(完整版)勘察工程合同.pdf

勘察设计合同范本5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方全称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方电话号码]乙方（承包人）：[乙方全称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方电话号码]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就乙方向甲方提供工程勘察设计服务事宜，达成如下协议：一、项目概况及工作范围（详细描述项目的地点、规模、设计内容等，明确勘察设计的工作范围及内容。

）二、合同总价及支付方式（一）合同总价：[具体金额]。

本合同总价包括乙方向甲方提供的全部勘察设计工作内容，并附明细表。

除因甲方书面要求变更外，合同总价不予调整。

（二）支付方式：合同签署后一定时间内，甲方按合同约定向乙方支付定金及款项。

支付节点应具体明确。

尾款在项目竣工验收合格后一定期限内付清。

所有款项通过银行转账方式进行支付。

（三）乙方需提供正规发票作为收款依据。

三、勘察设计要求及标准（明确勘察设计的具体标准、规范及技术要求。

）四、双方责任与义务（一）甲方责任与义务1. 甲方应当向乙方提供必要的资料，确保真实、准确、完整。

2. 甲方应按时支付合同款项。

3. 参与项目设计方案的评审工作。

（二）乙方责任与义务1. 按照合同约定完成勘察设计工作，按时交付成果。

2. 对勘察设计的成果质量负责，确保符合相关规范和要求。

3. 对甲方提出的合理要求及时响应并做出调整。

4. 保护甲方的知识产权，未经授权不得泄露或向第三方转让相关资料。

五、合同履行期限与进度安排（明确项目开始与结束时间，分阶段任务及完成时间。

）六、保密条款（明确合同涉及的商业秘密保护条款。

）双方应对本合同内容及相关资料保密，未经对方书面同意，不得泄露给第三方。

七、违约责任与赔偿（明确任何一方未履行合同义务应承担的违约责任及赔偿方式。

）八、争议解决方式（明确合同纠纷的解决途径，如仲裁或诉讼等。

建设工程勘察合同样板5篇篇1建设工程勘察合同甲方：（甲方名称及联系方式）乙方：（乙方名称及联系方式）鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察工作，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议，共同遵守并履行：一、勘察项目甲方委托乙方对（工程名称、位置）进行勘察工作，具体包括但不限于勘察区域范围、地质勘察、水文勘察、土质勘察等内容。

二、勘察内容与要求2.1乙方应按照国家有关勘察标准和规范，完成勘察项目的各项内容。

2.2勘察成果包括但不限于勘察报告、勘察资料、勘察设计方案，乙方应按时提交给甲方，并在勘察报告中说明勘察范围、方法、过程、成果和建议。

2.3勘察过程中应注意保护环境、遵循安全规范，确保勘察过程安全、顺利进行。

三、时间安排3.1乙方应按照合同约定的时间完成勘察工作，并在勘察报告中注明勘察的起止时间。

3.2若因不可抗力等原因导致工期延误，应及时通知甲方并协商解决方案。

四、技术保密4.1乙方应对获得的勘察资料和成果承担保密责任，未经甲方许可，不得向第三方提供或披露。

4.2勘察报告及相关资料属于甲方所有，乙方不得擅自使用或转让。

五、费用支付5.1甲方应按照约定时间及方式支付勘察费用给乙方，并开具正规发票。

5.2若勘察工作需要额外费用支出，应经甲、乙双方协商一致后支付。

六、违约责任6.1如乙方未按照合同约定时间完成勘察工作，应承担相应违约责任。

6.2如甲方未按照约定时间支付勘察费用，乙方有权要求甲方支付滞纳金。

七、争议解决双方若因履行本合同发生争议，应协商解决，协商不成可向有关仲裁机构申请仲裁，仲裁裁决为最终裁决。

八、其他事宜8.1本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。

8.2本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至勘察工作结束。

8.3本合同未尽事宜，双方可协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________签订日期：年月日以上为《建设工程勘察合同》的样本，甲、乙双方应详细阅读并确认各项内容，遵守合同约定，共同完成建设工程勘察工作。

勘察合同书样本合同标题，勘察合同。

合同编号， [编号]甲方（委托方）， [甲方名称]乙方（受托方）， [乙方名称]鉴于甲方拟进行勘察工作，为确保双方权益，经双方友好协商，达成如下合同：第一条勘察内容。

