下载文档原格式
水电工程建设监理协议书监理方：（公司名称）委托方：（公司名称）一、协议目的本协议旨在明确监理方和委托方在水电工程建设过程中的权利、义务和责任，确保工程建设按照规定的技术标准和合同约定进行，保证工程质量和工期的达到预期目标。
二、工程基本信息建设项目名称：（项目名称）建设地点：（项目地址）建设规模：（建设规模）工程内容：（工程内容）三、监理服务内容及标准监理方应根据委托方的要求和工程建设的需要提供如下监理服务：1. 工程前期准备阶段的监理服务：（1）审查和审核工程设计文件，包括施工图纸、设计计划等；（2）协助委托方组织招投标工作，参与评标工作。
2. 工程施工阶段的监理服务：（1）监督并确保施工单位严格按照设计文件和合同约定进行施工；（2）监督施工单位保证工程质量、进度和安全；（3）协调处理施工中发生的技术问题和纠纷；（4）定期检查工程施工现场，记录并报告工程进展情况。
3. 工程竣工验收阶段的监理服务：（1）组织工程竣工验收，对工程质量进行验收；（2）整理完善工程档案。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用总额为（金额），根据工程规模和监理服务内容确定。
2. 监理费用的支付方式为：（1）工程前期准备阶段，支付（金额）作为预付款；（2）工程施工阶段，按月支付（金额）的监理费用；（3）工程竣工验收阶段，支付剩余的（金额）作为尾款。
五、监理方员工安全保障监理方应保证其派遣的员工具备相应的水电工程监理资质，并承担监理员员工的工伤、意外事故等责任。
如出现监理员员工的违规行为或不适任情况，监理方应立即调整或替换其员工，确保监理服务的连续性和正常开展。
六、争议解决1. 若双方发生关于本协议的解释、履行或解除等的争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 本协议适用中华人民共和国法律。
七、其他事项1. 本协议自双方盖章之日起生效，有效期为工程竣工验收通过之日。
2. 本协议一式两份，监理方和委托方各持一份。
水利监理合同模板甲方（监理单位）：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）乙方（承建单位）：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）为明确双方在水利工程监理事务中的权利、义务和责任，根据有关法律法规，经双方友好协商，签订本合同，以兹信守。
第一条合同目的甲方作为水利工程监理单位，应根据政府有关法律法规、标准和合同规定，对乙方在水利工程项目中的施工过程和质量进行全程监理，并提供相关的咨询、技术支持及监理报告。
第二条合同的签订和履行1. 本合同自双方盖章之日起生效，有效期为（年/月/日）至（年/月/日）。
2. 双方应按照本合同的规定，履行各自在水利工程监理中应承担的职责，确保工程的质量和安全。
第三条监理范围1. 乙方委托甲方进行建设项目的监理工作，包括但不限于工程质量检测、进度管理、技术咨询等。
2. 甲方应在接到监理任务指令后，派遣专业监理人员到项目现场进行监理工作，并按照合同约定的时间节点提交监理报告。
第四条监理费用1. 甲方的监理费用为（金额），由乙方按照约定的时间节点进行支付。
2. 若乙方在工程建设过程中出现违约行为，导致监理工作增加或延期，乙方应按照实际费用进行支付。
第五条违约责任1. 若甲方未按照约定完成监理工作，导致工程出现质量问题或安全事故，甲方应承担相应的法律责任。
2. 若乙方未按照约定支付监理费用，甲方有权终止监理服务并要求乙方承担违约责任。
第六条合同变更和解除1. 若双方在履行本合同过程中需要变更或解除合同，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 若因不可抗力因素导致无法履行合同，双方可根据具体情况商议解除合同。
第七条争议解决在履行本合同过程中发生争议，双方应友好协商解决。
如协商无果，可向有关行政部门、仲裁机构或司法机构申请解决。
第八条其他事项1. 本合同附件和相关协议为本合同不可分割的组成部分。
建筑水电工程监理合同书合同范本内容：甲方，（监理单位名称）。
地址，（地址）。
法定代表人，（姓名）。
联系电话，（电话）。
传真，（传真）。
邮编，（邮编）。
乙方，（施工单位名称）。
地址，（地址）。
法定代表人，（姓名）。
联系电话，（电话）。
传真，（传真）。
邮编，（邮编）。
根据《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规，为了保证建筑水电工程的质量和安全，甲乙双方经友好协商，达成以下监理合同：第一条监理范围。
