法律文书写作范例及历年试题

第1篇一、案情简介原告：张三，男，35岁，汉族，某市某区人，某公司职员。

被告：李四，男，40岁，汉族，某市某区人，某建材店店主。

原告张三与被告李四于2018年3月1日签订了一份房屋买卖合同，约定由被告李四将其位于某市某区某小区的一套房屋（以下简称“涉案房屋”）出售给原告张三，总价款为100万元。

合同签订后，原告张三支付了定金10万元。

然而，在办理房屋过户手续时，原告发现涉案房屋存在抵押情况，且被告李四并未告知原告。

原告认为被告的行为构成欺诈，遂向法院提起诉讼，要求解除合同，返还定金，并赔偿损失。

二、法律文书（一）起诉状原告：张三被告：李四案由：房屋买卖合同纠纷诉讼请求：1. 解除双方于2018年3月1日签订的房屋买卖合同；2. 被告返还定金10万元；3. 被告赔偿原告因合同解除而造成的损失，包括但不限于律师费、误工费等；4. 本案诉讼费用由被告承担。

事实与理由：1. 2018年3月1日，原告与被告签订了一份房屋买卖合同，约定由被告将其房屋出售给原告，总价款为100万元；2. 合同签订后，原告支付了定金10万元；3. 在办理房屋过户手续时，原告发现涉案房屋存在抵押情况，且被告未在合同中告知；4. 被告的行为构成欺诈，严重损害了原告的合法权益；5. 综上所述，原告请求法院依法判决。

（二）答辩状被告：李四答辩人因与原告张三房屋买卖合同纠纷一案，现提出如下答辩意见：1. 答辩人承认与原告签订的房屋买卖合同，但合同签订后，答辩人并未将涉案房屋抵押；2. 答辩人并未隐瞒涉案房屋存在抵押情况的事实，原告在签订合同前已充分了解房屋状况；3. 原告主张的欺诈事实不存在，请求法院驳回原告的诉讼请求。

（三）判决书（一审民事判决书）原告：张三被告：李四案由：房屋买卖合同纠纷一、事实认定经审理查明，原告张三与被告李四于2018年3月1日签订了一份房屋买卖合同，约定由被告将其房屋出售给原告，总价款为100万元。

合同签订后，原告支付了定金10万元。

法律文书写作题法律文书写作是法律工作者日常工作的一部分，它包括起草诉讼材料、合同、备忘录、报告和其他法律文件。

下面是一个1000字的法律文书写作题：案件编号：XXX-2022-001起诉人：A 先生被告人：B 女士起诉目的：离婚请求与财产分割事实背景：1. 起诉人 A 先生与被告人 B 女士于2010年9月1日登记结婚；2. 在婚后几年里，两人曾共同努力工作，共同经营一家家具公司并致力于其发展壮大；3. 然而，近年来两人经济状况下滑，并逐渐发现彼此齐聚异心，且无法共同解决家庭问题；4. 鉴于婚姻的破裂已无法挽回，起诉人 A 先生现根据自身权益提起离婚请求，并希望通过该案件的审理分割夫妻共同财产。

法律依据：1. 《中华人民共和国婚姻法》第三十二条规定：“夫妻共同财产的归属处理应当确保一方不因离婚受到不当侵害。

”2. 《中华人民共和国婚姻法》第四十七条规定：“离婚后，夫妻共同财产由夫妻双方协商处理。

”3. 《中华人民共和国婚姻法》第四十九条规定：“对夫妻共同财产没有约定，或者约定不明确的，适用本法的规定。

”4. 《中华人民共和国婚姻法》第四十九条第三款规定：“离婚后，夫妻共同财产各自所得和离婚时各自持有的财产归各自所有。

”5. 《中华人民共和国婚姻法》第四十九条第四款规定：“离婚后，夫妻共同财产中，一方持有的不动产归该方所有，该方应当补偿另一方。

”诉讼请求：1. 请求法院判决 A 先生与 B 女士离婚。

2. 请求法院根据婚姻实际情况，对夫妻共同财产进行公平合理的分割，以保障 A 先生的权益。

3. 请求法院判决 B 女士补偿 A 先生在共同财产中的份额，并给予相应的经济补偿。

证据材料：1. 婚姻登记证明2. 夫妻共同财产清单3. 夫妻共同债务清单4. 双方劳动合同及工资单5. 证明双方对共同财产的贡献6. 其他相关证据陈述理由：A 先生和B 女士的婚姻关系已经破裂，无法挽回。

