BT(建设-移交)项目合同

bt建设项目合同范本5篇篇1甲方（项目方）：____________________乙方（承建方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就BT（建设—移交）建设项目事宜达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：____________________。

2. 项目地点：____________________。

3. 项目内容：____________________。

4. 项目规模：____________________。

二、合同范围及内容本合同明确了甲乙双方在实施本项目过程中的权利与义务，包括但不限于工程的设计、施工、验收及移交等环节。

具体包括以下内容：1. 工程设计：乙方应按照甲方要求进行初步设计和施工图设计，并经甲方确认后实施。

2. 工程施工：乙方应按照设计要求进行施工，保证工程质量和进度。

3. 工程验收：工程完工后，由甲乙双方进行验收，确保工程符合设计要求。

4. 工程移交：验收合格后，乙方将工程移交给甲方，甲方正式接管项目。

三、合同价格及支付方式1. 合同总价为人民币_________元整（大写_________元整）。

2. 支付方式：按照工程进度分期支付。

具体支付比例和进度按照双方约定执行。

3. 乙方需提供正规发票，甲方按照约定时间支付款项。

四、工期及质量要求1. 工程开工日期：自合同签订之日起计算。

2. 工程竣工日期：自开工之日起______天内完成。

3. 工程质量应符合国家相关标准及甲方要求。

如有质量问题，乙方应无偿返工或修复。

4. 如因甲方原因导致工程延期，双方应协商确定新的工期。

五、保密条款1. 甲乙双方应对涉及本项目的商业机密、技术资料等信息予以保密。

未经对方许可，不得向第三方泄露。

2. 保密信息的传递应遵守国家有关保密规定，确保信息安全。

六、违约责任及赔偿损失1. 若因乙方原因导致工程延期，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

BT（建设-移交）模式是一种常见的工程承包模式，在我国基础设施建设中发挥着重要作用。

在这种模式下，承包商负责项目的投资、建设和管理，项目竣工后将其移交给业主。

本文将从BT模式的特点、工程施工合同的组成和重点条款等方面进行探讨。

一、BT模式的特点1. 融资性：BT模式的核心特点是融资，承包商在项目实施过程中需要投入大量资金，项目竣工后通过移交获得回报。

2. 风险分担：BT模式下，承包商承担项目建设的风险，包括设计、施工、融资等环节。

业主则在项目移交后承担运营和维护风险。

3. 灵活性：BT模式允许业主根据项目需求和自身条件，选择合适的承包商和融资方式。

4. 高效性：BT模式通过将投资、建设和管理整合在一起，提高了项目实施效率。

二、工程施工合同的组成1. 工程范围：明确承包人承包的工程范围，包括土建、安装、装饰装修等。

2. 建设工期：包括开工日期、竣工日期和工期总天数。

3. 工程质量：根据《建筑法》及《建设工程质量管理条例》的规定，施工质量要通过施工单位相应的资质等级、质量责任制度等保证。

4. 工程价款：明确工程价款的支付方式和时间。

5. 违约责任：约定各方在违约情况下的责任和赔偿方式。

6. 争议解决：约定解决合同争议的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。

7. 合同的生效、变更和解除：明确合同生效的条件、变更和解除的方式。

三、工程施工合同的重点条款1. 工程质量：合同中应详细描述工程质量标准，包括材料、构配件、设备等质量要求。

2. 工程进度：明确工程各阶段的时间节点，如开工、竣工、验收等。

3. 工程价款：约定支付工程价款的方式、时间和条件，如进度付款、竣工付款等。

4. 违约责任：约定各方在违约情况下的责任和赔偿方式，如延期违约、质量违约等。

5. 争议解决：明确解决合同争议的方式和程序。

6. 合同的生效、变更和解除：约定合同生效的条件、变更和解除的方式。

总之，BT模式下的工程施工合同是双方合作的基础，合同条款的明确和合理对于项目的顺利实施至关重要。

建设工程转让合同建设工程转让合同1甲方：乙方：就滨海新区中心商务区响螺湾商务区、大沽地区和蓝鲸岛等区域市政工程建设事宜，甲方以BT方式委托乙方负责建设，经双方充分协商一致，订立本合同，以此共同恪守。

第一条工程概况 1.1工程名称天津市滨海新区中心商务区响螺湾商务区、大沽地区和蓝鲸岛等区域市政工程。

1.2工程地点及规模响螺湾商务区位于天津市滨海新区海河南岸，与塘沽外滩公园隔河相望，占地面积3.2平方公里;大沽地区位于海河以南，与于家堡金融区隔河相望，西至河南路，南至大沽排污河，东至中央大道，北至海河中心线，占地面积11.68平方公里;蓝鲸岛位于于家堡金融区东侧海河出海口处，四面环水，占地面积1.28平方公里。