1.1 甲方应当对乙方的建筑水电工程进行全程监理，包括但不限于施工过程的质量、进度、安全等方面的监督和检查。
1.2 乙方应当配合甲方的监理工作，提供必要的资料和协助。
第二条监理费用。
2.1 甲方的监理费用为（具体金额），乙方应当按照约定的时间和方式支付监理费用。
2.2 如因乙方原因导致监理范围发生变更或延长，监理费用将相应调整。
第三条监理报告。
3.1 甲方应当及时向乙方提交监理报告，报告内容应当真实、准确、客观。
3.2 乙方有权对监理报告提出质疑，甲方应当及时给予回复和解释。
第四条违约责任。
4.1 若甲方未能按照约定完成监理工作，应当承担相应的违约责任。
4.2 若乙方未能配合甲方的监理工作，导致工程质量问题或安全事故，应当承担相应的违约责任。
第五条合同解释。
5.1 对于合同条款的解释和争议，应当友好协商解决。
若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第六条其他事项。
6.1 本合同自双方盖章之日起生效，至工程竣工验收之日终止。
6.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为建筑水电工程监理合同书范本，如有需要可根据实际情况进行调整和修改。
水电安装工程协议甲方:乙方：(以下简称乙方)根据甲方工程施工需要，同意乙方以为代表的施工队承接甲方_________________________装修工程的室内水电安装,经甲、乙双方协商，在平等互利的前提下自愿签订本合同。
一、工程项目1、工程名称:2、工程地点：3、承包范围：按广东博意建筑设计院有限公司设计的广州市南沙区天玺湾碧桂园售楼精装修，水电施工图纸设计变更、图纸会审等内容及范围全部完成施工（包括建设方与甲方签订施工合同全部安装部分约定的除材料外所有室内水电安装施工）4、乙方劳务范围：（包括但不限于甲方与建设单位签订的本工程施工合同的所有安装工作范围)二、承包方式及质量要求2。
1、乙方包工、包料，包工具，包质量，包安全，包清理,包文明施工，包工期,包市质监站、监理公司、物业管理处及有关单位竣工验收并业主入伙验收，包保修.2。
2、包质量要求：所有施工内容应达到国家相关规范要求、质量标准的评定，以国家、省、市和碧桂园的验收标准进行验收，质量标准为合格。
三、乙方负责:3。
1、乙方不得以任何借口再次转、分包，一旦发现乙方私自转包，甲方有权立即终止合同并由第三方班组介入接替乙方，继续进行施工，乙方承诺无条件退场，已施工部分按已完成量的70%结算无异议。
3.2、包括但不限于：安装施工机械、施工工具、电焊机、砂轮机、施工照明灯具，本班组使用的自用照明灯具,本班组的宿舍照明水电.3.3、包施工用电：甲方只提供至二级配电箱后由本班组自用的电器的电线、电焊线、电缆及小型三级配电移动箱,所有线、开关、插座、配电箱需满足临时用电安全规范;3。
4、合同内乙方承包的各项安装工程必须按设计图纸设计变更和施工规范等相关资料施工完成。
四、承包价格：4.1 、本工程室内安装的工程量计算依据按照__________房地产开发有限公司给出的水电总价格,甲方收取25%的手续费用，发票由甲方负责。
4。
2、乙方必须于在约定时间完成水电安装施工任务。
水利建设项目监理合同书合同编号，________。
监理合同。
甲方，（监理单位名称）。
乙方，（建设单位名称）。
鉴于甲方具有水利工程监理资质，并愿意为乙方提供水利建设项目监理服务，双方本着平等、自愿、互利、诚实信用的原则，经友好协商，就监理事宜达成如下协议：第一条项目概况。
乙方委托甲方为其水利建设项目提供监理服务，具体项目内容包括但不限于（项目名称、位置、规模等）。
第二条服务内容。
1.甲方应根据国家有关法律法规和监理规范，对乙方水利建设项目进行全程监理服务。
2.监理服务包括但不限于项目前期准备、施工过程监理、工程质量检验、工程进度管理、工程安全监督等。
3.甲方应按照合同约定，保证监理服务的及时、准确、高效。
第三条服务费用及支付方式。
1.乙方应按照约定的服务费用标准，按时足额支付监理服务费用。
2.监理服务费用支付方式为（支付方式），具体支付时间和金额详见附表。
第四条保密责任。
双方应对因履行本合同而获悉的对方商业秘密和技术资料等保密信息承担保密责任，未经对方书面许可，不得向第三方透露或使用。
第五条违约责任。
1.若一方未能按照本合同约定的时间和方式履行义务，应承担相应的违约责任。
2.如因一方原因导致对方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。
