机房建设工程施工合同模板

机房工程施工合同甲方（甲方指项目业主或者项目管理部门）：乙方（乙方指中标并承担施工任务的单位）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方机房工程项目的施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________机房工程1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程内容：包括但不限于机房土建工程、装饰工程、电气工程、通风空调工程、消防工程、综合布线工程、安防工程、设备安装调试等。

1.5 工程质量标准：符合国家及行业相关规范、标准，达到优良等级。

1.6 工程工期：自开工之日起，至竣工验收合格之日止，工期为____个月。

二、合同金额2.1 本工程合同总金额为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____。

2.2 甲方支付乙方工程款的方式如下：（1）开工前，甲方支付乙方工程款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程款的30%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程款的20%；（4）剩余的10%作为质保金，质保期满后无息退还。

三、施工及验收3.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工。

3.2 乙方应严格按照国家及行业的施工规范、标准进行施工，确保工程质量。

3.3 乙方应确保工程进度，按时完成施工任务。

3.4 工程验收合格后，乙方应向甲方提供完整的工程资料，包括施工图纸、施工记录、验收记录等。

3.5 工程质保期为____年，自竣工验收合格之日起计算。

质保期内，乙方负责免费维修或更换因施工原因导致的损坏部件。

四、违约责任4.1 乙方未按照约定时间完成施工任务的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总金额的千分之一。

4.2 乙方未按照约定质量标准完成工程的，甲方有权要求乙方返工、维修，并按照实际发生的费用向乙方追偿。

机房建设工程施工合同
甲方：XXX公司
乙方：XXX建筑工程有限公司
签订日期：XXXX年XX月XX日
一、协议或合同的目的和背景：
为了顺利完成机房建设工程，甲方与乙方达成以下协议：
二、具体的条款和条件：
1. 乙方承诺按照甲方提供的设计图纸和要求，按时按质完成机房建设工程；
2. 甲方应按照合同约定支付工程款项；
3. 双方应保证工程的安全施工，确保施工过程中不发生安全事故；
4. 工程竣工后，乙方应协助甲方完成验收工作；
5. 双方应遵守相关法律法规，不得违反国家规定；
6. 工程过程中如有变更，需双方协商一致并签订变更合同；
7. 双方应保持良好的合作关系，共同完成工程。

三、保密事项：
双方在合作过程中涉及到的商业机密，应保密不得泄露给第三方。

四、不可抗力因素的处理：
如因不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方可协商延期或解除合同。

五、协议终止的条件：
1. 双方一致同意解除合同；
2. 一方严重违约，经另一方书面通知后仍未改正。

六、违约和争议解决方式：
如一方违约，应承担相应责任；如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成可向有关部门申请调解或仲裁。

七、其他附加条款：
1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力；
2. 未尽事宜，双方可另行协商补充。

本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收完成之日终止。

甲方：XXX公司
乙方：XXX建筑工程有限公司
签字：签字：
盖章：盖章：。

新建机房施工合同范本甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方新建机房工程（以下简称“工程”）的施工事项，达成如下协议：一、工程内容1. 机房土建工程，包括但不限于：地面、墙面、天花板的施工及装修；门窗的安装；通风空调系统的安装；给排水系统的安装；强电系统的安装；消防系统的安装等。

2. 机房设备安装工程，包括但不限于：服务器、存储设备、网络设备、安全设备、监控设备等的信息设备安装；UPS不间断电源的安装；精密空调的安装；气体灭火系统的安装；动力环境监控系统的安装等。

