下载文档原格式
2023年监理工程师之合同管理题库附答案（基础题）单选题（共60题）1、依据监理合同示范文本规定，监理业务暂停期限超过半年以上时，监理人解除合同的程序为()A.发出终止合同通知，通知到达后的第14天合同终止B.发出终止合同通知，如果14天内未得到答复，合同终止C.发出终止合同通知，如果14天内未得到答复，发出第二份终止合同通知，第二份通知发出后35天内没有答复，合同终止D.发出终止合同通知，如果14天内未得到答复，发出第二份终止合同通’知，第二份通知发出后42天内没有答复，合同终止【答案】 D2、FIDIC《施工合同条件》是以（）来划分不可抗力的后果责任。
（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.不可抗力事件发生的时点B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属D.承包商投标时能否合理预见【答案】 D3、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程接收的说法不正确的是（）。
A.承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期至少14 天前向工程师发出申请接收证书的通知B.业主接收工程的，工程师应在收到承包商申请通知后28 天内颁发接收证书C.工程师在承包商提交接收申请28 天内未答复，则视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第14 天竣工D.工程视为竣工，同时视为工程师已颁发了接收证书【答案】 C4、在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全，发布了暂停施工指示。
承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知，但工程师在合同约定的时间内未作出任何答复，承包人应()A.向工程师再次发出请求复工的通知B.向发包人发出请求复工通知C.继续等待工程师的复工指示D.自行复工继续后续工程的施工【答案】 D5、《标准施工招标文件》（2007年版），在其通用合同条款中规定，除专用合同条款另有约定外，（）应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险A.施工合同的发包人B.施工合同的承包人C.施工合同发包人和承包人D.工程项目的代建方和施工合同的发包人【答案】 B6、关于必须招标项目的说法，正确的是()A.必须招标的项目仅指施工项目B.项目总投资达到限额标准的，招标代理机构也必须通过招标来确定C.全部使用国有资金投资的、单项合同估算价为100万元的施工项目必须招标D.同时满足法规要求的范围和规模的项目必须招标【答案】 C7、按照施工合同示范文本规定，“发包人供应材料设备一览表”应当列在()中。
2023年监理工程师之合同管理通关考试题库带答案解析单选题（共30题）1、关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（）。
A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时，允许与通用合同条款不一致C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效【答案】 B2、在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标。
A.施工B.设备采购C.设计D.材料采购【答案】 C3、在设计施工合同履行过程中，关于承包人提交实施项目的计划说法正确的是（）。
A.发包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划B.发包人应在专用条款约定的期限内批复C.批准的计划作为“合同进度计划”D.监理人未在约定的时限内批准，计划不能实施【答案】 C4、下列施工合同文件中，解释顺序优先的是( )。
A.中标通知书B.投标书C.施工合同专用条款D.规范【答案】 A5、《标准施工招标文件》中，有关综合评估法评标的说法中，不正确的是（）。
A.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人B.评审的综合评分，最接近标底的优先C.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人D.适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目【答案】 B6、胶体和β葡聚糖含量的增多对GI值的影响是（）。
A.使之升高B.使之降低C.无变化D.先升高，后降低【答案】 B7、下列设计施工总承包合同文件中，解释顺序最为优先的是（）。
A.中标通知书B.投标函C.专用合同条款D.承包人建议书【答案】 A8、投标保证的有效期至（）。
A.开标B.定标C.发出中标通知书D.由招标文件确定【答案】 D9、下列情况中，投标保证金予以退还的是（）。
A.投标人在投标有效期内撤销投标文件B.按照招标文件要求提交投标保证金，未中标的投标人C.中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同D.在签订合同时向招标人提出附加条件【答案】 B10、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行（）制度。
监理工程师《合同管理》2023答案解析2023年监理工程师《合同管理》考试真题及答案解析如下，供大家参考：一、单项选择题（每题1分，共50题）1.工程建设涉及的协议中，采用定金担保的协议是（）。
A.工程承包协议B.设计承包协议C.货物采购协议D.咨询服务协议【答案】A【解析】工程建设涉及的协议中，工程承包协议通常采用定金担保。
2.根据《标准施工招标文件》，工程预付款担保是对承包人正确和合理使用发包人支付的预付款的担保，预付款担保的主要形式是（）。
