建设工程买卖合同【2018修订版】
- 格式:docx
- 大小:29.41 KB
- 文档页数:12
建设工程合同范本2018版一、合同目的本合同由甲方(承包方)和乙方(发包方)签订,旨在约定双方在建设工程过程中的权利和义务,保障双方权益,规范工程建设过程。
二、合同双方信息甲方(承包方):名称:***地址:***法定代表人:***联系方式:***乙方(发包方):名称:***地址:***法定代表人:***联系方式:***三、工程基本信息工程名称:工程地点:工程规模:工程周期:工程费用预算:四、承包范围1. 甲方应承担的工程内容包括但不限于:(1)工程施工;(2)材料采购;(3)工程监理;(4)工程设计;五、工程费用支付方式1. 工程费用总额为***元,按以下方式支付:(1)工程开工前支付 20% 预付款;(2)工程竣工前支付 50% 中期款;(3)工程竣工后支付 30% 尾款。
六、工程质量及验收1. 工程质量应符合国家相关标准及双方约定的质量标准,乙方有权对工程进行验收。
2. 如发包方认为工程质量未达标,应通知承包方及时整改,并重新验收。
七、工程延期和变更1. 若因不可抗力等原因导致工程无法按期完成,应及时协商办理延期手续。
2. 如有变更工程内容或规模的需求,应经双方协商一致,并签订书面变更协议。
八、违约责任1. 若一方未按约定履行义务,应承担相应的违约责任。
2. 如因一方违约导致另一方承担额外费用或损失,应当赔偿相应的金额。
九、争议解决1. 双方在履行合同过程中出现争议,应通过友好协商解决;协商不成的,应提交相关部门处理。
十、附则1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格之日终止。
2. 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(承包方)签字盖章:日期:乙方(发包方)签字盖章:日期:。
住建2018合同范本甲方(以下简称“甲方”):乙方(以下简称“乙方”):根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行______事项,达成如下协议:一、合同标的1.1 甲方委托乙方进行______事项。
1.2 乙方应按照甲方的要求和本合同的约定完成委托事项。
二、合同价款2.1 甲方应向乙方支付合同价款人民币(大写):______元整(小写):______元。
2.2 乙方在收到甲方支付的合同价款后,应向甲方开具等额的正规发票。
三、合同履行3.1 乙方应按照甲方的要求和本合同的约定,在______年______月______日前完成委托事项。
3.2 乙方在履行合同过程中,应遵守国家法律法规,保证服务质量,确保委托事项的完成。
3.3 甲方有权对乙方的履行情况进行监督和检查,乙方应予以配合。
四、合同变更和解除4.1 在合同履行过程中,如甲方需变更或解除合同,应提前______日书面通知乙方,经乙方同意后,双方签订变更或解除协议。
4.2 在合同履行过程中,如乙方需变更或解除合同,应提前______日书面通知甲方,经甲方同意后,双方签订变更或解除协议。
五、违约责任5.1 甲方未按约定支付合同价款的,应向乙方支付逾期付款金额______%的违约金。
5.2 乙方未按约定完成委托事项的,应向甲方支付逾期完成金额______%的违约金。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:______年______月______日。
建设工程合同范本2018合同编号:_______甲方(发包方):_______乙方(承包方):_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行工程建设事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:_______1.2 工程地点:_______1.3 工程范围:_______1.4 工程内容:_______1.5 工程规模:_______1.6 工程质量:_______1.7 工期:_______二、合同价款2.1 合同价款:_______2.2 合同价款的支付方式:_______2.3 预付款:_______2.4 工程进度款:_______2.5 竣工验收款:_______2.6 质量保证金:_______三、施工图纸及技术规范3.1 乙方应根据甲方提供的施工图纸及技术规范进行施工,如需修改,应经甲方书面同意。
3.2 乙方应严格按照施工图纸及技术规范进行施工,确保工程质量。
四、材料和设备4.1 乙方应按照甲方的要求采购材料和设备,并应保证材料和设备的质量。
4.2 乙方应将材料和设备运至施工现场,并按照甲方的要求进行安装。
五、工程进度5.1 乙方应按照甲方的要求制定工程进度计划,并严格按照进度计划进行施工。
5.2 甲方有权对乙方的施工进度进行监督和检查,乙方应予以配合。
六、竣工验收6.1 工程完工后,乙方应向甲方提出竣工验收申请。
6.2 甲方应在收到乙方竣工验收申请后_______日内组织验收。
6.3 验收合格后,甲乙双方签署竣工验收报告。
七、质量保证7.1 乙方应按照施工图纸及技术规范进行施工,确保工程质量。
7.2 乙方应提供_______年的质量保证期,质量保证期内如发生质量问题,乙方应负责修复。
八、违约责任8.1 甲方违约,应承担违约责任,向乙方支付违约金。
