2021版建设工程委托监理合同样本

有关工程建设监理委托合同范本5篇第1篇示例：工程建设监理委托合同范本甲方：（监理单位名称）乙方：（建设单位名称）鉴于甲方具备从事工程监理的资质和能力，有意愿承担乙方工程项目的监理任务，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用原则，经协商，达成以下监理委托合同：一、监理范围及服务内容1. 甲方应当根据乙方的委托，对乙方的工程项目进行全面、深入的监理，包括但不限于工程进度、质量、安全、环境等方面的监督和管理。

2. 甲方应提供专业的监理人员，保证其具有相关资质和经验，并严格履行监理职责，维护乙方的合法权益。

3. 乙方应提供所需的监理文件、资料等信息，并协助甲方开展监理工作。

二、监理费用及支付方式1. 甲方的监理费用为（具体金额），支付方式为（一次性支付/分期支付），具体支付时间及方式由双方协商确定。

2. 如因工程变更等原因导致监理工作量增加，甲方有权要求乙方支付额外费用。

3. 乙方应按照约定时间及金额支付监理费用，逾期支付的，应支付逾期罚金。

三、监理期限及工作进度1. 监理期限为（具体时间），自监理合同生效之日起计算。

3. 如因乙方原因导致工程延期，甲方有权要求延长监理期限，并另行签订补充协议。

四、违约责任1. 任何一方未能履行本合同规定的义务，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

2. 如因不可抗力等不可预见、不可避免而导致无法履行合同的，双方可以免除责任，但应立即通知对方，并努力减少损失。

五、争议解决1. 本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，提交有管辖权的仲裁机构裁决。

2. 仲裁裁决是终局裁决，对双方当事人有约束力。

六、其他条款1. 本合同经双方签字盖章生效，合同正本双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 合同内容如有变更，应经双方协商一致后书面确认。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上是有关工程建设监理委托合同范本的内容，希望能够对相关领域的人士有所帮助。

在签订合甲乙双方应当仔细阅读并理解各项条款，确保双方的权益得到充分保障，合同能够顺利履行。

工程建设委托监理合同示范文本（5篇）工程建设委托监理合同示范文本（篇1）发包人（全称）：_____________________________承包人（全称）：______________________________根据《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部，国家工商管理总局共同发布的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规，自愿、平等、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就_____________工程协商签订合同，共同信守。

第一条、工程事项1.1工程名称：_______________________________________；1.2工程地点：_______________________________________；1.3工程内容：_______________________________________；1.4工程开竣工日期___________年_________月________日至___________年_________月________日。

第二条、工程承包范围2.1承包范围：乙方包工，包料。

第三条、发包人工作3.1甲方向乙方提供设计图纸，核定乙方的施工方案。

3.2甲方向乙方提供水、电、场地、工人住宿，方便乙方施工。

第四条、承包人的权利和义务4.1按照协议约定进入现场并严格按照设计图纸进行施工，保证按期完工。

4.2施工中做到文明施工，严格按照安全标准组织施工。

4.3乙方编制施工方案，由甲方审定后实施。

4.4乙方保证按图施工，不得私自变更甲方图纸，如需更改必须与甲方沟通协商。

第五条、工程造价和结算5.1工程总价：大写_________________________________。

5.2结款方式：合同签订之日，甲方付给乙方__________元为预付款。

5.3乙方材料及工人进场再付工程款_______%大写__________元5.4工程全部结束验收合格后，甲方向乙方付清余款。

工程建设监理委托合同范本8篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（委托方）：[甲方名称]乙方（监理方）：[乙方名称]签订日期：[具体日期]根据有关法律法规，为确保工程建设的顺利进行，甲方委托乙方对工程项目进行监理。

经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况工程名称：[具体名称]工程地点：[具体地点]工程规模：[具体规模]（详见附件）。

