【二建管理复习】基础精讲课程-第49讲：施工合同的索赔、合同风险管理、工程保险和工程担保

2019二级建造师《建设工程施工管理》1v1直播【考点】工程担保的内容（1）投标担保——乙给甲（2）履约担保——乙给甲（3）预付款担保——乙给甲（4）支付担保——甲给乙（5）保修担保——乙给甲【经典习题】【例题1·单选】下列工程担保中，应由发包人出具的有（）。

【2016一建】A.支付担保B.履约担保C.预付款担保D.保修担保【答案】A【解析】履约担保、预付款担保、保修担保，是承包人向发包人提供。

【例题2·单选】下列工程担保中，以保护承包人合法权益为目的的是（）。

A.投标担保B.支付担保C.履约担保D.预付款担保【答案】B【解析】支付担保是中标人要求招标人提供的保证履行合同中约定的工程款支付义务的担保。

作用在于，通过对业主资信状况进行严格审查并落实各项担保措施，确保工程费用及时支付到位；一旦业主违约，付款担保人将代为履约。

因此保证了承包人的合法权益。

一、投标担保1.形式：银行保函、担保公司担保书、同业担保书和投标保证金担保方式2.担保额度和有效期：（1）根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，施工投标保证金的数额一般不得超过投标总价的2%，但最高不得超过80万元人民币。

投标保证金有效期应当超出投标有效期三十天。

（2）根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

3.投标担保的作用：投标担保的主要目的是保护招标人不因中标人不签约而蒙受经济损失。

投标担保要确保投标人在投标有效期内不要撤回投标书，以及投标人在中标后保证与业主签订合同并提供业主所要求的履约担保、预付款担保等。

投标担保的另一个作用是，在一定程度上可以起筛选投标人的作用。

【经典习题】【例题1·单选】根据《招标投标法实施条件》，对某3000万元投资概算的工程项目进行招标时，施工投标保证金额度符合规定的是（）万元人民币。

A.170B.50C.100D.120【答案】B【解析】根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，施工投标保证金的数额一般不得超过投标总价的2%。

1
第一部分 投标
编制投标文件的一般程序。 1、报名 2、接受资格预审 3、投标环境调查 4、分析招标文件，校核工程量，编制施工规划。
（技术标） 5、投标报价计算（经济标）。
报价组成：工程成本、风险费、利税。 6、标价调整，先确定投标技巧。 7、编制投标文件 8、递送投标文件 1）按规定密封、印鉴。 2）在投标截止日期前，送到指定地点。
报价：调高5%。原因。中标。
1
五、选择适当的投标技巧 《施工成本管理案例解析》P2-5 投标报价技巧通常有以下方法： 1）不平衡报价法 2）多方案报价法 3）突然袭击法
1
〔案例〕
某承包商通过资格预审后，对招标文件进行 了仔细分析，发现原设计结构方案采用框架剪力 墙体系过于保守。因此，承包商建议将框架剪力 墙体系改为框架体系，并对这两种结构体系进行 了技术经济分析和比较，证明框架体系不仅能保 证工程结构的可靠性、安全性，增加使用面积， 提高空间利用的灵活性，而且可降低造价3%。 请承包商将技术标和商务标分别封装，在封口处 加盖单位公章和项目经理签字后，在投标截止日 期前1天上午将投标文件报送业主。次日（即投 标截止日当天）上午，在规定的开标时间前1小 时，该承包商又递交了一份补充材料，其中声明 将原报价降低4%。 实际是不平衡报价法的具体运用。 （1）→（6）
〔案例〕某高速公路工程投标报价
《施工成本管理案例解析》P6。 了解投标报价的程序、方法。
1
六、投标文件必须对招标文件实质 性响应
〔案例〕 成都市某项目施工招标，招标文
件规定不能用“手写体”，有“手写 体”为废标。投标人A公司的投标书中 有一个字是手写体“弧”。……（略）
二级建造师建造员继续教 育施工成本管理案例解析
投标合同索赔

