建筑工程专业分包合同示范文本
- 格式:docx
- 大小:96.70 KB
- 文档页数:57
建筑工程施工专业分包合同示范文本以下是为您起草的一份建筑工程施工专业分包合同示范文本:1. 合同主体1.1 发包方(以下简称甲方):姓名:____________________统一社会信用代码:____________________1.2 分包方(以下简称乙方):姓名:____________________统一社会信用代码:____________________2. 合同标的2.1 甲方将其承包的[具体建筑工程项目名称]中的[具体专业工程名称,如:电气安装工程、给排水工程等]分包给乙方施工。
2.2 工程地点:[详细工程地点]2.3 工程规模:[描述工程的面积、体积、层数等规模信息]2.4 工程内容:包括但不限于[详细列举乙方的施工工作内容,如材料采购、施工安装、调试等]3. 权利义务3.1 甲方权利义务3.11 有权对乙方的施工过程进行监督和检查,提出整改意见。
3.12 按照合同约定向乙方支付工程款项。
3.13 向乙方提供施工所需的相关图纸、技术资料等。
3.14 协调施工现场与其他施工方的关系,为乙方创造必要的施工条件。
3.2 乙方权利义务3.21 有权按照合同约定获得工程款项。
3.22 严格按照施工图纸、国家及地方相关标准规范进行施工,确保工程质量。
3.23 编制施工组织设计、施工方案等,并报甲方审批。
3.24 遵守施工现场的管理规定,做好安全防护工作,承担施工过程中的安全责任。
3.25 按照合同约定的工期完成施工任务。
4. 违约责任4.1 甲方违约责任4.11 若未按照合同约定支付工程款项,每逾期一日,应按照未支付款项的[约定比例]向乙方支付违约金。
4.12 因甲方原因导致工程延误或给乙方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。
4.2 乙方违约责任4.21 若未按照合同约定的工期完成施工,每逾期一日,应按照工程总价款的[约定比例]向甲方支付违约金。
4.22 若工程质量未达到合同约定的标准,应负责无偿返工或修复,直至达到标准,并承担由此产生的费用。
建筑工程专业分包合同范本7篇第1篇示例:建筑工程专业分包合同范本合同编号:【XXX】甲方:【建筑工程总承包单位名称】鉴于甲方拟承接【建筑工程项目名称】工程施工,现甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商订立本合同。
第一条工程名称及内容甲方委托乙方承担【建筑工程项目名称】工程中的【具体工程内容】工作。
第二条工程规模【具体描述工程规模,例如工程面积、高度等】乙方承诺按照合同约定的工期完成工程,并按照甲方提供的施工计划和技术要求进行施工。
第四条工程质量要求乙方承诺保证施工质量符合相关标准和规范,对工程质量承担相应的法律责任。
第五条施工期间的责任1. 乙方应当遵守相关法律法规,严格执行施工安全生产措施,保障工程施工的安全。
2. 施工期间,乙方应当妥善保管工程材料、设备及相关工具。
3. 如因乙方施工过程中的过失导致工程延期、质量问题等情况,乙方应承担相应的违约责任。
第六条工程款支付1. 工程款支付方式及时间:甲方应按照合同约定的工程款支付方式及时间向乙方支付工程款。
2. 工程结算:工程完工后,甲方将与乙方进行工程结算。
如发现工程质量存在问题,甲方有权扣除相应款项。
第七条合同变更和解除1. 若因不可抗力导致工程无法按计划进行,双方应协商解决,并根据实际情况变更合同内容。
2. 如有一方违反合同条款,经协商无法解决时,对方有权提前通知解除合同,并要求对方承担相应违约责任。
第八条法律责任1. 在履行本合同过程中,如有一方违反合同约定,应承担相应的法律责任。
2. 若因一方的过失导致另一方遭受经济损失,应由过失方承担赔偿责任。
第九条合同生效1. 本合同自双方盖章之日起生效,至工程完工结算完成之日止。
2. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):签订日期:年月日以上为建筑工程专业分包合同范本,双方签字盖章后即生效。
希望双方能够遵守合同约定,顺利完成工程,共同维护工程的质量和安全。
【文章字数超过2000字,如需删减或添加其他内容,请提出具体要求】。
专业工程分包合同示范文本《专业工程分包合同示范文本》甲方(以下简称“发包方”):乙方(以下简称“分包方”):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方将其拥有的【工程名称】项目的【分包工程名称】工程(以下简称“分包工程”)发包给乙方施工的事宜,经充分协商,达成以下协议:一、工程概况1.1 工程名称:【工程名称】1.2 分包工程名称:【分包工程名称】1.3 工程地点:【工程地点】1.4 工程规模:【工程规模】1.5 工程总价:【工程总价】二、合同价格2.1 本工程分包价为人民币(大写:【分包价格】元整(小写:【分包价格】元)。
2.2 乙方在合同签订后【付款期限】内,向甲方支付分包工程总价【%】作为预付款。
2.3 甲方按照工程进度,向乙方支付相应进度款。
2.4 工程验收合格后,乙方按照合同约定向甲方支付尾款。
