小区驻地网合作建设工程施工合同
- 格式:doc
- 大小:25.50 KB
- 文档页数:14
合同编号:XXX小区驻地网工程建设施工合同工程名称:XXX小区网络建设和运营工程甲方:XXXXXX地产置业有限公司(暂定)乙方:北京天维信通科技有限公司(暂定)丙方:XXX工程有限公司(暂定)签订地点:签订日期:甲方:XXXXXX地产置业有限公司乙方:北京天维信通科技有限公司丙方:XXX工程有限公司依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙丙三方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就丙方在甲方开发建设的____________小区进行网络建设和运营工程建设施工事宜,经协商一致,订立本合同,供各方共同遵守执行。
第一条项目概况____________________小区)位于_____________________________________________。
___________小区预计户数为________户(建筑面积_________万平米),为全力提升___________小区的物业价值,满足小区用户的电信需求,乙方拟在___________小区进行综合电信建设,并为小区提供优质、全面的电信服务,丙方负责该项目建设的施工。
甲方作为__________小区的开发方,应遵循本合同第九条约定,同意乙方、丙方对_____________小区进行综合电信建设并提供相应的电信服务及项目建设施工,并愿意向乙方、丙方提供相应的协助。
第二条合作内容2.1甲乙丙三方按照本合同约定的条件,在甲方开发或管理的________小区进行综合电信项目合作(以下称项目),甲方开发过程或管理过程中涉及的与综合电信建设及其服务有关的项目由乙方进行投资并提供电信综合服务,丙方负责按乙方要求进行项目前期施工并保证通过竣工验收和调试,丙方须具有网络工程施工资质。
2.2本项目中乙方负责投资、建设,丙方负责施工的工程内容:2.2.1工程地点:2.2.2工程内容:(1)建设楼盘红线内的所有电信线槽、光缆管道、设备、光缆(至用户室内使用的末端模块或户内的弱电箱),建立光纤网络传输系统,满足普通语音通讯和上网需求;(2)为小区提供地区相关政府部门、政策要求的电信运营商的宽带、通讯网络接入,提供小区内业主、用户的宽带接入业务;(3)投资建设小区内网络系统2.3提供的综合电信服务包括:(1)语音通话通讯业务;(2)宽带网络业务;(3)互联网业务;(4)数据业务;(5)移动业务;(6)其他增值服务(可另行协议约定)。
小区驻地网工程合同【合同编号】(此处填写合同编号)【甲方】(此处填写小区开发商名称)【乙方】(此处填写网络服务提供商名称)【合同名称】小区驻地网工程合同【合同内容】一、工程概述本合同旨在明确甲乙双方在小区驻地网工程建设中的权利与义务,确保工程顺利进行,并满足小区居民的网络使用需求。
二、工程范围1. 乙方负责小区内所有楼宇的网络布线、设备安装及调试工作。
2. 乙方需按照国家相关标准和行业规范进行施工。
3. 工程包括但不限于室内外光缆敷设、接入设备安装、用户终端设备配置等。
三、工程质量1. 乙方应保证工程质量符合国家标准及行业规定,确保网络稳定运行。
2. 工程竣工后,乙方应提供完整的工程验收资料,并由甲方组织验收。
四、工期要求1. 乙方应按照合同约定的时间节点完成各阶段工作。
2. 如遇不可抗力因素导致工期延误,乙方应及时通知甲方,并协商解决。
五、费用支付1. 工程费用根据实际完成的工程量结算。
2. 甲方应按照合同约定的付款方式及时支付工程款项。
六、售后服务1. 乙方应提供不少于两年的免费维护服务。
2. 在保修期内,如出现非人为因素导致的网络故障,乙方应在接到通知后24小时内响应,并在合理时间内修复。
七、违约责任1. 若乙方未能按时完成工程或工程质量未达标准,应承担相应的违约责任。
2. 若甲方未按约定支付费用,应向乙方支付违约金。
八、争议解决合同执行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
九、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
【签字盖章】甲方代表(签字):___________ 日期:____年__月__日乙方代表(签字):___________ 日期:____年__月__日。