二、工程质量1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量符合国家标准和行业规范。

2. 乙方应严格按照约定的施工工艺和施工标准进行施工，确保工程的安全、美观、实用。

3. 乙方应确保工程所用材料符合国家质量标准，不得使用假冒伪劣、淘汰、禁用材料。

三、工程进度1. 乙方应按照双方约定的施工时间表进行施工，确保工程按时完成。

2. 乙方应提前向甲方报告工程进度，如遇特殊情况，乙方应及时与甲方沟通，调整施工计划。

四、工程造价1. 工程总造价为人民币【】元整（大写：【】元整），包括工程设计费、材料费、施工费、设备费、管理费、税费等。

2. 甲方应在合同签订后【】日内支付乙方工程预付款人民币【】元整（大写：【】元整）。

3. 工程进度达到【】%时，甲方应支付乙方工程进度款人民币【】元整（大写：【】元整）。

4. 工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方剩余工程款人民币【】元整（大写：【】元整）。

五、付款方式1. 甲方支付的预付款、进度款和剩余工程款，乙方应提供等额的符合国家法律法规的正规发票。

2. 甲方支付的款项，应通过银行转账方式支付至乙方指定的账户。

六、违约责任1. 乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总造价×日违约金比例。

小区机房建设工程合同范本甲方：________（委托方名称）乙方：________（承包方名称）根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就小区机房建设工程的承建事宜达成如下合同，以便明确双方的权利和义务：一、工程内容：1. 项目名称：小区机房建设工程。

2. 工程地址：________（详细地址）。

3. 工程范围：本工程包括建设、加固、装修小区机房，配套设备安装等工作。

4. 工程进度：甲方要求工程完工日期为________（具体日期）。

二、工程价款及支付方式：1. 工程总价款为________（具体金额），乙方应于工程完工验收合格后向甲方收取。

2. 工程款支付方式：甲方应根据工程进度支付工程款，具体支付比例及时间如下：- 工程开工后，支付工程款的____%。

- 工程完成____%后，支付工程款的____%。

- 工程竣工验收合格后，支付尾款的____%。

三、工期及延期：1. 工程工期为____天，自合同签订之日起计算。

2. 若因不可抗力等情况导致工程延期，乙方应在延期发生前及时书面通知甲方，并经双方协商确定延期天数及补偿方式。

四、质量保证：1. 乙方承诺在合同约定的工期内，按照国家标准和甲方提出的要求，认真、细致、合格地完成该工程。

2. 恢复保障期限：乙方对工程质量提供____个月的维修保证期。

3. 若工程质量不符合要求，乙方应承担相关整改责任。

五、工程变更：1. 若甲方需要对工程内容进行变更，应书面通知乙方，并与乙方协商确定变更内容、工期延长及费用调整等事宜。

2. 未经乙方同意，甲方不得擅自对工程进行变更。

六、合同解除：1. 若因一方违约导致无法继续履行合同，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应违约责任。

2. 若因不可抗力等无法预见、无法避免的情况导致无法继续履行本合同，双方可协商解除合同或延期履行。

七、违约责任：1. 一方未按合同约定履行义务构成违约，应承担相应法律责任。

机房建设工程施工合同范文6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实的基础上，就甲方机房建设工程达成以下协议，以资共同遵守。

一、工程概况1. 工程名称：机房建设工程。

2. 工程地点：____________________。

3. 工程内容：包括机房装修、设备采购与安装、电力布线、网络通信等。

二、工程期限本工程自签订合同之日起，乙方应严格按照合同规定的时间节点完成工程建设，确保工程质量和进度。

三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。

此价格为含税价格，包含但不限于材料费、人工费、税费等所有费用。

2. 支付方式：甲方应按以下比例支付工程款项：合同签订后支付______%作为预付款；工程完工并验收合格后支付______%；剩余______%作为质保金，自验收合格之日起一年后支付。

四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，保证工程质量。

2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。

甲方应在接到通知后的七日内组织验收。

3. 验收合格后，双方应签署验收报告。

如验收不合格，乙方应按要求进行整改，并承担整改费用。

五、工程保修与维护1. 工程验收合格后，乙方应提供一年的免费保修服务。

保修期内，如因乙方施工质量问题导致的故障，乙方应免费维修。

2. 保修期结束后，乙方应提供有偿维护服务。

具体费用另行协商。

六、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款违约金。

2. 乙方若未按合同约定完成工程建设，每逾期一日，应向甲方支付工期延误违约金。

3. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应承担整改费用及由此产生的所有损失。

七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

建设机房合同模板甲方：（甲方名称）（统一社会信用代码：×××× ×××× ××××××××）乙方：（乙方名称）（统一社会信用代码：×××× ×××× ××××××××）鉴于，甲方拥有一定的资金和资源，有意向搭建、建设机房，为乙方提供网络设备、服务等。

