然灾害造成保险标的部分损失时，保险公司承担相应的赔偿责任 C. 在保险期限内，若因意外事故造成工地上正在安装的设备损坏，保险公司承担相应的赔偿责任 D. 在保险期限内，若存在人为破坏造成保险标的发生部分损失时，保险公司承担相应的赔偿责任正确答案是：D. 在保险期限内，若存在人为破坏造成保险标的发生部分损失时，保险公司承担相应的赔偿责任。
4、关于投标保证金的说法中，正确的是（）。
A. 投标保证金有效期应当与投标有效期一致 B. 投标保证金可以超过投标总价，但不可以少于投标总价的5% C. 投标保证金有效期应当从提交之日起计算D. 投标保证金应当在招标文件规定的截标之日前交纳正确答案是：A. 投标保证金有效期应当与投标有效期一致。
二级建造肺考试真题《建设工程法规及有关知识》壹、單项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1佪最符合题意）1. 行政法规之间射同壹事项的新的壹般规定与旧的尤其规定不壹致，不能确定怎样合用峙，由（）裁决。
A最高人民法院B国务院C全国人民代表大曾D全国人民代表大俞常务委员俞【答案】B【解析】考察法的效力层级。
行政法规之间射同壹事项的新的壹般规定与旧的尤其规定不壹致，不能确定怎样合用峙，由国务院裁决。
教材P62有关建设工程中代理的諒法，射的的是（）A建设工程协议诉讼只能委托律师代理B建设工程中的代理重要是法定代理C建设工程中应由本人实行的民事法律行扁，不得代理D建设工程中被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理【答案】C【解析】考察建设工程代理行局的设置。
《民法通则》规定，根据法律规定或者按照双方常事人约定，应赏由本人实行的民事法律行帣，不得代理。
教材Pll3建设用地使用权自（）峙设置。
A土地交付B转让C登记D支付出让金【答案】C【解析】本体考察的是与土地有关的物权。
建设用地使用权自登记峙设置。
参旯教材P174.甲企业是某混凝士预制构件的专利权人，乙企业未绶授权制造和销售该专利产品。
甲发现梭，射乙提起侵权之诉。
经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行扁，甲少销售600件。
甲销售专利产品每件获利元，乙销售亲去哪产品每件获利1000元，乙应赔偿甲()。
A.60篱元B.80篱元C.120篱元D.160篱元【答案】C【解析】本体考察的是建设工程知识产权侵权的法律责任。
赔偿损失的数额有4种确定措施：心侵权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；＠实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；＠权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该知识产权许可使用费的倍数合理确定；＠权利人的损失、侵权人获得的利益和专利眸可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行扁的性质和情节等原因，确定予以壹定数额的赔偿。
2024年二级建造师考试《法规》真题以及答案2024年二级建造师考试《法规》真题及答案一、单选题1、根据《合同法》规定，下列关于格式条款的说法正确的是（）。
A. 格式条款和非格式条款不一致时，应当采用格式条款 B. 订立格式条款的一方应采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款，未提示或者提示不符合法律规定的，该免除或者限制责任条款无效 C. 合同订立时，采用格式条款的一方对于格式条款中免除或者限制其责任的内容，在合同订立时采用足以引起对方注意的文字、符号、字体等特别标识，该格式条款具有法律效力 D. 合同订立时，采用格式条款的一方对于格式条款中免除或者限制其责任的内容，在合同订立时未采用足以引起对方注意的文字、符号、字体等特别标识，该格式条款具有法律效力正确答案是：B. 订立格式条款的一方应采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款，未提示或者提示不符合法律规定的，该免除或者限制责任条款无效。
2、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程验收应当具备的条件不包括（）。
A. 完成建设工程设计和合同约定的各项内容 B. 有完整的技术档案和施工管理资料 C. 有材料、设备、构配件的质量合格证明资料和试验、检验报告 D. 建设单位已按合同约定支付工程款正确答案是：D. 建设单位已按合同约定支付工程款。
3、关于评标委员会成员的义务，下列说法错误的是（）。
A. 评标委员会成员应当客观公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任 B. 评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好处 C. 评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况 D. 评标委员会成员因故不能出席的，可以书面委托代理人参加评标正确答案是：D. 评标委员会成员因故不能出席的，可以书面委托代理人参加评标。
二、多选题1、根据《招标投标法实施条例》，关于招标的说法正确的有（）。
2023年二级建造师《法律法规》真题及答案一、单项选择题。
(共 60 题。
每题 1 分。
每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)。
1.用人单位与劳动者建立劳动关系的时间是( )。
