期房转让协议书通用版

期房转让协议4篇篇1期房转让协议甲方（转让方）: ______________（身份证号码：______________）乙方（受让方）: ______________（身份证号码：______________）丙方（开发商）: ______________（统一社会信用代码：______________）鉴于：1. 甲方是位于______________的期房（以下简称“待售房产”）的合法所有权人；2. 丙方为该待售房产的开发商；3. 乙方愿意购买甲方名下的待售房产，并且甲、乙双方经过友好协商，就本次期房转让事宜达成一致意见。

双方经协商，就前述事宜达成如下协议：第一条房产信息1. 甲方将其名下位于______________的待售房产转让给乙方，具体地址为______________；2. 待售房产总面积为______________平方米，建筑面积为______________平方米；3. 待售房产的购房款总额为______________元，其中首期款为______________元，剩余尾款将在待售房产交付使用时一次性支付给甲方。

第二条过户手续1. 甲方在签订本协议之日起十个工作日内，将待售房产的所有权证书及相关资料送至乙方进行查阅核对；2. 乙方应当在核对无误后，立即办理相应的过户手续，将待售房产的所有权转移至其名下，并且承担相应的过户费用；3. 若因乙方原因导致过户手续延误，乙方应当向甲方支付违约金______________元/天，直至完成过户手续。

第三条交房时间1. 待售房产的预计交房时间为______________年______________月______________日，具体时间以开发商通知为准；2. 甲方保证在交房前将待售房产完好无损地交付给乙方，并且在交付时提供相应的产权证明、交房验收单等；3. 若因开发商原因导致交房延误，乙方有权要求甲方退还首期款，并且本协议自动解除。

期房转让协议书范本3篇篇1期房转让协议书范本转让方（甲方）：___________________受让方（乙方）：___________________为了确认双方之间关于期房转让事项（以下简称“本协议”）的约定，避免争议的发生，甲、乙双方本着自愿、平等、诚实、信用的原则，在友好协商的基础上，就期房的转让事项达成如下协议：一、转让期房基本情况1. 期房名称：_______________________2. 建设单位：_______________________3. 总面积：_______________________4. 房屋结构：_______________________5. 交房时间：_______________________二、转让价格及支付方式1. 转让价格：_______________________（大写：_______________________）2. 乙方应当支付给甲方的转让款项为：_______________________元整，自双方签订本协议之日起，乙方应当在____________（多少天）内一次性支付给甲方，转让款项支付完毕之日，甲方应当签字确认，并协助办理过户手续。

3. 乙方支付转让款项的方式为：_______________________三、权属交接时间及方式1. 乙方应当在支付完毕转让款项后的____________（多少天）内，与甲方一同到期房所在地的房地产交易中心办理权属过户手续，办理完成后，由甲方将期房的产权证书、房屋钥匙等一并交付给乙方。

2. 若因乙方原因未能按时办理权属过户手续，导致不符合规定的相关补偿、罚款等责任由乙方负责。

四、期房现状保证1. 甲方作为期房所有权人，保证其拥有该期房的完整权利，无须对此产生任何争议。

2. 甲方保证期房没有被抵押、查封、划拨，不存在质押等情况。

3. 甲方保证期房没有发生火灾、水灾等事故，保证期房所处的环境、设施齐全、完好、无损坏的情况。

期房转让协议样本6篇篇1甲方（出让方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________乙方（受让方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________鉴于甲方拥有一份尚未交付的期房，现甲方愿意将此期房转让给乙方，乙方愿意受让该期房。

为明确双方权益，经双方友好协商，达成如下协议：一、期房基本情况1. 房屋位置：具体地址____________________。

2. 房屋面积：建筑面积______平方米，套内面积______平方米。

3. 房屋户型：______室______厅______卫。

4. 房屋交付时间：预计______年______月交付。

5. 其他相关情况：包括但不限于房屋配套设施、物业管理等。

二、转让条款1. 甲方保证该期房的合法性，有权进行转让，并已取得开发商的书面同意。

2. 转让价格及支付方式：双方约定转让总价为人民币______元整（大写______元整）。

乙方在签订本协议时支付定金______元整（大写______元整），剩余款项在房屋交付时一次性支付。

3. 甲方应在房屋交付时，将购房合同、收据等相关文件全部移交乙方，并协助乙方办理房屋过户手续。

4. 期房交付后的产权归属：自房屋交付之日起，该房屋的产权归乙方所有。

三、违约责任1. 若甲方在房屋交付前擅自解除购房合同或无法交付房屋，应赔偿乙方双倍定金作为违约金。

2. 若乙方中途反悔，已支付的定金作为违约金赔付给甲方。

3. 若因甲方原因未能按时办理过户手续，甲方应承担相应的违约责任。

4. 其他违约情况，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定处理。

四、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3. 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