建设工程施工承包索赔培训课件一、介绍在建设工程施工承包过程中，承包方常常面临索赔的情况。

索赔是指施工承包方因不可抗力、业主变更、设计变更等原因而要求补偿损失的行为。

为了使施工承包方更好地理解索赔的概念和流程，本课件将详细介绍建设工程施工承包索赔的相关知识。

二、索赔的概念和原因1. 索赔的定义索赔是指在施工承包合同中，施工承包方因工程变更、不可抗力等原因所遭受的经济损失，并向业主主张赔偿的行为。

2. 索赔的原因（1）不可抗力因素：自然灾害、战争、瘟疫等无法预见和控制的因素；（2）业主变更：业主在施工过程中提出变更要求，导致承包方需要改变原本的工作计划和方法；（3）设计变更：设计方在施工过程中提出设计变更，导致承包方需要重新调整工程进度和材料使用等；（4）合同外事项：一些与合同无关的事项，如政府政策变化、协议约定等。

三、索赔的流程1. 准备阶段（1）了解合同条款：仔细研究施工合同中关于索赔的条款，并确保自己具备索赔的权利；（2）收集证据：搜集与索赔相关的证据，如施工日志、变更通知书等；（3）计算索赔金额：根据合同约定和实际情况，计算出索赔的金额；（4）准备索赔文件：根据索赔要求，准备索赔文件，包括索赔报告、索赔计算表等。

2. 提交索赔申请（1）书面通知业主：向业主提交正式的索赔申请，并附上索赔文件；（2）面谈协商：与业主进行面谈，解释索赔的理由和金额，并寻求双方的协商和谅解；（3）协商达成一致：如果双方能够达成一致，可签订索赔协议，并进行后续的支付和补偿；（4）无法达成一致：如果双方无法达成一致，可以考虑进一步争议解决方式，如仲裁或诉讼。

四、索赔文件的撰写1. 索赔报告（1）标题：索赔报告（2）引言：对索赔的目的、背景和重要性进行简要介绍；（3）索赔事由：详细描述导致索赔的原因和事件，包括不可抗力因素、业主变更、设计变更等；（4）索赔依据：列出与索赔相关的合同条款和其他法规法律的依据；（5）索赔要求：明确提出索赔的金额和具体要求；（6）结论：总结索赔的主要内容和要求，并表达希望得到业主理解和支持的意愿。

