2019造价工程师考试水利造价工程经典案例分析题共5页文档

一、单选题1.经室内试验测定，一岩块的饱和单轴抗压强度为65MPa. 该岩块属于( )。

A.坚硬岩B.中硬岩C.较软岩D.软岩参考答案：A2.根据地下水的埋藏条件，可将地下水分别上层带水(包气带水)、潜水及()。

A.孔隙水B.裂隙水C.岩D.承压水参考答案：D3.透水率是以吕荣值(Lu)为单位表们*岩体渗透性的指标，表示使用灌浆材料作为试验流体时地层的渗透系数，1LU相当于渗透系数( )。

A.1x 10-3cm/sB. 1x 10-4cm/sC.1x 10-5cm/sD.1x 10-6cm/s参考答案：C4.岩石的基本类型可分为岩浆岩(火成岩)、沉积岩、变质岩，下列属于变质岩的是()B.大理岩C.石灰岩D.玄武岩参考答案：B5.某引水隧洞直径6m,采用钻爆法施工,经施工地质判别围岩为Ⅲ类,支护类型选择()是合适的。

A.不支护B.局部杆或喷薄层混凝土C.喷混凝上,系统锚杆加钢筋网D.系统锚杆加钢筋网，浇筑混泥土衬砌参考答案：B6.在天然砂料作为混泥土细骨料的质量技术指标中，含沙量宜小于()。

A.1%B.3%C.5%D.8%参考答案：B7.碱性岩石制作的骨料与沥青黏附性能好，且有比较成熟的工程经验，因此目前工程多采用()制作沥青混泥土骨料。

A.玄武岩B.花岗岩D.石灰岩参考答案：D8.按细度模数的大小，可将砂分为粗砂、中砂、细砂和特细砂普通混凝土用砂宜为细度模数()的中砂。

A.3.7-0.7B.3.0-2.3C.3.7-2.2D.3.0-1.6参考答案：B9.在大体积混凝土设计中，选择三、四级配混凝士的目的是()。

A.提高混凝土耐久性B.改善混凝土和易性C.减少水泥用量D.减少骨料用量参考答案：C10.在水利水电工程地质勘察中，需研究()的露陷性。

A.淤泥B.黄土C.膨胀土D.红黏土参考答案：B11.聚苯乙烯泡沫塑料用做像保湿隔热材料时，其最高使用度约为()℃A.50B.70C.100D.120参考答案：B12.水泥强度等级42.5R中的“R”代表该水泥为()A.早强型B.低热型C.快凝型D.快硬型参考答案：A13.碳素结构钢()具有较高的强度和良好的塑性、韧性，广泛用于建筑结构中。

一级造价工程师《建设工程案例分析（水利工程）》试卷及解析试题一【背景资料】隶属水利局下的某区水文总站（以下称“采购人”）已按计划，于2016年在某区新建了一座水文站。

在工程竣工验收后，根据“三年环保行动计划”的有关精神，为进一步提升水质监测预警能力，决定利用中央专项环保资金进行新型特种水质监测设备的临时采购，采购合同估算价150万元。

由于该新型设备不在当地的集中采购目录中，货物类的采购限额标准为50万元，政府采购货物项目公开招标数额标准为400万元，2018年11月采购人委托某招标代理机构依照竞争性磋商形式进行采购。

期间共有五家供应商参加了本项目的竞争性磋商。

按照规定完成了评审工作，并依次推荐了A、B、C三家供应商为第一、第二、第三成交供应商，采购人根据规定，确定了A供应商为成交供应商。

在成交公告发布期间，B供应商按照质疑的有关规定，向招标代理机构提出质疑，称A供应商生产的设备有两个关键技术参数不满足采购文件要求。

经与采购人研究决定，招标代理机构组织了原竞争性磋商小组进行了重新评审，并由原竞争性磋商小组就这两个技术参数向A供应商提出了书面澄清的要求。

A供应商及时提交了澄清说明，强调了该公司生产技术水平完全可以生产出满足采购（招标）文件各项技术要求的设备，但未提供相关证明材料。

原竞争性磋商小组重新评审后，认为A 供应商投标未实质性响应采购文件要求，判定应否决A供应商的投标，并重新依次推荐了B、C、D三家供应商为第一、第二、第三成交供应商。

