建设工程施工合同范本第三部分专用条款填写范文

第1篇一、合同双方基本信息1.1 发包方（以下简称“甲方”）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________1.2 承包方（以下简称“乙方”）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、工程概况2.1 工程名称：____________________2.2 工程地点：____________________2.3 工程规模：____________________2.4 工程类型：____________________2.5 工程建设规模：____________________2.6 工程总投资：____________________2.7 工程合同工期：____________________三、合同内容3.1 工程范围及质量要求3.1.1 乙方按照甲方要求，在合同约定的工期内完成工程范围内的施工任务。

3.1.2 工程质量标准应符合国家及地方相关法律法规、规范、标准的要求。

3.1.3 乙方应保证工程质量达到合同约定的质量标准，如因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应承担全部责任。

3.2 施工图纸及资料3.2.1 甲方应按照合同约定的时间向乙方提供完整的施工图纸及资料。

3.2.2 乙方在收到施工图纸及资料后，应在规定的时间内完成施工图的审核及施工组织设计。

3.3 施工组织及进度3.3.1 乙方应按照合同约定的工期及施工组织设计进行施工。

3.3.2 乙方应按照甲方要求，在施工过程中及时汇报工程进度。

3.4 施工安全及环保3.4.1 乙方应严格遵守国家及地方有关施工安全及环保的规定，确保施工现场安全、环保。

第三部分专用条款第1条甲方代表1.1 本工程甲方驻工地代表：姓名：汪质彬，职务：副总经理 ;手写签名样本: ，身份证号：；第2条乙方代表2.1 本工程乙方驻工地代表:姓名：李洁，职务：项目经理，手写签名样本: ，身份证号：；第3条甲方工作及责任3.1 用地红线范围的约定：本项目用地红线。

3.2 甲方向乙方供应图纸的时间和数量为：3.2.1 甲方向乙方免费供应图纸陆套（含用于制作并供应应甲方贰套和档案馆贰套共肆套竣工图所用的图纸）。

建议：请明确提交的时间；3.2.2 乙方须要增加图纸套数的，甲方可代为复制，复制费用由乙方担当。

3.2.3 不论是甲方免费供应的还是乙方自费复印的图纸，其学问产权都属于甲方全部，乙方不得将此类图纸用于任何为本工程以外的目的，且除非经甲方同意，乙方应在工程完工交付后尽快将全部此类图纸归类整理后交还给甲方。

第4条乙方工作及责任4.1 其他规定：4.1.1 乙方的其他工作和责任1）向发包人供应施工场地办公和生活的房屋及设施：向甲方供应2间办公室（面积不小于30m2）,向监理供应2间办公室（面积不小于30m2），相应费用已在合同计价清单措施项目费用中包干考虑。

2）其他：/。

第5条合同价款5.1 本合同为固定单价合同。

合同计价清单中项目工程量为暂定工程量，工程量按实际结算；综合单价为固定单价，不论其对应的清单项目特征是否描述完全，都将被视为已包括本合同文件及附件、图纸、标准规范、工程技术要求、招标文件及附件、以及其他相关资料中一个规定计量单位项目的全部工作内容及完成此工作内容而必需的各种帮助工作所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金并充分考虑风险因素等全部费用。

措施费固定平米单价包干，建筑面积以发包人取得的建设工程许可证规划所示的面积为准。

5.2 结算管理5.2.1 变更或洽商子目单价的确定：1) 如属合同清单已有的子目，按合同清单单价；如有类似的子目，单价参照类似子目单价；如原招标内容无类似的项目，则按以下方式计费：套用2010年《广东省建筑和装修工程综合定额》中的含量及当地配套规定、材料依据施工同期当地造价管理部门公布的湛江市信息价，没有信息价或者信息价描述不清的执行市场询价，人工费及各项取费按清单分部分项工程投标价格相应子目计取。

第三章拟签订的合同条款（GF—2013—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人（全称）：辛集市东鹿房地产开发有限公司承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就天玉玻璃厂厂房工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：天玉玻璃厂房施工项目。