1.3工程内容工程内容主要包括以上区域内的道路工程、景观工程、绿化工程、照明工程、码头广场工程、堤岸填筑工程、供热站工程、雨污水泵站工程、综合管网工程及项目范围内的拆迁补偿等。

1.4工程建设期本协议项下工程建设期为8年7个月，开工日期为年5月，竣工日期为12月。

1.5工程质量本协议项下工程质量标准为达到国家建筑工程质量验收合格标准。

第二条工程实施 2.1工程实施方式本工程采用本合同约定的BT模式实施：乙方作为本项目的BT建设单位全面负责建设过程中的组织和管理工作，负责筹集本工程所需资金(包括征地拆迁、工程勘察、设计、监理、重要设备材料采购、施工及相关咨询所需费用)，负责建成后的交付及委托物业管理。

完成上述工作后，甲方按本合同约定支付给乙方回购款项。

2.2乙方应设立与本项目建设管理相适应的项目管理部，有足够的专业管理人员，确保实现本工程的投资、质量、工期及安全文明施工控制目标。

第三条回购价款 3.1回购价款本合同的回购价款暂定为45.5292亿元。

3.2乙方最终回购款的确定：3.2.1乙方最终回购款以工程成本加投资收益的原则确定。

3.2.2工程成本，以甲方审计部门最终认定的数额为准，对于乙方委托的造价咨询公司出具的造价审核报告，经审计部门审查后，可直接作为成本计算依据。

bt道路合同合同标题，BT道路合同范本。

合同编号，[编号]甲方，[甲方名称]乙方，[乙方名称]鉴于甲方为道路建设项目的业主，拟委托乙方进行BT（建设-转让）模式的道路建设，并经双方协商一致，达成以下合同条款：第一条项目概况。

1.1 项目名称，[项目名称]1.2 项目地点，[项目地点]1.3 项目范围，[项目范围描述]第二条项目责任。

2.1 乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成道路建设项目，并保证工程质量符合国家相关标准和规定。

2.2 乙方应按照甲方要求，提供工程进度、质量、安全等方面的相关报告和资料。

第三条项目转让。

3.1 乙方完成道路建设后，应将项目移交给甲方，并提供相关的移交文件和资料。

3.2 乙方完成移交后，甲方应对道路进行验收，验收合格后方可转让给相关部门或单位。

第四条付款方式。

4.1 甲方应按照工程进度和质量支付工程款项，具体支付方式和时间由双方另行协商确定。

第五条违约责任。

5.1 任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

5.2 因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方可根据实际情况协商解决，但应及时通知对方并尽力减少损失。

第六条争议解决。

6.1 本合同如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条其他事项。

7.1 本合同经双方签字盖章后生效，合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

7.2 本合同未尽事宜，可由双方另行协商确定。

甲方（盖章），__________ 乙方（盖章），__________。

签订日期，__________ 签订地点，__________。

合同附件，[合同附件清单]。

1.不悔梦归处，只恨太匆匆。

2.有些人错过了，永远无法在回到从前;有些人即使遇到了，永远都无法在一起，这些都是一种刻骨铭心的痛!3.每一个人都有青春，每一个青春都有一个故事，每个故事都有一个遗憾，每个遗憾都有它的青春美。

4.方茴说：“可能人总有点什么事，是想忘也忘不了的。

”5.方茴说：“那时候我们不说爱，爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。

我们只说喜欢，就算喜欢也是偷偷摸摸的。

”6.方茴说：“我觉得之所以说相见不如怀念，是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛，而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。

”7.在村头有一截巨大的雷击木，直径十几米，此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光，变得普普通通了。

8.这些孩子都很活泼与好动，即便吃饭时也都不太老实，不少人抱着陶碗从自家出来，凑到了一起。

9.石村周围草木丰茂，猛兽众多，可守着大山，村人的食物相对来说却算不上丰盛，只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。

请问BT项目合同是否需要缴纳印花税，其项目收入如何缴纳营业税？印花税：依据《中华人民共和国印花税暂行条例》及其施行细则规定，印花税只对税目税率表中列举的凭证和经财政部确定征税的其他凭证征税。

由于不在列举范围，因此BT投资建设合同不缴纳印花税，但是签订的建筑安装工程承包合同、借款合同等应该按照规定缴纳印花税。

营业税：根据营业税相关规定，对BT（建设—移交）投融资建设模式中获取建设特许权的投资建设方，无论是否具备建筑业总承包人资质，对投资建设方应认定为建筑业总承包人，按建筑业税目征收营业税。