乙方拥有一定的需求，希望甲方能够按照协议要求建设机房。

为了明确双方的权利和义务，特签订本合同，以资共同信守，承担下列条款：第一条项目内容及规模甲方承诺根据乙方需求，搭建、建设一座机房，并提供相应设备、服务等。

具体项目内容及规模如下：1、机房建设地点：（详细地址）2、机房建设面积：（平方米）3、机房建设时间：（年/月/日）4、机房设备和服务内容：（具体描述）第二条建设费用及支付方式1、机房建设总费用为：（具体金额）人民币。

2、机房建设费用的支付方式：乙方按照下列方式支付：（1）首次支付：乙方需在合同签订之日起××日内向甲方支付总费用的×%作为首次支付。

（2）分期支付：乙方需在机房建设过程中根据工程进度按照约定分期向甲方支付剩余费用。

第三条工程进度及验收标准1、甲方承诺按照约定工期，按照工程进度表完成机房建设工作。

2、乙方有权对机房建设进度进行监督，并有权提出合理的建议和要求。

3、机房建设完成后，双方进行验收。

验收标准为：（1）机房设备齐全，无损坏；（2）相关设备正常运作；（3）工程质量符合约定要求。

第四条保修责任1、机房建设完成后，甲方提供一年的免费保修期，对于因质量问题导致的设备故障，甲方负责免费维修。

2、保修期过后，乙方可以选择购买继续保修服务。

机房建设工程施工合同详细版（10篇）机房建设工程施工合同详细版 1甲方：____乙方：____就基站机房土建施工事宜，双方以平等、互利的原则达成如下协议：一、承包方式：甲方采取包工不包料的承包方式，把整个土建施工项目承包给乙方。

二、承包内容：1、按设计图纸文件的所有内容；2、施工现场的临时工棚；3、建筑物四周散水外1米的场地平整。

三、承包的总价款：1、甲方采取一次性包死的方式，总价为____ 元。

(大写：____ )；2、该价款包括施工班组简易人身保险。

四、付款方式：____1、开工前付仟元。

2、基础大脚完成后付3、地梁完成后付仟元。

4、柱及砌砖完成后付5、主体封顶后付仟元。

6、装修完成后付仟元。

7、余款待工程竣工后15天内一次性付清。

五、工期：____1、自工开之日起45天内完成；2、本工程开工期为月3、乙方每提前壹天，甲方奖励反之，罚款____元。

六、甲方的责任：____1、甲方向乙方提供完整的图纸两套；2、甲方负责施工用的建筑材料运至施工现场；3、甲方负责把施工用的水、电架设至施工现场；4、施工的关键部位及技术要求较高的部分，甲方应派专人指导。

5、甲方保证进度款的支付；七、乙方的责任：____1、乙方无条件服从甲方的工作安排及指挥；2、乙方负责施工用的`模板、支撑、小型设备、铁钉；3、乙方负责砼部分的养护；4、乙方不得以任何理由中途停止施工，如乙方中途退出施工，则按已完成分项工程的工程量按合同第四条相应款项付给，并罚违约金壹仟元。

5、乙方需按现行规范施工，保证工程的质量，如因施工而出现的质量事故所造成的损失，由乙方承担损失，损失的金额，甲方有权从承包总价中扣除。

甲方：____乙方：________年____月____日机房建设工程施工合同详细版 2甲方：_________________乙方：_________________甲方经经过招选，选定乙方作为移动动电视基站机房建设工程施工工单位，并委托乙方负责移动动电视基站建设所涉及的相关关事宜。

