详细版工程合同书.doc

工程承包合同简易版甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担工程承包事宜，经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程范围：________________1.4 工程质量：________________1.5 工程期限：________________1.6 工程价款：________________二、甲方的权利和义务2.1提供工程所需的全部资料、图纸、技术规范等，并保证其准确性和完整性。

2.2提供工程所需的施工场地、水、电、道路等施工条件，并保证其正常使用。

2.3 按约定支付工程进度款和工程结算款。

2.4对工程进度、质量进行监督和检查，并有权要求乙方整改不符合约定的事项。

2.5甲方变更设计、增加工程量等，应提前通知乙方，并承担相应的费用和延期责任。

三、乙方的权利和义务3.1严格按照甲方提供的资料、图纸、技术规范等进行施工，并保证工程质量。

3.2 按约定完成工程进度，并接受甲方的监督和检查。

3.3 按约定向甲方提交工程进度报告和工程结算报告。

3.4乙方在施工过程中遇到问题，应及时通知甲方，并共同协商解决。

3.5乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规，确保工程安全。

四、工程变更4.1甲方变更设计、增加工程量等，应提前通知乙方，并承担相应的费用和延期责任。

4.2乙方在施工过程中提出的合理化建议，经甲方同意后实施，费用和工期按照约定执行。

五、工程进度款和工程结算款5.1工程进度款：乙方按照工程进度向甲方申请支付工程进度款，甲方应在收到申请后15日内支付。

5.2工程结算款：工程竣工后，乙方提交工程结算报告，甲方应在收到报告后30日内支付工程结算款。

施工合同协议书doc甲方（业主）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲乙双方就__________项目（以下简称“本工程”）的建设达成如下协议：一、工程概况本工程位于___________，工程内容主要包括_____________，总建筑面积约为______平方米，工程预算总造价为______元人民币。

二、工程质量乙方必须按照国家有关建筑工程质量标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计和规范要求。

三、工程进度乙方应根据合同约定的工期，合理安排施工计划，确保工程按期完成。

如遇不可抗力因素影响进度，应及时与甲方协商解决。

四、工程造价及支付方式工程总造价为______元人民币，甲方应按照以下方式支付：1. 预付款：合同签订后______日内支付总造价的______%。

2. 进度款：根据工程进度分阶段支付，具体比例和时间由双方协商确定。

3. 竣工款：工程验收合格后______日内支付剩余款项。

五、变更与索赔工程实施过程中，如需变更设计或增减工程量，应经双方协商一致后签署书面变更协议。

因变更导致的成本增减，按照国家相关规定执行。

六、违约责任任何一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

七、争议解决因履行本合同所发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交______仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。

八、其他事项本合同未尽事宜，由双方协商补充。

补充条款与本合同具有同等法律效力。

九、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结清全部款项之日止。

十、附则本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________代表签字：_____________ 代表签字：_____________日期：____年____月____日日期：____年____月____日。

工程建设合同书(完整版)第一章总则第一条委托人及承包人1.委托人：（名称）（简称“甲方”）2.承包人：（名称）（简称“乙方”）第二条合同内容1.根据甲、乙双方的协商一致，甲方委托乙方进行工程建设项目：–项目名称：–项目地点：–工程范围：–工程进度计划：2.工程建设项目的详细技术规格、资金预算、质量要求、验收标准等事项，详见附件。

第三条合同的执行期限1.合同的执行期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

2.如因不可抗力等原因造成工程项目延期，乙方须提前书面通知甲方，并经甲方同意后方可延期。

第二章工程款支付第四条合同价款及支付方式1.合同价款总额为（金额），具体支付方式如下：–预付款：（金额）（约定支付时间）–进度款：根据工程进度计划，分期支付，每期支付比例为（比例）–最后一期款：工程质量评定合格并经甲方验收后支付，约定支付时间为（时间）2.合同价款支付方式以银行转账方式进行，款项转入乙方指定的账户。