对投资建设方将工程承包给其它施工企业的，按取得的回购价款减除支付给施工企业的工程款后的余额征收建筑业营业税。

所称回购价款，包括工程建设费用、融资费用、管理费用和合理回报等收入。

1.“噢，居然有土龙肉，给我一块！”2.老人们都笑了，自巨石上起身。

而那些身材健壮如虎的成年人则是一阵笑骂，数落着自己的孩子，拎着骨棒与阔剑也快步向自家中走去。

根据建造合同准则t工程T模式，即建设-移交模式，是指由投资方负责融资、建设并承担相应的风险，待项目建设完成后再将其移交给建设方或指定的运营方，并由后者支付一定的费用以取得项目的所有权或使用权。

这种模式通常适用于政府和社会资本合作（）项目，特别是在基础设施建设领域中较为常见。

在探讨T工程范本时，我们首先要明确其核心要素。

一个标准的T工程合同通常包含以下几个关键部分：1. 项目范围和标准：详细描述工程项目的性质、规模、功能需求以及建设和质量标准。

2. 融资安排：阐述资金的来源、投资方的责任以及还款计划等财务条款。

3. 施工管理：包括施工期限、进度控制、成本管理以及质量保证等方面的内容。

4. 风险分配：界定双方承担的风险种类及其应对措施。

5. 移交条件：明确项目完工后的移交程序、验收标准及后续服务支持。

6. 违约责任：规定违反合同条款所需承担的责任与处罚。

7. 争议解决：设立争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等方式。

8. 其他条款：可能包括保险要求、知识产权处理、法律适用等附加条款。

在制定T工程范本时，必须确保所有条款都符合国家法律法规的要求，并考虑到项目的特殊性和实际情况。

例如，在确定项目范围和标准时，应充分考虑地方政策导向、环境保护标准以及社会公众利益等因素。

关于融资安排，由于T项目通常资金需求较大，因此合理的融资结构对于保障项目顺利进行至关重要。

这需要投资方具备强大的资金筹措能力，同时也需要建设方提供一定的信用支持或担保。

施工管理是保证项目顺利实施的核心环节。

一个良好的施工管理计划应当能够确保工程质量、控制成本并遵守时间表。

针对可能出现的各种风险，合同中要有明确的风险分配机制，比如建设方可能面临的延期风险、成本超支风险，以及投资方可能遇到的融资风险等。

至于项目的移交条件，这是衡量T项目成功与否的关键节点。

合同应当清晰规定项目完工后的各项验收标准，确保项目能够平稳过渡到运营阶段。

同时，对于违约责任应有严格的约束力，以保证合同执行的严肃性。

t合同是否属于建设工程施工合同我们需要明确什么是T合同。

T合同是指“uild-Transfer”即“建设-移交”合同，它是一种由私人资本参与公共基础设施建设的融资方式。

在这种模式下，私人投资者负责筹集资金、设计、建设并在一定期限内运营项目，最终将建成的项目移交给政府或其指定机构。

这种模式有效地缓解了政府的财政压力，同时也引入了私营部门的效率和管理经验。

我们来看传统的建设工程施工合同。

这类合同通常是指承包人按照发包人的要求，完成建设工程的施工任务，并承担相应的工程质量责任。

它的特点是责任明确、风险相对分散，且通常涉及的主体较为简单，主要是发包人和承包人两方。

T合同与传统的建设工程施工合同有何不同呢？T合同涉及的主体更为复杂，除了建设方和投资方，还涉及到未来的运营方以及最终的接收方——政府或其指定机构。

T合同的风险承担更加集中，私人投资者在项目建设和运营阶段承担较大风险，直到项目移交后风险才转移到政府手中。

T合同的期限通常较长，涵盖了项目的整个生命周期，而不仅仅是施工阶段。

从上述分析可以看出，T合同虽然包含了建设工程施工的内容，但其范围更广，涉及的责任、风险和期限都与传统建设工程施工合同有所不同。

因此，严格来说，T合同并不完全等同于建设工程施工合同范本。

它更像是一种包含建设工程施工在内的综合性合同模式，旨在通过多方合作完成基础设施项目的建设和移交。

T合同作为一种创新的融资和建设模式，在推动基础设施建设方面发挥着重要作用。

尽管它包含了建设工程施工的元素，但由于其独特的运作机制和风险分配方式，T合同与传统的建设工程施工合同在性质上有所区别。

因此，我们不能简单地将T合同划归为建设工程施工合同范本，而应该根据其特点进行独立的理解和适用。

bt协议合同范本(必备5篇)bt协议合同范本第1篇甲方：_______________有限公司（以下简称甲方）法定代表：地址：乙方：_______________大学（以下简称乙方）法定代表：地址：本“优势互补、协同创新、共同发展”的原则，双方同意紧密结合甲方的产业特色和发展需求，依托乙方_____和学科优势，以新一代信息技术为重点，以________信息产业园为主要载体，共同构建充满创新活力的产学研合作平台，促进乙方_____智力和科研成果与________信息产业园的充分对接，推动______新区战略性新兴产业快速发展，产业竞争力大幅提升。

