机电安装劳务分包合同

隧道机电安装劳务合同5篇篇1甲方（雇主）：__________乙方（劳务提供者）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保隧道机电安装工程的顺利进行，明确双方的权利和义务，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次隧道机电安装劳务事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：隧道机电安装工程。

2. 工程地点：具体地点由甲方指定。

3. 工程内容：隧道机电设备的安装、调试及维护工作。

二、劳务内容及范围1. 乙方提供的劳务内容：隧道机电安装、调试及维修，包括但不限于照明系统、通风系统、监控系统、报警系统等的安装与调试。

2. 乙方应根据甲方的需求，提供足够的劳务人员，并确保其具备相应的技术资质和从业经验。

三、合同工期1. 本工程劳务期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

2. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

四、质量标准和验收方式1. 乙方应严格按照国家相关质量标准及甲方要求进行施工，确保工程质量。

2. 工程完工后，由甲乙双方共同进行验收，验收合格后，方可视为工程完成。

五、合同价款及支付方式1. 本工程劳务费用总额为人民币______元（大写：______元整）。

2. 支付方式：甲方在乙方完成每个阶段的工作并经验收合格后，按照合同约定支付劳务费用。

3. 乙方需提供正规的劳务发票，否则甲方有权拒绝支付劳务费用。

六、安全施工及责任承担1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场的安全。

2. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担相应的法律责任及经济赔偿。

七、违约责任1. 若任一方违反本合同的约定，均应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

2. 若因乙方原因造成工程延期或质量不达标，乙方应承担违约责任，并承担因此产生的所有费用。

八、其他约定事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

机电安装合同简单5篇机电安装合同简单篇1甲方：_________________乙方：_________________为适应施工生产需要，甲方委托乙方施工河运高速机电工程JD1项目机电设备安装工程，本工程乙方施工为包工包料。

为明确甲乙双方责任，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商同意，订立本合同。

一、工程项目：河运高速机电工程JD1项目机电设备安装工程二、工作内容：按照业主提供的图纸和相关要求施工作业，包括各收费站收费车道设备、各收费站监控室设备、外场监控设备的安装调试以及与上述有关的所有辅助工作，达到成品验收为准。

三、工程地点：四、工程日期：自____年____月____日开始至____年____月____日结束。

五、工程数量及工程费用：本项目合同总价：实际合同总价，以实际工程量结算。

乙方提供发票。

具体清单见附件一六、工期进度要求根据合同工期要求实施，在规定的工期内未完成要求的工程量，根据合同比例，每拖延一日从合同总价中扣除千分之五的款项。

七、双方责任（一）甲方责任：1、甲方为乙方提供必要的施工条件。

2、负责对乙方进行施工组织安排，技术工作指导。

3、对不符合录用条件的人员，甲方有权辞退，并可根据工程进展情况对用工的人数进行增减。

4、在施工中甲方有权对乙方进行质量检查和监督，对不符合操作规程以及质量不符合规范要求的施工项目甲方有权要求乙方返工并根据情况予以罚款。

5、因甲方原因造成的返工，由甲方负责。

6、工程经甲方验收合格后，甲方依据本合同规定向乙方支付工程费。

（二）乙方的责任1、根据甲方要求提供劳务人员，所提供的劳务人员必须符合甲方规定条件。

2、服从甲方管理人员工作管理、施工安排和技术指导，对所施工项目不得擅自改变操作规程。

3、乙方对其提供的劳务人员进行全面管理，劳务人员一经出现违法违纪行为，甲方有权要求乙方辞退相应人员。

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX机电安装项目劳务分包详细协议样本本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 分包单位信息1.2 发包单位信息1.3 劳务分包工程内容第二条劳务分包范围及工程量2.1 工程量清单2.2 分包工程范围界定2.3 分包工程的质量标准第三条劳务分包价格及支付方式3.1 劳务分包价格构成3.2 价格调整机制3.3 支付方式及时间节点第四条工程进度及工期要求4.1 工程进度计划4.2 工期延误的责任及处理4.3 提前完工的奖励或扣款第五条质量管理及验收标准5.1 质量管理措施及制度5.2 工程验收标准5.3 质量问题的处理第六条安全文明施工6.1 安全生产责任及制度6.2 文明施工要求6.3 安全事故的处理第七条材料供应及管理7.1 材料供应责任划分7.2 材料质量要求7.3 材料损耗处理第八条人员管理及培训8.1 劳务人员配置8.2 劳务人员培训及考核8.3 劳务人员工资及福利第九条违约责任及赔偿9.1 违约行为及责任9.2 赔偿金额的计算方法9.3 违约金的支付方式第十条争议解决方式10.1 争议解决途径10.2 仲裁或诉讼地点及法院10.3 争议解决的语言及币种第十一条合同的生效、变更和终止11.1 合同生效条件11.2 合同变更程序11.3 合同终止条件及后续处理第十二条保密条款12.1 保密信息范围12.2 保密义务及期限12.3 泄密的责任及处理第十三条合同的附件13.1 附件清单13.2 附件的效力及解释13.3 附件的修订及补充第十四条其他条款14.1 不可抗力14.2 法律适用及解释权14.3 合同的签字盖章及副本数量第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 分包单位信息分包单位地址：_______。