第五条发票及结算1.乙方须按国家税务部门要求出具增值税发票，发票应保证真实、准确无误。

2.合同完成后，乙方应在（时间）内向甲方递交工程竣工结算报告、材料清单、验收报告等相关资料。

第三章工程质量与保修期第六条工程质量要求1.乙方在进行工程建设过程中，应严格按照相关法律法规和技术标准要求，确保工程质量达到验收标准。

2.工程建设期间发现的质量问题，乙方应及时采取补救措施，确保工程的正常进行。

第七条保修期1.工程竣工后的（时间）内为保修期时间，乙方负责保修期内发生的工程质量问题。

2.保修期内，甲方发现工程质量问题，须书面通知乙方，乙方应及时进行处理，保修期延长至问题解决后。

第四章违约与争议解决第八条违约责任1.如因甲方原因，导致工程建设或延期，甲方应向乙方支付延期费用，并承担相应的违约责任。

第九条争议解决1.合同履行过程中如发生争议，甲乙双方应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方可向合同签订地所在地的人民法院提起诉讼。

建设工程施工合同甲方（建设单位）：地址：法定代表人：电话：乙方（承建单位）：地址：法定代表人：电话：鉴于甲方拟委托乙方负责建设_____________，双方经过协商达成以下建设工程施工合同：一、工程名称、规模和位置1.1 工程名称：_____________。

1.2 工程规模：_____________平方米/立方米/米等。

1.3 工程位置：_____________。

二、施工期限2.1 开工日期：_____________年/月/日。

2.2 竣工日期：_____________年/月/日。

三、工程质量、进度要求3.1 工程质量应符合_____________、_____________标准等要求，具体技术指标详见本合同附件。

3.2 工程进度应按照双方约定的时间节点逐步完成，各阶段工程验收后方可进入下一阶段施工。

四、施工内容和范围4.1 施工内容包括但不限于：_____________，具体内容详见本合同附件。

4.2 施工范围包括：_____________。

五、工程造价和支付方式5.1 工程总造价为_____________元。

5.2 乙方应在开工前出具详细的工程概算，并按照工程进度和质量完成各项工程，建设单位应在验收合格后及时按合同约定支付工程款。

5.3 工程款支付方式：_____________。

六、施工责任和担保6.1 乙方应根据本合同内容，承担相关工程质量和进度等的责任，如未按照合同要求完成相应工程，应承担违约责任或赔偿责任。

6.2 乙方应在本合同生效后不久，向建设单位提供_____________元/万元/百万元保证金作为履行本合同的担保。

七、违约责任7.1 如乙方未能按时开工，应支付逾期开工违约金。

7.2 如乙方未能按时保质保量完成工程，应支付逾期完工违约金或承担由此产生的赔偿责任。

8、保密责任8.1 双方同意对所获得的商业秘密和技术资料进行严格保密，不得泄露或向第三方披露。

8.2 双方同意采取必要的技术措施和管理措施，确保所获得的商业秘密和技术资料不被泄露或利用。

工程承包合同协议书详细版8篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方所承包的工程项目达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 工程范围和内容：包括地基与基础工程、主体结构工程、装饰装修工程等。

具体见工程清单。

二、工程期限1. 工程开工日期：自合同签订之日起计算，共______天。

2. 乙方应按照合同约定的时间完成工程任务，如遇不可抗力因素导致工程延期，应及时通知甲方并协商解决。

三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。

具体价格按照工程清单及双方约定执行。

2. 支付方式：甲方应按合同约定支付工程进度款，乙方应提供合法有效的发票。

3. 甲方预留工程质量保证金，待工程竣工验收合格后支付。

四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家标准、行业规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。

2. 工程竣工验收时，乙方应提供完整的竣工资料及验收报告。

3. 如工程存在质量问题，乙方应负责无偿修复，直至验收合格。

五、工程变更及调整1. 甲方有权对工程进行变更或调整，乙方应积极配合。

因变更或调整导致的工程量增减，双方应另行签订补充协议。

2. 变更或调整工程的价格，按照合同约定的计价原则进行结算。

六、违约责任1. 甲方未按合同约定支付工程进度款，应按日向乙方支付逾期付款违约金。

2. 乙方未按合同约定完成工程任务，应按日向甲方支付延误工期违约金。

3. 若因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应承担修复费用及因此造成的损失。

4. 甲乙双方因履行合同产生的其他违约责任，应按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定承担。

工程施工完好版合同〔通用6篇〕工程施工完好版合同〔通用6篇〕工程施工合同1甲方：_____________________ 乙方：_____________________地址：_____________________ 地址：_____________________：_____________________ ：_____________________兹_____________(以下简称甲方)委托__________电力设备(以下简称乙方)进展机房噪音控制工程。

