下载文档原格式
法规一一、单选题1、建设工程法是国家权力机关或其授权的行政机关制定的用以调整建设活动中各种社会关系的（C）的总称。
C、法律规范2、从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的职业资格证书，并在职业证书许可的范围内从事（B）B、建筑活动3、设计、建设监理招标投标交易服务费由（B）负责B、招标单位4、房屋建筑工程招标人要求提交的投标保证金最多不得超过（D）万元D、805、招标人少于（C）个的，招标人应当依法重新招标。
C、36、招标人或其委托人的招标代理机构应至少在（D）家媒介发布招标公告。
D、17、某工程招标代理业务中标金额为6000万元，按【2002】1980号文件收取代理服务费应为（C）元C、2255008、以下选项中，不在工程质量责任主体范围内的是（C）C、造价单位9、建设工程发生质量事故，有关单位应在（C）小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
C、2410、下列有关《建设工程安全生产管理条例》的说法有误的是（A）A、《安全生产管理条例》是只针对建设方和施工方提出的特殊管理条例二、多选题1、建设行政决定，指执法者依法对相对人的权利义务作出当方面的处理，其主要形式包括（ABE）A、行政许可B、行政命令 E、行政奖2、招标人和中标人应按照（BE）签订书面合同B、投标文件E、招标文件三、简单题1、简述建造师申请延续注册应提交的资料答：建造师申请延续注册，应提交下列材料1）网上申报后系统生成打印的《注册建造师延续注册表》（一式三份）及初审意见表，并提供申报汇总表电子文档；2）企业资质证书复印件3）本人的注册建造师执业资格证书原件、复印件加盖章（一式两份）和执业印章；4）申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或申请人聘用单位出具的劳动、人事、工资关系证明；5）申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料；6）其他按相关规定需提供的材料。
市政实务三一、单选31、在SMA的组成中，粗集料骨架占（B）以上。
B、70%32、新奥法的三大支柱为：喷射混凝土、锚杆和（C）C、监控测量33、企业应根据批注建设项目环境管理体系，通过环境因素的识别和评估，确定管理目标及主要指标，在各阶段贯彻实施，下列不属于环境管理应遵循的程序是（C）C、项目管理索赔34、不属于市政公用工程项目现场环境保护措施的是（A）A、防止固体污染措施35、市政公用工程作为一种特殊的产品，除具有一般产品共有的质量特性外，还应具有一定的特征，以下几方面的内容不属于市政公用工程特征的是（D）D、合理性36、市政工程中不属于常用软土地基处理方法的是（A）A、静压力夯实法37、市政工程中，对职业伤害事故，按照后果的严重程度分类，重大事故是指一次死亡（B）人事故。
B、10人以上、30人以内二、多选题7、悬臂拼装时，预制块可采用（ABD）等接缝。
A、湿接缝B、交接缝 D、干接缝8、质量问题的处理是否达到预期的目的，是否留有隐患，需要通过检查验收来作出结论，事故处理质量检查验收，必须严格按施工验收规范有关规定进行，以下属于事故处理结论的是（ABCD）A、事故已排除，可以继续施工B、隐患已经消除，结构安全可靠C、经修补处理后，完全满足使用要求D、基本满足使用要求，附有限制条件，如限制使用荷载、限制使用条件等。
9、出现（BCDE）的情况时，严禁进行桥面防水层施工。
B、下雨C、五级以上大风D、桥面铺装层刚完成后E、雨后桥面干燥后三、简答题1、简述悬臂拼装法的特点是什么答：1）梁体的预制可与桥梁下部构造同时进行，并行操作缩短建桥工期；2）预制梁段的混凝土龄期比悬浇成梁的长，从而减少悬拼成梁后混凝土的收缩和变形；3）预制场或工厂化的梁段预制生产利于整体施工的质量控制。
悬拼适应于预制场地及运吊条件较好，特别是工程量大和工期较短的桥梁施工。
4）悬臂吊装法的不足：需要占用较大的预制场地。
四、案例分析海滨大道工程师东部沿海的一条交通干道，线路多采用桥梁形式……………………..问题：1、简要说明一下渗透性模板使用效果是什么？答：模板衬垫保留了混凝土自身中的水分，形成了一层固化模，直到模板移走；覆盖去掉气孔减少，将水分丢失降低到最小，并使混凝土中的水泥充分固化，提高了混凝土表面的强度。