双方经过友好协商，本着优势互补、互惠互利、长期合作、共同发展的原则，达成本协议。

一、合作的内容甲乙双方以ITA、ITOA课程为基础进行业务深度合作，在课程共建、师资培养、_____输出等方面进行交流，合作。

二、合作时间合作期限为_______年，自本协议签字生效之日算起。

期满后双方如有继续合作的愿望，以本协议为基础重新签订协议。

三、合作双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1、将甲方作为乙方的_____培养基地，为高等教育中长期发展规划、学科建设规划等方面提供帮助和支持；协助乙方制定、修订_____培养方案和适合企业岗位能力需求的教学计划，课程体系及教材开发等工作。

2、甲方充分发挥自身及微软的优势，负责对乙方教师进行业务技能培训和技术指导。

3、甲方整合园区资源，根据产业发展和企业的需求，由乙方推荐相关专业学生在园区实习和就业工作。

5、根据乙方的教学需要，在符合甲方要求的前提下，经甲方同意后，可在甲方挂牌设立“校外实习训练基地、就业基地或产学研合作基地”，为乙方的学生提供见习、专业实习、毕业实习、毕业设计及社会实践等活动的协助。

（二）乙方的权利和义务1、乙方负责实施课程推广及落实，并以必修课、选修课、实践教学等形式实现。

2、乙方负责搭建符合课程需求的场地及硬件设施，按照甲方的技术标准根据实际情况进行场地及硬件设施的改建。

BT合同与施工合同区别BT合同与施工合同是工程建设领域中常见的两种合同类型，它们在项目实施、合同主体、合同内容等方面存在一定的区别。

本文将从以下几个方面详细阐述BT合同与施工合同的区别。

一、项目实施阶段的不同1. BT合同（建设-移交合同）：BT合同是指建设方（甲方）与投资方（乙方）签订的，由乙方负责投资、建设某个项目，并在项目完成后将项目移交甲方的一种合同方式。

因此，BT合同主要涉及项目建设阶段，包括项目设计、施工、设备采购等。

2. 施工合同：施工合同是指发包方（甲方）与施工方（乙方）签订的，由乙方负责完成某个施工项目的一种合同方式。

施工合同主要涉及施工阶段，包括施工方案、施工质量、施工进度、工程价款等。

二、合同主体的不同1. BT合同：BT合同的双方主体分别是建设方（甲方）和投资方（乙方）。

甲方通常为政府部门、企事业单位等，乙方则为具有投资能力和建设实力的企业或联合体。

2. 施工合同：施工合同的双方主体分别是发包方（甲方）和施工方（乙方）。

甲方通常为工程项目的主人或开发商，乙方则为具有施工资质的建筑企业。

三、合同内容的区别1. BT合同：BT合同的内容主要包括项目建设、投资、移交等方面。

合同中需明确项目的规模、投资金额、建设周期、技术标准、移交标准等条款。

此外，BT合同还涉及项目风险分配、融资安排、履约保障等方面的内容。

2. 施工合同：施工合同的内容主要包括施工项目、工程质量、工程进度、工程价款等方面。

合同中需明确施工范围、施工质量标准、施工进度计划、工程价款支付方式等条款。

此外，施工合同还涉及施工安全、材料供应、工程变更等方面的内容。

四、项目风险分配的不同1. BT合同：BT合同中，项目风险通常由投资方承担。

投资方需负责项目的融资、建设、移交等环节，并承担相应的设计、施工、材料等方面的风险。

2. 施工合同：施工合同中，项目风险主要分配给施工方。

施工方需承担施工过程中的质量、安全、进度等方面的风险，并承担工程价款、材料价格波动等风险。

bt融资合同范本甲方（项目业主）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（BT 项目投资人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟建设[项目名称]项目，乙方愿意以 BT（Build Transfer，建设－移交）模式进行投资建设，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：[项目名称]2. 项目地点：[项目地点]3. 项目内容：[项目具体内容，包括工程范围、建设规模、技术标准等]4. 项目建设期：自本合同生效之日起[建设期时长]个月。

二、BT 模式及双方权利义务1. BT 模式：乙方负责项目的投融资、建设管理及施工，并在项目建成后按照本合同的约定将项目移交给甲方，甲方按照本合同的约定向乙方支付回购款。