二建实务中的建筑工程变更与索赔处理在二建实务中，建筑工程变更与索赔处理是一个非常重要的议题。

建筑工程变更是指在工程建设过程中由于种种原因引起的设计变更、施工方案变更等，而索赔则是指由于工程变更所产生的额外费用或损失。

正确处理建筑工程变更与索赔对于维护建设项目的顺利进行具有关键作用。

本文将从不同角度分析建筑工程变更与索赔的处理方法。

一、合同约定与法律依据在建筑工程中，建设单位与施工单位之间一般会签订施工合同。

施工合同中对于工程变更与索赔的处理方式需要明确约定。

双方在合同中可以约定工程变更的条件、程序以及索赔的计算方式等。

同时，还需要参考相关法律法规，如《建设工程质量管理条例》、《建设工程合同法》等，来保障双方的合法权益。

二、变更管理与控制在建筑工程中，变更是难以避免的。

通过合理的变更管理与控制，可以最大程度地降低变更带来的影响。

变更管理与控制包括变更的申请流程、审批程序以及变更后的工程文件更新等。

建设单位需要建立完善的变更管理机制，及时掌握变更情况，并与施工单位进行有效沟通与协商。

三、合理索赔与成本控制对于合理的索赔，建设单位应充分考虑施工方的实际情况，确保索赔合情合理、公正公平。

同时，也需要对索赔金额进行合理的成本控制，确保项目的财务状况得到维护。

建设单位与施工单位之间需要通过协商和谈判的方式解决索赔问题，避免纠纷的发生，维护双方的合作关系。

四、纠纷解决方式在处理建筑工程变更与索赔问题时，如果双方无法通过协商解决，可以采取其他方式进行纠纷的解决。

例如，可以通过仲裁、调解或诉讼等方式解决争议。

关键是要选择一种方法，并且在法律和合同约定的框架内进行解决。

五、风险管理与预防在建筑工程中，风险管理与预防是非常重要的环节。

建设单位应在工程设计和施工过程中尽量预防工程变更的发生，避免索赔的产生。

同时，在签订合同和协议时要明确风险分担的责任，以防止后期争议的发生。

综上所述，建筑工程变更与索赔处理在二建实务中具有重要性。

二级建造师建筑工程施工管理与索赔技巧在建筑工程施工管理中，二级建造师起到了至关重要的角色。

他们不仅负责协调和管理施工团队，还需要应对各种可能出现的问题和纠纷。

其中，处理索赔事务是二级建造师必备的技巧之一。

本文将探讨二级建造师在建筑工程施工管理过程中需要掌握的索赔技巧，旨在为二级建造师提供相关的知识和经验分享。

一、施工索赔的定义和背景施工索赔是指在建筑工程施工过程中，由于合同约定、工程变更、设计错误、拖延交工等原因，导致承包方或分包方要求业主方或其他相关方进行经济补偿的行为。

施工索赔的背景是建筑工程的复杂性和不确定性，各方在施工过程中难免会遇到各种问题。

因此，掌握施工索赔的技巧对于二级建造师来说是至关重要的。

二、施工索赔的基本原则1. 充分了解合同条款：在进行施工索赔前，二级建造师需要仔细研究合同条款，对于索赔的相关规定进行了解。

只有充分了解合同条款，才能在索赔过程中运用相关规定，确保索赔的合法性和有效性。

2. 充分准备索赔材料：索赔材料是进行施工索赔的重要依据。

二级建造师需要收集并整理相关的证据和资料，以支持索赔的理由和金额。

包括但不限于合同文件、变更通知书、施工记录、支付凭证等。

3. 合理定价和合理要求：在进行施工索赔时，二级建造师需要根据实际情况合理定价，并陈述索赔的相关理由和依据。

同时，要确保索赔的要求合理，合理要求是指索赔的内容符合合同约定，并且符合相关法律法规的规定。

4. 积极主动的协商和沟通：在进行施工索赔时，积极主动的协商和沟通是非常重要的。

二级建造师需要与业主方或其他相关方进行有效的沟通，寻求解决问题的方案，尽量避免施工索赔引发的纠纷。

5. 根据自身情况选择索赔方式：根据具体情况选择适合的索赔方式也是二级建造师需要掌握的技巧之一。

常见的索赔方式包括协商解决、争议解决、法律诉讼等，在选择索赔方式时需要根据具体情况进行权衡和选择。

三、施工索赔的实施步骤1. 收集相关证据和资料：二级建造师需要在实施索赔前，先行收集和整理相关证据和资料。

二级建造师《施工管理》考点精讲施工合同索赔合同编号：__________甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为工程项目施工的需要，乙方提供二级建造师《施工管理》考点精讲服务，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行。

第一条服务内容1.1 乙方依据甲方提供的工程项目的具体情况，为甲方提供二级建造师《施工管理》考点的精讲培训服务。

1.2 乙方应确保培训内容的准确性、完整性和实用性，以满足甲方工程项目施工管理的需要。

第二条服务期限本合同自双方签字之日起生效，服务期限为____个月。

第三条服务费用3.1 乙方提供服务的费用为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____。

3.2 甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付服务费用。

第四条付款方式4.1 甲方支付服务费用的方式为：____。

4.2 甲方支付服务费用的时间为：____。

第五条违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

5.2 如因不可抗力因素导致一方无法履行本合同，双方应友好协商解决。

第六条争议解决本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

本合同附件为双方签字盖章的《二级建造师《施工管理》考点精讲培训方案》。

甲方（盖章）：__________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：__________ 日期：____年__月__日（注：以上合同仅供参考，具体合同内容请根据实际情况和法律法规进行调整。

）第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：__________甲方：（全称）乙方：（全称）第三方：（全称）鉴于甲方为工程项目施工的需要，乙方提供二级建造师《施工管理》考点精讲服务，并引入第三方作为质量和监督保障，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行。