经双方友好协商达成详细条款如下：一、工程根据和技术指标1.发电机组型号：_____________ ；冷却方式：_____________；台数：_____________。

2.技术指标根据(《国家城市区域环境噪声标准》GB3096-93)和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级：_______db(A)。

评价点位置：__________________________________________所属区域：____________________________________________ 噪声标准：白天________db(A)；晚上________db(A)。

注:1.假如背景噪声级超过此治理标准规定的指标时那么以背景噪声为允许值。

2.根据GB3096-93规定，测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米，传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处(例如窗外1米处)。

二、噪音治理要求1.噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美观。

2.噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新颖空气进气量，以保证发电机正常运行。

三、噪音治理措施采用机房全封闭，隔离噪声方式。

合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。

对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。

详细治理工程见施工图和报价表。

四、承接方式乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程效劳，承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。

住建部发布2024年版建筑工程施工合同模板本合同目录一览第一条合同主体1.1 发包人1.2 承包人第二条合同项目2.1 工程概况2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程投资第三条合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 预付款3.4 进度付款3.5 竣工结算第四条合同工期4.1 开工日期4.2 竣工日期4.3 工期延误第五条工程质量5.1 质量标准5.2 质量控制5.3 质量异议第六条材料与设备6.1 材料供应6.2 设备供应6.3 材料质量第七条施工组织与管理7.1 施工方案7.2 施工人员7.3 施工安全管理第八条变更与调整8.1 合同变更8.2 工程量调整8.3 价格调整第九条违约责任9.1 发包人违约9.2 承包人违约9.3 违约赔偿第十条争议解决10.1 争议解决方式10.2 仲裁10.3 诉讼第十一条合同的解除11.1 合同解除的条件11.2 合同解除的后果第十二条合同的转让12.1 合同转让的条件12.2 合同转让的程序第十三条合同的终止13.1 合同终止的条件13.2 合同终止的程序第十四条其他条款14.1 保密条款14.2 法律适用14.3 合同的生效、变更和解除14.4 合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1 发包人1.1.1 发包人名称：____________1.1.2 发包人地址：____________1.1.3 发包人法定代表人：____________ 1.1.4 发包人联系方式：____________1.2 承包人1.2.1 承包人名称：____________1.2.2 承包人地址：____________1.2.3 承包人法定代表人：____________ 1.2.4 承包人联系方式：____________第二条合同项目2.1 工程概况2.1.1 工程名称：____________2.1.2 工程性质：____________2.1.3 工程目标：____________2.2 工程地点2.2.1 具体地点：____________2.2.2 地理坐标：____________2.3 工程规模2.3.1 工程规模描述：____________2.3.2 工程规模附图：____________2.4 工程投资2.4.1 总投资额：____________2.4.2 投资构成：____________第三条合同价格3.1 合同总价3.1.1 合同总价：____________3.1.2 币种：____________3.2 价格调整3.2.1 价格调整条件：____________ 3.2.2 价格调整方式：____________ 3.3 预付款3.3.1 预付款金额：____________3.3.2 预付款支付时间：____________ 3.4 进度付款3.4.1 进度付款条件：____________ 3.4.2 进度付款比例：____________ 3.5 竣工结算3.5.1 竣工结算条件：____________ 3.5.2 竣工结算方式：____________第四条合同工期4.1 开工日期4.1.1 计划开工日期：____________ 4.1.2 实际开工日期：____________ 4.2 竣工日期4.2.1 计划竣工日期：____________ 4.2.2 实际竣工日期：____________ 4.3 工期延误4.3.1 工期延误责任：____________4.3.2 工期延误的后果：____________第五条工程质量5.1 质量标准5.1.1 工程质量标准：____________5.1.2 质量标准依据：____________5.2 质量控制5.2.1 质量控制措施：____________5.2.2 质量检查频率：____________5.3 质量异议5.3.1 质量异议处理程序：____________ 5.3.2 质量异议处理时间：____________第六条材料与设备6.1 材料供应6.1.1 材料供应责任：____________6.1.2 材料供应时间：____________6.2 设备供应6.2.1 设备供应责任：____________6.2.2 设备供应时间：____________6.3 材料质量6.3.1 材料质量标准：____________6.3.2 材料质量检查：____________第八条变更与调整8.1 合同变更8.1.1 合同变更的条件：____________8.1.2 合同变更的程序：____________8.2 工程量调整8.2.1 工程量调整的条件：____________ 8.2.2 工程量调整的方式：____________ 8.3 价格调整8.3.1 价格调整的条件：____________8.3.2 价格调整的计算方法：____________第九条违约责任9.1 发包人违约9.1.1 发包人违约行为：____________9.1.2 发包人违约责任：____________9.2 承包人违约9.2.1 承包人违约行为：____________9.2.2 承包人违约责任：____________9.3 违约赔偿9.3.1 违约赔偿金额：____________9.3.2 违约赔偿方式：____________第十条争议解决10.1 争议解决方式10.1.1 争议解决方式：____________10.1.2 争议解决地点：____________10.2 仲裁10.2.1 仲裁机构：____________10.2.2 仲裁费用承担：____________10.3 诉讼10.3.1 诉讼地点：____________10.3.2 诉讼费用承担：____________第十一条合同的解除11.1 合同解除的条件11.1.1 合同解除的条件：____________11.1.2 合同解除的程序：____________11.2 合同解除的后果11.2.1 合同解除后的工程交接：____________ 11.2.2 合同解除后的赔偿责任：____________第十二条合同的转让12.1 合同转让的条件12.1.1 合同转让的条件：____________12.1.2 合同转让的程序：____________12.2 合同转让的程序12.2.1 转让通知：____________12.2.2 转让生效条件：____________第十三条合同的终止13.1 合同终止的条件13.1.1 合同终止的条件：____________13.1.2 合同终止的程序：____________13.2 合同终止的程序13.2.1 终止通知：____________13.2.2 终止后的工程处理：____________第十四条其他条款14.1 保密条款14.1.1 保密信息范围：____________14.1.2 保密期限：____________14.2 法律适用14.2.1 合同适用的法律：____________14.2.2 法律适用优先级：____________14.3 合同的生效、变更和解除14.3.1 合同生效条件：____________14.3.2 合同变更和解除的条件：____________ 14.4 合同附件14.4.1 附件清单：____________14.4.2 附件份数：____________第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸附件二：工程量清单附件三：材料和设备的技术规格书附件四：施工方案和施工进度计划附件五：合同价款计算明细表附件六：付款申请表附件七：工程变更申请表附件八：质量异议处理申请表附件九：违约行为认定申请表附件十：合同解除申请表附件十一：保密协议附件详细要求和说明：附件一：工程设计图纸要求：须为官方认可的最终设计图纸，包含所有施工细节和规格。