8.2 乙方违约,应承担违约责任,向甲方支付违约金。
2018买卖合同范本合同编号:甲方(卖方):[甲方公司名称]乙方(买方):[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方就[具体商品或服务名称]的买卖事宜,经友好协商,达成如下协议:一、商品或服务1. 甲方同意向乙方出售并交付[具体商品或服务的详细描述,包括数量、规格、型号、质量等级等]。
2. 乙方同意从甲方购买上述商品或服务,并支付相应的价款。
二、价款及支付方式1. 双方商定本次交易的总价款为人民币[具体金额]元(大写:[大写金额]圆整)。
2. 乙方应在合同签订后[具体天数]日内,以[具体支付方式,如:银行转账、现金、支票等]方式支付全部价款给甲方。
3. 如乙方未按照约定时间支付价款,甲方有权要求乙方支付违约金,并有权解除本合同。
三、交货及验收1. 甲方应在收到乙方全部价款后[具体天数]日内,将商品或服务交付给乙方。
2. 交货地点:[具体交货地点]。
3. 乙方在收到商品或服务后,应在[具体天数]日内进行验收,并出具验收报告。
如商品或服务存在质量问题或不符合约定,乙方有权要求甲方进行更换或退货。
四、质量保证及售后服务1. 甲方保证所售商品或服务的质量符合国家标准或行业标准,并承担因质量问题引起的相关责任。
2. 甲方提供[具体期限,如:一年]的质保期,质保期内如因商品或服务自身原因出现质量问题,甲方应负责免费维修或更换。
3. 甲方在质保期外提供有偿维修服务,具体费用及方式由双方另行协商。
五、违约责任1. 如甲方未按照约定时间交付商品或服务,每逾期一日,应向乙方支付合同总价款[具体百分比,如:0.1%]的违约金。
2. 如乙方未按照约定时间支付价款,每逾期一日,应向甲方支付未付价款[具体百分比,如:0.1%]的违约金。
3. 任何一方违反本合同的约定,给对方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。
六、争议解决本合同在履行过程中如发生争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向[具体法院名称,如:甲方所在地人民法院]提起诉讼。
2018年建筑工程施工合同范本2018年建筑工程施工合同范本合同编号:[合同编号]本合同由甲方(以下简称“甲方”)和乙方(以下简称“乙方”)共同签署,双方本着互利互惠、平等合作的原则,就甲方委托乙方进行建筑工程施工事宜,达成如下协议。
一、工程概况1. 项目名称:[项目名称]2. 建设地点:[建设地点]3. 工程内容:[工程内容]4. 工程期限:从合同签署之日起,至[工程期限]工作日(含竣工验收)。
二、合同价款及支付方式1. 合同价款:合同价款为人民币[合同价款]元(¥[合同价款])。
2. 付款方式:甲方将按照施工进度及质量评定的要求,分期支付合同价款,具体支付节点和比例如下:第一阶段:完成[工程阶段1],支付合同价款的[支付比例1]%;第二阶段:完成[工程阶段2],支付合同价款的[支付比例2]%;第三阶段:完成[工程阶段3],支付合同价款的[支付比例3]%;(根据具体工程情况可以增加阶段)阶段:竣工验收合格后,支付合同价款的[支付比例n]%。
三、工程质量和验收标准1. 工程质量:乙方承诺按照国家相关法律法规和行业标准,确保工程质量符合甲方的要求。
2. 验收标准:工程竣工验收应符合国家相关法规和技术标准,甲方有权对工程进行全面检查和验收。
3. 如工程在验收过程中存在质量问题,乙方需按时对问题进行整改,并保证合格。
四、保证金及履约保证1. 保证金:乙方需向甲方支付保证金,金额为合同价款的[保证金比例]%,作为乙方的履约保证。
2. 履约保证:乙方应按照合同约定的工期和质量要求,进行施工,并对工程质量及进度承担责任。
五、违约责任1. 乙方违约:如乙方在合同期限内未按照约定完成工程,甲方有权终止合同,并返还保证金。
2. 甲方违约:如甲方未按照合同约定支付合同价款,乙方有权追究甲方的违约责任。
六、争议解决双方如在合同履行过程中发生纠纷,应友好协商解决。
协商不成,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等效力。
2018年房屋买卖合同范本2018年房屋买卖合同范本合同编号:[合同编号]甲方(买方):[甲方名称]联系地质:[联系地质]乙方(卖方):[乙方名称]联系地质:[联系地质]根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,甲、乙双方经友好协商,就以下房屋买卖事宜达成如下合同。
第一条房屋基本信息1. 房屋坐落:[房屋地质]2. 房屋产权证号:[房屋产权证号]3. 建筑面积:[建筑面积]4. 使用权人:[使用权人]第二条房屋价格及交付形式1. 房屋总价:[房屋总价]2. 交付方式:甲方向乙方支付房屋总价,乙方交付房屋产权证。
第三条交付时间及方式1. 乙方应在收到甲方支付的房屋总价后的10个工作日内,将房屋产权证交付给甲方。
2. 如果乙方逾期交付房屋产权证,每延期一天应向甲方支付违约金。
第四条房屋质量及维修责任1. 乙方承诺所售房屋无质量问题,并承担房屋质量保修责任。
2. 房屋交付后的6个月内,乙方应承担房屋质量保修责任,维修房屋质量问题。
第五条违约责任1. 甲方或乙方一方违约,应向对方支付违约金。
2. 违约方应承担因违约所产生的相关费用,并赔偿对方相应的损失。
第六条合同解除1. 合同解除应经双方协商一致,并以书面形式确认。