A.保证书B.银行汇票C.保留金D.银行保函【答案】D【解析】预付款担保的主要形式为银行保函，其主要作用是保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额。
3.工程设计投标时，投标书中首先提出的内容是（）。
A.设计构思和初步方案B.设计报价和进度安排C.设计概算和初步构思D.设计方案和设计概算【答案】A【解析】在投标书编制要求上，设计投标首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。
4.根据《标准设计施工总承包招标文件》，变更”是指根据变更条款的约定，经指示或批准对（）所做的改变。
A.承包人文件或工程B.发包人要求或工程C.承包人要求或费用D.监理人指示或费用【答案】B【解析】变更是指根据变更条款的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
5.恶劣的气候条件和异常恶劣的气候条件，对施工的影响分别由谁承担？A.分别由发包人和承包人承担B.分别由承包人和发包人承担C.全部由承包人承担D.全部由发包人承担【答案】B【解析】气候条件对施工的影响是合同管理中一个比较复杂的问题。
异常恶劣的气候条件属于发包人的责任；不利气候条件对施工的影响则属于承包人应承担的风险。
以上仅为部分真题及答案解析，如需更多真题及答案解析，请参考相关考试辅导教材或联系小编获取完整版答案解析。
希望对大家有所帮助！。
2023年监理工程师之合同管理题库及精品答案单选题（共30题）1、施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工。
合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务，工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由()A.发包人承担，批准顺延工期B.发包人承担，不批准顺延工期C.承包人承担，可以顺延工期D.承包人承担，工期不可顺延【答案】 A2、建设工程材料设备采购合同，是出卖人转移建设工程材料设备的（）于买受人，买受人支付价款的合同。
A.使用权B.销售权C.购买权D.所有权【答案】 D3、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人按照工程师的指示完成新增附加工作后，给承包人增加的支付款属于()。
A.费用B.追加合同价款C.索赔款D.可接受合同金额【答案】 B4、依据《民法典》担保物权分编和合同编的规定，当采用保证方式进行担保时，（）。
A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任【答案】 D5、根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将（）作为支付计算的价格指数。
A.两个价格指数中的较高者B.两个价格指数中的均值C.两个价格指数中的较低者D.两个价格指数按约定权重的均值【答案】 C6、标准履约担保格式中，担保人承诺“在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在（）天内（）支付”。
2023年监理工程师之合同管理题库附答案（基础题）单选题（共40题）1、某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。
工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。
承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。
关于该事件的说法，正确的是()A.虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格B.虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性C.由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效D.由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间【答案】 B2、（2017年真题）建设工程项目招标采用资格后审方式的，资格后审时间应为（）。
A.提交投标书后，开标前B.提交投标书后，评标前C.开标后，定标前D.提交投标书前【答案】 C3、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人收到承包人提交进度付款申请单后的处理程序为（）。
A.监理人核查→发包人确认→发包人出具经监理人签认的进度付款证书B.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经发包人签认的进度付款证书C.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经承包人签认的进度付款证书D.监理人核查→承包人签认→发包人出具进度付款证书【答案】 B4、根据《施工合同标准文本》的规定，监理人在施工合同履行中（）。
A.是独立的第三方B.属于发包人一方的人员，相当于发包人的雇员C.属于发包人一方的人员，但不同于发包人的雇员D.属于建设行政主管部门的代理方【答案】 C5、某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题，招标人对此问题给予了书面解答，则该解答()A.只对甲投标人有效B.对全体投标人有效，但无需发送给其他投标人C.应发送给全体投标人，并说明问题来源D.应发送给全体投标人，但不说明问题来源【答案】 D6、在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是()A.建筑物B.施工工程技术C.施工工程款D.工程施工行为【答案】 D7、《标准施工合同》中的通用条款规定了基准日期，关于基准日期描述正确的是（）。
