项目建设协议书2020版

建设工程合同范本(2020 版) Model construction project contract(合同范本)姓名：单位：日期：编号：YW-HT-012203建设工程合同范本(2020 版)说明：以下合同书内容主要作用是：约束合同双方（即甲乙双方）的履行责任，同时也为日后双方的分歧，提供有力的文字性依据，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。

建设工程合同范本（一）合同编号：发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及通信工程建设的有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程范围和内容：第二条甲方权利和义务1.组织工程建设项目的技术交底，向乙方明确施工任务；2.提供必要的施工条件；3.负责主材的供应，详见发包人供应材料、设备一览表；4.指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查；5.在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收；6.按合同约定按时向乙方支付工程款。

第三条乙方权利和义务1.必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质，并经铁通工程建设有限公司浙江分公司核准的施工入围资格，并向甲方提供企业（或公司）施工资质证书、企业基本情况等相关资料；2.应编制《工程施工概、预算》，经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据；3.乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人；4.非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包；5.精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工；6.合理组织施工，编制施工方案、施工总进度计划、材料供应计划，并在施工前送甲方备案；7.严格按设计文件及《gb/t50312-XX》、《本地网通信线路工程验收规范yd5051-97》等规范要求施工；8.做好施工材料的检验、清点和保管，乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备的质量负责，采购的材料设备须经甲方书面认可后方能使用，采购的材料设备与设计或标准要求不符时，应重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用及延误工期的责任；9.服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督，工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48 小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。

（GF—2013—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。

为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

2020年建设工程施工合同Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result.甲方：___________________乙方：___________________时间：___________________编号：FS-DY-20681 2020年建设工程施工合同【篇一】发包人(全称)：____承包人(全称)：____根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1。

工程名称：_____。

2。

工程地点：_____。

3。

工程立项批准文号：____。

4。

资金来源：_____。

5。

工程内容：_____。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6。

工程承包范围：_________。

二、合同工期计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：_____天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准工程质量符合_____标准。

四、签约合同价与合同价格形式1。

签约合同价为：人民币(大写_____)(￥_____元)；其中：(1)安全文明施工费：人民币(大写____)(￥_____元)；(2)材料和工程设备暂估价金额：人民币(大写____)(￥____元)；(3)专业工程暂估价金额：人民币(大写_____)(￥____元)；(4)暂列金额：人民币(大写_____)(￥____元)；2。

合同价格形式：_____。

五、项目经理承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1)中标通知书(如果有)；(2)投标函及其附录(如果有)；(3)专用合同条款及其附件；(4)通用合同条款；(5)技术标准和要求；(6)图纸；(7)已标价工程量清单或预算书；(8)其他合同文件。

项目工程施工协定范文例文一、双方当事人甲方：(甲方名称)地址：(甲方地址)法定代表人：(甲方法定代表人姓名)联系电话：(甲方联系电话)乙方：(乙方名称)地址：(乙方地址)法定代表人：(乙方法定代表人姓名)联系电话：(乙方联系电话)二、项目背景在甲方与乙方双方协商一致的基础上，为了顺利完成下述项目工程，双方达成以下协议。

三、项目名称本项目名称为：(项目名称)。

四、工程范围1. 工程地点：(工程地点)2. 工程内容：(详细描述工程内容)3. 工程规模：(详细描述工程规模)4. 工程质量要求：(详细描述工程质量要求)5. 工程进度安排：(详细描述工程进度安排)6. 工程费用及结算方式：(详细描述工程费用及结算方式)五、施工期限1. 工程开始日期：(工程开始日期)2. 工程预计竣工日期：(工程预计竣工日期)3. 工期延长约定：(若有工期延长情况需约定具体细则)六、项目资金及支付方式1. 甲方应按照双方约定的工程费用及支付方式支付款项给乙方。