第六条合同变更。
本合同的任何变更须经双方协商一致，并以书面形式作出变更协议。
第七条争议解决。
因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
第八条其他。
本合同自双方签字盖章之日起生效，至监理服务结束之日终止。
甲方（盖章），__________ 乙方（盖章），__________。
签订日期，__________签订日期，__________。
工程合同模板发包方：_____承包方：_____根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.工程名称___________________________________________；2.工程地点___________________________________________；3.工程计划批准单位及文号_____________________________；4.工程范围和内容：全部工程建筑面积____平方米。
（各单项工程详见工程项目一览表）第二条工程期限1.本工程合同总工期为____天（日历天从开工之日算起）。
2.本工程开工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。
3.如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程师代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。
（1）发包方在合同规定开工日期前____天，不能交承包方施工场地、进场道路、施工用水，或电源未按规定接通，影响承包方进场施工者。
（2）明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现有缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者。
（3）不属包干系数范围内的重大设计变更；提供的工程地质资料不准，使基础超深；施工方法与设计规定不符而增加工程量影响进度者。
（4）在施工中因停水、停电连续影响8小时以上者。
（5）发包方现场监理工程师或工程师代表无故拖延办理签证手续而影响下一工序施工者。
（6）未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者。
（7）因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度者。
第三条工程合同总价1.本工程合同总价为人民币____元。
2.如遇下列情况，合同总价作相应调整：（1）合同总价内经双方确认的暂估价变化；（2）在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其它费用的变化；（3）重大设计发生变更；（4）基础超过设计深度；（5）在施工中新增加了工程项目；（6）其它。
一《合同工程开工通知》实例JL01 合同工程开工通知(监理［20××］开工001号)本表一式 4 份发包人 1 份、设代机构 1 份、监理机构 1 份、承包人 1 份。
二《合同工程开工批复》实例JL02 合同工程开工批复（监理［20××］开工001号)本表一式 4 份发包人 1 份、设代机构 1 份、监理机构 1 份、承包人 1 份。
三《分部工程开工批复》实例JL03 分部工程开工批复（监理［20××］开工001号)本表一式 4 份发包人 1 份、设代机构 1 份、监理机构 1 份、承包人 1 份。
四《工程预付款支付证书》实例JL04 工程预付款支付证书（监理［20××］工预付001号)合同名称：××市××水库除险加固工程合同编号：××××-01说明：本证书一式 5 份由监理机构填写。
发包人 2 份、监理机构 1 份、承包人2份。
五《批复表》实例JL05 批复表（监理［20××］批复001号)本表一式 3 份由监理机构填写。
承包人签收后，发包人 1 份、监理机构 1 份、承包人 1 份。
2.一般批复由监理工程师签发，重要批复由总监理工程师签发。
六《监理通知》实例JL06 监理通知（监理［20××］通知001号)本表一式 4 份发包人 1 份、监理机构 1 份、承包人 2 份。
JL06 监理通知（监理［20××］通知002号)本通知一式 3 份由监理机构填写。
承包人签收后，发包人 1 份、监理机构 1 份、承包人 1 份。
