彭水峡马口电站建设工程劳务施工合同.doc
- 格式:docx
- 大小:42.82 KB
- 文档页数:39
水电站工程劳务合同范本乙方(雇员):______________________根据《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方为甲方提供水电站工程劳务事宜,订立本合同。
一、工作内容1.1 乙方同意按照甲方的要求,完成水电站工程的相关工作,包括但不限于设计、施工、监理、验收等工作。
1.2 乙方应保证其提供的劳务符合国家相关标准和规定,不得违反法律法规。
二、工作时间与地点2.1 乙方应在甲方指定的时间和地点完成工作。
具体工作时间由甲方根据实际情况安排,并提前通知乙方。
2.2 如因工作需要,乙方需加班或调整工作时间,甲方应提前通知乙方,并按照国家规定支付相应的加班费。
三、报酬与福利3.1 甲方应按月向乙方支付工资,具体金额以双方签订的劳动合同为准。
3.2 甲方应按照国家规定为乙方缴纳社会保险和住房公积金。
3.3 乙方享有法定节假日和带薪年假等福利。
四、保密条款4.1 乙方应对在履行本合同过程中接触到的甲方商业秘密、技术秘密等保密信息承担保密义务,未经甲方书面同意,不得泄露给第三方。
4.2 本合同终止后,乙方仍应继续履行保密义务,直至保密信息已不再具有商业价值或已成为公开信息。
五、违约责任5.1 如乙方未按照约定的时间、地点、质量完成工作,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、解除合同等。
5.2 如甲方未按照约定的时间支付工资、缴纳社会保险和住房公积金等,乙方有权要求甲方承担违约责任,包括但不限于支付违约金、解除合同等。
六、争议解决6.1 本合同在履行过程中,如发生争议,甲乙双方应首先友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款7.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为一年。
合同到期后,如双方同意续签,应提前一个月办理续签手续。
甲方(盖章):______________________乙方(签名):______________________。
水利工程建设劳动合同水利工程建设劳动合同甲方:(雇主)(公司名称)_______________(公司地址)_______________(法人代表)_______________(联系电话)_______________乙方:(雇员)(姓名)___________________(身份证号码)_____________(家庭住址)_______________(联系电话)_______________鉴于甲方需要雇用乙方参与水利工程建设,经双方协商一致,现订立本合同,共同遵守以下条款:第一条服务内容1.乙方从事的服务内容为水利工程建设工程相关工作,具体工作由甲方根据工作需要和乙方的专业背景和岗位安排确定。
2.乙方应在劳动合同期内认真履行工作职责,保证工作质量,如有质量问题由乙方负责解决,保障甲方合法权益。
第二条工作时间、地点1.工作时间:乙方在劳动合同期内每天工作8个小时,周工作40小时。
2.乙方工作地点:根据工作安排,乙方可能需要在不同地点工作。
3.工作调动:如甲方因工作需要调动乙方工作场所、工作时间,应在提前三天通知乙方同意。
第三条服务期限1.服务期限:该劳动合同自(起始日期)起生效,至(终止日期)止,共计(服务时间)个月。
2.在服务期限届满前,乙方如需提前终止合同,应提前(提前通知规则)通知甲方;甲方如需提前终止合同,应提前(提前通知规则)通知乙方。
第四条薪酬待遇1.甲方支付乙方服务报酬为(金额)元/月。
2.如乙方因工作需要加班,甲方应按照国家相关规定支付加班费。
3.本合同期满时,乙方如按照双方约定完成工作,甲方应按照约定支付全部服务报酬,如未达到双方约定的完成标准,甲方有权根据实际完成情况支付报酬。
第五条保密条款1.乙方应当保守甲方的商业秘密、技术秘密、客户信息等商业机密。
2.乙方如有违反以上约定,甲方有权采取相应的法律途径进行维权。
第六条保险和福利1.乙方加入甲方社会保险并按规定交纳社会保险费用,并提供甲方上报个人社保缴纳记录给到乙方。
水电站施工合同范本完整版一、合同背景本合同由施工方(简称“乙方”)与建设单位(简称“甲方”)签订,为了明确双方在水电站施工项目中的权利、义务和责任,保障合同的履行,达到双方的合理利益。
二、合同条款1.项目概况本项目是针对水电站的施工工程,包括但不限于:设计、土建施工、电气安装、设备调试等工作。