2. 甲方权利义务：有权对项目的建设进行监督和检查，确保项目按照合同约定的标准和进度进行建设。

负责协调项目建设过程中的相关外部关系，为项目建设提供必要的支持和协助。

按照本合同的约定按时向乙方支付回购款。

3. 乙方权利义务：负责项目的投融资工作，确保项目建设资金的足额到位。

按照本合同的约定和国家及地方有关标准、规范的要求，组织项目的建设管理和施工，确保项目的质量、安全和进度。

负责项目建设过程中的环境保护、文物保护等工作，承担相应的责任。

三、项目投资及回购1. 项目投资总额：经双方确认，本项目的投资总额为人民币[投资总额金额]元（大写：[大写金额]）。

在项目竣工验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付回购款的[X]%；在项目竣工验收合格后第[X]个月，甲方向乙方支付回购款的[X]%；在项目竣工验收合格后第[X]个月，甲方向乙方支付回购款的[X]%；剩余回购款在项目质保期届满后[X]个工作日内支付完毕。

bt模式合同范本一、项目概述1.1 项目名称：________（项目名称）1.2 项目地点：________（项目地点）1.3 项目规模：________（项目规模）1.4 项目建设内容：________（项目内容）二、合作模式2.1 本项目采用BT（Build-Transfer，即建设-移交）模式进行合作。

2.2 乙方负责提供项目所需的土地使用权、基础设施等相关条件。

2.3 甲方负责项目的投资、设计、施工、监理及设备采购等全部工作。

2.4 项目建设完成后，甲方将项目无偿移交给乙方。

三、合同期限3.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。

3.2 甲方应在本合同有效期内完成项目建设，并按照约定将项目移交给乙方。

四、投资及资金支付4.1 项目总投资为人民币____元（大写：____元整）。

4.2 甲方应按照项目进度和乙方的要求，按时支付项目投资款项。

4.3 乙方应确保项目资金的合理使用，并对项目的质量和进度负责。

五、项目质量及验收5.1 甲方应确保项目的设计、施工、监理和设备采购等符合国家相关法律法规、行业标准和乙方要求。

5.2 项目完成后，由乙方组织验收，验收合格后，甲方将项目移交给乙方。

5.3 项目验收不合格的，甲方应在验收合格后____日内完成整改，直至验收合格。

六、违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。

6.2 甲方未按约定时间完成项目建设的，应向乙方支付逾期违约金，具体金额为____元/天。

七、争议解决7.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

7.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定8.1 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

BT模式：Build-Transfer，即建设-移交，是指甲方负责项目的投资、设计、施工、监理及设备采购等全部工作，项目完成后无偿移交给乙方的一种合作模式。

BT合同是什么合同BT合同是指业务技术合同，是一种在商业领域中常见的合同类型。

它是指双方就某项业务技术合作达成的协议，明确了合作的内容、条件、权利和义务等方面的约定。

下面将详细介绍BT合同的定义、内容要素、签订流程和注意事项。

一、定义：BT合同全称为Build-Transfer合同，即“建设-转让合同”。

它是指一方（通常是政府或公共机构）将某项基础设施或公共服务项目的建设和运营权委托给另一方（通常是私营企业或外国投资者），在一定期限内由后者承担建设、运营、维护和管理的责任，完成后再将项目移交给委托方。

BT合同常见于基础设施建设领域，如公路、桥梁、水利工程、电力设施等。

二、内容要素：1. 合作双方信息：包括委托方和承包方的名称、地址、联系人等基本信息。

2. 合作项目描述：明确合作项目的性质、规模、目标、范围等，确保双方对项目的理解一致。

3. 合同期限：规定合同的起止时间，确保项目按时完成并移交。

4. 费用和付款方式：明确项目的总投资、资金来源、付款方式、阶段性付款等，确保项目的经济可行性。

5. 权利和义务：明确双方在合作过程中的权利和义务，包括承包方的建设、运营、维护和管理责任，以及委托方的监督和支付责任。

6. 终止和违约条款：规定合同终止和违约的条件和后果，确保合同的履行和双方的权益。

7. 争议解决方式：约定双方在合同履行过程中发生争议时的解决方式，如协商、仲裁或诉讼等。

三、签订流程：1. 协商洽谈：双方就合作项目的内容、费用、期限等进行详细的协商和洽谈，明确各自的需求和责任。

2. 资格审查：委托方对承包方进行资格审查，包括经营能力、技术实力、财务状况等方面的评估。

3. 签订合同：双方在协商一致的基础上，正式签署BT合同，并对合同的各项条款进行确认和约定。

4. 履行合同：承包方按照合同的约定，按时、按质完成项目的建设、运营、维护和管理等工作。

5. 移交项目：项目建设完成后，承包方将项目移交给委托方，并完成相关手续和文件的交接。

--------一期项目工程建设、移交标签：BT项目合作合同书甲方（BT模式项目发起人）：------投资有限公司住所：--法定代表人：乙方（BT模式项目主办人）：有限公司住所：法定代表人：担保方：---市人民政府住所：-----法定代表人：-----鉴于：1、甲方经----市人民政府授权，是-----市人民政府确定的-----一期工程（以下简称----一期工程）的最终项目业主；2、甲方就------一期工程的承建选择乙方作为BT模式项目主办人，由乙方以BT模式负责----一期工程的投资建设；3、-----市人民政府确认甲乙双方的合作并为甲方提供担保。