根据《中华人民共和国婚姻法》的规定，双方离婚后应协商处理夫妻共同财产。

第1篇案号：（2021）XX民初XX号原告：李某，男，35岁，汉族，XX市XX区人，XX公司员工，住XX市XX区XX路XX号。

被告：张某，男，40岁，汉族，XX市XX区人，个体户，住XX市XX区XX路XX号。

诉讼请求：1. 判令被告赔偿原告经济损失人民币10万元；2. 判令被告承担本案诉讼费用。

事实与理由：一、事实1. 原告李某与被告张某系邻居关系。

2021年3月，张某在自用房屋装修过程中，聘请原告李某为其提供劳务。

双方口头约定，李某负责房屋内部装修的木工、油漆工等工作，工期为一个月，报酬为人民币10万元。

2. 2021年4月，李某按照约定开始施工。

在施工过程中，张某发现李某在装修过程中存在偷工减料、工程质量不合格等问题。

张某多次与李某沟通，要求其整改，但李某拒不配合。

3. 2021年5月，张某聘请第三方鉴定机构对李某的装修工程进行鉴定。

鉴定结果显示，李某的装修工程存在严重质量问题，不符合国家标准。

张某因此遭受经济损失人民币10万元。

4. 2021年6月，张某多次与李某协商赔偿事宜，但李某拒绝赔偿。

为此，张某无奈提起诉讼。

二、理由1. 被告张某与原告李某之间存在承揽合同关系。

根据《中华人民共和国合同法》第二百五十一条的规定，承揽合同是承揽人完成一定工作，委托人支付报酬的合同。

本案中，张某聘请李某为其提供装修劳务，双方形成了承揽合同关系。

2. 原告李某在施工过程中存在偷工减料、工程质量不合格等问题，导致被告张某遭受经济损失。

根据《中华人民共和国合同法》第二百五十二条的规定，承揽人应当按照约定的质量完成工作。

李某的行为已构成违约。

3. 根据《中华人民共和国侵权责任法》第十六条的规定，侵害他人合法权益，造成损害的，应当承担侵权责任。

李某的行为已构成侵权。

4. 被告张某遭受的经济损失人民币10万元，有第三方鉴定机构的鉴定报告为证，事实清楚，证据确凿。

综上所述，原告李某的行为已构成违约和侵权，给被告张某造成了经济损失。

2024年法律文书写作考试历年真题常考点试题带答案卷I一.综合检测题(共100题)1.简述仲裁答辩书的概念和作用。

2.简述批准逮捕决定书的概念和功用。

3.监狱依法对服刑改造期间确有悔改或立功表现，且已执行符合法定要求刑期的罪犯，提请法院审核裁定减刑而制作的文书是（）。

A.提请减刑建议书B.提请假释建议书C.提请处理意见书D.监狱起诉意见书4.监狱依据监管法规拟给予服刑罪犯行政奖励时所填写的审批用的表格式文书是（）。

A.罪犯评审鉴定表B.罪犯奖励审批表C.监外执行审批表D.罪犯评议鉴定表5.讯问笔录的正文应当依次写明哪些内容？6.根据下列案情材料，拟写一份不起诉决定书。

7.人民法院制作的第二审行政判决书，维持原判的，应当写为（）。

A.驳回起诉B.维持原判，驳回申诉C.维持原判D.驳回上诉，维持原判8.根据案情材料，制作一份第一审民事裁定书。

9.简述法庭审理笔录的概念和功用。

10.第二审行政判决书的理由部分，应当写明维持或者改判的（）。

A.事实和理由B.理由和法律依据C.事实和证据D.事实和法律依据11.第一审刑事判决书对被告人定罪判刑的判决结果应表述为（）。

A.判处×××犯××罪，……B.×××犯××罪，判处……C.被告人×××犯××罪，判处……D.判处被告人×××犯××罪，……12.公安机关制作的提请批准延长侦查羁押期限意见书报送批准的机关是（）。

A.上级公安机关B.上级人民检察院C.同级人民法院D.同级人民检察院13.法律文书阐述理由有哪些具体要求？14.人民法院在依法对罪犯执行死刑时，将执行死刑现场的有关情况予以记录的文字材料，称为（）。

A.评议笔录B.死刑临场监督笔录C.庭审笔录D.执行死刑笔录15.第一审行政判决书中，判决行政机关在一定期限内履行法定职责的，判决结果应写为（）。

第1篇一、民事案例案例一：房屋租赁纠纷【案情简介】原告甲与被告乙于2018年6月签订《房屋租赁合同》，约定甲将其位于某市某区的房屋出租给乙，租赁期限为一年，租金每月5000元。

合同签订后，乙按照约定支付了第一个月的租金，但之后以房屋存在质量问题为由拒绝支付后续租金。

甲认为乙违反了合同约定，遂诉至法院。

【法律问题】1. 房屋存在质量问题，乙是否有权拒绝支付租金？2. 法院应如何处理双方的纠纷？【参考答案】1. 根据《中华人民共和国合同法》第二百一十一条的规定，租赁物不符合约定或者不符合使用目的的，承租人可以解除合同。

但本题中，乙未在合同签订前或租赁期内提出质量问题，且未提供证据证明房屋存在严重影响正常居住使用的质量问题，因此乙无权以此为由拒绝支付租金。

2. 法院应依法判决乙继续支付剩余租金，并承担因拒绝支付租金给甲造成的损失。

案例二：离婚纠纷【案情简介】原告甲与被告乙于2010年结婚，婚后育有一子。

近年来，甲乙双方因家庭琐事产生矛盾，甲提出离婚。

乙不同意离婚，双方多次协商未果。

甲遂诉至法院，要求判决离婚。

【法律问题】1. 法院应如何认定夫妻感情确已破裂？2. 离婚后子女抚养问题如何处理？【参考答案】1. 根据《中华人民共和国婚姻法》第三十二条规定，夫妻感情确已破裂，调解无效的，应准予离婚。