简答题：项目管理：1、工程项目管理制度包括：项目法人责任制、工程招标投标制、建设监理制、合同管理制。
2、工程项目质量影响因素的控制：即：“人、材料、机械、方法和环境”五方面。
（1）人的控制：人是直接参与工程建设的决策者、组织者、指挥者和操作者。
在工程建设中，人的素质、理论和技术水平、生理状况和违纪违章等属于人对工程质量的影响因素。
（2）材料、构配件的质量控制；（3）机械设备的控制；（4）方法的控制；（5）环境因素的控制。
3、施工项目成本控制的原则：开源与节流相结合的原则；全面控制原则；中间控制原则；节约原则；例外管理原则；责、权、利相结合的原则。
4、进度管理措施可分为：组织措施、技术措施、经济措施和合同措施四类。
（市政实务）1、顶推施工法的慨念：是在桥头沿纵轴线方向将逐段预制张拉的梁向前推出，使之就位的桥梁施工法。
施工时须紧靠桥台后部开辟的预制场地，每预制一个节段即用水平液压千斤顶施力，借助于不锈钢和聚氟乙烯模压板组成的滑动装置，将梁逐段向对岸顶推，待全部顶推就位后，再落梁。
然后更换正式支座，完成桥梁施工。
2、SMA的特性：抗高压稳定性、抗低温稳定性、良好的水稳定性、良好的耐久性、良好的表面功能。
3、有机高分子材料的特性：密度小、力学性能好、耐水性和耐湿性好、耐腐蚀性好、加工性好和使用方便；温度稳定性和大气稳定性差，对人的健康和环境有不良影响。
法规：1、建造师申请延续注册需提交的材料？（1）网上申报后系统生产打印的《注册建造师延续注册申请表》（一式三份）及初审意见表，并提供申请汇总表电子文档；（2）企业资质证书复印件；（3）本人的注册建造师执业资格证书原件、复印件加盖章（一式两份）和执业印章；（4）申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或申请人聘用单位的劳动、人事、工资关系证明；（5）申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料；（6）其他按相关规定需要提供的材料。
2、特大事故报告应包括的内容？（1）事故发生单位概况；(2)事故发生的时间、地点以及事故现场情况；(3)事故的简要经过；(4)事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；(5)已经采取的措施；(6)其他应当报告的情况。
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011规定，基坑工程安全防护，当开挖深度超过（）及以上的基坑周边必须安装防护栏杆，防护栏杆的安装应符合规范要求。
A. 0．8mB. 1．2mC. 1．8mD. 2m第2题(2分)单选题施工工艺流程及操作要点中，要说明相应的（）安排及必要的施工管理措施。
A. 劳动组织B. 组织流程C. 组织内容D. 组织计划第3题(2分)单选题工法开发的主要实施阶段要做到：保证工程资料（文字、图表、音像等）的准确、（）、及时、有效。
A. 可靠B. 真实C. 安全D. 严密第4题(2分)单选题企业在申报示范工程时，就要结合工程项目的具体情况，制定出新技术应用的( )A. 实施计划和目标B. 实施细则和目标C. 实施计划D. 目标《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011规定，工程现场施工用电配电箱与开关箱，施工现场配电系统应采用（）系统，用电设备必须有各自专用的开关箱。
A. 一级配电、无需漏电保护B. 三级配电、无需漏电保护C. 二级配电、二级漏电保护D. 三级配电、二级漏电保护第6题(2分)单选题根据危险性较大的分部分项工程安全管理办法的规定，关于脚手架工程单独编制专项施工方案描述正确的是（）。
A. 搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程，需单独编制。
B. 搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程，不需单独编制。