依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就----一期工程建设、移交（“建设、移交”以下简称“BT”）的工程投资建设事项协商一致，订立本合同。

1、工程概况工程名称：----一期BT工程工程地点：-----2、工程承包范围及工程实施方式2.1承包范围：-----一期BT工程，具体地域范围为沙河107国道-------汇处（约19.1平方公里），工程造价概算约为5亿元人民币，具体内容包括景观绿化工程、亮化工程、市政道路管网工程等，具体以甲方提供双方认定的施工图纸中的施工内容为准。

双方同意上述工程内容分期分区段实施，分区段竣工验收。

2.2工程实施方式：在“-----沿线（市区段）整体开发建设项目”的开发银行贷款（以下简称沙澧河项目开行贷款）或者其他融资款项或者其他收益款到位前，乙方以BT方式承建合同书2.1条所述的工程内容；在上述款项到位后，双方结束BT模式由乙方按照总承包模式完成2.1条剩余工作内容，具体操作方式见合同书第6条。

BT模式即甲方委托乙方按照合同书第2条约定的工程内容，筹集资金实施本工程建设，工程建成后按照本合同约定程序由乙方移交甲方占有、经营管理、收益及处分，并由甲方按照合同书第4条约定的总合同价支付乙方。

BT合同是建设工程合同吗？BT合同，即“建设-移交”合同，是中国特有的一种基础设施项目融资模式。

在BT 模式下，投资者承担工程项目的设计、采购、建设等工作，项目完成后，将项目移交给政府或政府指定的机构，政府则按照约定的期限和方式回购该项目。

那么，BT 合同是否属于建设工程合同呢？首先，我们需要明确建设工程合同的定义。

根据《中华人民共和国合同法》第169条规定，建设工程合同是指发包人与承包人订立的，由承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。

从这个定义来看，建设工程合同的核心特点是承包人负责工程建设，发包人支付价款。

接下来，我们来分析BT合同。

在BT模式下，投资者（承包人）负责工程项目的建设，包括设计、采购、施工等环节，项目完成后将项目移交给政府。

在这个过程中，政府（发包人）支付的并非工程建设的价款，而是对项目的购买价格，这个价格通常高于工程建设的成本。

从表面上看，BT合同似乎符合建设工程合同的定义，但实际上，BT合同与建设工程合同在性质上存在本质区别。

首先，BT合同的核心在于融资，而非工程建设。

在BT模式下，投资者承担了融资的角色，为工程项目提供资金支持。

这与建设工程合同中承包人负责工程建设，发包人支付价款的模式有所不同。

在BT合同中，投资者在项目完成后将项目移交给政府，政府支付的是购买价格，而非工程建设价款。

其次，BT合同中的回购条款使得合同具有融资性质。

在BT合同中，政府承诺在一定期限内按照约定价格回购项目，这实际上是一种融资行为。

投资者通过建设项目，然后将其出售给政府，从而实现资金的回流。

而建设工程合同中，发包人支付的价款是对工程建设成本的补偿，不涉及回购条款。

此外，BT合同中的风险分配与建设工程合同也有所不同。

在BT模式下，投资者不仅要承担工程建设的风险，还要承担融资风险。

如果项目完成后，政府未能按照约定回购项目，投资者将面临资金无法回收的风险。

而在建设工程合同中，承包人只需承担工程建设过程中的风险，发包人不承担融资风险。

bt投资合同范本1.BT项目与一般项目,在合同制定上,有哪些不同BT项目合同范本本合同由XXXXXXXXXX（下称甲方）与XXXXXXXXXX集团有限公司（下称乙方）签署。

本合同甲方是XXXXXXXXXX人民政府委托授权指定对XXXXXXXXXX体育馆工程项目的投资建设方按照BT方式进行公开招标的招标人及合同签订人。

授权委托书详见附件（4）。

本工程项目是甲方通过公开招标方式确定乙方为XXXXXXXXXX体育馆项目的投资建设方，按照“企业投资建设，政府回购”的BT方式的运作模式进行实施。

甲方于发出的《项目招商中标通知书》详见附件（3）。

有鉴于此，甲乙双方根据双方就本工程项目投资建设所签订框架协议及依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目投资建设事宜协商一致，订立本合同。