本题中，甲乙双方因家庭琐事产生矛盾，且多次协商未果，可以认定夫妻感情确已破裂。

2. 法院应综合考虑子女的年龄、生活条件等因素，判决子女由甲抚养，乙支付抚养费。

二、刑事案例案例一：故意伤害罪【案情简介】被告人甲与被害人乙因琐事发生争执，甲持刀将乙刺伤，致乙重伤。

经鉴定，乙伤情构成重伤二级。

【法律问题】1. 甲的行为是否构成故意伤害罪？2. 甲应承担何种刑事责任？【参考答案】1. 根据《中华人民共和国刑法》第二百三十四条的规定，故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。

本题中，甲持刀故意伤害乙，致乙重伤，其行为已构成故意伤害罪。

第1篇一、基本案情原告：张三（化名）被告：李四（化名）案由：房屋买卖合同纠纷原告张三与被告李四于2019年5月1日签订了一份房屋买卖合同，约定李四将其名下位于某市某区的房产出售给张三，成交价格为人民币100万元。

合同约定，张三在签订合同后三日内支付定金10万元，余款在房屋过户后一个月内支付。

合同还约定，如因房屋质量问题导致张三遭受损失，李四应承担相应的赔偿责任。

2019年5月4日，张三按照合同约定支付了定金10万元。

然而，在房屋过户过程中，张三发现房屋存在质量问题，经鉴定，房屋主体结构存在安全隐患。

张三遂要求李四承担赔偿责任，但李四拒绝。

于是，张三将李四诉至法院，要求法院判决：1. 判令李四返还定金10万元；2. 判令李四赔偿房屋维修费用人民币5万元；3. 判令李四承担本案诉讼费用。

二、法院审理本案经一审法院审理，认为：1. 张三与李四签订的房屋买卖合同合法有效，双方均应按照合同约定履行义务；2. 张三已按照合同约定支付了定金，李四应返还定金10万元；3. 房屋存在质量问题，李四作为房屋的所有权人，应承担相应的赔偿责任；4. 房屋维修费用人民币5万元，应由李四承担。

据此，一审法院判决：1. 李四返还张三定金10万元；2. 李四赔偿张三房屋维修费用人民币5万元；3. 本案诉讼费用由李四承担。

三、上诉与再审李四不服一审判决，向二审法院提起上诉。

二审法院认为：1. 一审法院认定事实清楚，适用法律正确；2. 李四作为房屋所有权人，对房屋的质量负有保证义务，其提供的房屋存在质量问题，应承担赔偿责任；3. 一审法院判决李四返还定金和赔偿房屋维修费用合理。

据此，二审法院驳回李四的上诉，维持一审判决。

李四不服二审判决，向省高级人民法院申请再审。

省高级人民法院经审查，认为：1. 一审、二审法院认定事实清楚，适用法律正确；2. 李四提供的房屋存在质量问题，其应承担相应的赔偿责任；3. 一审、二审法院判决李四返还定金和赔偿房屋维修费用合理。

第1篇一、案件背景原告张某某，女，30岁，汉族，某市某区人，某公司职员。

被告李某某，男，32岁，汉族，某市某区人，某公司项目经理。

双方于2010年相识，2011年结婚，婚后育有一子，现年6岁。

婚后初期，双方感情尚可，但随着时间的推移，双方因家庭琐事、性格差异等原因，矛盾逐渐显现。

2019年，张某某发现李某某有外遇，感情破裂，遂于2020年5月向法院提起离婚诉讼。

二、争议焦点1. 双方是否感情确已破裂，是否应准予离婚。

2. 子女抚养问题及抚养费问题。

3. 共同财产的分割问题。

三、事实与证据1. 原告张某某提交的证据：- 婚姻登记证书，证明双方婚姻关系；- 孩子的出生证明，证明双方的亲子关系；- 与被告的微信聊天记录，证明被告在外有外遇；- 医疗证明，证明原告因感情问题患有抑郁症。

2. 被告李某某提交的证据：- 与原告的微信聊天记录，证明双方之间存在误会；- 工作证明，证明被告工作繁忙，回家较晚；- 家庭支出记录，证明双方家庭经济状况。

四、法院审理某市某区人民法院经审理认为：1. 关于离婚问题。

根据《中华人民共和国婚姻法》第三十二条规定，夫妻感情确已破裂，调解无效的，应准予离婚。

本案中，原告张某某提交的证据足以证明被告李某某有外遇，双方感情确已破裂，故法院判决准予双方离婚。

2. 关于子女抚养问题。

根据《中华人民共和国婚姻法》第三十六条规定，离婚后，哺乳期内的子女，以随哺乳的母亲抚养为原则。

本案中，孩子现年6岁，尚未达到学龄前教育阶段，且原告张某某愿意抚养孩子，故法院判决孩子由原告抚养。

3. 关于抚养费问题。

根据《中华人民共和国婚姻法》第三十七条规定，离婚后，一方抚养的子女，另一方应负担必要的生活费和教育费的一部或全部，负担费用的多少和期限的长短，由双方协议；协议不成时，由人民法院判决。

