下载文档原格式
民法第二十一章完成工作成果的合同第一节承揽合同-，1'..:',' ' I •：:^ - r- '-■；： : 'f:-一、承揽合同的概念、特征和种类承揽合同，是指当事人一方按他方的要求完成一定工作,并将工作成果交付他方，他方接受工作成果并给付酬金的合同。
提出工作要求,按约定接受工作成果并给付酬金的一方是定作人;按指定完成工作成果、收取酬金的一方是承揽人。
承揽合同的承揽人可以是一人，也可以是数人。
在承揽人为数人时，数个承揽人即为共同承揽人，如无相反约定,共同承揽人对定作人负连带清偿责任。
承揽合同是诺成、有偿、双务、非要式合同，此外还有以下特征：承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的。
在承揽合同中，承揽人必须按照定作人的要求完成一定的工作，但定作人的目的不是工作过程，而是工作成果，这是与单纯的提供劳务的合同的不同之处。
按照承揽合同所要完成的工作成果可以是体力劳动成果，也可以是脑力劳动成桌;既可以是物,也可以是其他财产。
承揽合同的标的物具有特定性。
承揽合同是为了满足定作人的特殊要求而订立的，因而定作人对工作质量、数量、规格、形状等的要求使承揽标的物特定化,使它同市场上的物品有所区别，以满足定作人的特殊需要。
承揽人工作具有独立性。
承揽人以自己的设备、技术、劳力等完成工作任务，不受定作人的指挥管理，独立承担完成合同约定的质量、数量、期限等责任,在交付工作成果之前,对标的物意外灭失或工作条件意外恶化风险所造成的损失承担责任。
故承揽人对完成工作有独立性,这种独立性受到限制时，其承受意外风险的责任亦可相应减免。
承揽合同具有一定人身性质。
承揽人一般必须以自己的设备、技术、劳力等完成工作并对工作成果的完成承担风险。
承揽人不得擅自将承揽的工作交给第三人完成,且对完成工作过程中遭受的意外风险负责。
承揽合同具有多种多样的具体形式。
按照合同法第251条第2款的规定，承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作，因而也就有相应类型的合同。
交付工作成果的合同3篇篇1交付工作成果的合同合同编号：XXXXX甲方：（委托方）乙方：（承接方）根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着自愿、平等、诚实信用的原则，经友好协商达成以下协议，以明确双方责任，维护双方合法权益，特订立本合同：一、合同目的甲方聘请乙方完成特定项目的工作，乙方应按照约定的时间和质量要求完成工作，并向甲方交付相关的工作成果。
二、工作内容1. 乙方应完成甲方交付的工作，包括但不限于：（具体描述工作内容）2. 工作时间要求：乙方应在合同签订后的XX天内完成工作。
三、工作成果交付1. 乙方应在XX日期前将工作成果交付甲方。
2. 甲方应在收到工作成果后进行验收，如有问题应及时提出。
3. 验收合格后，乙方应协助甲方进行相关知识的转移，并做好相关文件的归档和整理工作。
四、保密条款1. 双方对在履行本合同过程中所获知的对方的技术、商业秘密及其他保密信息承担保密义务。
2. 未经对方同意，任何一方不得向第三方透露保密信息。
五、违约责任1. 若乙方未能按照约定时间和质量要求完成工作，应承担违约责任。
2. 若甲方未能按时支付工作报酬，应承担违约责任。
六、其他条款1. 本合同自双方签字盖章生效，至工作成果交付完毕终止。
2. 本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方有权向有管辖权的人民法院起诉。
七、附则1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方（委托方）：______________ 乙方（承接方）：______________签字（盖章）：___________ 签字（盖章）：__________日期：年月日日期：年月日以上为甲方与乙方之间关于交付工作成果的合同内容，请双方仔细阅读并确认签字盖章。
任何一方违约将承担相应的法律责任。
感谢您的合作！篇2《交付工作成果的合同》合同编号：FD-2021-001甲方：深圳市XX科技有限公司乙方：XX设计工作室鉴于甲方为开发新产品，需有关设计工作，与乙方达成协议，约定如下：一、项目描述1.1 甲方委托乙方设计产品XX的产品包装设计和广告宣传设计。
2016司考民法讲义：完成工作成果的合同2016司考民法讲义：完成工作成果的合同。
司法考试基础知识在司法考试复习中占有重要地位，一定要引起重视。
法律教育网为考生整理了司法考试名师讲义，希望能够帮到大家。
一、承揽合同《合同法》第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。
承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。
据此可知，承揽合同属于诺成、有偿、双误、非要式合同。
1.承揽合同不同于雇佣合同承揽人独立承担责任。
承揽人自己受损害与侵权，定作人并不承担责任，当然有例外（定作人有过错时要承担）2.非主要任务可以次承揽，主要任务的次承揽则须定作人同意，否则定作人有解除权。