第1篇甲方:(以下简称“甲方”)地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________乙方:(以下简称“乙方”)地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________鉴于甲方拟在其小区内进行外网工程的建设,乙方愿意承接该工程,双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_______小区外网工程2. 工程地点:_______小区内3. 工程内容:包括但不限于网络设备安装、线路敷设、调试等。
4. 工程规模:_______5. 工程期限:自合同签订之日起_______天内完成。
二、工程价款1. 工程总价款为人民币_______元整(大写:_______)。
2. 付款方式:- 预付款:合同签订后_______日内,甲方支付乙方工程总价款的_______%作为预付款。
- 进度款:工程进度达到_______时,甲方支付乙方工程总价款的_______%。
- 质量保证金:工程验收合格后,甲方支付乙方工程总价款的_______%作为质量保证金,在保修期满后无质量问题发生时无息退还。
- 尾款:工程验收合格并交付使用后_______日内,甲方支付乙方工程总价款的_______%作为尾款。
三、工程进度1. 乙方应按照甲方要求,在合同约定的工期内完成工程。
2. 乙方应每周向甲方提交工程进度报告,内容包括但不限于工程进度、材料使用情况、人员安排等。
四、工程质量1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量符合设计要求。
2. 工程验收合格后,甲方应在_______日内向乙方出具书面验收报告。
3. 工程保修期为_______年,在保修期内,因乙方施工原因造成的质量问题,乙方应无偿进行修复。
新建小区三网工程合同甲方(委托方): [甲方全称]地址: [甲方地址]法定代表人: [甲方法定代表人姓名]乙方(承包方): [乙方全称]地址: [乙方地址]法定代表人: [乙方法定代表人姓名]鉴于条款: [简要说明双方签订合同的目的和背景]合同目的:本合同旨在明确甲乙双方在新建小区三网(电信网、广播电视网、互联网)工程建设中的权利、义务和责任。
第一条工程概况1. 工程名称:[新建小区名称]三网工程2. 工程地点:[具体地点]3. 工程内容:包括但不限于网络布线、设备安装、系统集成等4. 工程期限:自 [开工日期] 至 [竣工日期]第二条双方权利与义务1. 甲方权利与义务:- 按时支付工程款项- 提供必要的施工条件- 监督工程进度和质量2. 乙方权利与义务:- 按期完成工程任务- 保证工程质量符合国家标准- 遵守甲方施工现场管理规定第三条工程价款及支付方式1. 工程总价款为 [金额] 元人民币。
2. 支付方式:- 预付款:合同签订后 [时间] 内支付总价款的 [百分比]%。
- 进度款:根据工程进度分阶段支付。
- 竣工款:工程竣工验收合格后支付至总价款的 [百分比]%。
- 质保金:剩余 [百分比]% 作为质保金,质保期满后支付。
第四条工程验收1. 乙方应在工程完工后 [时间] 内向甲方提交验收申请。
2. 甲方应在收到验收申请后 [时间] 内组织验收。
第五条违约责任1. 如乙方未能按期完成工程,应向甲方支付违约金,违约金为每延误一日支付工程总价款的 [百分比]%。
2. 如工程质量不符合约定标准,乙方应负责无偿修复或返工。
第六条质保期1. 质保期为工程竣工验收合格后 [时间] 个月。
2. 质保期内,乙方应对工程质量问题负责免费维修。
第七条合同变更与解除1. 任何一方需变更或解除合同,应提前 [时间] 通知对方。
2. 双方协商一致,可以变更或解除本合同。
第八条争议解决双方因履行本合同发生争议,应首先通过协商解决;协商不成的,提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
小区宽带施工合同模板小区宽带施工合同。
一、甲方,(委托方)__________ 联系人,__________ 联系电话,__________ 地址,__________。
乙方,(承包方)__________ 联系人,__________ 联系电话,__________ 地址,__________。
鉴于甲方拟对小区进行宽带施工,现委托乙方进行施工,双方经友好协商,达成如下合同:二、工程内容。
1. 乙方承诺按照甲方要求,在小区进行宽带施工,包括但不限于光纤铺设、设备安装、网络调试等工作。