1. 乙方应按照甲方的要求，对指定的勘察区域进行勘察工作，包括但不限于地质勘察、环境勘察等内容。

2. 勘察工作应符合相关法律法规和标准要求，确保勘察数据的准确性和可靠性。

第二条勘察报告。

1. 乙方应在勘察工作完成后，向甲方提交勘察报告，报告内容应包括勘察范围、勘察方法、勘察结果等内容。

2. 勘察报告应经甲方确认后方视为有效，甲方有权对报告内容提出合理修改意见。

第三条保密条款。

1. 双方应对在履行合同过程中所获得的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。

2. 合同终止或解除后，双方仍应继续履行保密义务，不得利用或披露对方的商业秘密和机密信息。

第四条合同期限。

本合同自双方签字盖章之日起生效，至勘察报告提交并经甲方确认之日止。

第五条违约责任。

1. 若乙方未能按照合同约定完成勘察工作，应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

2. 若甲方未能按照合同约定支付勘察费用，应承担违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

第六条争议解决。

双方因履行本合同发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

第七条其他。

本合同未尽事宜，由双方协商解决。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为勘察合同书样本，如有疑问请随时与我联系。

工程地质勘察合同书范本5篇篇1工程地质勘察合同书范本甲方（委托方）：（公司名称）地址：邮编：电话：传真：联系人：乙方（承接方）：（公司名称）地址：邮编：电话：传真：联系人：鉴于甲方拟在（项目地点）进行工程建设，为确保工程的施工质量和安全，根据双方自愿、平等、协商一致的原则，经友好协商，就甲方拟委托乙方进行工程地质勘察服务事宜达成如下协议，以友好合作、互信互利、共同发展为原则，签订本合同。

第一条服务内容1.1 乙方应按照甲方提交的工程地质勘察任务书，对建设项目的地质情况进行勘察分析，提供相应的勘察报告。

勘察内容包括但不限于地下水情况、地质结构、地基承载力等方面。

1.2 乙方应根据甲方的要求，提供相关的勘察资料、勘察报告，并在勘察过程中及时与甲方沟通，做好协调工作。

第二条服务费用2.1 本次工程地质勘察服务的费用为（金额），由甲方支付给乙方。

2.2 乙方应在合同生效后（时间）内开具服务发票，并提供相关的发票税务资料。

2.3 如因勘察过程中发现需要追加勘察内容或发生额外费用，乙方应及时与甲方协商，经双方确认后支付相应费用。

第三条服务期限3.1 乙方应于本合同签订后（时间）内开始工程地质勘察服务，完成时间为（时间）。

3.2 如因不可抗力等原因导致勘察服务延期，乙方应及时通知甲方，并按实际情况调整勘察计划。

第四条质量保证4.1 乙方应按照国家相关规定和标准进行工程地质勘察工作，确保勘察报告的准确性和真实性。

4.2 如因乙方的工作质量问题导致勘察报告不准确或出现错误，乙方应承担相应责任并进行修正。

第五条保密条款5.1 乙方应对甲方提供的相关资料和信息进行保密，未经甲方允许不得向第三方透露。

5.2 本合同签订后，乙方不得擅自使用甲方的名称进行任何宣传或推广活动。

第六条违约责任6.1 如因乙方的原因导致勘察任务无法完成或出现质量问题，乙方应承担相应责任，并进行赔偿。

6.2 如因甲方拖延支付费用或提供不准确信息而导致勘察服务延期或出现问题，甲方应承担相应责任。

工程勘察合同电子版建设单位（甲方）：_____地址：_____邮码_____电话_____法定代表人：_____职务_____勘察单位（乙方）：_____地址：_____邮码_____电话_____法定代表人：_____职务_____为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

第一条工程名称、规模、投资额、建设地点_____。

第二条勘察的范围、进度和质量_____。

第三条甲方的义务1.在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。

2.在签订合同时，甲方必须在____年____月____日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置图各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。

3.甲方必须在____年____月____日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。

4.甲方必须在____年____月____日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。

5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。

乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所、饭店，费用由甲方负担。

甲方人员的集体福利设施（如浴室、理发、医疗等）应为乙方人员提供方便。

勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给（费用由乙方负责）；生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。