住建部建设工程施工合同范本(通用)甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担建设工程施工的事宜，经协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________1.4 工程规模：__________1.5 工程质量：按照国家、行业和地方的相关规定及标准执行。

第二条合同价款2.1 合同价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2 合同价款支付方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同价款的__________%作为预付款。

（2）进度款：乙方按照工程进度，向甲方提出支付申请，甲方审核同意后支付。

（3）结算款：工程竣工并验收合格后，双方按照实际完成工程量进行结算，甲方支付乙方剩余款项。

第三条工程期限3.1 工程开工日期：__________3.2 工程竣工日期：__________3.3 工程总工期：__________天。

第四条双方权利和义务4.1 甲方权利和义务：（1）提供施工场地及施工所需的水、电、气等条件。

（2）办理相关施工手续，协调相关政府部门及单位。

（3）对乙方施工过程进行监督、检查，确保工程质量。

4.2 乙方权利和义务：（1）按照甲方提供的施工图纸、技术规范及要求进行施工。

（2）负责施工所需的材料、设备采购及人员组织。

（3）确保工程质量和安全，遵守国家及地方相关规定。

第五条违约责任5.1 双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金。

5.2 违约金的计算方式为：__________第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。

住建部2024版施工合同本合同由以下双方于2024年【填写日期】签订：甲方（委托方）：【填写甲方名称】乙方（承包方）：【填写乙方名称】鉴于甲方为施工项目的业主，乙方为具备相应资质的施工企业，双方经友好协商，就甲方委托乙方承担施工项目事宜，达成如下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：【填写工程名称】1.2 工程地点：【填写工程地点】1.3 工程内容：【填写工程内容】1.4 工程规模：【填写工程规模】二、合同金额2.1 本工程的合同金额为人民币【填写金额】元（大写：【填写金额大写】）。