2. 乙方承诺在施工过程中,保证施工质量,确保小区宽带工程顺利进行。
三、工程期限。
1. 乙方承诺在签订合同后______天内开始施工,施工期限为______天。
2. 如因不可抗力等原因导致施工期限延长,乙方应提前通知甲方,并与甲方协商确定新的工程期限。
四、工程费用。
1. 甲方应根据工程实际情况支付工程款,工程款总额为__________(大写)。
2. 工程款支付方式,分期支付/一次性支付,具体支付时间和方式双方协商确定。
3. 如因工程变更或增加工程量等原因导致工程费用发生变化,双方应重新协商确定工程款。
五、质量保证。
1. 乙方承诺施工过程中使用优质材料,确保施工质量符合国家相关标准和甲方要求。
2. 乙方承诺对施工过程中出现的质量问题负责,承担相应的维修和赔偿责任。
六、违约责任。
1. 如因乙方原因导致工程延期或质量不符合要求,乙方应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 如因甲方原因导致工程延期或质量问题,甲方应承担相应的责任,并赔偿乙方因此造成的损失。
七、其他事项。
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收结束。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜,双方可协商解决,也可签订补充协议。
甲方(盖章),__________ 日期,__________。
乙方(盖章),__________ 日期,__________。
小区宽带接入施工工程合同
一、合同双方
甲方:(填写小区物业或开发商名称)
乙方:(填写宽带服务提供商名称)
二、合同内容
1. 工程范围:包括但不限于光纤铺设、设备安装、调试等,确保宽带网络覆盖小区所有住宅和公共设施。
2. 工程质量:乙方应按照国家相关规定和标准进行施工,确保工程质量。
3. 工程期限:自合同签订之日起(填写具体日期),至工程验收合格之日止。
4. 工程费用:由甲乙双方协商确定,并在合同中明确列出。
三、权利与义务
1. 甲方有权监督乙方的施工过程,确保其符合约定的工程标准。
2. 乙方有义务按照合同约定的时间、质量完成施工任务。
3. 如因乙方原因导致工程延期或质量问题,乙方应承担相应责任。
四、验收与结算
1. 工程完成后,由甲方组织验收,验收合格后,乙方方可申请工程款项结算。
2. 如验收不合格,乙方应在接到通知后立即整改,直至验收合格为止。
五、违约责任
如甲乙任何一方违反合同约定,应承担违约责任,具体责任由双方协商确定。
六、争议解决
如双方在执行合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;如协商无果,可依法向人民法院提起诉讼。
七、其他
本合同未尽事宜,由甲乙双方协商补充。
以上只是一个基本的合同范本,具体内容需要根据实际情况进行调整。
在签订合同时,双方应仔细阅读合同条款,确保自身权益不受侵害。
尊敬的甲方:乙方:根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定,双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,经协商一致,就甲方小区的施工建设事项达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:甲方小区施工项目1.2 工程地点:甲方小区内指定施工地点1.3 工程规模:按照双方约定的施工图纸和工程量清单执行。
1.4 工程内容:包括但不限于土建、装修、水电安装、绿化等工程。
二、合同金额2.1 本工程的合同总金额为人民币【】元整(大写:【】元整),上述金额为甲方支付给乙方的 completed work total price,包括但不限于工程设计费、材料费、施工费、管理费、税金等所有费用。
2.2 乙方应当按照约定的工程进度完成工程,甲方应当按照约定的付款进度支付合同价款。
三、工程进度与质量3.1 乙方应按照双方约定的施工图纸和工程量清单进行施工,保证工程质量符合国家相关标准和规范要求。
3.2 乙方应严格按照约定的工期进行施工,确保工程按时完成。
如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。
3.3 乙方应保证工程的安全,加强现场安全管理,确保工程质量和人员安全。
四、付款方式与进度4.1 本工程的付款方式分为进度付款和竣工付款两部分。