本案中，被告李某某应承担孩子的抚养费，具体数额由法院判决。

4. 关于共同财产的分割问题。

根据《中华人民共和国婚姻法》第三十九条规定，离婚时，夫妻的共同财产由双方协议处理；协议不成时，由人民法院根据财产的具体情况，按照照顾子女和女方权益的原则判决。

原告：甲，男，汉族，1980年1月1日出生，住址：XX市XX区XX路XX号。

被告：乙，女，汉族，1982年2月2日出生，住址：XX市XX区XX路XX号。

诉讼请求：1. 判令被告乙返还原告甲房屋租赁费人民币XX元；2. 判令被告乙赔偿原告甲因租赁房屋产生的经济损失人民币XX元；3. 判令被告乙承担本案诉讼费用。

事实与理由：一、事实1. 2019年6月1日，原告甲与被告乙签订了一份房屋租赁合同，约定被告乙将位于XX市XX区XX路XX号的房屋出租给原告甲居住，租赁期限为一年，自2019年6月1日起至2020年5月31日止。

2. 在租赁期间，原告甲按照合同约定支付了租金，共计人民币XX元。

3. 2020年5月31日，租赁期满，原告甲与被告乙协商续签租赁合同，但被告乙拒绝续签，并要求原告甲在当天搬离房屋。

4. 原告甲在搬离房屋时发现，被告乙擅自改变了房屋内部结构，导致原告甲无法继续居住。

原告甲与被告乙协商赔偿事宜，但被告乙拒绝赔偿。

5. 原告甲在多次协商无果的情况下，向人民法院提起诉讼。

二、理由1. 被告乙违反了房屋租赁合同的约定，擅自改变房屋内部结构，导致原告甲无法继续居住。

根据《中华人民共和国合同法》第八条的规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。

被告乙的行为已构成违约，应当承担违约责任。

2. 被告乙擅自改变房屋内部结构，给原告甲造成了经济损失。

根据《中华人民共和国侵权责任法》第六条的规定，行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。

被告乙的行为已构成侵权，应当赔偿原告甲的经济损失。

3. 根据上述事实和理由，原告甲请求人民法院依法判决，保护原告甲的合法权益。

1. 房屋租赁合同原件一份，证明原告甲与被告乙之间存在租赁关系。

2. 租金支付凭证若干，证明原告甲已按照合同约定支付了租金。

3. 证人证言，证明被告乙擅自改变房屋内部结构的事实。

4. 原告甲因房屋租赁问题与被告乙的协商记录，证明双方在赔偿事宜上存在争议。

（3）不起诉决定书：是人民检察院对公安机关等侦查机关（以及检察机关的侦查部门）移送起诉的案件作出不起诉决定时，所制作的文书。

有下列情形之一的，应当不起诉：1、情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；2犯罪已过追诉时效期限的；3、经特赦令免除刑罚的；4、依照刑罚告诉人才处理的犯罪，没有告诉或撤回告诉的；5、犯罪嫌疑人、被告人死亡的；6、其他法律规定免于追究刑事责任的。

二是对于移送起诉后又补充侦查的案件，检察院任然认为证据不足、不符合起诉条件的，可以作出不起诉的决定。

三是对于犯罪情节轻微，依照我国刑法规定不需要判处刑罚或免除刑罚的，检察院可以作出不起诉决定。

不起诉决定书：1、首部：被不起诉人的基本情况；辩护人的基本情况（如有）；如系被不起诉单位，则应写明名称、住所地；案由和案件来源；2、正文：案件事实、不起诉理由、法律根据、决定事项。

3、尾部，署作出本决定的检察院名称并加盖院印，书具日期是检察长签发的年月日。

该书以人为单位，制作多份。

（4）公诉意见书：是出席第一审法庭支持公诉的公诉人代表人民检察院，在法庭辩论时，依法首先发表支持公诉的意见的书面形式。

首部：包括制作文书的检察院名称、文书名称、被告人姓名、案由、起诉书号、法庭审判人员称谓；正文：○1简要评述法庭调查情况，阐述对法庭调查的意见；○2论证支持公诉的意见（a论证本案认定的犯罪事实清楚、证据确实充分；b揭露本案犯罪行为的社会危害性(包括动机、手段恶劣、后果严重等)；c论证起诉书定性、定罪意见的正确性；d分析本案从重、从轻、减轻处罚情节，阐述法定理由；阐述依法判处的法律、政策依据；e剖析犯罪原因，并结合本案实际，阐述预防犯罪的有关问题。

