下载文档原格式
2014招标师考试《案例分析》真题及答案解析2014年招标师考试真题、模拟题尽收其中，千名业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！在线做题就选针题库：/SgspLX更多考试信息在招标师交流群：3416577511某建设单位准备建一座图书馆，建筑面积5 000 m2，预算投资400万元，建设工期为10个月。
工程采用公开招标的方式确定承包商。
按照《招标投标法》和《建筑法》的规定，建设单位编制了招标文件，并向当地的建设行政管理部门提出了招标申请书，得到了批准。
建设单位依照有关招标投标程序进行公开招标。
问题简述施工招标的公开招标程序。
解析: 施工公开招标的程序一般为：(1)由建设单位向招标管理机构提出招标申请书;(2)由建设单位组建符合招标要求的招标班子;(3)编制招标文件和标底;(4)发布招标公告或发出投标邀请书;(5)投标单位申请投标;(6)对投标单位进行资质审查;(7)向合格的投标单位发招标文件及设计图纸、技术资料等;(8)组织投标单位踏勘现场，并对招标文件答疑;(9)接收投标文件;(10)召开开标会议，审查投标标书;(11)组织评标，决定中标单位;(12)发出中标通知书;(13)建设单位与中标单位签订承包发包合同。
2 某使用国有资金的建设项目，工程建设投资额约15 000万元，其中建筑工程费为8 000万元，建设单位按规定委托一家招标代理机构代理招标。
在招标过程中，发生了以下事件。
事件1：在完成项目审批手续，自有资金已到位，初步设计概算已完成，银行贷款资金正在积极落实的条件下，建设单位要求招标代理机构立即组织项目的施工招标，但招标代理机构认为施工招标条件还不具备。
事件2：招标代理机构编制招标文件时，建设单位要求在招标文件的“投标人须知”中写入下列4点内容：(1)招标保证金额为投标总价的2%，以现金或转账方式缴纳;(2)投标保证金的有效期应当超出投标有效期30天;(3)开标的地点在建设单位办公楼三楼会议室;(4)采用联合体投标的，由联合体成员中资质等级最高的单位与招标人签订工程承包合同。
环境影响评价师考试《环境影响评价案例分析》整理版（第三部分）必考2014年《环境影响评价案例分析》分析题第1题 (分析题)第一题拟建生产规模8X106t/a的露天铁矿位于山区，露天开采境内有大量灌木，周边有耕地。
露天采场北800米处有一村庄，生活用水浅层地下水。
釆矿前需清理地表、剥离大量岩土。
生产工艺为釆矿一选矿一精矿外运。
露天采场平均地下水涌水量12500m3/d，用泵疏干送选矿厂使用。
选矿厂年排出尾矿3.06X104m3，尾矿属第I类一般工业固体废物。
尾矿库选在距露天采场南1000米沟谷内。
该沟谷呈东西走向、纵深较长，汇水面积15km2;沟底纵坡较平缓，有少量耕地；沟谷两侧坡较陡，生长较茂密的灌木；有一由北向南流动的河流从沟口外1000米流过，河流沿岸主要为耕地。
沟口附近有一依山傍水的村庄，现有20户居民。
尾矿坝设在沟口，初期坝为坝高55m的堆石坝，后期利用尾矿分台阶逐级筑规，最终坝高140m，项址下设置渗水收集池。
尾矿库渗水、澄清水回用生产，不外排；尾矿库设有符合防洪标准的库内、外排洪设施。
为保障尾矿筑坝安全，生产运行时坝前需保持滩长大于100m的尾矿千滩。
1、应从哪些方面分析地表清理、岩土剥离引起的主要生态环境问题？2、露天采场运营期的主要水环境影响有哪些？3、给出尾矿库区植被现状调查的内容。
4、简述运营期尾矿库对环境的主要影响。
5、尾矿库建设是否涉及居民搬迀？说明理由。