4.2 进度付款按照双方约定的工程进度进行,乙方完成约定的工程量后,甲方应当按照约定的付款比例支付进度款。
4.3 竣工付款在工程验收合格后进行,甲方应当在验收合格后七个工作日内支付竣工款。
五、工程验收5.1 工程完成后,乙方应按照约定的标准进行自检,自检合格后向甲方申请验收。
5.2 甲方应在收到验收申请后七个工作日内组织验收,验收合格后签署验收报告。
5.3 如甲方对工程质量有异议,乙方应在接到异议通知后七个工作日内进行整改,并承担因此产生的费用。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定的工期完成工程,应当按照违约部分工程价款的2%向甲方支付违约金。
第1篇合同编号:_______甲方(业主方): _______(以下简称“甲方”)乙方(施工单位): _______(以下简称“乙方”)鉴于:甲方拟在本市_______区_______路_______号建设一栋住宅小区,现需乙方承担该项目的施工任务。
双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_______小区建设工程2. 工程地点:_______区_______路_______号3. 工程规模:占地面积_______平方米,总建筑面积_______平方米4. 工程内容:包括地基基础、主体结构、装饰装修、设备安装、室外配套等5. 工程工期:自合同签订之日起_______个月内完成,具体开工日期和竣工日期以双方确认的工期计划为准二、合同价款及支付方式1. 合同价款:人民币_______元整(大写:_______)2. 支付方式:(1)合同签订后_______日内,甲方支付合同价款的_______%作为预付款;(2)工程进度达到设计要求后,乙方提交进度付款申请,甲方在_______日内支付进度款的_______%;(3)工程竣工验收合格后,甲方在_______日内支付合同价款的_______%;(4)保修期满,无质量问题后,甲方在_______日内支付合同价款的_______%。
三、施工要求1. 乙方应严格按照国家相关法律法规、设计文件、施工图纸和施工规范进行施工。
2. 乙方应保证工程质量,确保工程达到设计要求和验收标准。
3. 乙方应按期完成施工任务,确保工程按合同约定的时间节点完工。
4. 乙方应采取有效措施,确保施工现场的安全、文明施工,减少对周边环境的影响。
四、工程验收1. 工程完工后,乙方应组织自检,自检合格后通知甲方进行验收。
2. 甲方应在收到乙方验收通知后_______日内组织验收,验收合格后双方签署验收报告。
3. 验收不合格的,乙方应在_______日内进行整改,直至合格。
住宅小区建设工程施工合同3篇住宅小区建设工程施工合同 1一、词语涵义及合同文件第1条词语涵义。
建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。
其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的涵义:1.发包方(简称甲方):协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
2.甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在协议条款中指定的代表人。
3.承包方(简称乙方):协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在协议条款中指定的代表人。
5.社会监理:甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
6.总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。
7.设计单位:甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。
8.工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
9.工程质量监督部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。
10.工程:协议条款约定具体内容的永久工程。
11.合同价款:按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的,用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。