分包单位法人代表：_______，身份证号码：_______。

1.2 发包单位信息发包单位地址：_______。

机电工程劳务分包合同书合同编号：[填写]甲方（发包方）：[填写]乙方（承包方）：[填写]鉴于甲方需要进行[项目名称]的机电安装工程，经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守执行。

一、合同双方信息甲、乙双方应详细列明各自的全称、法定代表人、注册地址及联系方式等基础信息，确保通讯畅通且法律文书能准确送达。

二、工程概况本节需描述工程项目的基本情况，包括工程名称、工程地点、工程规模、设计标准、相关技术要求以及预计的工期等信息。

三、分包范围与内容清晰界定乙方负责的机电工程具体范围，包括施工内容、作业区域、分包的工种和工序等，并注明包含的主要设备和材料。

四、合同价格与支付方式明确合同总价、计价方式及支付条件，包括预付款比例、进度款支付节点、结算方式及最终支付期限等细节。

五、工程质量与验收标准设定工程质量标准，符合国家及行业标准，明确验收程序、时间和方法，对不合格工程的处理方式也应详细说明。

六、工期与进度管理规定工程开工日期、竣工日期，以及关键节点的时间要求。

同时，约定工程进度的管理责任和进度延误的责任承担。

七、安全生产与环保要求强调安全生产的重要性，明确双方在安全生产中的职责，以及违反安全生产规定的后果。

同时，提出环境保护的要求。

八、变更与索赔管理对于工程设计变更、数量增减等情况，应当事先约定处理流程和索赔方式。

九、违约责任与争议解决明确违约的定义、违约责任的承担方式及违约金的计算方法。

对于合同执行过程中可能出现的争议，约定争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。

十、其他条款包括但不限于保险责任、知识产权保护、保密协议、不可抗力条款等其他需要双方遵守的规定。

十一、合同生效与签署本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日。

机电安装维修劳务分包合同甲方（总承包方）： [填写甲方全称]乙方（分包方）： [填写乙方全称]签订日期： [填写签订日期]签订地点： [填写签订地点]第一条工程概况1. 工程名称：[填写工程名称]2. 工程地点：[填写工程地点]3. 工程内容：[详细描述机电安装维修的具体工作内容]第二条分包范围1. 分包范围：[详细列出乙方负责的机电安装维修的具体范围和任务]第三条质量标准1. 乙方应按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量达到甲方要求。

第四条合同价款1. 合同总价：[填写合同总价]2. 支付方式：[详细说明合同价款的支付方式、时间节点等]第五条工程期限1. 开工日期：[填写开工日期]2. 竣工日期：[填写竣工日期]3. 工程进度：[乙方应按照甲方要求的进度计划完成工程任务]第六条材料供应1. 甲方负责提供或指定材料供应渠道，乙方应按照甲方要求进行材料采购和使用。

第七条安全生产1. 乙方应严格遵守安全生产规定，确保施工安全。

第八条质量保证1. 乙方应提供质量保证期，保证期内若出现质量问题，乙方负责无偿修复。

第九条违约责任1. 如一方违反合同条款，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

第十条争议解决1. 合同履行过程中发生的争议，双方应首先协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院通过诉讼方式解决。

第十一条其他约定1. [双方可根据具体情况约定其他条款]第十二条合同生效1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

甲方代表（签字）： ___________乙方代表（签字）： ___________甲方盖章： ___________乙方盖章： ___________请注意，这只是一个合同草案的示例，具体条款需要根据实际情况进行调整和完善。

在签订正式合同之前，建议由专业法律顾问进行审核。

机电安装劳务分包合同模板范本机电安装劳务分包合同甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方需要完成机电安装工程，乙方具有相关机电安装技术和专业人员，经双方友好协商，现就机电安装劳务分包事宜达成以下协议：第一条服务内容甲方委托乙方完成机电安装工程，包括但不限于设计、施工、安装、调试等环节。