随后，采购人确定排名第一的B供应商为成交供应商。

随后，A供应商向区财政局进行了投诉，再次重申其投标文件完全符合要求，招标代理机构组织重新评审并无任何法律依据，要求恢复其成交供应商资格。

区财政局于2019年1月作出处理决定，驳回投诉。

A供应商不服，随即向市财政局申请行政复议。

2019年2月，市财政局做出行政复议决定，维持了区财政局的决定。

A供应商表示不服处理结果，准备在规定的期间内，向人民法院提起诉讼。

2022-2023年一级造价师之工程造价案例分析（水利）真题精选附答案大题（共5题）一、2018年10月8日某省A水利投资公司就一水利建设项目进行公开招标，B水利工程公司与其他三家水利总承包企业参加了投标，B水利工程公司中标。

2018年11月16日，A水利投资公司向B水利工程公司发出了中标通知书，中标价格8000万元人民币，要求12月25日签订工程承包合同，12月28日开工。

中标通知书发出后，B水利工程公司按A水利投资公司的要求提出，为抓紧工期，应该先做好施工准备，后签工程合同。

A水利投资公司同意了这个意见。

之后，B水利工程公司进入了施工现场，平整了场地，将水上打桩桩架运入现场，并配合A水利投资公司在12月28日打了若干根桩，完成开工仪式。

工程开工后，双方正式了签订承包合同，但此后不久便发生了合同争议。

A水利投资公司要求B水利工程公司将土方工程分包给C公司，而B水利工程公司以招标文件没有要求必须分包而拒绝。

2019年3月1日，A水利投资公司明确函告B水利工程公司：将“另行落实施工队伍。

”于是，B水利工程公司只得诉至工程所在地中级人民法院。

在法庭上B水利工程公司指出，A水利投资公司既已发出中标通知书，就表明招投标过程中的要约已经承诺，按《招标投标法》规定，签订工程承包合同是A水利投资公司的法定义务。

因此，B水利工程公司要求A水利投资公司继续履行合同，并赔偿损失560万元。

A水利投资公司辩称：虽然已发了中标通知书，但这个文件并无合同效力，且双方尚未签订合同，不存在合同上的权利义务关系，A水利投资公司有权另行确定合同相对人。

问题：1．投标行为的法律性质是什么为什么2．发出中标通知书这一行为的法律性质是什么为什么3．中标通知书中约定签订合同的日期是否有不妥，为什么【答案】分析要点：本案例主要考查了招标投标活动在合同法中的相应的法律效力，合同法平等、自由、诚实信用等原则在招投标活动中的具体体现。