A.劳动合同订立之日B.劳动合同备案之日C.劳动合同经行政主管部门批准之日D.用工之日【参考答案】D【解析】劳动关系自用工之日起建立。
2.根据《民用建筑节能条例》，关于新建建筑节能的说法，正确的是( )。
A.国家强制使用民用建筑节能的新技术、新工艺B.未经监理工程师签字，保温材料不得在建筑上使用或者安装C.国家全面禁止进口能源消耗高的材料设备D.对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发建设工程规划许可证【参考答案】B【解析】A 项错误，国家推广使用民用建筑节能的新技术、新工艺、新材料和新设备;C 项错误，国家限制进口或者禁止进口能源消耗高的技术、材料和设备;D 项错误，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。
3.关民事诉讼时效的说法，正确的是( )。
A.超过诉讼时效的，权利人的诉讼权利消灭B.权利人超过诉讼时效的，人民法院不予受理C.人民法院不得主动适用诉讼时效的规定D.普通诉讼时效期间通常为 2 年【参考答案】C【解析】A 错，权利人的胜诉权消灭，非诉讼权;B 错，超过诉讼时效期间权利人起诉，如果符合《民事诉讼法》规定的起诉条件，法院仍然应当受理;D 错，普通诉讼时效期间通常为 3 年。
4.根据《文物保护法》，受国家保护的文物是( )。
A.与历史事件中有关的代表性建筑B.具有历史、艺术、科学价值的石刻、壁画C.历史上各时代艺术品、工艺美术品D.反映历史上各时代的实物【参考答案】B【解析】下列文物受国家保护：(1)具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻、壁画;(2)与重大历史事件、革命运动或者著名人物有关的以及具有重要纪念意义、教育意义或者史料价值的近代现代重要史迹、实物、代表性建筑，A 错;(3)历史上各时代珍贵的艺术品、工艺美术品，C 错;(4)历史上各时代重要的文献资料以及具有历史、艺术、科学价值的手稿和图书资料等;(5)反映历史上各时代、各民族社会制度、社会生产、社会生活的代表性实物，D 错。
2023年二建法规考试真题及答案解析说明：这是2023年二级建造师《法规》考试题目，文档排版非常用心，希望对您有帮助。
为了方便大家自我测试，我把答案和解析统一放在文档的后半部,末尾处还附有答题卡，全卷做完再对答案，有利于了解自己对知识点的掌握程度和锻炼自己的答题速度，最后祝大家逢考必过！一、单项选择题（共60题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）。
1、关于法人类型的说法，正确的是（）。
A．法人分为营利法人，非营利法人和特别法人B．营利法人的设立无须登记C．特别法人是指农村集体经济组织法人D．非营利法人包括机关法人、事业单位、社会团体、基金会等2、关于无权代理的说法，正确的是（）。
A．无权代理人实施的行为，对被代理人一律不发生效力B．无权代理发生后，相对人可以催告被代理人，被代理人未作表示的，视为追认C．表见代理属于有权代理D．无权代理一般有自始未经授权、超越代理枳和代理权己终止三种表现形式3、根据《专利法》，授予外观设计专利权的特有条件是（）。
A．新颖性B．创造性C．实用性D．富有美感4、甲企业对乙企业的债务提供保证担保，但没有约定保证方式。
根据《民法典》，甲企业依法应承担（）。
A．一般保证责任B．连带保证责任C．按份保证责任D．优先保证责任5、关于建筑工程一切险的说法，正确的是（）。
A．被保险人包括对工程承担一定风险的有关各方B．保险责任范围仅限于自然事件，如地震、海啸、雷电等C．保险期限的起始日在特殊情况下可以超出保险单明细表中列明的保险生效日D．建筑工程一切险不得加保第三者责任险6、根据《刑法》，下列刑罚中，属于主刑的是（）。
A．没收财产B．剥夺政治权利C．管制D．驱逐出境7、关于建筑业企业资质的说法，正确的是（）°A．企业只能申请一项建筑业企业资质B．企业申请建筑业企业资质的，应当提交纸质申请材料C．企业资质证书有效期为5年D．建筑业企业施工劳务资质采用审批制8、根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，属于承包人建设工程价款优先受偿权范围的是（）。
2018二建《法律法规》考试真题及答案解析（完整版）一、单项选择题（共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意）1.根据《民法总则》，法人分为（）。
A.企业法人和非企业法人B.机关法人、企业法人和社团法人C.一般法人和特别法人D.营利法人，非营利法人和特别法人【答案】D【解析】法人分为营利法人、非营利法人和特别法人三类P82.关于代理的说法，正确的是（）。
A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人C.作为委托人的法人、非法人组织终止，委托代理终止D.表见代理是有权代理【答案】C【解析】A选项错误，转委托代理经被代理人同意或者追认的，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。
P13B选项错误，熟人为同一代理事项代理人的，应当共同行使代理权，但是当事人另有约定的除外。
P11C选项正确，作为被代理人或代理人的法人、非法人组织终止属于委托代理终止的情形之一。
P12D选项错误，表见代理是指行为人虽无权代理，但该代理行为有效。
P143.关于物权的说法，正确的是（）。
A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人B.用益物权人可以是该物的所有权人C.未经农村士地承包经营者同意、土地所有人不得在该地块设立地役权D.物权的变动只能基于合同关系【答案】C【解析】A选项错误，担保物权是对他人的物的优先受偿，所有权是权利人对他人所有对自己的物的权利，含占有、使用、收益、处分四项权能。