第2题 (分析题)拟对某连接A、B市的二级公路进行改扩建。
该二级公路于2002年通车，目前公路两侧主要为农业区，沿线发布有多处村庄、学校。
公路跨越X河和Y河，跨X 河的桥梁下游3 km处为A市的集中式饮用水水源地。
Y河为Ⅲ类水。
改扩建工程主线采用高速公路标准建设。
线路充分利用现有二级公路进行改扩建，部分路段无法利用将废弃，改扩建工程仍在原桥址跨越X河和Y河，水中设有桥墩。
新建一处服务区和两条三级公路标准的连接线。
沿线无自然保护区、风景名胜区。
案例分析题参考第三章物业管理项目的承接查验案例1：某住宅小区入住不足两年，前期物业管理由开发商委托的甲公司管理，小区业主大会成立后，决定选聘乙公司承担小区物业管理工作，业委会通知甲公司办理移交。
费用交接时，甲公司提出因有部分未实际入住的业主，以没有接受服务为由，不缴纳物业费，致使小区物业服务经营亏损，希望用小区楼内广告收入补充亏损费用，甲公司提出的条件是否合理。
问题：本案例中，部分业主拒交物业费的理由是否成立？简要说明业主的欠费以广告的收入冲抵的处理方法是否恰当？请列出两条合理的办法？答：不成立，物业服务是公共服务，虽业主未入住，物业的公共设施设备维护，环境卫生，秩序维护，公共区域的维护不因部分业主未入住而终止服务，所产生的费用由业主承担；根据《物业管理条例》规定：未出售或未入住物业由开发建设单位缴纳，根据案例中提示：若开发商已通知业主，业主办理完房屋交付手续的，由业主承担服务费用，若开发公司已销售未履行告知业主接收房屋的，由开发建设单位承担物业服务费用。
甲公司提出的欠费以广告费收入冲抵的方法不恰当，根据《物业管理条例》相关条款规定：利用公共设施设备经营所得收入属于全体业主共有，应优先补充维修资金。
1、甲公司作为债权人可以向业主催缴费用，或向当地人民法院提起诉讼，维护自身的权益。
2、经营广告收入费用应向全体业主公示，优先并补充维修资金。
亦可争取全体业主意见，由全体业主决议使用用途案例2：某住宅小区，2010年10月组织业主入住，入住工作由开发商办理，物业服务企业协助。
小区有15套房屋未销售，另3套房屋因建筑质量问题业主拒绝办理入住手续，开发商也认可质量问题，表示维修后再交付。
业主张某在10月8日办理入住手续，领取了相关资料和钥匙后发现房屋门窗有质量问题，随与开发商约定限期整改。
由于开发商未在约定限期内完成房屋门窗整改，张某以此为由拒缴物业服务费。
问题1：15套未销售房屋和3套存在质量问题房屋的物业服务费应当由谁承担？答：1、15套未售和3套存在质量问题的房屋存在质量问题由开发建设单位负责物业服务费用。
《案例分析1》案例资料[案例1---解梦]故事性思路-----赵宇清经常做梦，而且认为梦中的东西常常能够解释或预兆现实生活中的事情，是自己对未来的工作和生活有了很多担心和焦虑，不知道该不该信梦。
心理学思路-----赵宇清经常做梦，由于其受暗示性很强的人格基础，使得其常常把梦和现实生活联系起来，以梦中的东西来解释或预兆现实生活。
在几次契合（梦见棺材；梦见差点儿被车撞；）之后，便开始非常信梦了。
因为常有不吉利的梦，对未来工作和生活有了一些担心和焦虑。
不知该怎么办。
1、片段中，心理学家安排的实验用意何在？（1+1）测试结果如何？（1）测试结果与赵宇清的心理问题有何关系？（1+1+1）答：●片段中，心理学家通过不断、递进的方式给赵宇清传达错误信息，并在过程中请赵宇清在三杯清水中分别区分出哪一杯滴入醋和汽油。
以此对赵宇清的受暗示性强弱进行测试。
●通过测试表明，赵宇清的受暗示性很强。
●赵玉清的测试结果表明，他极易受暗示。