2.2 合同金额包括但不限于乙方为完成本工程所需的材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润、税金等一切费用。

三、工程期限3.1 本工程的施工期限为【填写工期】天，自甲方发出开工通知之日起计算。

3.2 如因不可抗力等原因导致工程延期，双方应协商确定延期时间，并签订补充协议。

四、施工质量及验收4.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、规范和标准进行施工，并确保工程质量符合国家相关法律法规和标准。

4.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并协助甲方进行工程验收。

4.3 如工程存在质量问题，乙方应无条件进行整改，直至达到甲方要求的质量标准。

五、付款方式5.1 甲方应按照合同约定的付款计划及时向乙方支付工程款项。

5.2 乙方应按照实际完成工程量向甲方申请付款，并提供相应的发票和凭证。

六、违约责任6.1 如乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并要求乙方承担因此造成的一切损失。

6.2 如甲方未按照合同约定支付工程款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金。

七、争议解决7.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

7.2 如协商无果，任何一方均有权将争议提交至【填写仲裁委员会名称】进行仲裁。

八、其他条款8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。

建筑施工合同范本(免费完整版)甲方：（委托人）地址：联系人：电话：乙方：（承办人）地址：联系人：电话：经双方友好协商，本着公平、公正、诚信、互惠原则，本合同由甲乙双方签订。

合同内容如下：第一条工程名称、地点1.工程名称：2.工程地点：第二条工程概况根据甲方要求，乙方承包以下工程（具体工程概况）：第三条工程进度1.工程开始时间：2.工程完工时间：3.详细的工期规划安排表：第四条施工内容及标准根据甲方要求，乙方承包以下工程（具体工程内容）：1.施工内容2.施工标准第五条材料与设备1.材料供应商：2.设备租赁提供商：3.各类材料和设备的规格、单价、数量等：第六条工程款项及支付方式1. 工程价格:2. 首期款：3. 进度款：4. 竣工结算款：5. 其他款项说明：第七条工程质量保证1. 保修期：2. 保修内容：3. 质量标准：第八条合同变更1.合同变更情况：2.变更方式：3.变更后的价格及进度安排等：第九条违约责任1.甲方的违约责任：2.乙方的违约责任：第十条法律适用和争议解决1.本合同适用的法律：2.争议解决方式：第十一条合同生效与履行1.合同生效方式：2.履行方式：本合同共12条，双方各执一份，自签署之日起生效。

本文档所涉及简要注释如下：1. 工程概况：对工程的主要工作范围、规模、质量，以及施工工艺等方面的描述。

2. 工程进度：规定建造工程正式开始的日期、预计竣工日期以及工程各阶段的起止时间。

3. 施工内容及标准：规定工程中所包含的产品或服务应达到的质量标准和性能指标、材料、设备及施工方法等。

4. 材料与设备：规定材料和设备的品种、型号、数量和质量标准。

5. 工程款项及支付方式：规定工程总价、首期款、进度款、竣工结算款及其他款项的支付方式。

6. 工程质量保证：规定建造工程所使用的材料、设备和工艺应符合相关法律法规的标准，并保证工程在规定时间内达到规定的质量标准。

7. 合同变更：当双方同意修改合同条款时，应通过书面形式互相确认，以保证双方利益不受损失。

电力工程设计合同（详细规范版）合同编号：【编号】甲方：【甲方名称】乙方：【乙方名称】根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行电力工程设计事宜达成如下协议：一、设计工程概况1. 工程名称：【工程名称】2. 工程地点：【工程地点】3. 工程规模：【工程规模描述】二、设计内容乙方应按照甲方的要求，提供包括但不限于以下内容的设计服务：电力供应系统设计、变电站布局设计、电缆线路设计、电力监控系统设计与调试等。