2. 甲方应按规定时间及金额支付，并提供相应支付凭证。

七、工程质量保证1. 乙方承诺按照合同约定的质量要求进行施工，并保证工程质量符合相关法律法规及标准。

2. 如发现工程质量问题，乙方应承担相应修复及更正责任，并在发现问题后及时通知甲方。

八、工程变更和索赔1. 任何一方如需变更工程内容或工程规模，应经双方书面协商一致后方可进行。

2. 若因双方之一原因导致工程变更或造成损失，应由责任方承担相应责任及赔偿。

3. 双方应合理协商处理工程变更或索赔事宜，并及时达成一致。

九、违约责任1. 如甲方或乙方违反本协定约定的义务，应按法律法规的相关规定承担相应的违约责任。

2. 违约一方应赔偿因违约所导致对方的损失，包括但不限于实际损失和间接损失。

十、争议解决双方如因合同履行发生争议，应通过友好协商解决。

协商不成的，应提交履约地的人民法院进行解决。

十一、协议终止1. 本协定在以下情况下终止：a) 双方根据协议约定的工期顺利竣工；b) 双方共同解除本协定；c) 双方因不可抗力等因素无法继续履行协定的义务。

建设工程施工意向协议书：体育场馆建设工程一、背景和目的二、项目概述项目名称：体育场馆建设工程项目地点：（填写具体地点）项目类型：建设工程三、合作方式1. 合作方式本次合作以投标方式确定合作方，施工单位通过提交投标文件参与项目投标，由业主根据投标文件的评审结果确定最终中标单位。

2. 项目进度双方将根据协议约定的工期和进度安排进行合作，确保项目按时完成。

如有特殊情况需要延期或调整工期，需经双方协商一致后方可进行变更。

3. 项目费用项目费用将根据工程量和变更情况进行结算，双方应按照约定的支付方式和时间进行支付和收款，并及时开具相应的发票、票据等财务文件。

四、双方责任和义务1. 业主责任和义务1.业主应按照合同约定提供施工单位所需的相关设计文件、施工图纸、土地使用证明等材料。

2.业主应按照工程进度安排及时支付工程款项，并提供相应的支付凭证。

3.业主应协助施工单位办理土地手续、环境评估等相关审批事项。

2. 施工单位责任和义务1.施工单位应按照合同约定按时开工，并按照工程进度安排合理分配人力、物力、财力等资源。

2.施工单位应确保施工质量符合相关法规和标准，并承担施工期间的安全责任。

3.施工单位应派遣专业施工人员进行现场管理，并及时报告工程进展和问题。

五、变更和终止1. 变更如需对施工合同的主要条款进行变更，应经双方协商一致，签订书面变更合同。

2. 终止1.项目无法按合同约定进行；2.经双方协商一致决定终止；3.根据法律法规的规定解散或破产。

六、保密条款在合同履行的过程中，双方将可能接触到对方的商业秘密和机密信息。

双方对于所知悉的对方商业秘密和机密信息，应予以保密，不得向第三方披露或使用。

七、争议解决双方如在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。

协商不成时，任何一方可向所在地法院提起诉讼。

八、其他事项本意向协议书自双方签字之日起生效，有效期为（填写有效期）。

双方如有其他约定的事项，可另行签订补充协议。

甲方（业主）：签字：_____________________日期：_____________________乙方（施工单位）：签字：_____________________日期：_____________________。

GF-2020-0216建设项目工程总承包合同（示范文本）中华人民共和国住房和城乡建设部制定国家市场监督管理总局说明为指导建设项目工程总承包合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律、法规，住房和城乡建设部、市场监管总局对《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）进行了修订，制定了《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）（以下简称《示范文本》）。

现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条件和专用合同条件三部分组成。

（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计11条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价与合同价格形式、工程总承包项目经理、合同文件构成、承诺、订立时间、订立地点、合同生效和合同份数，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条件通用合同条件是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，就工程总承包项目的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条件共计20条，具体条款分别为：第1条一般约定，第2条发包人，第3条发包人的管理，第4条承包人，第5条设计，第6条材料、工程设备，第7条施工，第8条工期和进度，第9条竣工试验，第10条验收和工程接收，第11条缺陷责任与保修，第12条竣工后试验，第13条变更与调整，第14条合同价格与支付，第15条违约，第16条合同解除，第17条不可抗力，第18条保险，第19条索赔，第20条争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程总承包活动的有关要求，也考虑了工程总承包项目管理的实际需要。