2024年机房建设工程施工合同范本[合同标题]机房建设工程施工合同[合同编号]____-XXXXX[甲方]（以下简称“甲方”）名称：XXXX公司法定代表人：XXX地址：XXX联系电话：XXX[乙方]（以下简称“乙方”）名称：XXX施工公司法定代表人：XXX地址：XXX联系电话：XXX鉴于乙方具备开展机房建设工程施工的能力和经验，甲方拟聘请乙方负责____年机房建设工程的施工，双方经友好协商，达成如下合同：第一条项目概况1.1 甲方委托乙方承担____年机房建设工程的全部施工工作，工程地址为XXXX（详细地址）。

1.2 工程包括但不限于机房的建设、基础设施的建设、机房内的设备安装等相关工作。

1.3 工程总造价为XXXXX万元人民币。

1.4 工程施工周期为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX 日。

第二条施工内容2.1 乙方应按照甲方的要求，按时、按质、按量完成本工程的施工任务，并根据本合同和相关法律法规的要求，设计、施工、验收工程。

2.2 乙方应制定详细的施工方案，并在施工过程中及时调整和完善。

2.3 乙方可根据施工需要，组织并安排相应的施工人员、机械设备、材料及技术支持等，保证施工进展顺利。

第三条施工进度3.1 甲方要求乙方，在本合同签署后的3个工作日内提交详细施工计划，并获得甲方的批准。

3.2 乙方应按照施工计划的要求，按期完成各阶段的施工任务，并确保工程质量。

3.3 如因乙方原因导致工程进度延误，甲方有权要求乙方加快施工进度或者按照本合同约定的方式进行追究责任。

第四条工程质量4.1 乙方应按照相关法律法规和甲方要求，严格按照工程施工标准进行施工，确保工程质量。

4.2 乙方应在工程竣工后，按照约定的验收标准，由甲方组织验收。

如不符合验收标准，乙方应承担相关责任，并进行整改。

第五条工程费用5.1 甲方应按照工程进展情况，及时支付乙方工程款项。

工程款项由甲方按照下述方式支付给乙方：（1）施工开始时，甲方向乙方支付工程款项的30%作为预付款；（2）工程进展到50%时，甲方向乙方支付工程款项的40%；（3）工程完工并经验收合格后，甲方向乙方支付工程款项的30%。

机房施工合同范本甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关经济法规，结合本工程的具体情况，为了确保工期及工程质量，经双方共同协商达成以下条款：一、工程名称：机房施工工程二、工程地点：__________三、工期：自合同签订之日起至工程验收合格之日止，工期为____个月。

四、承包方式：包工包料五、工程承包范围：1. 机房装修工程，包括墙面、地面、天花板装修及照明设施；2. 机房电气工程，包括供电系统、照明系统、防雷接地系统；3. 新风系统工程；4. 机房防静电地板安装；5. 机房动力环境监控系统工程；6. 机房消防系统工程；7. 机房网络布线工程；8. 机房安全防护工程；9. 机房设备安装调试；10. 工程验收及售后服务。

六、质量要求：1. 工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和规范；2. 工程验收应达到甲方要求的标准和规范；3. 乙方应保证所提供的设备、材料及施工质量，确保工程安全、可靠、稳定运行。

七、合同总造价：人民币____元（大写：____________________元整），包括设备、材料、人工、运输、装卸、安装调试及税费等。

八、付款方式：1. 合同签订生效后，甲方支付乙方工程总造价的30%作为预付款；2. 工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总造价的30%；3. 工程验收合格并经验收甲方确认后，甲方支付乙方工程总造价的35%；4. 剩余的5%作为质保金，在工程保修期内无质量问题的情况下，甲方一次性支付给乙方。

九、乙方责任：1. 乙方应按照合同约定的工期、质量、安全要求完成工程；2. 乙方应承担施工过程中出现的一切安全事故和质量问题；3. 乙方应保证所提供的设备、材料及施工质量，确保工程安全、可靠、稳定运行；4. 乙方应按照合同约定的时间节点向甲方报告工程进度；5. 乙方应按照合同约定提供售后服务。