○3加强重点部分的论述。

如争议、需强调的部分等；○4论证加强针对性（如对未成年人犯罪、共同犯罪等论述）。

尾部：公诉人姓名、当庭发表本公诉意见书的时间。

三、抗诉类文书：（1）刑事抗诉书：是人民检察院对人民法院确有错误的刑事判决或裁定依法提出抗诉时所制作的文书。

第1篇一、案例背景某市A区人民法院受理了原告李某与被告陈某的离婚纠纷一案。

原告李某，女，30岁，A区某公司职员；被告陈某，男，32岁，A区某企业经理。

双方于2010年结婚，婚后育有一子，现年8岁。

婚后初期，双方感情尚可，但随着时间的推移，双方因家庭琐事、性格差异等问题逐渐产生矛盾。

2019年，原告李某以被告陈某在外有情人、家庭暴力为由，向A区人民法院提起离婚诉讼。

二、案情简介1. 原告主张：- 被告陈某在外有情人，严重违背夫妻忠诚义务。

- 被告陈某有家庭暴力行为，经常对原告进行言语侮辱和身体伤害。

- 原告已多次与被告沟通，但被告态度恶劣，拒绝改正。

- 原告认为双方感情确已破裂，无和好可能，请求法院判决离婚。

2. 被告答辩：- 被告承认与第三者有感情纠葛，但称已与第三者断绝关系，并表示愿意改正。

- 被告否认有家庭暴力行为，称与原告之间存在误会。

- 被告认为双方感情并未完全破裂，愿意努力挽回。

三、法律文书（一）起诉状原告：李某被告：陈某案由：离婚纠纷诉讼请求：1. 判决原告与被告离婚。

2. 判决婚生子由原告抚养，被告支付抚养费。

3. 判决夫妻共同财产依法分割。

事实与理由：1. 原告与被告于2010年结婚，婚后育有一子。

2. 原告与被告因家庭琐事、性格差异等问题产生矛盾，被告在外有情人，严重违背夫妻忠诚义务。

3. 被告有家庭暴力行为，经常对原告进行言语侮辱和身体伤害。

4. 原告已多次与被告沟通，但被告态度恶劣，拒绝改正。

5. 原告认为双方感情确已破裂，无和好可能，请求法院判决离婚。

证据：1. 婚姻证书。

2. 子女出生证明。

3. 被告与他人通奸的证据。

4. 被告实施家庭暴力的证据。

5. 双方沟通记录。

（二）答辩状被告：陈某对原告李某诉离婚纠纷一案，提出如下答辩：1. 被告承认与第三者有感情纠葛，但已与第三者断绝关系，并表示愿意改正。

2. 被告否认有家庭暴力行为，称与原告之间存在误会。

3. 被告认为双方感情并未完全破裂，愿意努力挽回。

法律文书写作A卷及答案《法律文书写作》考试形式：闭卷考试时光：90分钟(每小题4分，共20分)刑事诉讼中的抗诉书公证申请书诉状民事起诉状刑事自诉反诉状(每小题10分，共30分）什么是起诉意见书？它有哪些特征？简述制作其次审刑事判决书应注重的问题简述辩护词的概念及作用(50分）犯罪嫌疑人刘ＸＸ，男，ＸＸ省ＸＸ县人，26岁，19ＸＸ年Ｘ月Ｘ日诞生，汉族。

刘ＸＸ初中毕业后1997年4月到ＸＸ市ＸＸ公司当了一名勤杂工，住在该公司宿舍平房3排13刘ＸＸ在ＸＸ公司工作期间马粗心虎，责任心不强，自由散漫，常常违背纪律，不遵守规则制度，多1998年8月，刘ＸＸ因打骂－起工作的勤杂工牟ＸＸ，受到了1999年9月又因偷拿公司职工香烟八包、衬衫一件和250元等财物，受到记过处分。

2023年2月，ＸＸ公司发放1999年度奖金，刘ＸＸ因有偷摸行为未拿到奖金，因而对公司领导尤其2023年代日10日，刘乂Ｘ上班后四处寻觅作案工作，先到公司厨房想偷拿莱刀行凶，见厨房人多，, 并谎称要维修, 想从朩工房借几件工具, 用尽后一定准时归还, 于是经朱乂乂同意, 从朩工房拿羊角锤一把、朩工凿, 并藏于宿舍床下。

中手12时许, 刘乂乂混进公司办公楼一层值班室, 伺机报复领导。

1时许, 许乂乂进入三层经理办公室333室）午休。

1旪30分许, 刘乂乂窜到三楼轻轻推开333房门, 见许经理在办公室套房里午睡, 而经理, 于是刘乂乂灵机一动, 轻轻地推醒侯乂乂, 将其叫到门外,谎称有, 请侯乂乂回避一下, 另找地方歇息。

侯走后, 刘乂乂进入333办公室, , 后窜入里间, 趁许经埋在床上熟睡之机, 取出公开在身的凶器羊角锤、朩工凿, 用羊角锤, 后又对着许的面部、颈部和胸部用劲用羊角锤敲打、木工凿扎剌十余下, 致, 脑组织外溢, 面部、颈部和胸部的伤囗XXX不止, 当即死亡。

刘乂乂作案后逃离现场, 先逃到乂乂市长途汽车站, 企图乘车逃回老家, 发觉已有XXX人员堵截, 随即, 企图坐火车逃往上诲、杭州等地。

第1篇一、案情简介原告：张三，男，35岁，汉族，某市居民，个体经营户。

被告：李四，男，32岁，汉族，某市居民，某公司经理。

案由：合同纠纷二、事实与理由1. 事实2019年3月，张三与李四达成口头协议，由张三向李四提供一批货物，共计价值人民币10万元。

双方约定，李四在收到货物后10日内支付货款。

2019年4月，张三按照约定将货物送达李四处。

然而，李四在收到货物后并未按照约定支付货款。

经过多次催讨，李四始终以各种理由推脱，拒绝支付货款。

无奈之下，张三将李四诉至法院，请求判令李四支付货款及逾期付款利息。

2. 理由（1）张三与李四之间存在有效的口头合同关系。

根据《中华人民共和国合同法》第十条的规定，当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。

张三与李四之间的口头协议符合法律规定，具有法律效力。

（2）李四未按照合同约定支付货款。

根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定，当事人应当按照约定履行自己的义务。

李四在收到货物后，未按照约定支付货款，已构成违约。

（3）李四应承担违约责任。

根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条的规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