七《监理报告》实例JL07 监理报告（监理［20××］报告001号)说明：1.本表一式 3 份,由监理机构填写，发包人批复后留 2 份、退回监理机构 1 份。
水电安装合同•相关推荐双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一致，订立本协议。
一、工程概况：1.1、工程名称：1.2、工程地点：1.3、结构形式：框剪墙结构，地上 19 层，地上层高 54 m，总建筑面积约 16600 平方米。
二、承包方式：2.1、包工不包材料的大清包方式三、承包范围：3.1、本建筑安装工程水施、电施设计施工图纸及图纸会审交底资料、设计变更所含的安装工程。
3.2、施工期内安全文明施工和配合各项检查一切协助用工。
四、承包内容：4.1、给、排水系统预埋及安装;4.2、给水设备安装及调试;4.3、照明用电系统线路预埋及安装;4.4、照明用电设备、开关插座安装及调试4.5、配合各专业分包安装施工队伍施工(包括送电、配合各专业队伍设备调试及外网施工单位完成系统综合调试验收)。
五、清包工期：5.1、于土建同时竣工交验。
六、质量要求：6.1、乙方必须按照国家规定对所承包的工程施工质量负责。
如果因为施工质量不合格造成经济损失由乙方负责，材料问题由甲方负责。
6.2、乙方在施工中必须严格遵守国家《工程建设标准强制条文》及现行的建筑施工规范和操作规程，工程质量要求达到合格标准，双方对工程质量有争议，以当地质量监督站及有关单位、专家评定为准。
七、安全文明施工要求：7.1、乙方在整个施工过程中必须全面严格遵守安全规章、规程、规定。
7.2、乙方应按有关规定及专项施工方案自备安全带、安全帽、胶鞋、绝缘手套等一切安全防护用具并确保按规定佩戴使用。
八、双方义务：8.1、甲方义务：8.1-1、向乙方提供施工图纸一套;8.1-2、完成技术交底及安全教育、交底;8.1-3、提供电焊机一台及电源线、焊把线，提供无齿锯一台及电源线，提供套丝机、台钻的电源线但不提供设备。
8.2、乙方义务：8.2-1、严格按照甲方指定的进度计划，投入足够的人力、物力，保证工期;8.2-3、加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;8.2-4、乙方自带本工程所需的工具用具、劳保安全防护用品。
2024年水电工程建设监理合同书示本合同编号：XXXXXX监理合同书甲方：（监理单位名称）地址：（监理单位地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（联系电话）传真：（传真号码）乙方：（施工单位名称）地址：（施工单位地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（联系电话）传真：（传真号码）鉴于甲乙双方根据相关法律法规的规定以及友好协商的原则，就2024年水电工程建设进行监理服务达成如下合作协议，以确保工程质量、进度和安全。
第一条项目概述乙方将委托甲方对2024年水电工程建设进行监理服务。
本项目位于（项目详细地址），项目包括但不限于（具体工程范围）。
该项目的工程周期预计为XX个月。
第二条监理职责1.甲方应按照监理法律法规及合同约定，对工程施工的质量、安全、进度等进行全面监督和管理。
2.甲方应确保工程施工符合相关法律法规、工程设计图纸及技术标准，同时按照施工合同约定的质量标准和工期要求进行监督和验收。
3.甲方应对工程施工中的施工方案、质量检测报告等相关文件进行审核，提出意见和建议，并及时与乙方进行沟通交流。
4.甲方应及时向乙方提交工程施工进展报告，对工程进度和质量进行监督和评估，提出合理的改进措施，以确保工程的顺利推进。
第三条工程费用及支付方式1.甲方的监理费按照XXXX元/天的标准进行计算，共计XXXXXX元。
2.工程费用由乙方负责支付，支付方式按照履行监理合同的进展和形式进行，在甲方提供正式监理报告后15个工作日内付清。
第四条保密条款甲方和乙方应对在履行本合同过程中获取的对方商业秘密、技术资料、经营活动等商业机密予以保密，并采取必要的安全措施，未经对方书面同意不得向任何第三方披露。
第五条合同变更与解除1.本合同经双方签订后如需变更，应由甲乙双方书面协商一致，并以补充合同的形式进行。
2.如因不可抗力或其他不可预见因素导致无法履行合同，一方应提前15天书面通知对方，并依法解除合同，解除后双方互不承担违约责任。