具体设计内容以甲方提供的工程设计任务书为准。

三、设计期限乙方应在合同生效后【具体天数】内完成设计任务，并提交初步设计方案给甲方。

如因甲方原因导致设计周期延误，乙方有权顺延设计期限。

四、设计费用及支付方式1. 设计费用：人民币【金额】元。

2. 支付方式：甲方在合同签订后【具体天数】内支付设计费用的50%作为预付款；乙方提交初步设计方案并经甲方确认后，支付剩余的设计费用。

五、设计质量要求乙方应按照国家和行业的相关标准进行设计，确保设计质量符合甲方的要求和相关标准。

如因设计原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的法律责任。

六、保密条款1. 双方应对涉及商业机密的信息予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。

2. 乙方在完成设计任务后，应销毁与甲方相关的所有机密信息，除非得到甲方的书面同意。

七、知识产权条款1. 乙方为本合同项下设计成果的知识产权所有人。

甲方在支付设计费用后，获得设计成果的使用权。

2. 双方应共同保护设计成果的知识产权，未经双方协商一致，任何一方不得擅自对外转让或用于其他项目。

八、违约责任1. 若因乙方原因未按期完成设计任务，应支付逾期违约金，逾期违约金按每日【百分比】的设计费用计算。

若逾期超过【具体天数】，甲方有权解除合同。

2. 若因甲方原因导致设计周期延误或其他违约行为，甲方应承担相应的违约责任。

九、争议解决方式双方在履行合同过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

住建部建设工程施工合同(示范文本)合同编号：___________甲方（发包方）：___________乙方（承包方）：___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：___________1.2 工程地点：___________1.3 工程范围：___________1.4 工程规模：___________1.5 工程质量：___________1.6 工程价款：___________1.7 工程期限：___________二、施工内容2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案进行施工。

2.2 乙方应按照甲方的要求，及时提供施工进度计划，并严格按照计划进行施工。

2.3 乙方应保证施工质量，按照甲方的要求进行施工，并接受甲方的监督和检查。

三、甲方权利与义务3.1 甲方应按照合同约定及时支付工程价款。

3.2 甲方应提供施工所需的施工图纸、技术规范和施工方案。

3.3 甲方应对乙方施工过程中的质量、安全、环保等方面进行监督和检查。

3.4 甲方应协调解决乙方在施工过程中遇到的问题。

四、乙方权利与义务4.1 乙方应按照合同约定完成施工任务，并保证施工质量。

4.2 乙方应按照甲方的要求，及时提供施工进度计划，并严格按照计划进行施工。

4.3 乙方应遵守甲方的管理制度，接受甲方的监督和检查。

4.4 乙方应按照合同约定及时向甲方报告施工过程中的问题。

五、工程变更5.1 如在施工过程中发生工程变更，甲乙双方应协商确定变更内容，并签订书面变更协议。

5.2 工程变更引起的工程价款增减，甲乙双方应按照合同约定进行计算和支付。

六、工程验收6.1 工程完成后，乙方应向甲方提出验收申请。

6.2 甲方应在收到验收申请后及时组织验收，并出具验收报告。

装修工程合同doc一、合同基本信息甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________工程地址：__________合同签订日期：____年__月__日二、工程项目和内容1. 工程名称：__________2. 施工范围及要求：__________3. 材料规格及品牌：__________4. 施工图纸及设计说明：__________5. 工程详细内容包括但不限于：拆除工程、水电改造、墙面处理、地面铺设、吊顶安装等。

三、工程造价及支付方式1. 工程总价款：__________元2. 预付款：__________元，占总价款的____%3. 进度款项：按工程进度分批支付4. 尾款：__________元，于工程验收合格后支付四、工期与竣工时间1. 开工日期：____年__月__日2. 竣工日期：____年__月__日3. 工期延误责任由违约方承担。

五、质量要求1. 乙方必须按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。

2. 对于施工中出现的问题，应及时通知甲方并协商解决。

六、变更与追加1. 工程过程中的任何变更或追加需双方协商一致，并以书面形式确认。

2. 追加工程所产生的费用按实际发生的工作量计算。

七、违约责任1. 若甲方未按时支付工程款项，应向乙方支付违约金。

2. 若乙方未能按期完成工程或工程质量未达标准，应负责返工直至达到要求。

八、争议解决双方因履行本合同所发生的一切争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

九、其他约定事项__________________________________________________________________________________________________________________________________________________十、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（订购方）：____________________地址：____________________乙方（承包商）：____________________地址：____________________1.合同目的本协议根据甲方委托乙方承建特定工程并由乙方承建而修订。