2. 如因不可抗力等原因无法履行本合同,则合同自动解除,双方互不承担违约责任。
第七条争议解决1. 对于因履行本合同所发生的争议,双方应友好协商解决。
2. 协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条附则1. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同的附件包括:房屋产权证复印件、买卖双方联系复印件等。
甲方(买方)签字:_________________ 日期:_____________乙方(卖方)签字:_________________ 日期:_____________。
2018版建设工程合同甲方(以下简称“委托方”):乙方(以下简称“承接方”):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘查设计市场管理规定》及其它有关建筑工程勘察设计管理法规和规章,以及相关建设工程审批文件,双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,就甲方委托乙方进行建设工程设计的事宜,经友好协商,达成以下合同条款:一、合同依据1.1 本合同遵循《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定。
1.2 本合同遵循《建设工程勘查设计市场管理规定》及其它有关建筑工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 本合同依据相关建设工程审批文件和甲方的委托要求制定。
二、项目概况2.1 工程名称:_____________2.2 项目地点:_____________项目总占地面积____万平方米,总建筑面积暂定约____万平方米。
其中别墅部分约为____万平方米;小高层及高层部分约为____万平方米,公建约为____万平方米。
三、设计范围乙方根据甲方的委托,负责以下设计范围:3.1 进行工程初步设计,包括建筑、结构、给排水、暖通、电气、智能化、景观等专业的初步设计。
3.2 进行施工图设计,包括建筑、结构、给排水、暖通、电气、智能化、景观等专业的施工图设计。
3.3 提供设计成果,包括初步设计文件、施工图设计文件、设计说明书、设计概算等。
四、服务与职责4.1 乙方应按照甲方的要求,按时完成设计任务,并保证设计质量。
4.2 乙方应按照甲方的要求,参加设计交底、设计变更、设计验收等环节的工作。
4.3 乙方应向甲方提供设计过程中所需的有关资料和文件,并保证资料和文件的准确性。
4.4 乙方应按照甲方的要求,对设计成果进行修改和完善。
五、费用、付款方式、设计成果和进度要求及交付5.1 乙方向甲方提供的的设计成果,包括初步设计文件、施工图设计文件、设计说明书、设计概算等。
5.2 甲方应按照双方约定的付款方式,向乙方支付设计费用。
建筑工程合同通用条款2018合同编号:_______________________甲方:_______________________乙方:_______________________鉴于甲方拟委托乙方承接_______________________项目的相关建筑工程施工任务,甲乙双方经过友好协商,达成如下协议:第一条合同的目的与范围1.1 合同目的a. 甲方根据项目需求,委托乙方进行建筑工程施工。
b. 乙方承诺按照合同约定,按时、高质量地完成工程建设。
c. 本合同目的是明确双方的权利、义务及责任,确保项目顺利实施。
d. 本合同所涉及的项目包括但不限于工程的设计、施工、质量管理及后期维护。
1.2 合同范围a. 本合同适用于_______________________工程项目的全部施工活动。
b. 乙方需在甲方提供的施工图纸基础上开展施工工作。
c. 甲方应当按照约定时间提供施工所需的原材料及设备。
d. 合同范围包括前期准备、施工过程、验收及项目交付等全过程。
1.3 合同生效a. 本合同自甲乙双方签字并盖章之日起生效。
b. 本合同的生效日期以双方签署之日为准。
c. 合同生效后,双方应当遵守合同的所有条款。
d. 如合同生效后任何一方未履行合同义务,另一方可要求其履行或采取法律措施。
第二条工程施工的内容与要求2.1 工程内容a. 乙方负责整个工程的施工工作,包括但不限于基础施工、主体结构施工、安装工程、装修等。
b. 乙方应根据甲方提供的图纸和技术要求进行施工,确保施工质量符合相关标准。
c. 乙方需根据甲方要求,提供必要的技术支持、材料采购及现场施工管理。
d. 乙方在施工过程中需严格遵守当地的法律法规,确保不发生任何安全事故。
2.2 工程要求a. 乙方需按照施工图纸和技术要求进行施工,不得擅自更改图纸。
b. 乙方在施工过程中应严格执行质量控制和安全管理,确保工程质量达到国家标准。
c. 乙方应当对所有施工环节进行有效监督,确保每个环节不出现问题。
建设工程合同是发包方和承包方之间签订的,约定由承包方承担某项建设工程的设计、施工等任务,并支付相应报酬的合同。
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的规定,结合双方的实际情况,经双方友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。
一、合同主体1.1 发包方:以下简称甲方,是指按照法律规定具备独立法人资格的企事业单位、社会团体或其他组织,以及具有完全民事行为能力的个人。