水利水电施工合同范本（9篇）水利水电施工合同范本（9篇）水利水电施工合同范本篇1 发包人：_________法定代表人：_________承包人：_________法定代表人：_________依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：_________工程地点：_________工程内容：_________二、工程承包范围：三、合同工期开工日期：______年____月____日；竣工日期：______年____月____日；合同工期总日历天数为____天。
四、质量标准：合格，争创优良。
五、合同价款：_____万元（主体工程预算价）。
六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同中《条款》相关规定。
七、发包人工作1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。
2、动工前提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场50m之内。
施工期中不间断供水、供电。
3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。
4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。
提供生活水、电供应。
八、承包人工作1、进场后一周内提交施工组织设计，逐月提供建设计划报表。
2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。
发包人承担费用。
3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组保护棚架的搭设和拆除。
发包人承担费用。
九、材料所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。
材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。
材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。
十、质量和验收中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后，必须作隐蔽工程验收，厂房旧屋顶拆除结束后，作中间验收。
凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。
编号：GC-20216915甲 方：______________________________乙 方：______________________________日 期：_________年________月_______日水电工程建设监理合同模板The parties to the contract have equal legal status,and neither party may impose its will on the other.[标签:titlecontent]第一章词语定义及解释第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义：(1)“工程项目”是指业主委托实施建设监理的工程项目。
(2)“项目法人(业主)”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的一方，以及其合法继承者。
(3)“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承者。
(4)“监理机构”是监理单位派驻本工程现场直接承担合同监理业务实施责任的组织，由总监理工程师、监理工程师和其他监理人员组成。
(5)“总监理工程师”是由监理单位提名经项目法人(业主)同意后委派，代表监理单位负责监理合同履行的总负责人，也是监理机构的全面负责人。
监理单位委托总监理工程师行使监理合同中业主赋予监理单位的权限，也同时承担其相应的合同责任。
(6)“第三方”是指除业主、监理单位以外与工程建设有关的当事人。
(7)“日”：是指一个正常的日历日。
(8)“月”：是根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。
第二章适用法规和监理依据第二条工程建设监理合同适用的法规包括国家的法律、行政法规、水电工程建设监理及水电建设的部门规章和工程所在地的地方有关法规。
第三条开展建设监理的主要依据是国家或国家授权部门与机构批准的工程项目建设文件，工程建设合同文件。
第三章通知与联系第四条业主应当授权一名熟悉本工程情况、能迅速做出决定的常驻代表负责与监理机构联系并通知监理机构。