招投标活动中：招标公告—投标文件一中标通知书，实际上也就是合同的形成过程：要约邀请—要约—承诺。

2019年全国造价工程师职业资格考试水利工程造价案例分析冲刺课程主讲老师：王飞寒主要内容:（1）水利工程总投资构成。

（2）工程部分造价构成。

（3）建设征地移民补偿、环境保护工程、水土保持工程造价构成。

（4）水文项目和水利信息化项目总投资及造价构成。

知识点一项目划分水利工程设计概（估）算编制规定（水总【2014】429号）项目划分：三大类、五大部分、三级项目第一部分建筑工程第二部分机电设备及安装工程第三部分金属结构设备及安装工程第四部分施工临时工程第五部分独立费用第一部分建筑工程（枢纽工程）一级项目二级项目三级项目主体建筑挡水工程混凝土坝、土石坝等土方开挖等工程泄洪工程溢洪道等石方开挖等...非主体建筑工程交通工程场内外永久公路、铁路、桥梁、隧洞等房屋建筑工程辅助生产建筑、仓库、办公、值班宿舍及文化福利建筑、室外工程供电设施工程工程运行所需输电线路、变配电设施其他建筑工程安全监测、照明线路、通信线路、公用设施、劳动安全与工业卫生、水文泥沙监测、水情测报、其他第一部分建筑工程（引水工程）一级项目二级项目三级项目主体建筑工程渠（管）道工程明渠、输水管道及其附属设施土方开挖、石方开挖等建筑物工程泵站、水闸、渡槽、隧洞、倒虹吸等非主体建筑工程同枢纽工程第一部分建筑工程（河道工程）一级项目二级项目三级项目主体建筑工程河湖整治与堤防工程堤防工程、河道（湖泊）整治工程、河道疏浚工程（按段划分）土方开挖、石方开挖等灌溉工程渠（管）道（按里程分）田间工程渠（管）道（按里程分）、土地平整建筑物工程非主体建筑工程同枢纽工程第二部分机电设备及安装工程（枢纽工程）一级项目二级项目三级项目发电设备及安装工程水轮机、发电机、主阀、起重机、水力机械辅助设备、电气设备等设备及安装工程升压变电设备及安装工程主变压器、高压电气设备、一次拉线等设备及安装工程公用设备及安装工程通信设备、通风采暖设备、机修设备、计算机监控系统等第三部分金属结构设备及安装工程（枢纽工程）一级项目二级项目三级项目挡水工程闸门、启闭机、拦污设备及安装工程泄洪工程同上引水工程同上，压力钢管制作及安装工程发电厂工程闸门、启闭机设备及安装工程航运工程同上，升船机设备及安装工程鱼道工程第四部分施工临时工程一级项目二级项目三级项目导流工程导流明渠、导流洞、土石围堰、混凝土围堰、金结等土方开挖、石方开挖等施工交通工程场内外临时公路、铁路、桥梁、隧洞等施工场外供电工程输电线路（枢纽35kV及以上，引水河道10kV及以上）、变配电设施（场内除外）施工房屋建筑工程仓库、办公及生活、文化福利建筑其他施工临时工程施工供水、砂石料、混凝土拌、大型机械安拆、防汛、施工排水第五部分独立费用（枢纽工程为例）一级项目二级项目三级项目建设管理费工程建设监理费联合试运转费生产准备费生产及管理单位提前进场费、生产职工培训费、管理用具购置费、备品备件购置费、工器具及生产家具购置费科研勘测设计费工程科学研究试验费、工程勘测设计费其他工程保险费、其他税费水利工程概算费用组成知识点二费用构成一、工程部分概算组成（一）第一部分建筑工程（二）第二部分机电设备及安装工程设备购置费包括设备原价、运杂费、运输保险费和采购及保管费。

2019年造价工程师考试《案例分析》试题及答案（卷一）某城市地下工程，业主与施工单位参照FIDIC 合同条件签订了施工合同，除规费税金外的合同总价为8600 万元，其中：企业管理费率15%，利润率5%，合同工期730 天。