（三）专用合同条件专用合同条件是合同当事人根据不同建设项目的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对通用合同条件原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条件。

建设项目工程总承包合同示范文本说明为指导建设项目工程总承包合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律、法规，住房和城乡建设部、国家市场监督管理总局对《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）进行了修订，制定了《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-XXXX-0216）（以下简称《示范文本》）。

为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条件和专用合同条件三部分组成。

（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计11条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价与合同价格形式、工程总承包项目经理、合同文件构成、承诺、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条件通用合同条件是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程总承包项目的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条件共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、发包人的管理、承包人、设计、材料、工程设备和工艺、施工、工期和进度、竣工试验、验收和工程接收、缺陷责任与保修、竣工后试验、变更与调整、合同价格与支付、违约、合同解除、不可抗力、保险、索赔、争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程总承包项目的有关要求，也考虑了目前实践中的通常做法，具有较强的普遍性和通用性，是通用于工程总承包项目的基础性条款。

（三）专用合同条件专用合同条件是合同当事人根据不同建设项目的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对通用合同条件原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条件。

在编写专用合同条件时，应注意以下事项：1. 专用合同条件的编号应与相应的通用合同条件的编号一致；2. 在专用合同条件中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条件进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”；3. 对于在专用合同条件中未列出的通用合同条件中的条款，合同当事人根据建设项目的具体情况认为需要进行细化、完善、补充、修改或另行约定的，可在专用合同条件中，以同一条款号增加相关条款的内容。

建设工程施工项目合约范本一、合约基本信息甲方：（填写甲方名称，以下称为“甲方”）乙方：（填写乙方名称，以下称为“乙方”）项目名称：（填写项目名称）合约编号：（填写编号）签约日期：（填写日期）二、合约背景1. 项目概述：本项目旨在（填写项目的总体概述、目标和范围等信息）。

2. 合作原则：本合约以双方合作、互惠互利、共同发展为原则，遵循相关法律法规和政策规定。

三、合约内容1. 项目工期：本项目的工期为（填写工期信息），自工程开工之日起计算。

2. 合作方式：双方合作以（填写合作方式，如承包、合作、委托等）的方式进行。

3. 项目责任划分：双方按照合同附件中的工作任务划分表明确各自的责任范围。

4. 资金支付：（根据具体情况填写资金支付的方式、金额、支付节点等）5. 材料采购：（根据具体情况填写材料采购的方式、责任方和合作方式等）6. 工程质量：（根据国家标准和相关规范填写工程质量的要求）7. 变更管理：任何一方需变更合同内容时，应提前提出书面变更申请，经双方协商后签署补充协议。

8. 违约责任：（根据国家法律法规和合同约定填写双方违约责任和相应的违约金等）9. 争议解决：双方如发生争议，应首先通过友好协商解决；若协商不成，可提交至有管辖权的仲裁机构。

四、合约附件1. 工作任务划分表：详细说明双方各承担的工作内容和责任范围。

2. 资金支付计划：明确资金支付的方式、金额、支付节点等。

3. 工程规划图纸：提供工程规划图纸，确保工程施工的准确性。

4. 相关证明文件：包括双方法定代表人的身份证明、营业执照、资质证书等。

五、合约生效与解除1. 合约生效：本合约自双方代表签字盖章之日起生效。

2. 合约解除：本合约在以下情况下可以解除：a. 双方协商一致同意解除合约；b. 一方严重违约的，对方有权解除合约；c. 发生不可抗力等不可预见的情况，导致合作无法继续。

六、合约补充规定1. 本合约一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。

项目工程施工协定样式样板本协定由以下双方自愿达成，为确保项目顺利进行，达成以下协议：一、项目概述本项目的名称为________（以下简称“项目”），具体工程地址位于________。