6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。

7.甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复使用。

第四条乙方的义务1.乙方应按照现行的标准、规范和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。

勘察合同标准模板甲方（委托方）：（公司名称）地址：联系人：电话：传真：邮编：乙方（承包方）：（公司名称）地址：联系人：电话：传真：邮编：经甲、乙双方友好协商，就甲方甲项建设项目的勘察工作，达成以下合同：一、项目名称：二、项目位置：三、项目概况：四、勘察范围：本次勘察的具体内容、范围及要求详见勘察任务书。

五、工作量及时间：本次勘察的工作量和完成时间详见勘察任务书，乙方保证按时按质完成。

六、报酬及付款方式：1. 乙方应按照勘察任务书的工作量要求，为甲方提供勘察服务。

2. 甲方应在乙方完成勘察工作后，按约定付款方式向乙方支付相应报酬。

3. 报酬支付时间及方式详见勘察任务书。

七、保密条款：1. 乙方应严格保守甲方的商业秘密，不得向任何第三方透露或泄露相关信息。

2. 乙方在合同期间及结束后，应按要求将所有相关资料归还甲方或按要求销毁。

八、违约责任：1. 若乙方未按时完成勘察工作或未达到预期质量标准，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

2. 若因乙方原因导致项目延期或发生其他损失，乙方应向甲方进行赔偿。

九、争议解决：本合同的内容和履行发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关部门寻求帮助解决。

十、合同附件：1. 勘察任务书2. 其他相关文件十一、其他约定：1. 本合同自双方签署之日生效，至勘察工作完成并双方结清欠款后终止。

2. 未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。

十二、合同签署：甲方代表：乙方代表：（盖章）（盖章）签订日期：签订日期：。

建设工程勘察合同模板6篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系方式：[甲方联系方式]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系方式：[乙方联系方式]根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况及勘察要求（详细描述工程的地理位置、规模、性质等，提出勘察的具体要求，包括勘察深度、精度等。

）二、勘察工作内容及范围（明确勘察工作的具体内容，如地质勘察、岩土工程勘察等，并明确勘察范围。

）三、勘察工作期限及进度安排（确定勘察工作的开始和结束时间，以及各阶段的工作内容和完成时间。

）四、合同价款及支付方式（明确勘察费用总额，包括支付方式、时间、条件等，如分期支付或待验收合格后支付等。

）五、知识产权归属及保密条款（明确在勘察过程中产生的知识产权归属问题，以及双方对商业秘密和客户信息的保密义务。

）六、勘察质量标准及验收方式（明确勘察工作的质量标准，以及验收的方式、方法和程序。

）七、甲方提供资料及配合事项（列明甲方需向乙方提供的资料清单，以及甲方应配合乙方进行的有关事项。

）八、乙方承担风险及违约责任（明确乙方在勘察过程中可能承担的风险和违约责任，如因乙方原因未能按时完成勘察工作等。

）九、合同变更与解除条件（明确合同变更和解除的条件和程序，包括双方协商一致、不可抗力等因素导致的合同变更或解除。

）十、争议解决方式及法律适用（明确在合同履行过程中发生争议时的解决方式，如友好协商、仲裁或诉讼，以及适用的法律。

）十一、其他补充条款（根据具体情况，双方可约定其他补充条款，以完善合同内容。

）十二、合同的生效及份数（明确合同的生效条件及合同的正本份数，以及每份的效力。

）甲方（盖章）：[甲方公章]法定代表人（签字）：[甲方法人手写签名]签订日期：XXXX年XX月XX日乙方（盖章）：[乙方公章]法定代表人（签字）：[乙方法人手写签名]签订日期：XXXX年XX月XX日篇2合同编号：XXXXXXXX甲方（发包人）：________________乙方（承包人）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________。

建设工程勘察合同模板3篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系方式：[甲方联系方式]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系方式：[乙方联系方式]根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就本建设工程勘察项目达成以下协议，以明确双方的权利和义务，保护合同双方的合法权益。

一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模描述]4. 工程勘察任务范围：[勘察范围描述]二、合同工期与进度安排1. 勘察周期：[勘察周期时间]，自本合同签订之日起计算。