三、合同工期3.1 合同工期为【开工日期】至【竣工日期】。
3.2 乙方应当按照合同约定的工期完成工程,如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。
四、质量标准4.1 乙方应当按照甲方的要求和国家相关标准,保证分包工程的质量。
4.2 工程验收合格后,乙方应按照甲方的要求提供相应的质量保证资料。
五、安全文明施工5.1 乙方应严格按照国家有关安全文明施工的规定进行施工,确保施工安全。
5.2 乙方应承担因其施工原因导致的人身伤亡、财产损失等一切责任。
六、违约责任6.1 乙方未按照合同约定的工期完成工程,甲方有权按逾期付款的比例向乙方追讨违约金。
6.2 乙方未按照甲方的要求和国家相关标准进行施工,导致工程质量不合格的,乙方应承担返工、维修等费用,并向甲方支付违约金。
6.3 甲方未按照合同约定支付进度款,乙方有权拒绝继续施工。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建筑工程专业分包合同书范本5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1建筑工程专业分包合同书范本甲方(总承包商):_______________乙方(分包商):_______________为明确双方权利义务,按照《中华人民共和国合同法》及相关法规,就甲方与乙方之间的建筑工程专业分包事宜达成如下协议:一、工程名称:____________________二、工程地点:____________________三、工程规模及内容:乙方承接建筑工程专业相应的分包工作,包括但不限于(具体工作内容根据实际需求填写):1. xxx工程;2. xxx工程;3. xxx工程。
四、工作期限:自__________________年____月____日起至__________________年____月____日止。
五、工程款支付方式:甲方按照双方约定的工程进度和完成标准,及时支付乙方工程款。
六、工程价格及支付方式:乙方承接工程的总价款为__________________元,支付方式为__________________(工程款支付方式根据实际情况填写)。
七、质量与保修期:乙方承接的工程应符合国家相关标准及施工规范,保修期为工程竣工之日起__________________年。
八、工程安全保障:乙方必须遵守国家有关安全生产的规定,确保工程施工安全,不得发生事故,如有因乙方违规而导致的事故,由乙方承担相应法律责任。
九、违约责任:任何一方违反合同规定,给对方造成经济损失的,应当承担违约责任。
十、合同解除:经双方协商一致,或因不可抗力等原因,本合同可解除,解除合同时应进行书面通知。
十一、争议解决:本合同发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,应向工程所在地的仲裁机构申请仲裁。
十二、其他事项:本合同未尽事宜由双方协商解决。
甲方(盖章):_______________乙方(盖章):_______________签订日期:__________________本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
建筑工程专业分包合同(2024版)合同编号:__________建筑工程专业分包合同(2024版)甲方:__________地址:__________法定代表人:__________联系电话:__________乙方:__________地址:__________法定代表人:__________联系电话:__________第一条工程概况1.1 本项目位于__________,工程名称__________,工程规模__________。
1.2 乙方分包的工程范围包括但不限于:__________。
1.3 本工程的工期为__________,自双方签订合同之日起计算。
第二条合同价格2.1 乙方向甲方承诺,按照本合同约定的工程范围和质量标准,完成本项目分包工程的总价为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
2.2 乙方应按照甲方制定的工程进度计划和付款节点,向甲方提交工程进度款申请。
甲方按照实际完成工程量及本合同约定的价格和付款节点支付乙方工程款。
第三条工程质量3.1 乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范和甲方提供的技术要求进行施工,确保分包工程的质量。
3.2 乙方应对分包工程的安全、环保、质量、进度等全面负责,确保工程符合设计文件和规范要求。
3.3 乙方应接受甲方、监理单位及政府相关部门的检查、监督和验收,确保工程质量。
第四条合同的履行4.1 乙方应按照本合同约定的工程范围和工期要求,组织具备相应资格的施工人员、设备、材料等资源,确保工程顺利进行。
4.2 乙方应遵守甲方提供的施工现场管理制度,服从甲方及监理单位的协调和管理。
4.3 甲方应按照本合同约定,及时向乙方支付工程进度款,确保乙方的施工顺利进行。
4.4 甲方应协助乙方解决施工过程中出现的问题,确保工程按期完成。
