下载文档原格式
全国监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题及答案详解（一）一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．合同法律关系是指由合同法律规范调整的，在民事流转过程中形成的（）关系。
A．债权与债务B．代理与被代理C．法人与自然人D．权利与义务【答案】D【解析】合同法律关系是指由合同法律规范所调整的、在民事流转过程中所产生的权利义务关系。
合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。
这三要素构成了合同法律关系，缺少其中任何一个要素都不能构成合同法律关系，改变其中的任何一个要素就改变了原来设定的法律关系。
2．担保方式中的保证是指（）。
A．债务人和债权人的约定B．保证人和债务人的约定C．保证人和债权人的约定D．公证人和债权人的约定【答案】C【解析】保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。
保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、被保证人（债务人）和债权人。
保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。
3．某建筑工程的业主投保了建筑工程一切险。
在建设过程中，由于飓风天气，一辆领有公共运输执照的施工车辆在运输途中坠毁受损严重，则应由（）。
A．业主自行承担全部损失B．业主和保险公司协商分担损失C．保险公司承担一半损失D．保险公司承担全部损失【答案】D【解析】建筑工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、桥梁、水坝、港口等，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。
建筑工程一切险的保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：①自然灾害，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；②意外事故，是指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。
山西省2017年监理工程师考试《合同管理》：建筑工程一切险试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、建设单位直接采购或招标采购设备时，则委托__实施监造工作。
A．监理工程师B．总包单位C．安装单位D．项目经理2、计算某项目内部收益率，已知当折现率为10％时，净现值为600万元；当折现率为14％时，净现值为一400万元，则该项目内部收益率为。
A：12％B：11％C：12．4％D：13．4％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。
由于供货方违约不能全部交货，按合同约定计算的违约金为10万元，则采购方有权要求供货方支付承担违约责任。
A：4万元B：8万元C：10万元D：14万元E：专业监理4、某建设项目，经投资估算确定的安装工程费用与设备及工器具购置费合计为2000万元，项目建设期为2年，每年各完成投资计划50％。
在基本预备费率为5％，年均投资价格上涨率为10％的情况下，该项目建设期的涨价预备费为万元。
A：210B：220．5C：325．5D：320E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中，正确的是。
A：承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间B：施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准C：运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用D：承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有E：专业监理6、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，下列不需要按照国家专门规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
A：钢筋作业人员B：爆破作业人员C：登高架设作业人员D：垂直运输机械作业人员E：工程保险金7、下列关于建设工程投资、进度、质量三大目标之间基本关系的说法中，表达目标之间统一关系的是。
A：缩短工期，可能增加工程投资B：减少投资，可能要降低功能和质量要求C：提高功能和质量要求，可能延长工期D：提高功能和质量要求，可能降低运行费用和维修费用E：工程保险金8、某工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有条。
2015年上半年山西省监理工程师考试《合同管理》：建筑工程一切险考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、工程监理企业依据哪些有关的建设工程合同进行监理，视委托监理合同的__来决定。
A．实施阶段B．性质C．范围D．规定2、既属于监理工程师应遵守的职业道德，又属于监理工程师义务的是__。