第一条第三方主体职责1.1 第三方作为质量和监督保障的主体，应独立于甲方和乙方，对乙方的服务质量和效果进行客观评估和监督。

二建实务中的工程与索赔处理技巧在二级建造师实务中，工程与索赔处理是一项至关重要的技巧。

合理和有效地处理工程问题和索赔事项，能够保障项目的顺利进行，并确保各方的权益得到维护。

本文将介绍一些二级建造师在处理工程与索赔事宜时可以采取的技巧和方法。

一、合同的重要性在工程与索赔处理中，合同起着至关重要的作用。

合同是工程项目中各方之间权益的法律依据，对于工程问题和索赔事宜的处理具有指导和约束作用。

二级建造师应该熟练掌握合同的相关条款和内容，以便在处理问题时能够有据可依。

二、及时发现和记录工程问题工程问题的及时发现和记录对于索赔处理至关重要。

二级建造师应该在工程项目中密切关注各个环节的施工质量和工程进度，及时发现可能存在的问题。

同时，需要做好记录工作，包括问题的描述、时间、地点以及相关的证据材料。

这些记录将作为后续索赔的依据，能够提高索赔的成功率。

三、合理运用工程变更管理在工程实施过程中，由于多种原因，工程变更是难免的。

二级建造师应该在工程变更管理中发挥积极作用，合理评估变更对工程造成的影响，并及时提出变更申请。

同时，需要将变更事项书面记录，并经过各方的确认和签字。

通过规范的变更管理，可以减少工程纠纷和索赔的发生。

四、善于沟通与协商在工程与索赔处理过程中，沟通与协商是非常重要的技巧。

二级建造师应该与各方保持良好的沟通与合作关系，及时与业主、设计师、承包商等进行沟通，共同寻找解决问题的方案。

在协商阶段，需要以理性和客观的态度，有效维护自己的合法权益，争取公正的处理结果。

五、合理运用索赔管理当工程问题无法通过协商解决时，索赔管理成为二级建造师的一项重要工作。

在进行索赔管理时，需要充分了解合同的内容和索赔的相关法律法规，合理评估索赔金额，并准备充分的证据材料。

同时，需要注意索赔时间的限制，尽量避免超过索赔时效。

通过合理运用索赔管理，可以实现对非合理损失的补偿。

六、妥善处理纠纷与仲裁在工程与索赔处理过程中，可能会出现纠纷情况。

二级建造师建筑工程管理与索赔处理专题建筑工程管理和索赔处理是二级建造师工作中不可忽视的重要专题。

作为建筑领域的专业人士，二级建造师在项目的整个生命周期中起着至关重要的作用，包括工程计划、施工管理、质量控制、安全保障和成本控制等方面。

在这个过程中，建造师需要保证项目按时完工，同时也要处理可能出现的索赔事件。

本专题将深入探讨二级建造师在建筑工程管理和索赔处理方面的职责和技能。

一、建筑工程管理1. 施工总体规划建筑工程管理的第一步是进行施工总体规划。

二级建造师需要制定详细的工程计划，包括时间安排、资源分配和质量控制等方面。

他们还需要与相关方沟通，了解建设目标和客户需求，并将其纳入工程计划。

2. 施工管理在施工阶段，二级建造师负责协调各个施工队伍的工作，确保他们按照计划顺利进行。

他们需要监督施工质量，检查工程进度，并采取必要的措施解决问题。

二级建造师还需要与建设单位和监理单位进行沟通，及时报告工程进展和问题。

3. 质量控制质量控制是建筑工程管理中非常重要的一环。

二级建造师需要制定严格的质量标准，并确保施工过程中的每个环节都符合这些标准。

他们需要进行现场检查、抽样测试和文件审核等工作，以确保项目的质量符合要求。

4. 安全保障在建筑工程中，安全事故可能随时发生。

二级建造师需要负责施工现场的安全管理，并采取各种措施确保工人和设备的安全。

他们还需要制定应急预案，并培训施工人员进行应急处理。

5. 成本控制在建筑工程中，控制成本对于工程的成功非常重要。

二级建造师需要制定合理的预算，并进行成本分析和控制。

他们需要与供应商和承包商进行谈判，争取最优惠的价格和最高的性价比。

二、索赔处理索赔是建筑工程中常见的纠纷类型之一。

当建筑项目出现问题或遇到不可抗力时，承包商往往会提出索赔要求。

二级建造师作为项目的管理者，需要了解索赔处理的相关法律法规，并采取适当的措施进行处理。

1. 索赔处理流程索赔处理通常包括索赔申请、索赔审查和索赔决策等步骤。

二级建造师施工管理知识点施工合同索赔的程序在工程施工中，施工合同是建筑项目的重要文件，它是业主与承包商之间约定的法律依据。

然而，由于各种原因，索赔事件在工程项目中时有发生。

为了保障合同各方的权益，二级建造师需要掌握施工合同索赔的程序和要点。

本文将介绍二级建造师在施工管理中需要了解的知识点，包括索赔的定义、索赔的程序和索赔的要点。

一、索赔的定义索赔是指在施工合同约定的工程期限内，由于施工计划、工程变更、材料供应、天气等原因，造成承包商无法按照合同约定的时间完成工程或发生额外费用的情况下，承包商向业主提出的请求补偿损失的行为。