2.工期本项目的工期为X个月,自合同签订之日起计算。
如果因不可抗力因素导致工期延长,双方可协商后签订补充合同。
3.工程款项乙方有权按照方式向甲方收取工程款项:分期付款:根据工程进度,乙方有权分期向甲方收取工程款项。
最终结算:工程竣工后的X 个月内,乙方有权向甲方提出最终结算,并收取剩余的工程款项。
4.质量保证乙方在施工过程中保证符合相关法律法规和标准,质量达到设计要求。
在竣工验收后,对发生质量问题的部分,乙方负责解决修复,并承担相应费用。
5.安全措施乙方负责制定施工现场的安全管理计划,并确保安全措施的实施。
如因乙方违反安全规定导致事故,乙方需承担相应的责任和赔偿。
6.变更和索赔如甲方需要对合同进行修改或者产生索赔,应提前以书面形式通知乙方,乙方在收到通知后应及时与甲方协商解决,并对变更和索赔进行书面记录。
7.解除合同在情况下,双方有权解除合同:乙方因不可抗力因素无法继续施工;乙方在施工过程中发生严重违约行为;甲方未按时支付工程款项超过合同约定的天数。
8.争议解决如因履行合同发生争议,双方应友好协商解决。
协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
三、合同生效本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
任何修改和补充都需经甲乙双方协商一致,并以书面形式确认。
四、其他事项本合同未尽事宜由双方协商解决。
附件:1.合同签订地点:2.合同签订日期:3.甲方(盖章):4.甲方联系人及联系方式:5.乙方(盖章):6.乙方联系人及联系方式:为水电站施工合同的完整范本,请甲乙双方共同遵守并履行合同的约定。
水利工程建设劳动合同水利工程建设劳动合同甲方:(雇主单位)地址:法定代表人:(签字)电话:乙方:(受雇人)姓名:身份证号码:住址:联系电话:双方在平等、自愿、公正的基础上,达成以下劳动合同:第一章基本信息甲方同意聘请乙方为水利工程建设项目中的职务。
乙方同意受甲方雇用进行相关工作。
本合同中“水利工程建设项目”指的是:地点:项目名称:第二章双方身份1.甲方为承包水利工程项目的雇主,负责提供工作条件。
2.乙方为受雇人,负责完成所分配的工作,并遵守相关规定。
第三章权利与义务1.甲方的权利与义务:(1)为乙方提供适宜的工作环境和必要的安全保障措施。
(2)向乙方支付工资和福利,根据这份合同支付票据。
(3)对乙方在工作中表现良好的进行奖励和表扬。
(4)在工程建设过程中监督乙方的履行情况,确保进度和质量。
(5)若出现爆炸、漏电、事故等情况,甲方将负责协调处理,并承担相应的赔偿责任。
2.乙方的权利与义务:(1)认真履行工作职责,保证工作质量和进度。
(2)承认甲方的管理,重视职业操守,遵守公司纪律。
(3)保护甲方的利益,不得泄露公司商业机密。
(4)协助甲方落实安全管理制度,确保施工中人身安全以及建设质量。
3.甲方和乙方的合作应遵守相关法律法规,不得违反职业道德和社会公德。
第四章履行方式和期限1.履行方式根据本合同规定,乙方将在水利工程项目中担任以下岗位:职位:工作内容:工作班制:2.工作期限本合同自双方签字之日起生效。
工作期限为(天/月/年)。
在工作期满前,双方可以协商延长工作期限。
第五章违约责任1.如乙方违反了工作纪律,给职业道德、公司利益及其他方面带来了损害,甲方有权解除本合同,并要求乙方承担违约责任,双方协商达成赔偿方案,如乙方拒绝执行,则向法院起诉。
2.如甲方违反本合同规定,未按期支付工资或未提供按时、充足的劳动条件等,乙方可以解除本合同,或要求甲方承担相应的赔偿责任。
第六章法律效力及可执行性1.本合同一旦签署,具有完全的法律效力。
水电站工程劳务合同范本甲方:__________乙方:__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签订本合同。
一、工程名称:水电站工程二、工程地点:__________三、工程承包范围:1. 乙方承担本工程的水电安装劳务工作,包括所有土建面积、施工图内所有的强弱电及给排水安装工程。
2. 乙方应按照甲方的要求,完成施工图内规定的工程内容,施工图改变后工程量另行计算。
四、工期要求:乙方必须在____年__月__日前竣工。
乙方在甲方规定的时间内完成施工任务,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。
五、工程承包方式:1. 乙方承包的是水电安装劳务工作,不包括材料费用。
2. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工,保证工程质量符合国家相关标准和规范。
六、合同价款:本合同价款为人民币:____元每平方米(以建筑面积结算)。
七、付款和结算方式:1. 由于本工程量较大,工期较长,计划采用按月支付劳务费,即每月实际完成工程量的80%支付劳务费。
2. 当工程竣工验收合格,付清所有工程款,乙方支付总劳务费的5%剩余价款。
八、质量标准:乙方应按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、及相关法规的要求,保证工程质量,确保工程安全。
九、违约责任:1. 乙方如不能在甲方规定的时间内完成施工任务,将按照合同约定承担违约责任。
2. 如乙方施工质量不符合合同约定,甲方有权要求乙方进行整改,并承担相应费用。
十、争议解决:双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
十一、其他约定:1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日止。
甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________签订日期:____年__月__日。
水利施工劳务合同范本甲方(雇主):_______乙方(劳务提供方):_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方的水利施工劳务需求,乙方提供劳务服务事宜,经充分协商,达成如下协议:一、劳务内容1.1 乙方根据甲方的水利施工项目需求,提供劳务服务,包括但不限于:_______(具体劳务内容)。
1.2 乙方应确保提供的劳务人员具备相应的专业技能和资格,以满足甲方施工需求。
二、劳务期限2.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,至_______(具体日期)终止。
2.2 如甲方施工项目提前完成或因特殊情况需延长劳务期限,甲乙双方应协商一致,并签订书面补充协议。
三、劳务费用3.1 甲方应按照_______(支付方式)向乙方支付劳务费用。
3.2 劳务费用为_______(金额),包括但不限于劳务人员工资、社会保险、福利等。
3.3 甲方应在合同约定的支付期限内支付劳务费用,如逾期支付,应按照_______(违约金比例)向乙方支付违约金。
四、甲方权利与义务4.1 甲方有权对乙方提供的劳务人员进行监督、管理和指导,确保施工质量符合要求。
4.2 甲方应提供必要的施工场地、设备、材料等,保障乙方正常开展劳务服务。
4.3 甲方应确保施工项目的合法性,办理相关手续,并承担由此产生的费用。
五、乙方权利与义务5.1 乙方有权按照甲方的要求提供劳务服务,并收取劳务费用。
5.2 乙方应确保提供的劳务人员具备相应的专业技能和资格,遵守甲方施工现场的管理制度。
5.3 乙方应按照甲方的要求,完成施工任务,并确保施工质量符合要求。
六、违约责任6.1 双方应严格履行本合同的约定,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金。
6.2 甲方逾期支付劳务费用,应按照_______(违约金比例)向乙方支付违约金。
6.3 乙方未能按照甲方要求提供劳务服务,导致施工质量不符合要求,应按照_______(违约金比例)向甲方支付违约金。
水利施工劳务合同范本甲方(发包方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》以及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方将某水利工程项目的劳务作业发包给乙方,乙方愿意承包该劳务作业的事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:__________水利工程项目1.2 工程地点:__________1.3 工程内容:__________1.4 工程工期:__________二、劳务内容2.1 乙方负责提供具备相应技能和资格的劳务人员,按照甲方的要求完成约定的劳务作业。
2.2 乙方应保证劳务人员的素质,不得安排无合法身份证件、无相应技能和资格的人员进入施工现场。
2.3 乙方应按照甲方的要求,提供所需的劳务人员数量、工种及相关资质证明。
三、劳务报酬3.1 乙方向甲方提供的劳务报酬按照双方约定的标准计算,具体报酬及计算方式见附件。