12.经济支出:在施工中已经发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
13.费用:甲方在合同价款之外,需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。
14.工期:协议条款约定的合同工期。
15.开工日期:协议条款约定的工程开工日期。
16.竣工日期:协议条款约定的工程竣工日期。
17.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
18.施工场地:经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。
19.书面形式:根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。
篇一:驻地网通信建设合作协议范本(最终******小区(楼宇)通信建设合作协议甲方:******************************乙方:中国电信股份有限公司无锡分公司中国联合网络通信有限公司无锡市分公司中国移动通信集团江苏有限公司无锡分公司中国铁通集团有限公司无锡分公司为了适应城市现代化建设步伐,规范无锡住宅小区及商住楼通信基础设施建设,全面提升城市通信基础设施建设水平,满足用户对现代化通信与信息服务的需求,甲、乙方经友好协商达成如下协议:一、合作原则:1、以《江苏省信息化条例》、无锡市建设局、无锡市规划局《关于进一步加强我市住宅小区及商住楼通信基础设施建设的通知》(锡建总[2011]178号)文件为合作依据;2、甲乙双方在相互尊重、互利共羸、精诚合作的基础上,共同建设通信基础设施。
二、合作概况:1、合作地点:***区***路;2、合作范围:****小区(楼宇)内(**幢***户),建设面积约为***万平方米。
3、合作目标:乙方各电信运营商在甲方开发的小区(楼宇)范围内能够为小区(楼宇)内业主提供固定电话、无线覆盖、宽带接入等多种业务,并根据相关业务和技术发展逐步提供其他更为先进、优质、高效的服务。
4、小区(楼宇)交付使用时间:****年**月底交付。
三、合作内容(工程范围):根据上述合作原则,甲乙双方进行如下工程建设分工。
1、甲方工程范围(1)甲方负责投资规划红线内各种无源通信设施,包含通信管道和楼内通信暗管、暗线、公共交接间、住户多媒体箱、通信线缆等并享有其产权。
其施工应与土建同步进行,并纳入施工监理范围。
(a)红线内通信管道以及通信暗管:按照建设部gy 50374-2006《通信管道工程施工及验收技术规范》及江苏省住房和建设厅dgj32/j118—2011《住宅小区光纤到户通信配套设施建设标准》的规范要求,由甲方对红线内通信管道及通信暗管进行设计,设计方案须经乙方各运营商共同确认。
合同编号:XXX小区驻地网工程建设施工合同工程名称:XXX小区网络建设和运营工程甲方:XXXXXX地产置业有限公司(暂定)乙方:北京天维信通科技有限公司(暂定)丙方:XXX工程有限公司(暂定)签订地点:签订日期:甲方:XXXXXX地产置业有限公司乙方:北京天维信通科技有限公司丙方:XXX工程有限公司依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙丙三方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就丙方在甲方开发建设的____________小区进行网络建设和运营工程建设施工事宜,经协商一致,订立本合同,供各方共同遵守执行。
第一条项目概况____________________小区)位于_____________________________________________。
___________小区预计户数为________户(建筑面积_________万平米),为全力提升___________小区的物业价值,满足小区用户的电信需求,乙方拟在___________小区进行综合电信建设,并为小区提供优质、全面的电信服务,丙方负责该项目建设的施工。
甲方作为__________小区的开发方,应遵循本合同第九条约定,同意乙方、丙方对_____________小区进行综合电信建设并提供相应的电信服务及项目建设施工,并愿意向乙方、丙方提供相应的协助。