2. 进度安排如下：[详细的进度计划安排]。

3. 如因甲方原因导致乙方无法按时完成任务，双方可协商顺延工期。

三、勘察费用及支付方式1. 勘察费用总计：[勘察费用总额]。

2. 支付方式如下：[支付方式描述]。

3. 甲方应按约定时间支付勘察费用，如逾期支付，乙方有权暂停勘察工作。

四、质量要求与技术标准1. 乙方应按照国家和地方有关工程勘察规范、标准等要求进行勘察工作。

2. 勘察成果应符合甲方提供的工程要求和设计要求。

3. 乙方应确保勘察数据的真实性和准确性。

五、合同双方权利义务1. 甲方的权利义务：提供工程相关资料，监督乙方履行合同情况等。

2. 乙方的权利义务：按照合同约定完成勘察任务，确保勘察质量等。

六、保密条款及知识产权归属约定篇2合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系方式：[甲方联系方式]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系方式：[乙方联系方式]鉴于甲方需要就某建设工程进行勘察工作，现甲方决定委托乙方完成该项工程勘察工作，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]。

建设工程勘察合同样本5篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（委托人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]乙方（勘察人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]鉴于甲方拟委托乙方就特定的建设工程进行勘察工作，为明确双方权益与责任，双方遵循诚实信用原则，特订立本合同，以兹信守。

一、合同背景与目的鉴于甲方的建设工程项目需要进行现场勘察，特委托乙方承担勘察工作。

乙方的勘察能力、技术水平和专业经验得到甲方认可。

双方根据有关法律法规的规定，就工程勘察事宜签订本合同。

合同目的在于明确双方在工程勘察过程中的权利和义务，确保工程勘察工作的顺利进行。

二、工作内容及范围1. 乙方应按照甲方的要求，对建设工程进行地质勘察、工程测量和其他相关勘察工作。

具体工作内容包括但不限于地质勘察报告编制、现场勘探、样品采集与测试等。

2. 勘察范围：本工程勘察范围包括但不限于项目用地范围内的地质勘察、工程测量及相关专题研究。

三、合同金额及支付方式1. 本工程勘察费用总额为人民币大写__________元整（小写：__________元）。

具体费用计算方式按照双方协商确定的收费标准执行。

2. 甲方在合同签订后____日内支付乙方总费用的____％作为预付款；勘察工作完成后并经甲方验收合格，支付剩余款项。

3. 若因甲方原因导致勘察工作延期或工作量增加，双方应另行协商确定增加的费用及支付方式。

四、合同期限及进度安排1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至完成全部勘察工作并交付合格成果为止。

2. 乙方应按照甲方的要求，合理安排勘察进度，确保按时完成勘察任务。

如遇特殊情况，双方可协商调整进度安排。

五、保密条款及知识产权归属1. 双方在履行本合同过程中获知的对方商业秘密、技术资料等信息，应予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露或用于本合同以外的其他用途。

2. 勘察成果的知识产权归甲方所有。

建设工程勘察合同范本6篇篇1建设工程勘察合同范本甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（工程勘察单位）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟在（建设工程位置）进行（建设工程名称）的工程，为保证工程的设计、施工与使用的合理性和安全性，经双方协商一致，签订本合同。