2.工程地点：石家庄市建设大街89号。

3.工程立项批准文号：/。

4.资金来源：企业自筹。

5.工程内容：/。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：主厂房土建、主体钢结构工程、工艺钢结构，屋面、墙面、装饰装修、给排水、采暖通风、照明电，附属房屋及室外工程等。

（详见工程量清单）。

（详见工程量清单）。

二、合同工期计划开工日期：2013年1月1日。

计划竣工日期：2013年06月30日。

工期总日历天数：天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。

2.合同价格形式：固定单价。

五、项目经理承包人项目经理：。

六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

施工合同专用条款(精选范本)范本：施工合同专用条款第一条合同的目的本合同的目的是为了明确双方在施工合作中的权利、义务和责任，确保合同的履行，并达到优质、高效、安全、环保的施工目标。

第二条项目范围乙方应按照甲方的要求，对指定的项目进行施工，确保施工质量符合相关标准和规定，并按时完成施工任务。

第三条价格和支付方式1. 甲方应按照合同约定支付工程款项。

工程款项的支付方式可根据实际情况协商确定。

2. 如因甲方原因导致施工项目暂停或延迟，甲方应按照合同约定支付相应的滞纳金。

第四条工期和违约责任1. 施工合同约定的工期为【具体工期】，甲方应按时提供施工所需的场地和材料，否则应承担相应的违约责任。

2. 如因乙方原因导致施工延期，乙方应按照合同约定支付相应的违约金。

第五条质量保证乙方应确保施工质量符合相关标准和规定，并提供相应的质量保证期。

在质量保证期内，如出现施工质量问题，乙方应及时修复或更换，并承担由此产生的费用。

第六条安全和环保乙方应严格遵守相关的安全和环保法规，确保施工过程中的安全和环保措施得到有效落实。

如发生安全事故或环境污染问题，乙方应及时采取措施予以处理，并承担相应的法律责任和赔偿责任。

第七条变更和解除1. 任何一方如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签署变更合同。

2. 任何一方如需解除合同，应提前书面通知对方，并履行相应的解除程序。

第八条争议解决本合同的争议解决途径为友好协商，如协商不成，应提交至所在地有管辖权的法院进行解决。

第九条其他约定1. 本合同的附件是合同的重要组成部分，具有同等的法律效力。

2. 本合同自双方代表签字或盖章之日起生效，并持续有效直至合同履行完毕。

甲方（盖章/签字）：乙方（盖章/签字）：。

建筑工程合同范本专用条款第一条合同当事人1.1 本合同由以下双方签订：发包方（以下简称“甲方”）：（填写发包方名称、地址、法定代表人等）承包方（以下简称“乙方”）：（填写承包方名称、地址、法定代表人等）1.2 甲方同意将（具体描述工程项目）的施工任务发包给乙方。

第二条工程概况2.1 工程地点：（填写工程地点）2.2 工程规模：（填写工程规模描述）2.3 工程质量标准：（填写工程质量标准）2.4 工程造价：（填写工程造价约定）第三条工程工期3.1 开工日期：（填写开工日期）3.2 竣工日期：（填写竣工日期）3.3 合同总工期：（填写总工期天数）3.4 乙方应按照甲方的要求，合理安排施工进度，确保工程按时第四条质量管理4.1 乙方必须按照国家建筑工程质量标准和甲方提供的设计文件要求进行施工，确保工程质量。