第二条合作内容2.1甲乙丙三方按照本合同约定的条件,在甲方开发或管理的________小区进行综合电信项目合作(以下称项目),甲方开发过程或管理过程中涉及的与综合电信建设及其服务有关的项目由乙方进行投资并提供电信综合服务,丙方负责按乙方要求进行项目前期施工并保证通过竣工验收和调试,丙方须具有网络工程施工资质。
2.2本项目中乙方负责投资、建设,丙方负责施工的工程内容: 2.2.1工程地点: 2.2.2工程内容:(1)建设楼盘红线内的所有电信线槽、光缆管道、设备、光缆(至用户室内使用的末端模块或户内的弱电箱),建立光纤网络传输系统,满足普通语音通讯和上网需求;- 1 -(2)为小区提供地区相关政府部门、政策要求的电信运营商的宽带、通讯网络接入,提供小区内业主、用户的宽带接入业务;(3)投资建设小区内网络系统 2.3提供的综合电信服务包括:(1)语音通话通讯业务;(2)宽带网络业务;(3)互联网业务;(4)数据业务;(5)移动业务;(6)其他增值服务(可另行协议约定)。
第三条投资及产权归属 3.1甲方投资部分: 3.1.1红线内:(1)甲方向乙方无偿提供位于小区内的钢筋混凝土结构的机房(在规划设计阶段由丙方提出方位、面积、装修标准等要求)作为电信机房,用于放置电信设备,地面承重平均500公斤/平方米,层高不低于3米。
机房内无上下水、暖气、燃气、等管道(消防规定要求的管道及喷淋系统除外),甲方同意于合同执行期内使用机房。
(2)提供乙方、丙方工程建设及运营需要的电力、地线接到机房内指定位置。
(3)无偿提供烟感、温感报警等安防设备的安装;(4)提供电信设备(包括传输、交换、宽带接入等)放置的条件、空调室外机安装位置,具体由乙方或丙方在前期规划设计阶段提出要求,甲方协调确定;(5)无偿提供与工程施工相关的装修、电气、结构、平面、管道等图纸,以便丙方确定各种线缆引入、引出及装修方案;红线内驻地网管道、管沟、桥架等原则上由丙方设计施工; - 2 -3.2乙方投资部分: 3.2.1小区规划红线内:(详见附件《____________小区网络运营-施工方案》)(1)综合布线:乙方投资建设________小区内综合布线系统;线缆铺设所需线架、线槽由丙方负责完成。
(2)设备:乙方投资建设___________小区内建设楼盘红线内的所有通信线槽、光缆管道、设备、光缆(至用户室内使用的末端模块或户内的弱电箱)等用于通信及上网的网络设备。
(3)电表:丙方工程建设及运营需要的电力计量,由丙方按供电部门资费标准缴交。
3.2.2小区规划红线外:(详见附件《____________小区网络运营-施工方案》,由丙方负责下列工作)(1)管线及土建配套;(2)综合布线;(3)设备;(4)其他。
3.4甲乙双方在工程中投资、建设的电信系统、设备、设施、资源的产权归各投资方所有,并由各方分别负责维护。
4、丙方仅负责项目施工,故丙对项目所涉及的一切设备及资源无任何投资及产权。
第四条工程建设的阶段 4.1工程准备阶段 4.1.1丙方于本合同生效后________个日历天内向甲方提供《_________小区网络运营-技术要求》(下称“技术要求”)和《___________小区网络运营-施工方案》(下称“施工方案”)、《___________小区网络运营-施工图纸》(下称“施工图纸”),作为本合同的附件; 4.1.2丙方提供的技术要求、施工方案、施工图纸需符合国家及地方标准。
- 3 -4.1.3甲方应当于收到丙方的技术要求后的______个日历天内,按照丙方的技术要求及本合同约定,向丙方提供相应的施工条件。
甲方具备施工条件后,书面通知丙方进场施工的日期。
4.2工程施工阶段 4.2.1丙方于甲方具备施工条件并收到甲方的进场通知后______个日历天内进场施工。
4.2.2丙方应当于进场后________个日历天内完成工程,并具备电信业务的开通条件。
4.2.3与建筑、水、电、消防等系统的建设做好配合,需适应有关施工进度的相关要求。
4.3工程验收阶段 4.3.1工程竣工后,丙方应及时通知甲方、乙方参加验收,甲方、乙方验收合格后且该工程必须通过小区当地行业政府主管部门的联合验收并取得相关证明后方视为验收全面合格。
4.3.2甲方、乙方接到丙方通知后_________个工作日内派员参加丙方组织的验收。
甲、乙方因自身原因未参加验收的,视为认可工程验收合格。
第五条三方责任 5.1甲方责任: 5.1.1甲方具有签署本合同的合法资格或授权。
5.1.2 甲方负责投入合作项目中三方约定的需由甲方投入的相关资源。
即甲方同意由乙方提供所合作项目小区、楼盘等的网络铺设、接入的独家权利,甲方向丙方提供完成网络铺设、接入、运营的便利,包括但不限于:前期规划设计相关建筑图纸(驻地网相关设计图纸由丙方设计,并配合甲方报建)、施工场地、人员配合、市场拓展等的支持。