第一条服务内容1.1 乙方应当按照国家有关技术标准、规范及甲方的要求，进行（建设工程名称）的勘察工作，提供勘察成果报告给甲方。

1.2 勘察范围包括但不限于地质勘察、地形测量、土质测定、水文水动力勘察等。

第二条勘察成果的使用2.1 乙方应当根据勘察成果报告的内容，为甲方提供相应的设计资料，确保设计方案的可行性。

2.2 乙方提供的勘察成果报告仅供甲方在建设过程中参考，不得用于未经乙方同意的其他用途。

第三条合同价款及支付方式3.1 本合同的总价款为（具体金额）。

3.2 价款支付方式：甲方应在本合同签订后的（天数）内支付合同总价款的（具体金额）作为预付款，剩余价款在乙方完成勘察成果报告并经甲方验收合格后一次性支付。

第四条调整和变更4.1 在勘察过程中，如有需要调整勘察范围或变更勘察方案，应当经双方协商一致，并签订书面变更协议。

4.2 调整或变更后的勘察费用须根据实际情况重新评定，并作出相应的补偿或退还。

第五条保密条款5.1 双方应当对在勘察工作中获取的所有相关信息和资料进行保密，并不得向第三方透露。

5.2 乙方不得将勘察工作中获取的信息用于其他用途，包括但不限于参与其他工程勘察或向第三方提供。

第六条质量保证6.1 乙方应当保证其在勘察工作中所提供的成果报告真实、可靠、准确。

6.2 如甲方在使用勘察成果报告过程中发现严重错误或疏漏，乙方应当立即进行整改，不得以任何理由拒绝。

第七条违约责任7.1 若乙方违反本合同的约定，导致甲方损失的，乙方应当承担相应的经济赔偿责任。

7.2 若甲方未按时支付合同价款或违反其他合同约定，应当承担相应的违约责任。

第八条法律适用及争议解决8.1 本合同适用中华人民共和国法律。

建设工程勘察合同样板5篇第1篇示例：建设工程勘察合同范本甲方（委托方）：______（单位名称）鉴于甲方拟组织实施______工程项目，现委托乙方从______年______月______日至______年______月______日对该工程项目进行勘察工作。

为明确双方的权利和义务，特订立本合同，共同遵守并执行以下约定：一、勘察项目内容1.乙方应按照甲方的要求，对______工程项目进行勘察，并出具勘察报告。

2.具体勘察内容包括但不限于：土地测量、地质勘探、地基勘察、环境影响评价等相关工作。

二、勘察范围1.乙方应按照甲方要求的范围和要求进行勘察工作。

2.在勘察过程中，乙方应遵守相关国家标准和规定，保证勘察成果的准确性和可靠性。

三、勘察报告和文件2.勘察报告应包括勘察过程、数据分析、结论和建议等内容，确保内容完整、清晰、准确。

四、勘察费用2.费用包括勘察工作的人工费、材料费、设备费等费用。

五、保密义务1.双方在合同履行的过程中应互相保守对方的商业秘密，不得向第三方透露。

2.勘察报告和相关文件属于甲方的商业秘密，乙方不得擅自复制、使用或泄露给他人。

六、合同变更1.如有必要变更合同内容，应经双方协商一致，并签署书面协议，方可生效。

2.未经协商一致，任何一方不得擅自变更合同内容。

七、合同解除1.如因不可抗力等原因导致无法继续履行合同，应及时通知对方，并协商解除合同。

2.合同解除后，双方应协商处理尚未完成的工作和相关问题。

八、争议解决1.合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。

2.协商不成的，可协商由双方指定仲裁机构进行仲裁解决，仲裁裁决为终局裁决。

以上约定，经甲、乙双方共同签字盖章后生效。

签订日期：______年______月______日本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。

本合同属于建设工程勘察合同的一个典型范例，供参考使用。

在签订合双方需仔细核对合同内容，确保双方权益不受侵犯。

工程勘察合同范本建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]GF_20______0204工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____（由承包人编填）勘察证书等级：_____发包人：_____承包人：_____签订日期：_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：_____承包人：_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。

第一条：工程概况1.1工程名称：_____1.2工程地点：_____1.3工程立项批准文件号、日期：_____1.4岩土工程任务委托文号、日期：_____1.5工程规模、特征：_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _______________________________________1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ ________________________1.7承接方式：_____1.8预订的岩土工程工作量：_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件第四条：工期本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工，工期为____天。

建设工程勘察合同范本3篇篇1甲方（发包人）：__________乙方（承包人）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________工程勘察项目。

2. 工程地点：具体地址请详细描述。

3. 工程规模：工程范围及勘察工作量等具体描述。

二、勘察任务和要求1. 乙方应按照甲方的要求进行工程勘察，包括但不限于地质勘察、工程测量等。

2. 乙方应按照现行国家标准、规范进行勘察工作，确保勘察数据真实、准确。

3. 乙方应根据勘察结果，编制勘察报告，并对报告的质量负责。

三、勘察费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付勘察费用，具体金额根据工程规模、勘察难度等因素确定。