4.2 乙方应建立健全的质量管理体系，确保工程质量符合国家和行业标准。

4.3 甲方可对工程进行质量监督和检查，如发现质量问题，乙方应负责及时整改。

第五条工程变更5.1 工程变更应经甲方书面同意，并签订书面变更协议。

5.2 变更后，乙方应按照新的工程量或变更后的设计文件进行施工。

5.3 如因工程变更导致工程造价或工期发生变化，双方应协商确定相应条款。

第六条分包管理6.1 乙方可以将部分非主体工程分包给具有相应资质的专业分包单位。

6.2 分包单位应接受乙方的管理，并对乙方负责。

6.3 如因分包单位原因造成工程质量等问题，乙方应承担相应责第七条进度款支付7.1 甲方应按合同约定支付进度款，支付时间为收到合格工程量报告后的（具体天数）内。

7.2 进度款支付比例：（填写支付比例）。

7.3 如因甲方原因导致工程进度款支付延迟，乙方有权顺延工期。

第八条竣工验收8.1 工程竣工后，乙方应通知甲方进行竣工验收。

8.2 竣工验收应依据国家建筑工程质量标准和甲方提供的设计文件进行。

8.3 竣工验收合格后，甲方出具验收合格证书，工程方可视为正式交付。

建设工程施工合同专用条款1. 质量要求1.1 施工质量标准1.1.1 施工方应根据相关法律法规以及合同约定，保证施工质量符合国家和地方标准或规范的要求。

1.1.2 施工方在施工过程中应严格按照设计图纸和技术要求进行施工，不能进行任何未经业主或监理单位同意的变更。

1.1.3 施工方应确保建筑物结构安全可靠、功能正常，并保证工程质量符合国家规定的验收标准。

1.1.4 如在验收过程中发现施工质量存在问题，施工方应承担相应的责任并进行整改。

1.2 施工资质要求1.2.1 施工方应具备相应的建筑工程施工资质，并保证承建工程的施工符合相关法律法规的规定。

1.2.2 施工方应提供建筑工程施工许可证明以及其他相关的资质证书，在合同签订后及时向业主或监理单位提供。

1.2.3 如施工方无法满足相关施工资质要求，业主有权解除合同并要求施工方承担违约责任。

2. 工期要求2.1 合理安排施工进度2.1.1 施工方应合理安排施工进度，确保工程能够按照合同约定的时间节点完成。

2.1.2 施工方应在合同签订后，根据工程规模和施工条件，制定详细的施工进度计划，并及时向业主或监理单位提供。

2.1.3 如施工方因自身原因导致工期延误，施工方应承担相应的违约责任，并赔偿业主因此所造成的损失。

2.2 合理安排施工班次2.2.1 施工方应根据合同约定的工期，在施工过程中合理安排施工班次，确保施工工期不受影响。

2.2.2 施工方在安排施工班次时应考虑到施工人员的合理休息时间，以确保施工安全和施工质量。

2.2.3 如因施工方未能按时完成施工导致工期延误，施工方应承担相应的违约责任，并赔偿业主因此所造成的损失。

3. 风险控制3.1 施工安全措施3.1.1 施工方应根据相关法律法规和工程特点，制定安全施工方案，并向业主或监理单位提供。

3.1.2 施工方应在施工现场设置明显的安全警示标志，保证施工场所的安全。

3.1.3 施工方应配备足够数量和合格的安全施工人员，确保施工过程中的安全措施得到有效执行。

第三部分专用条款一、词语定义及合同文件1、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：1。

本合同协议书；2。

冷冻机房造价谈判会议纪要;3。

本合同专用条款；4。

本合同通用条款；5。

标准规范及有关技术文件；6.图纸;7.工程报价单或预算书。

2、语言文字和适用法律、标准及规范2．1本合同除使用汉语外,还使用无语言文字。

2．2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑市场管理条例》、《建筑工程质量管理条例》、及国家和自治区有关法规和规范性文件。

3．3适用标准、规范适用标准、规范的名称：按照施工图纸及图纸说明中要求的标准规范执行。

发包人提供标准、规范的时间: /国内没有相应标准、规范时的约定：/3、图纸3．1发包人向承包人提供图纸日期和套数: 开工前7日内提供施工图肆套3．2发包人对图纸的保密要求：/使用国外图纸的要求及费用承担：/二、双方一般权利和义务4、工程师4．1监理单位委派的工程师姓名：王晓江职务: 总监理工程师发包人委托的职权：质量控制、进度控制、投资控制、合同资料管理、现场管理、工程主体单位之间的协调。

需要取得发包人批准才能行使的职权：暂停施工、图纸变更、技术签证、经济签证。

4．2发包人派驻的工程师姓名: 吕汉亭职务：工程师职权：现场管理、组织协调与本工程有关的各种关系,批准监理工程师暂停施工和经济技术签证.4．3不实行监理的，工程师的职权：无5、项目经理姓名: 赵军文职务：项目经理6、发包人工作6．1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：⑴施工场地具备施工条件的要求及完成的时间: 已具备⑵将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已具备⑶施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通⑷工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前将上述资料以书面形式提供承包人⑸由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：应于开工前办理完上述资料，费用由承包人自理.⑹水准点与坐标控制点交验要求：开工前3天内提供⑺图纸会审和设计交底时间: 开工前3天由发包人组织进行⑻协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：/⑼双方约定发包人应做的其他工作：/6．2 发包人委托承包人办理的工作：/7、承包人工作7．1 承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:⑴需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间: /⑵应提供计划、报表的名称及完成时间：承包人应每月18日前向工程师提供当月工程进度统计表（四份)和下月计划，每周一向工程师提供周计划。