更换常驻代表，需提前通知监理机构。
第五条在合同实施过程中，双方的一切联系均以书面形式为准。
特殊情况下可先口头或电话通知并即补书面通知。
第六条一般情况下，监理机构是受监项目代表业主唯一的现场施工管理者，业主对有关工程项目施工的主要意见和决策，应通过监理机构下达实施。
第四章监理单位的义务第七条向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划和分项目监理细则。
第八条按监理合同规定的服务期限、设备和人员计划，调集设备和派出专业配套、资质合格人员进驻工程施工现场，组建监理机构并开展工作，完成监理合同文件中约定的监理任务范围内的监理业务。
第九条在监理服务期限内，监理单位可根据工程进展和监理业务需要对监理机构人员作出合理调整。
若更换现场人员，应代以相当资质与技能人员。
其中，由专用条件约定属于主要监理人员的，其调整与更换应事先报经业主同意。
监理机构人员应保持相对稳定，以保证监理工作的正常进行。
第十条监理机构在履行本合同的义务期间，应遵循监理职业准则和行为规范，应用合理的技能为业主提供与其监理单位资质水平相适应的服务，通过科学、认真、勤奋与高效工作，帮助业主实现工程建设合同预定的目标。
第十一条监理机构应按照“公正、独立、自主”的原则开展工程建设监理工作，公正地维护业主和被监理方的合法权益。
第十二条监理机构应及时将其授予现场主要监理人员的职责与权限书面通知业主及被监理方。
在监理过程中，监理机构可以通过书面文件发出或变更这种授权。
现场监理人员在有效授权范围内发出的指令、指示、签证均被认为是监理机构所发出的。
第十三条监理机构使用业主提供的设备、设施和物品除有特殊的规定外，属于业主的财产，在监理业务完成或合同终止后，应将其设备、设施和剩余的物品库存清单提交给业主，并按合同约定的时间和方式移交。
第十四条监理单位不得参与与监理合同规定相违背的任何活动。
除业主同意外，监理机构及其人员也不应接受监理合同约定以外的与监理工程项目及监理业务有关的报酬。
第十五条在本合同期内和合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的注明保密的资料。
第五章业主的义务第十六条业主应当负责工程建设所在地的外部关系的协调，为监理工作提供合同中规定的工作环境和外部条件。
第十七条业主应当在双方约定的时间内，免费向监理机构提供与工程有关的为监理机构所需要的工程承建合同文本、技术报告、图纸等工程资料。
上述工程资料的提供方式、份数、保存、回收及保密要求，应在专用条件中予以明确。
第十八条业主应当在专用条件约定的期限内，就监理单位或监理机构书面提交并要求业主作出决定的事宜作出书面决定送达监理方。
若超过约定期限监理方未收到业主的决定意见，可理解为业主对监理方的明确建议意见无异议，并将该建议意见视为业主的决定。
第十九条监理业务开展之前，业主应当将监理单位、监理的内容、总监理工程师的姓名以及委托监理单位的职责与权限书面通知被监理方及有关的第三方。
其赋予监理单位或监理机构的职责与权限应在与被监理方签订的工程建设合同中予以明确。
第二十条业主应为监理机构提供如下协助：(1)获取本工程使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。
(2)提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。
第二十一条业主免费向监理机构提供本合同附件约定的设备和设施。
第二十二条如果双方约定，由业主有偿或免费向监理机构提供职员和服务人员，应在监理合同专用条件中明确。
这些人员应被视同为监理机构的成员接受监理机构的统一指挥和安排，并对监理机构负责。
第六章监理单位的权利第二十三条业主通过与被监理方签订的工程建设合同文件委托监理单位以下基本监理权限：(1)选择工程设计、施工和供货单位的建议权;(2)用于工程实施的设计文件(包括由设计单位和承建单位提供的设计)的核查确认权，只有经监理机构确认并加盖公章的图纸及文件才成为有效的施工依据;(3)工程承建合同文件的解释权;(4)对设计和工程承建单位选择分包单位的确认权与否认权;(5)就工程建设中有关事项向业主提出优化建议权;(6)工程施工措施、计划和技术方案的审批权;(7)工程项目承建各方现场协调的主持权;(8)按合同规定发布开工令、停工令、返工令和复工令;(9)工程中使用的材料和施工质量的检验权、质量否决权、安全生产与施工环境保护监督权;(10)工程施工进度的检查、监督权，以及合同工期的签认权;(11)有独立处理在专用条件中约定金额以下的工程变更的处置权;(12)按工程承建合同有关规定，行使工程量计量和工程款支付凭证的审核和签认权，未经监理机构签字确认，业主不应支付工程款;(13)有权要求承建单位撤换不称职的现场人员。