2023年监理工程师之合同管理题库与答案单选题（共30题）1、出卖人根据合同约定将标的物运送至买受人指定地点并交付给承运人后，标的物毁损、灭失的风险由（）负担，但当事人另有约定的除外。
A.出卖人B.买受人C.承运人D.委托人【答案】 B2、工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担（）。
A.按份责任B.共同责任C.连带责任D.均等责任【答案】 C3、由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，下列做法正确的是（）。
A.为买方进行考核的机会不超过两次B.如最终未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署验收款支付函C.验收款支付函签署后6 个月内，卖方仍有义务应买方要求提供相关技术服务D.买方无需承担卖方提供技术服务的费用【答案】 B4、关于工程勘察设计开标评标的说法，正确的是（）。
A.投标人在开标现场对开标提出的异议，招标人有权不予答复B.评标委员会由招标人代表和有关专家组成，应为5人以上单数C.开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间后的3日内进行D.投标报价偏差率的计算方法应由评标委员会成员在评标时确定【答案】 B5、根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（）。
A.分别由发包人和承包人负责投保B.均由发包人负责投保C.分别由承包人和发包人负责投保D.均由承包人负责投保【答案】 D6、承包人的施工期从( )起算。
A.监理人发出的开工通知中写明的开工日B.办理征地拆迁C.施工合同签订之日D.工程接收证书中写明的竣工日开始【答案】 A7、对工程的期中付款，银皮书规定，业主应在收到有关报表和证明文件后的（）天内向承包商发出关于报表中业主不同意支付的任何项目的通知，井附详细说明，对符合合同要求的应付款项，则不应扣发。
A.7B.14C.24D.28【答案】 D8、WHO认为儿童血清视黄醇低于（）μmol/L为缺乏。
I1工程勘察投标人拟投入项目的主要勘察设备列表中列明的内容有（）。
A.设备产地B.设备名称C制造年份D购买价格［答案出［解析］勘察投标文件中的拟投入本项目的主要勘察设备表应列明：设备名称、型号规格、单位、数量、制造年份等。
12.投标人资格审查办法有两种，分别是（）。
A.合格制和有限数量B.有限合格制和固定数量C.合格和有限合格制D.固定数量和有限数量制［答案］A［解析］投标人资格审查办法包括合格制和有限数量制。
14、根据《建设工程勘察设计管理条例》工程设计单位超越资质等级许可范围承揽工程设计任务的,将被合同约定的工程设计费的罚款（）。
A.3倍以上5倍以下B.2倍以上3倍以下C.1倍以上3倍以下D.1倍以上2倍以下［答案］D［解析］工程设计单位超越资质等级许可范围承揽工程设计任务的，处以合同约定的工程设计费1~2倍的罚款。
15、与施工招标相比，工程总承包招标在投标人须知中应增加的内容是（）。
A.投标有效期B.设计成果补偿办法C.投标保证金的要求D.投标人资格要求［答案］B［解析］工程总承包招标在投标人须知中应增加设计成果补偿办法。
16、国际咨询工程师联合会（FDIC）发布的《施工合同条件》规定，某项工作测量的工程量比工程量表中规定的工程量的变动超过（）时应对该项工作规定的费率或价格进行调整。
A.5%B.10%C.15%D.20%［答案出［解析］某项工作测量的工程量比工程量表中规定的工程量的变动超过10%时应对该项工作规定的费率或价格进行调整。
17、国际工程材料设备投标报价中，同一投标人的同一批投标材料设备，报价最高的方式是（）。
A.FOBB.CIPC.EXWD.FCA［答案］B［解析］FOB和FCA不负责跨国运输和保险费,EXW不负责运输和保险费，CIP 包括运输至目的地的运费和保险费。
18、根据《标准设计施工总承包招标文件》对下列组成合同的文件①发包人要求②价格清单③通用合同条款正确的优先解释顺序是（）。
2022年-2023年监理工程师之合同管理题库附答案（基础题）单选题（共40题）1、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是（）。
A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示【答案】 A2、依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于“额外监理工作”的是()A.根据委托人的指示，监理人编写采用新技术施工的质量验收标准B.按照委托人的要求，监理人办理开工许可手续C.因施工承包人严重违约，委托人解除合同后的善后工作D.因施工承包人延误工期，延长时间的监理工作【答案】 C3、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（）。
A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担D.缺陷责任期最长不得超过1年【答案】 A4、《标准资格预审文件》共包含封格式和（）章内容。
A.三B.四C.五D.六【答案】 C5、关于留置的说法，正确的是（）。
（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.留置权可以通过合同的约定产生B.留置权不以债权人合法占有对方产为前提C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人D.施工合同不可实施留置权【答案】 D6、采用设计团队招标时，评标委员会评审的内容不包括（）。