1.2 承包方:以下简称乙方,是指具有相应资质的设计和施工单位,以及具备相应民事行为能力的个人。
二、工程内容及范围2.1 本工程内容为:__________(工程名称)的设计和施工。
2.2 工程范围:__________(工程地点)的__________(工程规模)等项目。
三、合同价格3.1 本合同的价格为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
3.2 乙方报价是根据甲乙双方提供的工程资料和施工现场的实际情况编制的,包括设计费、施工费、材料费、人工费、利润及风险费用等。
3.3 合同价格支付方式如下:(1)合同签订后,甲方支付乙方合同总额的__________%作为预付款;(2)工程进度达到__________%时,甲方支付乙方合同总额的__________%作为进度款;(3)工程竣工验收合格后,甲方支付乙方合同总额的__________%作为尾款。
四、合同工期4.1 合同约定的工期为__________个月,自乙方进场之日起计算。
4.2 乙方应按照约定的工期完成工程,如有特殊情况需延长工期,应提前向甲方申请,并经甲方同意后方可延长。
五、质量标准5.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求,保证工程质量。
5.2 工程质量验收标准如下:(1)设计文件应符合国家及行业规定的设计标准、规范和要求;(2)施工过程中,应严格执行设计文件和施工技术规范,确保工程质量;(3)工程竣工后,应按照国家标准进行验收,达到合格等级。
2018年最新建设工程施工合同书2018年最新建设工程施工合同书1. 引言本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及相关法规和规定制定的,由甲方与乙方共同订立的建设工程施工合同。
2. 合同双方2.1 甲方甲方全称:甲方地址:甲方联系人:甲方方式:2.2 乙方乙方全称:乙方地址:乙方联系人:乙方方式:3. 工程内容本合同签订的建设工程为:工程名称:工程地点:工程规模:工程概况:4. 工程费用4.1 工程总价款工程总价款为人民币()元整(金额用中文大写和数字表示)。
4.2 付款方式甲方需在工程开工前支付工程总价款的()%作为首期款,剩余款项按以下进度支付:第一次付款:工程开工后,完成工程总量的()%时,甲方支付合同总金额的()%。
第二次付款:工程进行到(),完成工程总量的()%时,甲方支付合同总金额的()%。
第三次付款:工程进行到(),完成工程总量的()%时,甲方支付合同总金额的()%。
最后一次付款:工程竣工验收合格后,甲方支付合同总金额的()%。
5. 工期本工程计划工期为从合同生效之日起,工程完工验收合格之日止,共计()天。
6. 质量标准和验收本工程按照国家和行业标准进行质量控制和验收。
甲方有权对工程进行验收,乙方必须配合并按照验收结果进行修整和整改。
7. 保证和担保7.1 乙方保证乙方保证其在本合同中所提供的材料、设备和施工质量符合国家和行业标准,并承担由此引起的一切责任。
7.2 乙方担保乙方在工程完工之日起提供为期()年的质量担保期,期间内,对于因乙方施工质量问题引起的修理和维护工作,由乙方承担相应责任。
8. 合同变更和解除8.1 合同变更甲方与乙方一致同意,任何与合同有关事项的变更必须通过书面形式进行,并经双方确认。
8.2 合同解除乙方未按照合同约定履行义务或质量不符合要求的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应违约责任。
9. 违约和争议解决9.1 违约责任任何一方如果违反本合同的规定,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
2018最新建筑工程施工合同范本2018最新建筑工程施工合同范本1. 合同概述本文档为2018年最新的建筑工程施工合同范本,旨在规范建筑工程施工合同的内容和执行方式。
本合同适用于各类建筑工程,包括住宅、商业、公共设施等。
2. 合同条款2.1 项目概述本合同约定的建筑工程项目名称为:____________(以下简称“项目”),项目地点为:____________。
2.2 合同各方本合同由以下各方订立:- 甲方:____________(以下简称“甲方”),注册地质:____________,法定代表人:____________。
- 乙方:____________(以下简称“乙方”),注册地质:____________,法定代表人:____________。
2.3 工程内容本合同约定的工程内容包括但不限于:- 施工范围:____________- 施工工期:____________- 建筑面积:____________- 施工费用:____________2.4 工程进度与质量乙方应按照工程进度计划进行施工,并确保工程质量符合相关法律法规和技术标准的要求。
甲方有权对工程进度和质量进行监督和检查。
2.5 付款方式本合同约定的付款方式为:- 工程开工前,甲方支付乙方建设工程总造价的_____%作为预付款。
- 工程竣工并经验收合格后,甲方支付乙方建设工程总造价的_____%作为尾款。
2.6 违约责任任何一方违反本合同约定的条款,应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿对方产生的损失,并承担违约金。