十、甲方责任：1. 甲方应按照合同约定支付工程款项；2. 甲方应提供施工场地、电源、水源、施工道路等施工条件；3. 甲方应负责协调施工过程中与第三方的事宜；4. 甲方应按照合同约定进行工程验收。

机房建设工程施工合同范文7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方机房建设工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________机房建设工程。

2. 工程地点：____________________。

3. 工程内容：包括机房装修、电气系统、空调系统、消防系统、监控系统等建设内容。

二、工程期限1. 工程开工日期：自本合同签订之日起开始。

2. 工程竣工日期：自开工日期起_____天内完成。

三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币_____元（大写：_____元整）。

该价款包含工程材料费、人工费、税费等一切费用。

2. 支付方式：甲方在合同签订后_____日内支付乙方工程总价款的_____%作为预付款；工程竣工并经甲方验收合格后_____日内支付剩余款项。

四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方的相关技术标准、规范进行施工，确保工程质量和安全。

2. 甲方在工程竣工后_____日内组织验收，并提出验收意见。

3. 若甲方对工程质量有异议，乙方应在接到通知后_____日内完成整改并重新验收。

五、工程保修及服务1. 乙方对机房建设工程实行保修服务，保修期为_____年。

2. 在保修期内，如因乙方施工质量问题导致的故障或损坏，乙方应负责免费维修。

3. 保修期结束后，乙方应提供有偿维修服务。

六、违约责任1. 若甲方未按约定支付工程款项，乙方有权顺延工期并要求甲方支付逾期付款利息。

2. 若乙方未按约定完成工程施工，应按照合同总价款的_____%向甲方支付违约金。

3. 若因工程质量问题导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

七、其他事项1. 本合同的修改、补充应以书面形式进行，作为本合同的组成部分。

机房工程合同模板一、甲方，（委托方）。

地址：联系人：联系电话：二、乙方，（承包方）。

地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟在（地址）进行机房工程建设，经双方友好协商，就机房工程建设事宜达成如下协议：一、工程内容。

1. 甲方委托乙方进行机房工程建设，包括但不限于机房设计、施工、设备采购安装等工作。

2. 机房建设内容详细描述如下：（详细描述）。

二、工程期限。

1. 本合同工程期限为（具体时间），自双方签署合同之日起计算。

2. 若因不可抗力等原因导致工程延期，双方应友好协商解决，并签订书面延期协议。

三、工程费用。

1. 甲方应向乙方支付机房工程建设总费用为（具体金额），支付方式为（具体支付方式）。

2. 工程费用包括但不限于设计费、施工费、材料费、设备费等，具体费用详见附件《机房工程费用清单》。

3. 工程费用支付方式为（具体支付方式），具体分期支付计划详见附件《工程款支付计划》。

四、质量保证。

1. 乙方应按照国家相关标准和甲方要求，保证机房工程建设质量符合相关要求。

2. 乙方应对机房工程建设提供一定期限的质量保修，具体保修期限为（具体时间），在此期限内如发现质量问题，乙方应及时无偿修复。

五、违约责任。

1. 若任何一方未能履行本合同规定的义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

2. 若因甲方原因导致工程延期或者工程费用未能按时支付，甲方应承担由此产生的一切责任和费用。

3. 若因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应承担修复责任，并承担相关费用。

六、保密条款。

双方应对合作过程中涉及的商业机密、技术机密等信息进行保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露相关信息。

七、争议解决。

本合同如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。

八、其他事项。

1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2024年机房建设工程施工合同范文合同编号：____-JFJC-001甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）联系人：（甲方联系人）电话：（甲方联系电话）传真：（甲方传真）邮箱：（甲方邮箱）乙方：（乙方名称）地址：（乙方地址）联系人：（乙方联系人）电话：（乙方联系电话）传真：（乙方传真）邮箱：（乙方邮箱）鉴于甲方具备项目建设资质、注册资金、项目建设经验以及项目资金充足，与乙方具备相关的技术能力、施工资源及人员配备，双方经友好协商，达成如下合同：第一条项目概述1.1 甲方委托乙方进行机房建设工程，具体项目地址为：（项目地址）。