C. 附着式整体和分片提升脚手架工程，不需单独编制。
D. 悬挑式脚手架工程，不需单独编制。
第7题(2分)单选题在（）之后，可正式解除承包人的现场管理责任。
A. 办理交工手续B. 移交竣工资料C. 进行竣工结算D. 正式竣工验收第8题(2分)单选题《浙江省安全生产条例》中规定，安全生产管理，要坚持（）的方针。
A. 安全第一、质量第一B. 安全第一、预防为主、综合治理C. 安全第一、预防为主D. 预防为主、综合治理绿色施工示范工程的推荐部门（单位），要加强对绿色施工示范工程进行实施工作的组织指导和行业自律管理，制定监管计划，至少每（）年对绿色实施规划方案的内容检查总结一次。
市政实务二
一、单选
31、沥青玛蹄脂（SMA）是由沥青结合料、纤维、细集料、（C）组成的沥青玛蹄脂结合物。
A 粗集料
B 水泥
C 矿粉
D 粘土
32、悬臂吊装梁体起吊安装之前，应对起吊设备进行全面的安全技术检查，并按设计载荷的（B）分别进行起吊实验。
B、60%、100%和130%
33、顶管施工按所顶管节的直径分类，其中口径顶管的管材直径为（A）
A、∮1400-1800mm
34、根据项目定义，可以完整归纳出项目的主要特征（C）
C、项目具有周期性、约束条件、单件性和一次性
35、以下不属于市政工程项目管理阶段的是（B）
A、投标签约阶段
B、设计阶段
C、施工准备阶段
D、验收交工与决算阶段
36、市政工程质量检验评定验收中，不同类型的工程对验评量分别作了规定，正确规定的项为（B）
B、桥梁工程，不少于全桥总孔数的1/3，且不少于3孔，不足3孔者全查。
37、市政工程中，常见混凝土质量缺陷中，不属于质量缺陷现象的是（D）
D、曲线现象
二、多选
7、转体施工中的水平转体施工法具有（ABC）的特点
A、施工条件好，适合跨越山谷施工场地困难地段
B、节省投资
C、桥梁施工部影响桥下交通，特别适合立交桥施工
D、安全性交底、增加了高空作业
E、使用范围较小
8、市政工程施工现场质量管理的程序应包括以下（ACDE）方面
A、进行质量策划，确定质量目标
B、确定质量任务。
2024年建造师资格证专业技术继续教育考试题与答案一、选择题（每题1分，共5分）1.建设工程合同应当采用书面形式，下列哪项不属于书面合同的内容？A.工程范围B.工程质量C.工程造价D.工程进度2.建设工程安全生产管理，下列哪项不属于施工单位的安全责任？A.建立安全生产责任制度B.制定安全生产规章制度C.制定安全事故应急救援预案D.采取安全技术措施3.建设工程质量管理，下列哪项不属于建设单位的质量责任？A.依法对工程进行发包B.依法对材料进行检测C.依法对施工进行监督D.依法对工程进行验收4.建设工程监理，下列哪项不属于监理单位的职责？A.监督施工质量B.监督施工安全C.监督施工进度D.监督施工造价5.建设工程招标投标，下列哪项不属于招标投标的原则？A.公开B.公平C.公正D.保密二、判断题（每题1分，共5分）1.建设工程合同可以采用口头形式。
（）2.施工单位可以不制定安全事故应急救援预案。
（）3.建设单位可以对不符合质量标准的工程进行验收。
（）4.监理单位可以对施工单位的质量进行检测。
（）5.建设工程招标投标可以不公开进行。
（）三、填空题（每题1分，共5分）1.建设工程合同应当采用书面形式，包括工程范围、工程质量、工程造价和________。
2.施工单位应当建立安全生产责任制度，制定安全生产规章制度，制定安全事故应急救援预案，采取________。
3.建设单位应当依法对工程进行发包，依法对材料进行检测，依法对施工进行监督，依法对工程进行________。
4.监理单位应当监督施工质量，监督施工安全，监督施工进度，监督施工________。
5.建设工程招标投标应当遵循公开、公平、公正的原则，保证招标投标的________。
四、简答题（每题2分，共10分）1.简述建设工程合同的内容。
2.简述施工单位的安全生产责任。
3.简述建设单位的质量责任。
4.简述监理单位的职责。
5.简述建设工程招标投标的原则。
五、应用题（每题2分，共10分）1.某施工单位在进行建设工程施工时，未采取安全技术措施，导致发生安全事故。
1、如果采用单价合同，业主的工作量将增加，主要表现在( )工作量加大。