2.7 争议解决本合同的争议解决方式为采用仲裁。
各方同意将争议提交至______仲裁委员会进行仲裁,并遵守仲裁结果。
2.8 合同变更与终止合同变更需要双方书面协议,并经过双方授权代表签字确认。
合同可以根据情况的变更进行修改,但必须经过双方协商一致。
合同终止需要双方协商一致,并书面确认。
3. 其他约定事项本合同的其他约定事项如下:- ________- ________- ________4. 合同生效与履行本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
工程合同范本2018年
一、合同基本信息
在合同的开头部分,需要明确列出以下内容:
- 甲方(业主)的名称、地址及法定代表人;
- 乙方(承包商)的名称、地址及法定代表人;
- 工程名称;
- 工程地点;
- 合同编号;
- 签订日期。
二、合同
第一条:工程概况
在此部分,需详细描述工程的规模、范围、标准及要求等基本情况。
第二条:工程造价及支付方式
明确工程的总价款、计价方式,以及各阶段支付的比例和时间节点。
第三条:工期及竣工时间
规定工程的开工日期、施工周期、竣工日期以及可能影响工期的因素和相应的处理办法。
第四条:质量要求及验收标准
对工程质量的要求应具体明确,包括符合的国家或行业标准,验收的程序和方法等。
第五条:变更与索赔
约定工程变更的条件、程序以及由此产生的费用承担和索赔方式。
第六条:违约责任
双方应遵守的义务和发生违约时的责任及处理措施。
第七条:争议解决方式
约定争议解决的途径,如协商、调解、仲裁或诉讼等。
第八条:其他条款
根据工程具体情况,可以增加特殊条款,如保密协议、知识产权归属等。
三、合同结尾
合同最后应包括甲乙双方代表的签字盖章,以及签订日期。
四、注意事项
在拟定合同时,以下几点需要特别注意:
- 确保合同内容全面,覆盖所有可能出现的情况;
- 语言表述要清晰准确,避免歧义;
- 双方权利义务要对等,保障公平公正;
- 遵循相关法律法规,具备合法的法律效力。
建设工程合同文本2018建设工程合同是承建方和业主之间就建设项目达成的法律协议,它详细规定了双方的权利、义务和责任。
这份合同范本基于当前法律框架,旨在为工程项目提供一个公正客观、重点突出的合作基础。
【合同名称】《建设工程合同》(2018年版)【合同编号】根据各自项目的具体情况设定【甲方(业主)信息】全称:________法定代表人:________地址:________联系电话:________【乙方(承建方)信息】全称:________法定代表人:________地址:________联系电话:________【内容】一、引言部分本合同由甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,基于平等、自愿的原则订立。
二、工程概况详细说明工程的名称、地点、规模、设计标准和主要技术要求等。
三、合同价格及支付方式包括工程造价、预付款、进度款、结算方式及支付条款等。
四、工期与竣工时间明确工程的开工日期、施工周期、竣工日期以及可能影响工期的因素和处理办法。
五、质量要求阐述工程质量的标准、验收程序和不合格工程的处理措施。
六、变更与索赔约定因设计变更或其他原因导致工程量变化时的处理流程及索赔机制。
七、违约责任明确双方违反合同约定应承担的责任和解决争议的方式。
八、保险与担保列明工程所需的保险种类和保额,以及各方提供的担保形式。
九、其他事项包括合同生效条件、终止条件、不可抗力条款等。
十、附则对合同中未尽事宜的补充说明和最终解释权归属。
本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。
合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方代表(签字):___________ 日期:____年__月__日乙方代表(签字):___________ 日期:____年__月__日【结语】以上是一份简化版的建设工程合同文本范本,实际编写时应根据具体项目特点和双方协商结果进行调整。
需要注意的是,任何合同都应当在专业法律顾问的指导下进行审查和完善,以确保其合法性和实用性。
2018年建设工程合同解释一、合同双方甲方:名称:这里要写甲方的准确名称哦,比如XX建筑公司之类的。
地址:详细的办公地址或者项目地址等。
联系电话:能联系到甲方相关负责人的电话。
乙方:名称:像XX材料供应商之类的准确名称。
地址:其地址信息。
联系电话:对应的联系电话。
二、合同解释相关内容1. 合同订立订立时间为2018年的时候,要考虑当时的建筑市场环境。
当时可能建筑行业处于一个快速发展的阶段,很多建设工程合同都是在这种大环境下产生的。
合同订立的双方应该遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。
比如说,甲方不能强迫乙方接受不合理的条款,乙方也不能故意隐瞒自己的实际情况来订立合同。
在2018年的相关法律法规下,订立建设工程合同必须采用书面形式。
这是为了保障双方的权益,避免以后出现纠纷的时候没有依据。
就像如果只是口头约定了工程的价格、工期等重要内容,到时候一方耍赖不认账,另一方就很难维权了。
2. 工程范围解释对于工程范围,要明确到具体的项目内容。
比如说一个住宅小区的建设工程合同,工程范围就应该包括楼体的建筑结构工程,像地基、墙体、楼顶这些部分的建设。