索赔可以分为时间索赔和费用索赔两种类型。

1. 时间索赔：当工程施工期限因不可抗力或其他合理原因延期时，承包商可以向业主提出时间索赔。

时间索赔的依据是承包商按照合同约定的工期进行施工，但由于不可抗力或其他原因导致工期延长，造成的直接损失和间接损失。

2. 费用索赔：当由于合同变更、工程计量、工程变更、材料供应等原因导致承包商发生额外费用时，承包商可以向业主提出费用索赔。

费用索赔的依据是承包商按照合同约定的工程价格进行施工，但由于合同变更或其他原因导致额外费用的产生。

二、索赔的程序1. 记录索赔事件：承包商在发现可能会引发索赔的事件时，应立即记录该事件的相关资料，包括时间、地点、原因、影响等，以便后续索赔时提供证据。

2. 通知业主：承包商在发现索赔事件后，应立即书面通知业主，并附上索赔事件的相关资料和证据。

通知中应明确索赔的类型（时间索赔或费用索赔）、索赔的理由和计算依据。

3. 提供证据：承包商在提出索赔后，应及时提供与索赔事件相关的证据材料，如合同、工程计划、工程变更单、材料供应证明等。

证据的充分性和准确性对于索赔的成败起着决定性的作用。

4. 协商解决：业主收到承包商的索赔通知后，双方应进行协商，以寻求和解决方案。

协商的目标是在维护双方利益的前提下，找到一种合理的补偿方式。

5. 索赔函：如果协商无法达成一致，承包商可以根据合同要求，向业主提交正式的索赔函。

2Z106050 施工合同的索赔本节主要考点：重要考点一般考点第五节施工合同的索赔（重要）（1）索赔成立的条件；（2）施工合同索赔程序；（3）《标准施工招标文件》中有关承包人提出索赔期限的规定（1）常见的索赔证据；（2）索赔证据的基本要求；（3）索赔资料的准备；（4）《标准施工招标文件》中对承包人提出索赔的处理程序●历年没有出过考题或出题很少的内容：索赔的依据；索赔文件的提交；反索赔的基本内容。

2Z106051 施工合同索赔的依据和证据建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。

考点：常见的索赔证据1.各种合同文件；2.经过发包人或者工程师（监理人）批准的承包人的施工进度计划、施工方案、施工组织设计和现场实施情况记录；3.施工日记和现场记录，包括有关设计交底、设计变更等；4.工程有关照片和录像等；5.备忘录；6.发包人或者工程师（监理人）签认的签证；7.工程各种往来函件、通知、答复等；8.工程各项会议纪要；9.发包人或者工程师（监理人）发布的各种书面指令和确认书，以及承包人的要求、请求、通知书等；10.气象报告和资料；11.投标前发包人提供的参考资料和现场资料；12.各种验收报告和技术鉴定等；13.工程核算资料、财务报告、财务凭证等；14.其他，如官方发布的物价指数、汇率、规定等。

考点：索赔证据的基本要求1.真实性；2.及时性；3.全面性；4.关联性；5.有效性。

考点：索赔成立的条件◆索赔事件的概念：指那些实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的各类事件。

一、承包商可以提起索赔的事件1.发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失；2.因工程变更（含设计变更、发包人提出的工程变更、监理工程师提出的工程变更、承包人提出并经监理工程师批准的变更）造成的时间、费用损失；3.由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变，造成了时间、费用的增加；4.发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加；5.发包人延误支付期限造成承包人的损失；6.合同规定以外的项目进行检验，且检验合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用；7.非承包人的原因导致工程暂时停工；8.物价上涨，法规变化及其他。

二级建造师中的工程索赔管理知识点整理工程索赔是指在建筑施工过程中，因为各种原因导致工程造价超出预算或工期延误，建设单位和施工单位之间产生的争议和纠纷，需要进行索赔处理。