P201A.风险管理B.合同管理C.核实已完成工程量D.施工管理答案：C2、采用单价合同，在招标前，发包单位无需对( )做出完整详细的规定。
P201A.工程内容B.工程范围C.技术方案D.结构方案答案：B3、某工程项目因施工需要，向有关部门办理了夜间施工手续。
但在施工过程中，因施工噪声过大，被有关部门处以罚款。
根据施工合同示范文本的规定，对该情况的处理应是( )。
P190A.办理手续费用由发包人承担，罚款由承包人承担B.办理手续费用与罚款均由发包人承担C.办理手续费用由承包人承担，罚款由发包人承担D.办理手续费用与罚款均由承包人承担答案：A4、某工程承包人于2004年5月1日按合同规定向发包人提交了竣工验收报告，但直到6月中旬，发包人一直没有组织竣工验收，则( )。
P192A.承包人应再次提交竣工验收报告B.承包人可以自行组织竣工验收C.承包人承担意外责任D.视为竣工验收报告已经被认可答案：D5、某建设工程项目承包合同的计价方式是单价合同，在评标过程中，发现某一个投标者其总价和单价的计算结果不一致，究其原因是投标者在计算时，将混凝土单价300元/m3误作为30元/m3的结果。
为此，业主有权( )。
P201A.以总价为准调整单价B.以单价为准调整总价C.要求投标者重新报混凝土单价D.将该标作废标处理答案：B6、通过合同跟踪，就可能会发现合同实施中存在着( )偏差，从而及时分析原因，采取措施，纠正偏差，避免损失。
P207A.工程计划偏离了工程目标B.工程实施实际情况偏离了工程计划和工程目标C.工程实施实际情况符合合同计划和工程目标D.工程计划偏离了施工计划答案：B7、工程变更指示的发出( )。
P208A.有书面和口头两种形式B.只有口头形式C.采取口头形式，但须书面确认D.只有书面形式答案：A8、如果采用单价合同，业主的工作量将增加，主要表现在( )工作量加大。
一、单选1.李某被正在施工的建筑坠落物砸伤，住院治疗花费医疗费4000元，李某起诉到人民法院，并向法院递交了医院的诊断证明，则该诊断证明是（）。
A:证人证言B: 书证 C:勘验笔录D:鉴定结论您的答案：B正确答案：B【本题 2 分】2.根据我国《民事诉讼法》的规定，下面表述正确的是()。
A:视听资料不能单独作为认定案件事实的依据B:当事人对自己提出主张，有责任提供证据C:法院对单位和个人提出的证明文书应当作为认定事实的根据D:复制品、照片、副本、节录本不能作为认定事实的根据您的答案：B正确答案：B【本题 2 分】3.在民事诉讼中，对一方当事人陈述的事实，另一方当事人既未表示承认也未否认，经（）充分说明并询问后，其仍不明确表示肯定或者否定的，视为对该项事实的承认。
A:对方律师 B:书记员 C:对方代理人D:审判人员您的答案：D正确答案：D【本题 2 分】4.钢结构安装施工仿真技术具有安全性、（）、高效性及经济性的特点，适用于大跨度网架结构、桁架结构，特别是大型复杂钢结构与构件的安装施工。
A:美观性B:直观性C:适用性D:复杂性您的答案：B正确答案：B【本题 2 分】5.工程项目远程验收知识中心。
具有收集工程验收相应标准、规范、规程企业标准等内容的功能，为验收过程中的相关人员提供（）。
A:标准、规范、规程支持B:知识支持C:技术支持 D:法律法规支持您的答案：D正确答案：D【本题 2 分】6.建筑信息模型应用统一标准》GB/T51212-2016充分考虑我国国情和工程建设行业现阶段特点，创新性地提出了我国建筑信息模型（BIM）应用的一种实践方法（），它内容科学合理，具有基础性和开创性，对促进我国建筑信息模型应用和发展具有重要指导作用。
A:LB-BIMB:3D-CADC:3D-BIMD:P-BIM您的答案：D正确答案：D【本题 2 分】7.全国建筑市场的信息化监管目标是实现（）。
A:“数据一个库、监管一张网、管理一条线、诚信为本”B:“数据一个库、监管一张网、管理一条线、失信惩戒”C:“数据一个库、监管一张网、管理一条线”D:“直观性、客观性”您的答案：B正确答案：C【本题 2 分】8.机电工程中常见的各种型钢、钢筋、钢丝等，均用（）制造。
1、采用固定价格的施工劳务分包合同，根据施工劳务分包合同示范文本的规定，合同没有特别约定的情况下，可以调整价格的是( )。