A．不同时在两个或两个以上单位执业B．坚持独立自主地开展工作C．不以个人名义承揽监理业务D．接受对社会的职业责任3、根据《工程建设监理规定》，监理费应当从工程概算中列支，并核减__。
A．建设单位管理费B．施工单位管理费C．监理单位管理费D．不可预见费4、对于建设工程风险自留来说，__可用于特大型建设工程或长期有较多建设工程的业主。
A．从现金净收人中支出B．建立非基金储备C．自我保险D．母公司保险5、工程项目在竣工验收时无法进行工程内在质量的检验，这说明工程质量具有__特点。
A．隐蔽性B．波动性C．影响多样性D．影响复杂性6、平行承发包模式条件下，业主委托一家监理单位实施监理时，监理单位的项目监理机构__。
A．可组建多个监理分支机构B．不应组建监理分支机构C．只组建两个监理分支机构D．只组建一个监理分支机构7、建设工程档案是指__。
A．在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录B．建设工程中各种文件的总称C．建设工程中的文件档案资料D．在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录8、初始注册者，可自资格证书签发之日起__年内提出申请。
A．2B．3C．4D．59、”确定目标要充分考虑其实现的客观可能性”这体现了风险管理目标__的要求。
A．主观性B．明确性C．现实性D．层次性10、建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据__制定相应的安全技术措施。
A．建设工程的特点B．建设单位的需要C．本单位的特点D．主管部门的要求11、我国现行的建设监理制度仅限于__的监理工作。
2015年下半年台湾省监理工程师考试《合同管理》: 建筑工程一切险考试题一、单项选择题（共25 题, 每题 2 分, 每题的备选项中, 只有 1 个事最符合题意）1、预算定额是对规定计量单位的进行计价的人工、材料、施工机械台班消耗量的标准。
A: 扩大施工工序B: 扩大分部工程C: 分部工程D: 分项工程E: 由于传染病的影响而暂时停止的施工2、某物资采购合同履行过程中, 由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷, 采购方拒付货款, 其行为依据的是《合同法》中规定的__。
A．双方享有的同时履行抗辩权B．后履行方享有的抗辩权C．先履行方享有的不安抗辩权D. 后履行方享有的不安抗辩权3、根据概率数理统计, 计点值数据服从。
A：正态分布B：二项分布C：线性分布D：泊松分布E：工程变更单4、用来表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数是。
A: 施工过程B: 施工段C: 流水步距D: 流水节拍E: 自我评定5、关于保证人资格的说法, 正确的是。
A：企业法人的职能部门, 可以在授权范围内作为保证人B：企业法人的分支机构一律不得作为保证人C：医院可以作为保证人D：学校不得作为保证人E: 专业监理6、计数标准型一次抽样方案为N, (n, c), 其中N为送检批的大小, n为抽检样本大小, C为合格判定数。
当从n中查出有d个不合格品时, 若, 应判定该送检批合格。
A：d>c+1B：d=c+1C：d≤cD：d>cE: 工程变更单7、某建设项目, 第1～2年每年年末投入建设资金100万元．第3～5年每年年末获得利润为80万元, 已知行业基准收益率为8％, 则该项目的净现值为万元。
A：-45．84B：-1．57C：27．76D：42．55E: 由于传染病的影响而暂时停止的施工8、与新斯的明比较, 毒扁豆碱的药理作用显著特点是A．对心血管系统作用较强B．对骨骼肌兴奋作用更强C．对胃肠平滑肌作用较弱D．具有中枢作用E. 对腺体分泌作用较弱9、某工程双代号时标网络计划如下图所示, 其中工作A的总时差为天。
山西省2015年下半年监理工程师考试《合同管理》：建筑工程一切险考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、关于对监理例会上各方意见不一致的重大问题在会议纪要中处理方式的说法,正确的是.A：不应记入会议纪要,以免影响各方意见一致问题的解决B:应将各方的主要观点记入会议纪要,但与会各方代表不签字C：应将各方的主要观点记入会议纪要的“其他事项”中D:应就意见一致和不一致的问题分别形成会议纪要E:工程保险金2、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中,正确的是。
A：承包人应向业主提交索赔意向通知B：承包人应向工程师提交索赔意向通知C:承包人提交索赔意向通知没有期限限制D:承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的丧失E：专业监理3、在价值工程一般工作程序中,功能评价是属于的工作内容。
A：准备阶段B：分析阶段C：创新阶段D:实施阶段E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、【例2·单选题】单代号搭接网络计划的表示方法为。
A:以节点表示工作，以节点之间的箭线表示工作之间的逻辑关系和搭接关系B：以节点表示工作及其逻辑关系，以节点之间的箭线表示工作之间的搭接关系C:以节点表示工作及其搭接关系，以节点之间的箭线表示工作之间的逻辑关系D：以节点表示工作，以节点之间的箭线表示工作之间的搭接关系E:自我评定5、关于供货方代运货物的说法错误的是。