为保证施工安全，合同中规定施工单位应安装满足最小排水能力 1.5t/min 的排水设施，并备用一台1.5t/min 的排水设施，两套设施合计15900 元。

合同中还规定，施工中如遇业主原因造成工程停工或窝工，业主对施工单位自有机械按台班单价的60%给予补偿，对施工单位租赁机械按租赁费给予补偿(不包括运转费用)。

施工过程中若发现地下文物，业主给予的间接费补偿，其价款按建标[2013]44 号文件的规定程序计价(以人工、材料、机械合计为计算基础)。

合同文件规定人员窝工和机械闲置均不索赔管理费。

该工程施工过程中发生以下三项事件：事件 1.施工过程中业主通知施工单位某分项工程(非关键工作)须进行设计变更，由此造成施工单位的机械设备窝工12 天。

由于业主修改工程设计造成施工单位机械设备窝工费用索赔，见表1。

表1施工单位机械设备窝工费用索赔事件 2.施工过程中遇到了非季节性大暴雨天气，由于地下断层相互贯通及地下水位不断上升等不利条件。

原有的一台排水设施满足不了排水要求，施工工区涌水量逐渐增加，使施工单位被迫停工，并造成施工设备被淹没。

为保证施工安全和施工进度，业主指令施工单位紧急购买增加额外排水设施，尽快恢复施工。

施工单位按业主要求购买了排水设备，共增加安装了三套1.5t/min 的排水设施，恢复了施工。

由于非季节性大暴雨天气费用索赔：(1)备用排水设施及额外增加排水设施费：15900÷2×3=23850(元)(2)被地下涌水淹没的机械设备损失费16000(元)(3)额外排水工作的劳务费8650 元合计：48500 元事件 3.施工中发现地下文物，处理地下文物工作造成工期拖延40 天。

2019年造价工程师《案例分析》试题及答案（卷五）1.某项目建设期为3年，生产期为9年。

项目建设投资(含工程费、其他费用、预备费用)4300万元，预计形成其他资产450万元，其余全部形成固定资产。

2.建设期第1年投入建设资金的50%，第2年投入30%，第3年投入20%，其中每年投资的40%为自有资金，60%由银行贷款，贷款年利率为7%，建设期只计息不还款。

建设单位与银行约定：建设期借款从生产期开始的6年间，按照每年等额本金偿还法进行偿还。

3.生产期第1年投入流动资金270万元，为自有资金;第2年投入流动资金230万元，为银行借款，借款利率为3%。

流动资金在计算期末全部回收。

4.固定资产折旧年限为10年，按平均年限法计算折旧，残值率为5%。

在生产期末回收固定资产残值;其他资产在生产期内平均摊销，不计残值。

5.投产第2年，当地政府拨付220万元扶持企业进行技术开发。

预计生产期各年的经营成本均为2600万元，其中月抵扣的进项税额为245万元，不含税营业收入在计算期第4年为3200万元，第5～12年均为3720万元。

假定增值税税率为16%，增值税附加综合税率为10%，所得税税率为25%，行业平均总投资收益率为7.8%，行业净利润率参考值为10%。

6.按照董事会事先约定，生产期按照每年15%的比例提取应付各投资方股利，亏损年份不计取。

【问题】1.列式计算项目计算期第4年初的累计借款。

2.编制项目借款还本付息计划表。

3.列式计算固定资产年折旧费、其他资产年摊销费。

4.编制项目总成本费用估算表、利润与利润分配表。

5.列式计算项目总投资收益率、资本金净利润率，并评价本项目是否可行。

(计算结果保留2位小数)参考答案：问题1：第1年应计利息=(0+4300×50%×60%÷2)×7%=45.15(万元)第2年应计利息=[(4300×50%×60%+45.15)+4300×30%×60%÷2]×7%=120.55(万元)第3年应计利息=[(4300×80%×60%+45.15+120.55)+4300×20%×60%÷2]×7%=174.14(万元)建设期贷款利息=45.15+120.55+174.14=339.84(万元)第4年初的累计借款=4300×60%+339.84=2919.84(万元)问题2：生产期前6年等额本金偿还法，每年应还本金为：2919.84÷6=486.64(万元)问题3：其他资产年摊销费=450÷9=50.00(万元)固定资产年折旧费=(4300+339.84-450)×(1-5%)÷10=398.03(万元)问题4：问题5：该项目总投资收益率ROI=17.09%，高于行业投资收益率7.8%，项目资本金净利润率ROE=28.65%，高于行业净利润率10%，表明项目盈利能力均大于行业平均水平。

2019年全国一级造价工程师考试《建设工程技术与计量（水利工程）》真题及详解一、单项选择题（共60题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．经室内试验测定，一岩块的饱和单轴抗压强度为65MPa。

则其属于（）。

A．坚硬岩B．较坚硬岩C．较软岩D．软岩答案：A解析：岩石饱和单轴抗压强度R c与岩石坚硬程度的对应关系见题1解表所示。

由表可知，饱和单轴抗压强度为65MPa的岩块属于坚硬岩。

题1解表R c与岩石坚硬程度的对应关系2．根据地下水的埋藏条件，可将地下水分为包气带水、潜水及（）。

A．孔隙水B．裂隙水C．岩溶水D．承压水答案：D解析：地下水是埋藏在地表以下岩层或土层空隙（包括孔隙、裂隙和空洞等）中的水，主要是由大气降水和地表水渗入地下形成的。