建设工程专用条款合同模板以下是一个建设工程专用条款合同模板的示例，您可以根据需要进行修改：甲方（业主）：乙方（承包商）：根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方就以下建设工程事宜达成一致，特订立本合同：一、工程名称：二、工程地点：三、工程范围：四、工程期限：开工日期：XXXX年XX月XX日竣工日期：XXXX年XX月XX日总工期为：XX天五、质量标准：六、合同价款：合同总价款为人民币XXX元（大写：XXX元整）。

七、付款方式：（1）预付款：合同总价款的XX%。

（2）进度款：按月支付，每月支付合同总价款的XX%。

（3）结算款：工程竣工验收合格后支付至合同总价款的XX%。

（4）质保金：合同总价款的XX%，自工程竣工验收合格之日起一年后无质量问题一次性付清。

八、工程变更：如因甲方变更设计或增加工程量等原因导致工程变更，双方应协商确定变更后的工程量及相应的费用。

九、违约责任：（1）如因乙方原因导致工期延误，乙方应支付违约金，每日违约金为合同总价款的X%。

（2）如因甲方原因导致工期延误，甲方应支付违约金，每日违约金为合同总价款的X%。

（3）如因乙方施工质量问题导致工程不合格，乙方应负责返工、整改并赔偿甲方因此造成的损失。

（4）如因甲方未按照约定支付工程款，甲方应支付违约金，每日违约金为未付工程款的X%。

十、争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按照下列第X种方式解决：（1）提交仲裁委员会仲裁；（2）依法向人民法院起诉。

十一、其他约定事项：（1）本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

（2）本合同自双方签字盖章之日起生效。

（3）未尽事宜，按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定执行。

建设工程施工合同专用条款模板7篇篇1一、词语涵义建设工程施工合同专用条款（以下简称“专用条款”）系指结合工程实际，在遵循《建设工程施工合同文本（示范文本）》的基础上，经合同双方协商后，为明确双方权利义务而补充约定的条款。

专用条款涉及工程实施过程中的具体细节、技术要求和双方责任的划分等，是《建设工程施工合同文本（示范文本）》的重要补充。

二、专用条款内容1. 工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程内容：[工程内容]2. 合同工期开工日期：[开工日期]竣工日期：[竣工日期]合同工期总天数：天。

3. 质量标准工程质量标准：符合《建设工程施工质量验收规范》及相关标准。

4. 合同价款及支付方式合同价款：人民币[合同价款]元。

支付方式：银行转账。

5. 竣工验收及结算竣工验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请，甲方应在收到申请后10个工作日内组织验收。

结算方式：根据合同条款及补充协议，按照实际完成的工程量进行结算。

6. 违约责任甲方违约责任：甲方如未按照合同约定支付款项，每逾期一天，需向乙方支付合同价款万分之五的违约金。

乙方违约责任：乙方如未按照合同约定完成施工任务，每逾期一天，需向甲方支付合同价款万分之五的违约金。

同时，乙方需赔偿甲方因此造成的损失。

7. 争议解决争议解决方式：如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他约定事项其他约定事项：包括但不限于以下事项：材料设备供应方式、施工安全措施、文明施工要求等。

具体内容需根据工程实际情况进行补充约定。

三、合同条款的补充与修改专用条款是对《建设工程施工合同文本（示范文本）》的补充和修改。

在遵循《建设工程施工合同文本（示范文本）》的基础上，双方可根据工程实际情况对专用条款进行补充和修改。

补充和修改的内容应明确、具体，并符合法律法规的规定。

补充和修改后的专用条款应作为合同的一部分，具有与合同条款相同的法律效力。

施工合同专用条款一、合同签订方本施工合同（以下简称“合同”）由以下双方签订：甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）二、工程概况本合同所述工程项目为（工程项目名称），具体位置位于（工程项目位置）。