A：采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货B：采购方接收后，运输部门不再负责C：在交运前出现的问题，由供货方负责D：在采购方提货前出现的问题，由供货方负责E:专业监理6、某项目，合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加.下列关于承包商补偿的说法中，正确的是。
A：业主应给予承包商补偿B：业主不给予承包商补偿C:竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿D：通过仲裁决定是否给予承包商补偿E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、某项目资金周转率的近似值为1．5,项目生产期产品的年产量为450万吨，产品价格为100元／吨，用资金周转率估算的项目建设投资为万元。
2023年山西省汇编监理工程师《合同管理》例题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据美国建筑师学会(AIA 发布的IPD (集成项目交付)合同，关于争端和索赔的说法，正确的是()。
A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师哉决C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔2.某采用经评审的最低投标价法评标的项目，其评标价比较如下：投标人甲乙丙投标报价（万元）3200 3500 3400 提前竣工调整（万元）0 -100 -50 采用新技术调整（万元）160 -50 20 则第一中标候选人的评标价格和投标报价分别为( )万元。
A.3200 和3200B.3360 和3200C.3350 和3500D.3370 和34003.根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（）进行补偿A.发包人B.承包人C.合同条款确定的该风险责任人D.造价咨询机构4.根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将( ) 作为支付计算的价格指数。
A.两个价格指数中的较高者B.两个价格指数中的均值C.两个价格指数中的较低者D.两个价格指数按约定权重的均值5.下列组织或机构中,不能作为保证人的是( )A.非银行金融机构B.国家机关C.具有代为清偿债务能力的法人D. 合伙企业6.为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指( )。
A.投标截止日前第14 天B.投标截止日前第28 天C.招标公告发布之日前第14 天D.招标公告发布之日前第28 天7.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于设计管理的说法，正确的是( )。
监理工程师考试题库--合同管理12016年监理工程师考试题库--合同管理1练习题1. FIDIC《施工合同条件》规定，对承包商索赔同时给予工期、费用、利润补偿的情况有( )。
A.延误移交施工现场B.不可预见的外界条件C.非承包人原因检验导致施工的延误D.业主提前占用工程E.不可抗力事件造成的损失2.在建筑工程一切险中，保险人对( )等原因造成的损失负责赔偿。
A.自然事件B.设计错误C.意外事件D.自然磨损E.维修养护3.索赔按目的划分包括( )。
A.综合索赔B.单项索赔C.工期索赔D.合同内索赔E.费用索赔4.指定分包商的特点主要表现为( )。
A.业主选择实施该部分工程的施工单位B.指定分包商与业主签订合同C.承包商负责指定分包商施工的协调管理D.指定分包商的工程款从暂定金额内支付E.指定分包商的违约行为视为承包商违约5.施工过程中，工程师根据工程的需要，可以就( )情况发布变更指令。
A.改变某单位工程的标高B.增加工程量清单中列明某项工作的数量C.从承包范围内删减部分工作内容交与当地承包人施工D.为了协调施工干扰指示改变承包商某部分施工的时间E.指示承包商使用其投标书内未承诺到场的施工机械完成新增工作6.合同法律关系由( )等要素构成。
A.主体B.客体C.行为D.事件E.内容7.投标单位有以下行为时，( )招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。
A.通过资格预审后不投标B.不参加开标会议C.中标后拒绝签订合同D.开标后要求撤回投标书E.不参加现场考察8.下列关于抵押权的实现和有关质押的说法正确的有( )。
A.质押可分为动产质押、不动产质押和权利质押B.抵押权的实现一般按抵押物登记的先后顺序清偿C.抵押物未登记的，按照合同成立的先后顺序清偿D.可以质押的权利包括汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单E.所有股份、股票以及商标专用权、专利权、着作权中的财产权9.有资格代理招标的机构应具备的.条件包括( )。
2015年上半年山西省监理工程师考试《合同管理》：建筑工程一切险考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、《建设工程安全生产管理条例》规定。