不可以是同一人P16B选项错误，用益物权对他人的物的占有、使用、收益权。
不可以是该物的所有权人。
P16C选项正确，土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意、土地所有人不得在该地块设立地役权。
P18D选项错误，不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。
P184.关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是（）。
A.实用新型以申请时所附的说明书为准B.建设工程发明以其附图为准C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准D.三类专利均以权利要求的内容为准【答案】C【解析】发明或者实用新型专利权的保护范围，以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。
外观设计专利权的保护范围，以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。
超纲。
5.关于留置的说法，正确的是（）。
A.留置权属于债权B.债权人不负责保管留置物C.建设工程合同可以适用留置权D.留置权基于法定而产生【答案】D【解析】A选项错误，留置权属于担保物权，不属于债权。
B选项错误，留置权人负有妥善保管留置物的义务。
C选项错误，留置权适用：保管合同、运输合同、加工承揽合同D选项正确，留置权基于法定而产生。
P346.关于财产保险的说法，正确的是（）。
A.保险合同不可以转让B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性D.被保险人应当与投保人一致【答案】C【解析】A选项错误，在财产保险合同，保险合同的转让应当通知保险人，经保险人同意继续承保后，依法转让合同。
P35B选项错误，不得以诉讼方式要求投保人支付保费是指人身保险合同。
P36C选项正确，保险制度上的危险具有损失发生的不确定性。
P35D选项错误，被保险人与投保人可以是同一人，也可以不是同一人。
P357.下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是（）。
A.解除合同B.继续履行C.罚款D.合同无效【答案】B【解析】民事责任包括违约责任和侵权责任，其中违约责任包括：继续履行；采取补救措施；赔偿损失；违约金；定金。
侵权责任包括：停止侵害；排除妨碍；消除危险；返还财产；恢复原状；修理、重做、更换；消除影响恢复名誉；赔礼道歉。
P358.根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是( )。
A. 对于限制人身自由的行政强制措施不服的B. 国防、外交等国家行为C. 行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍的约束力的决定、命令D. 行政机关对行政机关人员的奖惩、任免等决定【答案】A【解析】2017年6月经修改后公布的《中华人民共和国行政诉讼法》(以下简称《行政诉讼法》)规定，人民法院受理公民、法人或者其他组织提起的下列诉讼：(1)对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照、责令停产停业、没收违法所得、没收非法财物、罚款、警告等行政处罚不服的;(2)对限制人身自由或者对财产的查封、扣押、冻结等行政强制措施和行政强制执行不服的;(3)申请行政许可，行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复，或者对行政机关作出的有关行政许可的其他决定不服的;(4)对行政机关作出的关于确认土地、矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、海域等自然资源的所有权或者使用权的决定不服的;(5)对征收、征用决定及其补偿决定不服的;(6)申请行政机关履行保护人身权、财产权等合法权益的法定职责，行政机关拒绝履行或者不予答复的;(7)认为行政机关侵犯其经营自主权或者农村土地承包经营权、农村土地经营权的;(8)认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的;(9)认为行政机关违法集资、摊派费用或者违法要求履行其他义务的;(10)认为行政机关没有依法支付抚恤金、最低生活保障待遇或者社会保险待遇的;(11)认为行政机关不依法履行、未按照约定履行或者违法变更、解除政府特许经营协议、土地房屋征收补偿协议等协议的;(12)认为行政机关侵犯其他人身权、财产权等合法权益的。
除前款规定外，人民法院受理法律、法规规定可以提起诉讼的其他行政案件。
但是，人民法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼：(1)国防、外交等国家行为；(2)行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令;(3)行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定;(4)法律规定由行政机关最终裁决的行政行为。
P3489.关于和解的说法，正确的是( )。
A.和解只能发生在诉讼前B.当事人申请仲裁后，不可以自行和解C.和解达成协议，必须以书面形式作出D.和解达成的协议具有合同效力【答案】D【解析】A错误，B错误，和解可以在民事纠纷的任何阶段进行，无论是否已经进入诉讼或仲裁程序，只要终审裁判未生效或者仲裁裁决未作出，当事人均可自行和解。