作为二级建造师，掌握工程索赔管理知识是非常重要的。

本文将对二级建造师中的工程索赔管理知识点进行整理，以帮助读者更好地了解和应对工程索赔问题。

一、索赔的基本概念工程索赔是指在建筑施工过程中，发生意外、变更或其他因素导致的额外费用或工期延误，施工单位向建设单位提出要求赔偿的行为。

索赔的目的是保护施工单位的合法权益，维护项目的正常进行。

二、索赔的类型1. 变更索赔：指根据合同约定，建设单位提出的对工程内容、范围、设计或材料等方面的变更所引起的索赔要求。

2. 不可抗力索赔：指由于不可抗力因素（如自然灾害、政府行为等）导致的工期延误或额外费用的索赔要求。

3. 不合理索赔：指施工单位无法提供充分证据支持的索赔要求，或者索赔要求与合同约定相悖，属于不合理索赔。

三、索赔流程1. 收集证据：施工单位在索赔前应当及时收集相关证据，包括合同、设计文件、工作记录、变更通知等，以便在索赔过程中提供证明材料。

2. 编制索赔申请书：索赔申请书应当包括索赔要求的详细说明、索赔金额计算依据、相关证据材料等，并提出明确的索赔金额和要求。

3. 提交索赔申请：施工单位将编制好的索赔申请书提交给建设单位，并确保申请书的递交方式和时间有明确的记录和证据。

4. 协商谈判：建设单位收到索赔申请后，会与施工单位进行协商谈判，双方商定索赔金额和赔偿方式。

5. 争议解决：如果协商谈判无法达成一致，双方可以选择法律诉讼、仲裁或调解等方式解决争议。

四、索赔管理的注意事项1. 合同管理：在工程施工前，双方应当依据合同的约定进行详细的合同管理，明确各方的权利义务，避免后期额外费用和工期延误导致的索赔争议。

2. 证据收集：施工单位在工程施工过程中应当做好相关证据的收集和保存工作，以确保在索赔过程中能够提供充分的证明材料。

二级建造师《施工管理》知识点施工合同的索赔合同编号：__________甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工管理的事宜，经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程内容：____________________1.5 工程预算：____________________二、甲乙双方的权利和义务2.1 甲方的权利和义务2.1.1 甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件及施工所需资料，并保证资料的真实、完整、准确。

2.1.2 甲方应按合同约定支付工程进度款和结算款。

2.1.3 甲方应协助乙方办理与工程相关的各项手续。

2.2 乙方的权利和义务2.2.1 乙方应按照合同约定的标准和质量要求完成施工任务。

2.2.2 乙方应按照合同约定的工期完成工程。

2.2.3 乙方应承担因施工原因造成的第三人损害赔偿责任。

2.2.4 乙方应承担工程保险费用。

三、合同价格3.1 双方确认，本工程合同总价为人民币（大写）：__________________元整（小写）：__________________元。

3.2 乙方报价是完成合同规定工程量一览表所列明的工程量项目的全部工作，并支付完成合同规定的非承包人责任引起的任何额外工作、工程量增加、工程缺陷修复的全部费用。

四、合同的履行4.1 双方应按照合同约定的时间、质量、标准完成工程。

4.2 甲方应按照合同约定的时间、数额支付工程进度款和结算款。

4.3 乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务。

五、合同的变更和解除5.1 合同的变更1）双方同意，可对合同的任何条款进行变更，以变更协议的方式进行，经双方代表签字后生效。

二级建造师管理知识点总结施工合同的索赔在建筑工程项目中，施工合同的索赔是一项非常重要的管理工作。

索赔不仅能够保障承包商的合法权益，还有助于维护工程项目的顺利进行和经济效益。

下面，我们就来详细探讨一下施工合同索赔的相关知识点。

一、索赔的概念和特征索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）时间补偿的要求。

索赔具有以下特征：1、索赔是双向的。

不仅承包商可以向业主索赔，业主也可以向承包商索赔。

2、索赔必须以合同为依据。

无论是何种索赔，都必须依据双方签订的合同条款来进行。

3、索赔是一种未经对方确认的单方行为。

索赔方提出的索赔要求，需要经过对方的确认和审批才能实现。

二、索赔成立的条件索赔要想成立，必须同时满足以下三个条件：1、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失。