3.2 甲方应按照双方约定的时间、方式支付劳务报酬。
3.3 乙方应保证劳务人员的工资按时足额发放,不得拖欠。
四、质量与安全4.1 乙方应保证劳务作业的质量,符合国家相关标准和甲方的要求。
4.2 乙方应加强劳务人员的安全教育和管理,严格执行施工现场的安全规章制度,确保施工现场的安全。
4.3 乙方在劳务作业过程中造成甲方财产损失或他人人身伤害的,由乙方承担赔偿责任。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定完成劳务作业的,应向甲方支付违约金,违约金计算方式双方约定。
5.2 甲方未按照约定支付劳务报酬的,应向乙方支付滞纳金,滞纳金计算方式双方约定。
5.3 甲乙双方的其他违约行为,按照双方约定承担违约责任。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 甲乙双方应遵守国家相关法律法规,不得从事违法经营活动。
7.2 甲乙双方应保守对方的商业秘密,未经对方同意不得向第三方披露。
合同范本-水利工程建设劳务合同样本水利工程建设劳务合同甲方:(单位名称)地址:法定代表人:联系电话:乙方:(个人名称)身份证号码:住址:根据《中华人民共和国劳动法》和相关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,就水利工程建设劳务合同事宜达成如下协议:第一条合同目的甲方为了完成水利工程建设而需要劳务人员,乙方愿意按照甲方的安排和要求,提供劳务人员的服务。
第二条工作内容和工作地点乙方同意按照甲方的要求,从事以下工作内容:(具体工作内容)工作地点为:第1页/共4页(具体工作地点)第三条合同期限本合同的工作期限为自(开始日期)起至(结束日期)止,共计工作天数为(天数)天。
第四条工作时间和休假1. 乙方每天工作时间为(工作时间)小时,每周工作时间不超过(工作小时数)小时。
2. 乙方享受国家法定节假日和休息日的休假待遇。
3. 如甲方需要乙方加班工作,应提前通知乙方,并按照相关规定支付加班费。
第五条工资和福利待遇1. 甲方按照国家有关劳动法律法规和政策规定,支付乙方劳动报酬。
2. 甲方提供乙方符合国家法律法规规定的各项福利待遇。
3. 乙方在工作期间因工作原因受到事故伤害,甲方应按照国家有关劳动保护和赔偿的规定承担责任。
第六条保密条款根据甲方工作的特殊性,乙方在履行本合同期间,应保守甲方的商业秘密及相关信息,不得泄露给任何第三方。
第七条违约责任1. 如乙方不按照约定工作或工作态度不端正,甲方有权采取警告、罚款、解除合同等相应的违约处理措施。
2. 如甲方违约或未按照约定支付劳动报酬和福利待遇,乙方有权解除合同并要求甲方承担违约赔偿责任。
第八条争议解决因履行本合同发生的争议,由双方协商解决。
协商不成的,任何一方均有权向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁或向人民法院起诉。
第九条合同解除1. 本合同期满或者提前终止后,双方应及时进行结算,结清尚未支付的劳动报酬。
2. 双方如有其他合作需求,可另行签订新的劳务合同。
第十条其他约定事项(根据实际情况进行补充约定)第十一条合同生效第3页/共4页本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效。
劳务用工合同范本甲方(施工方):乙方(劳务方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》及有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,经友好协商,就甲方将部分水利工程项目的施工作业委托给乙方完成,乙方提供相应的劳动力予以施工的劳务用工事项,达成如下协议:一、工程项目1.1 本项目名称为:____________________水利工程。
1.2 工程项目地点:____________________。
1.3 工程项目内容:____________________。
二、劳务内容2.1 乙方同意按照甲方的要求,提供具备相应技能和资质的劳务人员,完成甲方委托的施工作业。
2.2 乙方应保证提供的劳务人员具备良好的业务素质和职业素养,能够按照甲方的要求和安全标准进行施工。
2.3 乙方应严格按照甲方的施工组织设计、施工方案和工程质量要求进行施工作业,确保工程质量符合相关法律法规和行业标准。