1.2 机房建设工程主要包括但不限于以下内容：（1）机房设计及布局；（2）施工图纸编制与审核；（3）土建施工；（4）主体设备安装调试；（5）电气设备安装调试；（6）消防设备安装调试；（7）智能化控制系统安装调试；（8）室内装饰；（9）环境监控系统安装调试；（10）其他相关工作。

1.3 项目建设目标：按照相关法律法规、规范要求及甲方的需求，建设一座满足甲方业务需求的安全、稳定、可靠、高效的机房。

第二条合同价款及支付方式2.1 机房建设工程的总投资为（金额），双方约定甲方支付乙方如下款项：（1）设计费用：（金额），于合同签订生效之日起3日内支付；（2）施工款：总价款的40%作为预付款，甲方于合同签订生效之日起5日内支付；剩余款项乙方根据工程进度和支付计划安排，在工程验收合格并通过竣工验收后15日内支付。

2.2 乙方应提供发票及相应的开票资料，甲方支付款项时按合同约定的金额支付。

2.3 如甲方未按时支付款项，应按逾期天数按合同金额的0.1%计算并支付违约金。

2.4 除非另有书面约定，本合同中规定的款项均为含税价。

第三条工程进度3.1 机房建设工程的施工周期为（天/月），具体施工进度如下：（1）设计与审核：合同签订后15日内完成设计工作；（2）土建施工：设计审核通过后5日内开工，预计完成时间为合同签订后（）个月；（3）设备安装调试：土建施工完成后5日内开工，预计完成时间为从土建施工结束之日起（）日；（4）室内装饰：设备安装调试完成后5日内开工，预计完成时间为从设备安装调试结束之日起（）日；（5）环境监控系统安装调试：室内装饰完成后5日内开工，预计完成时间为从室内装饰结束之日起（）日；（6）其他相关工作：依据实际需要进行安排。

机房建设合同模板甲方（委托方）：_____________________乙方（施工方）：_____________________鉴于甲方需要建设机房，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、互利的原则，经协商一致，就机房建设事宜达成如下合同：第一条工程概况1. 工程名称：______________________机房建设2. 工程地点：______________________3. 工程内容：包括但不限于机房装修、电气布线、网络布线、空调系统安装、安全系统安装等。

4. 工程期限：自________年____月____日起至________年____月____日止。

第二条工程质量1. 乙方应保证工程质量符合国家及行业相关标准，并通过甲方验收。

2. 工程质量保证期为工程竣工验收合格之日起一年。

第三条工程价款1. 工程总价款为人民币（大写）：______________________元整。

2. 工程价款支付方式：______________________。

第四条甲方责任1. 提供工程所需的施工图纸及相关技术资料。

2. 按合同约定支付工程价款。

3. 协助乙方解决施工过程中出现的非施工方原因引起的问题。

第五条乙方责任1. 按照合同约定和施工图纸进行施工。

2. 保证施工安全，遵守甲方现场管理规定。

3. 按期完成工程，并通知甲方进行验收。

第六条工程变更1. 工程如需变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。

2. 工程变更导致的工程价款增减，双方应根据实际情况协商确定。

第七条违约责任1. 任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

2. 违约方应支付违约金，具体金额由双方协商确定。

第八条争议解决双方因履行本合同发生争议，应首先通过协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

第九条其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

2. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

机房建设工程合同模板甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）电话：（甲方联系电话）统一社会信用代码：（甲方统一社会信用代码）乙方：（乙方名称）地址：（乙方地址）电话：（乙方联系电话）统一社会信用代码：（乙方统一社会信用代码）鉴于双方本着诚实守信，协商一致的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承担机房建设工程项目事宜达成以下合同：一、合同项目名称本合同的项目名称为机房建设工程项目。