P197A.由于劳务分包人原因造成的返工B.通货膨胀导致劳务价格变化C.法律政策变化导致劳务价格变化D.由于劳务分包人原因造成的安全事故答案：C2、下列关于固定总价合同适用性说法不正确的是( )。
P202A.工程量小、工期短，施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理B.工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确C.工程结构和技术简单，风险小D.合同条件中有对承包商单方面保护的条款答案：D3、即使是固定总价合同，在发生重大设计变更时也可以对合同价格进行调整，但必须( )。
P202A.经监理工程师认可B.在合同中约定C.经双方协商一致D.经业主同意答案：B4、一般情况下，在签订成本加酬金合同时，工程的( )难以确定。
P204A.技术方案B.实际成本C.质量要求D.进度答案：B5、根据施工合同示范文本的规定，投料试车应( )。
P193A.在工程竣工验收前，由承包人组织B.在工程竣工验收前，由发包人组织C.在工程竣工验收后，由工程师组织D.在工程竣工验收后，由发包人组织答案：D6、采用成本加酬金合同，价格变化或工程量变化的风险由( )承担。
P204A.设计人B.业主方C.承包商D.监理方答案：B7、一般情况下，在签订成本加酬金合同时，工程的( )难以确定。
P204A.技术方案B.实际成本C.质量要求D.进度答案：B8、某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，承包人与分包人签订了专业工程分包合同，在分包合同履行过程中，分包人的正确做法是( )。
P195A.未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系B.分包人可以直接致函发包人或工程师C.分包人可以直接接受发包人或工程师的指令D.分包人无须接受承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令答案：A9、承包单位是合同( )的主体。
P205A.监督B.跟踪C.履行D.控制答案：C10、施工过程中由于一些意外情况导致暂停施工的，根据施工合同示范文本的规定，其处理原则是( )。
P192A.视风险责任应由谁承担而确定工期是否给予顺延B.工期应予顺延C.工期不予顺延D.由发包人与承包人商确定工期是否顺延答案：A11、某工程承包人于2004年5月1日按合同规定向发包人提交了竣工验收报告，但直到6月中旬，发包人一直没有组织竣工验收，则( )。
P192A.承包人应再次提交竣工验收报告B.承包人可以自行组织竣工验收C.承包人承担意外责任D.视为竣工验收报告已经被认可答案：D12、施工承包合同承包人按合同规定，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师审查后在规定时间内予以了确认。
施工过程中，发现该施工组织设计和工程进度计划本身存在缺陷，对此应由( )承担责任。
P191A.发包人B.工程师C.工程师与承包人共同D.承包人答案：D13、某建设工程项目承包合同的计价方式是单价合同，在评标过程中，发现某一个投标者其总价和单价的计算结果不一致，究其原因是投标者在计算时，将混凝土单价300元/m3误作为30元/m3的结果。
为此，业主有权( )。
P201A.以总价为准调整单价B.以单价为准调整总价C.要求投标者重新报混凝土单价D.将该标作废标处理答案：B14、工程变更指示的发出( )。
P208A.有书面和口头两种形式B.只有口头形式C.采取口头形式，但须书面确认D.只有书面形式答案：A15、采用成本加酬金合同，对于业主而言，有利于( )。
P204A.进度管理B.质量管理C.成本管理D.风险管理答案：A16、采用变动总价合同，施工过程中因通货膨胀原因造成成本增加时，可以根据( )对合同总价进行相应调整。
P203A.造价工程师认可B.合同约定C.监理工程师认可D.承包商要求答案：B17、当时间非常紧迫时，宜采用下列哪种合同形式( )。
P204A.总价合同B.成本加酬金合同C.变动单价合同D.单价合同答案：B18、施工承包合同协议书中的合同工期应填写( )。