2. 甲方在合同签订后预付勘察费用的百分之三十（30%），勘察工作完成后支付剩余费用。

3. 支付方式：具体描述支付方式、时间、地点等。

四、勘察周期及进度安排1. 乙方应在约定的时间内完成勘察工作。

2. 乙方应制定详细的勘察进度计划，并报甲方备案。

3. 如因乙方原因导致勘察周期延误，乙方应承担相应的违约责任。

五、保密条款1. 甲乙双方应对本合同履行过程中所涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密。

2. 未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露相关保密信息。

六、质量保障与验收标准1. 乙方应确保勘察质量符合国家相关标准、规范。

2. 甲方有权对乙方的勘察工作进行监督和检查。

3. 勘察工作完成后，乙方应提交勘察报告，甲方组织验收。

4. 如勘察报告不符合质量要求，乙方应负责修改或重新勘察。

七、违约责任1. 若因乙方原因导致勘察周期延误或勘察质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方相应损失。

2. 若甲方未按合同约定支付勘察费用，甲方应承担违约责任。

3. 双方其他违约行为按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定处理。

建设工程勘察合同范本8篇篇1甲方（发包人）：__________乙方（承包人）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程规模：__________二、服务范围与内容乙方应按照甲方的要求，提供以下服务：1. 勘察区域的现场踏勘。

2. 编制勘察纲要及勘察工作计划。

3. 提交勘察成果报告及相应的电子文档资料。

4. 提供施工阶段的必要技术支持。

三、合同工期与进度安排1. 合同签订后，乙方应在约定时间内完成勘察工作并交付勘察成果。

2. 乙方应严格按照甲方提供的工期要求执行，确保勘察进度与质量。

3. 若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

四、技术标准与规范双方应按照国家和地方现行相关的工程勘察规范、标准、规程等进行勘察工作。

如合同中有特殊要求，双方应明确约定并执行。

五、合同价格与支付方式1. 本工程勘察费用为人民币__________元（大写：__________元整）。

该费用包括勘察费、报告编制费及其他相关费用。

2. 甲方应按以下方式支付费用：合同签订后支付预付款，勘察成果提交并验收合格后支付尾款。

具体支付时间、金额和方式应在合同附件中明确。

若因甲方原因未按约定支付费用，乙方有权顺延工期并要求甲方承担违约责任。

六、成果交付与验收标准（本栏以下空白）此为建筑工程勘察合同范本供您参考实际合同应根据具体情况进行适当调整和完善）篇2甲方（发包人）：_________________________乙方（承包人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程规模：_________________________二、勘察范围和要求1. 乙方应按照甲方的要求进行工程测量、地质勘察等工作。

工程地质勘察合同书范本5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方：[甲方名称]（以下简称甲方）乙方：[乙方名称]（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，考虑到甲方需要明确与乙方之间的工程地质勘察工作内容和责任等条款，经过友好协商，双方在平等自愿的基础上，签订本合同，以兹信守。