还应该包括小区内部的基础设施建设,像水电管道铺设、道路修建等。
如果在合同里没有明确这些范围,很可能就会出现甲方认为乙方应该做某个部分,而乙方却认为不在自己的工作范围内的情况。
在2018年的时候,有些工程范围可能会受到当时技术水平和政策的影响。
例如,环保要求越来越高,对于工程范围内的污染防治措施可能就有新的要求。
如果合同里没有提及这方面的内容,在工程实施过程中就可能产生争议。
3. 工程质量标准质量标准必须在合同里详细规定。
按照2018年的建筑行业标准,不同类型的建设工程有不同的质量验收规范。
比如住宅建筑的质量标准可能包括墙体的垂直度、混凝土的强度、房间的净高等等指标都要符合相关的国家标准或者行业标准。
如果合同里没有明确这些质量标准,乙方可能就会按照自己的理解来施工,而甲方验收的时候却认为不符合要求,这样就容易产生纠纷。
2018年建设合同范本甲方(发包方):姓名/名称:______________________法定代表人:____________________地址:________________________联系方式:____________________乙方(承包方):姓名/名称:______________________法定代表人:____________________地址:________________________联系方式:____________________一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程内容:[具体工程内容,包括但不限于建筑结构、装修、设备安装等]4. 工程规模:[工程的建筑面积、层数、高度等相关参数]5. 工程立项批准文号:[立项批准文件编号]二、工程承包范围承包范围:[详细说明乙方承包的工程范围,包括工程的各个部分和相关工作]三、合同工期1. 开工日期:[预计开工日期]2. 竣工日期:[预计竣工日期]3. 合同工期总日历天数:[总工期天数]四、质量标准工程质量标准:[明确工程质量应达到的标准,如合格、优良等]五、合同价款1. 本合同价款为:[大写金额]元(人民币/元整)。
2. 合同价款的确定方式:[说明合同价款的计算方法或依据,如固定总价、固定单价、成本加酬金等]六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1. 本合同协议书2. 中标通知书3. 投标书及其附件4. 本合同专用条款5. 本合同通用条款6. 标准、规范及有关技术文件7. 图纸8. 工程量清单9. 工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、词语定义及合同文件1. 词语定义:本合同中使用的词语及定义,按照相关法律法规和行业惯例进行解释。
2. 合同文件及解释顺序:上述组成合同的文件应互为解释,互为说明。
除专用条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:本合同协议书中标通知书投标书及其附件本合同专用条款本合同通用条款标准、规范及有关技术文件图纸工程量清单工程报价单或预算书八、双方一般权利和义务1. 甲方工作将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点,保证施工期间的需要。
北京市预拌混凝土买卖合同(2018版)范本合同编号:北京市预拌混凝土买卖合同工程名称:买方(甲方):卖方(乙方):北京市工商行政管理局北京市建设委员会制定二00五年一月北京市预拌混凝土买卖合同买方(甲方):卖方(乙方):依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定,甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。
第一条工程概况1、建设单位:。
2、施工单位:。
3、工程名称:。
4、工程地点:。
5、运距:。
第二条混凝土的计划数量、结算单价、供货时间、浇筑泵送方式、浇筑工程部位、技术质量要求等内容,详见合同附件。
第三条供货数量及质量的验收确认1、甲乙双方共同依据国家、本市的相关技术标准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、质量及浇筑时间等内容进行验收,并签字确认。
2、乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时,甲方应即时通知乙方核实;双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。
3、乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验如有质量异常现象的,甲方应即时通知乙方进行核实,经核实后甲方有权作退货处理,由此给甲方造成的损失由乙方承担。
4、甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的,应在24小时内书面通知乙方进行核实;如有争议,双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任,并提出书面责任处理意见。
属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因,责任由甲方承担;属于产品质量责任的,由此给甲方造成的损失由乙方承担。