P191A.实际施工天数B.总日历天数C.预计竣工日期D.扣除节假日后的总日历天数答案：B19、由设计方提出的工程变更应该与( )协商或经其审查批准。
P208A.承包商B.规划部门C.监理公司D.业主答案：D20、施工承包合同承包人按合同规定，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师审查后在规定时间内予以了确认。
施工过程中，发现该施工组织设计和工程进度计划本身存在缺陷，对此应由( )承担责任。
P191A.发包人B.工程师C.工程师与承包人共同D.承包人答案：D21、采用固定价格的施工劳务分包合同，根据施工劳务分包合同示范文本的规定，合同没有特别约定的情况下，可以调整价格的是( )。
P197A.由于劳务分包人原因造成的返工B.通货膨胀导致劳务价格变化C.法律政策变化导致劳务价格变化D.由于劳务分包人原因造成的安全事故答案：C22、一般情况下，在签订成本加酬金合同时，工程的( )难以确定。
P204A.技术方案B.实际成本C.质量要求D.进度答案：B23、承包单位是合同( )的主体。
P205A.监督B.跟踪C.履行D.控制答案：C24、某建设工程项目施工合同约定，由承包人负责采购项目所需的防火门，现设计要求的质量标准高于国家标准，则在材料采购合同中，对该材料的质量标准约定应是( )。
P198B.按颁布的国家标准执行C.按颁布的国家标准与设计要求折衷执行D.由承包人视情况而定答案：A25、工程变更指示的发出( )。
P208A.有书面和口头两种形式B.只有口头形式C.采取口头形式，但须书面确认D.只有书面形式答案：A26、下列关于总价合同说法不正确的是( )。
P203A.发包单位可以在报价竞争状态下确定项目的总造价B.承包人将承担较多的风险C.评标时易于迅速确定最低报价的投标人答案：D27、出现合同实施偏差，承包商采取的调整措施可以分为( )。
P207A.组织措施，技术措施，经济措施，管理措施B.组织措施，技术措施，经济措施，合同措施C.法律措施，技术措施，经济措施，合同措施D.组织措施，应急措施，经济措施。
合同措施答案：B28、对于总价合同，如果在施工过程中施工内容和有关条件不发生变化时，业主支付给承包商的价款额是( )。
P202A.合同总价格加价格风险因素B.合同总价格加政策风险因素C.合同总价格D.合同总价格加法律风险因素答案：C29、某建设工程项目在发包时，其内容和工程量还不能明确的确定。
在这种情况下，业主适合采用( )计价方式发包工程。
P201A.总价合同B.设计――管理承包合同C.单价合同D.总包合同答案：C30、某建设工程项目施工合同约定，由承包人负责采购项目所需的防火门，现设计要求的质量标准高于国家标准，则在材料采购合同中，对该材料的质量标准约定应是( )。
P198B.按颁布的国家标准执行C.按颁布的国家标准与设计要求折衷执行D.由承包人视情况而定答案：A31、施工承包合同协议书中的合同工期应填写( )。
P191A.实际施工天数B.总日历天数C.预计竣工日期D.扣除节假日后的总日历天数答案：B32、某建设工程项目施工合同约定，由承包人负责采购项目所需的防火门，现设计要求的质量标准高于国家标准，则在材料采购合同中，对该材料的质量标准约定应是( )。
P198A.按设计要求执行B.按颁布的国家标准执行C.按颁布的国家标准与设计要求折衷执行D.由承包人视情况而定答案：A33、建设工程施工劳务合同中，由劳务分包人负责办理，并支付保险费用的是( )。
P197A.工程承包人租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备B.运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备C.第三方人员生命财产D.施工场内劳务分包人自有人员生命财产和施工机械设备答案：D34、采用单价合同，在招标前，发包单位无需对( )做出完整详细的规定。
P201A.工程内容B.工程范围C.技术方案D.结构方案答案：B35、施工承包合同履行中，工程师认为确有必要暂停施工时，应以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后( )小时内提出书面处理意见。
P191A.8B.24C.32D.48答案：D。