第1条项目名称、位置1.1名称：XXXXXXXXXX项目。

1.2位置：XXXXXXXXXX。

第2条项目规模及内容2.1规模：XXXXXXXXXXXXXXX。

2.2内容：地基与基础工程、主体工程（含钢结构）、屋面工程、装饰装修工程、给水排水工程、电气工程、通风与空调工程、门窗工程、电梯工程、智能化工程以及室外附属工程（例如市政道路、园林景观工程、太阳能工程、燃气工程、高低压配电及发电设备安装工程、白蚁防治工程、停车场管理系统工程（含地下室车道划线）、扶手、栏杆制作安装工程）等甲方提供的工程施工图纸所包含的全部范围及内容，但不包括室内器材、家具和可移动设备等。

最终的工程内容以甲方提供的设计文件（施工图等）、施工过程中发生的设计变更文件、监理机构的签证文件为准。

2.3签证：因设计更改及其他原因引致的工程量变更签证由监理公司报乙方后7个日历天内，乙方予以答复，不做回复的视为对该签证的认可，乙方将此签证再报甲方后7个日历天内予以核定，不做回复或核定的，视为同意该签证。

BOT项目全面合同模板1. 引言1.1 合同各方- 甲方：（全称）- 乙方：（全称）- 丙方：（全称，如有）1.2 项目概述本合同旨在规范甲方与乙方之间关于（项目名称）的BOT（建设-运营-移交）项目合作事宜。

乙方将负责项目的建设、运营，并在合同约定的期限内完成项目的移交。

2. 定义与解释2.1 定义- BOT：建设-运营-移交（Build-Operate-Transfer），指乙方在合同约定期间内，负责项目的建设、运营，并在约定期限届满时将项目无条件移交给甲方。

- 项目：指本合同约定的（项目名称），包括但不限于项目的建设、运营、维护、更新和升级。

2.2 解释本合同中的条款应按照其字面意义进行解释，除非根据上下文另有明确规定。

3. 合同期限本合同自双方签字之日起生效，有效期为（合同期限年数）年，自项目启动之日起至项目移交之日止。

4. 乙方的权利与义务4.1 建设乙方应按照合同约定的技术规格、质量标准、进度要求完成项目的建设。

4.2 运营乙方在合同有效期内负责项目的运营，确保项目稳定、高效、安全运行。

4.3 维护与更新乙方应负责项目的维护、更新和升级，确保项目长期稳定运行。

4.4 移交合同到期或提前终止时，乙方应将项目无条件、完整地移交给甲方。

5. 甲方的权利与义务5.1 支付义务甲方应按照合同约定的付款方式和付款期限，向乙方支付建设、运营等相关费用。

5.2 配合与支持甲方应提供必要的配合与支持，确保项目的顺利实施。

5.3 监管与验收甲方有权对项目的建设、运营进行监管和验收，确保项目满足合同约定的要求。

6. 合同价格与支付6.1 价格双方协商确定项目的总价为（合同总价），包括但不限于建设、运营、维护等费用。

6.2 支付方式甲方应按照合同约定的付款方式和付款期限，向乙方支付合同价款。

7. 违约责任7.1 违约行为任何一方违反本合同的约定，均应承担违约责任。

7.2 违约责任违约方应赔偿因此给守约方造成的损失，并支付违约金。

BT项目合同(示范文本)7篇篇1BT项目合同合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：[甲方名称]乙方（承包人）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就BT项目达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：[项目名称]2. 项目地点：[项目地点]3. 项目内容：[项目内容]4. 项目规模：[项目规模]二、合作方式1. 甲方通过招标方式选定乙方作为项目的承包人，乙方按照招标文件的要求和条件，承担项目的建设任务。