二、合同方甲方：（具体信息填写）地址：联系人：联系电话：邮箱：乙方：（具体信息填写）地址：联系人：联系电话：邮箱：三、协定内容及条款1. 项目目标双方确认本项目的目标为________，甲方对项目要求如下：（填写具体要求）乙方确认已理解并接受以上目标和要求，并承诺按照最高标准和合规要求进行施工。

2. 施工工期和进度计划（双方根据项目的具体情况协商确定施工工期，并在以下内容做出具体约定）（具体约定施工工期，包括开始时间、结束时间、关键节点等）双方应保持及时沟通，确保项目进度的正常推进。

如有延误，双方应协商解决措施。

3. 施工场地、设备和材料（双方在此确认关于施工场地、设备和材料的一系列约定，具体内容根据项目需要进行协商）（填写约定内容，包括场地提供方的责任、设备和材料的提供与验收等）双方应根据具体需要，确保施工场地安全与准备工作，提供必要的设备和材料，并对有关问题进行及时沟通和解决。

4. 工程质量和验收标准（双方就工程质量和验收标准做出以下约定）（具体约定工程质量标准和验收标准）双方应确保施工过程中严格按照工程质量标准进行操作，并按照验收标准对工程进行验收。

若发现不符合要求的情况，双方应协商解决方案。

5. 付款方式和金额（双方确认付款方式和金额）（填写具体的付款方式和金额，包括合同总金额、付款比例和具体的付款时间节点）甲方应按照约定的时间节点及时支付相应款项，乙方应按照合同要求提供相关证明文件。

6. 协议变更和解除（双方就协议变更和解除做出以下约定）（填写具体的协议变更和解除条款，包括变更和解除的条件和程序）如需变更本协议内容或解除合同，双方应书面确认并签署相关文件。

四、违约责任1. 协议的履行过程中，当一方违反本协定的任何条款时，另一方有权要求违约方进行修正，并承担相应的违约责任。

2020工程建设施工合同范本5篇第1篇示例：2020年工程建设施工合同范本甲方：（委托方）鉴于甲方拟委托乙方承担工程项目的建设施工任务，双方经友好协商一致，特订立本合同，共同遵守。

第一条项目名称本合同项工程为（工程名称），具体位置为（详细地址），项目规模及内容详见工程项目招标文件。

乙方应于签订合同后五日内召开工程动员会议，∆安排工程施工计划。

按计划确定工期为（具体天数），自（具体日期）起至（具体日期）止。

第三条项目工程价款本工程项目总承包价为人民币（大写），（小写），由甲方分期支付，支付方式及时间详见工程项目招标文件与工程施工合同附件。

第四条项目质量标准1. 乙方应保证施工过程中符合国家有关建设工程质量标准，确保工程质量达到设计要求及相关规范标准。

2. 对于工程质量不符或者施工过程中出现的问题，乙方应立即采取相应措施处理，确保工程质量。

3. 在工程竣工验收时，甲方有权对工程质量进行检查验收，如发现不符合质量要求，乙方应承担相应的责任并进行整改。

第五条施工安全与环保1. 乙方应严格遵守相关安全法规和规定，加强安全管理，确保施工过程中不发生安全事故。

2. 乙方应合理安排施工进度，避免对施工环境造成污染和破坏，保护周边环境。

第六条项目施工管理1. 双方应建立施工管理机构，明确责任部门，负责各自的管理工作。

2. 乙方应定期向甲方提交工程进度报告，确保施工进度掌握情况即时有效。

3. 甲方有权对工程进度、质量和安全情况进行监督检查，乙方应积极配合。

第七条合同解除1. 本合同如需解除，需经双方协商一致，并书面表示解除意向。

2. 一方经通知，或者一方严重违约时，对方有权解除本合同，且可以要求违约方承担相应违约责任。

第八条争议解决方式本合同如发生争议，双方应协商解决。

如协商不成，可向有关主管部门申请调解，或者提交仲裁机构仲裁。

第九条其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。