5.1.3 在丙方进行电信工程施工、设备安装调试时,甲方应予以配合,负责协调总包及相邻关系,为丙方人员进入小区进行施工提供方便。
5.1.4为保障电信服务质量,甲方承诺不在机房内加装、更换任何电信设备、线材及卡接件,不在机房的相邻房间(包括上层和下层)建设蓄水池、安装其他负荷较大的电源、无线发射设备及有可能危害电信设备安全的设备(丙方应在前期规划设计阶段书面正式提出,并得到甲方确认)。
若因甲方提供的机房未能遵守上述承诺或未能达到本合同第三条第3.1.1 - 4 -款约定要求的,所造成的损失由甲方承担;若因丙方在前期规划设计阶段未及时书面提出而造成的损失由丙方承担 5.1.5甲方将指派相关人员配合丙方的项目小组,负责协调处理电信设施建设项目中的规划、施工、调测等问题。
5.1.6由于乙方投资、建设的通讯设备系为公共利益或公共群体服务的,故无论本合同发生任何争议或纠纷,在争议或纠纷未最终解决之前,甲方、丙方不得以任何方式阻止或中断乙方为公共群体继续提供电信综合服务,否则视为侵权,甲方、丙方应承担因侵权给乙方造成的损失。
5.2乙方责任: 5.2.1承担本合同项下由丙方建设施工项目的所有费用(费用的标准及支付方式乙丙双方另行约定),负责设备的选型及投资购置,产权归乙方所有。
5.2.2乙、丙方将指派管理人员和专业技术人员与甲方有关部门一起组成项目小组,负责协调处理电信设施建设项目中的规划、施工、调测等问题。
5.2.3如因丙方原因导致项目无法通过竣工验收或综合验收,并给甲方造成损失的,丙方应承担赔偿责任,在丙方资产不足以弥补甲方损失时,乙方承担补充赔偿责任,乙方承担补充赔偿责任后有权向丙方进行追偿。
5.2.4乙方负责投资合作项目中三方约定的需由乙方投入的相关资源,乙方投资建设的设备和资源产权归乙方所有。
乙方负责投资包括:项目所需的社区网、汇聚及社区机房设备及通信线槽、光缆管道等。
乙方须按照国家规定的基础通信设施建设标准,进行合作项目内的投资建设。
5.3丙方责任: 5.3.1丙方负责施工方案、施工图纸的设计、编写(含设备选型、综合布线)及用料和设备的清单提供、工程施工和设备安装调测、网络调配,并负责组织及配合甲方、乙方对整个_______小区网络运营合作工程的验收。
5.2.2丙方应在保证工程质量的前提下按照本合同约定的时限完成项目工程建设。
- 5 -5.2.3丙方将指派管理人员和专业技术人员与甲方、乙方有关部门一起组成项目小组,负责协调处理项目建设中的规划、施工、调测等问题。
5.2.4丙方使用除本合同约定以外的甲方投资建设、购置的设施、设备前必须征得甲方书面同意。
5.2.5如因丙方原因导致项目无法通过竣工验收或综合验收,并给甲方造成损失的,丙方承担赔偿责任。
因丙方前述原因导致乙方承担补充责任的,丙方对乙方承担的责任及对其所造成的损失承担全部赔偿责任。
5.2.6如因丙方未按规范等原因导致建设施工过程或后期用户使用出现的问题,由丙方全部承担责任,并对工程进行修复和完善以保证用户正常使用。
5.2.7丙方在合作项目线路施工竣工后应提交一份电子文档,包括主干光缆、电缆、配线、分线盒资料等详细资料给甲方及乙方备案。
5.2.8 丙方对项目工程的施工承担保修责任,保修期为年。
第六条保密条款6.1三方对本合同负有保密义务,未经对方书面同意,不得将合同内容向任何第三方透露。
6.2任何一方对于在合作过程中了解或接触到的另二方商业秘密及其他机密资料和信息(以下简称“保密信息”)均应保守秘密;非经另二方书面同意,任何一方不得向媒介公开或向第三方透露、给予或转让该项保密信息。
泄密的一方将对另二方因此而受的损失承担全部责任。
6.3本合同所称的商业秘密,是指不为公众所知悉、能为提供方带来经济利益、具有实用性并经提供方采取保密措施的技术信息和经营信息。
技术信息包括但不限于技术方案、设计方案、实施方案、数据库、技术报告、技术文档等;经营信息包括但不限于:商业模式、财务资料、管理诀窍、客户名单、产销计划、货源情况、机密函电等。
第七条违约责任 - 6 -7.1甲乙丙三方任何一方未履行本合同项下的义务或者履行合同义务不符合本合同约定的,均被视为违约。
违约方应承担因违约给守约方造成的一切损失。
守约方有权采取以下任何措施:(1)要求违约方继续履行合同义务;(2)要求违约方采取及时、合理的补救措施;(3)要求违约方对其违约行为所造成的损失承担赔偿责任;(4)违约情节严重的,触犯法律法规的,触及合同相应(可解除合同)条款的,首约方可以解除本合同并不需承担任何义务与费用。