施工单位专职安全生产管理人员发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和报告。
A：监理机构B：安全生产管理机构C：建设单位D：建设主管部门E：工程保险金2、材料采购合同履行过程中，检验到货质量的方法是。
A：衡量法B：理论换算法C：查点法D：经验鉴别法E：专业监理3、某工程采用公开招标方式选定设计单位。
2009年10月6日发包人下达中标通知书，2009年10月25日双方依法签订合同，2009年10月27日发包人支付了定金，2009年10月28日设计人收到定金。
此设计合同中，设计期限起始时间应为。
A：2009年10月6日B：2009年10月25日C：2009年10月27日D：2009年10月28日E：专业监理4、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，在下列费用中，属于规费的是。
A：施工单位搭设的临时设施费B：工程排污费C：生产工人劳动保护费D：已完工程和设备保护费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、某企业用50万元购置一台设备，欲在10年内将该投资的复本利和全部回收，基准收益率为12％，则每年均等的净收益至少应为万元。
A：7．893B：8．849C：9．056D：9．654E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、对于工程量清单中的某些项目，如保养气象记录设备、保养测量设备等，一般采用进行计量支付。
A：均摊法B：凭证法C：估价法D：分析计量法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，后推迟开工日期。
A：需承包人书面通知工程师B：应经建设行政主管部门批准C：应经工程师批准D：需承包人书面通知发包人E：专业监理8、【例1·单选题】根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013的规定，工程量清单应由编制。
山西省2015年下半年监理工程师：合同法律关系考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、综合评估法可以较全面地反映。
A：投标人的素质B：投标人的财务状况C：投标人能力的高低D：投标人的分包计划E：专业监理2、建筑工程中对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目是__。
A．主控项目B．一般项目C．重点项目D．主要项目3、我国推行的建设领域改革，核心是__。
A．项目法人负责制B．招标投标制C．工程监理制D．合同管理制4、【例3·单选题】当初步设计达到一定深度、建筑结构比较明确时，宜采用编制建筑工程概算。
A：预算单价法B：概算指标法C：类似工程预算法D：扩大单价法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为__。
A．仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议B．仲裁条款有效，由人民法院解决争议C．仲裁条款无效，由人民法院解决争议D．仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式6、建设工程合同的承包人必须具备法人资格，并具备相应的承包资质，是由建设工程合同决定的。
A：合同主体的严格性B：合同标的的特殊性C：合同履行期限的长期性D：计划和程序的严格性E：专业监理7、某项目设备工器具购置费为2000万元，建筑安装工程费为1500万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为200万元，涨价预备费为100万元，建设期贷款利息为120万元，铺底流动资金为100万元，则该项目的静态投资为万元。
A：4000B：4200C：4300D：4420E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、项目总工期允许拖延的时间有限，则以作为规定工期进行网络计划调整。
A：总工期B：总工期加上拖延的时间C：总工期的限制时间D：总工期减拖延时间E：自我评定9、根据FIDIC《施工合同条件》，业主与承包商划分合同风险的“基准日”为。
山西省2015年下半年监理工程师考试《合同管理》：建筑工程一切险考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、关于对监理例会上各方意见不一致的重大问题在会议纪要中处理方式的说法，正确的是。
A：不应记入会议纪要，以免影响各方意见一致问题的解决B：应将各方的主要观点记入会议纪要，但与会各方代表不签字C：应将各方的主要观点记入会议纪要的“其他事项”中D：应就意见一致和不一致的问题分别形成会议纪要E：工程保险金2、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是。
A：承包人应向业主提交索赔意向通知B：承包人应向工程师提交索赔意向通知C：承包人提交索赔意向通知没有期限限制D：承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的丧失E：专业监理3、在价值工程一般工作程序中，功能评价是属于的工作内容。