二、工程内容1. 机房建设工程的具体内容包括但不限于：（1）机房设计方案的编制（2）机房内部装修及设备安装（3）机房环境监测系统的建设（4）机房安全设施的完善2. 工程材料及设备的采购、运输及安装等事项均由乙方负责。

三、工程期限1. 本工程的开工日期为（具体日期），竣工日期为（具体日期）。

2. 如因不可抗力等原因延误工程进度，应提前通知甲方并按照双方约定的方式补偿。

四、工程价款及支付方式1. 机房建设工程的工程价款为（具体数额）。

2. 工程价款按照进度支付方式进行，具体分期支付比例及时间如下：（1）开工前支付（具体比例）（2）工程中期支付（具体比例）（3）竣工后支付（具体比例）3. 工程价款支付方式为（具体支付方式），支付到指定账户。

五、工程质量及保修1. 乙方承诺在工程期限内高质量完成机房建设工程，并保证工程质量符合国家相关标准。

2. 乙方承诺对工程实行一定期限的质量保修，具体保修期限为（具体期限）。

3. 若工程出现质量问题，乙方应在甲方通知后及时进行整改处理。

六、违约责任1. 若因乙方责任导致工程延误或工程质量出现问题，乙方应承担由此引起的一切后果。

2. 如因甲方原因导致工程延误或工程质量问题，甲方应按照双方协商的方式予以赔偿。

七、法律适用及争议解决1. 本合同的履行适用中华人民共和国法律，并在遇到矛盾或争议时由双方友好协商解决。

2. 若协商不成，双方应提交至合同签署地有管辖权的人民法院解决。

八、其他事项1. 本合同自双方盖章之日起生效，有效期至工程竣工并经验收合格。

机房建设工程合同篇一：机房建设工程承包合同模板机房建设工程承包合同20年月日办公楼机房建设工程承包合同工程名称：办公大楼机房建设工程建设单位：（甲方）施工单位：有限公司（乙方）施工地点：签订时间：20年月日依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条工程项目一、工程名称：办公大楼机房建设工程二、承包范围和内容：办公大楼二楼科技机房区域，具体内容包括，乙方应按照甲方提出的相关技术功能要求完成合同所规定的系统的设计及工程施工工作，并负责系统的安装调试施工、测试校验、培训、质保服务。

三、工程实现目标：实现整体机房的建设，具体产品详见附件清单。

四、承包方式：包工包料。

五、工程造价：合同总价为：。

大写人民币。

（设备材料的名称、型号规格、数量价格详见设备清单）第二条施工准备及工作范围六、甲方应协助乙方解决设备、辅材、工具等的存放场所，提供施工服务所需的水、电、灯光和进入施工现场等。

并依据我方提出的机房墙体和地面要求，提供环境。

七、乙方负责提供、执行并完成以下工程内容：1) 机房建设系统施工所需的全部机具、简易测试工具，自行负责施工人员的交通、食宿和通讯；2) 提供机房“工程”系统的必需的施工、安装、通断测试、竣工；3) 工程实施中的技术督导；4) 机房建设系统的所有管线及桥架的预埋和安装，缆线的敷设；5) 机房建设系统的设备安装、接线、测试及协助调试、试运行；6) 提供施工中必备的辅材及所需的施工工具；7) 完成机房建设系统的电缆通断测试验收并提供隐蔽工程验收及竣工报告含电子文档；8) 施工成品或半成品的保护和施工现场的清洁；9) 免费完成工程验收后对甲方的12个月质量保修期。

八、乙方应对整个工程进行监控和检查，并负责工程施工、安装、测试和达到机械竣工；完整的工程包括合同定义的全部的机械、施工设备、工具、辅材，以及设计图纸中为完成工程所需的全部工作。