这使得他每次做梦后，极易受解梦网站的“解释”的暗示，并把梦和现实生活联系起来，以梦中的东西来解释或预兆现实生活。
于是对未来工作和生活有了一些担心和焦虑。
由此可见，受暗示性强是赵宇清心理问题的人格基础。
2、试分析赵宇清心理问题形成的原因。
（1+1）●赵玉清的心理问题是由于梦的困扰，使得其对未来的工作和生活产生了焦虑和担心。
●赵宇清心理问题形成的原因包括：（１）事件：多次做梦，结果都应验了。
比如：梦见棺材后，后来捡到白金项链、捡钱、捡到车钥匙；梦到差点儿被车撞，后来一个月迟到七次；（２）受暗示性强的人格基础，使得其极易受网站释梦的暗示，导致其对梦的预知功能深信不疑。
3、片段中，咨询师使用了哪些咨询技术？（1+1）咨询师运用了：①具体化。
比如：“给我们举以前应验的梦的例子”;②归纳总结。
比如，“就是因为那个梦，老捡东西” ;③释义。
比如，“看来这个梦不止管一天啊，还管老长时间”;④对质。
比如，“这个算应验吗？你梦到的是差点被车撞到，结果是迟到” ;[案例2---不能与陌生人说话]故事性思路-----刘先生经常担心女友，不允许女友参加社会活动，不能接受女友与外人（无论男女）的接触和交流，使得女友无法忍受。
二级建造师执业资格考试(水利水电专业)考前培训班案例学习资料2F320000-1 掌握施工组织设计案例1[背景]背景资料：某装机容量50万kw的水电站工程建于山区河流上，拦河大坝为2级建筑物，采用碾压式混凝土重力坝，坝高60m，坝体浇筑施工期近2年，施工导流采取全段围堰、隧洞导流的方式。
施工导流相关作业内容包括：①围堰填筑；②围堰拆除；③导流隧洞开挖；④导流隧洞封堵；⑤下闸蓄水；⑥基坑排水；⑦截流。
围堰采用土石围堰，堰基河床地面高程为1400m。
根据水文资料，上游围堰施工期设计洪水位为150.0m，经计算与该水位相应的波浪高腹为2.8m。
导流隧洞石方爆破开挖采取从两端同时施工的相向开挖方式。
根据施工安排，相向开挖的两个工作面在相距20m距离放炮时，双方人员均需撤离工作面；相距10m时，需停止一方工作，单向开挖贯通。
工程蓄水前，由有关部门组织进行蓄水验收，验收委员会听取并研究了工程度汛措施计划报告、工程蓄水库区移民初步验收报告等有关方面的报告。
问题：1、指出上述施工导流相关作业的合理施工程序（可以用序号表示）；2、确定该工程围堰的建筑物级别并说明理由。
计算上游围堰堰顶高程。
3、根据《水工建筑物地下开托工程施工技术规范》，改正上述隧洞开挖施工方案的不妥之处。
4、根据蓄水验收有关规定，除度汛措施计划报告、库区移民初步验收报告外，验收垂自会还应听取并研究哪些方面的报告？答案：1、（共10分）施工导流作业的合理施工顺序为：③导流隧洞开挖→⑦河道截流→①围堰填筑→⑥基坑排水→②围堰拆除→⑤下闸蓄水→④导流隧洞封堵。
（答出③→⑦、⑦→①、①→⑥、⑥→②、②→⑤、⑤→④各2分，满分10分）2、（共10分）该围堰的建筑物级别应为四级（2分）。
原因：其保护对象为2级建筑物（1分），而其使用年限不足两年（1分），其围堰高度不足50 . 0m（1分）。
围堰堰顶高程应为施工期设计洪水位与波浪高度及堰顶安全加高值之和（2分），4级土石围堰其堰顶安全加高下限值为0 . 5m（2分），因此其堰顶高程应不低于150+2 . 8+0 . 5=153 . 3m（1分）。
价格鉴证案例分析考试试题(一)、一（共案例分析问答题小题,5共分）20.0第1题根据给出的价格鉴证资料，简要回答下面的问题。
2010年2月10日，法院依法查封了××市涉案公司仓库中一批近几年陆续购进的多种违禁药品。