三、劳务费用3.1 乙方向甲方提供的劳务费用为人民币(大写):____________________元整(小写):____________________元。
3.2 劳务费用的支付方式为:____________________。
3.3 乙方应按照甲方的要求,提供相应的增值税发票或其他合法有效凭证。
四、工期4.1 乙方应按照甲方的施工计划和工期要求,保证按时完成施工作业。
4.2 乙方应充分预见到施工过程中可能出现的各种因素,提前做好相应的准备工作,确保施工进度不受影响。
五、安全与质量管理5.1 乙方应严格按照甲方的安全管理制度和施工安全要求进行施工,确保施工过程中的安全。
5.2 乙方应保证施工过程中的工程质量,对于出现的质量问题,乙方应按照甲方的要求及时整改,确保工程质量符合相关法律法规和行业标准。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定完成施工作业的,应向甲方支付违约金,违约金为未完成部分工程造价的10%。
第1篇合同编号:____________________甲方(发包方):____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________乙方(承包方):____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________鉴于甲方需要乙方在水利工程项目中提供劳务施工服务,双方经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程规模:____________________4. 工程内容:____________________5. 工程工期:____________________二、劳务施工内容1. 乙方负责按照甲方要求,完成以下劳务施工内容:a. 土方开挖、回填、平整;b. 混凝土浇筑、模板支设、拆除;c. 钢筋绑扎、焊接;d. 水利设施安装、调试;e. 其他相关劳务施工工作。
2. 乙方应按照甲方要求,保证施工质量、进度和安全。
三、施工工期1. 乙方应在合同约定的工期内完成劳务施工任务。
2. 甲方有权根据工程进度和实际情况,对施工工期进行调整。
四、施工质量1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量。
2. 甲方有权对施工质量进行监督检查,如发现质量问题,乙方应立即进行整改。
3. 乙方应提供相关质量证明文件,如质量检验报告、检测报告等。
五、施工安全1. 乙方应遵守国家安全生产法律法规,确保施工安全。
2. 乙方应建立健全安全生产责任制,加强安全生产教育培训。
3. 乙方应采取有效措施,防止安全事故的发生。
六、工程款支付1. 工程款支付方式:____________________2. 工程款支付比例:____________________3. 工程款支付时间:____________________4. 乙方在完成合同约定的劳务施工任务后,甲方应在规定时间内支付工程款。
彭水峡马口电站建设工程劳务施工合同甲方:乙方:依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定,为确保工程优质、按期完工,甲乙双方本着诚实信用原则,经自愿、平等协商就彭 _ 水峡马口电站大坝工程劳务工程施工事项达成一致,且乙方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定,并自愿履行由此产生的全部义务,特订立本合同。
1、项目概况1.1项目名称:彭水县峡马口电站拦河坝大坝混凝土浇筑、钢筋制安、模板安装等工程1.2项目地点:彭水县普子镇峡马口2、合同范围2.1主要合同内容大坝混凝土、钢筋、模板、细部结构、冷却水管等工程,具体以施工图(含业主同意变更的部分)为准。
2.2主要施工工序/但不局限于除甲方提供的外,乙方承包的施工工序/但不局限于:A、模板工程:甲方只负责提供钢模、架料钢管、扣件、木枋、木模。
其余所有人、二次转运、工具设施、拉筋、螺杆加工辅材等所有施工工序工作内容都由乙方负责,包括设计施工图纸所明确的及施工方案明确的,需要采用的所有工序。
钢模板组合拼装;木模配模制作;搭架、支模安装、拉筋、螺杆加固;预埋件安装;模板拆卸、清理;钢管脚手架、安全网的搭设、拆卸;架料(模板)转运以及完工后钢管、钢(木)模板等周转性材料按合理损耗后的数量整理退库堆码等。
B、混凝土工程:甲方只负责混凝土浇筑的垂直运输、水平运输设备、长臂挖机、砼搅拌、砼运到施工作业吊装运点处。