李四未履行合同义务，应承担相应的违约责任。

三、证据1. 张三与李四的口头协议录音资料；2. 张三提供的货物清单及收货单；3. 张三催讨货款的聊天记录；4. 李四拒绝支付货款的通话录音；5. 相关证人证言。

四、诉讼请求1. 判令李四支付货款人民币10万元；2. 判令李四支付逾期付款利息，自2019年5月1日起至实际付款之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算；3. 判令李四承担本案诉讼费用。

五、判决经审理，法院认为：1. 张三与李四之间存在有效的口头合同关系，双方均应按照约定履行自己的义务。

2. 李四未按照合同约定支付货款，已构成违约。

3. 根据张三提供的证据，法院认定李四应支付货款人民币10万元及逾期付款利息。

一、绪论一、法律文书：是指我国公安机关（含国家安全机关）、检察院、法院、监狱，以及公证机构、仲裁组织依法制作的，处理各类诉讼案件和非诉讼案件的法律法律文书，和案件当事人、律师及律师所自书或代书的具有法律效力或法律意义的文书的总称。

（即规范性法律文书以外（即法律），所有非规范性法律文书）。

二、法律文书的分类：○1依制作主体不同，侦查、检察、诉讼；公证、仲裁、律师实务文书。

○2依写作和表达方式：文字叙述式、填空式、表格式、笔录式文书。

○3依文种：报告类、通知类、判决类、裁定类、决定类文书。

○4按文书体例（P16，07增）：信函式（落款是受文单位）、致送式（如各种诉状，落款是致送单位）、宣告式（如判决书等，面向当事人或听众，故落款无致送人，而写受文单位）、表格式和实录式。

三、法律文书的基本特点：○1制作的合法性；○2形式的程式性（结构固定化、用语成文化）；○3内容的法定性；○4语言的精确性；○5使用的实效性。

四、法律法律文书的作用：具体实施法律的重要手段；进行法制宣传的生动教材；有关法律活动的忠实记录；综合考核干部的重要尺度。

五、法律文书写作的基本要求：○1遵循格式，写全事项；○2主旨鲜明，阐述精当；○3叙事清楚，材料真实（写清事实基本要素、有关定性、法律责任及影响问题严重程度等关健情节具体叙述；因果关系交代清楚；争执焦点抓准记清；财物数量记叙确切；叙述事物平实有序；材料选择真实典型）；○4依法说理，折服有力（列举事实证据确凿、分析整理以法为据、据案引法依法论理、前后照应统领全文）○5说明情况，简洁明晰；○6综合表达，叙议为主；○7行文章法，因文而异（多指辩护词等，行文章法的几种不同类型：由事而理，由理而断；突出重点，兼顾一般；把握焦点，明辨是非；论辩说理，章法多样）；○8语言精确，朴实庄重（要求：表意精确，解释单一；文字精炼，言简意赅；文风朴实，格调庄重；语言规范，语句规整；褒贬恰切，爱憎分明；语言诸忌，竭力避免）。

写作主题（具体答案在后面，决定物超所值）1、根据下列案情，按照《法律文书教程》中的要求，拟写一份刑事自诉状。

自诉人杨三英向××律师事务所律师徐××求助，要求代为拟写一份刑事自诉状，控告被告人牛珍珠犯虐待罪，并于2013年2月16日到××县人民法院控告被告人，要求法院依法严惩。

自诉人杨三英述称：被告人牛珍珠是自诉人杨三英的儿媳妇，自嫁到朱家与自诉人之子朱大明结婚以来，一直不孝敬自诉人，近年来对自诉人态度日趋恶劣，发展到以种种手段虐待自诉人。

先说2013年2月6日发生的事，这一天自诉人的儿子朱大明早上刚离家出差去上海（注：是与同事×××一起去上海的，去上海是为村办工厂购买生产原料的，即买做皮鞋的牛皮和麻绳等原材料），被告人即命令自诉人打扫室内外卫生，而她自己却去打麻将，因手气不好，打牌输了钱，中午回家便拿自诉人出气，借口打扫得不干净，对自诉人破口大骂。

自诉人批评说：“骂人不对。

”被告人说：“你还敢顶嘴，看我怎么收拾你个老东西！”于是，被告人便顺手操起扫把乱打自诉人七八下，接着又捡起一根约3尺长的小木棍，使劲打自诉人的头部，结果将自诉人打得头破血流，幸亏这时村长王××、治保主任赵××路过当事人家门口，上前制止了被告人的暴力伤人行为，才使自诉人免遭更重的虐待。

村长派人送自诉人到镇医院治疗，头部伤口约4厘米，缝了8针。

被告人打自诉人并非这一次。

2012年就动手打了自诉人3次，其中较严重的是2012年11月11日的一次。

这一天，自诉人的儿子因公外出有事，中午吃饭时被告人命令自诉人吃剩饭，自诉人说剩饭是冷的，晚上热一下再吃，于是盛了一碗新煮的米饭吃。

被告人见自诉人不服从自己摆布，大为恼火，上前就打了自诉人两个耳光，还揪住自诉人的头发，把自诉人的头往墙上撞了两下，正巧邻居张××大婶来借东西，见此情景，上前劝解，才制止住被告人行凶。