3月20日，检查机关根据规定持附有违禁药品清单的委托书到某价格鉴证中心要求对该药品进行鉴证。
该中心当即受理，并派一名价格鉴证师与两名法官共同进行现场勘验。
之后，该价格鉴证师在进行市场行情调查的基础上，依据有关法律、法规和政策，经分析、判断、计算，于3月25日确定了该批药品的价格，草拟了价格鉴证结论书，3月26日通过内部审核并由法定代表人签发后，将价格鉴证结论书直接送达涉案公司。
该公司收到价格鉴证结论书后，对该价格鉴证结论有异议，遂由其代理律师向具有复核裁定资质的××省价格认证中心提出复核裁定要求，并提供了有关的证据材料。
××省价格鉴证机构受理了该复核裁定。
根据上述资料，简要回答下面的问题：对该专业性较强的药品进行价格鉴证主要需要做好哪些工作?【正确答案】：对查封的药品进行价格鉴证，主要应做好以下工作：(1)由药品检验机构对查封的药品进行检验并出具检验报告，据此确定进行价格鉴证的范围，对不合格的药品不得进行价格鉴证；(2)进行市场调查，确定基准日的药品价格；(3)对属于政府定价的药品，鉴证价格按政府定价或不能超过政府规定的最高零售价格。
进行确定。
第2题××市价格认证中心出具的价格鉴证结论书的作业日期应该怎样表达?【正确答案】：××市价格认证中心出具的价格鉴证结论书的作业日期应为2010年3月20日至2010年3月26日。
第3题××市价格认证中心的价格鉴证工作程序是否有不符合规定的地方?若有请简要说明。
【正确答案】：(1)价格鉴证工作程序有不符合规定的地方。
(2)××市价格认证中心的价格鉴证工作有以下程序不符合规定：①由1名价格鉴证人员进行涉案物品价格鉴证不符合有关规定，应由2名以上价格鉴证人员共同承办；②价格鉴证结论书不应直接送达涉案公司，应送达委托机关。
一、人力资源规划：项目策划题1小宋毕业于国内某名牌大学的机电工程系，是液压机械专业方面的工学硕士。
毕业以后，小宋到北京某研究院工作，期间因业绩突出而被破格聘为高工。
在我国科研体制改革大潮冲击下，小宋和另外几个志同道合者创办了一家公司，主要生产液压配件，公司的资金主要来自几个个人股东，包括小宋本人及他在研究院时的副手老黄，以及他原来的下属小秦和小刘。
他们几个人都在新公司任职，老黄在研究院的职务还没辞退掉，小宋、小秦、小刘等人则彻底割断了与研究院的联系。
新公司还有其他几个股东，但都不在公司任职。
各人在公司的职务安排是：小宋任总经理，负责公司的全面工作；小秦负责市场销售；小刘负责技术开发；老黄负责配件采购、生产调度等。
近年来，公司业务增工良好，但也存在许多问题。
首先，市场竞争日趋烈，在公司的主要市场上，小宋感受到了强烈的挑战。
其次，老黄由于要等研究院分房子而未辞掉在原研究院的工作，尽管他分管的一摊子事抓得挺紧，小宋仍认为他精力投入不够。
再次，有两个外部股东向小宋提建议，希望公司能国外企业做一些国内的市场代理和售后服务工作。
这方面的回报不低，这使小宋（也包括其他核心成员）颇为心动，便现在仍举棋不定。
最后，由于公司近两年发展迅速，股东们的收入有了较大幅度的增加，当初创业时的那种拼搏奋斗精神正在消退。
例如，小宋要深圳市大家每天必须工作满12小时，有人表现出明显的抵触情绪，勉强应付或者根本不听。
公司的业绩在增长，规模在扩大，小宋感到的压力也越来越大。
他不仅感到应付工作很累，而且对目前的公司人力状况有点不知所措。
策划要求：（1）小宋请来一家管理咨询公司进行诊断，协助公司找出问题所在，并加以解决。
假设你是管理咨询公司的顾问，公司指派你负责处理此项目。
请你就访公司的人力资源问题进行分析，并针对人力资源规划提供建议。
（2）请你以顾问的身份，为该公司策划一个人力资源规划的步骤。