根据埋藏条件，地下水分为包气带水、潜水、承压水三大类。

根据含水层的空隙性质，地下水又分为孔隙水、裂隙水和岩溶水三个亚类。

3．某引水隧洞直径6m，采用钻爆法施工，经施工地质判别围岩级别为Ⅲ级，支护类型选择（）是合适的。

A．不支护B．局部锚杆或喷薄层混凝土C．喷混凝土、系统锚杆加钢筋网D．系统锚杆加钢筋网、浇筑混凝土衬砌答案：C解析：围岩稳定性评价见题3解表所示，由表可知，当围岩级别为Ⅲ级时，应选择喷混凝土，系统锚杆加钢筋网。

题3解表围岩稳定性评价4．在水利水电工程地质勘察中，需研究（）的湿陷性。

A．淤泥B．黄土C．膨胀土D．红黏土答案：B解析：特殊土是指分布在一定地理区域，有工程意义上的特殊成分、状态和结构特征的土。

特殊土的类别有湿陷性黄土、膨胀土（岩）、软土、红黏土、盐渍土、冻土以及人工填土等。

黄土天然状态下其强度一般较高，压缩性较低，但有的黄土在一定压力作用下，受水浸湿后土的结构迅速破坏，发生显著的湿陷变形，强度也随之降低，导致建筑物破坏，称为湿陷性黄土，因此在水利水电工程地质勘察中，需研究黄土的湿陷性。

5．岩石的基本类型可分为岩浆岩（火成岩）、沉积岩、变质岩，下列属于变质岩的是（）。

押题宝典一级造价师之工程造价案例分析（水利）题库及精品答案大题（共10题）一、某调水工程A标段工程施工，该标段土方开挖运输合同工程量1671263.00m3，合同单价（含税）为20.00m3/元；混凝土工程合同工程量232406.00m3，合同单价（含税）为300.00m3/元。

在合同实施过程中，设计单位根据开挖现场的地质情况与发包人以及监理单位研究后，对原设计方案进行了优化，并以设计变更通知单的形式下达给承包人。

工程施下完成后经审核确定实际完成的土方开挖工程量1584563.73m3；混凝土工程量188761.00m3。

承包人针对工程量发生变化的情况，认真研究合同条款，拟提出合同价的调整工作。

专用合同条款约定“15.1变更的范围和内容：（6）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其总工程量的15%，土方工程、混凝土工程为关键项目”。

【问题】1．工程量发生变化对承包人会产生何种影响？根据背景资料，承包人应如何应对？2．根据“报价＝（固定成本＋工程量×单位变动成本）（1＋利润率）（1＋税率）”假设混凝土施工方案中，固定成本占总造价的30%，利润率为7%，税率为9%，那么单位变动成本为多少？当混凝土工程量减少到188761.00m3，时，单价应调整为多少？3．该标段的土方工程和混凝土工程的最终工程价款为多少？【答案】1．工程量发生变化对承包人一般会产生两个方面的影响，一是工程量的变化可能导致工期的变化，当工程量发生较大变化时，有可能导致施工方案的调整；二是工程量的变化可能导致成本的变化，当工程量增加时，由于固定成本不会随工程量的增加而增加，对承包人有利；反之，当工程量减少时，对承包人不利，固定成本随着工程量的减少而消失，即单位固定成本分摊增加。

本案例中土方工程和混凝土工程的工程量都发生了变化，但是不是工程变更应该以合同约定为依据，合同约定为“增加或减少合同中关键项目的工程量超过其总工程量的15%”时才属于工程变更，即存在合同价调整的问题。

2019年江苏二级造价工程师考试《建设工程计量与计价实务（水利工程）》真题及详解一、单项选择题（每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．拦污栅可确保阀门、水轮机等不受损害，拦污栅的型式不包括（）。