第1篇一、案件背景（一）基本案情2023年5月，某市A区居民李某因邻里纠纷与邻居张某发生争执。

双方因房屋修缮问题产生分歧，张某认为李某在修缮过程中侵占了其房屋部分空间，导致其房屋采光和通风受到影响。

李某则认为其修缮行为并未侵犯张某的权利。

双方争执不下，遂引发邻里矛盾。

（二）案件争议焦点1. 李某的修缮行为是否侵犯了张某的房屋所有权？2. 双方应如何解决邻里纠纷？二、法律文书撰写（一）起诉状1. 案由：侵害相邻权纠纷2. 起诉人：张某，男，35岁，汉族，某市A区居民，电话：138xxxx5678。

3. 被告：李某，男，40岁，汉族，某市A区居民，电话：139xxxx5678。

4. 诉讼请求：（1）判令被告立即停止侵害原告房屋所有权的行为；（2）判令被告恢复原状，赔偿原告经济损失人民币5000元；（3）判令被告承担本案诉讼费用。

5. 事实与理由：（1）原告张某与被告李某系邻居，双方相邻房屋系相邻关系。

（2）2023年4月，被告李某在修缮房屋过程中，擅自将部分墙体拆除，导致原告房屋采光和通风受到影响。

（3）被告李某的行为侵犯了原告的房屋所有权，给原告造成了经济损失。

（4）为维护原告的合法权益，特向贵院提起诉讼。

（二）答辩状1. 案由：侵害相邻权纠纷2. 被告：李某，男，40岁，汉族，某市A区居民，电话：139xxxx5678。

3. 答辩人：李某，男，40岁，汉族，某市A区居民，电话：139xxxx5678。

4. 答辩意见：（1）被告李某承认与原告张某系邻居，双方相邻房屋系相邻关系。

（2）被告李某在修缮房屋过程中，确实拆除了部分墙体，但拆除的墙体系被告房屋所有，并未侵犯原告房屋所有权。

（3）被告李某的修缮行为并未对原告房屋采光和通风造成严重影响，原告主张的经济损失缺乏事实依据。

（4）被告李某愿意与原告协商解决邻里纠纷，但不同意原告的诉讼请求。

（三）证据材料1. 证人证言：邻居王某、陈某等人的证言，证明被告李某在修缮房屋过程中拆除了部分墙体。

第1篇一、案例分析题1. 案例背景：甲、乙、丙三人共同出资设立一家有限责任公司，注册资本100万元。

甲以货币出资30万元，乙以房屋折价出资40万元，丙以专利技术出资30万元。

公司成立后，甲、乙、丙三人按照出资比例享有公司的利润分配权。

2. 案例描述：公司成立后，乙因故要求退出公司。

经协商，甲、丙同意乙以房屋折价方式退出公司。

乙将其房屋评估价值为50万元，甲、丙认为评估价值过高，要求乙降低评估价值。

乙不同意降低评估价值，双方发生纠纷。

3. 问题：（1）乙是否有权要求退出公司？（2）乙退出公司时应如何处理其出资的房屋？（3）甲、丙是否有权要求乙降低房屋评估价值？二、案例分析题1. 案例背景：甲与乙签订一份房屋买卖合同，约定甲将其房屋出售给乙，总价款为100万元。

合同签订后，甲将房屋交付给乙，乙支付了部分房款。

但乙未按约定支付剩余房款。

2. 案例描述：乙未支付剩余房款，甲要求乙支付。

乙以房屋质量问题为由拒绝支付。

甲经鉴定发现房屋确实存在质量问题，但房屋质量问题并非由甲造成。

甲要求乙支付剩余房款，乙仍拒绝支付。

3. 问题：（1）乙是否有权以房屋质量问题为由拒绝支付剩余房款？（2）甲如何维护自己的合法权益？三、案例分析题1. 案例背景：甲与乙签订一份劳动合同，约定甲在乙公司担任经理职务，月薪1万元。

合同签订后，甲在乙公司工作满一年，乙公司以甲工作能力不足为由，单方面解除劳动合同。

2. 案例描述：甲认为乙公司违法解除劳动合同，要求乙公司支付赔偿金。

乙公司认为甲工作能力不足，解除劳动合同合法。

3. 问题：（1）乙公司是否违法解除劳动合同？（2）甲是否有权要求乙公司支付赔偿金？四、案例分析题1. 案例背景：甲与乙签订一份股权转让协议，约定甲将其持有的乙公司30%的股权转让给乙。

股权转让完成后，甲不再享有乙公司的股东权利。

2. 案例描述：股权转让完成后，甲发现乙公司在经营过程中存在违法行为。

甲要求乙公司改正违法行为，乙公司拒绝改正。

第1篇一、案例背景某市A公司是一家从事房地产开发的企业，近年来，公司业务发展迅速，但随之而来的是一系列法律纠纷。

以下是一起关于合同纠纷的案例，该案例将作为自考法律文书写作的真题。

二、案例描述（一）案情简介2019年3月，A公司与B房地产开发公司（以下简称B公司）签订了一份《房地产开发合作协议》，约定A公司负责B公司某住宅小区的开发建设，B公司负责提供土地使用权及部分资金支持。