5、乙方供货到施工现场的混凝土,甲方应及时组织安排浇筑到工程施工部位。
因甲方责任致使运到施工现场的混凝土停留时间过长造成坍落度损失或产品失效报废的,甲方应承担由此给乙方造成的损失。
第四条价款结算及支付1、甲乙双方应在乙方对每一工程浇筑部位履行完毕供货义务之日起45日内办理完毕价款结算确认手续。
编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载建设工程买卖合同【2018修订版】甲方:___________________乙方:___________________日期:___________________建设工程买卖合同买受人(以下简称甲方):__________________________________________ 出卖人(以下简称乙方):__________________________________________ 甲方因工程需要,购买乙方物资,根据〈〈中华人民共和国合同法》等相关法律之规定,经双方协商一致,签订本合同。
第一条供料工程1.1本合同项下的物资用于下述工程: ;1.2工程地点:;1.3项目计税方式为:(一般计税方法/简易计税方法);1.4出卖人(乙方)增值税纳税人资格:(一般纳税人/小规模纳税人)。
第二条货物名称、规格型号、材质、单价及计划数量等第三条货物质量要求3.1质量要求及验收标准的约定:3.2货物质量应符合国家、行业、地方性规范(标准)要求;无国家、行业、地方性规范(标准)的,应符合企业标准,乙方应当提交企业标准,作为合同附件。
上述规范(标准)均不存在的,应满足其正常的使用性能要求。
3.3货物的质量要求应符合有关施工图纸及设计文件要求,有关图纸及设计文件作为合同附件。
3.4本次交易采用样品封存、对照样品验收的方式。
样品及样品的封存包装物由乙方免费提供,全部货物验收合格后退还乙方。
3.5货物质量还应符合乙方承诺的质量标准。
乙方报送甲方的书面资料,包括投标文件或单独的报价文件、乙方(或生产厂家)宣传资料及乙方(或生产厂家)公开宣传的内容,均构成其承诺。
3.6鉴于甲方对货物质量标准的了解程度不及乙方,本合同所列明的各种质量要求或技术质量标准,应执行最高标准。
第四条交货时间按下列第()种方式确定:(1)年月日时前交付全部货物;(2)分批交货,具体时间由甲方提前日通知乙方。
第五条交货地点交货地点为: 本工程施工地点。
由乙方负责将货物运至工程现场并吊卸至甲方指定的具体位置,运费及吊卸费由乙方承担。
第六条货物数量及质量的验收6.1甲乙双方共同对货物(包括合同约定的附件等)数量及外观质量进行验收,并在乙方的发货单上签字确认。
数量的验收(或复核)方法、计量规则:______________________ ;外观质量的验收内容及方法:____________________________________6.2货物经甲方表观检验,如有质量异常现象的,经双方核实后确属质量问题的,甲方有权拒收或退货,并由乙方承担违约责任。
6.3交货时,乙方应向甲方一并提交产品技术质量资料,包括但不限于:___________________________________________________________________。
乙方未提交上述资料的,视为货物交付未完成,甲方有权不予结算付款。
6.4货物进场后,应当进行检测、检验(试验),相关费用由方承担;检测、检验(试验)的内容及方式为:_______ 。
检测、检验(试验)不合格的,视为货物交付未完成,并由乙方承担违约责任。
6.5货物质量需要在投入使用或安装、调试、运行后才能验证的,经验证合格,方可视为货物质量合格;否则,视为货物交付未完成,并由乙方承担违约责任。
6.6甲方采取抽样验收合格的,不能视为乙方全部货物质量合格。
6.7甲方依照法律规定或合同约定退货的,如乙方在日内不取回货物,视为乙方放弃货物所有权,甲方可在无需支付货款的条件下处置该货物,处置费用由乙方承担。
第七条包装、附件7.1乙方提供的货物包装应符合国家有关同类或类似货物的包装标准,确保与其运输、装卸和储存条件相适应。
关于包装的特别约定:__________________________________________7.2乙方应当向甲方提供相应的附件(专门与货物配套使用的配件、小型安装工具、小型检测仪器等),包括但不限于:第八条其他约定8.1乙方应当对货物涉及的特殊技术、使用及维护应注意的关键问题向甲方人员进行技术交底或培训,相关费用已含在合同价款中。
8.2设备调试由乙方负责完成,相应检测、调试的工具、仪器由乙方提供,相关费用已含在合同价款中。
8.3乙方应保证其提供的货物系其合法取得的合法产品,货物质量符合本合同约定及国家强制性要求,且货物不存在知识产权纠纷。
如货物涉及知识产权,乙方应提供权利人出具的允许生产、销售的完整、有效的授权文件。
如因乙方违反上述约定,致使甲方蒙受损失,乙方应全部赔偿,包括甲方因此承担的赔偿款、处理纠纷所支出的各种合理费用、工程受到影响而产生的各项损失等。
如第三方向甲方索赔,乙方应直接参与协商,否则乙方应无条件按甲方与第三方达成的协议,代甲方承担责任;甲方与第三方通过诉讼或仲裁方式解决纠纷的,乙方应无条件按生效法律文书确定的结果,代甲方履行责任,并承担所有的诉讼(仲裁)费用及律师费用。
8.4甲方确保乙方运输、吊卸车辆进出场地畅通。
乙方人员及车辆进入甲方施工现场,须遵守甲方施工现场安全管理的有关规定。