工程的主要内容包括（工程项目主要内容）。

本工程的工期为（工程工期），合同总价为（合同总价）。

三、工程规划1.甲方需向乙方提供工程的详细规划图纸和设计方案，并与乙方共同确认。

2.乙方应按照合同约定的规划图纸和设计方案进行工程施工。

3.如需对工程规划进行变更，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。

四、工程进度1.乙方应按照合同约定的工期进行工程施工，并确保工程按时完成。

2.如因甲方或其他不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决，并重新确定工期。

3.工程进度按照合同约定的支付进度进行款项支付。

五、工程质量1.乙方应按照国家相关标准和技术要求进行施工，确保工程质量符合行业标准。

2.甲方有权对工程质量进行检查，并提出合理的质量要求和整改意见。

3.如发现工程质量存在问题，乙方应及时进行修复和整改。

六、施工安全1.乙方应遵守国家相关法律法规和安全生产规定，确保施工过程的安全。

2.甲方应提供必要的安全防护设施和条件，确保施工安全。

3.如发生施工安全事故，乙方应及时采取措施进行救援，并承担相应责任。

七、工程款支付1.工程款的支付方式和进度按照合同约定执行。

2.甲方应按照合同约定的工程进度及时支付工程款项。

3.如发生付款延误，应按照合同约定的利息进行赔偿。

八、合同解除和争议解决1.如因工程进展、工程质量等问题双方无法达成一致意见，可协商解决或通过法律途径解决。

2.如一方严重违反合同约定，对另一方造成损失或无法履行合同，另一方有权解除合同并要求赔偿。

九、其他条款1.本合同的变更和补充事项应以书面形式进行，并经双方签字确认。

2.本合同自双方签字之日起生效，至工程竣工验收并完成全部支付后终止。

以上为本施工合同的主要条款，双方应遵守合同约定并共同维护合同的权益。

第三部分专用条款一、词语定义及合同文件1、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序： 1.本合同协议书; 2.冷冻机房造价谈判会议纪要；3.本合同专用条款;4.本合同通用条款;5.标准规范及有关技术文件;6.图纸;7.工程报价单或预算书。

2、语言文字和适用法律、标准及规范2．1本合同除使用汉语外，还使用无语言文字。

2．2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑市场管理条例》、《建筑工程质量管理条例》、及国家和自治区有关法规和规范性文件。

3．3适用标准、规范适用标准、规范的名称：按照施工图纸及图纸说明中要求的标准规范执行。

发包人提供标准、规范的时间：/国内没有相应标准、规范时的约定：/3、图纸3．1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前7日内提供施工图肆套3．2发包人对图纸的保密要求：/使用国外图纸的要求及费用承担：/二、双方一般权利和义务4、工程师4．1监理单位委派的工程师姓名：王晓江职务：总监理工程师发包人委托的职权：质量控制、进度控制、投资控制、合同资料管理、现场管理、工程主体单位之间的协调。

需要取得发包人批准才能行使的职权：暂停施工、图纸变更、技术签证、经济签证。

4．2发包人派驻的工程师姓名：吕汉亭职务：工程师职权：现场管理、组织协调与本工程有关的各种关系，批准监理工程师暂停施工和经济技术签证。

4．3不实行监理的，工程师的职权：无5、项目经理姓名：赵军文职务：项目经理6、发包人工作6．1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：⑴施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备⑵将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已具备⑶施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通⑷工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前将上述资料以书面形式提供承包人⑸由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：应于开工前办理完上述资料，费用由承包人自理。

建设工程施工合同示范文件第一部分：合同基本信息甲方（业主）：XX有限公司乙方（承包商）：YY建筑有限公司项目名称：ZZ大厦建设工程项目地址：某市某区某路合同编号：123456签订日期：年/月/日第二部分：工程概况本合同所涉及的工程项目为ZZ大厦的建设，包括主体结构施工、内部装修以及相关配套设施的安装。