《合同法》第二百六十八条定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。
二、建设工程合同《合同法》第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
第二百七十条建设工程合同应当采用书面形式。
（一）分包与转包可以分包，不能转包。
分包到第三人截止，劳务分包有例外。
（二）承包人的终身责任制（282条）第二百八十二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。
（三）承包人的优先受偿权（286条）第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。
发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。
建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
已交大部房款的债权先于优先受偿权，优先受偿权先于抵押权。
（四）诉讼的有关问题《施工合同解释》第25条规定：“因建设工程质量发生争议的，发包人可以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。
”第26条规定：“实际施工人以转包人、违法发包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。
民法完成工作成果的合同3篇篇1合同编号：[填写合同编号]签订日期：[填写签订日期]签订地点：[填写签订地点]甲方（委托方）：名称/姓名：[填写甲方名称或姓名]法定代表人/负责人：[填写法定代表人或负责人]地址：[填写甲方地址]联系方式：[填写甲方联系方式]乙方（受托方）：名称/姓名：[填写乙方名称或姓名]法定代表人/负责人：[填写法定代表人或负责人]地址：[填写乙方地址]资质证书编号：[填写乙方相关资质证书编号]联系方式：[填写乙方联系方式]鉴于：1. 甲方希望委托乙方完成某项工作，并且乙方同意接受此委托。
2. 双方均认为有必要明确双方在本合同项下的权利、义务和责任，以保障双方的合法权益。
3. 双方根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，在平等、自愿的基础上，经友好协商一致达成如下协议：第一条合同标的1. 甲方委托乙方完成的工作内容为：[详细描述委托工作的具体内容]。
2. 工作成果的具体形式为：[具体描述工作成果的形式]。
第二条工作成果的质量标准1. 乙方应按照国家有关标准、规范及甲方的要求进行工作，确保工作成果符合以下质量标准：[详细说明质量标准]。
2. 乙方承诺，其提供的工作成果不得侵犯第三方的知识产权或其他合法权益。
第三条工作期限与验收1. 乙方应在[具体时间]前完成本合同项下所有工作内容，并向甲方提交工作成果。
2. 验收标准：[详细描述验收标准]。
3. 甲方应在收到工作成果后[具体时间]内完成验收，并书面通知乙方验收结果。
第四条报酬与支付方式1. 甲方应向乙方支付的报酬总额为人民币[具体金额]元整。
2. 支付方式及时间点：[详细说明支付方式和时间节点]。
第五条双方的权利与义务1. 甲方的权利与义务- 有权对乙方的工作进度进行监督；- 有义务按约定支付报酬；- 有义务提供必要的工作条件和支持。
2. 乙方的权利与义务- 有权要求甲方按时支付报酬；- 有义务按照合同约定完成工作并保证工作成果的质量；- 有义务保守在履行本合同过程中知悉的甲方商业秘密。
完成工作的合同3篇篇1《完成工作的合同》合同编号：__________甲方（雇主）：__________________乙方（雇员）：__________________鉴于甲方需要完成一项工作，现与乙方签订本合同，共同遵守以下约定：第一条工作内容：1. 乙方应按照甲方要求，完成工作内容为_________________，具体要求如下：（1）____________（2）____________（3）____________第二条完成时间：1. 乙方应在______年______月______日前完成以上工作，逾期未完成的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。
第三条报酬：1. 甲方将支付乙方完成工作的报酬为______元（大写：人民币______________________元），支付方式为_____________，具体时间为______________。
2. 若乙方提前完成工作，甲方有权酌情给予额外奖励。
第四条违约责任：1. 若乙方未按照合同约定完成工作，应承担违约责任。
2. 乙方擅自变更工作内容、延期完成或未达到工作要求等行为，均视为违约。
第五条保密条款：1. 乙方应对甲方提供的任何涉密信息和数据保密，未经甲方同意不得向任何第三方透露。
第六条知识产权：1. 乙方完成的工作结果，包括但不限于文字、图片、音频、视频等内容，归属甲方所有。
2. 乙方不得以任何形式复制、传播或使用该工作成果。
第七条其他条款：1. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日以上为《完成工作的合同》内容，如有任何争议，以合同文本为准。