协议约定，A公司应在2020年6月前完成住宅小区的建设并交付B公司使用。

然而，由于A公司施工过程中管理不善，导致工程进度严重滞后。

2020年10月，A公司向B公司提交了工程进度报告，但B公司认为工程进度未达到协议约定的要求，遂拒绝接收工程。

（二）争议焦点1. A公司是否已按照协议约定完成住宅小区的建设？2. B公司是否有权拒绝接收工程？3. 双方应如何承担违约责任？三、法律文书写作（一）起诉状原告：B房地产开发公司被告：A公司案由：合同纠纷诉讼请求：1. 判令被告A公司继续履行《房地产开发合作协议》，完成住宅小区的建设并交付原告使用；2. 判令被告A公司承担违约责任，赔偿原告经济损失；3. 判令被告A公司支付本案诉讼费用。

事实与理由：1. 2019年3月，原告与被告签订《房地产开发合作协议》，约定被告负责住宅小区的开发建设，原告提供土地使用权及部分资金支持。

协议明确约定，被告应在2020年6月前完成住宅小区的建设并交付原告使用。

2. 然而，被告在施工过程中管理不善，导致工程进度严重滞后。

2020年10月，被告向原告提交了工程进度报告，但原告认为工程进度未达到协议约定的要求。

3. 原告认为，被告的行为已构成违约，给原告造成了经济损失。

为此，原告提起诉讼，请求法院依法判决。

（二）答辩状被告：A公司原告：B房地产开发公司案由：合同纠纷答辩请求：1. 请求法院驳回原告的全部诉讼请求；2. 请求法院依法判决被告不承担违约责任。

事实与理由：1. 原告与被告签订的《房地产开发合作协议》合法有效，双方均应严格按照协议约定履行各自义务。

第1篇一、案情简介原告：张三，男，30岁，某市某公司员工被告：李四，男，35岁，某市某公司员工案由：合同纠纷原告张三与被告李四在某市某公司共同承担一项工程项目的施工任务。

双方签订了一份《工程项目合作协议》，约定由张三负责工程项目的施工，李四负责项目的技术指导。

合同约定工程项目的总造价为100万元，其中张三负责施工部分60万元，李四负责技术指导部分40万元。

合同还约定，工程项目的施工期限为6个月，逾期完工的，每逾期一天，违约方应向守约方支付违约金1000元。

在工程项目的施工过程中，张三因个人原因未能按照合同约定的时间完成施工任务。

经过多次协商，双方未能达成一致意见。

张三遂向法院提起诉讼，要求法院判决：1. 被告李四支付违约金60000元（1000元/天×60天）；2. 被告李四赔偿原告张三因逾期完工造成的经济损失；3. 本案诉讼费用由被告李四承担。

被告李四答辩称：1. 原告张三未能按照合同约定的时间完成施工任务，是由于不可抗力因素导致的，并非原告张三的故意违约；2. 原告张三在施工过程中存在质量问题，导致工程进度受到影响；3. 原告张三未按照合同约定提供施工图纸，影响了工程进度。

二、争议焦点1. 原告张三是否构成违约？2. 被告李四是否应承担违约责任？3. 原告张三的经济损失如何认定？三、法律依据1. 《中华人民共和国合同法》第八条：依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。

2. 《中华人民共和国合同法》第一百零七条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

3. 《中华人民共和国合同法》第一百一十四条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任。

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

第1篇一、基本案情1. 案例一：民事纠纷甲乙双方于2010年签订了一份房屋买卖合同，约定甲将其名下位于某市某区的房产出售给乙，价格为100万元。

合同约定，乙在签订合同后五日内支付定金10万元，余款在房屋过户后支付。

合同签订后，乙如约支付了定金。

然而，在办理过户手续时，甲以房屋存在质量问题为由拒绝过户。

乙遂将甲诉至法院，要求甲继续履行合同，办理房屋过户手续，并赔偿因逾期过户造成的损失。

2. 案例二：劳动争议丙公司员工丁因工作原因受伤，经鉴定为十级伤残。

丁向公司提出赔偿请求，但公司以丁在工作时间外出购物，违反公司规定为由拒绝赔偿。

丁不服，向劳动仲裁委员会申请仲裁。

仲裁委员会支持了丁的赔偿请求，但公司不服仲裁裁决，向法院提起诉讼。

3. 案例三：交通事故戊驾车在市区行驶时，因违反交通规则，与行人己发生碰撞，导致己受伤。

事故发生后，双方就赔偿事宜协商不成，己将戊诉至法院，要求戊赔偿医疗费、误工费等损失。

4. 案例四：知识产权侵权庚公司生产的某品牌服装被乙公司未经授权擅自使用，且在市场上销售。

庚公司发现后，将乙公司诉至法院，要求乙公司停止侵权行为，并赔偿损失。

二、案例分析1. 案例一分析在本案中，甲乙双方签订的房屋买卖合同合法有效。

甲以房屋存在质量问题为由拒绝过户，不符合法律规定。

根据《中华人民共和国民法典》第五百零九条的规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。

甲应继续履行合同，办理房屋过户手续。

同时，甲还应赔偿乙因逾期过户造成的损失。

2. 案例二分析根据《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》的相关规定，用人单位应依法保障劳动者的合法权益。

在本案中，丁在工作时间外出购物，违反了公司规定，但丁的受伤与工作原因有关。

根据《中华人民共和国工伤保险条例》的规定，用人单位应依法承担工伤保险责任。

因此，仲裁委员会支持丁的赔偿请求是正确的。

3. 案例三分析根据《中华人民共和国道路交通安全法》的规定，机动车驾驶人应当遵守交通规则，确保行车安全。