期房转让协议样本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1期房转让协议甲方：（转让方）身份证号码：联系地址：联系电话：乙方：（受让方）身份证号码：联系地址：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商一致，就期房转让事宜订立本协议，共同遵守如下条款：一、转让房屋基本信息1. 转让房屋坐落地址：2. 转让房屋建筑面积：3. 转让房屋套内建筑面积：4. 转让房屋单价：5. 转让房屋总价：6. 转让房屋户型：7. 转让房屋楼层：8. 转让房屋产权年限：9. 转让房屋抵押情况：二、转让条件1. 甲方保证其转让的房屋权属清晰，不存在任何法律纠纷；2. 乙方在签署本协议后，按照约定时间支付转让房屋的全款购买价；3. 转让房屋的过户手续由双方共同办理，乙方承担过户费用；4. 转让房屋的相关税费由双方按照法律规定承担；5. 若因乙方原因导致过户手续无法完成，转让房屋的损失由乙方承担。

三、转让房屋交付1. 转让房屋的交付时间为本协议签署之日起（）个工作日内；2. 转让房屋的装修、设施等由甲方已完成；3. 乙方需在交付房屋时与甲方进行现场核实确认，无异议后签字确认；四、违约责任1. 若甲方未按约定时间交付房屋，则须赔偿乙方迟延交付期间的损失；2. 若乙方未按约定时间支付购买款，则视为违约，甲方有权取消本协议并要求乙方支付违约金；3. 若因乙方原因导致房屋过户手续无法完成，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付违约金。

五、其他约定1. 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力；2. 本协议自双方签字盖章之日起生效；3. 本协议未尽事宜，双方可另行协商达成一致意见，并作出书面补充协议；4. 本协议如有变动，双方须经书面确认后生效。

甲方（签字）：乙方（签字）：签署日期：签署日期：见证人（签字）：见证人（签字）：签署地址：签署地址：（以上内容为示范，实际协议中可能要根据转让房屋的具体情况进行调整）篇2期房转让协议样本甲方：（转让方）地址：电话：乙方：（受让方）地址：电话：根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方拟将其名下位于（填写项目名称、楼栋号、房号）的期房转让给乙方，在友好协商的基础上达成以下协议：一、标的房屋信息1. 项目名称：2. 楼栋号：3. 房号：4. 户型：5. 建筑面积：6. 转让价格：7. 约定交付日期：8. 房屋现状描述：（例如房屋装修情况、是否存在质量问题等）二、转让条款1. 甲方保证其对标的房屋拥有完整的所有权，并无任何其他转让、抵押或债务纠纷；2. 乙方同意按照约定价格购买标的房屋，并在约定交付日期前支付全部购房款项；3. 房屋交付后，甲方应协助乙方完成房屋交接手续，并提供相关证明文件；4. 甲方保证标的房屋在转让前未发生过质量问题、纠纷或其他不良记录；5. 双方确认标的房屋的所有权证书及相关证明文件的真实性和合法性。

期房转让协议合同7篇篇1甲方（出让方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________乙方（受让方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________鉴于甲方拥有一份未交付的期房购买合同，经甲、乙双方友好协商，甲方同意将其拥有的期房权益转让给乙方。

为明确双方权益，特订立本协议，以兹共同遵守。

一、期房基本情况1. 期房名称：____________________2. 期房位置：____________________3. 期房购房合同编号：____________4. 期房交付日期：预计________年____月____日5. 期房相关权益：包括但不限于房屋所有权、使用权、收益权等。

二、转让事项1. 甲方同意将其在期房购房合同中的所有权益转让给乙方。

2. 转让完成后，乙方将继承甲方在期房购房合同中的所有权，成为该期房的合法持有人。

三、转让价格及支付方式1. 双方同意，期房转让总价为人民币______元（大写：______元整）。

2. 乙方应在协议签订后______日内支付定金人民币______元（大写：______元整）给甲方。

3. 剩余款项人民币______元（大写：______元整）在期房交付时一次性支付。

四、双方责任与义务1. 甲方保证所转让的期房权益真实有效，无任何法律纠纷和经济纠纷。

2. 乙方保证按照协议约定支付转让款项。

3. 期房交付后，相关权益的变更手续由乙方负责办理，甲方应提供必要的协助。

4. 如因甲方原因导致期房权益无法转让给乙方，甲方应退还乙方已支付的款项并承担违约责任。

5. 如乙方未按约定支付转让款项，甲方有权解除协议并追究乙方的违约责任。

五、违约责任1. 若甲方违反本协议约定，导致乙方无法取得期房权益，甲方应退还乙方已支付的款项，并向乙方支付违约金人民币______元（大写：______元整）。

期房转让合同协议书范本8篇篇1甲方（出让方）：XXX，身份证号码：XXXX，住址：XXXX，联系电话：XXXX。

乙方（受让方）：XXX，身份证号码：XXXX，住址：XXXX，联系电话：XXXX。

甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就期房转让事宜，达成如下协议：一、期房基本情况甲方拟转让的期房位于XXXX，房屋面积为XXXX平方米，房屋用途为XXXX，房屋设计用途为XXXX。