其余所需的工人、二次转运、施工照明、施工用电电线、电缆、配电柜,振捣设备等所有工作由乙方负责。
包含基础清理、除渣、冲洗;大坝运转点到浇筑的入仓(不论是车运直接入仓或者是长臂挖机入仓以及塔吊入仓)配合工作、入仓后的平仓、振捣、冲毛、清洗仓面、抽水、养护(28 天);混凝土垂直运输设备信号指挥;振捣设备等的提供与维修。
因图纸或施工工艺要求而需要进行二次浇筑的砼;C、钢筋工程:甲方只负责提供钢筋原材料。
其余所需的工人、二次转运、钢筋加工机械(切断机、弯曲机、电焊机等)、辅材(铅丝、焊条、焊剂等)等所有工作由乙方负责。
包括钢筋下车、转运、配料、制作、绑扎安装(含定位架)、焊接(定位焊接、钢筋接长的搭接焊、电渣压力竖焊)保护层正确的垫块、剩余材料的回收入库和利用、钢筋加工机械维护保养等。
D、预埋件:按图纸制作加工预埋件;预埋件孔洞的预留;预埋件安装就位、封堵、回填砼;E、铜止水、橡胶止水:甲方只负责提供铜止水、橡胶止水原材料。
其余按图纸制作加工铜止水、橡胶止水带,铜止水、橡胶止水带安装就位、回填砼,配套所需的设备、工具、辅料等所有工作由乙方负责。
F、坝内冷却水管:甲方只负责提供坝内冷却水管原材料。
其余按图纸制作加工坝内冷却水管,坝内冷却水管安装就位,配套所需的设备、工具、辅料等所有工作由乙方负责。
G、以上各分部工程中需脚手架及安全防护架的均含搭设与拆除和维护;工程竣工后乙方应立即归还甲方提供的工器具和剩余的材料。
坝体周边30 米场内材料转运由乙方自行承担,不得按计日工计算。
完工后所有材料应运到甲方指定地点整齐有序对方、施工场地的清理等全部操作过程。
工作内容是完成施工图的内容和合同清单中相应项目规定的内容外还包括施工部门放线、抄平;现场内材料转运、堆码、清理;安全、文明施工、环境防护;以及质量工期保证措施和完成承包工程范围需要的辅助工作内容。
上述解释不清楚的,按完成该工程建筑产品所需直接工序与辅助工序。
以及为完成本合同工程所做的其它一切准备工作。
2.3合同工期2.3.1开工日期__________ 年_____ 月_______ 日。
进度要求(或节点控制工期)具体见下表:节点工期要求2. 3.2因乙方原因导致工期延误,工期不予顺延,且由乙方承担由此造成的一切经济损失和赶工费用。
2.3.3业主及甲方需提前完成工期时,有关事宜由双方协商解决另行约定。
3、承包方式根据本合同的施工内容及主要施工工序,乙方同意按综合单价包干方式进行承包。
本合同综合单价在合同执行期间,无论工程量是否变化合同价格均不做调整。
综合单价包干方式:合同单价包括完成施工项目所需的辅助材料费、中小型机具费、生产工用具费、低质易耗品费用,人工费、人工费调增、现场管理费、个人所得税金、企业利润、企业管理费、企业经营费等直接、间接费。
即包括所有结构用工及辅助用工、辅料以及包工期、包质量、并包括所有有关的费用。
如:劳保用品、生产工具费、自身队伍人员的劳保保险费、医疗费、工伤赔付的所有费用、工期费、酷热天气施工费、成品保护费、二次搬运、技术措施费、调价、扰民调停费(指由劳务承包方自身原因引起的扰民或民扰)、竣工调价、风险费、包干费、赶工费、现场冬雨季施工防护费、治安保卫费(乙方自身施工范围及生活区)、临时设施、安全防护、安全文明施工费、垃圾清至现场指定地点并上车清运出现费用、与其它分包方的配合费以及各种不可预见费。
乙方承诺,在合同单价确认后,不会因为上述各项费用向甲方提出任何要求补偿。
4、合同价格4.1合同单价合同单价见《工程量计价清单》工程量计价清单4.2税费的承担营业税、城市维护建设税及教育附加费合计 3.24%由甲方承担,个人所得税金1%由乙方承担,在结算时由甲方扣除,并由甲方统一缴纳5、双方权利与义务5.1 甲方权利与义务5.1.1甲方负责工程施工期间工程总进度计划安排、组织、协调工作及工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理、监督、检查。
5.1.2甲方负责提供图纸、有关施工文件,并提供施工场所。
5.1.3甲方负责组织相关施工图纸的技术、质量、安全、环保等交底工作。
5.1.4甲方负责组织现场调度会,协调现场施工。
5.1.5甲方负责与业主、监理工程师、设计单位的各种工作联系(包括协商、签证等)。
5.1.6甲方负责向乙方发布书面开工通知,并向乙方下达承包工程总体进度计划、月工程进度计划及周进度计划。
5.1.7甲方有派专业技术人员对乙方进行指导和监督的权利。
5.1.8就承包工程范围内的有关工作,甲方随时可以向乙方发出指令,乙方应执行甲方根据本合同和甲方项目管理规章制度所发出的所有指令。