策划要求（1）：问题分析：如果一个公司把人员不足问题拖延很长一段时间，它也许最终会因各种可能的结果而吃尽苦头。
二级建造师执业资格考试(水利水电专业)考前培训班案例学习资料2F320000-1 掌握施工组织设计案例1[背景]背景资料：某装机容量50万kw的水电站工程建于山区河流上，拦河大坝为2级建筑物，采用碾压式混凝土重力坝，坝高60m，坝体浇筑施工期近2年，施工导流采取全段围堰、隧洞导流的方式。
施工导流相关作业内容包括：①围堰填筑；②围堰拆除；③导流隧洞开挖；④导流隧洞封堵；⑤下闸蓄水；⑥基坑排水；⑦截流。
围堰采用土石围堰，堰基河床地面高程为1400m。
根据水文资料，上游围堰施工期设计洪水位为150.0m，经计算与该水位相应的波浪高腹为2.8m。
导流隧洞石方爆破开挖采取从两端同时施工的相向开挖方式。
根据施工安排，相向开挖的两个工作面在相距20m距离放炮时，双方人员均需撤离工作面；相距10m时，需停止一方工作，单向开挖贯通。
工程蓄水前，由有关部门组织进行蓄水验收，验收委员会听取并研究了工程度汛措施计划报告、工程蓄水库区移民初步验收报告等有关方面的报告。
问题：1、指出上述施工导流相关作业的合理施工程序（可以用序号表示）；2、确定该工程围堰的建筑物级别并说明理由。
计算上游围堰堰顶高程。
3、根据《水工建筑物地下开托工程施工技术规范》，改正上述隧洞开挖施工方案的不妥之处。
4、根据蓄水验收有关规定，除度汛措施计划报告、库区移民初步验收报告外，验收垂自会还应听取并研究哪些方面的报告？答案：1、（共10分）施工导流作业的合理施工顺序为：③导流隧洞开挖→⑦河道截流→①围堰填筑→⑥基坑排水→②围堰拆除→⑤下闸蓄水→④导流隧洞封堵。
（答出③→⑦、⑦→①、①→⑥、⑥→②、②→⑤、⑤→④各2分，满分10分）2、（共10分）该围堰的建筑物级别应为四级（2分）。
原因：其保护对象为2级建筑物（1分），而其使用年限不足两年（1分），其围堰高度不足50 . 0m（1分）。
围堰堰顶高程应为施工期设计洪水位与波浪高度及堰顶安全加高值之和（2分），4级土石围堰其堰顶安全加高下限值为0 . 5m（2分），因此其堰顶高程应不低于150+2 . 8+0 . 5=153 . 3m（1分）。
3、（共4分）根据规范要求，相向开挖的两个工作面在相距30m距离放炮时，双方人员均需撤离工作面；在相距15m时，应停止一方工作，单向开挖贯通。
（各2分）4、（共6分）验收委员会还应听取建设、设计、施工、监理、质量监督等单位的报告以及工程蓄水安全鉴定报告。
（每项1分）。
案例2背景赞料某平原地区大(1)型水库(骆阳湖)泄洪闸闸孔36 孔，设计流量4000m3/s，校核流量7000m3 /s。
该泄洪闸建于上世纪六十年代末，2006 年进行除险加固。
主要工程内容有：(1)桥头堡、启闭机房拆除重建；(2)公路桥桥面及栏杆翻修，(3)闸墩、闸底板混凝土表面防碳化处理；(4)闸底板、闸墩向上游接长5m；(5)原弧形钢闸门更换为新弧形钢闸门，(6)原卷扬启闭机更换为液压启闭机；(7)上游左右侧翼墙拆除重建等七项。
主要工程量：混凝土 4 . 6 万m3，土方42 万m3，金属结构1086t，总投资1 . 22 亿元。
施工导流采用全段围堰法，围堰为土围堰，级别为3 级，长410m，堰项高程30 . 3m，施工期水库设计静水位27 . 8m，波浪高度l . 5m，围堰采用水中倒土双向进占法施工，总填筑方量30 万m3。
根据施工需要，现场布置有混凝土拌合系统、钢筋加工厂、木工厂、临时码头、配电房等临时设施。