二、监理范围与内容1. 乙方负责甲方工程项目的施工监理工作，包括施工质量控制、进度控制、成本控制、安全监理等。

2. 乙方应根据工程建设需要，制定监理计划，明确监理目标、任务、职责和期限等。

3. 乙方应参与工程的设计审查、施工招标、施工组织设计等工作，提出专业意见和建议。

4. 乙方应监督施工单位按照施工图纸、技术标准和施工合同进行施工，确保工程质量。

5. 乙方应及时审核施工单位提交的施工进度计划，确保工程按期完成。

6. 乙方应协助甲方进行工程变更、索赔处理及工程款支付等工作。

7. 其他与工程建设相关的监理工作。

三、监理期限与方式1. 本合同的监理期限为[具体期限]，自工程开工之日起至工程竣工验收合格止。

2. 乙方应派驻现场监理人员，负责履行监理职责。

如需更换现场监理人员，应提前书面通知甲方，并征得甲方同意。

3. 乙方应采用现场巡视、检查、会议、报告等方式进行监理工作。

四、费用与支付1. 甲方应按照合同约定向乙方支付监理费用。

具体金额、支付方式等详见附件《监理费用支付表》。

2. 乙方在完成重大监理事项后，提交相应的监理报告或成果资料，甲方根据验收合格情况支付相应费用。

3. 若因甲方原因导致工程停工或延期超过半年以上的，甲方应支付乙方相应的补偿费用。

具体金额双方协商确定。

五、权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供合格的监理服务，确保工程建设顺利进行。

2. 乙方有权获得约定的监理费用，并承担本合同约定的监理职责。

3. 甲方应提供必要的资料和信息，支持乙方的监理工作。

4. 乙方应对甲方的商业机密和技术秘密予以保护，不得泄露或用于其他用途。

工程建设监理委托合同通用版本范本5篇篇1甲方（业主）：____________________乙方（监理方）：____________________根据有关法律法规，本着公正、公平、公开的原则，甲方委托乙方对工程项目进行监理，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程监理项目概况项目名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________工程总投资额：____________________（大写）元人民币。

二、监理范围及内容乙方负责对甲方所委托的工程项目的建设活动进行全过程监理，包括施工准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段等。

具体内容包括但不限于：进度控制、质量控制、成本控制、安全文明施工管理等。

监理深度需满足相关法律法规的要求，并确保项目的顺利实施。

乙方应对施工现场的工程量变更进行确认和控制，同时对工程的验收及竣工资料的整理进行审核。

此外，乙方还应协助甲方处理工程索赔等相关事宜。

三、监理期限与进度安排监理服务期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格并交付甲方使用之日止。

监理进度应确保与工程建设的进度相匹配，按照项目建设的实际情况分阶段进行，包括前期准备阶段监理、施工阶段监理和竣工验收阶段监理等。

各阶段的具体工作内容和时间安排应在双方协商后确定。

四、监理费用及支付方式监理费用总额为人民币______元整（大写）。

支付方式为按工程进度分期支付，具体支付时间和金额如下：合同签订后支付______元作为预付款；项目竣工后支付剩余款项。

甲方应按时支付监理费用，如因甲方原因导致逾期支付的，应按每日______%的标准向乙方支付违约金。

如因乙方原因未能履行监理职责的，甲方有权扣除相应监理费用并要求乙方承担违约责任。

此外，费用支付方式应明确是否包含发票开具方式及发票种类等信息。

若涉及发票开具问题，应明确开具发票的单位名称、发票种类及税率等信息。

工程建设监理委托合同样板5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1工程建设监理委托合同甲方：（委托方）乙方：（监理方）鉴于甲方拟进行某项工程建设项目的监理工作，为明确双方的权利和义务，经双方友好协商，就甲方委托乙方进行监理工作一事，达成如下合同：一、项目名称及位置1.1 甲方所承建工程项目的名称为：___________________（以下简称“工程项目”）。

1.2 工程项目的地理位置为：___________________。

二、委托监理范围2.1 甲方委托乙方对工程项目进行监理工作，包括但不限于：监督工程施工进度、质量，审核工程设计文件，协调工程各方之间的关系，提出合理建议等。

2.2 乙方应按照国家相关法律法规、工程施工标准要求以及监理协议的约定，认真履行监理工作。

三、委托期限3.1 本监理委托合同自双方签字盖章之日起生效，至工程项目竣工验收合格为止。

3.2 如因不可抗力等无法控制的因素导致工程项目无法按期完工，甲方和乙方应协商确定具体的项目延期时间。

四、委托费用4.1 甲方应按照约定时间和方式支付监理费用给乙方。

4.2 如工程项目延期或工程发生变更导致监理工作量增加，甲方应与乙方协商确定额外监理费用。

五、保密义务5.1 双方应尊重对方商业秘密及工作机密，不得擅自泄露给第三方。

5.2 双方在合作期间或合同终止后，对于双方知悉的商业秘密及工作机密仍应承担保密义务。

六、违约责任6.1 如因一方违反本合同约定导致对方遭受经济损失，违约方应承担相应的赔偿责任。

6.2 如履行本合同所需的监理项目无法完成导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

七、合同解除7.1 本监理委托合同经双方协商一致，可以提前解除。

7.2 若一方违反本合同约定，并经对方书面警告后仍未纠正，对方有权解除本合同。

八、争议解决8.1 本监理委托合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。

8.2 如协商未能解决，双方应将争议提交至____仲裁委员会进行仲裁。

建设工程委托监理合同书范本5篇篇1建设工程委托监理合同书范本甲方：（委托方）______单位乙方：（监理方）______单位为明确甲方与乙方之间的权利和义务，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》等相关法律、法规，甲、乙双方本着诚实信用、平等互利的原则，经协商一致，制定本合同。