A.设计方案的功能、技术、经济和美观B.设计人员构成、业绩、从业经历C.项目解读、设计构思D.投标人信用情况和业绩【答案】 A7、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人编制进度付款支付分解表时，勘察设计费分解的原则是()。
2023年监理工程师之合同管理基础试题库和答案要点单选题（共50题）1、勘察设计招标的标的物是智力成果，即（）A.专利权B.施工方案C.施工组织设计D.建设项目勘察、设计方案【答案】 D2、资格审查委员会在进行初步审查时，对申请人提交的资格预审文件的审查内容不包括（）A.提供资料的有效性B.新承接的项目情况表，应付中标通知书和合同协议书复印件C.联合体申请人除了提供联合体协议书并明确联合体牵头人外，还应包括联合体各方按上述要求的相关情况资料D.评定申请人的资质条件.能力和信誉是否满足招标工程的要求【答案】 D3、下列可以独立实施民事法律行为的是（）。
A.不能辨认自己行为的成年人B.不满八周岁的未成年人C.八周岁以上的未成年人D.十六周岁以上以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人【答案】 D4、根据《标准施工合同》，关于签约合同价总金额的说法，正确的是( )。
A.只包括暂列金额，不包括暂估价B.既不包括暂列金额，也不包括暂估价C.不包括暂列金额，只包括暂估价D.既包括暂列金额，也包括暂估价【答案】 D5、根据FIDIC《施工合同条件》，工程竣工验收不合格且经过修复缺陷后重新检验仍未通过的，工程师有权选择处理方法。
下列处理方法中，错误的是()。
A.指示承包商修复缺陷后再进行检验B.经业主同意折价接收工程并签发接收证书C.建议业主解除施工合同D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限【答案】 D6、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列工作中不属于监理人义务的是()。
A.协调工程项目的外部关系B.报送监理人员情况C.保守工程秘密D.协调合同管理工作【答案】 A7、施工合同履行过程中，承包人因采用监理工程师的合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益，监理人按监理合同专用条款的约定获得经济奖励，奖金应当由()支付。
A.委托人B.承包人C.委托人和承包人共同D.政府主管部门【答案】 A8、由发包人采购承包人安装的设备，试车检验发现设备制造质量较差需要更换，则该事件的处理方式应为()A.发包人拆除不合格设备B.发包人负责更换C.发包人重新安装D.合同工期不予顺延【答案】 B9、根据九部委《标准设计合同》的规定，以下有关发包人代表和项目负责人的说法，正确的是（）。
2023年监理工程师之合同管理题库附答案（基础题）单选题（共40题）1、在NEC合同文本中，目标合同（）。
A.适用于签订合同时价格已经确定的合同B.适用于拟建工程在签订合同时工程范围尚未确定，合同双方先约定合同的目标成本的情况C.适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同【答案】 B2、下列不属于施工合同中监理人职责的是（）。
A.独立处理或决定有关事项，如签订分包合同、变更估价、索赔等B.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作C.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执D.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，行使通用条款规定的，以及具体施工合同专用条款中说明的权力【答案】 A3、某材料采购合同中约定了交货数量与订购数量之间允许的合理磅差。
合同履行过程中，供货方实际交货数量多于订购数量，且超过了合理磅差界限。
当采购方同意接收全部交货时，下列关于货款的说法中，正确的是()。
A.按订购单价计算全部数量的货款B.按订购价格支付货款，多交货部分不再追加货款C.按交货数量减去合理磅差后的数量计算货款D.按交货数量加上合理磅差后的数量计算货款【答案】 A4、“变更管理”的程序包括：监理人发出变更意向书、发包人同意实施方案、监理人签发变更指令、承包人提交实施方案。
正确的顺序是（）。
A.④-①-②-③B.③-④-②-①C.①-③-②-④D.①-④-②-③【答案】 D5、如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的（）负责补偿。
A.保险人B.被保险人C.受益人D.风险责任方【答案】 D6、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，由（）负责对工程的所有部分正确定位，并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或准线中的任何差错。
2023年监理工程师之合同管理基础试题库和答案要点单选题（共30题）1、公开招标在开标时，应当由（）。
A.招标监督机构主持，所有投标人均应参加B.招标监督机构主持，投标人自愿参加C.招标人主持，所有投标人均应参加D.招标人主持，投标人自愿参加【答案】 C2、FIDIC是最具权威的国际咨询工程师组织，发布了大量的项目管理有关文件和标准化的合同文本，其中适用于各类大型或较复杂的工程项目，承包商按照雇主提供的设计进行施工或施工总承包的合同是（）。
A.《施工合同条件》B.《生产设备和设计—施工合同条件》C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》D.《简明合同格式》【答案】 A3、下列关于施工进度计划的说法中，错误的是()。
A.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划B.工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见C.工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应承担的责任D.经工程师认可的施工进度计划，将作为工程师施工进度控制的依据【答案】 B4、下列在建设工程中发生的事件中，不属于安装工程一切险除外责任的是（）。