工程预计开工日期为年/月/日，竣工日期为年/月/日。

第三部分：合同金额与支付方式合同总金额为人民币XXXX万元整。

支付方式如下：1. 预付款：合同签订后10个工作日内，甲方需支付合同总额的10%作为预付款。

2. 进度款：根据工程进度分阶段支付，具体比例和时间由双方协商确定。

3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方需支付剩余的合同款项。

第四部分：工期与质量保证乙方应保证工程按合同约定的时间完成，如遇不可抗力因素导致延期，应及时通知甲方并协商解决。

工程质量应符合国家及行业标准，乙方负责质量保修期限不少于两年。

第五部分：变更与索赔工程实施过程中，如需变更设计或施工方案，应经双方协商一致后书面确认。

因变更导致的成本增减，应根据实际情况调整合同金额。

任何一方因违约造成另一方损失的，应当承担赔偿责任。

第六部分：争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。

第七部分：其他条款1. 保密条款：双方应对合同内容及在执行过程中获知的商业秘密予以保密。

2. 附加条款：根据工程特点和双方需求，可以增加特殊条款作为合同的补充。

第八部分：签字盖章本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

合同副本具有同等法律效力。

甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________甲方盖章：__________ 日期：____年__月__日乙方盖章：__________ 日期：____年__月__日。

工程合同专项条款填写模板【模板标题】工程合同专项条款【模板内容】甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲乙双方就_______________项目（以下简称“本项目”）的建设达成合作意向，特此制定以下专项条款：一、工程概况1. 工程名称：_________________2. 工程地点：_________________3. 工程规模及主要技术指标：_________________4. 工程投资估算：_________________5. 工程开工日期预计为____年____月____日，竣工日期预计为____年____月____日。

二、质量要求1. 乙方须按照国家及行业相关标准执行，确保工程质量达到设计要求及相关规范标准。

2. 对关键工序和重要节点，乙方应提前通知甲方，并接受甲方或其委托的第三方监理的质量检查。

三、工期与进度1. 乙方应根据合同约定的工期编制详细的施工进度计划，并报甲方审批。

2. 如遇不可抗力因素影响工程进度，乙方应及时书面通知甲方，并提出调整方案。

四、价款支付1. 工程款项支付方式：_________________2. 付款时间及条件：_________________3. 预付款、进度款及结算款的比例和支付方法应明确约定。

五、变更与索赔1. 工程变更程序及处理办法：_________________2. 因变更导致的额外费用计算及支付方式：_________________3. 乙方因变更导致的损失有权向甲方提出索赔。

六、违约责任1. 双方均应严格履行合同义务，任何一方违约，应承担相应的违约责任。

2. 具体违约情形及责任承担方式应详细列明。

七、争议解决1. 双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。

2. 协商不成时，可提交至指定的仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。

八、其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

合同模板建设工程施工合同第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就XXXXXXX工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXXXXXXX施工项目。

2.工程地点：XXXXXXX。

3.工程立项批准文号：/。

4.资金来源：XXXXX。

5.工程内容：/。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：主厂房土建、主体钢结构工程、工艺钢结构，屋面、墙面、装饰装修、给排水、采暖通风、照明电，附属房屋及室外工程等。