第二条工程期限1.乙方在受到委托后应根据实际情况确定工程开始时间，并在约定的工期内完工。

2.如因甲方原因造成工作进度延误的，甲方应向乙方支付相应的违约金。

第三条委托方式1.甲方应向乙方详细说明工程的需求和要求，并协助乙方开展工作。

2.如果乙方需要购买或租赁设备或设施以完成工程，应在甲方同意后安排，并根据事先约定的支付方式支付相应款项。

第四条工程费用1.委托方应按照以下支付方式支付工程费用：（1）按照双方协商的总价分期付款，每次付款金额应在约定的时间内到位。

(2)如乙方在完成工作后发现实际工程费用低于约定总价，应将超出部分归还给委托方。

2.如未在约定的时间内支付工程费用或未按照约定方式支付的，应向对方支付逾期利息和违约金。

第五条服务质量与保修1.乙方完成工程后，甲方应及时验收，如发现质量问题或未完成标准，则应及时提出，并要求乙方予以修正。

2.在工程完工后，乙方提供免费修理保证，在此期间内，乙方将免费为甲方提供技术支持和维修服务。

3.乙方的保修期不少于一年（12个月），自工程验收合格之日起计，保修期内，如发现质量问题，应及时修复或更换。

第六条法律效力1.此合同在签署时生效，并具有法律效力。

2.在履行过程中，如发生合同纠纷，双方应按照中国法律法规进行解决。

3.若有未尽事宜，乙方应在合同期间内向甲方作出解释和说明。

第七条违约责任1.如果合同双方任何一方违反本协议的任何规定，应向另一方承担违约责任并赔偿损失。

2.违约方应承担的赔偿金额应根据实际损失和造成的影响而定，但不得超过违约方总价的20％。

2024版机电安装劳务分包合同范本合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为实施某项目，需要乙方提供机电安装劳务；甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，就乙方向甲方提供机电安装劳务的相关事宜达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：（项目名称）1.2 工程地点：（项目地点）1.3 工程内容：机电设备的安装、调试、验收等相关工作。

二、劳务内容2.1 乙方负责按照甲方的要求，完成机电设备的安装、调试、验收等工作。

2.2 乙方应按照甲方的要求，提供具备相应资格和技能的劳务人员。

2.3 乙方应保证劳务人员的工资、福利、保险等权益，并承担由此产生的全部责任。

三、合同价格3.1 本合同的劳务费用为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。

3.2 乙方应在合同签订后的五个工作日内，向甲方支付合同总额的10%作为预付款。

3.3 甲方应在乙方完成合同约定的劳务工作后，向乙方支付剩余的90%劳务费用。

四、合同的履行4.1 乙方应按照甲方的要求，按时提供劳务人员，完成机电设备的安装、调试、验收等工作。

4.2 甲方应提供乙方所需的施工场地、施工设备、施工材料等。

4.3 甲方应按照合同约定支付乙方劳务费用。

五、违约责任5.1 乙方未按照甲方的要求，按时完成劳务工作的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

5.2 甲方未按照合同约定支付乙方劳务费用的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。

六、争议解决6.1 对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决。

6.2 如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的劳务工作完成之日止。

7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）签订日期：____年____月____日。

机电设备安装的工程施工劳务分包规定合同一、引言本合同是根据法律、法规的规定，以及有关机电设备安装工程相关标准和规范，由甲方与乙方签订的工程施工劳务分包规定合同。

二、合同目的本合同的主要目的是明确甲方与乙方之间的权利和义务，规范机电设备安装工程的分包工作，确保工程施工的质量和时效。

三、合同条款3.1 工程承包范围甲方将机电设备安装工程的一部分劳务分包给乙方。

具体的分包范围包括（但不限于）：•机电设备的运输和搬运工作；•机电设备的安装和调试工作；•相关设备的电气连接和布线工作；•工程现场的清理和整理工作。

3.2 工程施工期限乙方应按照甲方要求的工期，合理安排施工工作，确保工程按时完成。

3.3 人力和物资配备乙方应按照合同约定，提供足够的施工人力和所需的工具、设备，并保证其工作人员具备相应的资质和技术能力。

3.4 施工质量要求乙方应按照国家有关机电设备安装工程的标准和规范进行施工，确保工程质量符合相关要求。

如在施工过程中发现质量问题，乙方应及时采取措施进行整改。

3.5 工程变更如甲方对工程范围或设计要求进行任何变更，应在变更前与乙方协商并签订书面变更协议。

变更后的工程范围和工期应重新确定。

3.6 工程支付根据合同约定，甲方应按照工程进展情况及时支付乙方相应的施工劳务费用。

乙方应提供符合法律法规要求的发票，并确保费用计算正确。

3.7 违约责任如果乙方未按合同约定进行施工，导致工程质量不达标或延误工期，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