2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。

3、承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。

三、索赔的起因1、发包人违约如发包人未按合同约定提供施工条件、未按时支付工程款、工程师指令错误等。

2、合同缺陷合同条款规定不严谨、不清晰，甚至存在矛盾和错误，导致双方在履行合同过程中产生争议。

3、不可抗力事件如地震、洪水、台风等自然灾害，以及战争、罢工等社会事件，这些不可抗力因素可能会给施工方造成损失。

4、工程变更包括设计变更、施工方案变更、工程量增减等，这些变更可能会导致施工成本增加或工期延误。

四、索赔的程序1、索赔意向通知在索赔事件发生后的 28 天内，承包人应向工程师发出索赔意向通知，表明将提出索赔。

2、索赔资料的准备承包人应在发出索赔意向通知后的 28 天内，向工程师提交详细的索赔报告和有关资料。

3、索赔报告的提交承包人应在索赔事件影响结束后的 28 天内，提交最终索赔报告。

4、工程师审核索赔报告工程师应在收到索赔报告后的 28 天内给予答复。

二级建造师施工管理考点：施工合同索赔专项索赔与反索赔概念：索赔：建立工程索赔通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。

反索赔：在建立工程施工承包合同执行过程中，合同的双方都可以向对方提出索赔要求。

当一方向另一方提出索赔要求时，被索赔方所实行的适当反对、应对和防范措施，称为反索赔。

反索赔的工作内容可以包括两个方面：一是防止对方提出索赔，二是还击或反对对方的索赔要求。

对索赔报告的还击要点为：索赔要求或报告的时限性;索赔大事的真实性;干扰大事的缘由、责任分析;索赔理由分析;索赔证据分析;索赔值审核。

索赔的依据：合同文件、法律、法规、工程建立惯例。

索赔证据应当具有真实性、准时性、全面性、关联性、有效性。

索赔的成立，应当同时具备三个前提条件：(1)与合同对比，大事已造成了承包人工程工程本钱的额外支出，或直接工期损失;(2)造成费用增加或工期损失的缘由，按合同商定不属于承包人的行为责任或风险责任;(3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。

索赔程序：依据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人认为有权得到追加付款和(或)延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：(1)承包人应在知道或应当知道索赔大事发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔大事的事由;承包人未在前述28天内发出索赔意向的通知书的，丢失要求追加付款和(或)延长工期的权利。

(2)承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书;(3)索赔大事具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔(一般为28天)连续递交连续索赔通知;(4)在索赔大事影响完毕后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的`工期，并附必要的记录和证明材料。