一、工程概况及勘察范围1. 工程名称：[具体工程名称]。

2. 工程地点：[具体地点]。

3. 勘察范围：[明确勘察的具体区域范围]。

4. 勘察目的和要求：[具体描述本次勘察的目的及所需达到的技术要求]。

二、工作内容与标准1. 乙方应按照甲方的要求，进行现场地质勘察工作，包括但不限于地形测绘、地质勘探、土壤试验等。

2. 乙方应根据勘察结果，编制详细的地质勘察报告，并对报告内容的真实性和准确性负责。

3. 乙方应按照国家现行的工程勘察规范、规程及技术要求进行勘察工作。

三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。

2. 甲方在合同签订后[具体天数]内支付乙方总金额的XX%作为预付款。

3. 乙方完成勘察工作并提交勘察报告后，甲方在[具体天数]内支付剩余款项。

4. 支付方式：[明确支付方式，如银行转账等]。

四、合同期限及进度安排1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为[具体期限]。

2. 乙方应在合同签订后[具体天数]内完成地质勘察工作，并提交地质勘察报告。

3. 若因甲方原因导致乙方无法按时完成工作，则合同期限相应顺延。

五、双方责任与义务1. 甲方有责任提供必要的资料，协助乙方开展勘察工作。

2. 乙方应按时提交勘察报告，并对报告中提出的问题和建议承担责任。

3. 乙方在勘察过程中发现地质条件与预期不符或其他异常情况时，应及时通知甲方。

4. 双方应共同遵守保密义务，未经对方许可，不得泄露与本合同相关的商业秘密。

六、违约责任及赔偿1. 若甲方未按合同约定支付费用，每逾期一天，应支付未付款项XX%的违约金。

建设工程勘察合同样板5篇篇1建设工程勘察合同样板第一部分：合同订立甲方和乙方于____年____月____日签订本合同，就甲方委托乙方进行的工程勘察事项达成如下协议：第二部分：委托事项1. 甲方在本合同项下委托乙方进行的工程勘察内容为：______（具体工程勘察内容及范围）。

2. 乙方应按照相关国家规定和标准，合理、有效地完成上述工程勘察任务，并提供符合规定的工程勘察报告。

第三部分：费用支付1. 甲方应按照本合同约定，及时向乙方支付工程勘察费用，费用总额为______元（大写）。

2. 工程勘察费用支付方式为______（一次性付清或分期支付），具体支付时间及方式双方应另行协商确定。

第四部分：工期及延期1. 工程勘察的工期为______天/月，自本合同生效之日起计算。

2. 若因不可抗力等特殊情况而导致工程勘察工期需要延长，延期操作应双方书面协商一致。

第五部分：保密条款1. 本合同生效后，乙方应对甲方的商业秘密和技术资料等保密，不得向第三方披露。

2. 双方保证在合作过程中不泄露对方商业和技术秘密，如有泄露行为，应承担相关法律责任。

第六部分：违约责任1. 如果一方未履行本合同约定的义务，给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。

2. 如果一方未按合同规定支付费用、提供必要的配合等，应当承担相应的违约责任。

第七部分：争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；若无法协商解决的，应向______（仲裁机构/法院）申请仲裁/诉讼解决。

第八部分：其他条款1. 本合同自双方盖章生效，至工程勘察任务完成并工程勘察报告确认之日终止。

2. 本合同可经双方协商一致修改，在修改前，应签订书面合同补充协议。

甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____年____月____日以上为建设工程勘察合同样板，双方应在充分了解合同内容的情况下，认真履行各自职责，确保工程勘察任务的圆满完成。

详细勘察合同模板甲方：（委托人）地址：联系人：电话：乙方：（勘察单位）地址：联系人：电话：根据《中华人民共和国建设工程勘察设计质量管理条例》和相关法律法规，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：一、勘察内容1.1 甲方委托乙方进行特定项目的勘察工作，具体包括但不限于：项目概况调查、现场勘察、勘察报告编制等工作内容。

1.2 勘察内容由双方在签订本合同后进行详细商讨，并在勘察合同附件中具体约定。

二、勘察费用2.1 勘察费用总额为（具体金额）人民币，由甲方支付给乙方。

2.2 勘察费用的支付方式为：（一次性付清/分期支付/其他），具体支付时间和方式由双方协商确定。

2.3 如发生额外费用（如派工费、材料费等），甲方应事先知晓并与乙方商定支付方式。

三、勘察工期3.1 勘察工期自本合同签订之日起计算，具体勘察工期为（具体天数），须在约定时间内完成勘察工作并提交勘察报告。

3.2 若勘察工期需延长，乙方应提前通知甲方，并经双方友好协商后确定新的勘察工期。

四、勘察报告及知识产权4.1 乙方应按时提交完整的勘察报告给甲方，确保勘察报告的准确性和完整性。

4.2 勘察报告的知识产权归属于乙方，未经甲方同意，不得泄露给第三方或用于其他用途。

4.3 如甲方需要使用勘察报告中的内容进行项目建设等工作，应提前征得乙方的书面同意，并支付相应的使用费用。

五、违约责任5.1 如因乙方原因导致勘察工作无法继续进行，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方因此受到的损失。