A：准备阶段B：分析阶段C：创新阶段D：实施阶段E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、【例2·单选题】单代号搭接网络计划的表示方法为。
A：以节点表示工作，以节点之间的箭线表示工作之间的逻辑关系和搭接关系B：以节点表示工作及其逻辑关系，以节点之间的箭线表示工作之间的搭接关系C：以节点表示工作及其搭接关系，以节点之间的箭线表示工作之间的逻辑关系D：以节点表示工作，以节点之间的箭线表示工作之间的搭接关系E：自我评定5、关于供货方代运货物的说法错误的是。
A：采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货B：采购方接收后，运输部门不再负责C：在交运前出现的问题，由供货方负责D：在采购方提货前出现的问题，由供货方负责E：专业监理6、某项目，合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。
下列关于承包商补偿的说法中，正确的是。
A：业主应给予承包商补偿B：业主不给予承包商补偿C：竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿D：通过仲裁决定是否给予承包商补偿E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、某项目资金周转率的近似值为1．5，项目生产期产品的年产量为450万吨，产品价格为100元／吨，用资金周转率估算的项目建设投资为万元。
A：3000B：30000C：45000D：67500E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、下列不属于PMBOK总体框架的基本过程组。
A：启动过程组B：计划过程组C：监控过程组D：操作过程组E：工程保险金9、张某以40万元购买了一处商业店铺用于出租经营，其购买投资的部分资金来自银行提供的期限为10年的抵押贷款。
如店铺在第4年的租金收入为5万元，各项成本费用为3．4万元，其中支付银行利息1．5万元。
则该项投资在第4年的利息备付率是。
A：1．07B：1．47C：2．07D：3．33E：由于传染病的影响而暂时停止的施工10、【例1·单选题】资格预审是指在，对申请参加投标的潜在投标人进行资质条件、业绩、信誉、技术、资金等多方面情况的审查。
A：开标后B：投标前C：中标后D：发出招标公告后E：工程保险金11、发包人在收到承包人竣工验收申请报告天后未进行验收，视为验收合格。
实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。
A：7B：14C：28D：56E：专业监理12、按人民币计算，某进口设备离岸价为1000万元，到岸价为1050万元，银行财务费为5万元，外贸手续费为15万元，进口关税为70万元，增值税税率为17％，不考虑消费税和海关监管手续费，则该设备的抵岸价为7／元。
A：1260．00B：1271．90C：1321．50D：1330．40E：由于传染病的影响而暂时停止的施工13、在评标委员会成员中，不能包括__。
A．招标人代表B．招标人上级主管代表C．技术专家D．经济专家14、施工阶段监理工程师进行投资控制的经济措施之一是。
A：明确投资控制人员的责任B：确定工程变更的价款C：审核施工方案D：做好施工记录E：由于传染病的影响而暂时停止的施工15、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，材料费的组成内容，不包括。
A：采购及保管费B：运输损耗费C：检验试验费D：运杂费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工16、总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表。
A：组织召开监理例会B：组织审核分包单位资格C：组织编写工程质量评估报告D：复核工程计量有关数据E：工程保险金17、设备采购合同履行过程中，由于包装防护不当，造成货物锈蚀，由此造成的损失由承担。
A：卖方B：买方C：运输方D：买卖双方E：专业监理18、工程建设物资供应计划的最根本作用是。
A：调整工程的进度、节省开支B：对工程项目建筑施工及安装所需物资的预测和安排C：保障工程建设的物资需要，保证按施工进度计划组织施工D：按物资需要适时、适地、按质、按量以及成套齐备地提供给使用部门，以保证项目总目标的实现E：自我评定19、平行承发包模式条件下，业主委托一家监理单位实施监理时，监理单位的项目监理机构__。
A．可组建多个监理分支机构B．不应组建监理分支机构C．只组建两个监理分支机构D．只组建一个监理分支机构20、下列费用中，属于措施项目费用的是。
A：施工降水费B：总承包服务费C：工程排污费D：社会保障费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工21、根据施工合同示范文本规定，由承包人采购的钢材在使用前，承包人应按监理工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承担。
A：发包人B：承包人C：监理工程师D：发包人与承包人共同E：由于传染病的影响而暂时停止的施工22、监理股份有限公司监事会的成员不得少于。
A：1B：2C：3D：5E：工程保险金23、《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》要求。