A．固定式B．活动式C．伸缩式D．回转式〖参考答案〗：C〖题目解析〗拦污栅可分为以下几种型式：①固定式，支承梁两端埋设在混凝土墩墙中，或用锚栓固定于混凝土墩墙中，应用较为普遍。

②活动式，设有支承行走装置，可将拦污栅体提出栅槽外，此型式应用普遍。

③回转式，自带清污设施，既能拦污又能清污。

适于小流量的浅式进水口。

2．根据水利工程施工特点和机械分类，土石方机械不包括（）。

A．推土机B．挖掘机C．水力冲挖机组D．铲运机〖参考答案〗：C〖题目解析〗土石方机械包括挖掘机、装载机、铲运机、推土机、拖拉机、压实机械、凿岩机械、岩石掘进机（TBM）、盾构机等。

C项，水力冲挖机组属于工程船舶。

3．水库工程中最大高度超过（）的大坝建筑物，其级别应为1级。

A．100mB．200mC．300mD．400m〖参考答案〗：B〖题目解析〗水库工程中最大高度超过200m的大坝建筑物，其级别应为1级，其设计标准应专门研究论证，并报上级主管部门审查批准。

4．承担县市级及以上城市主要供水任务的供水工程永久性水工建筑物级别不宜低于（）。

A．2级B．3级C．4级D．5级〖参考答案〗：B〖题目解析〗承担县市级及以上城市主要供水任务的供水工程永久性水工建筑物级别不宜低于3级；承担建制镇主要供水任务的供水工程永久性水工建筑物级别不宜低于4级。

5．土石坝的土料压实标准是根据水工设计要求和土料的物理力学特性提出来的，对黏性土用（）来控制。

A．含水量B．密度C．土的容重D．干密度〖题目解析〗土石坝的土料压实标准是根据水工设计要求和土料的物理力学特性提出来的。

对黏性土用干密度γd来控制，非黏性土用相对密度D来控制。

控制标准随建筑物的等级不同而异。

近年来由于振动碾的采用，使坝体相对密度值大大提高，设计边坡更陡，设计断面更紧凑，设计工程量显著减少。

一级造价工程师考试建设工程造价案例分析（水利）真题汇编4一、问答题1.某经营性水利工程项目建设投资5000万元，建设期2年，根据合同协议约定，生产运营期取8年。

其他有关资料和基础数据如下：建设投资预计全部形成固定资产，固定资产使用年限为8年，残值率为5％，采用直线法折旧。

建设投资来源于资本金和贷款。

其中贷款本金为2800万元，贷款年利率为6％，按年计息。

贷款在两年内均衡投入。

在生产运营期前4年按照等额还本付息方式偿还贷款。

生产运营期第1年有资本金投入500万元，作为生产运营期间的流动资金。

项目生产运营期正常营业收入2500万元（含税），经营成本880万元（不含税）。

生产运营期第1年营业收入和经营成本均为正常年份的80％，第2年起各年营业收入和经营成本均达到正常年份水平。

项目所得税税率取25％，增值税及附加税率取11％（假设情况）。

[1]、列式计算项目的年折旧额。

[2]、列式计算项目生产运营期第1年、第2年应偿还的本息额。

[3]、列式计算项目生产运营期第1年、第2年总成本费用。

[4]、判断项目生产运营期第1年末项目还款资金能否满足约定的还款方式要求，并通过列式计算说明理由。

[5]、列式计算项目正常年份的总投资收益率。

计算结果均保留两位小数。

_____________________________________________________________________ _____________________正确答案：（无）解析：【1】项目借款金额为2800万元。

首先计算建设期的利息：第1年：1/2×1400×6%=42（万元）第2年：（1/2×1400+1400+42）×6%=128.52（万元）建设期利息总额：42+128.52=170.52（万元）固定资产投资总额：5000+170.52=5170.52（万元）直线法折旧计算折旧额：5170.52×（1-5%）/8=613.99（万元）项目的年折旧额为613.99万元。