乙方应提前做好相应的安全防护准备,如因乙方原因发生安全事故,由乙方承担责任;如因第三方原因发生安全事故,由第三方承担责任,甲方不负赔偿责任。
乙方车辆进入甲方施工现场,还应服从甲方关于保持现场环境卫生的管理规定,尽量减少噪音和粉尘,严禁野蛮装卸。
车辆进入施工现场后如有泥浆、渣土等污物,应清洗后退场。
第九条售后服务9.1货物验收合格并交付甲方后,乙方仍应对货物质量承担相应的保证责任,具体为:质保内容:______________________________________________________________________________________________________________ ;质保期截止时间为: ;质保金为总货款的 % ,质保期满后付清,不计利息。
9.2在质保期内,如甲方在操作使用、维护保养方面有任何疑问,乙方应提供技术咨询、指导服务。
必要时应在小时内派人到现场提供服务,否则甲方有权扣除所有质保金。
9.3质保期内,如设备出现故障,乙方应在接到甲方通知后小时内派人赶到现场维修。
如属于甲方操作不当造成,甲方承担有关费用;如属于其他原因,乙方承担有关费用。
如乙方接到通知后不能及时赶到现场,或不能在合理期限内修复故障,甲方有权聘请其他单位或人员进行维修,所有实际发生的费用,从质保金中扣除,不足部分可向乙方追偿。
9.4验收交付后个月内,设备的主要部件出现重大质量问题,或者在保修期内出现无法解决的故障,或者维修后将显著降低设备的使用性能,乙方必须无条件免费更换整机(如该款设备存在同种质量隐患,应在保证使用性能不降低的前提下更换其他款式),否则,甲方有权要求乙方按该设备价款的1.2倍赔偿。
第十条价款调整、结算、发票、付款10.1本合同的价款,按下列第()方式确定:(1)固定总价,如仅供应部分货物,则按以下方式结算:------------------------------------------------------------------------ ,(2)固定单价,不可调价;(3)可调价,调整因素包括:,调价方式为。
10.2如乙方所供货物不能完全符合合同约定,甲方愿意降低标准接收的,货物价格相应予以降低,具体调整方式为:10.3供货完毕,乙方向甲方提交结算单,由甲方项目经理签字确认。
如供货周期超过一个月,则每结算一次。
10.4除非本合同有特别约定,否则,所有税费均已含入本合同价款。
乙方每次申请付款前,乙方应按甲方确认的结算金额,提供足额的增值税发票。
乙方未能提供合法有效的增值税发票的,或乙方提交的增值税发票金额与结算单金额不一致的(结算金额以结算单确认为准),应承担合同总额(含增值税)30 %的违约金,同时甲方有权不予付款。
因发票问题使得甲方蒙受损失(包括罚款、处理费用、经营受到影响等)的,乙方应当承担全部责任,并赔偿损失。
10.5付款时间、比例: _________________________________________第十一条违约责任、合同的解除11.1甲方未按合同约定的付款期限和比例支付货款的,逾期付款超过一个月,则就应付未付金额部分按照日万分之二的标准,承担逾期付款违约金。
11.2乙方未按合同约定的时间履行其交货义务(包括安装、调试、检测等义务,如合同有此约定)的,每迟延一日,按元/日的标准承担迟延违约金;甲方工地停工待料产生的费用等实际损失高于该标准的,按实际损失赔偿。
乙方迟延供货超过日,甲方有权解除合同。
乙方供应的货物质量不符合约定或产权不合法,甲方要求或同意更换货物的,执行上款规定。
11.3因乙方违约,甲方解除合同的,乙方除按第11.2条款约定承担迟延供货违约金外,还应额外承担元违约金,以弥补甲方另行购买所发生的误工及其他损失。
11.4乙方违约的,甲方可从当期应付款中直接扣除相应的违约金,或在结算中扣减相应价款,也可另行追偿。
第十二条合同授权12.1甲方授权以下人员行使履约过程中的各项职权:(1)(身份证号码联系电话) 职权:收货、接收乙方提交的发票和货物的技术质量证明资料;(2)(身份证号码联系电话) 职权:签署结算单据,依据本合同约定处理索赔事宜。
未取得甲方书面授权的人员所签署的任何文件、协议,以及获得授权的人员超越书面授权范围所签署的任何文件、协议,一概无效,且甲方对此不承担任何责任。
12.2乙方授权以下人员行使履约过程中的各项职权:(1) (身份证号码联系电话),全权负责本合同的履行,包括但不限于:签署发料单,签收甲方发出的各类通知,确认结算金额,变更合同条款,处理索赔事宜等。
12.3 一方如变更授权,应及时书面通知对方。
第十三条送达13.1乙方可按本合同第十二条约定,向有权限的甲方人员当面送达,甲方授权人员签字确认后产生送达效果。
13.2甲方可按以下方式向乙方送达:(1)按本合同第十四条约定,向有权限的乙方人员当面送达,或以电话通知方式向其送达,甲方保留的语音通话记录、短信记录、微信聊天记录等可作为送达凭据。
(2)甲方亦可按以下方式向乙方邮寄送达或电子送达:乙方地址:邮编:收件人:电话: _______________________________________________________邮箱:甲方在送达资料上设定异议回复期限的,乙方逾期不予书面回复视为认可甲方送达资料产生的后果。
13.3 一方送达方式如发生变更,应及时书面通知对方,否则责任白负。
第十四条争议解决本合同在履行过程中发生的争议,如双方当事人协商不成,双方约定采用下列第种方式解决争议:(1)向申请仲裁;(2)向甲方法人住所地人民法院起诉。