2.施工细节工程名称：____________________施工地点：____________________施工范围：________________________（注明详细施工内容）3.工期工期开始日期：_________________年_________月_________日工期预计竣工日期：_________________年_________月_________日如需延长工期，需事先征得双方书面同意。

4.施工费用及付款方式施工费用总额：________________元（含税）付款方式：预备费：开工前支付_________元。

中期付款：在施工过程中，当达到一定阶段时支付_________元。

竣工付款：施工完成并通过验收后支付_________元。

5.施工质量乙方保证工程符合质量标准，工程完工后接受甲方验收。

验收不合格的，乙方将免费进行整改。

6.设计图纸及说明甲方向乙方提供施工所需的设计图纸和说明书。

乙方按照设计图纸和说明进行施工。

7.变更施工内容的变更需要双方书面同意。

变更引起的费用增减将另行讨论决定。

8.违约责任一方违反本协议规定，给对方造成损失的，应承担支付违约金和赔偿损失的责任。

罚款金额由双方协商确定。

9.争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应努力友好协商解决。

如果无法达成协议，您可以向合同签订地有管辖权的法院提起诉讼。

10.合同的效力本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，本协议一式两份谢谢。

接下来，我们将完成工艺施工合同的日文回复。

合同的效力本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

公共建筑工程承包合同(详细版)公共建筑工程承包合同（详细版）第一章总则第一条合同主体1.1 本合同甲方为（甲方名称），乙方为（乙方名称），双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方公共建筑工程项目的施工事宜，经友好协商，达成一致，签订本合同。

第二条工程概况1.2 工程名称：（工程名称）1.3 工程地点：（工程地点）1.4 工程规模：（工程规模）1.5 工程内容：（工程内容）1.6 工程预算：（工程预算）第二章合同条款第三条合同价格3.1 本合同总价款为人民币（大写）：（金额），小写：（金额），以下简称“合同总价”。

3.2 乙方在合同签订后（时间）内，按照甲方要求，完成工程设计和报价，并将设计方案和报价清单提交甲方审批。

3.3 甲方在收到乙方的设计方案和报价清单后（时间）内审批完毕，确认无误后，向乙方支付合同总价的（比例）作为预付款。

第四条工程进度4.1 乙方向甲方承诺，按照双方约定的工程进度计划，确保工程按时完成。

4.2 甲方应按照合同约定，及时向乙方提供施工所需的场地、材料、设备等。

4.3 双方共同制定工程进度计划，并定期对工程进度进行跟踪和调整。

第五条工程质量5.1 乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求，保证工程质量。

5.2 乙方应承担工程质量问题的修复和整改责任，确保工程达到甲方要求的标准。

5.3 甲方有权对工程质量进行监督和检查，发现质量问题，乙方应及时整改。

第六条安全生产6.1 乙方应严格按照国家安全生产法律法规，加强施工现场的安全管理。

6.2 乙方应建立健全安全生产责任制，确保施工现场的安全。

6.3 乙方应对施工现场的安全事故及时报告甲方，并按照甲方要求进行处理。

第七条合同的变更和解除7.1 合同的变更和解除应书面签署，并经双方确认。

7.2 合同变更和解除的条件如下：（1）双方协商一致；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）法律法规规定的其他情形。

装修工程合同doc一、合同基本信息甲方（业主）：_________乙方（承包方）：_________项目地址：_________________________项目名称：_________________________合同编号：_________________________签订日期：_______年_______月_______日二、工程项目描述1. 工程内容：包括但不限于墙面处理、地面铺设、吊顶安装、水电改造等。

2. 材料标准：所有使用材料需符合国家相关环保及质量标准。

3. 设计风格：依照甲方提供的设计方案进行施工。

三、工程费用与支付方式1. 总造价：人民币（大写）____________元整（￥__________）。

2. 预付款：合同签订后，甲方需支付总造价30%作为预付款。

3. 进度款：工程进度达到50%时，支付总造价的40%。

4. 尾款：工程完工并通过验收后，支付剩余的30%。

四、工期约定开工日期：_______年_______月_______日竣工日期：_______年_______月_______日五、质量保证与验收1. 乙方应保证工程质量满足国家及行业标准。

2. 工程完成后，由甲乙双方共同进行验收。

六、违约责任如一方违反合同约定，需承担相应的违约责任。

七、争议解决因执行本合同所发生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交仲裁机构仲裁或者依法向人民法院起诉。