其平面布置示意图如下，图中①、②、③、④、⑤为临时设施(混凝土拌合系统、油库、机修车间、钢筋加工厂、办公生活区)代号。
混凝土表面防碳化处理采用ST－9608 聚合物防水防腐涂料。
闸底板和闸墩向上游接长5ｍ采用锚固技术使新、老闸底板和闸墩连为一体。
问题1、根据有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠的原则，给出示意图中代号①、②、③、④、⑤所对应临时设施的名称。
2、指出上述七项加固内容中设计工作方面最关键的一项并简述理由。
3、指出上述七项加固内容和临时工程中施工方面最关键的两项并简述理由。
4、复核围堰堰顶高程是否满足《水利水电工程施工组织没计规范》(SL303－2004)的规定。
5、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应在上图中的哪些地点和设施附近设置安全警示标志？答案：1、(共5分，各1分)①油库；②混凝土拌合系统；③机修车间；④办公生活区；⑤钢筋加工厂2、(共6分)闸底板、闸墩向上游接长5ｍ［或第(4)项］(2分)理由：老闸室沉降已经结束，新、老闸底板基有可能产生不均匀沉降(或新老闸底板、闸墩易在结合部位产生裂缝导致加固失败)(2分)；新老混凝土结合部位处理(或锚固)技术复杂(2分)。
3、(共9分)(1)围堰(2分)；理由：本工程围堰级别高(3级)、规模大(30万m3)、难度高(水中倒土8m)(各1分)。
(2)闸底板、闸墩向上游接长5m［或第(4)项］(2分)；理由：新接长的闸底板、闸墩混凝土与原有闸底板、闸墩混凝土结合部位的处理技术要求高，施工难度大，其施工质量对工程安全至关重要。
(2分)。
4、(共6分)27 . 8m(1分)＋1 . 5m(1分)＋0 . 7m(2分)＝30 . 0m＜30 . 3m［或30 . 3m－27 . 8m(1分)－1 . 5m (1分)＝1 . 0ｍ≥0 . 7ｍ(2分)］，故堰顶高程符合规定(2分)。
5、(共4分)施工现场入口、油料库、塔机、配电房、下基坑道路进口处、脚手架、围堰、工程拆除部位、木工厂等(共4分，答对一项得1分，答对4项以上得4分)。
2F320000-2 掌握施工进度控制复习要点1．土石坝、堤防、混凝土坝、水电站、泵站、水闸的施工工艺顺序2．根据工艺逻辑关系和组织逻辑关系绘制网络图3．网络进度计划时间参数的计算4．进度计划的调整5．关键线路的判断案例3背景资料某水库除险加固工程内容有：（1）溢洪道的闸墩与底板加固，闸门更换；（2土坝粘土灌浆、贴坡排水、护坡和坝顶道路重建。
施工项目根据合同工期、设备、人员、场地等具体情况编制了施工总进度计划，形成的时标网络图如下（单位：天）施工中发生了如下事件：事件1：由于发包人未能按期提供场地，A工作推迟完成，B、G工作第25天末才开始。
事件2：C工作完成后发现底板混凝土出现裂缝，需进行处理，C工作实际持续时间为77天。
事件3：E工作施工过程中吊装设备出现故障，修复后继续进行，E工作实际持续时间为17天。
事件4：D工作的进度情况如下表：问题：1.指出计划工期和关键线路，指出A工作和C工作的总时差。
计划工期210天，关键线路A-G-H-I-J-EA工作的总时差0天，C工作的总时差10天；（总时差＝本工作的自由时差+后续工作的总时差）最小值（MIN）2.分别指出事件1~事件3的责任方，并说明影响计划工期的天数。
事件1责任方为发包人，影响5天。
事件2责任方为施工方，影响2天。
(77-65)-10(总时差)＝2事件3责任方为施工方，影响2天。