二建实务中的工程与索赔处理二建实务涵盖了建设工程管理的各个方面，其中包括工程的施工、工程变更、工程索赔等。

在施工过程中，往往会遇到各种问题，如工期延误、设计变更、材料质量问题等，这些问题可能会引发索赔的需求。

本文将详细介绍二建实务中的工程与索赔处理。

一、工程管理流程在进行工程与索赔处理之前，我们首先需要了解工程管理的基本流程。

工程管理包括项目立项、合同签订、设计、施工、验收以及后期维护等阶段。

每个阶段都有其特定的要求和流程。

在施工阶段中，工程进度的控制和质量的保证是重中之重。

二、施工阶段中的工程问题施工阶段中可能会出现许多问题，例如合同变更、工期延误、材料质量问题等。

这些问题如果不能及时解决，可能会给项目的进展和质量造成不可逆转的影响。

因此，在发生问题时，及时采取正确的处理措施至关重要。

三、工程变更的处理在工程实施过程中，由于各种原因，如设计变更、方案调整等，可能导致工程变更的需求。

工程变更的处理需要遵循一定的流程，包括申请变更、评审、合同调整等。

合同文件中通常会详细规定工程变更的程序和责任以及变更费用的支付方式等。

四、工期延误的索赔处理工期延误是施工过程中非常常见的问题之一。

当工期无法按计划进行时，施工方可能会面临索赔的需求。

索赔的处理需要依据合同中的条款并根据实际情况进行。

一般而言，索赔可能会涉及到工期的延误赔偿、利润损失、额外费用等一系列问题。

五、材料质量问题的处理材料质量问题是施工过程中的另一个常见问题。

当发现施工中使用的材料存在质量问题时，可能会引发索赔。

为了保证权益，施工方应当及时采取措施，如停工检查、与供货商协商等。

合同文件中通常会涉及到材料质量问题的验收标准和索赔方式。

六、索赔的注意事项在进行索赔处理时，需要注意以下几个方面。

首先，要准确掌握索赔时效，避免错过时机。

其次，要搜集足够的证据，确保索赔的合法性和有效性。

此外，与对方进行协商和沟通也是非常重要的，以保证索赔的顺利进行。

结语在二建实务中，工程与索赔处理是一个相对复杂的流程，需要准确掌握相关法律法规和合同条款，同时也需要具备丰富的实践经验和解决问题的能力。

二建实务中的管理与索赔处理在二建实务中，管理与索赔处理是非常重要的环节。

合理的管理可以提高项目的效率和质量，而恰当的索赔处理能够维护施工单位的合法权益。

本文将从管理与索赔处理两方面进行探讨，帮助读者更好地理解二建实务中的相关内容。

1. 管理在二建实务中，管理是保障项目正常运行的基础。

合理的管理可以提高施工效率，保证工作的顺利进行。

首先，项目管理要做到合理规划。

在项目启动之前，需要进行充分的前期准备工作，包括项目的详细规划、资源的合理配置、工期的合理安排等。

只有在有条不紊的管理下，项目才能够按时完成。

其次，施工现场管理也是关键。

施工现场是项目的核心环节，需要进行严格的管理。

施工单位应该建立完善的管理制度，包括安全管理、质量管理、进度管理等，确保施工过程的安全和质量。

另外，施工单位还要加强对人员的管理。

合理安排人员的工作岗位和责任，制定有效的人员管理制度，培养和激励人员的积极性和创造力，提高整体的工作效率。

2. 索赔处理在二建实务中，由于各种原因，施工单位可能会发生索赔行为。

索赔处理是维护施工单位合法权益的重要手段。

首先，施工单位在索赔时应该保证证据的充分性。

施工单位需要及时、准确地记录施工过程中的关键信息，包括工程变更、延期原因、额外费用等。

只有有充分的证据，才能够支持施工单位的索赔要求。

其次，施工单位需要了解相关法律法规。

在进行索赔处理时，需要根据国家和地区法律法规的要求，合理提出索赔要求，并通过合法途径解决争议。

另外，施工单位在索赔处理时还需要与其他相关方进行充分的沟通和协商。

通过与业主、监理等各方的沟通，可以更好地解决问题，达成双方的共识。

3. 管理与索赔的关系管理与索赔处理是密切相关的。

合理的管理可以最大程度地减少索赔的发生，提高施工单位的利益；而恰当的索赔处理也是管理的一部分，可以保护施工单位的权益，维护正常的工作秩序。

管理与索赔处理相互依存、相互促进。

只有在进行良好的管理的基础上，才能够尽量避免索赔的发生。

二级建造师《建设工程施工管理》施工合同的索赔【考点概括】1.索赔的依据和证据；2.索赔的程序。

【考点】施工合同索赔的依据和证据一、索赔的依据1.合同文件；2.法律、法规；3.工程建设惯例。

【经典习题】【例题·多选】施工合同索赔的依据主要有（）。

A.合同文件B.法律、法规C.工程建设惯例D.气象报告和资料E.工程有关照片和录像【答案】ABC【解析】索赔的依据主要有：合同文件，法律、法规，工程建设惯例。

二、索赔证据的基本要求（掌握）【经典习题】【例题·多选】索赔证据的基本要求包括（）。

A.科学性B.真实性C.服务性D.及时性E.全面性【答案】BDE【解析】索赔证据应该具有真实性、及时性、全面性、关联性、有效性。

三、索赔成立的条件1.承包商可以提起索赔的事件索赔事件，又称为干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的各类事件。

（1）发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失；（2）因工程变更造成的时间、费用损失；（3）由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变，造成了时间、费用的增加；（4）发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加；（5）发包人延误支付期限造成承包人的损失；（6）合同规定以外的项目进行检验，且检验合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用；（7）非承包人的原因导致工程暂时停工；（8）物价上涨，法规变化及其他。

第1页/共6页。