第五条合同的变更和解除5.1 任何一方提出变更或解除本合同,均应提前书面通知对方,并经双方协商一致。
建设工程施工专业分包合同示范文本3篇篇1建设工程施工专业分包合同示范文本甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)根据《中华人民共和国建设工程施工标准化法》的规定,甲乙双方经协商一致,于(具体时间)签订本分包合同,具体内容如下:一、工程项目名称:本次分包的工程项目为(工程项目具体名称),工程地点为(具体地点),工程内容为(工程具体内容),总造价为(金额)。
二、分包内容及工程量:1. 分包的具体内容为(分包的具体内容),工程量为(工程数量)。
2. 工程合同的具体内容详见工程合同书。
3. 工程分包的时间为(具体时间)。
三、分包价款及支付方式:1. 分包价款为(金额),分包价款包括人工费、材料费、设备费等。
2. 分包款的支付方式为(具体支付方式),分包款支付日期为(具体日期)。
3. 如乙方需要支付专用材料、设备费用,应在乙方提供专用材料、设备的同时支付相关费用。
四、分包工期及保质保量:1. 分包工期为(具体时间),乙方应按时完成工程,并保质保量交付甲方。
2. 乙方保证所使用的材料、设备符合国家标准,并确保工程质量。
3. 若因乙方原因导致工程质量问题,乙方应在双方协商一致的情况下承担相应责任。
五、分包合同的解除、修改:1. 若因不可抗力等原因导致无法按时完成工程,乙方应及时通知甲方,并经双方协商一致后解除分包合同。
2. 乙方不得擅自修改分包合同内容,如需修改分包合同内容,应当征得甲方同意。
六、保密条款:1. 乙方应对甲方提供的技术资料、施工方案等保密,不得向第三方透露。
2. 分包合同解除后,乙方应将相关资料全部归还给甲方。
七、违约责任:1. 若乙方未按合同约定完成工程,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任。
2. 如因乙方原因导致工程质量问题,乙方应承担相应的法律责任。
以上为分包合同的具体内容,甲乙双方应遵守合同约定,共同维护工程质量和工程进度。
如有争议,应协商解决,若无法达成一致意见,则应向有关部门诉诸法律手段解决。
建设工程施工专业分包合同(示范文本)(GF-2003-0213)(2003年8月13日建市[2003]168号)各省、自治区、直辖市建设厅(建委)、XXX,国务院有关部门,XXX,山东、XXX:附件一:第一局部协议书承包人(全称):分包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。
一、分包工程概况分包工程名称:分包工程地点:分包工程承包范围:2、分包合同价款金额:大写:人民币元,小写:元。
三、工期开工日期:本分包工程定于年月日开工;竣工日期:本分包工程定于年月日竣工;合同工期总日历天数为:天。
四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为:五、构成分包合同的文件包孕:1、本合同协议书;2、中标通知书(如有时);3、分包人的报价书;4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件;5、本合同专用条款;6、本合同通用条款;7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件;8、合同履行过程中,承包人和分包人协商一致的其它书面文件。
六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、分包人向承包人承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”),并在质量保修期内承担保修责任。
八、承包人向分包人承诺,按照合同约定的期限和方式,支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称“分包合同价”),以及其他应当支付的款项。
九、分包人向承包人承诺,履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务,并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。
十、合同的生效合同订立时间:年月日;合同订立地点:本合同双方约定后生效。
承包人:(公章)分包人:(公章)住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:传真:传真:开户银行:开户银行:帐号:帐号:邮政编码:邮政编码:第二局部通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条款所赋予的定义:1.1通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于分包工程施工的条款。