5.2 如因甲方原因导致勘察工作无法正常进行，甲方应承担相应责任，如需终止合同，应支付乙方已经发生的费用。

六、保密条款6.1 双方应对勘察过程中所得到的信息、资料进行保密，未经对方同意，不得向第三方透露或使用。

6.2 勘察报告及相关资料的保密期限为（具体期限），在此期限内，双方应严格遵守保密协议。

七、争议解决7.1 本合同项下产生的一切争议，双方应友好协商解决，如无法协商解决，应提交（仲裁机构/人民法院）进行裁决。

建设工程勘察合同电子版发包人：_____勘察人：_____发包人委托勘察人承担_____任务。

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条工程概况工程名称：_____工程建设地点：_____工程规模、特征：_____工程勘察任务委托文号、日期：_____工程勘察任务（内容）与技术要求：_____承接方式：_____预计勘察工作量：_____工程内容：_____第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。

第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。

第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间4.1.1本工程的勘察工作定于____年____月____日开工，____年____月____日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

4.2收费标准及付费方式4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准_____计取费用;或以"预算包干"、"中标价加签证"、"实际完成工作量结算"等方式计取收费。

专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX二零二四年度工程勘察设计合同本合同目录一览第一条合同主体1.1 发包方信息1.2 勘察设计方信息第二条合同范围与内容2.1 工程勘察范围2.2 工程设计范围2.3 相关服务内容第三条合同价格3.1 合同总价3.2 价格构成3.3 支付方式3.4 支付时间表第四条合同期限4.1 开始日期4.2 结束日期4.3 延长合同期限的条件第五条工作标准与要求5.1 勘察标准5.2 设计标准5.3 质量保证措施6.1 发包方的义务6.2 勘察设计方的义务6.3 变更处理第七条保密条款7.1 保密信息范围7.2 保密期限7.3 违约责任第八条违约责任8.1 发包方的违约行为8.2 勘察设计方的违约行为8.3 违约责任的具体处理第九条争议解决9.1 争议解决方式9.2 仲裁地点9.3 仲裁效力第十条不可抗力10.1 不可抗力的定义10.2 不可抗力事件的处理第十一条合同的解除11.1 解除合同的条件11.2 解除合同的程序12.1 转让的条件12.2 转让的程序第十三条税收条款13.1 应税行为13.2 税收支付责任第十四条其他条款14.1 合同的生效条件14.2 合同的修改14.3 合同的终止14.4 合同的适用法律14.5 争议的适用法院14.6 通知机制14.7 合同的完整性和独立性第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1 发包方信息1.1.1 名称：×××工程有限责任公司1.1.2 地址：××省××市××区××路××号1.1.3 法定代表人：×××1.1.4 联系人：×××1.1.5 联系电话：×××××××××1.2 勘察设计方信息1.2.1 名称：×××设计研究院有限公司1.2.2 地址：××省××市××区××路××号1.2.3 法定代表人：×××1.2.4 联系人：×××1.2.5 联系电话：×××××××××第二条合同范围与内容2.1 工程勘察范围2.1.1 工程地点：××省××市××区××路××号2.1.2 勘察内容：包括但不限于地质勘察、水文地质勘察、工程测量等。

建设工程勘察合同甲方（委托方）：____________________地址：____________________________电话：____________________________乙方（勘察方）：____________________地址：____________________________电话：____________________________鉴于甲方拟进行建设工程项目，需要进行勘察工作，乙方具有相应的勘察资质，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就建设工程勘察事项达成如下合同条款：第一条勘察项目概况1.1 项目名称：_____________________1.2 项目地点：_____________________1.3 勘察范围：_____________________1.4 勘察内容：_____________________1.5 勘察深度：_____________________1.6 勘察标准：_____________________1.7 勘察期限：自本合同签订之日起至____年____月____日止。

第二条勘察费用及支付方式2.1 勘察费用总额为人民币（大写）：______________________元（￥______________________元）。

2.2 支付方式：2.2.1 合同签订后____日内，甲方向乙方支付勘察费用总额的____%作为预付款，即人民币（大写）：______________________元（￥______________________元）。

2.2.2 勘察工作完成并通过甲方验收后____日内，甲方向乙方支付勘察费用总额的剩余____%，即人民币（大写）：______________________元（￥______________________元）。

第三条勘察成果的提交3.1 乙方应按照合同约定的期限和标准完成勘察工作，并在勘察工作完成后____日内向甲方提交勘察报告。