篇2完成工作的合同合同编号：_________甲方：______ （以下简称甲方）乙方：______（以下简称乙方）鉴于甲方拟委托乙方完成_______________的工作，双方本着诚实守信的原则，友好协商达成如下协议：第一条工作内容1. 乙方接受甲方的委托，承诺按照双方商定的要求，完成_______________工作。
司法考试合同法考点：交付工作成果的合同一、承揽合同合同相对性：未经定作人同意，承揽人不得将承揽的主要工作交由第三人完成，擅自将主要工作交给第三人完成的，定作人可以解除合同。
经过定作人同意，承揽人将主要工作交给第三人完成的或者将辅助工作交由第三人完成，第三人完成的工作不符合约定的时候，仍然由承揽人承担责任。
承揽人承担责任后再去追究次承揽人的责任。
定作人有任意解除承揽合同的权利。
承揽合同在考试的时候可能和雇主合同结合在一起，所以在考试的时候要分清是承揽合同还是雇佣合同。
如果是承揽合同，承揽人从事工作中出现的任何损害，由承揽人自己承担，和定作人无关。
二、建设工程合同建设工程合同包括工程勘测、设计、施工合同。
监理合同不属于建设工程合同，而应当属于委托合同。
建设工程合同中无效的情形除《合同法》第52条规定的合同无效的情形之外，下列也属于建设工程合同无效的情形：，承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的，建设工程合同无效。
但承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，要按照有效合同处理。
第二，没有资质的实际施工人，借用有资质的建筑施工企业名义的，建设工程合同无效。
对具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，不得以转包建设工程违反法律规定为由确认其无效。
第三，建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。
我国对于建设工程合同是按照“无效认定、有效处理”的规则来处理的。
哪怕建设工程合同被认定为无效，关于工程价款的支付仍要看建设工程是否符合质量要求。
如果符合质量要求的，参照建设工程合同中价款的约定支付价款；如果质量不符合要求的，可以要求其采取补救措施，采取补救措施后工程合格的，仍要支付价款，如果延误工期的，按照延误工期的责任处理。
当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。
完成工作成果的合同模板合同模板：【合同标题】工作成果合同本合同由以下双方共同制定和签署：甲方：（甲方名称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（乙方名称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拥有一项或多项特定工作项目，希望乙方为其完成相关工作，为了明确双方的权益和责任，根据相关法律法规，甲乙双方达成如下协议：第一条工作成果的定义1.1 本合同所指的工作成果是指乙方按照甲方的要求完成的、具有可实质使用和商业价值的成果。
工作成果可包括但不限于产品、技术、方案、报告、文档等。
1.2 工作成果由甲方提供的项目要求和乙方完成的工作任务决定。
甲方有权根据实际需求对工作成果进行调整和指导。
1.3 乙方在完成工作成果的过程中，严禁侵犯第三方的知识产权和商业机密，否则将承担相应的民事责任和法律责任。
第二条工作成果的交付2.1 乙方应按照双方约定的时间和方式，将工作成果交付给甲方。
交付方式可包括书面报告、电子文档、产品样品等。
2.2 如果在交付工作成果前，甲方认为工作成果存在问题或不符合要求，甲方有权要求乙方进行修改或补充。
乙方应积极响应和配合甲方的要求，直至甲方满意为止。
2.3 工作成果的交付确认应以书面形式进行，一经双方签字确认，则视为该工作成果正式交付完成。
第三条工作成果的权益归属3.1 甲方享有完成的工作成果的全部知识产权和商业利益，包括但不限于著作权、专利权、商标权等。
乙方应对工作成果的知识产权和商业利益予以保密并不得转让或许可给第三方。
3.2 乙方在完成工作成果的过程中可能使用到的外部资源（包括但不限于图书、网络资料、授权软件等），其知识产权和商业利益归属权由乙方个人或原权利人负责。
第四条工作成果的报酬及付款方式4.1 双方在签署本合同时已经商定了工作成果的报酬及付款方式，具体见附件一。
4.2 甲方应在乙方交付工作成果并获得确认后的合理时间内支付相应的报酬。
若甲方逾期未支付报酬，乙方有权要求甲方支付滞纳金。
民法完成工作成果的合同一、合同双方。
甲方：______________________乙方：______________________咱甲乙双方呀，就像是合作伙伴，要一起在这个完成工作成果的事儿上好好配合呢。
甲方有需求，乙方有能力，这就凑一块儿啦。
二、工作内容。
1. 乙方要做啥。
乙方得根据甲方的要求去完成特定的工作成果。
比如说，要是甲方让乙方做个手工艺品，那这个手工艺品得符合甲方说的那些样式、大小、颜色啥的要求。
可不能自己瞎做一通哦。
要是甲方要求做个网页设计，那这个网页得有甲方说的那些功能板块，像首页得好看又实用，导航栏得清晰明了。
2. 工作的具体要求。
这工作成果还有些细节要求呢。