建设⼯程专业分包合同(⽰范⽂本)合同编码:建设⼯程专业分包合同xxxxx建设(集团)有限公司⼆〇⼀六年建设⼯程专业分包合同第⼀部分合同协议书⼯程承包⼈:xxxxx建设有限公司/基层公司名称(以下简称“甲⽅”)(与业主合同的承包⼈名称⼀致或三⽅协议中被委托⽅名称⼀致)专业分包⼈:分包单位全称(以下简称“⼄⽅”)(与法⼈税务主体资格⼀致)依照《中华⼈民共和国合同法》、《中华⼈民共和国建筑法》及其他有关法律、⾏政法规,遵循平等、⾃愿、公平和诚实信⽤的原则,鉴于(业主单位全称,以下简称为“业主”)与甲⽅已经签订施⼯合同(以下称为“业主合同),双⽅就专业分包事项协商达成⼀致,订⽴本合同。
1、⼯程概况1.1总包⼯程名称:。
1.2总包⼯程地点:。
1.3分包⼯程名称:。
1.4分包范围:;主要⼯作内容:(各分项的详细⼯作内容或项⽬特征应在实物量清单或⼯程量清单予以描述)。
2、分包合同⼯期2.1合同⼯期:计划开⼯⽇期:年⽉⽇计划完⼯⽇期:年⽉⽇⼯期总⽇历天数为:天2.2若甲⽅根据⼯程总体要求对⼯期做出合理调整时,⼄⽅应⽆条件服从,且不得向甲⽅索赔任何费⽤。
3、质量标准本⼯程质量标准双⽅约定为:符合业主合同约定的质量标准(后附除有关承包⼯程的价格细节外的业主合同复印件且需双⽅盖章确认⼄⽅了解业主合同质量要求)。
4、合同⽂件及解释顺序组成本合同的⽂件及优先解释顺序如下:(1)中标通知书(如果有);(2)分包⼈的投标书及其附件;(3)本合同及其附件;(4)本合同⼯程建设标准及有关技术要求;(5)图纸;(6)除业主合同⼯程价款之外的业主合同⽂件;(7)合同履⾏过程中,甲⼄双⽅协商⼀致的其它书⾯⽂件。
在合同订⽴及履⾏过程中形成的与合同有关的⽂件均构成合同⽂件的组成部分。
前述各项分包合同⽂件包括合同当事⼈就该项分包合同⽂件做出的补充和修改,属于同⼀类内容的⽂件,应以最新签署的为准。
5、合同价款5.1含税合同价:(⼤写)⼈民币元(⼩写:¥元),其中不含税合同价:(⼤写)元(⼩写:¥元);税率11/0%,税⾦:(⼤写)元(⼩写:¥元)。
建设工程施工专业分包合同(示范文本)》全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:建设工程施工专业分包合同(示范文本)一、合同双方:甲方:(委托方)地址:法定代表人:电话:二、项目内容:1.甲方委托乙方承包以下工程项目:(1)工程名称:2.工程合同价款:本工程合同的合同价款为人民币(大写)(小写)元整,合同价款包括工程项目的所有费用。
3.工程工期:本工程项目的工期为(具体时间),乙方必须按时完成委托的工程项目。
4.工程质量和安全:乙方必须按照国家相关标准和规定完成工程项目,并保证工程质量符合合同要求。
在施工过程中,乙方要注意工程安全,遵守相关安全规定,确保施工过程安全无事故。
5.工程变更:若有工程变更,须经双方协商一致并签署书面变更协议。
如产生额外费用,甲方需承担额外费用。
6.工程款项支付方式:甲乙双方协商确定工程款项支付方式,一般按工程实施进度支付。
7.违约责任:若一方违反合同规定导致合同无法履行,应承担相应的违约责任。
8.法律适用和争议解决:本合同适用中华人民共和国法律。
双方如发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。
(以下空白)甲方(盖章):乙方(盖章):以上是关于建设工程施工专业分包合同的示范文本,双方签订合同前可根据实际情况对合同内容进行修改和完善。
如有需要,还可由专业律师参与合同的起草和审查,以确保合同的有效性和合法性。
希望双方在合作中能够遵守合同约定,共同完成工程项目,实现双方的合作共赢。
第二篇示例:建设工程施工专业分包合同(示范文本)甲方:__________(委托方)一、合同目的:本合同的目的在于明确乙方所分包的建设工程施工专业范围、分包工程内容和相应的分包付款标准,双方应遵守协议内容并按照本合同规定的要求完成合同工程。
二、工程范围:乙方承担对甲方建设工程施工专业的分包承包工程,具体分包内容及工程范围详见《分包工程清单》。
三、工程周期:本合同自双方签署之日起生效,至分包工程竣工验收结束止。
建筑工程专业分包合同示范文本In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent DisputesAnd Achieve The Effect Of Common Interests某某管理中心XX年XX月建筑工程专业分包合同示范文本使用指引:此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益,经过共同商量最终得出一致意见,特意签订成为文书材料,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。
第一部分协议书承包人(全称):_________分包人(全称):_________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。
一、分包工程概况分包工程名称:_________分包工程地点:_______________分包工程承包范围:___________二、分包合同价款金额:大写:人民币_____________元,小写:______________元。
三、工期开工日期:本分包工程定于________年____月____日开工;竣工日期:本分包工程定于________年____月____日竣工;合同工期总日历天数为:_______天。