2. 乙方负责项目的融资、建设、运营和维护，甲方按照合同约定支付相应的款项。

3. 项目的建设期、运营期和维护期由双方根据具体情况协商确定。

三、合同价款与支付方式1. 合同价款：人民币[合同价款]元整。

该价款包括项目的建设、运营和维护等费用。

2. 支付方式：甲方按照合同的约定，在项目建设期、运营期和维护期内，按照进度支付款项给乙方。

具体支付时间和金额如下：（1）建设期支付：合同签订后，甲方支付合同价款的[建设期支付比例]给乙方，作为项目的启动资金。

（2）运营期支付：项目建成并投入运营后，甲方按照合同价款的[运营期支付比例]的比例，按月（或季、半年、年）向乙方支付款项。

（3）维护期支付：在维护期内，甲方按照合同价款的[维护期支付比例]的比例，按月（或季、半年、年）向乙方支付款项。

3. 甲方在支付款项时，应扣除已支付的款项，并提供相应的支付凭证。

乙方应确保提供的支付凭证真实、合法、有效。

四、权利义务1. 甲方的权利义务：（1）甲方有权监督乙方的项目建设情况，确保项目按照合同约定进行。

（2）甲方有义务按照合同约定支付款项给乙方，确保项目的顺利进行。

（3）甲方有义务协助乙方办理项目的相关手续，确保项目的合法性。

2. 乙方的权利义务：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付款项，确保项目的顺利进行。

（2）乙方有义务按照合同约定承担项目的建设任务，确保项目按照合同约定完成。

×××××工程建设－移交（BT）模式投资建设、移交及回购合同合同书合同编号：二〇一一年月日合同总则甲方（项目责任主体）：xxxxx水务局（项目回购主体）：（项目建设管理主体）：乙方（BT投资建设方）：甲方是经政府确定的工程的业主、回购主体、建设管理主体，乙方是经政府批准甲方就工程进行BT模式建设直接邀请谈判的单位。

甲乙双方就工程BT模式项目事宜，在真实、自愿、平等互惠和诚实守信的基础上，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规及规章的规定，经协商一致，订立本协议，甲乙方共同遵守。

XXXXX 作为行业主管单位，履行行业主管职责，负责项目前期工作的指导，可行性研究报告、初步设计等的审批及建设管理期间的指导、监督和相关协调工作。

一、工程概况工程名称：工程建设—移交（BT）项目工程地点：工程内容：资金来源：BT模式二、工程投资范围投资范围：项目全部投资费用均纳入BT模式投融资，本BT投融资建设项目总投资（包含水库移民征地补偿费、建设及施工场地征用费、科研勘测设计费、监理费、跟踪审计费、第三方质量检测费、建设单位的管理费、建安工程费等本工程所需全部费用）均纳入BT模式投融资建设招标范围。

工程开始日期：2011年3月20日约定移交日期：2013年1月20日三、质量标准工程质量标准：按照本合同约定的标准执行。

四、工程项目合同总价款（暂定）工程项目合同金额（暂定）：人民币（大写）：¥：元其中：1. 建筑安装工程费用（暂定）：人民币（大写）：¥：元2. 拆迁征地及工程其他费用（暂定）：人民币（大写）：¥：元五、合同文件的组成与解释顺序以下文件是本合同文件的组成部分，解释顺序如下：（1）本合同（包括合同总则、合同条款）及附件；（2）中选通知书；（3）BT投资建设方合同谈判文件及其所有附件；（4）本项目合同谈判文件及澄清（或答疑）（5）标准、规范及有关技术资料；（6）图纸；（7）工程量清单；（8）谈判人已标价的工程量清单；（9）双方就本项目的洽商、变更及书面协议或文件；（10）其它按规定应作为本合同组成部分的附件（参照标准合同）。

BT建设转让合同书合同书中建BT字( 第__号)本合同由_________人民政府（以下简称甲方）与（以下简称乙方）签署。

鉴于于年月日政府批给乙方批准______建设项目按BT（融建设-转让）方案融资建设的批文，批准乙方在特许期内拥有项目建设权和所有权，甲方授予乙方实施基础设施工程的专有权，方式为由乙方进行建设、项目建成后转让给政府。

因此双方达成协议如下：１．定义“工程”指基础设施建设的规划、可行性研究、设计与工程技术服务、建造、供货、竣工、调试、试运行和运行。

“工程造价”指第３款的费用。

“运行期”指从基础设施商业运行开始日计算的日期。

“竣工期”指乙方证明基础设施调试成功并可以开始运行期的日期。

“工程范围”指实施本工程时规定的建造,供货范围和服务范围。

“转让日期”指运行期第一天的前一天。

“项目公司”指由第５款规定的乙方和与乙方合作的实体组建的公司。

“投资协议”指《中国政府和投资国政府关于相互鼓励和保护投资协议》。

“专有权”指批文、同意许可,协议以及附属文件中授予乙方公司的特殊权力。

2．工程２．１本工程命名为__________________建设项目工程。

２．２基础设施位于___省___市。

其确切位置可以根据现场条件在详细设计阶段予以调整。

２．３本工程应在建造和转让的基础上实施。

２．４本工程的组成。

２．５经甲方和乙方接受后，最终可行性研究报告和详细设计应作为本工程开发和竣工的基础。

３．工程造价３．１工程总造价___亿人民币或等值外汇。

３．２工程总造价应由下述费用组成但不限于下述费用，工程造价的细目见附件：１）可行性研究、设计和工程技术服务及其它咨询服务的费用；２）建造和安装费用；３）购买设备和材料的费用；４）融资财务费按总投资的(8-12%)收取；５）其它费用；６）不可预见费；７）年利息％／年,每年年底支付；８）工程建设保险的保险费。

３．３工程造价以可行性研究报告为基础,工程取费标准,按国家相关规定最新取费标准取费,人工费及材料费按当地同期调差取费。