该期房系甲方于XXXX年XX月XX日与XXXX开发商签订购房合同并支付部分购房款后取得。

二、转让价格及支付方式1. 转让价格：甲方同意将其所持有的期房以人民币XXXX元的价格转让给乙方。

该价格包括甲方已支付的购房款及与该房屋相关的其他费用。

2. 支付方式：乙方应在本合同签订之日起XX个工作日内，将转让款支付至甲方指定账户。

甲方在收到款项后，应向乙方出具收款凭证。

三、期房交付及过户手续1. 期房交付：甲方应在收到乙方转让款后XX个工作日内，将期房交付给乙方。

交付时应保证房屋结构完好，配套设施齐全。

2. 过户手续：甲方应协助乙方办理房屋过户手续，包括协助乙方与开发商签订新的购房合同、办理房屋产权证书等。

过户过程中产生的相关费用由乙方承担。

四、违约责任1. 甲方违约责任：若甲方未按本合同约定交付期房或协助乙方办理过户手续，甲方应按乙方已支付转让款的XX%向乙方支付违约金。

2. 乙方违约责任：若乙方未按本合同约定支付转让款，乙方应按未支付金额的XX%向甲方支付违约金。

五、其他约定事项1. 双方应在本合同签订后尽快办理相关手续，确保期房顺利转让。

2. 双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（出让方）：XXX乙方（受让方）：XXX日期：XXXX年XX月XX日篇2甲方（卖方）：姓名：身份证号码：联系电话：乙方（买方）：姓名：身份证号码：联系电话：鉴于甲方拥有一套期房，拟将其转让给乙方，双方经过友好协商，达成以下协议：一、协议标的1. 甲方将位于______的期房转让给乙方，房屋面积为______平方米，房屋结构为______，房屋类型为______。

期房转让协议5篇篇1甲方（卖方）：___________________身份证号码：___________________联系方式：___________________通讯地址：___________________乙方（买方）：___________________身份证号码：___________________联系方式：___________________通讯地址：___________________鉴于甲方拥有一份未交付的期房权益，现甲方同意将此期房权益转让给乙方，乙方同意接受该转让。

为明确双方权益，特签订本协议。

第一条转让标的1.1 甲方将其所拥有的位于_______________（地址）的期房权益转让给乙方。

该期房的具体信息包括但不仅限于房屋面积、户型、交房时间等详见附件。

第二条转让价格及支付方式2.1 双方同意，期房的转让价格为人民币______元整（大写：______元整）。

此价格包含该期房的所有权益。

2.2 乙方应在协议签订后______日内将全部转让款项支付至甲方指定账户。

第三条房屋交付3.1 期房的交付时间以开发商交付时间为准。

甲方有义务在接到开发商的房屋交付通知时，及时通知乙方，并协助乙方办理房屋交付手续。

第四条权利义务4.1 甲方应保证所转让的期房权益的真实性和合法性，并保证在交接房屋时，乙方能够顺利取得房屋所有权。

4.2 乙方有义务按照协议约定支付转让款项，并在房屋交付时配合甲方办理相关手续。

4.3 在协议执行期间，如因甲方原因导致房屋无法按时交付或权益受损，甲方应承担违约责任。

第五条违约责任5.1 若乙方未按协议约定支付转让款项，应支付逾期违约金，每日违约金为未支付款项的______%。

5.2 若甲方未能履行本协议中的任何义务，包括但不限于保证期房权益的真实性、合法性以及协助乙方办理房屋交付手续等，甲方应承担违约责任，除退还乙方已支付的款项外，还需支付______元违约金。

期房转让协议样本3篇篇1甲方（卖方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________乙方（买方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________鉴于甲方拥有一份未交付的期房购买权益，现甲方同意将此期房权益转让给乙方，为明确双方权益，特达成以下协议：一、协议目的甲乙双方本着公平、公正、自愿的原则，就甲方拥有的期房权益转让给乙方一事，经友好协商，达成此协议。