乙方拒不执行指令,甲方有权采取相应措施或直接委托其他施工作业队完成该指令事项,发生的费用(包括拒不执行指令给甲方造成的其他损失,含业主的罚款、重新安排队伍施工造成的单价差、赶工费等)由乙方承担,乙方同意从工程结算款中扣除。
5.1.9甲方负责按照合同约定支付工程款。
5.1.10甲方负责对乙方完成的工程量进行审核、计价结算,并按业主资金到位情况进行工程款的支付。
5.1.11甲方有权要求乙方撤换不能任本职工作的管理及施工人员。
5.1.12甲方有权对乙方的工程质量等级、隐蔽工程和中间验收、维护、初验、检查和返工、终验进行检查和监督。
5.1.14 甲方有权对乙方施工工作面存在安全隐患进行监督、检查,并督促乙方采取整改措施。
5.1.14 甲方提供材料甲方提供工程所需的工程主材及周转材料。
如钢筋原材、混凝土半成品(水泥、砂、石);模板、钢管架料、扣件、安全网。
5.1.15 双方约定甲方的其他权力与义务:乙方不能保证工程进度、质量、安全,严重不服从管理、违规,甲方视其乙方无力履行本合同,甲方可单方解除本合同。
5.2 乙方权利与义务5.2.1 乙方在协议签订后一周内,须向甲方交纳履约保证金元(大写:),履约保证金不按时交纳甲方可单方解除本合同。
履约保证金在第二枯期即10 月份退换给乙方(不计息)。
5.2.2在本合同签订后15 日内,乙方应组织人员研究和熟悉施工图纸、按照施工总布置要求、做好各项施工准备工作并接受甲方的技术、质量、安全、环保等交底。
5.2.3乙方负责按规定每月25 日向甲方提交已完成月工程量统计报表。
5.2.4乙方必须按甲方要求的进度计划组织施工,接受甲方对工程进度的检查、监督和管理。
工程实际进度不满足计划进度要求时,乙方应向甲方提交整改措施和方案,经甲方批准后执行;但并不免除因乙方原因造成的工期延误和应由乙方承担的一切损失责任。
5.2.5乙方必须服从甲方的施工调度及甲方转发的业主或监理工程师与承包有关的指令。
乙方无权直接致函业主或监理工程师。
5.2.6乙方必须遵守国家及当地政府有关安全生产和环境保护等法律、法规和甲方相关规定及制度,乙方必须严格质量、职业健康安全、环境保护等管理,并及时提供相关各种见证资料记录,对所属员工及因其过错造成他人人身、财产损失等负责。
5.2.7乙方应严格按照国家有关持证上岗规定,确保所属人员按规定持证上岗。
技术岗位人员、特殊工种工人均应持有通过国家或有关部门统一考试或考核的资格证明。
在签订本合同时,应将人员持证情况及有关证件复印件一并报送甲方备案。
5.2.8 为确保合同履行,乙方必须于2012 年3 月15 日前按照本合同14.1 条要求安排人员进场;并向甲方书面报告,便于甲方组织现场检查。
5.2.9 为确保合同履行,乙方必须于2012 年3 月20 日前按照本合同14.2 条安排进场设备,并保证进场设备完好率达到100% 以上。
在设备进场后 3 日内及退场前7 日内,乙方均须将设备情况书面报送甲方,便于甲方组织现场检查验收。
5.2.10 乙方应按甲方与业主的主合同、国家规定的有关标准、规范及甲方提供的图纸完成工程施工,确保工程质量、进度及安全等满足合同要求;保证施工场地清洁符合环境卫生管理规定,交工前清理现场达到甲方要求,并承担因自身原因造成的损失和罚款。
5.2.11 乙方负责施工现场的看护、保卫及未完工程的安全工作,按时向甲方移交工程。
保护期内发生损坏的,由乙方自费修复。
5.2.12乙方应对在交付期内承包工程出现的缺陷进行保修。
如乙方未在甲方通知的时间内进行修理的,甲方则有权另行指定第三方修理,所发生的一切费用由甲方直接从乙方质保金中扣除,不足部分由乙方另行支付。
5.2.13如承包合同工程跨年度,乙方应在其营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证等相应证书年检或到期更换新证书后30日内将通过年检或更换的新证书复印件(需加盖乙方单位公章)送交甲方备案。
5.2.14乙方确保其施工人员工资及时发放,并配合甲方对其施工人员工资发放情况的检查和监督工作。
5215乙方负责其施工人员的培训、安全教育、持证上岗、职业病防治、工资发放、各种社会保险、伤亡事故处理、劳动争议等事宜,并负责因其施工人员作业不当给第三人造成的人身、财产损失赔偿。
5.2.16乙方不得以甲方的名义从事其它任何活动。
5.2.18业主或监理工程师的指令,乙方必须无条件服从,业主或监理工程师明确不予补偿或赔偿的事项,乙方不得向甲方提出补偿或赔偿要求。
5.2.19乙方在签订本协议时,已经充分了解到施工现场条件及自然地理环境的风险,并承担由该风险所带来的损失和责任。