四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为:___________五、组成分包合同的文件包括:1.本合同协议书;2.中标通知书(如有时);3.分包人的报价书;4.除总包合同工程价款之外的总包合同文件;5.本合同专用条款;6.本合同通用条款;7.本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件;8.合同履行过程中,承包人和分包人协商一致的其它书面文件。
六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、分包人向承包人承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”),并在质量保修期内承担保修责任。
八、承包人向分包人承诺,按照合同约定的期限和方式,支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称“分包合同价”),以及其他应当支付的款项。
九、分包人向承包人承诺,履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务,并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。
十、合同的生效合同订立时间:________年____月____日合同订立地点:______________本合同双方约定_______后生效。
承包人:(公章)__________分包人:(公章)__________住所:_____________住所:_____________法定代表人:______________法定代表人:______________委托代理人:______________委托代理人:______________电话:_____________电话:_____________传真:_____________传真:_____________开户银行:_________ 开户银行:_________帐号:_____________帐号:_____________邮政编码:_________邮政编码:_________第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1.词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条款所赋予的定义:1.1通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于分包工程施工的条款。
1.2专用条款:是承包人与分包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3发包人:指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4承包人:指在总包合同协议书中约定的,被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5分包人:指在本分包合同协议书中约定的,被承包人接受的具有分包该工程资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.6总包工程:指由发包人和承包人在总包合同协议书中约定的承包范围内的工程。
1.7分包工程:指由承包人和分包人在本合同协议书中约定的分包范围内的工程。
1.8工程师:指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包人指定的履行总包合同的代表,其具体身份和职权由发包人和承包人在总包合同专用条款中约定。
1.9项目经理:指承包人在总包合同专用条款和本合同专用条款中指定的负责施工管理、履行总包合同及本合同的代表。
1.10分包项目经理:指由分包人在分包合同专用条款中指定的负责施工管理和履行分包合同的代表。
1.11总包合同:指发包人与承包人之间签订的施工总承包合同,由协议书、通用条款和专用条款组成。
1.12总包合同条款:指中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局于________年修订印发的《建设工程施工合同文本》(建建〔1999〕313号)中的施工合同通用条款,以及经发包人和承包人协商一致的专用条款。
1.13分包合同:指承包人和分包人之间签订的施工专业分包合同,由协议书、通用条款和专用条款组成。
1.14工程建设标准:指与分包工程相关的工程建设标准,以及经承包人确认的,对工程建设标准进行的任何修改或增补。
1.15图纸:指由承包人提供的符合总包合同要求及分包合同需要的所有图纸、计算书、配套说明以及相关的技术资料。
1.16报价书:指由分包人根据分包合同的规定,为完成分包工程,向承包人提出的分包合同报价。
在承包人采用招标方式确定分包人时,该报价书应与中标通知书中的中标价格一致。
1.17中标通知书:指由承包人发出的确定分包人中标的通知。