（详见工程量清单）。

（详见工程量清单）。

二、合同工期计划开工日期：20XX年X月XX日。

计划竣工日期：20XX年XX月XX日。

工期总日历天数：天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。

2.合同价格形式：固定单价。

五、项目经理承包人项目经理：。

六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

建筑工程施工合同(专用条款填写范例)
1. 项目背景
受甲方委托，乙方负责承包以下建筑工程施工项目，双方达成以下合同约定。

2. 项目概述
2.1 项目名称
在此填写项目名称。

2.2 工程地点
在此填写工程地点。

2.3 工程范围
在此填写工程范围。

2.4 工期
在此填写工期。

3. 合同条款
3.1 价款支付方式
甲方将按照以下方式支付工程款项：
- 30%的价款在合同签订后的三天内支付。

- 50%的价款在工程完成后的七天内支付。

- 20%的价款在竣工验收合格后的十五天内支付。

3.2 违约责任
3.2.1 甲方违约责任
如甲方未按时支付工程款项或违约，甲方应承担违约责任，并按照合同约定的金额支付违约金。

3.2.2 乙方违约责任
如乙方未按时完成工程或质量不符合合同要求，乙方应承担违约责任，并按照合同约定的金额支付违约金。

3.3 变更和解除合同
3.3.1 变更合同
任何一方在工程施工过程中如需变更合同内容，应书面提出变更申请，并经双方协商确定后签订变更合同。

3.3.2 合同解除
双方达成一致意见，或依法解除合同的情况下，可解除合同。

4. 合同生效与争议解决
4.1 合同生效
本合同经双方签字盖章后生效，效力自合同签订之日起。

4.2 争议解决
本合同履行过程中的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地法院进行解决。

5. 其他约定
在此填写其他需要约定的事项。

6. 合同签署
甲方签名：
日期：
乙方签名：
日期：。

试填新版《建设工程施工合同》第三部分专用合同条款一、引言本合同是以《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规为基础，结合我国建设工程项目、市场、管理和技术的特点制定的。

本合同旨在规范建设工程施工承包双方的权利义务，保护当事人的合法权益，促进建设工程的顺利实施。

为此，双方根据平等自愿的原则，按照诚实信用、风险分摊等原则达成如下合同：二、施工合同的基本条款1. 标的1.1. 标的：本合同所述标的为（填写标的）。

1.2. 工程的位置：工程位于（填写工程位置）。

2. 施工期限2.1. 工期：合同工程总工期（含设计、勘察、施工、调试、交付使用）为（填写工期），自合同生效之日起计算。

2.2. 后期服务期：双方协商后，确定后期服务期为（填写服务期），服务期内由承包方负责修缮工程缺陷，服务期延长不超过一年。

3. 工程款项3.1. 工程款项和付款方式：合同工程的总价款为（填写工程总价款），分（填写分期或一次性）支付。

3.2. 其他款项：如出现设计变更或发生不可抗力等情况，按照变更或协商的方式解决并支付相关费用。

4. 质量、安全和保险4.1. 质量：承包方应对工程质量负责，并按照质量验收标准进行检验和验收。

4.2. 安全：双方应遵守国家有关安全规定，承包方应采取必要措施确保工程安全。

4.3. 保险：承包方应购买工程建设保险，保险费用由承包方自行支付。

5. 违约责任和争议解决5.1. 违约责任：若双方未按照合同约定履行义务，将承担相应的违约责任。

5.2. 争议解决：合同履行过程中，如双方出现争议，应友好协商处理；如协商未果，可向所在地人民法院提起诉讼解决。

三、附则1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，合同文本出现歧义的，以《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法规为准。

2. 本合同未尽事宜，双方可协商解决并书面确认，作为本合同的补充条款，具有同等效力。

3. 本合同每份一式两份，承包方和发包方各持一份，具有同等法律效力。

第三部分：专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，在专用合同条款中约定具有针对性和可操作性的条款，以确保合同的履行和工程建设的顺利进行。