机房建设工程施工合同3篇篇1机房建设工程施工合同一、合同的甲方为_______________，乙方为______________。

二、甲方必须配合乙方的施工工作，提供必要的场地、水、电、照明和其他必要的条件。

三、建设项目的具体内容：1. 项目名称：_______________；2. 项目地点：_______________；3. 建设内容：_______________；4. 建设工期：自本合同签订之日起，_______________；5. 建设造价：_______________元；6. 其他约定事项：_______________。

四、质量要求：1. 乙方必须按照国家相关标准和规定进行建设，确保工程质量，保证工程的安全、耐久和稳定；2. 乙方必须提供符合规定和标准的施工图纸，并保证施工图纸的准确性和完整性；3. 甲方有权对乙方进行工程质量的检查，乙方应积极配合；4. 如工程质量不符合要求，乙方必须对不符合部分负责并承担相应的责任。

五、工程款支付：1. 根据工程的进度，甲方应按照工程合同规定按期支付工程款；2. 在支付工程款时，甲方有权对工程进行验收，如发现问题，有权拒绝支付工程款；3. 工程的最终结算金额以实际工程项目的建设内容和质量为准。

六、违约责任：1. 如果乙方未能按照合同约定的时间完成工程，乙方应负拖延责任；2. 如果乙方未能保证工程的质量，乙方应承担相应的赔偿责任；3. 双方任一方违反本合同的规定，均应承担相应的法律责任。

七、争议解决：1. 双方在合同履行中发生争议，应通过友好协商解决；2. 如协商不成，应向甲方所在地的人民法院起诉。

八、合同的签订和生效：1. 本合同一式二份，双方各执一份，合同自双方签字盖章后生效；2. 本合同未尽事宜，双方可协商补充相关约定。

甲方（盖章）：________ 乙方（盖章）：________签约日期：__________ 年__ 月__ 日篇2机房建设工程施工合同甲方（建设单位）：________________________乙方（施工单位）：________________________根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》及相关法律法规，为规范双方的权利义务，保证工程建设的顺利进行，经甲、乙双方友好协商，就本工程项目的施工事宜订立本合同。

机房建设合同(4篇)机房建设合同1（4447字）发包人(甲方)：_____联系人：_______手机：______承包方(乙方)：______法定代表人：______电话：_______本合同甲方指定乙方作为灾备机房建设工程施工单位，并委托乙方负责灾备机房建设所涉及的相关事宜。

为明确甲乙双方的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着互惠互利的原则，双方就委托建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守：第一条工程项目概况：(一)项目名称：灾备机房建设(二)施工(三)双方委派的工程代表：甲方代表：联系电话：乙方代表：联系电话：第二条工程项目的运作方式：(一)甲乙双方协商确定，由甲方将机房建设工程发包给乙方，包括机房设计、施工、与相关单位沟通协调等所有相关事宜均由乙方负责;(二)乙方根据其投标方案确定的机房建设方案(包括机房设计方案、各类设备、材料的品牌、型号、工程预算、施工方案等)进行设备和材料的采购、工程施工、安装调试等，其间乙方涉及到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决，涉及乙方不能确定的技术的问题或特殊突发情况应和甲方协商解决。

第三条工程项目内容(一)机房装修(吊顶、墙面、地板、隔断等)(二)机房配电系统(三)精密空调及新风换气系统(四)机房静电防雷系统(五)消防没火系统(六)机房监控系统(七)机房综合布线(八)其它与机房建设有关的事宜工程项目具体内容及技术施工要求见《机房建设方案》。

第四条工程价款与费用结算(一)工程预算总价：人民币(小写____)：_____(人民币大写：______);其中包含项目内容所涉及的各项费用及税金。

(特别说明：项目最终价款由项目决算审计确定)(二)付款方式：1.乙方办理完毕开工手续并经甲方认可后，10个工作日内，甲方支付乙方工程预算总额的40%即人民币_____(大写_____)作为工程启动资金。

2.乙方完成机房建设装饰、电源引入、室内布线、电源柜、列头柜、网络机柜、设备接地线、防雷等工程，并由甲方验收合格后10个工作日内，甲方支付工程预算总额的30%即人民币，(大写金额) 。