1.18开工日期:指承包人和分包人在本合同协议书中约定的,分包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.19竣工日期:指承包人和分包人在本合同协议书中约定的,分包人完成分包工程的绝对或相对的日期。
1.20合同价款:指承包人与分包人在本合同协议书中约定,承包人用以支付分包人按照分包合同完成分包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.21追加合同价款:指在分包合同履行过程中发生需要增加合同款项的情况,经承包人确认后,按双方约定的计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.22施工场地:指由承包人提供的用于分包工程施工的场所,以及承包人在现场总平面图中具体指定的供分包人施工使用的任何其他场所。
1.23书面形式:指分包合同、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
1.24违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定内容,所应承担的责任。
1.25索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。
1.26不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1.27小时或天:本合同中规定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。
时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的,以休息日或节假日次日为时限的最后一天,但竣工日期除外。
时限的最后一天的截止时间为当日24时。
2.合同文件及解释顺序2.1合同文件应能互相解释,互为说明。
除本合同专用条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:(1)本合同协议书;(2)中标通知书(如有时);(3)分包人的投标函及报价书;(4)除总包合同工程价款之外的总包合同文件;(5)本合同专用条款;(6)本合同通用条款;(7)本合同工程建设标准、图纸;(8)合同履行过程中,承包人和分包人协商一致的其他书面文件。
2.2当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时,应在不影响工程正常进行的情况下,由分包人和承包人协商解决。
双方协商不成时,按本合同通用条款第28条关于争议的约定处理。
3.语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准3.1语言文字除本合同专用条款中另有约定,本合同文件使用的语言文字应与总包合同文件使用的语言文字相同。
3.2适用法律和行政法规除本合同专用条款中另有约定,本合同适用的法律、法规应与总包合同中规定适用的法律、法规相同。
需要明示的法律、行政法规在专用条款内约定。
3.3适用工程建设标准双方在本合同专用条款内约定适用的工程建设标准的名称;本合同专用条款没有具体约定的,应使用总包合同中所规定的与分包工程有关的工程建设标准。
承包人应按本合同专用条款约定的时间向分包人提供一式两份约定的工程建设标准。
本合同中没有相应工程建设标准的,应由承包人按照本合同专用条款约定的时间向分包人提出施工技术要求,分包人按约定的时间和要求提出施工工艺,经承包人确认后执行。
4.图纸4.1承包人应按照本合同专用条款约定的日期和套数,向分包人提供图纸。
分包人需要增加约定以外图纸套数的,承包人应代为复制,复制费用由分包人承担;如根据总包合同,承包人对工程图纸负有保密义务的,分包人应负责分包工程范围内图纸的保密工作,分包人的保密义务在分包合同终止后,应当继续履行。
4.2如分包工程的图纸不能完全满足施工需要,并且承包人委托分包人进行深化施工图设计的,分包人应在其设计资质等级和业务允许的范围内,在原分包工程图纸的基础上,根据国家有关工程建设标准进行深化设计,分包人的深化设计须经过承包人确认后方可进行施工。
如分包人不具备相应的设计资质,应由承包人委托具有相应资质的单位进行深化设计。
分包人应对自行设计的图纸负有全部的法律责任。
关于承包人委托分包人进行深化施工图设计的范围及发生的费用,双方应在专用条款中约定。
4.3承包人提供的图纸不能满足分包工程施工需要时,双方在专用条款内约定复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等的责任和费用承担。
二、双方一般权利和义务5.总包合同5.1分包人对总包合同的了解承包人应提供总包合同(有关承包工程的价格内容除外)供分包人查阅。
当分包人要求时,承包人应向分包人提供一份总包合同(有关承包工程的价格内容除外)的副本或复印件。
分包人应全面了解总包合同的各项规定(有关承包工程的价格内容除外)。
5.2分包人对有关分包工程的责任除本合同条款另有约定,分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务与责任,同时应避免因分包人自身行为或疏漏造成承包人违反总包合同中约定的承包人义务的情况发生。