就像做手工艺品，用的材料得是环保的、安全的；做网页设计，代码得写得规范，不能有太多漏洞。
而且呀，在工作过程中，乙方要是碰到啥问题，得及时跟甲方沟通。
不能闷头干，到最后做出个不符合要求的东西来。
三、工作成果的交付。
1. 交付时间。
这个可重要啦。
咱们得定个明确的时间，啥时候乙方得把工作成果交到甲方手里呢。
比如说，双方约定好了是6月1日，那乙方就得在这一天或者之前把东西准备好。
可不能拖拖拉拉的，甲方可能还等着这个成果去做其他的事儿呢。
要是因为一些特殊情况可能会延迟，乙方得提前跟甲方说，就像好朋友之间有事儿得互相通个气儿一样。
2. 交付方式。
是直接送到甲方指定的地点呢，还是通过网络传输呀？要是送东西，是快递还是乙方亲自送过去呢？这些都得说清楚。
要是网络传输，那得保证文件的完整性，可不能传个损坏的文件过去。
四、报酬。
1. 报酬金额。
甲方为了这个工作成果是要给乙方报酬的。
这个报酬得是双方都能接受的一个数目。
不能甲方觉得给得太多，乙方觉得给得太少。
就像是买卖东西，得价格公道。
比如说，双方商量好这个工作成果的报酬是5000元。
2. 支付方式和时间。
支付方式有好多种呢，是现金、转账还是支票呀？要是转账，得把账号啥的写清楚。
支付时间也得定好，是工作成果交付的时候就支付，还是过个几天支付。
民法完成工作成果的合同一、合同双方。
甲方可是有着超棒的想法和明确需求的一方哦，就像一个有着独特宝藏地图的小探险家，知道自己想要什么宝藏（工作成果）呢。
乙方呢，就像是一个超有能力的魔法工匠，有着把甲方想法变成现实的神奇本领。
二、工作内容。
1. 甲方需求。
甲方想要乙方完成的工作成果是这样的：______（这里要详细地、清楚地描述工作成果的样子、功能、要求等等。
比如说如果是做一个网站，就要说清楚有几个页面，要有哪些功能板块，是电商类型的还是展示类型的等等）。
甲方可得把自己的想法一股脑儿地告诉乙方，可不能藏着掖着，不然乙方这个小工匠就没办法做出让甲方满意的宝贝啦。
2. 乙方的理解与确认。
乙方在听了甲方的描述后，得认真地确认自己理解的和甲方想要的是一样的东西哦。
乙方说：“甲方亲，我理解你想要的是一个超级炫酷、有着______（再次阐述理解后的工作成果内容）这样的东西，对不对呀？”甲方要是觉得乙方理解对了，那就说：“没错没错，就是这个呢。
”要是有偏差，那就再好好沟通一下，直到双方都达成一致。
三、工作成果的交付。
1. 交付时间。
乙方得在______（具体的日期或者时间范围，比如2023年10月1日之前，或者从合同签订日起30个工作日内等等）把完成的工作成果交到甲方的小手上哦。
这个时间可很重要呢，就像一场比赛的终点线，大家都得朝着这个时间努力。
2. 交付方式。
交付的方式可以是多种多样的呢。
如果是实物成果，比如说一个定制的手工艺品，那可以是乙方亲自送到甲方指定的地点，这个地点就是______（详细地址）；如果是电子成果，像是设计的软件或者文档，那就可以通过电子邮件发送到甲方的邮箱：______。
乙方说：“甲方呀，到时候我就像一个小邮差一样，把成果妥妥地送到你面前啦。
”四、报酬。
1. 报酬金额。
甲方为了这个工作成果要付给乙方的报酬是______元（大写：______元整）。
这个报酬可是乙方辛苦劳动的回报呢，就像一颗甜蜜的糖果，是对乙方付出的肯定。
交付工作成果的合同合同编号：_______甲方（委托方）：_____________________地址：_________________________________联系电话：__________________________乙方（受托方）：_____________________地址：_________________________________联系电话：__________________________鉴于甲方需要完成特定的工作任务，并愿意委托乙方完成该工作，乙方愿意接受甲方的委托并完成该工作，双方根据平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，共同遵守。
第一条工作内容乙方应按照甲方的要求，完成以下工作内容：1. 工作名称：_______________________2. 工作范围：_______________________3. 工作要求：_______________________4. 工作标准：______________________第二条工作期限乙方应在本合同生效之日起____天内完成工作，并交付工作成果。
第三条工作成果的验收1. 甲方应在收到乙方交付的工作成果后____天内完成验收。
2. 验收标准应符合本合同第一条所述的工作要求和标准。
第四条报酬及支付方式1. 甲方应支付乙方报酬总额为人民币（大写）：__________元整（￥__________）。
2. 支付方式：甲方应在合同签订后____天内支付____%的预付款，余款在工作成果验收合格后____天内一次性支付。
第五条违约责任1. 如乙方未能在约定期限内完成工作，应向甲方支付违约金，违约金为未完成工作部分报酬的____%。
2. 如甲方未能按时支付报酬，应向乙方支付违约金，违约金为逾期支付金额的____%。
第六条知识产权1. 乙方完成的工作成果的知识产权归甲方所有。
2. 乙方应保证工作成果不侵犯任何第三方的知识产权。