17－15＝23．根据事件4，计算D工作在第60天末，计划应完成的累积工作量（万元），实际已完成的累积工作量（万元），分别占D工作计划总工作量的百分比；实际比计划超额（或拖欠）工作量占D工作计划总工作量的百分比。
D工作总工作量＝24+22+22+22+24＝114万元第60天末，计划应完成的累积工作量＝24+21+16+14＝75万元,75÷114×100%=65.79%实际已完成的累积工作量＝24+18+16+11＝69（万元）69÷114×100%=60.53%实际比计划拖欠69－75＝－6（万元）实际比计划拖欠工作量占D工作计划总工作量的百分比为：（75-69）÷114×100%=5.26% 4．除A、C、E工作外，其他工作均按计划完成，计算工程施工的实际工期；承包人向发包人提出多少天的延期要求。
工程施工的实际工期＝210+5+2+2=119天；依据相关法规规定，由于A、C、E工作中只有A工作是由于发包人的责任引起的工期延误能得到工期的补偿，所以承包人能向发包人提出5 天的延期要求。
案例4背景资料某水利工程经监理工程师批准的施工网络进度计划如下图（单位：天）。
合同约定：如工程工期提前，奖励标准为10000元/天；如工程工期延误，支付违约金标准为10000元/天。
当工程施工按计划进行到第110天末时，因承包人的施工设备故障造成E工作中断施工。
为保证工程顺利完成，有关人员提出以下施工调整方案：方案一：修复设备。
设备修复后E工作继续进行，修复时间是20天；方案二：调剂设备。
B工作所用的设备能满足E工作的需要，故使用B工作的设备完成E工作未完成工作量，其它工作均按计划进行；方案三：租赁设备。
租赁设备的运输安装调试时间为10天。
设备正式使用期间支付租赁费用，其标准为350元/天。
问题1、计算施工网络进度计划的工期以及E工作的总时差，并指出施工网络进度计划的关键线路。
2、若各项工作均按最早开始时间施工，简要分析采用哪个施工调整方案较合理。
3、根据分析比较后采用的施工调整方案，绘制调整后的施工网络进度计划并用双箭线标注关键线路（网络进度计划中应将E工作分解为E1和E2，其中E1表示已完成工作，E2表示未完成工作）。
答案：1、（6分）计划工期为450天（2分），E工作的总时差为15天（2分），关键线路为A→C→D →H→K（或①→③→④→⑥→⑦→⑧）（2分）。
2、（8分）分析：方案一，设备修复时间20天，E工作的总时差为l5天，影响工期5天，且增加费用（1×5）=5万元。
（2分）方案二，B工作第125天末结束，E工作将推迟l5天完成，但不超过E工作的总时差（或计划工期仍为450天，不影响工期），不增加费用（2分）。
方案三，租赁设备安装调试l0天，不超过E的总时差（或不影响工期），但增加费用43750元（350元/天×125天=43750元）。
（2分）三个方案综合比较，方案二合理（2分）。
评分标准：②→④→⑦，③→④箭线、节点编号正确（2分），E1、E2名称、工作时间正确（2分）关键线路之—①→③→④→⑦→⑧→⑨（或B→E2→H→K）（1分）关键线路之二①→②→⑤→⑦→⑧→⑨（或A→C→D→H→K）（1分）2F320000 -3 掌握施工质量控制复习要点1.土石方工程、混凝土工程、地基处理、金属结构与机组安装的有关技术要求、质量控制措施2.质量控制的主要方法3.质量检查、分析方法4.水利水电工程验收与质量评定的有关规定案例5[背景]某承包商在混凝土重力坝施工过程中，采用分缝分块常规混凝土浇筑方法。
由于工期紧，浇筑过程中气温较高，为保证混凝土浇筑质量，承包商积极采取了降低混凝土的入仓温度等措施。