3.8 合同解除在情况下，甲方有权解除合同：•乙方严重违反合同约定；•乙方丧失工程施工能力，无法按时完成工程；•乙方发生经营严重困难，无法履行合同义务。

3.9 纠纷解决合同履行过程中，如发生任何纠纷或争议，应由双方通过友好协商解决。

如果协商不成，可以向有权机关申请仲裁或提起诉讼。

四、合同生效与变更本合同经甲方和乙方签字盖章后生效，并具有法律效力。

如需对合同内容进行任何变更，应由双方经协商一致，并以书面形式进行变更。

机电设备安装劳务分包合同及价格1. 合同概述本合同是由甲方（发包方）与乙方（劳务分包方）就机电设备安装劳务进行订立，双方共同遵守合同条款并按照约定的价格和时间完成相关工作。

2. 合同条款2.1 项目介绍本项目涉及的机电设备安装劳务包括但不限于机械设备、电气设备、管道设备等的安装和调试工作。

2.2 合同期限本合同自双方签署之日起生效，至工程完成验收合格之日止。

2.3 劳务内容乙方承担的机电设备安装劳务包括但不限于：•设备测量与定位；•设备组装与安装；•管道布置与连接；•电气线路安装与调试；•验收与测试。

2.4 劳务标准乙方承诺按照国家相关标准和行业规范进行工作，确保安装的机电设备符合技术要求和质量标准。

2.5 劳务报价乙方根据项目需求和工作量，向甲方报价如下：•人工费用：¥，按照工作日计算；•材料费用：根据实际使用的材料类型和数量进行结算；•设备调试费用：¥，包括设备的功能测试和问题解决。

2.6 付款方式•项目启动前支付40%的预付款；•项目进行过程中，根据工程进度支付50%的进度款；•项目竣工验收合格后支付剩余的10%尾款。

2.7 变更和解除双方发生不可抗力等特殊情况时，可以协商变更或解除合同。

变更或解除合同应以书面形式通知对方，经双方协商一致后方可生效。

2.8 违约责任一方未履行合同义务导致合同无法履行的，应承担相应的经济赔偿责任。

3. 合同附则3.1 法律适用本合同的解释和适用均适用法律。

3.2 争议解决合同双方如发生争议，应协商解决；协商不成的，可提交相关争议至被告所在地的人民法院解决。

3.3 合同变更本合同的任何变更应以书面形式进行，并由合同双方签字确认后生效。

3.4 合同生效本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

合同经双方签字盖章后生效。

4. 合同签署甲方（发包方）：________________________乙方（劳务分包方）：________________________日期：________________________。

机电施工合同6篇机电施工合同篇1甲方：乙方：经甲乙双方共同协商，就赵家垭一级电站机电设备安装工程劳务分包达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。

一、工程名称：赵家垭一级电站机电设备安装工程二、工程地点：三、工程内容：完成现有需改造机电设备的拆除（含运出洞外）以及4台水轮发电机组（1#机组大修）、3台进水闸阀、油水气系统、自动化系统（配合主机改造）、高压开关柜、升压站设备、直流系统的安装及电缆敷设,主机电气设备试验调试及试运行等所有工作（详见安装工程量清单）。

四、工程价款及工程结算：乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计，该总价包括完成工程施工内容所需的人工费、设备转运费、消耗性材料费、施工管理费、生活费、安全措施费、工程保险费以及建安税金等所有费用。

工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。

五、工程工期及进度：1、根据甲乙双方商定，乙方在20xx年8月10日前进场施工，20xx年10月30日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。

2、在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素等非乙方原因导致的工期延长，乙方不能向甲方索赔任何费用，但工期可考虑顺延。

3、乙方必须满足甲方的总体安排，主机安装考虑分两阶段进行，保证一台机组开机发电运行。

六、付款方式：1、工程预付款：在本合同签订乙方人员进场并提供相应保险凭证后，甲方按合同总价的10%支付工程预付款。

2、工程进度款：按进度实际完成工程量经总承包方报量支付后按95%给乙方支付，余下5%质保金一年质保期满后支付。

3、乙方在结算过程中承担“工程总价款×10%”的建安税，建安税由甲方在乙方工程款中代扣代缴。

七、双方责任：甲方：1、提供施工图纸技术资料，并组织乙方现场技术交底。

2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。