第二十四条监理机构收到业主或被监理方对对方的任何意见和要求(包括索赔要求)，应及时核实并评价，再与双方协商。
当业主与被监理方发生争议时，监理机构应根据自己的职能以独立的身份判断，公正地进行调解，提出书面处置意见。
第七章业主的权利第二十五条业主有权依据监理合同对监理机构和监理业务进行检查和监督。
业主对工程建设中质量、进度、造价方面的重大问题有最终决定权。
第二十六条业主有权要求监理单位更换不称职的主要监理人员，直到终止合同。
第二十七条业主对监理单位调换总监理工程师有批准权和否决权。
第二十八条业主有权要求监理机构按合同附件的约定提交监理工作报告。
第八章监理单位的责任第二十九条监理单位的责任期即监理合同有效期。
第三十条监理单位在责任期内，应承担履行本监理合同中约定的义务。
如果违约，应向业主支付违约金。
违约金比例在专用条件中约定。
第三十一条如果因监理单位过错而造成了业主直接经济损失，应当向业主进行赔偿，累计赔偿总额不应超过监理费用总数，具体条款在专用条款中商定。
第三十二条监理单位对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货、交工)时限，不承担责任。
但应承担监理应承担的责任。
第三十三条因不可抗力导致监理合同不能全部或部分履行，监理单位不承担责任。
第九章业主的责任第三十四条业主应当履行监理合同约定的义务，如果违约，应向监理单位支付违约金。
违约金比例在专用条件中约定。
如果给监理单位造成直接经济损失，应向监理单位进行赔偿。
第十章合同变更与终止第三十五条本合同自双方完成签署之日起生效，至合同服务期满终止。
在监理过程中，如果业主要求延长监理服务期限，双方应进一步商定相应延长的合同服务期，并续签合同服务期延长协议。
第三十六条由于业主、或第三方、或不可抗力原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或持续时间，则监理单位应当将此情况与可能产生的影响及时通知业主，由此增加的工作量视为附加工作，完成监理业务的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。
第三十七条如果因情况发生变化致使监理合同需进行变更时，提出变更要求的一方应书面通知另一方，经双方协商同意并签署监理合同变更或补充协议后，合同变更成立。
为此，一方提出的变更要求需至少提前42天将书面要求送达对方，以便对方有必要的考虑时间。
第三十八条业主如果要求监理单位全部或部分暂停执行监理业务或终止监理合同，则应当在56天前通知监理单位，监理单位应当立即作出安排，停止执行监理业务。
同时由业主承担违约责任。
第三十九条当合同一方认为合同另一方无正当理由而又未履行合同义务时，可向合同另一方发出其未履行义务的通知。
若送达通知后28天内没有收到答复，可在此后14天内发出终止监理合同的通知，监理合同即行终止。
第四十条合同生效后出现国家有关法律、法规变化时，签约双方经协商后可对合同有关条款和文件作出调整和变更。
第四十一条在监理合同服务期内，由于项目建设计划的重大调整、或不可抗力而致使工程项目全部或部分暂停，直至不得不终止合同时，经业主提出合同终止的书面通知后，监理合同终止。
已履行的监理服务部分按合同收取监理费用，未履行部分，经双方协商，对善后工作给监理单位一定的补偿。
由于监理单位的责任致使合同终止，监理单位不得接受未履行监理业务期的费用。
第四十二条合同的协议终止并不影响各方应当承担的责任。
第十一章监理费用计算与支付第四十三条常规的监理业务、附加工作和额外工作的酬金，按照本合同附件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。
第四十四条如果业主在规定的支付期限内未支付监理酬金，自规定支付之日起到实付之日止，除应当向监理单位支付酬金本金外尚应补偿拖欠期的利息。
利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利息率乘以拖欠酬金时间计算。
第四十五条如果业主对监理单位提交的支付通知书中费用或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书7天内向监理单位发出异议通知，但业主不得拖欠其他无异议费用或酬金项目的支付。
第四十六条委托的工程建设监理业务所必须并经业主同意的监理人员出外考察费用，由业主承担。