A.因设计错误.铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失B.机械装置失灵造成的本身损失C.雷电导致的机械装置失灵D.超负荷原因造成电气设备或电气用具本身的损失【答案】 C5、（2018年真题）关于评标委员会的说法，正确的是（）。
A.评标委员会成员的名单应当保密B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定【答案】 A6、施工阶段承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额称为（）。
A.暂列金额B.合同价格C.估算价D.质量保证金【答案】 B7、某施工合同协议书内注明的开工日期为2013年2月1日。
承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。
工程实际在2013年2月5日开始动工。
2013年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2013年12月20日通过了竣工验收。
按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，承包人的施工期应为( )。
A.自2月1日始，至12月5日止B.自2月1日始，至12月20日止C.自2月5日始，至12月5日止D.自2月5日始，至12月20日止【答案】 A8、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，（）可代为办理，所需费用由（）承担。
A.发包人，发包人B.发包人，承包人C.监理人，发包人D.监理人，承包人【答案】 B9、建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则( )。
A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D.项目不转移占有，抵押权自登记时设立【答案】 D10、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用，后又组织竣工验收合格的，该工程竣工日期应为（）。
A.提交竣工验收申请报告日B.竣工验收合格日C.签发工程接收证书日D.转移占有建设工程日【答案】 D11、有排水要求的部位，其抹灰工程滴水线(槽)的构造做法，下列哪项是错误的？( )A.滴水线(槽)应整齐顺直B.滴水线应内高而外低C.滴水槽的宽度不应小于6mmD.滴水槽的深度不应小于10mm【答案】 C12、ECC合同的内容组成中，主要选项条款有6个不同的合同计价模式，选项E 表示的合同类型是（）。
A.带有分项工程表的目标合同B.带有工程量清单的目标合同C.成本补偿合同D.管理合同【答案】 C13、《建设工程设计合同（示范文本）》规定，设计合同的设计期限为()A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B.从订立合同之日起，至完成工程验收之日止C.从设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件之日止D.从设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止【答案】 D14、根据《标准设备采购合同》的规定，买方在收到卖方提交的买方签署的（）证书或已生效的结清款支付函正本一份，并经审核无误后（）内，向卖方支付结清款。
A.缺陷责任期届满，14天B.缺陷责任期届满，28天C.质量保证期届满，14天D.质量保证期届满，28天【答案】 D15、合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，则（）。
A.视为合同材料不符合质量标准B.买方应验收合同材料，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金C.质量合格情况待定D.需经过有资质的第三方检测机构再次认定质量标准【答案】 B16、下列关于不利物质条件的说法不正确的是（）。
A.不利物质条件属于发包人应承担的风险B.承包人遇到不利物质条件时，应暂停施工，并通知监理人C.监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由发包人承担D.不利物质条件不包括不利气候条件【答案】 B17、根据《标准施工合同》，关于“暂估价”与“暂列金额”的区别说法正确的是（）。
A.暂列金额是在招标投标阶段暂时不能合理确定价格B.暂列金额是合同履行阶段必然发生的，发包人一定予以支付的款项C.暂估价是招标投标阶段已经确定的价格D.签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用【答案】 D18、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是（）。
A.设计方案不一定最优B.有利于发包人对承包人的监督和检查C.可以减少设计变更D.减少承包人的索赔【答案】 B19、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师在收到索赔是报告或证明资料后（）天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其它期限内，做出回应。
A.14天B.28天C.42天D.56天【答案】 C20、《标准施工招标文件》中，有关综合评估法评标的说法中，不正确的是（）。