第一条建设工程基本情况甲方将________项目（工程名称）委托给乙方进行监理工作，工程地址为________，工程范围为________。

建设工程总造价为______万元，监理费用为______万元。

第二条乙方的监理范围乙方接受甲方的委托，负责对建设工程的施工过程进行全程监理，包括但不限于以下事项：1. 审查建设工程的施工图纸、施工方案、施工图纸等资料，确保符合国家有关法律法规和标准要求；2. 对施工单位的资质、施工人员的技术水平、施工设备的使用情况等进行监督检查；3. 对施工现场进行定期巡查，确保施工进度和质量；4. 协助解决工程建设过程中的技术、质量、安全等问题；5. 审查施工单位提出的变更设计方案，并及时向甲方报告意见。

第三条甲方的权利和义务1. 提供建设工程的施工图纸、施工方案等必要文件资料，并按时支付监理费用；2. 配合乙方对建设工程的监理工作，提供必要的配合与支持；3. 对乙方提出的合理建议和意见，给予重视并及时处理；4. 如有变更设计或其他需要，应及时通知乙方，并按照双方协商的方式进行处理。

第四条乙方的权利和义务1. 依法履行建设工程监理的职责，确保工程进度和质量；2. 向甲方提出施工单位存在的违规行为及建议，促使甲方及时处理；3. 对工程建设过程中的技术质量、安全等进行监督，并及时向甲方提出报告；4. 对建设工程的施工现场进行巡查和审核，确保施工单位严格按照施工图纸和规范要求施工。

第五条服务期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收期满后终止。

第六条合同解除1. 若一方在履行本合同过程中发生违约行为，对方有权通知违约方限期改正，若经催告后违约方仍未改正，则对方有权解除本合同。

工程建设监理委托合同范本6篇篇1工程建设监理委托合同范本甲方（委托人）：__________（姓名）、__________（地址）、__________（联系方式）乙方（监理人）：__________（姓名）、__________（地址）、__________（联系方式）根据《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，就甲方拟建设的工程项目进行监理，达成如下协议：一、委托工程描述甲方拟在__________地点建设__________工程，项目概况如下：1. 工程名称：__________2. 工程地址：__________3. 工程内容：__________4. 工程规模：__________5. 工程造价：__________二、监理范围1. 甲方授权乙方对工程全过程进行监理，包括设计、施工、验收等环节；2. 乙方应对工程的各项施工内容进行监督、检查，并做出合理的意见和建议；3. 乙方应协助甲方与施工单位、设计单位等相关单位进行沟通，并解决工程实施中的问题。

三、监理费用及支付方式1. 甲方应按照约定的监理费用向乙方支付监理费用，具体金额为__________；2. 监理费用应在工程全过程中按照约定的时间节点及比例支付，具体支付方式为__________。

四、工程进度1. 乙方应协助甲方积极推进工程进度，确保工程按时完工；2. 如工程进度出现延误或其他问题，乙方应及时向甲方报告，并提出解决方案。

五、保密条款1. 双方应对因签订本合同所涉及的任何信息和资料予以保密；2. 未经对方书面同意，任何一方均不得向第三方透露涉及本合同的信息。

六、违约责任1. 若因一方违反合同规定，导致对方受到损失的，违约方应承担相应的责任；2. 对于严重违约的情况，双方可协商解除合同。

七、争议解决双方如发生争议，应友好协商解决；如协商不成，可向有关司法机构提起诉讼。

八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章后生效；2. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等效力。

建设工程委托监理合同模板5篇第1篇示例：建设工程委托监理合同甲方（委托方）：________________________（简称甲方）乙方（监理方）：________________________（简称乙方）鉴于甲方拟委托乙方对其的建设工程（项目名称）进行监理工作，甲、乙双方经协商一致，达成如下合同：第二条监理范围乙方接受甲方的委托，对上述建设工程进行监理，具体监理内容包括但不限于：1. 对建设工程的设计文件进行审查；2. 监督施工单位按照设计文件进行施工；3. 对工程质量进行把控，确保施工质量符合相关标准；4. 对工程进度进行监督，确保施工进度符合合同约定；5. 提出工程管理与施工中的问题和建议，并要求施工单位及时整改。