二、期房基本情况1. 期房位置：_________________________________________。

2. 期房面积：_________________________________________。

3. 期房购房合同编号：_________________________________________。

4. 期房交付时间：_________________________________________。

三、转让条款1. 甲方保证对转让的期房拥有完全的权益，无其他争议或纠纷。

2. 甲方承诺将期房权益转让给乙方，乙方同意接受该转让。

3. 期房转让价格及支付方式：双方约定转让价格为人民币______元整。

乙方应在协议签订后______日内支付定金______元给甲方，剩余款项在期房交付时一次性支付。

4. 甲方应在期房交付当日，将期房的所有权益移交给乙方，并协助乙方办理相关手续。

四、违约责任1. 若甲方在期房交付前出现违约情况，应赔偿乙方因此产生的所有损失。

2. 若乙方未按约定支付定金或剩余款项，甲方有权解除本协议，并有权追究乙方的违约责任。

3. 若因不可抗力因素导致本协议无法履行，双方均不承担违约责任。

五、争议解决若甲乙双方在本协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

期房转让协议（8篇）期房转让协议（精选8篇）期房转让协议篇1甲方：________________乙方：________________鉴于：甲方在___市__路__号购买住宅（期房）___（项目名称）一套房屋，具体房号为：__________栋__________单元__________号房。

该房目前尚未建成，未具备交易条件。

甲、乙双方就该房转让事项经过协商，一致同意订立协议条款如下，以资共同遵守。

一、甲方愿将以其名义购买的住宅_____________市____________路____________号_____________栋__________单元__________号房（以下简称该房）转让给乙方。

二、该房售价为每平方米__________元，总价款为__________元。

三、该房屋双方议定由甲方转让给乙方，乙方支付该房的首付人民币____________万元（￥______________），在签定协议后的两天内支付甲方转让费人民币____________万元（￥______________）中的____________万元，其余款项待更改名字后当日付清。

四、该房的购房款全部由乙方支付，以甲方名义直接付给开发商，由乙方收执收款凭证。

五、该房盖到二层交全额的时候后，甲方必须协助乙方办理更名手续。

六、本协议签订后，该房屋如有应缴纳的一切税、费，概由乙方负责。

本协议发生的过户登记费、契税、估价费、印花税由乙方负担。

八、甲方如不按协议规定将该房屋过户给乙方，乙方有权按以下第种方式要求甲方承担责任：1、乙方不能取得该房所有权，甲方必须将该房拍卖，拍卖所得的款项，优先支付乙方支付给开发商购房款和给甲方的万元转让费后，余款作为甲方给乙方的赔偿金。

甲方不能从该房获得任何收益。

2、__________________________________________________九、乙方不能按期支付购房款的，乙方自行承担责任。

期房转让协议书6篇第1篇示例：期房转让协议书甲方：（转让方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方拥有的位于（房屋地址）的期房进行转让事宜，达成如下协议：一、转让房屋概况1.1 转让房屋坐落于（房屋地址），房屋总建筑面积为（XX）平方米，共有（X）间卧室、（X）间客厅、（X）间卫生间和（X）间厨房。

1.2 转让房屋为期房，目前尚未办理产权证明手续，但受到国家法律保护。

1.3 转让房屋的转让价款为人民币（大写）（￥XX）元整。

二、转让条件2.1 甲方转让房屋给乙方，乙方购买接受房屋并支付全部价款后，甲方自愿将房屋所有权转让给乙方。

2.2 乙方购买接受房屋后，应自行承担相关税费、过户手续费等费用。

2.3 甲方保证房屋权属清晰，不存在债务、纠纷等瑕疵，若有法律诉讼，由甲方承担一切法律责任。

三、交付与过户3.1 甲方与乙方协商一致后，自行前往房屋所在地的房地产交易中心或相关部门办理房屋过户手续。

3.2 乙方应在确认无误后，支付全部价款给甲方。

3.3 房屋过户手续完成后，甲方应立即将过户手续办理完毕的证据交给乙方。

四、保证及承诺4.1 甲方承诺，房屋权属真实合法，不存在任何纠纷，未受到任何法律限制。

4.3 乙方在接受房屋后，享有对房屋的合法所有权，并有权要求甲方提供相关权属证明及过户手续。

五、违约与解决方式5.1 甲、乙双方承诺严格履行本协议，若一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担一切违约责任和赔偿损失。

5.2 若本协议发生争议，双方应友好协商解决，如协商不成，应提交有管辖权的人民法院裁决。

六、其他事项6.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，至双方履行完毕义务后终止。

6.2 本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。

（以下无正文）甲方签字：__________ 乙方签字：__________以上为期房转让协议书内容，双方应仔细阅读并确认无误后签字盖章，确保双方权益不受损害。