八、其他约定__________________________________________________________________________________九、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。

十、附件包括设计图纸、工程预算书等相关文件。

甲方（签字）：_________ 乙方（签字）：_________甲方代表（盖章）：_________ 乙方代表（盖章）：_________日期：_______年_______月_______日日期：_______年_______月_______日。

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024版建筑工程承包合同书范本本合同目录一览第一条合同主体1.1 发包方1.2 承包方第二条工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程内容第三条合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 支付方式3.4 支付时间表第四条工程进度4.1 开工日期4.2 竣工日期4.3 进度计划4.4 延期违约金第五条工程质量5.1 质量标准5.2 质量保证5.3 质量监督第六条材料设备6.1 材料设备供应6.2 质量要求6.3 验收程序第七条施工安全7.1 安全措施7.2 安全事故处理7.3 安全生产责任第八条知识产权保护8.1 知识产权归属8.2 侵权责任第九条违约责任9.1 承包方违约9.2 发包方违约9.3 违约金计算第十条争议解决10.1 协商解决10.2 调解组织10.3 仲裁10.4 诉讼第十一条合同的生效、变更和解除11.1 合同生效条件11.2 合同变更11.3 合同解除第十二条其他条款12.1 保密条款12.2 广告宣传12.3 合同的保管第十三条合同的附件13.1 附件清单13.2 附件的有效性第十四条合同的签署14.1 签署日期14.2 签署地点14.3 签署人第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1 发包方1.1.1 名称：____________1.1.2 住所：____________1.1.3 法定代表人：____________ 1.1.4 联系人：____________1.1.5 联系电话：____________1.2 承包方1.2.1 名称：____________1.2.2 住所：____________1.2.3 法定代表人：____________1.2.4 联系人：____________1.2.5 联系电话：____________第二条工程概况2.1 工程名称：____________2.2 工程地点：____________2.3 工程规模：____________2.4 工程内容：____________第三条合同价格3.1 合同总价：____________元（大写：____________元整）。

详细版土方工程承包合同书前言本合同由双方就承包方提供土方工程服务，业主方支付相应费用而达成。

为了确保合同的公平、合法、有效，特制定本合同。

一、双方基本情况工程承包方名称地址法定代表人电话业主方名称地址法定代表人电话二、服务内容1.工程承包方将按照业主方的要求，并根据工程设计和施工方案的要求，提供土方工程服务，包括但不限于挖土、填土、翻地等。

2.工程承包方负责土方工程的进度管理，严格按照工程计划完成相关工程进度。

3.工程承包方应按照国家相关标准和业主方的要求进行土方工程施工，确保土方工程的质量、安全、环保等方面达到相关标准和要求。

三、施工期限和进度支付1.本次土方工程施工期限为（填写天数）天，自合同签订之日起开始计算。

2.工程承包方应按照工程计划完成施工进度，并严格按照合同约定进行进度支付。

3.业主方应按照进度支付比例进行进度款项的支付，具体进度款项的支付比例如下：进度款项比例完成土方工程量的百分比填写比例%完成土方工程量的百分比填写比例%完成土方工程量的百分比填写比例%完成土方工程量的百分比填写比例%完成土方工程量的百分比填写比例%完成土方工程量的百分比填写比例%完成土方工程量的百分比填写比例%完成土方工程量的百分比填写比例%四、工料调配及变更1.工程承包方应按照工程计划和设计方案，充分考虑工程的实际情况和进度，合理安排和调配劳动力和材料。

2.任何未经业主方同意的关于本合同的变更，需要经过双方协商一致，并在书面形式上进行确认。

五、工程质量1.工程承包方应根据施工图纸，按照国家相关标准和业主方的要求完成土方工程施工，并对所施工程进行质量保证。

2.施工过程中，工程承包方应邀请业主方的代表进行现场监督，并在施工结束后，由业主方对施工所完成的工程进行验收。

六、违约责任1.一方未按照合同约定的质量、进度要求完成工程的，应向对方承担违约责任，并赔偿损失。

2.出现以下情形之一的，视为违约方，同样需要承担违约责任：（1）不履行合同约定的义务；（2）履行合同约定的义务不符合约定条件，造成损失的；（3）恶意指挥工人或蓄意破坏工程或设备。