国有单位经营性基本建设大中型项目在建设阶段必须组建。
A：分公司B：项目经理部C：项目法人D：项目监理部E：工程保险金24、在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全，发布了暂停施工指示，承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知，但工程师在约定的时间内未作出任何答复，承包人应。
A：向工程师再次发出请求复工通知B：向发包人发出请求复工通知C：继续等待工程师的复工指示D：自行复工继续后续工程的施工E：专业监理25、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过共同清点。
A：发包人与工程师B：工程师与承包人C：发包人与承包人D：工程师与供货人E：专业监理二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、【例4·多选题】审查实物量法编制的施工图预算时，可以将作为审查的主要内容。
A：工程量B：定额用量C：市场价格D：定额单价E：利税费率2、总监理工程师负责制原则的内涵包括。
A：总监理工程师是工程监理的责任主体B：总监理工程师是工程监理的权力主体C：总监理工程师是工程监理的质量主体D：总监理工程师是工程监理的造价主体E：总监理工程师是工程监理的利益主体3、设备安装过程的质量控制主要包括。
A：设备基础检验B：设备就位和调平找正C：设备的复查与二次灌浆D：安装工序中恒温恒湿保障措施E：设备安装质量记录资料的控制4、关于格式条款的说法，正确的有。
A：格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定的B：格式条款中不允许出现免除提供方责任的条款C：格式条款提供方应以合理方式提请对方注意限制其责任的条款D：格式条款提供方应按对方要求对限制其责任的条款予以说明E：格式条款提供方无权对限制其责任的条款进行说明5、建设工程监理规划编写的依据包括__。
A．基本构成内容应当力求统一B．具体内容应具有针对性C．监理规划应当遵循建设工程的运行规律D．监理规划一般应以实施阶段统一编写E．表达方式旅游活动格式化、标准化6、总监理工程师要及时消除工作中的矛盾或冲突，要做到。
A：坚持民主作风，注意从心理学、行为科学的角度激励各个成员的工作积极性B：实行公开的信息政策，让大家了解建设工程实施情况、遇到的问题或危机C：经常性地指导工作，与项目监理机构成员一起商讨遇到的问题D：人员能力互补E：人员工作互助7、下列人员中，__不能称为监理工程师。
A．在监理单位工作的取得监理工程师资格证书但尚未注册者B．在监理单位工作的取得监理工程师岗位证书者C．在工程建设主管部门工作的取得监理工程师资格证书者D．符合监理工程师各项注册条件但尚未注册者E．曾经在监理单位工作过并取得过监理工程师岗位证书者8、监理工程师在控制工程投资方面的主要业务内容包括（）。
A．审核承包商的工程核算成本B．审查结算C．用技术经济方法组织评选设计方案D．调解建设单位和承建单位之间的经济纠纷E．编制施工组织设计9、根据《建设工程监理规范》，专业监理工程师的职责包括。
A：参与工程质量事故的调查B：对进场材料、设备、构配件进行平行检验C：主持整理工程项目的监理资料D：负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收E：负责本专业的工程计量工作10、设计准备阶段监理工程师进行质量控制的主要工作有。
A：组建项目监理机构、编制管理规划B：组织设计招标或方案竞赛C：编制设计任务书，确定质量要求和标准D：优选设计单位，配合业主签订设计合同E：审核设计工作组织与任务分工11、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包人对合同约定质量保修期内的工程缺陷负有保修义务。
下列工程缺陷中，修复时承包人不对保修费用承担责任的有。
A：工程验收时未发现的施工质量缺陷B：不可抗力造成的工程损坏C：发包人使用工程运行不当造成的损坏D：发包人日常维护不当造成的损坏E：承包人采购的材料质量缺陷造成的损坏12、关于资源优化的叙述正确的有__。
A．通过资源优化可以将完成一项工程任务需要的资源减少B．资源优化的目的是使资源按照分布符合优化目标C．在优化过程中，可以改变网络计划中各项工作的持续时间D．在优化过程中，不改变网络计划中各项工作间的逻辑关系E．在满足资源限制条件下使工期延长最少的过程13、不论是设计单位、建设单位，还是承包单位提出工程变更要求，总监理工程师签发的工程变更清单都应包括等文件。
A：工程变更要求B：工程变更说明C：工程变更费用和工期D：投资许可证E：质监站批文14、按《建筑工程施工质量验收统一标准》规定，下列验收层次中包括有观感质量验收项目的是。
A：检验批B：分项工程C：分部工程D：子单位工程E：单位工程15、根据建设工程施工合同示范文本的规定，导致现场发生暂停施工的下列情形中，承包商在执行工程师暂停施工的指示后，可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括。
A：施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全B：施工中遇到了与地质报告不一致的软弱层C：发包人订购的设备不能按时到货D：施工机械设备进行维修E：发包人未能按时移交后续施工的现场16、项目环境影响评价的原则包括__。