一、工程质量1.1 工程质量标准：本工程质量应符合国家现行有关法律法规、标准和规范的要求，并达到合同约定的质量等级。

1.2 质量监督与验收：发包人应按照法律、法规和合同约定对工程质量进行监督，组织验收。

承包人应配合发包人进行质量监督和验收。

1.3 质量保修：承包人应承担工程质量保修责任，按照合同约定履行质量保修义务。

二、安全文明施工与环境保护2.1 安全文明施工：承包人应按照法律、法规和合同约定，加强安全文明施工管理，确保工程安全。

2.2 环境保护：承包人应按照法律、法规和合同约定，加强环境保护，确保工程建设过程中对环境的影响降到最低。

三、工期和进度3.1 工期：本工程合同工期为____个月，自开工之日起算。

3.2 进度：承包人应按照合同约定的工期进度完成工程，发包人应给予必要的配合。

四、材料与设备4.1 材料设备供应：发包人应按照合同约定供应材料设备，并保证质量合格。

4.2 材料设备验收：承包人应按照合同约定对发包人供应的材料设备进行验收，发现质量问题应及时通知发包人。

五、变更5.1 变更条件：合同履行过程中，因客观原因导致工程内容、规模、标准等发生变化的，双方可协商变更。

5.2 变更程序：变更事项应当签订变更协议，明确变更内容、价款、工期等事项。

六、价格调整6.1 价格调整条件：合同履行过程中，因政策调整、市场变化等原因导致工程造价发生变化的，双方可协商调整。

6.2 价格调整程序：价格调整事项应当签订调整协议，明确调整依据、幅度、付款等事项。

七、合同价格7.1 合同价格：本工程合同价格为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。

7.2 价格形式：合同价格采用固定价格形式，合同履行过程中不得擅自调整。

施工合同专用条款填写范本（甲方版）甲方：____________乙方：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，就甲方委托乙方承建________项目（以下简称“本项目”）有关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 本项目位于________，占地面积约为________平方米，总建筑面积约为________平方米。

1.2 工程内容包括：____________。

1.3 工程质量要求：符合国家及行业相关标准和规范，达到____________等级。

1.4 工程工期：自________年________月________日起至________年________月________日止，共计________天。

二、合同价格2.1 本项目的合同总价为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。

2.2 甲方支付乙方工程进度款的比例为：________%。

2.3 乙方应按照合同约定的工程进度向甲方提供相应的进度报告，甲方根据实际完成情况支付进度款。

2.4 合同价款不含税金，税金由乙方承担。

三、工程质量保修3.1 乙方应保证工程质量，自工程竣工验收合格之日起，质保期为________年。

3.2 质保期内，乙方对工程质量问题负责修复和更换，费用由乙方承担。

3.3 质保期内，乙方应定期对工程进行巡查和维护，确保工程正常运行。

四、工程变更4.1 甲方根据项目实际情况，有权对工程进行变更，包括但不限于工程内容、工程量、工程进度等。

4.2 甲方提出工程变更时，应提前________天通知乙方，并共同协商确定变更方案和费用。

4.3 工程变更导致的费用增减，双方按照本合同约定的价格调整方式进行调整。

五、工程进度和验收5.1 乙方应按照约定的工程进度完成工程，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。

建筑工程施工工程施工合同(专用条款)一、合同的目的和意义建筑工程施工工程施工合同（简称“合同”）是指工程业主与承包商就建筑工程施工项目进行双方权益明确的书面协议。

合同的目的在于明确各方的权责，明确合同工程的规模、质量、时间、费用等关键要素，规范施工过程，确保合同的顺利履行。

二、合同的签订和效力1.合同签订双方为工程业主和承包商，必须是具备相应资质和合法经营许可证的主体。

2.合同应以双方自愿、平等和公平的原则为基础，经双方签字盖章后方视为有效。

3.合同生效的条件包括：合同经双方签字盖章后；工程业主支付合同约定的保证金。

4.合同的效力期限为工程施工期限届满，并已完成竣工验收手续。

三、合同的内容和要求1.工程描述：详细描述施工工程的项目名称、总体概况、施工范围和规模等方面内容。

2.工程造价：明确合同工程的造价，包括工程款、税费、材料费、设备费、人工费等费用项目。

3.工期安排：约定合同工程的工期，包括起始日期、竣工日期等关键节点。

4.工程质量：规定合同工程应符合的质量标准，包括相关法律法规和工程技术规范要求。

5.付款方式：约定工程业主向承包商支付工程款的方式和时间段，以及支付比例、结算方式等细则。

6.变更和索赔：规定变更合同的手续和条件，约定索赔的申请和处理流程。

7.违约责任：明确合同双方的违约责任和后果。

8.保证金和履约保险：约定工程业主支付的保证金数额和使用办法，以及施工阶段的履约保险。

9.合同解除和终止：规定合同解除和终止的条件和程序。

10.争议解决：约定任何争议的解决方式，包括协商、仲裁和诉讼等途径。

四、合同的履行和验收1.承包商应按照合同的约定开始施工，并按照工程图纸和技术要求进行施工。

2.工程业主应按照合同约定的付款方式和时间，及时支付工程款。

3.合同工程在竣工后，应经过工程验收和竣工验收合格后方视为履行完成。

五、合同的违约和解除1.若承包商未按照合同的约定进行施工，或者施工质量未达到合同要求的标准，工程业主可要求其整改，同时可以要求索赔。