第三条合同费用1. 甲方应当按照协议支付乙方监理费用为_____________（大写）。

2. 监理费用支付方式：甲方应当于________________（日期）将监理费用一次性支付至乙方账户，乙方应当出具相应的发票。

第四条服务责任1. 乙方应当按照国家有关规定和监理标准，履行监理职责，对建设工程进行全程监理，并承担相应的监理责任。

2. 对于工程中出现的质量问题或施工进度延误等情况，乙方应当及时向甲方报告，并提出解决方案。

3. 乙方应当保证监理人员具备相应的资质和经验，确保监理工作的顺利进行。

第五条违约责任1. 若甲方未按时支付监理费用或违反其他合同约定导致工作无法进行，被监理造成损失的，甲方应当承担相应的赔偿责任。

2. 若乙方未按照合同约定履行监理职责，导致建设工程质量问题或施工进度延误，应当承担相应的违约责任。

第六条保密义务1. 乙方应当对接触到的甲方商业秘密和技术资料等信息予以保密，不得擅自向第三方泄露或提供。

2. 合同终止后，乙方应当将与监理工作相关的文件、资料等交还给甲方，并销毁相关复制品。

第七条合同的解除1. 在建设工程监理期间，若甲、乙双方协商一致决定解除合同的，应当书面通知对方，经双方签字确认后，合同解除。

工程建设监理委托合同样板通用版6篇第1篇示例：工程建设监理委托合同样板通用版甲方：（委托人单位名称）地址：（委托人单位地址）法定代表人：（委托人法定代表人姓名）联系人：（委托人联系人姓名）联系电话：（委托人联系电话）鉴于甲方拟在（项目建设地点）进行工程建设项目，为保证工程质量、确保施工安全、合理控制工程进度，并提高工程的经济效益，特委托乙方作为工程监理人，协助甲方进行监理工作。

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规，甲、乙双方协商一致，达成以下监理委托合同：第一条任务和范围1.1 根据甲方的委托，乙方应对甲方的建设工程项目进行全程监理，包括但不限于工程施工、材料进场、质量检测、安全管理、工程验收等方面的监督和检查。

1.2 乙方应按照相关国家标准和规定，对工程施工过程中出现的问题进行及时解决，并向甲方提供监理意见和建议。

1.3 乙方应对工程项目的实际施工过程进行记录和备案，确保工程进度和质量的合理控制。

第二条费用和支付2.1 甲方应按照相关协议约定的费用支付乙方的监理服务费用。

2.2 乙方应在工程建设过程中积极履行监理职责，确保监理服务的实施，并配合甲方合理监理费用的支付。

第三条监理报告第四条突发事件处理4.1 在工程建设过程中，若出现安全事故、施工质量问题等突发事件，乙方应配合甲方进行调查处理，并及时向有关部门报告。

4.2 甲方应积极配合乙方对突发事件的处理，共同维护工程建设的安全和质量。

第五条违约责任5.1 若甲方未按约定支付监理费用，乙方有权暂停监理服务。

甲方应承担因此产生的一切后果。

5.2 若乙方未能履行监理职责，致使工程质量、安全等出现问题，乙方应承担相应的违约责任。

第六条争议解决6.1 本合同履行过程中若发生争议，甲、乙双方应协商解决。

协商不成的，可向有关部门申请调解、仲裁或诉讼解决。

第七条其他7.1 本合同自双方盖章之日起生效，至监理工作完成之日止。

建设工程委托监理合同样本3篇篇1建设工程委托监理合同样本甲方：（出包方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系电话：根据《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律法规，甲、乙双方经友好协商，就甲方建设工程监理事项，订立本合同。

一、监理范围和内容1、乙方接受甲方的委托，承担对甲方建设工程的全过程监理工作。

具体监理范围和内容包括但不限于：（1）监督工程设计和施工计划的制定；（2）审查施工图纸和各种技术资料；（3）监督施工单位的组织管理和质量控制；（4）协调处理施工中遇到的技术问题和纠纷；（5）监督施工质量和安全；（6）提交每月监理报告等。

二、监理期限本监理合同自双方签字并加盖公章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止，期限约定为______年月日。

如工程延期到期，需经双方协商确定具体调整方案。

三、监理费用和支付方式1、甲方应按照本合同规定支付监理费用，总额为_________。

具体支付方式包括每月按工程进度支付一定比例的费用，最终结算后支付余款。

2、甲方应严格按照约定时间支付监理费用，逾期未支付的，应按照实际逾期天数支付延期付款违约金。

四、监理责任1、乙方需派遣专业监理人员驻场，并对其进行具体的监理工作；2、乙方应对工程质量和安全承担监理责任，对任何质量问题和安全隐患要及时报告甲方，并提出整改建议；3、如乙方未能履行监理职责，造成工程质量问题或安全事故的，应承担相应的违约责任。

五、解决纠纷1、双方在履行合同过程中发生争议，应先协商解决；2、协商未能解决的，应提交给有关部门或仲裁机构进行调解、仲裁，双方应予以配合。

六、其他约定1、本合同未尽事宜，双方可另行协商；2、本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：篇2建设工程委托监理合同样本甲方（委托方）：__________乙方（监理方）：__________鉴于甲方拟进行建设工程（以下简称工程）建设，为确保工程质量、工程进度和安全，经甲、乙双方友好协商，于____年____月____日签订如下建设工程委托监理合同（以下简称本合同）。