C错误，和解达成协议，在形式上既可以是口头的，也可以是书面的。
和解的应用也很灵活，可以在各个阶段达成和解协议。
D正确，和解达成的协议不具有强制执行力，在性质上仍属于当事人之间的约定。
如果一方当事人不按照和解协议执行，另一方当事人不能直接申请法院强制执行，但可要求对方承担不履行和解协议的违约责任。
P341-P34210.下列争议中，受《仲裁法》调整的是( )。
A.建设行政主管部门处理的行政争议B.劳动争议C.农林承包经营合同争议D.建设工程施工合同争议【答案】D【解析】《仲裁法》的调整范围仅限于民商事仲裁，即“平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷”;对于婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷以及依法应当由行政机关处理的行政争议等不能仲裁。
另外，劳动争议仲裁和农业集体经济组织内部的农业承包合同纠纷不受《仲裁法》的调整。
P30311.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工总承包项目的分包工程发生施工生产安全事故，负责向政府安监部门和有关部门上报事故的是( )。
A.分包单位B.总承包单位C.建设单位D.现场安全责任人【答案】B【解析】《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告;特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。
实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。
P24412.某施工企业与李某协商解除劳动合同，李某在该企业工作了2年3个月，在解除合同前12个月李某月平均工资为6000元。
根据《劳动合同法》，该企业应当给予李某经济补偿( )。
A.6000元B.12000元C.15000元D.18000元【答案】C【解析】经济补偿的标准，按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准向劳动者支付。
6个月以上不满1年的，按1年计算;不满6个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。
劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资3倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资3倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过12年。
月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前12个月的平均工资。
P13713.关于招标价格的说法，正确的是( )。
A.招标时可以设定最低投标限价B.招标时应当编制标底C.招标的项目应当采用工程量清单计价D.招标时可以设定最高投标限价【答案】D【解析】A错误，招标人不得规定最低投标限价。
B错误，招标人可以自行决定是否编制标底。
C错误，全部使用国有资金投资或者以国有资金投资为主的建筑工程，应当采用工程量清单计价;非国有资金投资的建筑工程，鼓励采用工程量清单计价。
工程量清单应当依据国家制定的工程量清单计价规范、工程量计算规范等编制。
工程量清单应当作为招标文件的组成部分。
D正确，招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。
P7814.根据《工伤保险条例》，不能认定为工伤的情形是（）。
A.在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故致本人伤害的B.患职业病的C.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的D.高空作业坠落摔伤的【答案】A【解析】在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故的应当认定为工伤，A 中负主要责任，所以不能认定为工伤。
P23215.建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具（）报告。
A.竣工验收合格B.建筑节能合格C.建筑节能达标D.能耗验收合格【答案】A【解析】建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验；对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。
P29116.施工合同履行过程中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是（）。
A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C.施工企业的设备损坏，导致工期延误D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误【答案】A【解析】不可抗力是法定的免责事由。
不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
B选项梅雨季节很常见，不是不可抗力；C选项设备损坏，修理即可，可以克服，不是不可抗力；D选项当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