A.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人B.评审的综合评分，最接近标底的优先C.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人D.适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目【答案】 B21、（2012年真题）某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是（）。
A.中标通知书发出日B.施工合同协议书签字日C.保险合同签字日D.工程材料运抵施工现场日【答案】 D22、建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应()。
A.申请仲裁机构重新仲裁B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决C.申请人民法院撤销仲裁裁决D.申请政府主管部门撤销该裁决【答案】 C23、资格预审时，对投标人资格审查采用打分量化的方法是（）A.有限数量限制法B.合格制法C.标准化法D.综合记分法【答案】 A24、施工合同履约保证的金额一般是（）。
A.履约担保金一般情况下额度为合同价格的30%B.履约银行保函额度是合同价格的10%C.履约担保书担保额度是合同价格的3%D.履约担保书担保额度是合同价格的15%【答案】 B25、下列选项中不属于投标保证金形式的是()。
A.现金B.支票C.保函D.保证【答案】 D26、所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商（）前不能合理预见的风险。
A.基准日B.在提交投标书日期C.开标D.递交投标保证金【答案】 B27、在设计合同履行中，由（）进行设计交底。
A.设计单位B.监理单位C.发包单位D.总承包单位【答案】 A28、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是()A.行使权利的时间要求相同B.行使权利的条件要求相同C.通知到达对方的时间要求相同D.行为生效的条件不同【答案】 D29、根据《标准施工合同》，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由（）责任补偿。
A.发包人B.承包人C.事件的风险责任人D.监理人【答案】 C30、设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的（）小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在（）小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
A.12，12B.24，24C.36，36D.48，48【答案】 D多选题（共20题）1、下列施工招标中投标人资格预审的内容，属于详细审查内容的是（）。
A.申请函的签字盖章B.资质条件C.财务状况D.项目经理资格E.项目管理机构【答案】 BCD2、与平行发包或陆续发包方式相比，对发包人而言，建设项目总承包模式的优点是（）。
A.合同责任明确，简化了管理的工作内容B.采用固定工期、固定费用方式，建设的预期目标容易实现C.有利于设计方案优化和提高工程质量标准D.减少了设计变更和承包人的索赔E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查【答案】 ABD3、在FIDIC的《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的不同之处表现在()等方面。
A.选择分包单位的权利不同B.分包合同的工作内容不同C.分包合同的当事人不同D.工程款的支付开支项目不同E.业主对分包商利益的保护不同【答案】 ABD4、（2021年真题）根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，设备采购合同履行过程中，卖方未能按时交付合同设备的，应向买方支付迟延交付违约金。
除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法有（）。
A.迟交两周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%B.迟交三周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%C.迟交四周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%D.迟交六周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%E.迟交八周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的2% 【答案】 AB5、设计单位提交的设计文件应满足的要求有（）。
A.符合法律法规.规范标准的强制性规定和发包人要求B.深度满足本合同相应设计阶段的规定要求即可C.注明工程合理使用寿命年限D.可以指定生产厂及供应商E.提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施【答案】 AC6、CM承包商的酬金约定通常可采用的方式有（）。
A.按承包合同价的百分比取费B.按分包合同价的百分比取费C.按承包合同实际发生工程费用的百分比取费D.按分包合同实际发生工程费用的百分比取费E.固定酬金【答案】 BD7、合同协议书是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书，因此标准施工合同中规定了应用格式。
除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容包括（）A.监理人名称B.发包人和承包人的名称C.施工的工程或标段D.签约合同价E.合同工期【答案】 BCD8、工程施工合同定义的“其他方”包括（）以外的人员或机构。
